第一篇:建设工程施工分包安全生产协议书
建设工程施工安全生产协议书
发包单位:
承包单位:
工程名称: 工程地点: 为进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,签订本协议。
本协议为《施工工程安全生产协议》,在双方签订施工合同的同时签定本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应认真履行。
第一条 甲、乙双方共同责任
一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时应先落实安全保护措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
第二条 甲方的具体责任
一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施,并分解到乙方分包项目。督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时,针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册,对其特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。
五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等,要求其进行技术指标,安全性能检验,合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。
六、对乙方施工工序,操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业,发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者中止合同,清退出场,所造成的一切经济损失,由乙方承担。
七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
八、在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。
九、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
十、其它
第三条 乙方的具体责任
乙方在甲方统一指挥监督下,对本单位施工中安全工作直接负责,按其职责分工,具体履行以下责任:
一、乙方应建立完善的安全管理制度,加强施工现场安全管理。乙方若因安全管理不当导致发生任何安全事故,由乙方承担全部责任。
二、按照甲方的统一管理规定,制定本单位安全目标责任,管理规章制度,并向甲方备案。
三、根据《 工程施工组织设计》,编制本单位承包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,报甲方审批执行。
四、对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,并做好入场前的安全教育。有人员调整时,应及时履行安全教育职 3
责,未经安全教育的,不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
五、按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的,应指定兼职安全技术管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员),负责施工现场的安全检查,并做好检查及落实整改情况记录。乙方施工现场的特种作业人员必须持有相关部门核准签发的有效资格证书,做到持证上岗。
六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业,不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。
七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
八、设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
九、在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准,并采取有效的防护措施,才能施工。储存、使用易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。
十、有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。
十一、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律,违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
第四条 此协议作为施工合同附件,一式三份,甲、乙双方各执一份,有关部门备案一份。
协议订立时间:
协议签订地点:
发包方(甲方):
年 月 日
承包方(乙方): 5
(章)
(章)
第二篇:建设工程施工分包安全生产协议书
建设工程施工分包安全生产协议书
甲方:
乙方:
工程名称:
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障工程施工顺利进行,依据《劳动法》、《建筑法》、《建筑安全工程承包合同条例》、《中华人民共和国安全生产法》以及无锡市关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
一、乙方应主动按照有关建设工程法律法规要求接受上级安全监察。
二、乙方必须按规定建立安全管理网络,按有关安全生产操作规程进行施工,重视施工现场安全。若乙方不按安全规程操作,野蛮施工,不采取安全保护措施或安全防护措施不力而造成安全事故,全部责任和损失费用由乙方承担。对甲方造成损失的,以二倍的价格赔偿甲方。
三、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
四、乙方必须学习、掌握、并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方案。
五、乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案:
六、乙方必须执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
七、乙方必须执行安全生产检查整改制度。
八、乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生
产检查,对检查存在的问题不整改或整改不到位,甲方有权进行经济处罚。
九、乙方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
十、乙方自带施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效,经验收合格方可使用,并登记在册。
十一、乙方应按有关规定缴纳保险费,必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。此费用已包含在乙方的承包费里。
十二、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
十三、乙方必须承担因乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
十四、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
十五、甲方必须根据工程的特点,对乙方进行有关安全技术交底。
十六、甲方有权监督、纠正乙方施工人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权令其停止作业。
十七、甲方有权审查乙方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
十八、乙方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,乙方必须做好事故的善后处理工作;甲方应积极协助乙方做好善后工作。
十九、乙方发生因工伤亡事故,必须立即全力抢救伤员,并向甲方和有关部门报告,不准隐瞒不报。
本协议一式二份,甲方执一份,乙方持一份,经签字盖章后有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人(签字):负责人(签字):
日期:日期:
第三篇:建设工程施工分包安全生产管理协议书
编号:
建设工程施工分包安全生产管理协议书
工程名称:
总包方(甲方):
分包方(乙方):
建设工程施工分包安全生产管理协议书
总包方(甲方):______________________________
分包方(乙方):______________________________
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工现场的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和省市建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:___________________________________
工程地点:___________________________________
分包内容(范围):_______________________________分包方式:___________________________________
二、工期
开工日期:__________________
竣工日期: __________________
三、安全生产
1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。
2.分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3.分包方必须学习、掌握,并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4.分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5.分包方必须执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6.分包方必须执行安全生产检查整改制度。
7.分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8.分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
9.分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。
10.分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用具。
11.分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现
场设备、设施时,要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
12.分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13.分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14.分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时,总包方应积极协助分包方做好善后工作。
15.总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,完全因总包方的设施、设备不良造成的事故,应由总包方负责。
16.总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权令其停止作业。
17.总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
18.补充条款:(略)
四、违约
1.达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完整,直到符合约定条件。
2.因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。
3.因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济支出。
五、争议
当总、分包发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议在双方签字盖章后生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方:(盖章)分包方:(盖章)
法人代表:法人代表:
(或委托代理人)(或委托代理人)
日期:日期:
第四篇:建设工程施工分包安全用电协议书
编号:
建设工程施工安全用电管理协议书
工程名称:
甲方:
乙方:
建设工程施工安全用电管理协议书
甲方:(总包方)
乙方:(分包方)
为加强施工现场临时用电安全管理,保护职工的人身安全,保障电气设备的正常运行以及施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中
华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条
例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定,双方就本工程施工现场临时用电安全管理达成如下协议:
一、工程概况:
工程名称:工程地点:分包方式:
二、工期:
开工日期:竣工日期:
三、总包单位相关规定和要求
1、总包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国
劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章制度。
2、总包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电
安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准。
3、总包方必须编制临时用电施工组织设计,临时用电工程必须经编制、审
核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
4、总包方负责监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服从
管理的有权处罚或令其停止作业。
四、分包单位相关规定和要求
1、分包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国
劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规
程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章
制度。
2、分包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电
安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京
市建设工程施工现场安全防护标准。
3、分包方电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他
用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
4、分包方安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。
5、分包方用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:
(1)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应
检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;
(2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告和解决;
(3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;
(4)移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行;
6、分包方不得在外电线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活区设施或堆
放构件、架具、材料及其他杂物等。
7、分包方在施工现场TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与
保护零线连接。
8、分包方不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
9、分包方在PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁
断线。
10、分包方在TN-S系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
11、分包方配电线路必须采用绝缘导线,线路必须有短路保护、过载保护。
12、分包方使用的电缆中必须包含全部工作芯线和用做保护零线或保护线的芯线。需要三项四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,绿/黄双色芯线必
须用做PE线,严禁混用。
13、、分包方使用的电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,过
路或引出地面的部位必须加设防护套管。
14、分包方的室内配线必须采用绝缘导线或电缆,室内非埋地明敷主干线
距地面高度不得小于2.5米。
15、分包方配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,达到逐级漏电保护。
16、分包方的每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关
箱直接控制2台以上用电设备(含插座)。
17、分包方配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板,N
线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电
气连接。
18、分包方的配电箱必须装设总(具有可见分断点的断路器),各分路安装
漏电保护器以及具有可见分断点的断路器(隔离开关)。
19、分包方的总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额
定漏电动作时间大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积
不应大于30MA.S。
20、分包方的开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额
定漏电动作时间应不大于0.1S,漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试
跳一次,试跳不正常的严禁继续使用。
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏
电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。
21、分包方对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相
应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁
带电作业。
22、分包方施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
23、分包方使用夯土机械PE线的连接点不得少于2处,夯土机械的操作扶
手必须绝缘,使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,电缆长度不应大于50M,夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。
24、分包方使用交流电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方,一次
电源线长度不得大于5M,二次线长度不应大于30M,不得采用金属结构或钢筋代
替二次线的地线,焊把线,不得破损,并双线到位,交流电焊机械应配装防二次
侧触电保护器使用中的配电箱必须装锁,严禁露天冒雨从事电焊作业。
25、分包方使用I类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点
不得少于2处,必须按规定穿、戴绝缘防护用品。
26、分包方在隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地
面高度抵于2.5M等场所的照明,电源电压不应大于36V;潮湿和易触及带电体
场所照明,电源电压不应大于24V;特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金
属容器内的照明,电源电压不应大于12V。照明变压器必须使用双绕组行型安全
隔离变压器,严禁使用自藕变压器。
27、分包方在现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用防尘、防雨封闭式灯
具,室内灯具距地面不得低于2.5M,室外灯具距地面不得低于3M28、分包方必须使用合格的配电箱及控制箱和用电设备,所用配电箱、用
电设备必须编号并标明单位,维护好线路和用电设备。以下空格为自填补充内容,若无补充内容请在下列空格中手写补充内容无正文:
五、违约
1、达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补
充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完善,直到符合约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济损失。
3、因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济损失。
六、争议
当双方发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不诚一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
七、本协议在双方签字盖章后立即生效。
八、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方:(盖章)
法人代表(或委托代理人)
年月日
分包方:(盖章)法人代表(或委托代理人)年月日
第五篇:分包工程施工安全协议书
工程施工安全责任协议书
甲方:(总包)乙方:(专业分包)
丙方:(监理)
一. 目的 为了加强承发包工程和临时工的安全管理,深入贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”安全生产方针,牢固树立“安全为天”的思想,严格执行国家颁布的法律、法规和“一标四规范”,保证人身、设备安全,为了明确各自的责任、确保施工期间乙方在甲方总承包管理的项目上各项工作的顺利进行,努力实现施工生产安全无事故。根据国家有关法律规定,经甲乙双方平等协商、意见一致,自愿签订如下安全施工协议,并作为工程外包合同的必要补充条件。二. 施工项目:
三. 施工地点:
四.本协议书执行期限:自进场日期年月日至分包工程结束退场日期年月日止。
五.安全生产目标:
1、坚决杜绝死亡、重伤、火灾、中毒、中暑、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、爆炸、倒塌事故,努力减少一般事故。
2、积极配合甲方项目部组织的文明施工、安全无事故的竞赛活动,确保安全文明施工目标的实现。
六、双方责任:
一)、甲方承担的安全责任、权利;
1:作为项目的总承包管理,甲方有权要求在本项目从事施工作业的专业分包施工单位(即乙方)必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案;
2:甲方及时核对乙方进场人员有效居民身份证,认真组织乙方人员进场前的三级安全教育,并办理出入证。3:甲方必须编制工程施工组织设计专项方案、有针对性的安全技术交底.4:甲方应及时向乙方提供有效的安全防护设施,包括用电设备,并指派专人检查指导,发现隐患及时排除;如需提供末端电箱损坏必须照价赔偿。
5:甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业,并按规定给予处罚; 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员进行处罚、直至责令退场。
二)、乙方的责任、权利;
1:乙方是专业分包工程,作为专业分包工作的安全生产的直接责任人,必须严格执行国家、省、地市安全法律、法规、操作规程,严格遵守甲方的有关安全生产的规章制度;
2:乙方进场前必须提供企业资质、安全生产许可证原件交甲方审核并复印留存;指派专人负责施工现场,明确甲乙双方的联系方法,确保施工过程中各项管理工作的顺利畅通。向甲方提供管理人员名单、身份证复印件、从业资格证书等,所有证件原件必须交甲方审核;进场施工人员花名册、身份证复印件、特种作业人员必须持建设主管部门核发的《建筑施工特种作业操作证》、劳务用工合同复印件以及将每月工资发放的凭证交甲方存档。
3:乙方进场人员必须身体健康,无任何不适应建筑施工的疾病,严禁使用童工,要有良好的思想素质和职业道德,禁止违法犯罪在逃分子进场施工。乙方负责为其所有工作人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险,在施工过程中如发生人身伤亡事故,由乙方承担全部负责(乙方需提供施工人员相关工伤保险资料复印件给甲方备案存档)。
4:施工前乙方必须编制各自专业范围的能指导施工的专项方案,并须经甲方审核、监理审批后方可有效。乙方对进场人员必须及时认真组织接受甲方项目部的安全教育,进场人员应相对固定,更换人员必须
共3页第1页
重新接受教育,否则一经查出有未接受教育人员上岗,每人罚款100元。严格执行安全技术交底制度,每道工序施工前必须组织所有作业人员进行安全技术、施工技术质量交底,按图施工、按施工程序施工,按操作规程施工。所有交底必须接受交底的职工本人签名后交甲方存档。
5:乙方应坚决执行“安全第一、预防为主”的方针,把安全工作放在一切工作的首位,严格执行甲方项目部的各项安全、文明施工管理制度以及开发商的《承建商作业指导书》相关管理规定及处罚细则,并指派专人管好自己的人和物以及安全生产工作,遵守甲方的规章制度,服从甲方的管理。6:乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全工程需要时,人员不得进入工程现场。
7:乙方应对工作现场的行为完全负责,乙方工作人员不得违章作业,冒险作业,不能疲劳作业,并按规定做好保护工作;
七. 协议内容:
1、由甲方负责对建设工程施工现场实施统一管理,乙方负责管理其分包范围内的施工生产,因甲方违章指挥造成事故的,由甲方负责;乙方因不服从甲方安全管理而违章指挥、违章作业造成事故的,由乙方承担直接责任。
2、乙方进场时,须持与开发商签订的专业分包合同向甲方负责人报到,并签订本《安全协议书》,否则乙方工程项目不得开工建设。安全协议书签订后由甲方指定施工负责人、安全监督员,便于施工过程中的协调、联系。同时,在不影响甲方安全生产运行的前提下,甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。
3、乙方开工前施工人员经甲方安全技术交底、三级安全教育,并向甲方交纳一定数量的安全押金(暂定100元/人,总额不低于2000元),用于对违章违纪者进行经济处罚出入证工本费。所有押金实行多退少补原则,在退场时一次性结清。乙方必须在甲方的安全监管下进行施工作业,不得违章作业、麻木蛮干,否则,甲方有权按照甲方及开发商的《承建商作业指导书》相关安全处罚规定进行处罚直至停工处理。
4、乙方施工人员应统一穿戴劳保服装,特种作业人员还必须携带特种作业操作证,便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查;
5、乙方施工作业区域、安全防范措施,须经甲乙双方安全监督管理部门审查通过;并在施工区域设置明显标志,对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理,施工人员应在施工区域内活动,不得随意进入非施工区域,甲方人员有权随时检查;
6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位,安全措施得力,否则将不得开工作业;施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。
7、施工过程中如需使用水、电等,乙方必须填写申请单,经甲方同意,由专业人员指定水、电接驳点,电器线路和管路连接规范,并由施工单位安装合格计量仪表或按乙方承包价的百分比洽谈同意后方可使用,所需费用由乙方负担;
8、施工过程中如需动火作业,应根据动火级别由乙方向甲方安全部门提出申请,经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中双方须指派安全人员在现场监护;
9、施工车辆必须进出场必须经门岗值班人员检查,出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认物品放行单,方可放行;
10、施工过程中甲方实行动态监督检查制度,甲方有权随时进行检查,有权制止违章作业,有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。
11、乙方在施工过程中产生的垃圾尽量当日清理干净,运到甲方指定地点堆放,由甲方统一外运。施工结束后,乙方应对施工现场彻底清理,做到工完、料尽、场地清。否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;
12、发生安全事故时双方应妥善保护好现场,并对受伤者组织紧急抢救,经上级机关鉴定属于甲方责任的,甲方负责按国家规定支付费用,乙方应积极配合做好善后工作;属于乙方责任的,费用乙方自理,甲方配合做好抢救工作。
八:乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理,在施工现场必须做到:
1:高空作业必须系好安全带;
共3页第2页
2:班前不得喝酒,在禁止吸烟的区域不得吸烟;
3:现场内不得赤脚,不得穿拖鞋、高跟鞋,高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋;
4:未经甲方施工负责人批准,不得随便拆除任何安全防护设施及安全装置和安全标牌;
5:用电线路必须“三相五线制”,必须架空或有过路保护、不得使用拖线板,电气设备必须完好有效,并做到一机、一闸、一漏、一箱、一锁,下班后电箱必须拉闸上锁,机械设备安全防护装置必须齐全有效,在岗人员必须在岗定岗,不得串岗。不得私拉乱接电线,并自觉保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好,不得用材料、工具等压砸电缆电线,确保用电安全;
6:不准在易燃易爆处吸烟、动火;不得在工程现场烧火、焚烧垃圾;
7:不得从高处向上或向下抛扔任何物资、材料;
8:不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材;不得在高处临边一米范围内堆放活动材料;楼面及上料平台堆料时,不得超过设计承载或支撑限重的70%;
9:使用电动工具,必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;
10:临时搭设的脚手架或操作平台,必须有搭设方案及水平栏杆等安全防护保证措施,不得采用严重锈蚀、弯曲、压扁、扭伤和裂纹的、对接焊接的脚手架钢管以及有脆裂、变形、砂眼、滑丝的扣件;
11:不准碰撞污染工程成品半成品;
12:不准非施工人员以及小孩进入施工现场;
13:施工过程中必须严格遵守安全操作规程。
九:安全责任
1:本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的,乙方负全部责任,并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任;
2: 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失,由乙方负责向甲方赔偿,甲方有权向开发商申请直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。
十、工程质量及验收标准:
工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业安全技术标准)、以及甲方工程项目安全技术要求和需要,必须达到专业质量检验评定的合格以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格的,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。
十一、其他:
1、若乙方无正当理由单方终止本责任书,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价5%的违约金;
2、若乙方违反本责任书之上述有关约定,不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为,甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场,乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。
十二:本协议一式三份,甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份,具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效,至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后,除质保条款依然有效外,即告终止。
十三:其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。
甲方(公章):乙方(公章):丙方:(公章)
甲方代表 :乙方代表:丙方代表:
签约日期:年月日
共3页第3页