第一篇:还建房建筑实施协议书
旅游新城集中还建协议书
还建方:姓名:身份证号码:(以下简称甲方)承建方:(以下简称乙方)协调方:咸宁旅游新城协调领导小组办公室(以下简称丙方)
经统一规划和精心设计,咸宁南地块(余佐、龙潭两个村等)拆迁户一户一基还建房样式已经出台,为提高整体还建档次,规范旅游新城还建建筑行为,旅游新城办作为协调方,协调甲方还建方(即还建户)与乙方(即承建方)的责任与义务,并且组织、引导、监督甲、乙双方相互履约。为此,经甲、乙、丙三方商定,对还建房采取统一施工建设,特制定本协议:
一、还建要求
1、统一户型:本次还建房按统一设计户型,统一付诸建筑实施。
2、统一楼层:按统一设计要求,本次还建房占地面积128m2,建筑面积267.208m2。
3、统一外形:按规划设计院提供的设计户型效果图,做到外墙涂料、瓦面,门、窗一致。即乙方应按设计图纸所包含的全部内容进行施工,外墙涂料:颜色按效果图上所配颜色,经甲方、丙方确定后执行;窗:均为塑钢窗;门:进户防盗门一扇由丙方统一定购安装,费用包含在给乙方总造价内,即:由乙方支付。
4、统一规格:房屋内部框架结构一致,内墙粉刷见白,乙方做到内墙抹灰并见白;地坪:水泥搓沙;屋面:水泥沙浆收光二遍;屋面雨水管每户安装二根110PUC落水管,具体位置由丙方统一确定。厨厕污水管每户每处各安装一根110PUC管,接入室外排污沟部分加大至150PUC.包含在总价内,由乙方统一施工,统一支付。
5、统一监管:由新城办聘请监理公司监理,同时甲方与村级指派代表共同监管工程施工。
36、统一价格:建筑面积是按国家规定核算办法确定。
甲方购房结算价格:还建户还建房建筑(基础+房屋)按460元/m2实行包干结算价交给丙方代收。乙方承包建房价格:
(1)乙方土建工程为包工包料的承包方式:①地脚圈梁及±0.00以上工程价格按400元/m2一次性定价包干承包;②基础工程:按设计尺寸工程量实做实收,只计算浆砌毛石基础,工程价格按160元/m3(含土、石挖方),不计其他费用;③其他工程:屋面雨水管及厨厕污水管,随土建工程走,价格包含在地脚圈梁及±0.00以上400元/m2以内。(以上承包价格不因市场的改变而改变);(2)水电到规定接点按20元/m2包干结算:即由承包水施工企业将水从主水管接到规定接点,承包电施工企业将电从变压器接到规定接点由丙方补贴。
7、统一建设:由新城办(丙方)组织有资质的建筑施工企业按报价情况,优价优工的原则选择施工单位(乙方)进行承建。
8、统一结算:各拆迁还建户(甲方)自同意本协议之日,须向丙方交纳代收预付款贰万元,余款分房前一次付清。丙方代付给乙方工程款办法:基础地脚梁完工后,付贰万元作为备料款,主体封顶并屋面结构工程完工后,付至工程造价总额的40%,余款待工程验收后除留5%保修金(一年限)一次性付清。
9、统一时间:各承建方从进场丙方受托给开工令之日起,乙方竣工时间为有效工期100天。甲方抽签分房时间为2008年6月1日前。
10、统一换证:各拆迁户按原有证等面积换取新证件,对还建房超出面积部分,新城办统一协调由各还建户另行交纳办证费用。
二、各方责任和义务
甲方:
1、按设计户型和规定的房屋+基础的包干结算价及时支付建房款,同意
集建时必须首付贰万元交给丙方代收,余款待还建房验收参加抽签分屋前付清,不付清才不分房,并且新城办有权处理给他人;
42、按拆迁协议分配的还建户地基,不得转让、转卖或赠与,必须实名建筑;
3、水、电、闭路、电话(宽带)等从规定接点接入户内,由甲方按有
关单位要求自理;
4、甲方必须与相关村一起派代表监督施工全过程,负责施工监督和监
理工作,确保工程质量;
5、其他一切事务委托丙方代理。
乙方:
1、必须严格按国家的施工规范进行施工,保证安全、文明施工,施工
现场所有人员和物资的安全均由乙方负责,除甲、丙方所导致的直接安全事故外,甲、丙方不承担任何责任和费用。所有进场材料均必须经甲、丙方现场监管人员认可后方可进场,保质保期按时完工,且不准拖欠农民工资;
2、乙方必须承担所承建的建筑按国家保质期等有关规定的一切责任;
3、乙方无条件服从丙方安排,待甲方抽签分房后再与甲方(还建方)
补签一式四份到户协议书,并共同到区公证处公证。
丙方:
1、负责做好“五通一平”:“五通”即水、电、路、电视、电话到规定
接点,“一平”即土方平整;、负责收取还建户(甲方)购房款,及时支付承建单位(乙方)建房
款,协调乙方享受最优惠税费政策待遇;、负责组织工程邀标;负责出资聘请工程施工监理人员,配合甲方做
好监督工程施工质量,核准工程量;、负责甲方旧房拆下的砖,按市场旧砖价交给承建方收购作抵甲方购
房款;、负责将还建房按还建办法抽签分配到户;
6、协调好周边的环境,及时组织隐蔽工程验收和分部及单位工程验收;
37、房屋分配前丙方负责暂收甲方购房款,便于按期代付乙方建房款。协议先
由丙方与乙方签定总户数协议书,待房屋验收按分配办法抽签分配到各还建户后,再负责将《旅游新城集中还建协议书》与各还建户(甲方)补签并公证后,最后将协议书一份交给甲方自行保存。
三、违约责任
1、甲方不按规定时间付清款,没有资格参与还建房分配,丙方可及时处理给他人;
2、乙方每延误工期一天,罚款500元;乙方工程质量达不到自报质量等级罚1000元,文明生产达不到标准罚5000元;乙方单方毁约,丙方监督甲方无偿及时收回乙方所有已建构(建)筑物,乙方不得有任何异议;
3、丙方如果不能按协议规定时间代收代付建房资金,丙方要按所欠总资金(分段)同期银行贷款利息支付违约金给乙方,此款由丙方向甲方收取。
四、本协议一式四份,甲、乙、丙三方各执一份,咸安公证处一份。
甲方(还建方)签字:
乙方(承建方)签字盖章:
丙方(协调方)签字盖章:
公证方签字盖章:
二〇〇八年月日
2345
第二篇:购房协议书格式(还建房)
购 房 协 议 书(房字[ ]第 号)卖方(下称甲方): 买方(下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,共同信守。
第一条 甲方所有房屋,座落于 村()栋 房,为___结构,建筑面积平方米,用地面积__平方米。还建房的资料附后.第二条 经甲、乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币 万元,(大写)万元。
第三条 房款支付时间及条件.1,本合同签订之后到村委会办理还建房从甲方更名到乙方的手续后,乙方应付人民币(大写 元.2,房屋交接之日,乙方再支付甲方人民币款人民币(大写)万元.3,在办理完转移过户手续将上述房屋物权登记在乙方名下时, 乙方再支付甲方人民币款人民币(大写)元.第四条 甲方应在201 年 月 日,将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权属清楚,如甲方有设定抵押、按揭等行为应书面告知乙方,并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时,由甲方承担全部责任。
第五条 甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按照全部房款的__%向乙方支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的___%向乙方支付违约金。
第六条 乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,由乙方按全部房款的__%向甲方支付违约金。
第七条 甲方按乙方的要求,在政策或法律允许时,将房屋过户或物权登记到乙方或乙方指定的任何第三方名下,携带“房屋所有权证”和“土地使用权证”或相关还建房权利资料到相关部门办理房地产转移过户或物权登记手续。办理转移过户手续或物权登记手续应缴纳的有关税费,按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担。办理过户的《武汉市存量房买卖合同》或其它法律协议,仅用于备案,不能变更或替代本协议书。
第八条 因不可抗力造成违约的,甲、乙双方友好协商解决。第九条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
第十条 特别约定:
1,结算与清理条款:在政策或法律允许时,甲方按乙方的要求,自愿无偿协助办理上述房产所有权及土地使用权过户办理物权登记手续。如因政策或法规原因,本合同无效,乙方免费使用房屋至实际腾退之日,甲方应归还乙方购房款外,并从购房之日至本合同确定无效之日或腾退房屋之日,房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者),由甲方赔偿给乙方。
2,如甲方拒不办理过户手续,甲方要求乙方腾退房屋或因甲方或第三方的原因乙方不能正常使用房屋的,除归还购房款外,乙方免费使用房屋至实际腾退之日,并从购房之日至拒不办理过户办理物权登记之日或房屋实际腾退之日,房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者,不低于购房款的两倍 万元人民币)的两倍,由甲方赔偿给乙方,在此前提下,本协议解除。
3,如因产权登记在或还建房权利来源于甲方名下的原因,造成乙方经济损失,由甲方承担一切责任.甲方应赔偿乙方直接损失、间接损失和可期待利益(包括但不限于聘请律师代理费)。
4,甲方承诺保证乙方享有其它住户及还建户拥有的一切同等权利.第十一条 本合同履行如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,协商不成时,向武汉仲裁委员会申请仲裁。
第十二条 本合同一式四份,双方各持一份。本合同一式 份(原件),每份 页,自甲、乙双方签字并盖章后生效(自然人每页签字),甲方持 份,乙方持 份。合同附件为本合同的组成部分。
第十三条 附件:
1、甲方夫妻身份证复印件、结婚证复印件(双方分别签字证明真实性,仅用于履行本协议使用)。乙方身份证复印件.2、甲方房产证和土地证原件及复印件。还建房的资料附后.甲方夫妻: 乙方:
年 月 日 年 月 日
第三篇:购房协议书格式(还建房)
购 房协议书
(房字[]第 号)
卖方(下称甲方):
买方(下称乙方):
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法
律、法规规定,甲、乙双方本着平等、自愿、协商一致的原则,就下列房屋买卖,订立本合同,共同信守。
第一条甲方所有房屋,座落于村()栋房,为___结构,建筑
面积平方米,用地面积__平方米。还建房的资料附后.第二条经甲、乙双方协商一致,上述房屋买卖成交价格为人民币万元,(大
写)万元。
第三条房款支付时间及条件.1,本合同签订之后到村委会办理还建房从甲方更名到乙方的手续后,乙方应付人
民币(大写元.2,房屋交接之日,乙方再支付甲方人民币款人民币(大写)万元.3,在办理完转移过户手续将上述房屋物权登记在乙方名下时, 乙方再支付甲方人
民币款人民币(大写)元.第四条甲方应在201年月日,将房屋交付给乙方。甲方保证上述房屋权
属清楚,如甲方有设定抵押、按揭等行为应书面告知乙方,并自行约定解决。交易房屋如发生产权纠纷或债权债务时,由甲方承担全部责任。
第五条甲方逾期不交付房屋给乙方,乙方不解除合同的,甲方每逾期一日,按
照全部房款的__%向乙方支付违约金;乙方解除合同的,甲方应退还乙方所付房款,并按全部房款的___%向乙方支付违约金。
第六条乙方逾期不支付全部房款给甲方,视为不履行合同,甲方不解除合同的,由乙方按全部房款的__%向甲方支付违约金。
第七条甲方按乙方的要求,在政策或法律允许时,将房屋过户或物权登记到乙
方或乙方指定的任何第三方名下,携带“房屋所有权证”和“土地使用权证”或相关还建房权利资料到相关部门办理房地产转移过户或物权登记手续。办理转移过户手续或物权登记手续应缴纳的有关税费,按国家、省、市政策规定由甲、乙双方各自承担。办理过户的《武汉市存量房买卖合同》或其它法律协议,仅用于备案,不能变更或替代本协议书。
第八条因不可抗力造成违约的,甲、乙双方友好协商解决。
第九条 本合同未尽事宜,由甲、乙双方另行商议,并签订补充协议,补充协议
与本合同具有同等法律效力。
第十条 特别约定:
1,结算与清理条款:在政策或法律允许时,甲方按乙方的要求,自愿无偿协助办理上述房产所有权及土地使用权过户办理物权登记手续。如因政策或法规原因,本合同无效,乙方免费使用房屋至实际腾退之日,甲方应归还乙方购房款外,并从购房之日至本合同确定无效之日或腾退房屋之日,房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者),由甲方赔偿给乙方。
2,如甲方拒不办理过户手续,甲方要求乙方腾退房屋或因甲方或第三方的原因乙方不能正常使用房屋的,除归还购房款外,乙方免费使用房屋至实际腾退之日,并从购房之日至拒不办理过户办理物权登记之日或房屋实际腾退之日,房屋市场价值增值部份或房屋投资款(选择价高者,不低于购房款的两倍万元人民币)的两倍,由甲方赔偿给乙方,在此前提下,本协议解除。
3,如因产权登记在或还建房权利来源于甲方名下的原因,造成乙方经济损失,由甲方承担一切责任.甲方应赔偿乙方直接损失、间接损失和可期待利益(包括但不限于聘请律师代理费)。
4,甲方承诺保证乙方享有其它住户及还建户拥有的一切同等权利.第十一条本合同履行如发生争议,由甲、乙双方友好协商解决,协商不成时,向武汉仲裁委员会申请仲裁。
第十二条本合同一式四份,双方各持一份。本合同一式份(原件),每份页,自甲、乙双方签字并盖章后生效(自然人每页签字),甲方持份,乙方持份。合同附件为本合同的组成部分。
第十三条附件:
1、甲方夫妻身份证复印件、结婚证复印件(双方分别签字证明真实性,仅用于履行本协议使用)。乙方身份证复印件.2、甲方房产证和土地证原件及复印件。还建房的资料附后.甲方夫妻:乙方:
年 月日年月日
第四篇:还建房买卖合同
还建房买卖合同
合同双方当事人: 出卖人(甲方):_______________(以下简称甲方)
身份证号码:__________________________ _______________
(房屋共有产权人)身份证号码___________________________ _______________
(房屋共有产权人)身份证号码___________________________ _______________
(房屋共有产权人)身份证号码___________________________
以上______人是本合同中所述房屋的共有产权人。
买受人(乙方):_______________(以下简称乙方)
身份证号码:___________________________ 根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定,甲、乙双方在遵循自愿、平等、等价有偿、诚实信用的原则基础上、经充分协商一致,就乙方向甲方购买房产签订本合同,以资共同信守执行。
第一条、甲方对产权的声明:
甲方为武汉市江岸区后湖乡赵家条尾村被拆迁居民,根据国家拆迁法规定,甲方于2010年11月与武汉福洪拆迁有限责任公司签订了房屋拆迁补偿安置协议,根据该协议规定,甲方依法取得武汉市江岸区后湖一路“苹果城”小区项目还建房面积377.16平方,其中90—135平米共 套普通住宅,该小区目前处于基础施工建设阶段。该房屋为武汉胜华实业有限公司开发管理,房屋所有权证书甲方通过武汉胜华实业有限公司向武汉市房地产产权登记机关申办。
第二条、房屋的基本情况:本合同标的房屋座落在武汉市江岸区后湖乡“苹果城”小区内,该小区位于金桥大道东侧,江岸区法院以南,后湖二路以西,铁道线以北,该房屋为一套普通住宅期房,该房屋交付时间以政府还建时间为准,建筑面积约90平方米,房屋具体栋号、单元号、楼层及房号待开发商通知按拆迁安置协议号顺序选定,乙方对甲方所有的房屋做了充分了解,愿意购买该房屋。
第三条、甲方对买卖权的声明:
甲方保证该房屋是符合国家及武汉市房屋产权交易的有关规定及政策法规,并保证所卖房屋产权真实属甲方所有,没有虚构房屋产权或超过还建面积卖房,甲方自愿将该房屋出售给乙方,属甲方真实意思的表示,由于违反国家及武汉市相关政策法规而引起的法律及经济责任由甲方来承担。
第四条、甲方为该房屋所有权负全责,甲方保证该房屋没有产权纠纷,抵押债务等,所有涉及房产共有、产权抵押和其他经济纠纷甲方均在本次交易前办妥,如有上述未清事项,由甲方承担全部责任。
第五条、甲方确保在与开发商签订一手房合同时将所卖房屋产权直接更名到乙方名下,如因各种原因甲方不能完成与开发商签订一手房合同时直接更名为乙方,则甲乙双方后续的二手房过户税费除按国家规定应补交的土地出让金外全部由甲方承担。
第六条、上述房产的交易成交价格:每平方房屋建筑面积为人民币肆仟伍佰元整(4500元/㎡),房屋成交总价约为人民币肆拾万元整,实际成交总价格按房产证所载建筑面积乘以4500元计算。实际建筑面积以房产登记机关实际测定面积为准,实际面积与测定面积存在差异时:
实际面积不足时,按照差异面积退款,超出平方米部分按照先期计价方式由乙方另行支付。本次成交价格4500元为既定不变价格,无论以后房屋市场价格怎样波动甲乙双方均不得因房价涨跌而反悔,否则视为违约,应承担违约责任。
第七条、付款时间与办法: 乙方于2012年3月___日将首付款(定金)人民币拾万元整交付甲方,付款当天甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。第二笔房款人民贰拾伍万元整于甲方将本合同所述房屋完全过户(更名)到买房人名下后5日内付给甲方,第三笔(尾款)房款人民币伍万元整于甲方将本合同所述房屋办完所有手续并将房屋钥匙交给买房人3日内付给甲方。甲乙双方同意以现金或银行转账付款方式分次付款,乙方每次付款时甲方开出收款收条给乙方,并注明收款数额及款项用途。如果乙方不能按照本合同的期限付款,应按照付款金额的延迟付款时间,按年利率12%计算利息付给甲方。
第八条、优先选房约定,甲方应在接到开发商通知选房应及时通知乙方,保证乙方在第一时间(15分钟内)收到选房信息,并保证在甲方同类型还建房中优先安排乙方选房。
第九条、房屋交付:甲方应在收到开发商通知领取房屋钥匙及附带的相关票据资料2天内将拆迁安置房屋相关的所有手续和该房屋有关的文件及票据交付乙方,并将该房屋的钥匙全部交付给乙方,完成该房屋的所有移交手续。
第十条、逾期过户(更名)的责任:甲方如未按本合同规定的期限将该房屋产权过户(更名)到乙方名下,应视为甲方违约,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金,违约金按乙方已支付房价款金额的百分之二十向乙方支付违约金。合同继续履行,由甲方承担二手房过户的全部税费
第十一条、甲方逾期交付房屋的违约责任:甲方如未按本合同规定的期限将房屋交付给乙方,乙方有权按已交付的房价款向甲方追究违约金。违约金按乙方已支付房价款金额的百分之三十向乙方支付违约金,合同继续履行,逾期超过15天,则视为甲方不履行本合同,乙方有权按下列3款约定,追究甲方的违约责任。
1.甲方按乙方累计已付款的百分之三十向乙方支付违约金,合同继续履行,并在本合同第六条约定的实际交付之日起5天内交付房屋。
2.终止合同,甲方将乙方累计已付款全额还给乙方,并按照房款金额的实际付款时间,按年利率12%计算利息付给乙方。
3.如甲方故意隐瞒此房屋的原产权所属人、房屋位置、质量问题,影响乙方的居住及使用时,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担。
第十二条、关于产权登记及过户的约定:对本房屋以后需要办理房屋产权证,土地证等其它手续,经甲乙双方协商,按以下约定进行。
1、买卖房屋办理到乙方名下所有权证、土地使用权证及其他手续所需缴纳的税收和费用均由甲方承担。办理到乙方名下后,甲方应自领取之日起五日内,将领到的产权证书交由乙方。
2、在本合同签订和乙方实际接收该房屋相关手续之日起,甲方应按照本合同规定协助开发商向房地产产权登记机关办理权属登记手续,不得用任何方式拒绝阻挠。如因甲方的过失造成乙方不能在国家规定的期限内取得房屋产权证书,乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起5天内将乙方已付款全额退还给乙方,按国家规定的同期银行贷款基准利率乘以3倍计算利息付给乙方,并按已付款的30%计算赔偿金,赔偿乙方损失。
第十三条、本合同主体 1.甲方是___________________共_____人,委托代理人为_________即甲方代表人。甲方及甲方代表人保证本房屋,签定本合同的时候经本房屋所有房屋共有产权人同意。2.乙方是_____________________,代表人是____________。
第十四、条本合同需办理公证,经国家公证机关____公证处公证;但本合同不经过任何法律公证具有同等的法律效力。本合同在双方签字之日(2012年3月 日)起生效。本合同中空格部分填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第十五条、本合同需由甲方,乙方,见证方三方共同签字后方能生效。本合同一式 份,一份3张。甲方产权人及甲方委托代理人共持一份,乙方一份,见证方(中间人)一份,留存备查。
第十六条、本合同发生争议的解决方式: 双方本着友好协商,公平合理的原则签定本合同,签定本合同后,双方应严格遵守执行,不得以任何理由反悔。在履约过程中发生的争议,双方可通过协商解决。协商不成的,双方同意按以下方式解决纠纷。
1.提交______仲裁委员会仲裁。
2.任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十七条、本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定由甲方,乙方,见证方三方共同协商解决,与本合同同具法律效力。
出卖方(甲方): 身份证号码:______________ __(房屋共有产权人)身份证号码_____________________(房屋共有产权人)身份证号码_____________________ 地址__________________________________________ 电话_____________________日期:期:__ _年_ 月 日
购买方(乙方):__________________身份证号码:__________________ 地址__________________________________________ 电话______________ ___日期:__ _年_ 月 日
见证方(中间人):_____ __身份证号码_____________________日期: 年___月___日
第五篇:关于还建房建设项目年底
关于还建房建设项目年底 农民工工资支付及维稳情况的汇报
房管科:
我办组织实施还建房建设项目共有四个:
1、机场大道棚户区改造安置小区。
2、新河水系治理工程安置点。
3、大桥圣埠棚户区改造安置小区。
4、顺安路棚户区改造安置小区。这四个建设项目按照市政府40号文件要求均建立了农民工工资专户,其中,新河水系专治工程安置区一与大桥圣埠棚户区改造安置小区为正常付款项目,农民工工资每月拨付到农民工工资专用帐户,实行打卡发放。顺安棚户区改造安置小区为BT项目,每个农民工资一律实行作表发放,并上报到劳动监察部门备案,机场大道棚户区改造安置小区于由种种原因,该项目的施工合同及相关手续尚未完善,截止目前,施工单位中城建十二局已施工完成产值2.5亿,农民工工资款约6500万元,施工单位已支付农民工工资2600万元,尚欠3900万元农民工工资,经协商,政府同意支付尚欠3900万元,农民工工资,要求实行打卡发放,相关工作正在完善之中。
1月29日至2月4日,我办针对四个项目的农民工工资支付及拖欠现象进行了核实排查,同时对总款包单位法人代表及项目负责人进行逐一约谈,确保年底各项目部农民工工资足额发放,杜绝农民工已上访和投放事件的发生,并分别与企业单位、项目负责人签订维稳责任承诺书。此外,我办将对各项目部实行动态跟踪,每天向政府相关部门上报农民工工资投放情况,及时处理,化解矛盾,并积极配合人社、信访、公安等部门,实行部门联动,形成互动,彻底解决年前拖欠农民工工资问题,维持社会稳定。
安庆市还建房办公室
二O一五年二月九日