第一篇:勘察设计合同新
_高速公路勘察设计
技术服务合同书
20年月
1甲方:中交第一公路勘察设计研究院有限公司乙方:
甲方:中交第一公路勘察设计研究院有限公司
法定代表人:
住所地:
乙方:
法定代表人:
住所地:
根据《中华人民共和国合同法》、《建设工程勘察设计合同管理办法》等有关法律法规,经甲﹑乙双方协商一致签订本合同,以资共同遵守。
第一条合同依据
《————高速公路——--段公路工程勘察设计招标合同文件》,合同编号为:————,以下简称主合同。
第二条技术标准
_________段高速公路全线按四车道高速公路标准建设;其中
2.1平原微丘区设计速度120公里/小时,路基宽度28米;
2.2 山岭重丘区设计速度100公里/小时,路基宽度26米;
2.3 互通式立交区、特殊结构桥梁及征地拆迁按六车道标准一次实施;
2.4 上跨主线的构造物按六车道标准布设,为远期拓宽预留建设条件;
2.5 全线桥涵设计汽车荷载等级采用公路一Ⅰ级;
2.6 其余技术指标按部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2003)执行。
第三条工作内容
3.1 完成_________段高速公路甲方委托的部分勘察设计任务(具体工作内容详见附件一《委托书》)。
3.2 配合甲方承担___________段高速公路相关的后续服务工作(具体工作内容详见附件一《委托书》)。
第四条勘察设计要求
4.1勘察设计技术要求:
4.2 勘察设计工期:
第五条最终提交的成果及成果交付时间、份数
5.1 本条款所称“最终提交的成果”为经甲方审查、并验收合格的成果。
5.1.1_____________(包括电子文件)各1套;
5.1.2 _______________需提交甲方送审文件4套,修编后的正式_______报告16套,全部存档图纸的光盘两张。
第六条费用及支付
6.1 勘察设计费的取费依据和取费标准参照国家有关规定和标准,并经甲乙双方充分协商,确定如下。
6.1.1本项目勘察设计技术服务费用总计为万元(万元)。其中后期服务费为总费用的15%,即万元。
6.1.2本合同的总金额是完成本合同的招标文件及本合同所约定义务的一切费用。在乙方如约完成本合同义务的前提下,按照业主方向甲方支付勘察设计费用的到款比例,同比例向乙方支付80%的勘察设计费用。
6.1.3 总勘察设计费的5%在乙方完成技术交底、答疑等工作后支付。
6.1.4后续服务等工作完成后,结清剩余的15%的费用。若乙方未进行或未完全进行后续服务工作,甲方将不再支付剩余费用。
6.1.5乙方的开户银行为______________;账号为______________。
6.2 如果项目的工程规模与招标文件相比发生较大变化,而且业主不予增加费用,则按增加的工程量占工作量的比例扣除乙方费用。如果业主支付该部分费用,则同比例增加乙方费用。
6.3 鉴于主合同规定“业主向设计人实际支付的勘察设计费将不高于交通部初步设计批复的概算勘察设计的审批额扣除预可、工可及其他前期费用后的90%,勘察设计费中超出此额的部分业主将予以扣除,合同段合同总价则相应变
更。不足部分招标人将不再另行支付”,若发生上述情况及其他业主减少主合同费用情况,甲方将同比例扣除乙方设计费。
第七条双方的义务
7.1甲方的义务
7.1.1自本合同签订之日起5日内向乙方提交下列资料和技术要求。
7.1.2甲方及时按设计阶段组织对本工程勘测、设计的各项验收、审查工作。
7.1.3甲方负责项目的“三环节”管理,负责项目的总体协调及设计文件的审查、签认及盖章。
7.1.4协助乙方收集有关测设所需的地方资料及相关协调工作。
7.1.5按本合同约定及业主支付情况支付乙方费用。
7.2 乙方的义务
7.2.1乙方应严格执行甲方ISO9001管理体系文件,“三环节”管理制度及有关技术质量管理规定。
7.2.2按现行标准、规范、规程技术条例进行勘察、设计工作,严格执行技术要求,按章操作,确保安全,对工作期间发生的一切问题和事故负全部责任。
7.2.3在完成阶段测设工作之前及时通知甲方进行验收和文件审查。
7.2.4乙方对提供的图纸等资料以及成果,有义务保密,不得向第三方提供或用于本协议以外的项目,否则甲方有权对因此造成的损失追究责任。
7.2.5按时保质完成所承担的测设任务,对所承担的工作质量负责。
7.2.6乙方应按甲方和业主的审查意见对所承担部分的设计进行修改、完善,直至通过业主审查;否则甲方有权另行委托他人修改、完善,其费用从乙方的总费用中扣减。
7.2.6在图纸交付业主之后,乙方应根据工程需要按照甲方要求派遣不少于___名合格的设计代表常驻施工现场,且所派人员须经甲方认同,设计代表服务时间为___年,并服从甲方派出的设计代表组组织的领导。
7.2.7若乙方派出的设计代表不符合甲方的要求,甲方有权提出更换,否则甲方有权用后续服务费用另行委托后续服务组。乙方派出的设计代表的所有费用已包含在后续服务费中。
第八条双方违约责任
8.1 甲方违约责任
8.1.1甲方未能按本合同约定向乙方提交有关资料及技术要求的,甲方应将乙方工期予以顺延。
8.1.2 甲方应按期支付乙方工程费,若延误则按延误天数和银行贷款利率向乙方支付违约金
8.2 乙方违约责任
8.2.1合同生效后,如乙方擅自终止或解除本合同,乙方应返还甲方已支付的全部费用及利息,同时乙方还应向甲方支付合同总价款20%的违约金,并赔偿甲方因此而产生的损失。
8.2.2乙方未能按合同规定的日期提交任一期勘察设计成果的,每逾期一日应按本合同约定勘察设计费总金额的5‰向甲方支付违约金,乙方逾期超过10日提交勘察设计成果的,应按每日10‰的标准向甲方支付违约金。如上述违约金不足以补偿甲方损失的,乙方还应承担赔偿责任。
8.2.3乙方应对其勘察设计成果的质量负责,如乙方提交的勘察设计成果质量不合格,乙方应负责无偿整改或采取补救措施,以达到质量要求。在此情况下,乙方除应按延误工期条款向甲方承担违约责任外,还应承担勘察设计成果质量不合格给甲方及第三方造成损失,并承担相应的法律责任。
8.2.4对于甲方提供的图纸和技术资料以及勘察设计成果、资料,乙方有义务保密,不得向第三方泄露、转让或用于本合同以外的项目,否则乙方应向甲方支付本合同总金额20%的违约金并赔偿甲方其他损失。
第九条其他
9.1由于不可抗力,致使合同无法履行时,双方应按有关法律规定及时协商处理。
9.2本合同执行过程中的未尽事宜,双方应本着实事求是友好协商的态度加以解决。双方协商一致的,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
9.3乙方在工作中应采取相应的安全、防护和环境保护等措施(费用已含在技术服务费中),若乙方发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费费用及其他一切责任均应由乙方自行承担,与甲方无关。
9.4因合同执行过程中双方发生纠纷,可由双方协商解决,协商无果的,双
方可就本合同产生的纠纷提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
9.5本合同由双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章后生效。
9.6本合同一式六份,甲.乙双方各执三份。
甲方单位(盖章)
中交第一公路勘察设计研究院
有限公司
法定代表人(签字):
或
委托代理人(签字):
联系人:
电话:
传真:
合同订立时间:
年乙方单位(盖章)-------------------法定代表人(签字): 或 委托代理人(签字): 联系人: 电话: 传真: 月日200
第二篇:勘察设计合同
编号:勘字__________号
订立合同建设单位(____________________)与勘测单位(__________建筑设计院),根据国家建委制定的《勘察设计合同试行条件》和__________省的补充规定以及本勘测的具体情况,签订合同,以资双方遵守。
第一条 订立合同双方必须严格执行国家建委规定的《勘察设计合同试行条件》和省的补充规定以及本合同规定的条款。
第二条 工程名称
________________________________________________________________________________
第三条 工程地点
________________________________________________________________________________
第四条 工程范围
________________________________________________________________________________
第五条 取费标准按中财委(__________)财经工基价字第xxx号规定收费。签订合同时应预付勘测费总额的30%(一般设计一次按60%),其余部分在勘测成果提出时一次结清。
第六条 勘测成果于年月日提出,但由于自然天气所造成的拖延工期可顺延。
第七条 建设单位应承担的事项和责任
1.填写“拟建筑(构)物性质及工程地质勘测要求(本院设计由承担设计室填写)。”
2.清理和整平场地,如因场地有沟以及堆积障碍物等而影响开工时,应付窝工费。开工时应指派一人在场,以便随时联系工作。
3.负责解决土样包装、水样瓶的运送,早晚和夜间钻机停放现场时负责看管,并解决临时所需的垫板、冬季烘烤钻具的木样等。
4.负责解决机具运输和工作人员往返现场的交通工具(或承担运输费用),如因交通工具而造成的窝工,应付窝工费。
5.测量如要求按已有控制系统联测时,应负责提供资料和埋石用材用料等物资。
第八条 勘测单位应承担的事项和责任
1.填写“预计勘测工作量及勘测用表”[附表二(略)]。
2.遵循规范按时提出勘测成果,满足设计需要。
第九条 本合同自双方代表签订之日起生效,合同附件与合同有同等效用。
第十条 本合同正本二份,双方各执一份,副本份,建设单位收执份(其中送建设银行一份),勘测单位份。
建设单位:_______________(盖章)
设计单位:_______________(盖章)
_______年_________月___________日
第三篇:勘察设计合同协议书
勘察设计合同协议书
发包人(甲方):
勘察设计人(乙方):
发包人委托勘察设计人承担工程的勘察设计工作,经双方协商一致,签订本合同。
第一条 本合同签订依据
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计管理条例》《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4 中标通知书
1.5投标文件
1.6 招标文件
第二条 本合同组成部分
2.1下列文件应作为本合同的组成部分
(1)勘察设计合同协议书及附件(含澄清文件,如果有);
(2)中标通知书;
(3)投标文件:
(4)勘察设计技术标准和规范;
(5)勘察设计工作大纲。
(6)招标文件
经双方签字认可的有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分,并具有最高优先顺序。
2.2上述文件应认为是互为补充和解释的,但如有含义不清或互相矛盾之处,以上面所列顺序在前的为准。
第三条本合同勘察设计项目概况
3.1 工程名称:
3.2工程规模:
3.3 工程地点:
3.4工作内容: 本项目勘察、方案设计、初步设计、施工图设计
及后续相关服务(设计技术交底、设计变更、中间验收、竣工验收等)
3.5设计合理使用年限: 50年
3.6主要技术标准: 中华人民共和国现行技术标准及规范。
第四条甲方应在乙方开展工作前向乙方提供或协助乙方获取下
列文件资料:
4.1立项批文
4.2地形图、红线图及电子文件
4.3规划设计条件通知书
4.4市政基础设施资料
4.5 项目设计任务书。
第五条勘察设计周期安排
4.1方案设计:
4.2工程勘察:
4.3.初步设计:
4.4施工图设计:
4.5 施工现场配合服务:开工至竣工(以实际开工、竣工日期为
准)。
如因甲方原因影响乙方勘察设计进度,工期顺延。
第六条 乙方需提交资料份数
6.1 方案设计及工程效果图贰份(包含电子文档)
6.2 工程测量及岩土工程勘察成果文件捌份(包含电子文档)。
6.3 各阶段设计成果文件壹拾贰份(包含电子文档)。
6.4 结构计算书贰份(包含电子文档)。
第七条 合同价款及支付方式
7.1设计费部分
(1)设计费金额:按照国家计委、建设部制定的《工程勘察设计
收费管理规定》(计价格【2002】10号)之收费标准下浮%计取。
暂定设计费人民币万元(大写:XX万元整),结算设计费以施工招标控制价为计费额。
(2)付款方式:合同签订后20日内支付暂定合同金额的20%作为预付款;方案及初步设计通过审查后10日内累计付至暂定合同金额的40%;施工图设计文件审定后10日内累计付至暂定合同金额的80%,主体断水后10日内支付至结算设计费的95%,余款待工程竣工验收合格后10日内一次性支付。
(3)支付方式:通过银行转账支付至中标人基本账户。
7.2勘察费部分
(1)勘察费金额:
勘探布点方案报发包人审查批准后实施,最终勘察费按照经甲方确认的实际工作量计算。
(2)付款方式:合同签订后10日内支付暂定合同金额的15%作为预付款,提交勘察成果资料后10日内累计付至勘察费金额的80%;待本工程基础验收合格后10日内支付勘察费金额的15%,余款待工程竣工验收合格后10日内一次性支付。
(3)支付方式:通过银行转账支付至中标人基本账户。
第八条双方责任
8.1甲方责任
(1)甲方按本合同第四条规定的内容,在本合同签定后的15天内向乙方提交资料及文件,并对其完整性、正确性及时限性负责。
(2)甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作及交通等方便条件,费用由乙方自理。
(3)甲方应保护乙方的设计版权,甲方对乙方交付的勘察设计文件不得向第三方转让或用于本合同外的项目,如发生以上情况,乙方有权索赔。
(4)在合同履行期间,因甲方停缓建本合同项目或者其他原因,甲方要求终止或解除合同,甲方根据乙方已进行的并达到交付条件按实际工作量支付成本费用,并退还乙方履约担保函。
(5)若甲方未按合同约定支付勘察设计费,乙方有权终止后期服务。
8.2 乙方责任:
(1)乙方在进行外业勘察活动时,应采取相应的安全、保卫和环境保护措施,如乙方未能采取有效的措施,而发生的与外业勘察活动有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失赔偿、诉讼费用及其他一切责任应由乙方负责。
(2)乙方在勘察设计过程中应与本项目相干扰的电力、电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门充分沟通并向甲方提出处理意见,确保本项目顺利实施。
(3)乙方勘察设计成果要准确反应地上、地下障碍物、杆管线、水系等。如乙方在勘察设计过程中,对红线范围内的地上、地下障碍物、杆管线、水系等未标示或标示不准确造成的损失由乙方负责赔偿甲方,并且该遗漏或错误被甲方或与本工程有关的第三方每发现一次,甲方有权从乙方的合同价款或履约担保金额中扣除合同价款的千分之二的违约金。
(4)乙方按照国家或行业现行的标准、规程、规范、技术条例进行勘察设计工作,严格掌握勘察设计标准,控制工程造价,并根据本合同规定的内容、时间及份数向甲方交付勘察设计文件,对委托范围内勘察设计的完整性、标准性、准确性负责。如甲方对设计有异议,乙方应作出明确解释及提供设计计算文件。
(5)乙方对勘察设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充,配合甲方进行设计完善,并免收此部分的设计费。给甲方造成损失的,还应当赔偿相应的损失。
(6)乙方勘察设计错误造成工程质量事故,乙方应负责采取补救措施,造成的工程质量事故根据相关的法律法规处理。给甲方造成损失的,还应当赔偿相应的损失。
(7)乙方未响应甲方和项目有关的第三方提出的明确的设计要求所造成的损失,根据损失程度向甲方赔偿。因设计单位原因造成工程施工低价中标高价结算的,设计单位应该赔偿委托人相应损失。由于
设计人设计失误造成的工程投资增加部分由设计人承担并在设计费中扣除。
(8)乙方交付勘察设计资料及文件后,按规定参加有关的勘察设计审查,并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充,直至通过勘察设计审查。若施工图未通过施工图审查机构审查的,经乙方修改后,尚需进行施工图再审查的,所产生的施工图审查费用,由乙方支付。
(9)乙方应按合同规定时限交付勘察设计文件,负责向甲方及施工单位进行设计交底、现场施工服务、处理有关勘察设计问题和参加竣工验收。
(10)由于乙方自身原因,延误了按本合同第五条规定的勘察设计文件交付时间,每延误一天,应减收该项目应收勘察设计费的千分之一;
(11)合同生效后,乙方要求终止或解除合同,甲方有权不退还乙方履约担保金,不支付乙方任何费用,因此给甲方造成损失的,由乙方承担一切损失赔偿责任。
(12)乙方不及时(以甲方电话或书面通知时间为准)到现场处理有关勘察设计问题,每影响一天应减收勘察设计费千分之二。
第九条违约责任
9.1同一事项出现在两次或两次以上违约条款中,只计算一次违约金,违约金从合同价款或履约担保金中扣除,违约金的提交及金额以对方的书面函为准,书面函送达即生效。
9.2任何一方不得向第三方扩散、转让对方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况,守约方有权向违约方索赔。
9.3在施工期间,乙方根据甲方需要指派一至两名专职设计代表到现场工作,解决设计、施工之间相关问题。若甲方在工作中发现设计代表不称职或有违法行办时,甲方有权更换,乙方应在甲方提出更换通知的7天内完成更换工作并使甲方满意,否则甲方将根据情况有权扣除乙方合同价款千分之二的费用。
9.4乙方在进行勘察设计过程中,如果因其采用的技术方案等方面发生侵犯专利权的行为而引起索赔或诉讼,则乙方应承担全部责任,并保障甲方免于承担由此造成的一切损害和损失。
9.5甲方应按本合同第七条规定的金额和时间向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应承担应付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停履行下阶段的工作,并书面通知甲方。
第十条 其他
10.1 由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。
10.2本协议在履行过程中发生纠纷,甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时,双方可向工程所在地人民法院起诉。
10.3本协议书未尽事宜由双方协商解决。经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本协议具有同等法律效力。
10.4 在本协议书签定前,乙方已按规定向甲方递交人民币万元(大写:元整)的履约担保。本协议书经双方代表签字并加盖公章后即生效。
10.5、本协议书一式份,正本贰份副本份。当正本与副本内容不一致时,以正本为准。
发包人:勘察设计人:地址:地址:
法定代表人:法定代表人: 委托代理人:委托代理人: 开户银行:开户银行:
帐号:帐号:
签订时间:年月日
签订地点:
第四篇:建设勘察设计合同
建设勘察设计合同
委托方(甲方):____________________________________
地
址:____________
邮码:____________
电话:____________
法定代表人:____________
职务:____________
承包方(乙方):____________________________________
地
址:____________
邮码:____________
电话:____________
法定代表人:____________
职务:____________
依照《中华人民共和国合同法》的有关规定,经双方协商一致签订本合同。
第一条
甲方委托乙方承担的工程勘察设计项目名称、内容、规模与范围详见委托勘察设计项目表(见附件)。
第二条
乙方根据委托的勘察设计项目和主管部门的规定,按初步设计(方案设计)和施工图设计,分阶段进行。在具备各个阶段设计条件时,双方签订阶段协议书,具体规定甲方应提交的勘察设计基础资料的名称和日期,乙方需交付的勘察设计文件资料的名称和日期,做为本合同的附件。
第三条
甲方责任
1.按照各设计阶段协议书的规定,向乙方提供有关建设项目审批文件和勘察设计基础资料,并对提供的时间、进度与资料可靠性负责。
委托勘察测绘工作的,在勘测工作开展前,应提出勘察测绘技术要求及标有拟建工程准确位置的地形图,圈定测量范围的平面图,土地使用证的复制件,并安排好现场工作条件。
委托初步设计应提出以下资料:①经过批准的设计任务书;②选址报告;③规划要求;④原料(或经过批准的资源报告)、燃料、水、电、运输等方面的协议文件;⑤经批准的工艺设计资料,民用项目的使用要求;⑥能满足初步设计要求的勘测资料,需要经过科研取得的技术资料、人防、消防、劳动保护、工业卫生、环境保护预测资料等。
委托施工图设计时,应提供经过批准的初步设计文件和满足施工图设计要求的勘察资料、施工条件,以及有关设备的技术资料。
2.收到乙方交付的设计文件后,应及时报请有关部门审查,审查意见用书面转送给乙方。组织施工单位与设计单位共同商定有关技术条件,组织设计技术交底,通知乙方参加试车考核及竣工验收。
3.在勘察设计人员进入现场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作和生活条件。
4.委托配合引进项目的设计任务,从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各阶段,应吸收承担有关设计任务的单位参加。
5.维护乙方的勘察设计文件,不得擅自修改,未经乙方同意不得转让给第三方重复使用。对转让后重复使用的项目,乙方不负任何技术责任。
6.按照国家和本市有关规定,按时付给勘察、设计费。
第四条
乙方责任
1.按照甲方提供的建设项目审批文件和设计基础资料编制设计文件,根据各阶段协议书的规定,按期交付各阶段的设计文件(初步设计6份,施工图设计8份),并保证质量。需增加设计文件的份数时另行收费。需复制供应标准图时另行收费。
2.乙方要根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件,以及有关设计技术协议文件、设计标准、技术规范、规程、定额等,提出勘察技术要求和进行设计,并按合同规定的进度和质量提出设计文件(包括概、预算文件、材料、设备清单)。
3.初步设计经上级主管部门审查后,在原定任务书范围内的必要修改,由乙方负责。原定任务书有重大变更而需重作设计时,须有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书,经双方协商,另订合同。
4.乙方对所承担设计的建设项目应配合施工,开工前进行设计技术交底,解决施工过程中有关的设计问题,负责设计变更和修改预算,参加试车考核及工程竣工验收。对于大中型工业项目和复杂的民用工程应派现场设计代表,并参加隐蔽工程验收。
5.对于复杂项目,需要乙方协助收集设计基础资料时,应按技术服务的有关规定办理。
6.勘察单位应按照现行标准、规范、规程和技术条例,进行工程测量、工程地质、水文地质等勘察工作,并按合同规定的进度、质量提交勘察成果。
第五条
勘察设计费用
乙方根据国家批准的勘察设计收费标准及办法计收勘察设计费。设计合同生效后,甲方付给乙方设计费30%;乙方交付初步设计文件时,甲方再付给乙方设计费;交付施工图设计文件时,甲方负责结清全部设计费。小型设计项目及复用设计项目分两次拨付设计费。即签定设计合同时选拨付20%作为定金,完成施工图时付清全部设计费。
勘察合同生效后,甲方付给乙方勘察费的30%,乙方交付勘察文件时,甲方负责结算全部勘察费。
第六条
违约责任
1.甲方不履行合同,无权请求退还定金。乙方不履行合同,应当双倍返回定金。
2.甲方不能按时提供建设项目审批文件和设计基础资料,或因资料原因影响乙方设计进度或造成设计修改,乙方除可推迟交付设计文件日期外,甲方应按乙方实际损失的工日,以日产值________元计算,增补设计费。
3.甲方因故要求变更设计,经乙方同意后,除设计文件交付时间另议外,甲方应按乙方实际返工修改工日,增付设计费。
4.甲方因故要求停止设计时,应及时用书面通知乙方,乙方应立即停止设计,甲方已付的定金不予偿还,定金不足设计进度部分,按已完成的设计实际进度补交费用。
5.甲方报请初步设计文件审批时间超过半年时,本合同自行失效,乙方已收的定金和设计费不予退回。
6.由于乙方的勘察设计错误,给甲方造成较大经济损失时,乙方除负责积极采取补救措施外,要免收损失部分的勘察设计费,并应付给甲方与直接损失部分勘察设计费相等的赔偿金。
7.勘察设计文件(图纸)交付时间按协议规定时间拖后时,由甲乙双方商定,每逾期一天,甲方可少付该阶段勘察设计费的1%,提前时,甲方付给乙方该阶段设计费的________%(经批准生效)。
8.甲方如延期交付勘察设计费时应偿付逾期违约金,按天数累计计算,每天偿付勘察设计费1%的违约金,但每天偿付最高额不得超过100元。
9.乙方不及时到现场处理有关设计问题,不及时按审批机关意见修改设计时,每影响一天应减付设计费1%.第七条
合同执行过程中,如有纠纷,双方应本着实事求是的原则协商解决,解决不成按()项解决。
1.申请________仲裁委员会仲裁。
2.向人民法院起诉。
第八条
合同未尽事宜,经双方协商一致,可在合同中增加补充条款,补充条款也同样是合同的有效部分。
第九条
本合同附件的委托勘察设计项目表以及勘察设计协议书,均为本合同的组成部分,具有同等法律效力。
第十条
本合同一式____份。其中正本两分(甲、乙双方各执一份),副本____份。甲、乙双方业务主管部门各执一份,市基建主管部门一份。
甲方:____________________________
甲方代表:________________________
____年____月____日
乙方:____________________________
乙方代表:________________________
____年____月____日
第五篇:公路工程勘察设计合同
公路工程勘察设计合同
工 程 名合 同 编委 托 承 接 签 定 日称: 临淄区道路工程维修工程 号: 方: 临淄区地方道路管理处 方: 淄博超益工程咨询有限公司 期:
委托方(甲方):临淄区地方道路管理处
承接方(乙方):淄博超益工程咨询有限公司 甲方委托乙方承担临淄区道路工程维修工程 施工图设计工作,经双方协商,同意签定本合同,以共同遵守。
第一条 本合同依据下列文件签定:
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公路法》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。1.4《工程勘察设计收费标准》。
第二条 本合同勘察设计项目名称、设计内容及设计要求:
项目名称:
1、兴边路边坡防护、老102排水清淤、宏达路与辛河路平交道口兴边路与寿济路交叉口计:15360元
2、临淄区宏达路、张皇路安全保护设施计:10000元
第三条 甲方应按时向乙方提供设计所需资料及文件。第四条 乙方向甲方交付根据国家规定的设计图纸及文件。第五条 费用
5.1双方商定,本工程的勘察设计费合计为人民币 25360元(大写:
贰万伍仟叁佰陆拾元)
5.2上述费用为总包勘察设计费,工程建设期间如遇概算调整,勘察设计费不再做调整。
第六条 支付方式
本合同生效后,乙方提供全部勘察设计文件,工程完工后结清。
第七条 双方责任
7.1甲方责任
7.1.1甲方按合同第三条规定的内容,在规定的时间内,向乙方提供开展勘察设计工作所需的有关基础资料,并对提供的时间、进度与资料的可靠性负责,应明确地提出有关的技术要求及附图。甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行勘察设计。
甲方提交上述资料及文件超过规定期限15天以内,乙方按本合同第四条规定,交付资料和文件的时间顺延;规定期限15天以上时,乙方有权重新确定交付资料和文件的时间。
7.1.2甲方变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误或所提供资料做较大修改,以致造成乙方返工时,双方除需另行协商签订补充合同(或另订合同)、重新明确有关条款外,甲方应按乙方所耗工作量向乙方支付返工费。
7.1.3在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同,乙方未开始设计工作的,不退还甲方已付的定金;已开始设计工作的,甲方应根据乙方已进行的实际工作量,不足一半时,按合同总价的一半支付;超过一半时,按合同总价的全部支付。
7.1.4甲方应按本合同规定的金额和日期向乙方支付费用。每逾期支付一天,应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时,乙方有权暂停下阶段工作,并书面通知甲方。甲方上级设计文件不审批或本合同
项目停缓建,甲方应支付应付的设计费用。
7.1.5甲方要求乙方比合同时间提前交付设计文件时,须征得乙方同意,不得严重违背合理设计周期,且甲方应支付赶工费。
7.1.6甲方应为乙方派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。
7.1.7甲方应保护乙方的设计版权,未经乙方同意,甲方对乙方交付的设计文件,不得复制或向第三方转让,或用于本合同外的项目,如发生上述情况,乙方有权索赔。
7.2乙方责任
7.2.1乙方按本合同第四条规定的内容、时间及份数向甲方支付设计文件。
7.2.2乙方只对本次改造的设计文件内容负责修改或补充。由于乙方设计错误造成工程质量事故损失,乙方除负责采取补救措施外,应减收或免收受损失部分的设计费,并根据损失程度向甲方付赔偿金,赔偿金最多与免收的设计金额相等。
7.2.3合同生效后,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍返还定金。7.2.4乙方不得向第三方扩散、转让甲方提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况甲方有权索赔。
第八条 争议及解决
本工程勘察设计合同发生争议,甲方与乙方应及时协商解决。协商不成时,可向人民法院起诉。
第九条 其他
9.1甲方委托乙方承担本合同以外的工作服务,另行签订协议并支付费用。
9.2由于不可抗力因素致使合同无法履行时,双方应及时协商解决。9.3本合同一式四份,甲方、乙方各持两份。9.4双方履行完合同规定的义务后,本合同既行终止。
9.5双方认可的来往传真、电报、会议记要等,均为合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
9.6未尽事宜,经双方协商一致,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等效力。
建设单位(业主):(盖章)设计单位:(盖章)
法人代表或授权人:(签字)法人代表或授权人:(签字)
年 月 日 年 月 日