油漆分项工程施工承包合同2-16

第一篇：油漆分项工程施工承包合同2-16

油漆分项工程施工承包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）本合同根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任，保质保量地完成施工任务，经双方协商签订如下条款：

一、工程名称： 华清园地下室

二、工程地点： 中山大道999号

三、承包内容

涉及本工程油漆分项工程所有劳务组织及施工、材料；施工用具及机械设备。

四、承包方式

1、包工期年月日地下室完工，按甲方每月进度计划工作操作。

2、包文明施工，必须做到材料堆放有序，工完场清料尽。凡甲方安排人员清理现场的每工天陆拾元天扣除。

3、包质量验收达到优质工程标准。乙方不得再次转、分包，一旦发现，甲方有权单方面终止合同，其工作量不予以结算。

4、包安全乙方必须服从甲方统一指挥，服从甲方管理，本工种内一切安全事故，乙方负全部责任。界定范围以外的意外安全事故双方协商解决。

五、价款与结算

工程量：按相关工程量规则计算。单价：天棚腻子叁元/m（3元/平方）、墙面、柱、梁腻子肆元/ m（4元/平方）。22

六、付款方式

1、对于乙方在施工期间的施工人员，由甲方向乙方拨付生活费。全额由甲乙双方现场定。

2、工程形象进度至腻子成活付所完工程量总款60％，地下室竣工验收后付工程总款的80％，余款半年后付清。

七、甲方责任

1、负责工程统一指挥协调，安排施工进度，提出施工质量要求。

2、派管理人员现场配合，解决施工中的相关问题。

3、提供住宿工棚及床板、食堂。

4、机械设备、材料进场后，甲方支付乙方工人生活费。

八、乙方责任

1、乙方驻现场代表，须专职在岗，常驻现场，处理施工中的一切问题，履行合同约定的责任。

2、严格执行甲方的进度、质量、安全、文明施工指标。

3、对本工程施工范围内的扫尾工作，如不能在规定时间完成扫尾内容，甲方有权安排其他人员完成，双倍工资扣除。

4、乙方在施工时如出现严重或较严重质量问题，甲方有权视情节轻重予以罚款。

5、天棚梁柱腻子配料要求白水泥掺料30％。双飞粉掺料70％，墙面腻子配料要求白水泥掺料80％，双飞粉掺料20％。

6、严格按照《建筑工程施工质量验收统一标准》施工,所有阴阳角需夹尺调整。

7、遵守国家的法律、法规及本项目部的一切规章制度，打架、斗殴者每次

罚款500元，情节严重者由当地公安机关处理。

8、未经甲方同意乙方中途退场，对已完工程量不予以结算，如乙方在甲方书面通知三次仍不能满足甲方施工要求时，甲方有权单方面终止合同，并责令乙方全部退场。

9、乙方每天每道工序完工后，乙方要有责任保护成品、半成品，如发生损坏由乙方现资修复，如发生蓄意破坏甲方机具造成的损失由乙方按其价值的150%赔偿。

10、执行乙方自检、甲方、监理、业主及上级主管单位质量检验的制度。乙方须有专职检员负责自检，并出书面人员名单。

11、对乙方工程质量达不到质量标准的，甲方有权予以处罚，乙方应及时在甲方限定的时间内无偿返修至达到质量标准。

12、乙方对所施工的工序质量负责，加强工序时间的自检、互检、交换检的本检制度。本工序出现的质量问题不留给下道工序，工序衔接不发生计时工费用。因本工序出现质量问题而发生计时工费用时，由工序质量责任方承担。

13、乙方因技术素质差，保证不了工程质量的，甲方有权勒令其退场。

九、安全生产

1、乙方应严格按照国家建筑工程安全操作要求施工。

2、乙方应严格执行国家及行业主管部门颁布实施的工程建设生产的强制条例、法规和有关规定，坚持以人为本、安全第一的原则，加强自身人员安全教育，严格按安全标准组织施工，做好安全防护工作。

3、随时接受甲方、监理、业主及行业主管部门的安全监督检查。

4、乙方施工人员必须做好自身安全防护，使用安全防护用品。其安全防护用品由乙方自理。

5、由乙方责任造成的伤亡及其他安全事故，由乙方自行承担其一切责任与甲方无关。

6、对违反规定安全操作规程进行施工，甲方将予以一定数额（50—1000元）的经济处罚，经教育仍不改正错误的，甲方有权责令其无条件退场。

7、因擅自违章操作施工，造成恶性伤亡事故，承担其全部经济责任，并依法追究其法律责任。

十、本合同未尽事宜经甲、乙双方协商解决，解决不成时以当地法院或仲裁机构裁决。

本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自甲、乙双方签字后生效，至本工程竣工后失效。

甲方代表：乙方代表：

（盖章）（盖章）

年月日

第二篇：分项工程施工承包合同

分项工程施工承包合同

发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）现有乙方自愿承包甲方承建的工程中的分项工程施工任务，为了加快工程进度，保证施工安全和工程质量，便于现场管理，以及明确双方的权利和义务，本着自愿、合作、平等互利的原则，经双方协商后，特订立本合同以下条款：

一、分项工程名称及工作范围和内容：1、2、3、4、5、二、承包方式和承包单价：

承包该分项工程人工费，各分项工程计算方法和承包单价分别为：

1、按计算，承包单价为。

2、按计算，承包单价为。

3、按计算，承包单价为。

4、按计算，承包单价为。

5、按计算，承包单价为。此单价包括该分项工程的人工费、夜间施工加班生活费、劳保用品费、安全用品、用具费、工用具费和该分项工

程所用材料从其它内部工地转运入场时发生的上下车费（另

1、模板工程还包括钉子材料费、木工机械的机械费；

2、钢筋工程还包括电渣焊的焊剂材料费、切割片材料费、各种钢筋加工机械、焊接机械的机械费、钢筋保护层的支垫人工费；

3、脚手架工程还包括钢管调直、扣件清洗、修配、新钢管刷漆等人工费）。

三、甲方责任事项

1、工程材料运输到现场规划位置。

2、新采购或从其它单位租借材料运到施工现场规划位置。

3、工程技术交底，施工放线和技术、安全、质量的教育、检查、监督。

4、根据实际情况考虑乙方的库房和乙方施工人员的住宿。

5、提供提升机械的机操人员。

6、如乙方不能保证进度、质量、安全、文明施工、有浪费材料、不服现场管理的行为，甲方及甲方相关管理人员有权对乙方采取罚款和将部份分项另行发包，直至终止该合同。

7、不得授意相关管理人员违章指挥。

8、提供内部工地转运材料的机械。

四、乙方负责事项

1、自主组织承包范围的工程施工人员。

2、自主采购、保管承包范围内用品、用具和材料（但

必须保证质量、安全）。

3、自主组织承包范围内的机械及机械用电线路。

4、承担自己原因造成的进度、质量、安全等方面的损失。

5、严格按设计要求和规范、规程规定施工。

6、服从现场相关管理人员的合理指挥调度，保证工程进度、质量、安全和文明施工。

7、加强对工人的教育、监督、管理。

8、遵守现场有关安全、质量、进度和文明施工的规定以及其它现场纪律，服从相关处理、处罚决定（各项处理、处罚规定见《施工现场管理办法》的相关规定）。

五、安全事项

1、甲、乙双方都要严格按照国家安全方面法律、法规和现场安全纪律进行设计、指挥、施工和验收，认真贯彻执行“安全生产、预防为主”的安全管理方针，加强安全教育、检查、监督、验收工作。

2、严禁违章操作、冒险施工，对有安全隐患的部位，要加强监管，不得有隐瞒行为，要及时报告相关人员，及时处理，杜绝安全事故。

3、乙方不得随意安拆现场任何线路，用电线路必须报甲方相关管理人员，经同意后由现场专业人员施工。

4、任何人不得移动、拆除和损坏安全设施、安全警示标志。

5、甲、乙双方各自承担因其责任原因造成的一切大小

安全事故责任，无责任方概不承担任何损失。

六、质量检查、验收要求。

1、按设计要求和现行质量检验评定标准对各分部分项工程进行检查、验收。

2、如有检查验收不合格的产品，必须返工重作，所发生材料、人工费等方面损失均由责任方承担，同时赔偿无责任方损失。

3、脚手架、防护架、卸料平台必须经检查验收合格，并挂牌才能投入使用，严禁任何班组和个人使用未检验和检验不合格的脚手架、防护架及卸料平台等设施。

4、隐蔽工程必须经相关人员检查验收合格后才能隐蔽。

5、班组要加强对工程的自检工作，自检合格后报甲方组验收。

八、进度规定

1、按工程项目部的要求，各分部分段工程进度必须保证，如要求夜间加班的，必须保证项目部要求的技术力量，不得以非技术工人加以搪塞。

2、如有部分工程因班组原因造成质量验收不合格，造成返工而延误该部位的工程进度的，班组自行组织力量整改，整改总时间不得超过1天，且必须整改合格。

3、各部位分项工程进度必须服从工程项目部从整个工期的需要。

八、文明施工

各工种分部分项工程的施工人员均要做到文明施工，节约材料，友好团结，全工程施工人员要有良好的习惯，形成良好的工作环境和生活氛围，如有不良行为，违规作法等均按现场纪律对行为人给予处罚，并追究承包人或相关管理人员的责任。

九、工资支付

1、按当月实际完成工程量计算，每月工资按该月工资总款的80%支付给承包人，承包人必须全额将工资支付给班组工人。

2、每月未支付那20%工程款作为该分项工程的质量、安全、进度、文明施工等各项要求的保证金，如工程全面结束时该分项工程班组无任何质量、安全事故，未对进度造成影响，同时做到了文明施工的该部分工程款进入工程承包费结算，如发生了事故，对工期产生了较大影响或文明施工方面做得太差了的，将根据相关规定计算应扣回罚款和由此产生对甲方造成损失的赔偿费，如该部分款项不足的，甲方保留通过其他合法方式要求乙方赔偿的权利，而且承包人欠班组工人工资自行解决。

3、如乙方自己要求中途退场或因乙方自身原因由项目部勒令退场的，甲方按已完工程量支付乙方50%的工程款，其余50%全部由甲方扣留，作为对该工程进度赔偿和用于其它人员承包该分项工程的费用补贴。

4、工程尾款待工程竣工验收后，三个月内甲方一次性付清。

十、该合同未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

十一、本合同经甲、乙双方负责人签字后生效，以上各条双方共同遵守执行。

十二、本合同一式叁份，具有同等效力，甲、乙双方、现场施工员各执一份。

甲方负责人：

年月

年月乙方负责人：日日

第三篇：模板分项工程施工承包合同

模板分项工程施工承包合同

发包方：

（甲方）

承包方：

（乙方）

兹有甲方将厦门力隆氨纶公司三期厂房模板（木作）分项工程发包给乙方进行包工包料施工，依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程质量管理条例》以及其他相关法律法规，经甲乙双方协商认定，一致同意签订本合同，共同遵守执行。

一、施工项目内容：按设计图纸和设计变更要求，按甲方的模板方案和技术交底规定以及相关现行规定施工完好，要求用80％以上的新模板，在乙方自检合格后，提供甲方验收符合相关规定要求，并报甲方、监理验收达到合格标准以上。

二、承包方式：内架钢管支撑及模板包工包料，包括模板制作、安装、拆除，模板支撑安拆，以及所有木工机械设备及铁钉、铁线等木工辅助材料。

内架钢管支撑按厦门市规范制作安装。乙方应保证不少于1.5套的全新模板周转使用；楼梯上料平台、安全防护以及上级部门检查验收配合所使用模板材料由乙方提供。

三、计算方法与单价：按实际完成量以模板与砼实际接触面积按每平方米人民币49元计算（乙方必须提供劳务人员工资表和人员身份证复印件）。

甲方提供塔吊卸料、夜间施工照明及楼层配电箱等配合，其余施工所需锯台、手电锯、手电钻、插座、电源线、照明灯管等相关安全防护配套的绝缘胶鞋、安全帽（需按甲方指定标识）由乙方提供（其它工种不得随意使用乙方材料）。

四、付款方式：参照甲方与建设单位签订的总包合同付款时间，主体结构封顶前各施工节点完成时，甲方在收到建设单位进度款后10天内按乙方完成工程量的80%支付；

主体结构封顶后，甲方在收到建设单位进度款后10天内付至乙方已完工程量的90%；余款待零星构件二次浇筑收尾完成及外架拆除后一个月内一次性付清。

五、工期要求：乙方应严格按照甲方要求的进度精心施工，落实赶工措施，在各施工段制作安装前乙方应提交符合进度要求的材料及人员供应计划，甲方依据该计划进行现场抽检考核，若施工人数少于计划数每人次罚款100元，材料到位率小于95%每次罚款1000元，导致工期延误的每日罚款2000元，罚款在每次支付工程进度款时直接扣除。

若遇停电、台风、大雨等不可抗力造成工期延误的应及时向甲方签证顺延，尤其要求保证春节前至少完成动力厂房二层以上，主厂房一层以上、二层局部，否则罚款二万元（非乙方原因另论）。

六、安全文明施工：甲方提供工地安全设施，乙方应对工人进行宣传教育，遵守职工安全守则，严格按安全操作规程施工，不得违章作业；

施工器械应专人操作，操作员应持证上岗，否则发生事故由乙方负责；凡班组工作违反操作规程，或因自身不当、疏忽引起事故者，由乙方负责；凡防护安全设施不足，乙方有权拒绝作业。

+

七、乙方职责

l.班组长不得在主体施工期间随意离开现场，应配合工地施工员放样，并负责内架所搭设支撑架体的标高、轴线位置准确。对本班组进场的工人进行登记、安全教育、上报甲方方能上岗，同时必须做好每天的劳力分配、分工及现场交底工作。

2.乙方工人进场时应向甲方提供身份证、相片及其他相关证件供甲方统一办证。办理有关证件的一切费用，由乙方负责，并从乙方工程款中扣除。

3.乙方应对工人进行安全教育，督促工人参加甲方组织各项交底学习并严格执行各项安全操作规程和安全生产规章制度，班组长应及时向班组进行安全技术变底。

4.乙方应与现场的其他班组通力合作，保证工程项目的质量安全。

5己方应严格把好质量关，如果梁、柱、扳出现爆模，乙方应负责打凿修整达到质量要求。

6甲方按时支付给乙方进度款后，乙方应及时发放工人工资，如甲方付款到位而发现工人因欠薪诉至劳动等相关部门或聚众上访等，每发现一起罚款10000元，由此造成的经济及法律责任概由乙方承担。

7.乙方应按甲方要求在指定地点整齐堆放材料，做到文明施工，施工完毕应做到工完料清。

八、甲方职责

1提供给乙方整套的工程施工图纸和有关设计变更资料

2提供固定于塔吊的照明投光灯及用水、用电等设施

3负责代办工人的有关证件，但费用由乙方负责

4对乙方工程质量、工程进度、安全加以管理、督促

5协调各班组的关系，总结各班组的质量、安全生产情况，并进行奖优罚劣、通报

6配备相关的安全设施

7按时支付乙方进度款，待工程完工，甲方应及时办理结算

8甲方负责当地社会治安，提供材料、机具临时堆场及仓库

十、其他条款

l班组长在施工期间应跟班作业，不得无故离开现场，应配合工地施工员的协调工作，并对本班组做好当天的劳力分配、分工协作及现场交底和质量、安全自检工作。如发现班组长无故离开现场者，每次处以100元的罚款。

2乙方应及时向组员进行技术及安全交底，并对工人进行督促执行各项安全操作规程和旌工技术操作规程以及规范标准施工工艺质量要求，如有发现违章作业，视情节轻重加以处罚。

3工人不得酗酒、打架斗殴，不得参与赌博等违法行为，如有发现者，将送至公安部门处理。如果因此受到相关部门处罚，处罚金额由乙方负责，乙方并赔偿由此给甲方造成的损失。

4一旦发生工伤事故，5000元以内由乙方自行承担，超过5000元如因乙方操作不当引起等原因引起，一切损失由乙方承担，其它情况乙方应先行垫付每人次10000元以内医药费用，待保险赔偿后，超过赔偿标准的部分由甲、乙双方按经鉴定部门确定的责任比例分担。

本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自签订之日起生效，工程完工验收、款项结清后失效。

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

发包方代表签名：

承包方代表签名：

联系方式：

联系方式：

身份证号码：

身份证号码：

****年**月**日

第四篇：分项工程施工承包合同.脚手架

分项工程施工承包合同

甲方：福建省高华建筑公司施工队(以下简称甲方)

乙方：(以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、法规、规范的规定，为了进一步加强工程施工管理，明确双方在施工过程中的权利义务和经济责任，分工协作，密切配合，保质保量地完成工程建设施工任务，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方承包的朝辉东方城四期1#、5#楼外墙脚手架工程根据实际需要，包工包料承包给乙方施工，实行社会单价，不留活口一次性单价包干，经双方协商，订立条款如下：

一、工程概况：

1.1、工程名称：朝辉东方城四期

1.2、工程幢号：

1、5#楼（包括地下室和车库）

1.3、工程地点：马鞍山市慈湖河路慈湖河地块

1.4、结构形式：现浇框架剪力墙结构

二、承包内容：包工包料

2.1、所有满足施工使用安全防护的外墙钢管脚手架搭设、拆除全过程，以及使用过程中的维修、整改，材料包括钢管、扣件，槽钢、木枋、钢丝绳、竹芭隔层满铺、安全网全密封等。施工现场深基坑防护、施工队圈地防护、材料圈场防护和各班组临时所用钢管等。材料运输转运，材料卸车码堆(施工期间必须无条件完成卸车及装车工作，未能装运的材料必须按照甲方指定的地点分类码堆整齐，如因乙方不及时派人码堆材料，则甲方有权派人整理，由此造成的人工费用甲方从乙方的工程款扣除)等，做到工完场清安全文明施工。

2.2、所有防护搭设包括：钢筋棚、井架、卷扬机、安全通道、楼梯口、电梯口、所有临边防护、木工卸料平台搭设等，外架二次、三次搭设、补网及所有机械变换场地再搭设防护等。

2.3、加工和预埋所有加固外架用预埋的环筋，甲方提供钢筋。外架所有阳角都要用竹条绑扎。

2.4、地下室车库及一层层高超标准层结构乙方提供钢管扣件，由木工搭拆，木工拆除时清理干净，并由乙方指定地点集中堆放。乙方提供木工剪力墙钢管，不提供扣件。

三、承包方式：包工包料

3.1、包工：第二条承包内容内所发生的一切人工费（不另加点工费用）。

3.2、包料：包工包料包工具、电线、劳保用品，照明灯具(甲方仅供大灯)等材料。

3.3、乙方按甲方要求提供满足施工所需的人员在甲方管理组织下施工，乙方收取承包计量单价（见合同第七条一款）；乙方施工及管理人员工资（包括福利、安全、劳保等费用）由乙方承担。

四、质量检查与工程质量：

4.1、乙方必须接受甲方对其施工过程的监督，认真根据施工图纸、设计变更及相关施工指令、技术交底进行施工。如果施工质量达不到安全规范要求，致使监理和工程部命令停工整改每项罚款100-300元，乙方承担返工的所有费用，工期不予顺延。

4.2、乙方应配备现场技术管理人员，每层外架搭设完成进行自检，合格后报项目部技术人员复检，复检合格后报房地产工程部及监理检查质量达到省标标准（按安全验收规范进行验收）。

五、工期进度：

5.1、以外架开始搭设计算使用工期，到通知外架拆除之日为止（外架拆除时间暂定十天，工期拾捌个月）。乙方严格按照甲方拟定的施工工期进行施工，不得以任何理由进行推托，每一个层面架如不能按时完成罚款1000元，甲方可以单方面从工程款扣除。若因乙方工人不足造成工期延误，一切由乙方负责。外架拆除完成后，其所有的施工人员、机具设备等必须及时全部撤离现场。

5.2、若架体期限因甲方工程延期不能按期全部拆除，在到期时间后（即拾捌个月以后到通知拆除期间所剩余的末拆除架体按其建筑面积比例每天0.12元/㎡计算）。

5.3、本工程所有项目必须确保省级文明施工要求，脚手架如达不上省标化，所造成脚手架返工、加固，所产生的一切费用由乙方承担，若做不到省标化工地，另甲方有权在本合同所定的价格上按每平米5元扣回，作为甲方损失的赔偿金。

5.4、在施工中乙方若无法履行合同而造成中途停工影响工程施工进度的（如延误多天乙方仍无能为力按甲方进度计划进行），甲方有权拒付工程进度款并可另行调换其它施工队伍进场，由些所造成的一切损失由乙方自负。

六、安全文明施工：

6.1、安全要求：乙方进场后必须接受安全“三级”教育，及时向甲方提供有关人员的身份证明文件。乙方必须遵守工程建设安全生产有关管理规定及安全生产操作规程，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，杜绝事故发生，倘若发生安全事故，因架子工自身操作不当和架子搭设原因所造成的安全事故，所有安全事故责任和经济损失均由乙方自己负责，由架子搭设原因所造成的各班组施工人员和其它施工人员安全事故发生，其责任和经济损失均由乙方负责。若不是以上原因，每次经济损失在贰万元以内由乙方自负，在贰万元以上甲乙双方各承担50﹪。造成恶

劣影响的，除追究乙方责任外，甲方有权单方面解除协议，所有进入现场施工人员，每人投保险金额壹佰元，双方各付50﹪。乙方施工中在上料平台上码堆物件不得超过500公斤。

6.2、乙方进入施工现场必须戴安全帽，不得穿拖鞋、硬底鞋、打赤脚；不得违章作业、违章指挥，禁止在高空开玩笑及高空抛物；在施工现场用电不得乱搭乱接，不得使用护套线、胶质线、现场用电必须服从电工安排；不得使用电炉、电砂锅、电饭煲、电磁炉、电热棒等。若由此引发安全事故，一切责任及费用由乙方承担。安全帽、安全带由乙方自理。职工宿舍用电、用水装表使用，每间以电70度为准，超过用量按每度2元计算。

6.3、在施工现场未戴安全帽或穿拖鞋每人每次罚款30元，超过三人次以上未戴安全帽或穿拖鞋每人每次罚款50元，屡次不改者每人次罚款100元及清退出场。安全帽由甲方指定统一颜色。

6.4、在施工现场乱拉乱接电线、使用电炉、电砂锅、电饭煲、电磁炉、电热棒等，发现后除没收外每次罚款300元，若由此引起触电、火灾事故，由乙方承担全部责任。

6.5、文明施工要求：乙方代表必须亲临施工现场抓好质量、安全工作，乙方必须接受甲方指定的场地整齐堆放材料，保持施工场地整洁。不得随地大小便，生活区保持整洁卫生，不得携带家属(儿童)住工地和进入施工现场。严禁在工地打架斗殴、酗酒、赌博，防止偷盗发生，因高层施工所有的电梯井内均有钢筋网格，不得随意剪割，因高空作业，严禁向周边抛弃杂物，否则后果自负。施工中发生班组之间交叉作业、使用机械、材料时及时向甲方代表或其他管理人员提出协调使用，若发生上述事情其后果由乙方全部负责，包括经济、民、刑事责任。

6.6、在施工现场发现大便一次罚款100元并负责现场卫生清理一天，在工地中出现打架斗殴现象，除公安部门处理外，每人每次罚款1000元，过错方从重(1000元以上)。

6.7、施工期间乙方应及时清理工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清。工程施工中每个楼层的多余材料、建筑垃圾必须通过人货梯或塔吊运输到地面，严禁从高空直接向外抛物。

七、工程量结算、单价与工程款支付：

7.1、计量与单价：按搭设外架层数的施工设计图、变更图及定额规定的建筑面积计算规则为准(包第二、三条款所有的内容和乙方现场施工管理费)，1#、5#楼外架按建筑面积每平米综合单价元计算，地下室车库及一层层高超标准层结构内满堂架按每平米综合单价元计算。

7.2、工程款支付：主体施工二层楼面前，乙方架体必须开始搭设，每月搭设完成并满足施工需要时，经验收合格可供正常使用后，甲方付至乙方已完成工程量款的50%（即：完成建筑面积×承包单价×50%），主体结构封顶后甲方付到乙方完成工程量款的80%（即已完成建筑面积×承包单价×80%），乙方架体单栋拆除完毕，甲方应付至单栋乙方已完成量款的90%（即已完成建筑面积×承包单价×90%），外架全部拆除后，叁个月内甲方一次性付给乙方所有余款。乙方每次支承工程款前应将当月工人的工资表和工人花名册提前三天上报给甲方，甲方付款后，乙方必须及时将工程款发给工人，不得挪用工人的工资，否则甲方将解除与乙方的合约；所造成的损失均有乙方自行承担。如遇春节发放的工资，不能结清工人工资，甲乙双方协商先支付已完成的工作量的87﹪把工人工资结算。乙方每月30日上报进度工程量，次月10日按审定进度工程量付款。

7.3、乙方提供木工剪力墙钢管产生的费用由木工和乙方双方协商达成协议，二个月结一次帐，剪力墙钢管全部拆除后，十天内全部付清，由甲方代付代扣。

7.4、工程款支付方式：凭乙方代表借据凭证、以现金或银行支票方式支付。

7.5、工程项目竣工后10日内乙方编制工程结算书交甲方审核，甲方应在30天内审核完毕，超过时间甲方不能审核，视同认可乙方编制决算数量。

八、双方责任:

8.1、甲方责任：创造施工条件，提供，协调安排乙方施工人员进场，按合同支付工程款，提供施工所需技术资料及相关图纸、变更。转发业主，项目部关于施工管理文件。

8.2、甲方负责提供：塔吊和人货梯每座各一台，开机人员工资由甲方负责，各座配电箱一个，电到每层二级配电箱，工人宿舍及仓库，塔吊和人货梯跟其它班组共用。

8.3、乙方责任：乙方向甲方提供专项脚手架施工方案，并通过监理审批。乙方应按施工进度要求做好施工前准备工作，按时组织施工人员进场施工，施工人员必须持操作证方可上岗。乙方应对职工进行安全教育和法纪法规培训，遵守公司及项目各项规章制度。乙方应每天对施工的质量进行检查，服从甲方的质量管理，甲方现场管理人员可随时对施工质量进行检查或抽查，甲方对乙方和质量提出异议要求整改时，乙方应无条件接受，并承担由此造成的全部费用。

8.4、乙方自负工具（施工用加班灯具、末级配电箱、电线等施工中所需各种工具）。乙方施工期间应严格按图纸和安全规范进行施工，不得偷工减料，以免造成安全事故。

九、特约条款：

9.1、乙方为表示对承包脚手架专项工程的诚意，愿意付给伍万元整为要合同的履约保证金，待乙方人员材料进场后无息退还。倘若甲方通知乙方进场施工时，乙方不能进场或提出放弃承包该脚手架专项工程，甲方有权拒退上述保证金。

9.2、乙方在施工过程中必须保证每月发放工人工资，不得拖欠，若出现工人因此

引起的一切纠纷、投诉、闹事等事件，由乙方承担全部责任。

十、违约责任：

10.1、本合同生效后，双方应严格遵守。否则，违约方应向对方赔偿违约金伍万元。10.2、乙方必须严格按照本合同第五条约定的工程需求定量完成工作，每延误工期一天罚款1000人民币。若经整改仍不能满足甲方进度质量要求，甲方有权单方面解除合同不算违约，按乙方实际完成工程量60%结算，其损失由乙方承担，余下作为补充人员和重新组织班组的工程延期损失费。但人力不可抗拒的因素及甲方造成的误工在十日以上，经现场主管人员负责确认后，每人每月补贴五十元整，工期顺延。

10.3、本合同签订后甲方应在开工前十五日内通知乙方进场。

十一、争议：

争议解决程序和方式：若发生争议，双方本着实事求是的精神及时协商解决。意见不一致协商不成时，可向施工所在地或甲、乙双方单位所在地的人民法院、劳动局及法律相关机构、提出申请、仲裁、调解或诉讼。

十二、社会治安：

乙方必须遵守业主、项目部、公安局有关治安管理条例。如乙方施工期间有发生经济、民、刑事、事故，其责任与费用由乙方自负。

十三、合同生效与终止：

本合同自双方签字起生效，至验收合格后，剩余结算款甲方支付乙方后，协议自然终止。

十四、合同份数：

本协议一式二份，甲乙双方各执一份，未尽事宜另行协商，进行补充条款，其补充条款与本协议具有同等法律效应。

甲 方：福建省高华建筑公司施工队乙 方：

代 表：代 表：

联系电话：***联系电话：

身份证号码：

2013年月日

第五篇：油漆涂料工程施工承包合同 -

瓦窑沟中学教室、伙房油漆涂料用料承包合同

委托方（以下简称甲方）：

施工方（以下简称乙方）：

由于我校教学楼和伙房室内墙壁脏乱,以及墙裙漆脱落需要维修

现对油漆涂料工程包料施工。

1.工料造价:室内钢化面积估计4045平方米, 每平方米用料4元,需16180元.墙裙油漆面积1200平方米, 每平方米用料11元,需13200元.估计两项用料总价29380元。

2.材料进场要经甲方验收认可后方可使用。3.以上总价以实际用料总价价钱为准。

4.验收合格后由甲方出具证明,乙方办理税票,甲方收到税票报账后,按合同支付乙方。

本协议一式两份，双方各执一份，经双方签字盖章后生效。

甲

方：

乙

方：

****年**月**日