建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同

时间:2019-05-12 04:12:51下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同》。

第一篇:建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同

建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同

承包单位(甲方):

劳务单位(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,经协商一致签订本合同。

第一条工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3工程内容:

1.4劳务承包范围:

1.5劳务承包期限:

开工日期:年月日;

完工日期:年月日; 个

总日历工期:日。

经双方协商,按合同工期每提前一天竣工,甲方按

给乙方工期奖,工期延误一天违约金在拨付乙方劳务费时扣除。

发生下列情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同

工期:

1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工;

2、甲方未按期拨付劳务费用影响施工;

3、临时停水停电一天以上;

4、其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。

1.1.6工程质量等级:;

1.1.7合同价款:

本合同造价为人民币(大写):

1.8乙方投入施工人数:人。

第二条、合同文件适用标准和法律

2.1适用法律、法规:中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;

2.2适用标准及规范:

2.2.1现行国家及工程当地有关标准、规范;

第三条甲方责任

3.1实施对工程质量、安全、工期、文明施工、计量检测、实验化验的控制、监督、检查和验收;

3.2随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担;

第四条乙方责任

4.1对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;

4.2自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;

4.3负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施;

4.4交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收。积极配合保运,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理。

4.5准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;

第五条工程结算

5.1结算方式:本项目采用固定劳务单价结算方式进行结算;

第六条劳务工作质量与验收

6.1乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用;

6.2乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。

第七条安全施工

7.1乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,出现人员安全事故均由乙方承担.7.2劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作用具(绝缘手套、胶鞋等)由乙方自行配备;

7.3乙方在动力设备、高压线路、地下管道、易燃、易爆地段及交通要道附近施工前,应向甲方提出安全保护措施,经批准后实施,甲方承担相应费用。

第八条材料、设备供应与保管

8.1甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料;

8.2甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理。

济损失的,由责任方承担责任;

第九条合同的生效与终止

9.1合同生效日期:

9.2合同终止日期:工程全部完工并交付业主,合同终止.第十条附则

20.1本合同正本两份,具有同等效力,双方各执一份.20.2双方商定的其它条款; 合同订立时间:年月日

甲方:(章)乙方:(章)

第二篇:L建筑安装工程施工劳务分包合同

建筑安装工程施工劳务分包合同

甲方:

为了明确工程承包内容及甲乙双方的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规的规定,在遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,现甲、乙双方就 楼建筑工程施工劳务分包事项协商已达成一致,订立本劳务分包合同。

一、工程基本情况

工程名称:

工程建筑面积:(实际建筑面积)工程建筑结构:

二、劳务分包工作范围

1.劳务分包工作范围

(1)图纸设计有关电气的安装

2.提供分包劳务内容:

劳务承包负责提供劳务内容为:

(1)电气工程承包工作范围内满足施工所需配套的具有相关操作上岗证的操作人员。

(2)确保本专业工程师工作所需的各种施工机具,设备及工具用具等。

三、工程造价

1.主体结构电气安装按实际 米(大写:元/平米)注:(不含电气资料)-1-

2.变更部分另行计算,100元/工日。

四、工程承包方式:包工不包料

五、工程质量标准要求:

六、工程价款的拨付及结算方式

甲方按乙方当月完成的工程量付到75%,交工经甲方、监理单位、当地质检站验收合格后付至90%,待工程备案结算后付给乙方97%,扣除3%的保修费(按规定保修)。合同外用工按实际市场人工费计算。

七、本工程由甲方按工程施工的进度计划供应材料,其规格型号等均由乙方提前提计划,甲方采购(含建设单位所供设备)。

八、考核验收:本合同甲方要求在以下几个方面对乙方进行考核后方可结算。

1.安全生产:乙方应对操作人员加强安全教育,认真执行安全技术规范,严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全。

2.工程质量:坚持工程质量标准,严格按照设计图纸、施工验收规范、施工组织设计、施工技术方案等有关要求精心组织施工,确保工程质量达到约定的要求。

3.文明施工:加强施工现场管理,严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。

九、甲方责任:

1.组织有关技术人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育,做好技术交底工作及日常监督工作。

2.向乙方按时支付劳务承包费。

3.负责本工程各专业劳务承包方之间施工的协调工作。

十、乙方义务:

1.乙方应严格按照工程施工设计图纸、现行国家工程施工验收规范、施工技术规程有关技术要求和施工组织设计及甲方备项交底要求精心组织施工,做好自检工作,确保工程质量达到合同约定的标准。

2.加强安全生产教育,认真执行安全技术规范,严格遵守施工现场各项安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行有关部门对施工现场的相关管理规定,做到文明施工。

3.承担由于自身责任造成的工程质量问题、质量缺陷及相应返工、维修、工期拖延、安全事故造成的各项损失及相应罚款。

4.按现场施工总平面布置图的规划、堆放材料、机具,并按标准化工地要求设置标牌,搞好现场文明施工的清理,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作。

5.做好专业工程施工已完成部分的成品保护工作,要做到工完清场。不浪费材料,能用材料、管线充分合理利用。

6.乙方必须制定专职管理人员,专职的项目负责人,技术负责人,质检员,安全员来负责安全施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量等工作

7.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受安全检察人员依法实施工的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除施工隐患,杜绝重大事故的发生。由于乙方原因给对方造成安全事故时,要根据责任大小承担责任,并承担费用。

8.按甲方的工期计划要求,认真编制施工作业计划,每月应按时完成甲方下达的月工期计划。否则要承担建设单位和监理单位的罚款处罚,甲方还要根据所造成影响的大小进行处罚。

十一、争议

甲乙双方在履行本合同时发生争议,可自行协商解决,如协商不成时,可向工程所在地法院提起诉讼。

十二、补充条款

十三、本合同自签订后即日生效,至全部工程作业内容竣工验收、工程价款结清后即失效。

十四、本合同未尽事宜,甲乙双方可协商另行定补充协议,本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份。

甲方(签章):乙方(签章):

年月日年月日

第三篇:建筑安装工程施工分包合同

建筑安装工程施工分包合同

发包方:(以下简称甲方)承包方:(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、法规、规章,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程施工协商一致,订阅本合同。

一、工程名称:

二、工程地点:

三、承包方式:包工包料。

四、承包工程范围、施工项目内容:

1、施工图纸界定范围的给水、排水、雨排水、暖气,强、弱电项目工程的施工安装。

2、消防、喷淋、污水泵及配电柜工程的施工安装。注:弱电工程系统只负责线管预埋。

五、工期要求:年月日开工至年 日完工,总工期天。

六、工程质量:按国家《建筑工程施工质量验收统一标准》及施工图集(标准图集、设计变更单)施工、验收、质量确保合格等级。

七、承包项目综合单价及合同造价计算方式:

1、承包工程范围、施工项目内容(四、1条款),按建筑面积计算,综合单价:200元/m2,建筑平米m2,工程总额元(¥:元)。注:综合单价不含税金、管理费、资料费。

2、施工项目内容(四、2条款),消防、喷淋、地下室污水泵及地 1

下室配电柜安装工程施工安装,基价执行2008年定额文件的相应子目单价。主材及设备根据自治区颁发的信息价中相应的价格计取。若设备市场购买价格高于信息价则按市场价计取。(此合同不含卫生洁具的购买及安装)。

3、因施工中发生的变更费用乙方结算时预予调整。

八、工程结算及付款方式:

1、工程结算方式:乙方合同承包施工项目工作 内容全部完成,经甲方会同建设单位、监理单位共同检查验收,达到合格等级。甲方予以办理工程结算,工程结算乙方提出,甲方审核,呈报公司总经理批准后生效,送交公司财务部支付工程款。

2、付款方式:甲方不付乙方预付(备料)款,开工至主体封顶支付工程款总额的20%,后期安装工程按月支付乙方已完工程量造价应付款,每月30日,乙方提出已完成工程量预结算单,经甲方各种程序验收、审核,甲方支付乙方已完月度工程量预结算单合同造价70%的工程进度款,乙方承包工程项目全部完工经验收合格,已办理工程结算,甲方付乙方工程造价95%的工程余款,扣除已付款。预留5%保修费,保修期满付清。

九、工程施工,质量验收管理:

1、双方严格按国家《建筑安装工程质量验收统一标准 》施工规范及施工图纸、标准图集、设计变更、施工措施、技术交底组织施工、检查验收、各分部分项检测合格率达到90%以上,完成成品达到《合同》的质量标准。

2、合同工程内容分部分项完成后,乙方应进行质量自检,通知甲方会同监理方检查验收,检查提出的质量问题,乙方无条件整改,直至达到合格标准。

十、安全文明生产、文明施工、成品保护管理:

1、双方应按《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》做安全管理工作,工程施工采取必要的安全措施、防范措施,定期检查消除事故隐患,做到工程施工必保安全,杜绝重大伤亡事故发生。

2、乙方应对施工人员进行进场安全教育,现场工程施工必须遵守安全生产管理规定,配戴安全防护用品。若违章施工,违反安全生产管理规定,超越工作职责范围,出现安全事故由甲、乙双方共同协商解决。

3、乙方进场材料,设备整齐堆放、甲方指定地点,不得随意乱放,并予以保护措施进场的设备在门卫处登记备案,出门时检查消除进场记录。施工中现场做到工完场清,材料及时的回收入库。

4、乙方施工期间,施工中有责任对自身完成及其它工种完成的成品、半成品给予保护,施工中有预见性可能会污染或损坏的已完成品、半成品,在施工前要采取保护措施后方可施工。乙方进场施工时应会同甲方工作人员共同对施工区域成品保护工作进行检查,澄清成品保护责任。

十一、材料及机具供应

1、乙方施工工程项目所用材料,按施工图纸(标准 图集设计变更)尺寸、规格型号、材料质量必须满足要求,均由乙方自行市场订购,乙方所订购的材料、辅材,必须是有产品检测证书(检测报告)、合格证明书产品。

2、进入施工现场的材料,按规范规定提供各种检测报告、技术资料、合格证明书,按国家规范要求,材料常规、见证取样检测,经检测报验合格后,允许用于工程之中。否则禁止用于工程之中,乙方自行承担责任。

3、乙方工程施工所需设备、工具自理,并自行保管,工程所用进场

材料,施工期内自行看管。

4、甲方为乙方施工无偿提供人工住房和临时库房。

十二、双方职责范围:

1、甲方责任:

1.1 做好工程施工协调工作,积极为乙方施工创造工作条件,进行必要的技术交底,参与乙方长期进度计划的安排及重大技术方案的讨论,协助乙方做好成品保护工作。

1.2及时检查,监督施工工程质量、安全生产管理、文明施工管理工作,检协助乙方分部分项、隐蔽工程验收及工程资料报验工作,做好进场材料的检验检测。对乙方提交报验的工程技术资料给予整理、汇总。

1.3为乙方施工无偿提供电、水源(施工现场电源至施工操作点所需接电源材)无偿提供垂直运输条件等辅助性工作。

2、乙方责任:

2.1从工程质量、工期、安全生产、文明施工、成品保护、施工管理等方面确保履约内容。

2.2按工期计划合理组织施工,服从工程总进度计划安排,按工程进度的需要组织人力、材料、机具进场,确保工期目标实现。

2.3负责编制本合同承包工程项目施工措施,报经甲方、工程监理方审核后,按施工措施、国家验收统一标准 及相关规范、规定组织施工,保证工程质量。

2.4遵守甲方施工现场安全文明施工、卫生治安、生活区管理制度及规定,接收甲方的监督检查,服从管理,并按甲方的要求清除安全隐患、不文明、不卫生现象。

2.5加强对职工的安全生产、文明施工管理教育,定期组织学习、培训,提高安全生产、文明施工管理意识,避免违章作业发生安全事故。

2.6乙方为施工人员提供劳动保护用品、安全生产必备保护用品。

2.7乙方任命同约定的权力,履约合同约定的职责。

十三、其它:

1、材料材质界定范围:排水管原图设计为离心式铸铁钢管、雨排水管原图设计为承压铸铁管,经协商全部变更为UPVC硬质光壁塑料管。强弱电系统暗埋、明装的电线管原图设计为SC(KBG),经协商变更为塑料管,其它材料按图购买。

2、乙方承包施工项目,保修期为一年。保修期内所施工的工程项目负责保修,保修自工程竣工之日起计算,保修责任执行国家《建筑工程质量管理条例》规定。

3、本合同自双方签字、盖章之日起生效,合同约定履行完,款清后自动失效。

发包人(章):承包人(章):

法定代表人:法定代表人:

发包项目负责人:发包项目负责人:

发包人地址:发包人地址:

合同订立时间:年月日

第四篇:建筑安装工程施工劳务分包合同

劳务承包协议

承包单位(甲方):福州仓前山拆迁工程处

劳务单位(乙方):

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同》及有关规定,为明确双方的权利义务,本着自愿互利、权益平等的原则,经协商一致签订本协议。

第一条、工程概况

1.工程名称:

2.工程地点:仓山区

3.工程内容: 拆迁红线范围内的水表、电表、广电、煤气、电信设施的拆除销户。

4.劳务承包范围: 承包拆迁红线范围内的水表、电表、广电、煤气、电信设施的拆除销户工作。

开工日期:2012 年 5 月 1 日;

完工日期:2012 年 8 月 1 日;

发生下列情况,经甲方确认,乙方顺延协议工期:

1、人力不可抗拒的灾害而被迫停工;

2、甲方变更计划和设计而影响施工;

3、其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。

4、合同价款:按拆迁红线范围内面积计算,每平方米1.8元人民币。

5、本合同造价为人民币(大写):

第二条、付款方式

1、合同签订后三个工作日内,甲方付协议总价的80%;

2、完工后三个工作日内,甲方付协议总价的20%。

第三条、甲方责任

1、甲方需提供拆迁红线范围内要拆除销户的水表、电表、煤气、广电、电信设施所

有详细资料,并缴清需销户的水表、电表、煤气、广电、电信设施的所有费用。

第四条、乙方责任

1、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;

2、按协议约定的时间完成工作;

第五条、附则

1、本协议一式两份,双方各执一份,具有同等效力。

甲 方:(章)乙 方:(章)

年月

日年月开户银行:账号: 日

第五篇:建筑安装施工劳务分包合同

建筑安装施工劳务分包合同

工程名称:

甲方:

乙方:

建筑安装施工劳务承包合同

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公正和诚实信用的原则,双方就建筑安装工程劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。

1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

1.1工程名称:朔州南垣小区住宅楼工程A1#、A2#、A3#、A4#、A5#、A6#及A-1段、A-2段、A-3段商铺。

1.2工程地点:朔州市朔城区南垣街以南、农校路以北的大运路东侧。

1.3承包范围及内容:乙方承包施工图纸、设计变更范围内的上下水暖气(包括地暖)、电气工程及避雷接地网的所有制作、安装等,上下水及暖气的安装接口均出散水1.5米

1.4承包方式为清包方式:包工不包料。

2、工期要求:开始工作日期:2010年4月,结束工作日期:2010年9月30日;

3、乙方责任:

3.1、乙方为保证甲方工期要求,应制定月施工计划和周施工计划,以及完成相当工程量劳动力的安排计划,提前一周上报甲方审批。

3.2、科学安排作业计划,投放足够人力、物保证每天计划的实施,要求施工班组当天工作当天完成,完不成任务不下岗,确保下一步工序正常进行。

3.3,安甲方的进度计划安排,配备合理,充足的施工人员,如未完成甲方的进度计划,甲方有权进行罚款;如果连续两个月不能完成进度计划,视为乙方违约,甲方有权分割乙方承包工程的部分工程,由此造成的经济损失甲方从乙方承包结算款中扣除,分割出来的工程量另外增加20℅的管理费支付给甲方。如需更换劳务队伍,乙方无条件退场,并向甲方支付完成产值30℅的违约赔偿金。如因乙方原因中途停工不干的,其前期所干的一切工费全部扣除,作为对新队伍及延误工期的损失费,如延误工期,每延长一天罚乙方500元的罚款,以延长天数计算。

4,质量标准:

4.1,按总(分)包合同有关质量的人约定,国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》,《建筑安装工程质量评定标准》和企业标准,质量达到优良标准;

4.2,乙方施工质量达不到以上标准时,乙方按甲方的要求返工并承担全部费用;

4.3,各分包工程质量经乙方自检合格后,须及时报甲方,甲方联系有关人员进行验收,经验收合格后,乙方方可进行下道工序施工;

4.4,每道工序开工前,甲方向乙方做技术,质量交底工作。

4.5.工程质量的评定一当地质量检验部门评定结果为准。

4.6,乙方施工期间,须按甲方及总包单位质量手册和程序文件的有关规定对工程质量实行管理控制。

5、劳务报酬。

5.1、本工程的劳务报酬:(1)住宅部分:以建筑面积:14元/㎡,计算方法:地下室不计算建筑面积,正负零以上的建筑面积以2000年定额计算规则执行计算建筑面积。(2)商铺、车库、物业办公室等公共设施用房内的均按工程量以2000年定额人工费加35%取费执行结算。

5.2、劳务报酬支付:

主楼起按3元/㎡支付,交工后全部付清。

6、在本工程保修期间,如发现质量问题由甲方通知乙方,在三天内必须安排人员进行维修,如不能履行维修义务,甲方另安排人员维修,维修所发生的一切费用从乙方的保修金内扣除。

7、乙方和甲方对劳务报酬结算价款发生争议时,按本合同关于争议的约定处理。

8、甲方的权利及义务:

8.1、工程开工前,负责联系有关人员向乙方进行技术、安全、质量、工期、材料节约、消防、治安、现场文明施工、现场劳动纪律等方面的教育和技术交底。

8.2、负责联系有关人员分工序验收及协调各工种间的配合关系。

8.3、负责组织有关人员对已完成部分分项工程进行质量监控和验收;

8.4、及时交付应供材料、设备,所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施,保证施工需要。

8.5、对乙方原因造成不符合设计、规范要求的问题,有权终止其活动,并限期整改,对乙方原因造成的返工,返修的材料浪费的经济损失由乙方负责赔偿甲方。

8.6、凡隐蔽工程和中间验收的部分,乙方验收合格后,甲方及时复查并报有关单位验收。

8.7、发生质量问题时,对甲方责令置之不理或不听甲方安排的甲方有权酌情以经济处罚,情节严重时甲方有权终止合同。

9、乙方的权利与义务:

9.1、乙方须向甲方提供合法、有效的劳动资质且具有安全生产许可证资质文件,加盖单位公章;乙方要保证进场人员的整体管理水平和劳务素质;

9.2、乙方自行办理与自身的相关手续,并按照规定承担相应的费用;

9.3、对本合同劳务分包范围内的工程质量及进度向甲方负责;

9.4、乙方进入现场后必须听从甲方的安排,各工种在交叉作业时出现矛盾,应及时通知甲方有关人员进行协调;

9.5、应对已完成工程做好成品保护工作,如发生损失,由此引起的一切经济损失及各种罚款,乙方必须接受。

9.6、当甲方提出对已经隐蔽工程重新检查验收时,乙方可按要求剥露,并在检查后重新覆盖和修复,检查合格甲方承担由此而发生的费用,如不合格,由责任方承担责任。

10、材料设备、施工机具、周转材料的使用:

10.1、甲方应及时保质保量组织材料进场,以保证施工进度,否则甲方承担由此造成的损失;

10.2、施工用电线电缆及配电箱由甲方提供一级配电箱,二三级配电均由甲方负责。(终端设备的电缆、电线由乙方负责),一级配电的材料乙方负责保管,竣工前乙方原物返还,如有丢失,按原值抵扣,并承担因此造成的一切经济损失。10.3、工程材料由甲方施工员依据施工预算开具限额领料单,甲方核算员进行审核,乙方凭限额领料单进行领料,无正当理由浪费的材料,按浪费材料总值的100%进行赔偿,并从劳务费中直接扣除;

10.4乙方每月应交纳卫生清理费300元。

11、安全文明施工:

11.1、安全目标:省安全文明优良工地;

11.2、鉴定本合同的同时,必须为工人办理工伤、意外伤害保险,并缴纳支付劳动保险费,乙方如果拒绝办理,因此发生的一切后果及安全费用由乙方承担。

11.3、乙方施工人员进场稳定后,须向甲方及总包单位提供劳务人员花名册、乙方负责人还须提供工人身份证复印件,办理流动人口暂住证(由甲方负责联系办理)及胸卡或出入证等,费用由乙方自负;

11.4、乙方施工人员进场后应按甲方指定范围进行住宿,不得私搭乱建(主楼及地下室不得住人,如确需住人必须经甲方同意),照明由甲方统一考虑,宿舍不得私拉乱接。食堂由甲方统一安排,严禁在宿舍及生活区开灶;工地上严禁带家属小孩在工地食宿。

11.5、乙方保证配合并达到甲方安全的安全、文明施工管理要求,进入工地后要执行本工地的规章制度,如有违章作业或不听工地管理人员指挥的将处以每次100-500元的罚款。

11.6、乙方应指定一名专职安全员,负责本队的日常安全、文明施工、日常生活管理工作;要求各班组在每天上班前给工人召开班前会,加强工人的现场安全教育,在施工中采取必要的安全防护措施,消除事故隐患;坚决杜绝违章作业;如在施工现场发现有不安全的因素及安全隐患要及时向甲方安全员、领导反映情况,并积极配合消除安全隐患。

11.7、乙方要加强工人的素质教育,遵守建设单位场区和甲方工地得各项规章制度。任何工人不得出借公司财务。乙方的机修工及电工要经甲方的领导、安全员考试合格认可后方可进行操作机械、电气设备。任何人不经领导或安全员批准,不得私自乱动机械设备,否则处50-500元的罚款,并处以劳务队每次1000元以上5000以下的罚款,情节严重的交送公安机关处理。

11.8、乙方负责本合同工作量范围内脚手架、11.9、按甲方及总包单位统一规划标准堆放材料、机具,按甲方标准化工地要求设置标牌及日常的维护管理,搞好生活区的管理,做好自身责任区的治安保卫工作;

11.10、乙方必须做到工完场清,文明施工,否则甲方委派他人清理,发生费用由乙方承担;并做好本工种及其它工种的成品保护工作,乙方如有损失其它工种的成品,并负全部的责任及费用。

11.11、严格遵守安全制度,落实安全措施,确保施工安全;加强现场管理,严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工,如达不到要求,按甲方安全文明管理罚款细则接受处罚;

11.12、乙方应对工人进行有效管理,不能以自发自愿、个人行为为借口,严禁以任何理由和方式聚集个人围堵甲方或业主的办公场所,否则视为违约,甲方有权给予处罚;

11.13、在工地范围严禁赌博机发生打架斗殴现象,如发现情节轻重罚款500-5000元;发生班组之间的群架处以10000-50000元的罚款,严重者交当地公安机关处理。

11.14、严禁在施工现场大小便,如发现一次对当事人罚款50-100元。

12、其它

12.1、本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程验交,保修期满、工程款结清后失效;

12.2、甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解或和解不成的,双方约定向甲方所在地的人民法院起诉;

12.3、出现下列情况,甲方可提出解除合同:

乙方有严重损害甲方单位形象及利益的行为发生;未完成甲方进度计划,并无具体改进措施;发生质量问题,对甲方责令不予以改正,私自处理造成不良影响的;未按安全规章生产,整改后又不能达到要求的;经常违反工地管理制度的。12.4、生活用煤气由乙方自理,如乙方在生活方面使用电蒸箱及电饭煲以外的电器做饭、炒菜,甲方将处以1000-5000元的罚款,并根据所使用的功率从即日起至进场日计算电费,从乙方劳务费中扣除,并限时拆除或没收;如需统一工作服由甲方提供,费用乙方负担;

12.5、本合同一式两份,具有等法律效力,由甲方持壹份、乙方持壹份;

13、双方约定的其他条款:

合同订立时间:

合同订立地点:

甲方:

年月

年月方:年月日乙 日日

下载建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同word格式文档
下载建 筑 安 装 工 程 施 工 劳 务 分 包 合 同.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    安装工程施工劳务分包合同

    安装工程施工劳务分包合同 劳务发包人:(以下简称劳务发包人甲方) 劳务作业承包人:(以下简称劳务承包人乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律......

    消防工程施工劳务分包合同最新[大全]

    消防工程施工劳务分包合同 消防工程专业承(分)包人: (以下简称:甲方) 劳务分包人: (以下简称:乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法......

    园林工程施工劳务分包合同

    园林工程施工劳务分包合同 甲方:****************** 乙方:*** 依照,《中华人民共和国合同法》及其它法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就劳务分包事......

    公路工程施工劳务分包合同

    工 程 劳 务 合 同(草稿)甲方:(以下简称甲方)施工单位:容县公路工程建筑公司 乙方:(以下简称乙方) 根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规的规定,......

    建设工程施工劳务分包合同

    依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚信的原则 鉴于 (以下间称甲方 )与工程承包人已经签订施工总承包合同......

    建设工程施工劳务分包合同

    合同书甲方: 乙方: 经甲乙双方友好协商,就甲方拆迁黄岗村金山路南段路西集体厂房工程承包给乙方一事,达成如下协议: 一、工程名称:金山路南段路西集体厂房 二、工程地点:金山路南段......

    建筑工程施工劳务分包合同

    建筑工程施工劳务分包合同工程名称:海拉尔盛世家园综合楼 工程承包人:浙江正见建设集团 劳务分包人:哈尔滨福广兰天劳务服务有限公司 签订日期:二零一一年八月二十五日工程承保......

    建设工程施工劳务分包合同

    建设工程施工劳务分包合同工程承包人(甲方):天津市佳禾兴业市政工程有限公司 劳务分包人(乙方):张忠军、于根旺2 3 4 5共天 6,质量标准:符合有关质量的约定、国家现行的验收规范和评......