商品房预售合同补充条款(倾向于购房者)

第一篇：商品房预售合同补充条款(倾向于购房者)

商品房预售合同补充条款（倾向于购房者）(2009-3-23 13:51:45)

分类：合同范本标签：商品房预售 预售合同补充条款 补充条款范本 倾向于购房者 倾向于买房人 合同范本 |

商品房预售合同补充条款

甲、乙双方经协商一致，根据本合同第二十九条，在不违背法律和本合同原则的前提下，就未尽事宜，订立下列补充条款：

第一条送达地址和身份证件

双方在本合同中所填写的住所为双方文件的实际送达地址，任何一方可随时按本条款约定书面通知对方后改变其通讯地址，否则若送达至原地址仍视为送达。乙方保证向甲方提交的身份证件为合法、有效证件。

第二条对本合同第二条补充

本条所称“层高”是指从地面楼板中心到顶楼板中心的高度。

第三条对本合同第四条补充

乙方与其他业主对公用部位、公用设施及装修等享有共同所有权及使用权。

第四条对本合同第五条补充

乙方所购房屋约定的套内建筑面积为×××平方米，在房屋交付时如果经过实际测量后，面积在×××至×××平方米之间的，双方据实结算，多退少补。

乙方所购房屋套内建筑面积经过实际测量后，大于×××平方米的，甲方无权要求乙方支付多余价款，并且应当据实测面积办理产权登记。

乙方所购房屋套内建筑面积经过实际测量后，小于×××平方米的，甲方应当根据与约定套内建筑面积的差值，双倍向乙方支付多收价款，并且应当据实测面积办理产权登记。

本合同第五条中暂测面积与实测面积的误差，是指房屋套内建筑面积的暂测面积与实测面积的误差。

如因公摊面积增加而导致乙方所购房屋的建筑面积增加的，则甲方无权要求乙方支付多余价款，并且应当据实测面积办理产权登记。

如因公摊面积减少而导致乙方所购房屋的建筑面积减少的，则甲方应当按该房屋每平方米建筑面积单价向乙方退还多收价款，并且应当据实测面积办理产权登记。

当暂测面积与实测面积的误差超过-3%（包括-3%），乙方行使单方解除合同时，必须在双方签署《房屋交接书》之前提出，否则视为放弃该项权利；若乙方愿意继续履行时，甲方同意按该房屋每平方米建筑面积单价双倍向乙方退还相应房款，本合同继续履行。

第五条对本合同第十条补充

该房屋交付时甲方应取得竣工验收文件，甲方承诺在××××年××月×日前办理房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证（大产证），如到时不能取得商品房房地产权证（大产证）且逾期超过60天的，乙方有权单方面解除合同。

第六条对本合同正文第十一条补充

对本合同第十一条中“不可抗力”概念作以下限定：

1、地震、海啸、雹灾、台风、飓风、暴风雨、洪水、地面下陷下沉、雷电等自然灾害；

2、法律规定的其他情形。

第七条对本合同正文第十五条补充

因甲方原因或房屋质量问题导致乙方无法办理办理该房屋的验收交接手续的，该房屋的风险责任仍在甲方。

第八条对本合同正文第十六条补充

甲方保证在与乙方签订本合同时及签订后该房屋没有任何设定的抵押权，也不存在其它产权纠纷和财务纠纷。如不能达到此要求，则乙方有权退房；暂不退房的，则甲方按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。

第九条对本合同正文第十七条补充

考虑到房屋质量将在未来相当的时间内对乙方的安全与收益要求有巨大影响，而提供完全的质量文件是甲方的责任与义务，为充分保证乙方的知情权，甲方除提交竣工验收报告等文件以外，还应当向乙方交付如下文件作为乙方签署房屋交接书的必备文件：

（1）施工单位的竣工报告；

（2）监理单位工程质量评价报告；

（3）勘察单位质量检查报告；

（4）规划部门出具的认可文件；

（5）卫生部门出具的水质检验合格文件；

（6）环保部门出具的认可文件；

（7）消防部门出具的消防验收合格文件；

（8）电梯工程监督报告；

（9）施工单位签署的质量保修书；

（10）抗震评估机构出具的地震安全性能评价报告。

第十条对本合同正文第十八条补充

该房屋交付时，房屋的墙体及平面均应当平直，倾斜角度不得大于0.1度，计算方法为：高度差/直线距离；不平直情况不得超过上海市规定的标准；如无法达到此标准，则乙方有权退房；暂不退房的，则甲方应当将房屋修复，修复前视为未交房，并按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。

该房屋交付时，甲方承诺房屋内部无任何裂缝，并保证房屋的沉降情况优于上海市颁布的最高要求，并对于可能发生的加速沉降或不均匀沉降情况对质量产生的影响向乙方提供检测及评估报告。如无法达到此上海市规定的标准的，则乙方有权退房；暂不退房的，则甲方应当将房屋修复，修复前视为未交房，并按日向乙方支付总房价千分之一的违约金。

第十一条对本合同第二十二条补充

该房屋的保修期自××××年××月×日至××××年××月×日，不低于相关法律法规规定的最短期限，按最益于乙方的时间进行计算。

入驻后发生漏水、裂缝等质量瑕疵，应当由甲方承担责任，并立即进行修复，甲方不得以任何理由将此责任转移至第三方。

有关房屋的其他工程质量问题，乙方在保修期内有权要求免费修复，如甲方能证明确因乙方的责任、使用不当、曾经改动后发生的变化及质量问题，则由乙方承担有关责任。

甲方对由乙方的责任所引起的损失及修复费用不承担任何责任，但甲方应为乙方安排修复，并收取相关费用。第十二条对本合同正文第二十四条补充

首期物业管理公司的服务期限不超过1年，自××××年××月×日至××××年××月×日，期限届满后，由业主选举产生。

物业公司的服务范围应当包括但不限于下列：

1、房屋建筑共用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重墙体、楼梯间、走廊通道等；

2、共用设施、设备的维修、养护、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、污水管、共用照明、中央空调、供暖锅炉房、楼内消防设施设备、电梯等；

3、公共设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理、包括道路、室外上下水管道、化粪池、泵房、自行车棚、停车场等；

4、公共环境卫生，包括房屋共用部位的清洁卫生，公共场所的清洁卫生、垃圾的收集（至少每小时清理一次），公共绿地的养护与管理；附属配套建筑和设施的维修、养护和管理；

5、交通与车辆停放秩序的管理，维持公共秩序，包括安全监控、巡视、门岗执勤等。

第十三条对本合同正文第二十六条补充

本合同权益转让时，本合同及补充条款载明的权利、义务亦随之转移。政策法规有特别规定的，按该规定。第十四条停车位

甲方的停车位不包含在本合同标的物范围内，乙方如欲买停车位的，双方应协商后另行签订协议。甲方不得将其他的车位以明显优于乙方的价格出售给其他买受人（差额应在合理范围内），否则将认为是对乙方的歧视或价格欺诈，甲方承诺并承认乙方有要求同等优待的权利。

乙方至少拥有购买/租赁×个车位的权利，且每个车位的售价/租赁价格不得高于人民币××万元。该车位拥有独立的产权证书，使用期限自××××年××月×日至××××年××月×日。

第十五条交房标准和条件

该房屋的交房标准和条件以本合同之规定为准，本合同未作规定的以该房屋现状为准，有关该房屋的样板房、宣传材料、模型、展示板及广告如甲方未做明确的相反的表示亦应作为该房屋的交付标准和条件。

第十六条优先条款

上述补充条款与合同正文有冲突的，以上述补充条款为准。

第二篇：商品房预售合同补充条款(倾向于开发商)

商品房预售合同补充条款（倾向于开发商）(2009-2-10 16:08:46)

分类：合同范本标签：商品房预售合同 合同补充条款 补充条款范本 合同范本 |

商品房预售合同补充条款

甲、乙双方经协商一致，根据本合同第二十九条，在不违背法律和本合同原则前提下，就未尽事宜，订立下列补充条款：

一、对本合同第五条的补充

当暂测面积与实测面积均误差超过-3%（包括-3%）时，乙方有权解除合同，如要求甲方继续履行合同，甲方应按实测建筑面积结算房款。套内建筑面积误差在+3%以内的不影响本合同约定总房价的结算办法。

二、对本合同第六条的补充

本合同第六条和附件一约定的付款方式，是包括以现金和票据形式付款，也包括采用按揭贷款和公积金贷款的付款方式，实际付款日期为甲方收到现金、票据或乙方贷款到达甲方帐户之日。乙方如须甲方协助办理贷款的，则应在本合同签订之日起七日内提供贷款所需的全部资料、签署贷款文件及支付相关费用，并且严格按照甲方或银行通知的时间办理公证手续（如有），否则，导致银行未按合同约定的期限代乙方向甲方付款的，仍视为乙方未按合同约定付款。甲方协助乙方办理贷款期间，若因乙方自身原因，或因银行贷款政策变化，导致乙方申请的贷款额度获银行批准不足或贷款不予批准，则乙方应在接到甲方通知之日起15日，将不足部分的贷款向甲方付清，如乙方未在通知期限内付款，视为乙方未按合同约定付款。

如乙方未按照借款合同的约定偿还银行贷款，致使甲方为乙方贷款设立的保证金被银行划扣的，若乙方在收到甲方的追偿通知后20天内，仍未清偿的，甲方有权单方面解除本合同，乙方有义务与甲方共同至房地产交易中心办理本合同登记备案注销手续，并承担赔偿责任。赔偿额为自甲方通知之日至登记备案实际注销之日止的总房价款的日万分之二及甲方被银行划扣的保证金，该赔偿甲方有权在乙方已支付的房价款中扣除，如乙方已支付的房价款不足以赔偿甲方损失的，甲方有权追偿。

三、对本合同第八条的补充

合同第八条所称的“房屋建筑设计”，是指该房屋的主体建筑结构、房型和合同附件二中明示的内容，但由于甲方为遵守政府部门的法规、规章或规范性文件的要求而对该房屋作出的建筑设计变更，不属于“擅自变更房屋的建筑设计”，但应当将此设计变更通知乙方。

乙方清楚本合同所涉房地产之专门用途，房屋的建筑设计、平面构造、配套设备、设施等将专此用途而设计、规划，乙方已了解相关的建筑设计、平面构造、配套设备、设施等情况并予以同意和理解。

四、对本合同第九条的补充

本合同第九条所称的“补充的小区平面布局”，是指合同附件四中明示的小区总体布局。为完善小区绿化，房屋采光，小区设施使用功能和布局，且经政府部门批准的，不属于“擅自变更小区平面布局”。乙方同意甲方在上述情况下变更小区平面布局。

五、对本合同第十、十一条的补充

若乙方根据本合同条款的约定，行使单方面解除本合同权利的，应在知道或应当知道甲方发生违约行为的三十日内，以书面形式向甲方提出，逾期视为乙方放弃该项权利。

六、对本合同第十三条的补充

1、若乙方未能按收楼的书面通知规定的期限验收交接的，甲方应当发出书面催告一次，如乙方仍未按期验收交接的，则自催告书规定的验收交接日之第二日起该房屋即视为交付。

2、房屋交付时，如乙方认为该房屋、装修存有质量问题，可凭房屋工程质量检测机构的不合格书面鉴定意见书拒绝收房。否则，乙方仍应按照合同规定期限对该房屋进行验收交接，若乙方以此为由拒收房屋及办理后续手续的，则甲方不承担逾期交房责任。

七、对本合同第十四条的补充

若因乙方未予配合，该房屋的房地产权证（小产证）无法在初始登记后的60天内过户至乙方名下，致使甲方为乙方贷款而设立的担保无法解除的，在甲方发出催促乙方办理的通知后30天内，乙方仍未予办理的，甲方有权要求乙方支付逾期违约金，违约金按总价的日万分之二计算，自甲方通知之日起至担保解除之日止。同时该延误办理过户手续，导致的后果由乙方承担。

八、对本合同第十七条的补充

甲方向乙方展示的样板房主要是说明房屋的装修材料、配备设备设施的标准(见本合同附件三)。因不同楼层建筑结构在个别部位会有差异，由此本合同项下的房屋在装修布局和效果上与样板房可能稍有差异。甲方交付房屋时应提供有资质的检验机构出具的该幢楼装修质量符合国家有关规定、验收合格的证明。

九、对本合同第十九条的补充

甲方在退还乙方房价款之前，乙方必须协助甲方办理完毕全部的终止合同、注销登记等相关手续。

若乙方根据本合同条款的约定，行使单方面解除本合同权利的，应在知道或应当知道甲方发生违约行为的三十日内，以书面形式向甲方提出。逾期视为乙方放弃该项权利。

十、对本合同第二十四条的补充

按照甲方与物业公司签订的《前期物业管理服务合同》约定，乙方应按×元/平方米建筑面积/月向甲方选聘的物业管理公司支付物业管理服务费。

十一、对本合同第二十七条的补充

本合同第二十七条所称的“本合同所列另一方的地址”，即指本合同文首所载的有关合同各方的住所（址）。任何文件、回复及其他联系，自邮寄后3日内，即视为送达对方，如乙方有多人且地址不同的，邮寄至其中一个地址即视为对乙方全体送达。

甲方确认以下收件人、地址为甲方文件的代收人和送达地址，任何文件包括乙方、法院、仲裁委员会发出的文件或法律文书，送达该地址、该收件人，视为有效送达甲方；

收件人：×××

地址：×××

乙方确认以下收件人、地址为乙方文件的代收人和送达地址，任何文件包括甲方、法院、仲裁委员会发出的文件或法律文书，送达该地址、该收件人，视为有效送达乙方；

收件人：×××

地址：×××

甲、乙双方在合同中提供的收件人、送达地址及联系电话，是甲、乙双方联络的依据。甲、乙双方若变更收件人、送达地址及联系电话，应以书面形式及时通知对方，否则，一方按照未变更的地址根据本合同第二十七条规定的方式发出的任何书面函件视为已送达对方。若以挂号邮件方式送达的，在投递（以邮戳日期为准）后第十日视为已送达另一方；如以直接送达的方式送达的，则以另一方签收时视为送达。

十二、对本合同第三十一条的补充

乙方为境内人士、法人或其他组织的，本合同自双方签字或盖章之日起生效；乙方为境外（含港、澳、台）人士、法人或其他组织的，本合同自公证之日起生效。

十三、对本合同第三十二条的补充

任何一方违反本合同第三十二条第一款的规定，逾期办理注销本合同登记备案的手续的，违约方应按总房价款的日万分之二向另一方支付违约金。

十四、乙方如需购买或承租小区内的泊车位的，需与甲方另行签署协议。

十五、如因小区的整体环境的设计需要，乙方同意，在不影响乙方正常使用房屋的前提下，甲方可在建筑物外立面和小区内安置适当的灯光照明系统，乙方将提供必要的配合。

十六、甲方为了向业主提供更完美的物业，会对外立面细部、小区内景观局部作些改进设计，签约前甲方发布的广告、楼书上的图片仅属效果示意。

所有销售广告、宣传资料、建筑模型及任何口头介绍，解释（包括但不限于照片、录像等）于本合同不一致的，以本合同为准，未在本合同中列入的，以政府规划部门批复的为准。

十七、乙方应在交付日期之前付清所有房屋价款以及因乙方违约应当支付给甲方的违约金，否则，甲方有权顺延交付日期，直至乙方付清上述全部款项。

十八、本房屋所涉建筑的外墙、屋面、屋顶的使用权归甲方所有，甲方可以根据法律、法规之规定设立广告、招牌、无线电、有线等设施、设备。

十九、与该房地产项目相关的名称、商标等知识产权归甲方所有，甲方有权使用、收益和处分，同时，甲方对该房屋所在建筑物有命名权。

二十、乙方对本同所有条款，附件及补充条款充分阅读、理解并同意接受。

第三篇：商品房预售合同模版

来源：发表时间：20XX年08月20日

甲方（卖方）：________________________________

住所：______________________________________邮编：___________

营业执照号码：________________________资质证书号码：___________

法定代表人：__________________________联系电话：_______________

委托代理人：__________________________联系电话：_______________

乙方（买方）：__________________________________

国籍_________________性别：_____________出生年月：__________

住所（址）：_______________________________邮编：_______________

身份证／护照／营业执照号码：__________________联系电话：____________

委托代理人：__________________________

住所（址）：________________________联系电话：__________

乙方（买方）：________________________国籍：_______________

性别：_____________出生年月：_____________

住所（址）：________________________邮编：________________________

身份证／护照／营业执照号码：______________________联系电话：_________________

委托代理人：________________________

住所（址）：________________________联系电话：_________________

甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方购买甲方预售的《________________________》________内销商品房事宜，订立本合同。

第一条 甲方通过______________方式取得___________区／县_____________地块土地使用权，并依法登记取得房地产权证，证书号为：___________，土地面积为：___________土地用途为：___________，土地使用期限自_____年月_____日至_____年_____月_____日止。

甲方经批准，在该地块上投资建造《__________》（暂定名／现定名）内销商品房，主体建筑物的建筑结构为_______________结构，建筑物地上层数为层。建设工程规划许可证号为_______________。

上述内销商品房已具备《上海市房地产转让办法》规定的预售条件，经_________局批准上市预售（预售许可证编号：_______________）。

第二条 乙方向甲方购买__________路__________《__________》_____幢号）_____层_____室（以下简称该房屋）。据甲方暂测该房屋建筑面积为平方米：其中套内建筑面积为_____平方米、公用分摊建筑面积为_____平方米，该房屋相应占有的土地使用权分摊面积为__________平方米。

该房屋平面图见本合同附件一；该房屋建筑结构、装修及设备标准见本合同附件二；该房屋相关情况说明（抵押关系、租赁关系、相邻关系等）见本合同附件三；该房屋的使用公约或有关承诺书见本合同附件四。

第三条 乙方购买该房屋每平方米房屋建筑面积单价为_____币_____元

（大写）：___________________________________

根据甲方暂测的房屋建筑面积，乙方购买该房屋的总房价款暂定为_____币__________元

（大写）：___________________________________

第四条 乙方购买该房屋的总房价款是指该房屋所有权和该房屋占用范围内土地使用权的总价格。本合同约定的总房价款除房屋建筑面积的暂测与实测不一致的原因外，不再作变动。

第五条 在该房屋交付时，房屋建筑面积以上海市房屋土地管理局认定的测绘机构实测面积为准，如甲方暂测面积与实测面积不一致时，除法律、法规、规章另有规定外按下列约定处理：

1.暂测面积与实测面积的误差不超过＋_____%（包括＋_____%）时，本合同约定的总房价款保持不变。

2.暂测面积与实测面积的误差在＋_____%以上至＋_____%（包括＋_____%）时，超出＋_____%部分按该房屋每平方米建筑面积单价计算多退少补。

3.暂测面积与实测面积的误差超过＋_____%），甲方同意乙方有权终止本合同。甲方在收到乙方关于终止本合同的书面通知后_____天内将乙方已支付的房价款（包括利息，利息按_____利率计算）全部退还乙方。

该房屋相应占有的土地使用权分摊面积如发生变化。该房屋总房价款保持不变。

第六条 乙方应当按以下时间如期足额将房价款直接汇入甲方的预售款监管银行（预售款监管银行：__________，帐户名称：__________、帐号：__________）：

1._____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的％，计_____币_____元。

（大写）：_________________________

乙方在签订本合同前支付给甲方的定金__________元（大写）：_____________________可冲抵房价款。

2._____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的％，计_____币_____元。

（大写）：____________________

3._____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的％，计_____币_____元。

（大写）：____________________

4._____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的％，计_____币_____元。

（大写）：____________________

5._____年_____月_____日前／建设工程进度到_____支付全部房价款的％，计_____币_____元。

（大写）：____________________

6.最后一期房价款支付日期为____年____月____日前／建设工程进度到房屋竣工可交付使用支付全部房价款的____％，计____币____元。

（大写）：____________________________

甲方的建设工程进度延期，乙方的付款日期也相应顺延。乙方凭预售监管银行出具的建设工程进度证明和付款通知书付款。

第七条 乙方如未按合同约定的时间付款，甲方有权按逾期应付款向乙方追索逾期利息，逾期利息自本合同的应付款期限之第二天起算至实际付款之日止，利息按____利率计算。逾期超过____天后，甲方有权选择下列第____种方案追究乙方的违约责任：

1.乙方除支付逾期利息外，还应按逾期应付款的____%向甲方支付违约金，合同继续履行。

2.甲方有权单方面书面通知乙方终止合同，乙方应在接到书面通知之日起天内按逾期付款的____%向甲方支付违约金。甲方实际经济损失超过乙方支付的违约金时，实际经济损失与违约金的差额部分由乙方据实赔偿。

3.__________________________________________________________________________。

第八条 甲方不得擅自变更该房屋的建筑设计，确需变更的，应当征得乙方同意并报规划管理部门审核批准，在获得批准之日起____天内与乙方签订本合同变更协议。

甲方未征得乙方同意变更该房屋的建筑设计，乙方有权退房。乙方退房时，甲方除如数退还乙方已支付的全部房价款（包括利息，利息按________利率计算）外，还应按已付房价款____％向乙方支付违约金。

第九条 该房屋的交付必须符合下列条件：

1.经本市建设工程质量监督机构核验合格；

2.办理了房地产初始登记手续，取得新建商品房房地产权证；

3._____________________________________________________________________________。

第十条 甲方定于____年____月____日前将该房屋交付给乙方。但如遇下列特殊原因，除甲乙双方同意终止合同外，甲方可凭____________出具的证明文件，据实予以延期。甲方应于收到该证明文件起____日内书面告知乙方：

1.人力不可抗拒的自然灾害；

2.施工中遇到异常困难或重大技术问题不能及时解决；

3.非甲方主观原因造成，并积极争取，不能及时解决而造成的交房延期。

第十一条 除本合同第十条约定情况外，甲方如未按本合同约定期限内将该房屋交付乙方，乙方有权按已支付的房价款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本合同第十条约定的最后交付期限第二天起算至实际交付日止，利息按利率计算。若逾期超过____天，乙方有权选择下列第____种方案追究甲方的违约责任：

1.甲方除支付逾期利息外，还应按乙方累计已支付房价款____%向乙方支付违约金，合同继续履行。

2.乙方有权单方面书面通知甲方终止本合同。甲方在接到书面通知之日起____天内将乙方已缴付的全部房价款（包括利息，利息按________利率计算）退还乙方。甲方应按本合同约定的总房价款____%向乙方支付违约金，乙方的实际经济损失超过甲方支付的违约金时，实际经济损失与违约金差额部分，由甲方据实赔偿。

3.____________________________________________________________________________。

第十二条 该房屋符合本合同第九条约定的交付条件后甲方应于本合同第十条约定的期限前____日书面通知乙方办理交付该房屋的手续。乙方应在收到该通知之日起____天内，会同甲方对该房屋进行验收交接。在验收交接时，甲方应出示建设工程质量核验合格单和新建商品房房地产权证。甲方如不出示，乙方有权不进行验收交接，由此而产生的延期交房的违约责任由甲方承担。在验收交接后，由甲、乙双方签署房屋交接书，即为该房屋已正式交付。房屋交接书作为办理该房屋过户手续的必备文件。

该房屋正式交付之日起，该房屋的风险责任由甲方转移给乙方。

如乙方未按约定的期限办理交付该房屋的交接手续，甲方则发出书面催告书一次。乙方末按催告书约定的期限办理交付该房屋的交接手续的，则自催告书约定的交付期限之第二日起视为甲方将该房屋已正式交付给乙方，该房屋的风险责任均自该日起转移由乙方承担。

第十三条 自该房屋正式交付之日起，甲方对该房屋负责保修，并从房地产权利转移之日起继续保修二年。

乙方同意将该房屋交甲方指定的房屋管理机构进行前期物业管理，并履行本合同附件四确定的乙方应承担的义务。

第十四条 甲方交付的该房屋装修、设备标准达不到本合同附件二约定的标准，乙方在办理房屋交接手续时有权要求退房或要求甲方补偿倍的装修、设备差价。

双方对标准的认定产生争议时，以上海市建设工程质量监督总站／区（县）建设工程质量监督站／____________出具的书面鉴定意见为处理争议的依据。

第十五条 甲方交付该房屋有工程质量问题的，乙方在二年保修期内有权要求甲方除免费修复外，还须补偿____倍的修复费；工程质量问题影响乙方居住安全的，乙方有权要求退房或调房。

对工程质量问题的认定双方有争议的，以上海市建设工程质量监督总站／区（县）建设工程质量监督站/________的书面鉴定意见为处理争议的依据。

第十六条 该房屋交接之日前所有已产生而未缴税费均由甲方承担，该房屋交付之日起，所产生的一切税费及房屋使用公约约定范围内应缴付的费用则均由乙方承担。

第十七条 乙方购买的房屋仅作使用，乙方在使用期间不得擅自改变该房屋的房屋结构和用途。除本合同附件另有约定外，乙方有权享用与该房屋有关联的公共通道和设施。

第十八条 乙方购买的房屋及其相应占有的土地使用权不可分离。自该房屋的房地产权利转移之日起，甲方与________签订的土地使用权出让/转让合同中约定的权利、义务和责任依法转移给乙方。乙方必须遵守《中华人民共和国城市房地产管理法》、《上海市实施〈中华人民共和国土地管理法〉办法》等有关法律、法规、规章，并按规定交纳有关税费。

第十九条 本合同项下的权益可依法转让、抵押。乙方依法行使上述权利时，甲方应予协助。

第二十条 在该房屋交付给乙方，乙方付清全部房价款后，甲乙双方应向____________办理价格申报、过户申请手续，申领该房屋的房地产权证。因甲方的原因致使乙方无法申领房地产权证的，甲方应承担责任。

第二十一条 乙方在取得该房屋之房地产权证后，可依法转让、抵押、出租。如发生上述事实，本合同及附件中的一切约定对乙方之受让人或其他继承人或其他权利人具有同等效力。乙方之受让人、继承人或其他权利人均应无条件接受本合同及其附件所含有的各项法规、条文及管理规定的约束。

第二十二条 乙方转让、抵押或出租该房屋时，必须按规定办妥法定手续，并在有关合同及文件签订一个月之内以书面形式将上述情况通知房屋管理机构。该房屋转让时，乙方在房屋管理机构接获上述通知前，对该房屋应支付的管理费用及其他一切费用与开支仍负有责任。该房屋转让后，乙方及其受让人应共同到房屋管理机构办理管理费结算和有关管理交接手续。

第二十三条 所有办理房屋有关法定手续所需费用，包括产权过户手续费、登记费等政府有关部门规定的各项收费，按有关法规规定由甲乙双方各自负责缴付。

第二十四条 本合同的未尽事宜及本合同在履行过程中需变更的事宜，双方应通过订立补充条款或补充协议进行约定。本合同的补充条款、附件及补充协议均为本合同不可分割的部份。本合同及其补充条款、附件及补充协议中的手书文字与铅印文字具有同等效力。

第二十五条 甲、乙双方在签署本合同时，具有完全民事行为能力，对各自的权利和义务清楚明白、并愿按本合同约定严格履行，如一方违反本合同，另一方有权按本合同约定索赔。

第二十六条 本合同自双方签字/____________公证处公证之日起生效。本合同生效后乙方委托____________向房地产交易管理部门办理本合同登记备案手续。

第二十七条 本合同适用该房屋所在地法律。甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议，应协商解决。协商不能解决的，选定下列一种方式解决（不选定的划除）：

1.向________仲裁委员会申请仲裁；

2.依法向人民法院起诉。

第二十八条 本合同壹式____________份，均具有同等效力。其中甲、乙双方各执____份，____________、____________、____________各执壹份。

第四篇：商品房预售合同

合同编号：_________

出卖人：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

营业执照注册号：_________

企业资质证书号：_________

法定代表人：_________

联系电话：_________

委托代理人：_________

联系电话：_________

委托销售代理机构：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

营业执照注册号：_________

买受人：_________

【法定代表人】【负责人】：_________

国籍：_________

【身份证】【护照】【营业执照注册号】【_________】：_________

出生日期：_________年_________月_________日，性别：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系电话：_________

【法定代理人】【委托代理人】：_________

国籍：_________

【身份证】【护照】【_________】：_________

出生日期：_________年_________月_________日，性别：_________

通讯地址：_________

邮政编码：_________

联系电话：_________

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就商品房预售事宜达成如下协议：

第一条　项目建设依据

1、出卖人以【出让】【转让】【划拨】方式取得座落于_________地块的国有土地使用权。

2、该地块【国有土地使用证号】【城镇建设用地批准书号】为：_________，土地使用权面积为：_________，买受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_________，土地使用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。

3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房【地名核准名称】【暂定名】为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________。

第二条　预售依据

该商品房已由_________批准预售，预售许可证号为：_________。

第三条　基本情况

1、该商品房所在楼栋的主体建筑结构为：_________，建筑层数为：_________层，其中地上_________层，地下_________层；位于_________，距离最近的公车站的实际距离为_________。

2、该商品房为第一条规定项目中的第_________【幢】【座】_________【单元】_________【层】_________号，该房号为【审定编号】【暂定编号】，最终以公安行政管理部门审核的房号为准，该商品房平面图及在整个楼栋中的位置图见附件一。

3、该商品房的用途为【普通住宅】【经济适用住房】【公寓】【别墅】【办公】【商业】【_________】；【层高】【净高】为：_________米，【坡屋顶净高】最低为：_________米，最高为：_________米。该商品房朝向为：_________。有_________个阳台，其中_________个阳台为封闭式，_________个阳台为非封闭式。

4、出卖人委托预测该商品房面积的房产测绘机构是_________，其预测建筑面积共_________平方米，其中，套内建筑面积_________平方米，共用部位与共用房屋分摊建筑面积_________平方米。有关共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二。

5、签订本合同时该商品房所在楼栋的建设工程进度状况为_________。

6、本条所称层高是指上下两层楼面或楼面与地面之间的垂直距离。净高是指楼面或地面至上部楼板底面或吊顶底面之间的垂直距离。

第四条　抵押情况

与该商品房有关的抵押情况为以下第_________种。（其中2和3可以同时选择）

1、该商品房所分摊的土地使用权及在建工程均未设定抵押；

2、该商品房所分摊的土地使用权已经设定抵押，抵押权人为：_________，抵押登记部门为：_________，抵押登记日期为：_________。

3、该商品房在建工程已经设定抵押，抵押权人为：_________，抵押登记部门为：_________，抵押登记日期为：_________。

抵押权人同意该商品房预售的证明及关于抵押的相关约定见附件三。

第五条　计价方式与价款

（一）该商品房为住宅的，出卖人与买受人约定按照下列第1种方式计算该商品房价款。其中，该商品房为经济适用住房的，出卖人与买受人约定同时按照下列第1种方式和第2种方式分别计算该商品房价款。

（二）该商品房为非住宅的，出卖人与买受人约定按照下列第_________种方式计算该商品房价款。

1、按照套内建筑面积计算，该商品房单价每平方米_________元人民币，总金额_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元人民币整（大写）。

2、按照建筑面积计算，该商品房单价为每平方米_________元人民币，总金额_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元人民币整（大写）。

3、按照套（单元）计算，该商品房总价款为_________仟_________佰_________拾_________万_________仟_________佰_________拾_________元人民币整（大写）。

4、其他约定。见附件四

本条所称建筑面积，是指房屋外墙（柱）勒脚以上各层的外围水平投影面积，包括阳台、挑廊、地下室、室外楼梯等，且具备有上盖，结构牢固，层高2.20米以上（含2.20米）的永久性建筑。

所称套内建筑面积，是指成套商品房（单元房）的套内使用面积、套内墙体面积和阳台建筑面积之和。

第六条　付款方式及期限

买受人采取下列第_________种方式付款。

1、一次性付款。

2、分期付款。

（1）第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________％；_________币_________元。（小写：_________万元）

（2）第二次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________％；_________币_________元。（小写：_________万元）

（3）其余部分在移交房屋前一天付清_________％；_________币_________元。（小写：_________万元）

3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________％，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。

4、其他方式。

具体付款方式及期限的约定见附件五。

第七条　出卖人保证该商品房没有产权纠纷，因出卖人原因造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担相应责任。

第八条　规划变更的约定

出卖人应当按照规划行政主管部门核发的建设工程规划许可证规定的条件建设商品房，不得擅自变更。

出卖人确需变更建设工程规划许可证规定条件的，应当书面征得受影响的买受人同意，并取得规划行政主管部门的批准。因规划变更给买受人的权益造成损失的，出卖人应当给予相应的补偿。

第九条　设计变更的约定

（一）经规划行政主管部门委托的设计审查单位批准，建筑工程施工图设计文件的下列设计变更影响到买受人所购商品房质量或使用功能的，出卖人应当在设计审查单位批准变更之日起10日内，书面通知买受人。出卖人未在规定时限内通知买受人的，买受人有权退房。

1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向；

2、供热、采暖方式；

3、_________；

4、_________；

5、_________。

（二）买受人应当在通知送达之日起15日内做出是否退房的书面答复。买受人逾期未予以书面答复的，视同接受变更。

（三）买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_________日内退还买受人已付房款，并按照_________利率付给利息。买受人不退房的，应当与出卖人另行签订补充协议_________。

第十条　逾期付款责任

买受人未按照约定时间付款的，按照下列第_________种方式处理：

1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）

（1）逾期在_________日之内，自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_________的违约金，并于实际支付应付款之日起_________日内向出卖人支付违约金，合同继续履行。

（2）逾期超过_________日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起_________日内按照累计的逾期应付款的_________％向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。买受人愿意继续履行合同的，经出卖人同意后，合同继续履行，自本合同约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款万分之_________（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于实际支付应付款之日起_________日内向出卖人支付违约金。本条所称逾期应付款是指依照约定的到期应付款与该期实际已付款的差额；采取分期付款的，按照相应的分期应付款与该期的实际已付款的差额确定。

2、_________。

第十一条　交付条件

（一）出卖人应当在_________年_________月_________日前向买受人交付该商品房。

（二）该商品房交付时应当符合下列第1、2、_________、_________、_________、_________、_________项所列条件；该商品房为住宅的，出卖人还应当提供《住宅质量保证书》和《住宅使用说明书》。

1、该商品房已取得规划验收批准文件和建筑工程竣工验收备案表；

2、有资质的房产测绘机构出具的该商品房面积实测技术报告书；

3、出卖人已取得了该商品房所在楼栋的房屋权属证明；

4、满足第十二条中出卖人承诺的市政基础设施达到的条件；

5、_________；

6、_________；

7、_________。

第十二条　市政基础设施和其他设施的承诺

出卖人承诺与该商品房正常使用直接相关的市政基础设施和其他设施按照约定的日期达到下列条件：

1、市政基础设施：

（1）上水、下水：_________年_________月_________日达到_________；

（2）电：_________年_________月_________日达到_________；

（3）供暖：_________年_________月_________日达到_________；

（4）燃气：_________年_________月_________日达到_________；

（5）_________；

（6）_________。

如果在约定期限内未达到条件，双方同意按照下列方式处理：

（1）_________；

（2）_________。

2、其他设施

（1）公共绿地：_________年_________月_________日达到_________；

（2）公共道路：_________年_________月_________日达到_________；

（3）公共停车场：_________年_________月_________日达到_________；

（4）幼儿园：_________年_________月_________日达到_________；

（5）学校：_________年_________月_________日达到_________；

（6）会所：_________年_________月_________日达到_________；

（7）购物中心：_________年_________月_________日达到_________；

（8）体育设施：_________年_________月_________日达到_________；

（9）_________；

（10）_________。

如果在约定期限内未达到条件，双方同意按照下列方式处理：

（1）_________；

（2）_________。

第十三条　逾期交房责任

除不可抗力外，出卖人未按照第十一条约定的期限和条件将该商品房交付买受人的，按照下列第_________种方式处理：

1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）

（1）逾期在_________日之内（该时限应当不小于第十条第（1）项中的时限），自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款万分之_________的违约金（该违约金比率应当不小于第十条第（1）项中的比率），并于该商品房实际交付之日起_________日内向买受人支付违约金，合同继续履行。

（2）逾期超过_________日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_________日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的_________％向买受人支付违约金。买受人要求继续履行合同的，合同继续履行，自第十一条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_________（该比率应当不小于第（1）项中的比率）的违约金，并于该商品房实际交付之日起_________日内向买受人支付违约金。

2、_________。

第十四条　面积差异处理

该商品房交付时，出卖人应当向买受人公示其委托的有资质的房产测绘机构出具的商品房面积实测技术报告书，并向买受人提供该商品房的面积实测数据（以下简称实测面积）。实测面积与第三条载明的预测面积发生误差的，双方同意按照第_________种方式处理：

1、根据第五条按照套内建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：

（1）套内建筑面积误差比绝对值在3％以内（含3％）的，据实结算房价款；

（2）套内建筑面积误差比绝对值超出3％时，买受人有权退房。

买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起30日内退还买受人已付房款，并按照_________利率付给利息。

买受人不退房的，实测套内建筑面积大于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比在3％以内（含3％）部分的房价款由买受人补足；超出3％部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人所有。实测套内建筑面积小于预测套内建筑面积时，套内建筑面积误差比绝对值在3％以内（含3％）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

实测套内建筑面积－预测套内建筑面积

套内建筑面积误差比＝—————————————————×100％

预测套内建筑面积

2、根据第五条按照建筑面积计价的约定，双方同意按照下列原则处理：

（1）建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值均在3％以内（含3％）的，根据实测建筑面积结算房价款；

（2）建筑面积、套内建筑面积误差比绝对值其中有一项超出3％时，买受人有权退房。

买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起30日内退还买受人已付房款，并按照_________利率付给利息。

买受人不退房的，实测建筑面积大于预测建筑面积时，建筑面积误差比在3％以内（含3％）部分的房价款由买受人补足；超出3％部分的房价款由出卖人承担，产权归买受人所有。实测建筑面积小于合同约定建筑面积时，建筑面积误差比绝对值在3％以内（含3％）部分的房价款由出卖人返还买受人；绝对值超出3％部分的房价款由出卖人双倍返还买受人。

实测建筑面积－预测建筑面积

建筑面积误差比＝——————————————×100％

预测建筑面积

3、双方自行约定：_________。

第十五条　交接手续

（一）该商品房达到约定的交付条件后，出卖人应当在交付日的7日前，书面通知买受人办理交接手续的时间、地点以及应当携带的证件。双方进行验收交接时，出卖人应当出示第十一条约定的证明文件，并满足第十一条约定的其他条件。出卖人不出示证明文件或者出示的证明文件不齐全，或未满足约定的其他条件的，买受人有权拒绝接收，由此产生的逾期交房责任由出卖人承担，并按照第十三条处理。

（二）验收交接后，双方应当签署商品房交接单。由于买受人原因未能按期办理交接手续的，双方同意按照下列约定方式处理_________。

（三）双方同意按照下列第_________种方式缴纳税费：

1、出卖人不得将买受人交纳税费作为交接该商品房的条件。

2、买受人同意委托出卖人代交下列第_________种税费，并在接收该商品房的同时将上述税费交给出卖人。

（1）专项维修资金（公共维修基金）；

（2）契税；

第十六条　约定的物业服务费用；

（4）供暖费；

（5）_________；

（6）_________。

3、买受人自行向相关单位缴纳下列第_________种税费，并在接收该商品房的同时向出卖人出示缴纳税费的凭据。

（1）专项维修资金（公共维修基金）；

（2）契税；

第十七条　约定的物业服务费用；

（4）供暖费；

（5）_________；

（6）_________。

第十八条　风险转移

房屋的风险责任自该房屋交付之日起由出卖人转移给买受人。如买受人未按约定的日期办理该房屋的验收交接手续，出卖人应当发出书面催告书一次。买受人未按催告书规定的日期办理该房屋的验收交接手续的，则自催告书约定的验收交接日之第二日起该房屋的风险责任转移由买受人承担。

第十九条　商品房质量、装饰、设备标准的约定

（一）出卖人承诺该商品房使用合格的建筑材料、构配件，该商品房质量符合国家和_________市颁布的工程质量规范、标准和施工图设计文件的要求。

建筑材料、构配件的具体品牌：_________，规格：_________。

（二）出卖人和买受人约定如下：

1、该商品房地基基础和主体结构质量经检测不合格的，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_________日内退还全部已付款，并按照_________利率付给利息，给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。买受人要求继续履行合同的，应当与出卖人另行签订补充协议_________。

2、该商品房室内空气质量经检测不符合国家标准的，自该商品房交付之日起_________日内（该时限应当不低于60日），买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_________日内退还买受人全部已付款，并按照_________利率付给利息，给买受人造成损失的由出卖人承担赔偿责任。因此而发生的检测费用由出卖人承担。买受人不退房的或该商品房交付使用已超过_________日的，应当与出卖人另行签订补充协议_________。

3、交付该商品房时，该商品房应当已由建设、勘察、设计、施工、工程监理等单位验收合格，且出卖人应当与买受人共同查验收房，发现有其他问题的，双方同意按照第_________种方式处理：

（1）出卖人应当于_________日内将已修复的该商品房交付。由此产生的逾期交房责任由出卖人承担，并按照第十三条处理_________。

（2）由出卖人按照国家和本市有关工程质量的规范和标准在商品房交付之日起_________日内负责修复，并承担修复费用，给买受人造成的损失由出卖人承担赔偿责任。

（3）_________。

4、出卖人交付的商品房的装饰、设备标准应当符合双方约定的标准。达不到约定标准的，买受人有权要求出卖人按照下列第_________种方式处理：

（1）出卖人赔偿双倍的装饰、设备差价。

（2）_________；

（3）_________。

具体装饰和设备标准的约定见附件六。

（三）出卖人和买受人对工程质量问题发生争议的，任何一方均可以委托有资质的建设工程质量检测机构检测，双方均有协助并配合对方检测的义务。_________。

第二十条　住宅保修责任

（一）该商品房为住宅的，出卖人自该商品房交付之日起，按照《住宅质量保证书》承诺的内容承担相应的保修责任。该商品房为非住宅的，双方应当签订补充协议详细约定保修范围、保修期限和保修责任等内容。

（二）在该商品房保修范围和保修期限内发生质量问题，双方有退房约定的，按照约定处理；没有退房约定的，出卖人应当履行保修义务，买受人应当配合保修。

（三）在保修期内，因不可抗力或者其他非出卖人原因所造成的损坏，出卖人无须承担责任，但可以协助买受人维修，维修费用由买受人承担。

第二十一条　住宅节能措施

该商品房为住宅的，应当符合国家有关建筑节能的规定和_________市规划委员会、_________市建设委员会发布的《居民建筑节能设计标准》的要求。未达到标准的，出卖人应当按照《居民建筑节能设计标准》的要求补做节能措施，并承担全部费用；因此给买受人造成损失的，出卖人应当承担赔偿责任。

第二十二条　使用承诺

买受人使用该商品房期间，不得擅自改变该商品房的建筑主体结构、承重结构和用途。除本合同、补充协议及其附件另有约定者外，买受人在使用该商品房期间有权与其他权利人共同使用与该商品房有关的共用部位和设施，并按照共用部位与共用房屋分摊面积承担义务。

该商品房只作_________使用，出卖人不得擅自改变与该商品房有关的共用部位和设施的使用性质_________。

第二十三条　产权登记

（一）初始登记

出卖人应当在_________年_________月_________日前，取得该商品房所在楼栋的权属证明。如因出卖人的责任未能在本款约定期限内取得该商品房所在楼栋的权属证明的，双方同意按照下列第_________种方式处理：

1、买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_________日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的_________％向买受人支付违约金。买受人不退房的，合同继续履行，自出卖人应当取得该商品房所在楼栋的权属证明期限届满之次日起至实际取得权属证明之日止，出卖人应当按日计算向买受人支付全部已付款万分之_________的违约金，并于出卖人实际取得权属证明之日起_________日内由买受人支付。

2、_________。

（二）转移登记

1、商品房交付使用后，双方同意按照下列第_________种方式处理：

（1）双方共同向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记。

（2）买受人同意委托_________向权属登记机关申请办理房屋权属转移登记，委托费用_________元人民币（大写）。

2、如因出卖人的责任，买受人未能在商品房交付之日起_________日内取得房屋所有权证书的，双方同意按照下列第_________种方式处理：

（1）买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_________日内退还买受人全部已付款，并按照_________利率付给利息。买受人不退房的，自买受人应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款万分之_________的违约金，并于买受人实际取得房屋所有权证书之日起_________日内向出卖人支付。

（2）_________。

第二十四条　共有权益的约定

1、该商品房所在楼栋的屋面使用权归全体产权人共有；

2、该商品房所在楼栋的外墙面使用权归全体产权人共有；

3、_________；

4、_________。

第二十五条　前期物业服务

（一）出卖人依法选聘的物业管理企业为：_________，资质证号为：_________。

（二）前期物业管理期间，物业服务收费价格为_________／月／平方米（建筑面积），由物业管理企业按照【年】【半年】【季】收取。价格构成包括物业区域内保洁费、公共秩序维护费、共用部位共用设施设备日常维护费、绿化养护费、综合管理费、_________、_________、_________。其中地上停车费_________、地下停车费_________。

（三）出卖人负责监督物业管理企业按照前期物业服务合同的约定提供物业服务。

（四）物业服务的内容和业主临时公约的内容见附件七。买受人已详细阅读附件七有关物业服务的全部内容和业主临时公约，同意由出卖人依法选聘的物业管理企业提供前期物业服务，遵守业主临时公约。

第二十六条　专项维修资金

买受人委托出卖人代交专项维修资金（公共维修基金）的，出卖人应当自受托之日起_________日内，向买受人提交专项维修资金（公共维修基金）缴纳凭证。

买受人自行缴纳专项维修资金（公共维修基金）的，应当在商品房交付【时】【之日起_________日内】，向物业管理企业提交专项维修资金（公共维修基金）缴纳凭证。

第二十七条　不可抗力

1、因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人。

2、声称受到不可抗力事件影响的一方应尽可能在最短的时间内通过书面形式将不可抗力事件的发生通知另一方，并在该不可抗力事件发生后_________日内向另一方提供关于此种不可抗力事件及其持续时间的适当证据及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料。声称不可抗力事件导致其对本合同的履行在客观上成为不可能或不实际的一方，有责任尽一切合理的努力消除或减轻此等不可抗力事件的影响。

3、不可抗力事件发生时，双方应立即通过友好协商决定如何执行本合同。不可抗力事件或其影响终止或消除后，双方须立即恢复履行各自在本合同项下的各项义务。如不可抗力及其影响无法终止或消除而致使合同任何一方丧失继续履行合同的能力，则双方可协商解除合同或暂时延迟合同的履行，且遭遇不可抗力一方无须为此承担责任。当事人迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、本合同所称“不可抗力”是指受影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本合同签订日之后出现的，使该方对本合同全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件。此等事件包括但不限于自然灾害如水灾、火灾、旱灾、台风、地震，以及社会事件如战争（不论曾否宣战）、**、罢工，政府行为或法律规定等。

第二十八条　合同的变更

合同的内容若需要修改，应经双方协商一致并签订书面补充协议，如果在登记后变更合同内容的，应当到登记机关办理变更登记。

第二十九条　通知

1、根据本合同需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等，必须用书面形式，可采用_________（书信、传真、电报、当面送交等）方式传递。以上方式无法送达的，方可采取公告送达的方式。

2、各方通讯地址如下：_________。

3、一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起_________日内，以书面形式通知对方；否则，由未通知方承担由此而引起的相关责任。

第三十条　争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

（1）提交_________仲裁委员会仲裁；

（2）依法向人民法院起诉。

第三十一条　合同的解释

本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以根据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，按照通常理解对本合同作出合理解释。该解释具有约束力，除非解释与法律或本合同相抵触。

第三十二条　本合同自双方签字（盖章）之日起生效，未尽事项，双方可以另行签订补充协议。对本合同的变更或解除，应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

第三十三条　本合同及附件共_________页，一式_________份，具有同等法律效力，其中出卖人_________份，买受人_________份，_________份，_________份。

第三十四条　自本合同生效之日起30日内，由出卖人向_________申请办理该商品房预售合同登记备案手续。出卖人自本合同生效之日起30日内未申请预售登记的，买受人可以申请预售登记。预售的商品房已抵押的，预售登记应当由出卖人和买受人双方共同申请。

出卖人（盖章）：_________买受人（盖章）：_________

法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

签订地点：_________签订地点：_________

_________年____月____日_________年____月____日

附件

附件二：　共用部位与共用房屋分摊建筑面积构成说明（略）

附件三：　该商品房取得抵押权人同意销售的证明及抵押当事人的相关约定（略）

附件四：　计价方式与房款的其他约定（略）

附件五：　付款方式及期限的约定（略）

附件六：　装饰和设备标准的约定

1、采暖系统：

（1）集中采暖：【散热器】【地板采暖】【_________】_________；

（2）分户采暖：【燃气炉】【电采暖】【_________】_________；

（3）采暖设备品牌：_________。

2、保温材料：

（1）外墙保温：【挤压聚苯板】【发泡聚苯板】【发泡聚安酯】【_________】_________；

（2）内墙保温：【石膏聚苯板】【_________】_________。

3、外墙：【瓷砖】【涂料】【玻璃幕墙】【_________】_________。

4、内墙：【涂料】【壁纸】【_________】_________。

5、顶棚：【石膏板吊顶】【涂料】【_________】_________。

6、室内地面：【大理石】【花岗岩】【水泥抹面】【实木地板】【_________】_________。

7、门窗：

（1）外窗结构尺寸为：_________；

（2）开启方式为：_________；

（3）门窗型材：【双玻中空断桥铝合金窗】【塑钢双玻璃】【_________】_________。

8、厨房：

（1）地面：【水泥抹面】【瓷砖】【_________】_________；

（2）墙面：【耐水腻子】【瓷砖】【_________】_________；

（3）顶棚：【水泥抹面】【石膏吊顶】【_________】_________；

（4）厨具：_________。

9、卫生间：

（1）地面：【水泥抹面】【瓷砖】【_________】_________；

（2）墙面：【耐水腻子】【涂料】【瓷砖】【_________】_________；

（3）顶棚：【水泥抹面】【石膏吊顶】【_________】_________；

10、阳台：【塑钢封闭】【铝合金封闭】【断桥铝合金封闭】【不封闭】【_________】_________。

11、电梯：

（1）电梯品牌名称：_________；

（2）电梯速度：_________米／秒；

（3）电梯载重量：_________千克；

（4）_________。

12、其他_________。

附件七：　物业服务

（本附件内容与出卖人和物业管理企业签订的前期物业服务合同一致）

1、物业服务内容

2、物业服务质量

3、物业收费项目及价格

4、业主临时公约

5、其他约定

第五篇：商品房预售合同

商品房预售合同

卖方（以下简称甲方）：________________________ 买方（以下简称乙方）：________________________

甲方按照《中华人民共和国城市房地产管理法》的规定，双方经友好协商，就上述房屋的预售预购事项，订立本合同。

第一条 预售房屋售价为每建筑平方米人民币________元，价款合计为人民币（大写________仟________佰________拾________万________仟________佰________拾________元整（小写：___________________元）。乙方同意按分期付款方式付款。乙方已支付的定金在乙方最后一次付款时转为购房价款。

第二条 贷款相关事宜由房产商负责协调办理。

第二条 甲方须于________年________月________日前，将房屋交付给乙方。

第三条 除不可抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自房屋应交付之日第二天起至实际交付日止，每延期一天，甲方按房价款总额的万分之________（大写数字）向乙方支付违约金。

第四条 除不可抗力外，逾期________日（遇法定节假日顺延）甲方未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。

第六条 甲方交付的房屋经建设工程质量监管部门认定不合格的，乙方有权解除本合同，甲方应在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金，并将乙方已付的房价款和利息全部退还乙方。

第十条 本合同未尽事项，双方可签订补充协议。

第十一条 本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，合同由签字之日起开始生效。

甲方签字：

乙方签字：

年月日