第一篇:建设工程施工分包协议书
关于设立呼和浩特市职业学院住宅小区
建设工程项目部的合同
总承包人:内蒙古托克托县建筑安装工程有限责任公司(以下简称甲方)法定代表人:王伟董事长
项目部负责人:冯剑渊(以下简称乙方)甲乙双方为呼和浩特市职业学院住宅小区五标段B区1#、2#楼项目施工订立协议如下:
一、经甲乙双方充分磋商,甲方将该项目承包给乙方施工。
二、乙方为甲方的一个驻呼施工项目部,享有和承担以下权利义务:
1、工程质量:严格按照国家有关建设工程质量管理、施工及验收规定和质量保修条例执行,同时要符合工程发包方的具体要求。严格照图施工,如出现工程质量问题或造成返工的,乙方应承担全部责任。
2、安全生产:严格贯彻执行安全生产法,施工中严格遵守建筑工程施工安全生产的纪律,法规和规章、规程,确保安全生产。如出现损害和人身伤亡事故,全部责任由乙方负责。
乙方因工程质量、安全生产出现问题,对甲方造成经济罚款、名誉损失乙方应承担全部经济责任。
3、工程进度:按照甲方与发包方签订的建设工程施工合同进度要求执行。因乙方原因导致工程延误造成的名种损失和费用由乙方全部负责。
4、管理费:乙方按建筑工程结算总造价的百分之二向甲方上交管理费,上交办法按第一次提取工程进度款上交总价管理费的20%,第二次提取工程进度款上交总价管理费的20%,第三次提取工程进度款上交总价管理费的20%,第四次提取工程进度款上交总价管理费的20%。第五次提取工程进度款上交总价管理费的15%。
5、每次提取工程进度款必须进甲方帐户,并提供正式完税票据复印件。如不提供完税票据,甲方将提留应付税款。
工程竣工验收,管理费按合同价付到95%。
工程竣工结算,管理费交清、乙方必须向甲方提供全部正式完税票的复印件。
三、甲方在不妨碍乙方正常作业的情况下,有权对乙方的工程进度、质量安全进行监督、检查,如有严重的安全、质量问题,甲方有权让乙方停工整改或解除合同更换新的项目承包人,保证工程的圆满完成。
四、如有未尽事宜,可另订补充协议。
本协议一式四份,甲乙双方各持正、副本各一份,签字盖章后生效。
甲方:内蒙古托克托县建筑安装工程有限责任公司
法定代表人:
乙方:
年月日2
第二篇:建设工程施工分包安全生产协议书
建设工程施工分包安全生产协议书
甲方:
乙方:
工程名称:
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障工程施工顺利进行,依据《劳动法》、《建筑法》、《建筑安全工程承包合同条例》、《中华人民共和国安全生产法》以及无锡市关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
一、乙方应主动按照有关建设工程法律法规要求接受上级安全监察。
二、乙方必须按规定建立安全管理网络,按有关安全生产操作规程进行施工,重视施工现场安全。若乙方不按安全规程操作,野蛮施工,不采取安全保护措施或安全防护措施不力而造成安全事故,全部责任和损失费用由乙方承担。对甲方造成损失的,以二倍的价格赔偿甲方。
三、乙方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
四、乙方必须学习、掌握、并执行甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方案。
五、乙方必须执行甲方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案:
六、乙方必须执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
七、乙方必须执行安全生产检查整改制度。
八、乙方必须接受甲方或甲方上级主管部门、政府有关部门的安全生
产检查,对检查存在的问题不整改或整改不到位,甲方有权进行经济处罚。
九、乙方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
十、乙方自带施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置齐全、灵敏、有效,经验收合格方可使用,并登记在册。
十一、乙方应按有关规定缴纳保险费,必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险。此费用已包含在乙方的承包费里。
十二、乙方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用品。
十三、乙方必须承担因乙方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
十四、乙方有权拒绝甲方的违章指挥。
十五、甲方必须根据工程的特点,对乙方进行有关安全技术交底。
十六、甲方有权监督、纠正乙方施工人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权令其停止作业。
十七、甲方有权审查乙方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
十八、乙方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,乙方必须做好事故的善后处理工作;甲方应积极协助乙方做好善后工作。
十九、乙方发生因工伤亡事故,必须立即全力抢救伤员,并向甲方和有关部门报告,不准隐瞒不报。
本协议一式二份,甲方执一份,乙方持一份,经签字盖章后有效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
负责人(签字):负责人(签字):
日期:日期:
第三篇:建设工程施工分包安全生产协议书
建设工程施工安全生产协议书
发包单位:
承包单位:
工程名称: 工程地点: 为进一步明确在施工过程中甲、乙双方各自的安全责任,保护施工人员的安全和身体健康,防止因工伤亡事故的发生,依据《建设工程安全生产管理条例》及有关法律、法规规定,签订本协议。
本协议为《施工工程安全生产协议》,在双方签订施工合同的同时签定本协议,经双方签字盖章生效,具有同等法律效力,双方应认真履行。
第一条 甲、乙双方共同责任
一、甲、乙双方共同遵守国家和当地有关安全生产的法律、法规和规定,认真执行国家、行业、企业安全技术标准。
二、在甲方统一领导下,组成施工现场安全生产领导机构,定期召开安全工作会议,建立健全安全生产责任制和群防群治制度,制定各项安全生产规章和安全生产目标责任,形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系,并按照职责分工抓好落实。
三、坚持“安全第一,预防为主”的方针,不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时应先落实安全保护措施,防止事故发生。
四、抓好安全教育;严肃安全纪律;规范安全行为;净化作业环境,禁止野蛮施工,防止施工扰民。
五、发生事故,立即采取措施,保护现场,抢救伤员,防止事故扩大,并应分别及时报告上级主管部门,组织事故调查小组,查清事故原因,确定事故责任,按照“四不放过”原则,拟定改进措施,提出对事故责任者的处理意见。
第二条 甲方的具体责任
一、甲方应向乙方公布本企业、本施工现场安全生产规章制度。核查乙方安全生产保证体系和规章制度,对乙方安全生产实施监督管理。
二、在施工组织设计中编制安全技术措施,并分解到乙方分包项目。督促乙方编制分包工程内容的安全施工方案,制定安全技术措施并实施。
三、在安排乙方工作时,针对其施工内容、工艺要求,以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底,交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。
四、对乙方进场职工进行登记造册,对其特种作业人员资格进行验证。制止非特种作业人员从事特种作业。
五、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等,要求其进行技术指标,安全性能检验,合格者方可进入施工现场。并监督乙方正确安装使用和拆除。
六、对乙方施工工序,操作岗位的安全行为进行日常监督检查,纠正违章指挥和违章作业,发现严重违章违纪和事故隐患,立即责令停工,监督整改并按双方商定的管理办法进行处理。严重者中止合同,清退出场,所造成的一切经济损失,由乙方承担。
七、对施工现场的各种安全设施和劳动保护用品定期检查和维护,及时消除隐患,保证其安全有效。
八、在容易发生火灾的地区,设置灵敏有效的消防器材。
九、发生伤亡事故按规定立即报告有关部门。
十、其它
第三条 乙方的具体责任
乙方在甲方统一指挥监督下,对本单位施工中安全工作直接负责,按其职责分工,具体履行以下责任:
一、乙方应建立完善的安全管理制度,加强施工现场安全管理。乙方若因安全管理不当导致发生任何安全事故,由乙方承担全部责任。
二、按照甲方的统一管理规定,制定本单位安全目标责任,管理规章制度,并向甲方备案。
三、根据《 工程施工组织设计》,编制本单位承包工程范围的安全施工方案和安全技术措施,报甲方审批执行。
四、对本单位的施工人员应登记造册,如实向甲方报告,并做好入场前的安全教育。有人员调整时,应及时履行安全教育职 3
责,未经安全教育的,不得进入施工现场。不得录用无身份证件的人员和未满十六岁的童工。
五、按规定要求设置安全技术管理人员(施工人员50人以上的应设专职安全技术管理人员;不足50人的,应指定兼职安全技术管理人员;各施工班组应设一名兼职安全员),负责施工现场的安全检查,并做好检查及落实整改情况记录。乙方施工现场的特种作业人员必须持有相关部门核准签发的有效资格证书,做到持证上岗。
六、负责班前安全教育和工种变换的安全教育。下达施工任务时,应进行有针对性的安全技术交底,检查操作人员安全着装;发生交叉作业时,应先报告甲方,并进行监护。不安排非特工种人员从事特工种作业,不安排患有高血压、心脏病及其它不适于高处作业的人员从事高处作业。
七、向甲方申报自带的劳动保护用品及机具、设备,经检验合格后使用。禁止任何人私自拆除安全防护设备或设施。
八、设置必要的职工生活设施,并符合卫生、通风、照明等要求,职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。
九、在容易发生火灾的地区施工动火时,应事前向甲方申请,得到书面批准,并采取有效的防护措施,才能施工。储存、使用易爆器材时,应当采用特殊的消防安全措施。
十、有权制止甲方违章指挥,并按双方商定的管理办法进行处理。
十一、教育本单位职工遵章守纪,不违章指挥和违章操作。施工中如因乙方施工人员违章指挥、违反安全纪律,违反安全操作规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。
第四条 此协议作为施工合同附件,一式三份,甲、乙双方各执一份,有关部门备案一份。
协议订立时间:
协议签订地点:
发包方(甲方):
年 月 日
承包方(乙方): 5
(章)
(章)
第四篇:建设工程施工分包安全生产管理协议书
编号:
建设工程施工分包安全生产管理协议书
工程名称:
总包方(甲方):
分包方(乙方):
建设工程施工分包安全生产管理协议书
总包方(甲方):______________________________
分包方(乙方):______________________________
为加强施工现场安全管理,保护职工的人身安全、健康和国家财产,保障施工现场的顺利进行,依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》和省市建委关于建筑工程分包的有关规定,双方就本工程施工安全生产达成如下协议:
一、工程概况
工程名称:___________________________________
工程地点:___________________________________
分包内容(范围):_______________________________分包方式:___________________________________
二、工期
开工日期:__________________
竣工日期: __________________
三、安全生产
1.分包方必须是具有独立承担民事责任的法人或其他出具其上级主管单位(法人单位)的委托书,分包与其资质相符在授权委托书范围内工程的经济组织。
2.分包方必须熟悉并能严格执行《建设工程施工现场管理规定》、《建筑施工现场安全防护基本标准》、《施工现场临时用电安全技术规范》及其他有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定。能够积极参加有关促进安全生产的各项活动。
3.分包方必须学习、掌握,并执行总包方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式。
4.分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。
5.分包方必须执行三级安全教育制度,项目经理、分包工程的负责人及特种作业人员必须执行持证上岗制度。
6.分包方必须执行安全生产检查整改制度。
7.分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门、政府有关部门的安全生产检查。
8.分包方必须执行安全生产的防护设施、设备验收制度。
9.分包方自带的施工机械设备,必须符合国家标准、规定,且机械性能良好、安全防护装置、齐全、灵敏、有效。
10.分包方必须按规定为作业人员配发合格的劳动防护用具。
11.分包方必须并执行“因工伤亡事故报告制度”,如分包方施工现场发生因工伤亡事故,必须立即向总包方及有关部门报告,不准隐瞒不报,并全力抢救伤员,保护事故现场。如因抢救伤员必须移动现
场设备、设施时,要做记录或拍照。不准破坏事故现场。分包方须积极配合总包方及总包方上级部门、当地政府部门对事故的调查和现场勘察,不得提供伪证。
12.分包方必须承担因为分包方的原因造成事故的经济责任和法律责任。
13.分包方有权拒绝总包方的违章指挥。
14.分包方发生人员伤亡时,不管事故的责任在何方,分包方必须做好事故的善后处理工作。当总包方对事故的发生负有一定管理责任时,总包方应积极协助分包方做好善后工作。
15.总包方应为分包方单位创造良好的作业环境,完全因总包方的设施、设备不良造成的事故,应由总包方负责。
16.总包方有权监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服管理的有权令其停止作业。
17.总包方有权审查分包方的安全资质和进场人员的安全教育情况。
18.补充条款:(略)
四、违约
1.达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完整,直到符合约定条件。
2.因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济支出。
3.因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济支出。
五、争议
当总、分包发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不成一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
六、本协议在双方签字盖章后生效。
七、本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方:(盖章)分包方:(盖章)
法人代表:法人代表:
(或委托代理人)(或委托代理人)
日期:日期:
第五篇:建设工程施工分包安全用电协议书
编号:
建设工程施工安全用电管理协议书
工程名称:
甲方:
乙方:
建设工程施工安全用电管理协议书
甲方:(总包方)
乙方:(分包方)
为加强施工现场临时用电安全管理,保护职工的人身安全,保障电气设备的正常运行以及施工生产的顺利进行,依据《中华人民共和国安全生产法》、《中
华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条
例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定,双方就本工程施工现场临时用电安全管理达成如下协议:
一、工程概况:
工程名称:工程地点:分包方式:
二、工期:
开工日期:竣工日期:
三、总包单位相关规定和要求
1、总包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国
劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章制度。
2、总包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电
安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准。
3、总包方必须编制临时用电施工组织设计,临时用电工程必须经编制、审
核、批准部门和使用单位共同验收,合格后方可投入使用。
4、总包方负责监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为,对不服从
管理的有权处罚或令其停止作业。
四、分包单位相关规定和要求
1、分包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国
劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规
程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章
制度。
2、分包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电
安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京
市建设工程施工现场安全防护标准。
3、分包方电工必须经过按国家现行标准考核合格后,持证上岗工作;其他
用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底,考核合格后方可上岗工作。
4、分包方安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路,必须由电工完成,并应有人监护。
5、分包方用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定:
(1)使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应
检查电气装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转;
(2)保管和维护所用设备,发现问题及时报告和解决;
(3)暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关,并应关门上锁;
(4)移动电气设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行;
6、分包方不得在外电线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活区设施或堆
放构件、架具、材料及其他杂物等。
7、分包方在施工现场TN-S接零保护系统中,电气设备的金属外壳必须与
保护零线连接。
8、分包方不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
9、分包方在PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁
断线。
10、分包方在TN-S系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
11、分包方配电线路必须采用绝缘导线,线路必须有短路保护、过载保护。
12、分包方使用的电缆中必须包含全部工作芯线和用做保护零线或保护线的芯线。需要三项四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆,绿/黄双色芯线必
须用做PE线,严禁混用。
13、、分包方使用的电缆线路应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,过
路或引出地面的部位必须加设防护套管。
14、分包方的室内配线必须采用绝缘导线或电缆,室内非埋地明敷主干线
距地面高度不得小于2.5米。
15、分包方配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电,达到逐级漏电保护。
16、分包方的每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关
箱直接控制2台以上用电设备(含插座)。
17、分包方配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板,N
线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电
气连接。
18、分包方的配电箱必须装设总(具有可见分断点的断路器),各分路安装
漏电保护器以及具有可见分断点的断路器(隔离开关)。
19、分包方的总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA,额
定漏电动作时间大于0.1S,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积
不应大于30MA.S。
20、分包方的开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA,额
定漏电动作时间应不大于0.1S,漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试
跳一次,试跳不正常的严禁继续使用。
使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏
电动作电流应不大于15MA,额定漏电动作时间应不大于0.1S。
21、分包方对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时,必须将其前一级相
应的电源隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌,严禁
带电作业。
22、分包方施工现场停止作业1小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。
23、分包方使用夯土机械PE线的连接点不得少于2处,夯土机械的操作扶
手必须绝缘,使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品,电缆长度不应大于50M,夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。
24、分包方使用交流电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方,一次
电源线长度不得大于5M,二次线长度不应大于30M,不得采用金属结构或钢筋代
替二次线的地线,焊把线,不得破损,并双线到位,交流电焊机械应配装防二次
侧触电保护器使用中的配电箱必须装锁,严禁露天冒雨从事电焊作业。
25、分包方使用I类或Ⅱ类手持式电动工具,其金属外壳与PE线的连接点
不得少于2处,必须按规定穿、戴绝缘防护用品。
26、分包方在隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地
面高度抵于2.5M等场所的照明,电源电压不应大于36V;潮湿和易触及带电体
场所照明,电源电压不应大于24V;特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金
属容器内的照明,电源电压不应大于12V。照明变压器必须使用双绕组行型安全
隔离变压器,严禁使用自藕变压器。
27、分包方在现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用防尘、防雨封闭式灯
具,室内灯具距地面不得低于2.5M,室外灯具距地面不得低于3M28、分包方必须使用合格的配电箱及控制箱和用电设备,所用配电箱、用
电设备必须编号并标明单位,维护好线路和用电设备。以下空格为自填补充内容,若无补充内容请在下列空格中手写补充内容无正文:
五、违约
1、达不到约定条件的,总包方一经发现,可要求分包方立即进行整改和补
充完善,分包方应按总包方要求进行整改和补充完善,直到符合约定条件。
2、因分包方原因达不到约定条件的,由分包方承担违约责任和经济损失。
3、因总包方原因达不到约定条件的,由总包方承担违约责任和经济损失。
六、争议
当双方发生争议时,可通过总、分包双方上级主管部门协商调解,若达不诚一致意见,可向政府有关部门申请仲裁。
七、本协议在双方签字盖章后立即生效。
八、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力。
总包方:(盖章)
法人代表(或委托代理人)
年月日
分包方:(盖章)法人代表(或委托代理人)年月日