第一篇:房 屋 拆 迁 合 同
房屋拆迁合同
甲方:鸡东县融盛房地产开发有限公司
乙方:牡丹江市亿利拆除有限责任公司
经县政府有关部门批准,甲方开发的鸡东县解放路以西,鸡东三中以南,该地块实施拆迁,拆迁后的旧房拆除由乙方承包,现就有关事宜双方达成如下协议:
一、甲方与被拆迁人签订好拆迁补偿协议后,旧房交乙方拆除。
二、乙方不得将工程转包第三人,如转包甲方有权将拆除工程收回。
三、拆除期间乙方必须注意安全,如出现一切意外事故由乙方自行负责,同
时做好拆除现场的围墙工作,不能影响其它住户的正常生活。
四、房屋拆除后,乙方负责立即将拆除旧料、渣土、垃圾全部清理出拆迁场
地,垃圾清理到原地面±0为止,不得影响正常施工,或影响场地整洁。
五、甲方一次性向乙方收旧料残值款人民币肆万元整。
六、乙方需于本合同签订时向甲方交房屋拆除保证金叁万元整,乙方的原保
证金贰万元整也作为该项目的保证金,待乙方无违约且合同履行完毕后甲方退回该保证金,否则甲方不予退回。
七、此合同一式两份,甲乙双方各执一份,签字后生效。
甲方:鸡东县融盛房地产开发有限公司负责人:
乙方:牡丹江市亿利拆除有限责任公司负责人:
2010年 月 日
第二篇:房屋拆迁合同模板
房屋拆迁合同模板五篇
现今社会公众的法律意识不断增强,合同的使用频率呈上升趋势,它也是减少和防止发生争议的重要措施。那么大家知道合同的格式吗?下面是小编精心整理的房屋拆迁合同5篇,仅供参考,欢迎大家阅读。
房屋拆迁合同 篇1甲方:(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《合同法》、《建筑法》、《安全生产法》和《拆迁管理条例》,为明确双方责任,确保拆迁安全和进度,经甲、乙双方协商一致达成以下条款,双方共同遵守。
五、合同工期:20xx年 3 月17 日-20xx年 4月 2日;
乙方负责净甲方要求拆除指定建筑物、附着物,并将拆除的建筑垃圾及时清理干净,严禁随意抛洒,倾倒垃圾。
1、甲方的责任与义务:
1)、甲方负责将拆除范围内的物品腾空,使之具备可拆除条件。
2)、甲方负责协调被拆除户以及与拆除有关的周边关系,以保证乙方安全顺利的施工。
3)、甲方负责提供拆除范围内准确的地下管线资料。
4)、由甲方原因或不可抗力造成的工期延误,工期可相应顺延。
1)、乙方施工前将安全保证金(捌仟元)交纳到甲方指定的帐户,完工验收合格后甲方如数退还。
2)、按照甲方批准的施工方案安全有序的进行拆除。
3)、在施工中要悬挂警示标语并采取安全防护措施,设置安全隔离带并有专人进行巡察以确保施工人员、行人和施工设备的安全,因乙方责任引起的一切安全事故由乙方承担全部责任。
4)、按照国家相关规定及技术标准,采取切实可行的措施进行安全文明施工,保证施工进度。
5)、拆除现场材料堆放整齐有序,保证拆除现场人走场清。
工程完工经甲方验收合格,半年之内付清全部工程款。
1、本合同未尽事宜,双方协商解决。
2、本合同经甲、乙双方签字生效。工程完工,合同内容执行完毕,工程价款及各种费用结清后合同自行失效。
3、本合同一式四份,甲、乙双方各执两份自双方签字盖章之日生效。
甲方:(盖章)乙方:(签字)
法人代表:(签字)法人代表:(签字)
房屋拆迁合同 篇2编号:建设单位,____________,以下简称甲方;
拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方。
根据__________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。
二,乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元。
三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:
1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;
2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;
3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用。
四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备。
五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的.分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。
六,甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
七,其它:______________________________________________________________.本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式__
__份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委____等单位各留存一份。
建设单位(甲方):_____________________________________(公章)
房屋拆迁合同 篇3甲方:
乙方:
经甲乙双方协商如下:
一、甲方现有饭厅、住宿楼、仓库、门房、烧火房全部拆除,以 元整给乙方拆除。
二、甲方只搬室内电器、办公及用具,其它的全部归乙方。
三、甲方不能动门、窗、上下水管、电线、檩木、砖、板、钢筋、砖碴,全部由乙方自行处理,甲方不得有任何干涉。
四、在施工过程中安全全部由乙方负责,甲方不负任何责任。
五、为了顺利拆除,若有其它干扰由甲方协调解决。
六、拆除工期根据实际情况再定。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
房屋拆迁合同 篇4拆迁人: xxxxxxx(简称甲方)
被拆迁人:xxxxxxx(以下简称乙方)
根据xx市政府办公室府办抄字〔20xx〕72号抄告单, 为改善侍中庙西巷居民居住环境,经甲乙双方协商,现就房屋搬迁补偿安置达成如下协议:
乙方房屋位于xx市xx区寺中庙西巷4号,砖混结构,建筑面积为646.38平米,其中证载建筑面积为564.15平米。房产证编号为:00057107。自行搭建面积为81.23平米。性质为办公用房。
1、由乙方自行组织人员拆迁,甲方向乙方交付押金10万元。该押金在甲方开工建设三个工作日内全额返还。
2、拆迁补偿采取就地安置、拆一补一的产权置换形式。具体用于产权置换的房屋、楼层、户型等,以双方在房屋规划设计图纸上签署的红线框定的范围为准,不再变更。相等面积部分不补差价,相差面积按照甲方开盘时的市场价补差。
3、安置房屋面积测量按照国家法律规定标准测量计算,以建筑面积为准。最终面积以国家有权部门测定为准。
乙方应该在本协议签订之日起7天内拆迁完毕。逾期未拆迁完的,每拖延一天支付违约金1000元。
四,搬迁补偿费
经过甲乙双方协商,甲方按照井冈山大道二期工程广丰村农房拆迁补偿标准执行。具体为:
1、临时安置补助费支付18个月,共计46539.36元。自乙方搬迁完毕之日起算,多退少补。
2、自行搭建的简易棚补偿费:32.79㎡*220元/㎡=7213.8元。
3、围栏补助费:20.6㎡*100元/㎡=20xx元。
4、围场补偿费:30.91㎡*100元/㎡=3091元。
5、晒场补偿费:194.26㎡*30元/㎡=5827.8元。
6、搬迁补助费:12间*80元*2(两次搬迁)=960元。
7、有线电视补助费:120元
8、固定电话补助费:158元
9、水池补偿费:3个*100元/个=300元
10、粪窖补偿费:1个*100元/个=100元
以上10项共计为66369.96元。
在本协议签订之日支付 元,余款在 前付清。
甲方在开工建设之日起24个月向乙方交付安置房。甲方为乙方办理被拆迁房屋房产证登载面积的房屋产权证书,并承担相应费用。
甲方按下列标准向乙方交付安置房屋:
1、外墙:面砖
2、内墙:混合砂浆毛面
3、顶棚:混合砂浆毛面
4、地面:水泥砂浆找平
5、门窗:
6、厨房:墙面混合砂浆毛面
7、卫生间:预留上下水口,墙面混合砂浆毛面。
8、阳台:
9、电梯:无
10:其他:
六、本协议一式四份,甲乙双方各执一份,有关部门备案二份。
七、本协议双方签字盖章后生效。甲乙双方在此之前关于房屋拆迁安置所签协议内容如与本协议内容不一致的以本协议为准。
甲方代表: 乙方签章:
甲方签章: 乙方手印:
经办人:
年 月 日
房屋拆迁合同 篇5甲方(拆迁人):________
地 址:________邮编:_____电话:_______ 法定代表人:_____职务:____
乙方(被拆迁人):________
地 址:________邮编:_____电话:_______ 法定代表人:_____职务:____
甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经共同协商一致同意就房屋拆迁补偿达成如下协议。
第一条 项目名称、地点
建设项目名称______,建设地点________,建设单位________,《拆迁许可证》文号________。
第二条 被拆迁房屋现状
(一)乙方在拆迁范围内有房屋__间,其中,砖混结构平顶房_间,建筑面积___平方米;
砖木结构安架房__间,建筑面积_平方米,土木结构安架房__间,建筑面积___平方米;砖混结构厦房__间,建筑面积__平方米,土木结构安架房_间,建筑面积__平方米,其它_____________________。(二)乙方在拆迁范围内附属物分别有__________。
(三)乙方在拆迁范围内经济作物分别有________。
第三条 被拆迁房屋补偿
(一)被拆迁房屋___间,其中装混结构平顶房__间,建筑面积__平方米,按每平方米_元作价补偿;
砖木结构安架房_间,建筑面积__平方米,按每平方米_元作价补偿;土木结构安架房_间,建筑面积__平方米,按每平方米_元作价补偿;砖混结构厦房__间,建筑面积__平方米,按每平方米_元作价补偿;土木结构厦房_间,建筑面积__平方米,按每平方米_元作价补偿。其它:____________________。小计:_____元。(二)被拆迁范围内的附属物分别为______________________________小计:_____元。
(三)被拆迁范围内有经济作物分别为_____________________________小计_______元。
(四)被拆迁范围内以上各项补偿总计_______元。
(注:含所有费用)。第四条 房屋拆迁补助
甲方支付乙方搬家补助费___元,临时过渡费___元,按合同约定期限提前搬家奖励费___元。
第五条 补偿款支付方式
补偿款分两期进行支付,第一期在甲、乙双方签订本合同之日起七日内甲方向乙方支付该总补偿款的50﹪,第二期在乙方将原住房全部腾空交付甲方之日,甲方将乙方剩余的50﹪补偿款一次性支付给乙方。
第六条 搬迁期限
乙方在签订本房屋补偿合同之日起于20xx年4月30日前应将原住房腾空,并由乙方拆迁。
第七条 违约责任
(一)甲方未按本合同约定的期限内向乙方支付赔偿款,甲方除正常支付给乙方的补偿款之外,向乙方赔付违约金10万元。
(二)乙方未按合同约定期限将原住房腾空并未拆迁,乙方将收到甲方支付的补偿款无条件的退还给甲方,并赔付给甲方违约金10万元。
第八条 本合同一式二份,甲乙双方各执一份,房屋拆迁主管部门一份,具有同等法律效力,自签字日起生效。
甲方:(签章)______
代表人(签章)______
___年__月_日
乙方:(签章)______
代表人(签章)______
___年__月_日
甲方:(签章)______
代表人(签章)______
___年__月_日
第三篇:房屋拆迁合同
房屋拆除委托合同
委托方(甲方): 受托方(乙方):
根据《中华人民共和国合同法》及国家法律法规的规定,甲方将 的拆除工程委托给乙方,双方在平等、自愿、协商的基础上达成如下协议:
一、拆除工程概况:
(一)拆除房屋范围:
(二)拆除房屋建筑面积:约平方米。
二、拆除方式:采用机械拆除,人工为辅。
三、工程工期
拆除时间以甲方发出书面开工通知为准,工期为 日。若因甲方原因或其他不可抗力等因素造成乙方不能施工,不计入拆除工期,工期向后顺延。
四、工程费用:
(一)工程价格:以 元/平方米(含人工费、设备费、措施费等所有费用)的拆除价格计算,暂定总费用人民币 元(大写: 元整),最后按照实际拆除面积据实结算,乙方拆除面积需由甲方签字认可。
(二)如因地理环境等原因,机械设备无法进场施工,只能人工拆除的,经甲方同意后,以 元/平方米(含人工费、设备费、措施费等所有费用)的拆除价格计算,最后按照实际拆除面积据实结算,乙方拆除面积需由甲方签字认可。
(三)乙方应向甲方支付履约保证金人民币 元(大写: 元整)。
五、支付方式:
(一)合同签订生效后,甲方于 年 月 日向乙方支付拆除费用的 %,即人民币 元(大写: 元整作为前期费用,后期以每 日按实际拆迁面积进行结算。剩余费用在工程完工后,经甲方验收合格后十个工作日内结清。
(二)本合同签订之日三日内,乙方应向甲方支付履约保证金人民币 元(大写: 元整),如乙方未能如期支付,甲方有权终止合同,且不向乙方支付任何费用,甲方因此受到的经济损失有权依法向乙方追讨。
(三)房屋拆除工程完工,经甲方验收合格后,甲方在十个工作日内将履约保证金退还给乙方,本履约保证金不计利息。
六、甲乙双方的工作及责任
(一)甲方负责向乙方移交所要拆除的房屋和下达拆除工作任务单。乙方负责拆除房屋及其附属设施,要求做到场地平整,达到原房屋正负零(以双方签字为准),做好房屋周边公用设施的保护工作及建筑垃圾的清运出场和生活垃圾的清理、防尘工作。
(二)甲方负责审核乙方提交的施工方案、安全措施方案、防尘方案的实施并监督乙方执行,安全按期完成各项拆除任务。拆除工程若需办理环保、扬尘、除渣等手续,均由乙方自行办理并承担费用。乙方在施工期间必须符合重庆市有关环保、降噪、扬尘和路面遗撒的要求,如经地方政府及有关部门检查出现处罚,责任由乙方承担。
(三)甲方指派工作人员为现场监督员,负责拆房现场的安全检查、拆迁房屋的移交和管理,如发现安全措施执行不力的情况, 乙方应按1000元/次向甲方支付违约金。甲方先口头通知乙方限期整改,并在12小时内送达书面整改要求的通知,乙方在收到整改命令后应主动积极整改,若拒不整改或整改不力,甲方有权扣除乙方履行保证金、终止合同。
(四)乙方若在施工中途停止甲方委托给乙方的拆除任务,甲方有权解除合同且不支付任何费用,也不退还乙方所缴纳的保证金,甲方因此受到的经济损失有权依法向乙方追讨。
(五)正式动迁之日,乙方即驻场配合负责水、电、气、讯的拆除工作,乙方对室内外管网的拆除应有预见。不得因此延长拆房时间,水、电、气、讯的拆除费用由乙方承担。
(六)乙方现场必须有专职的、持证上岗的安全员和施工员负责拆迁施工的管理工作, 对接收后的房屋应实行24小时守护,在守护过程中应确保腾空房屋的治安、防火、防盗安全。现场工作人员必须佩戴安全帽,高空作业的安全防护措施必须到位。整个拆房期间的安全工作(包括拆房、行人、相邻房屋、公共设施),由乙方自行负责,若发生一切安全责任事故、意外伤亡事故、相邻建筑结构使用安全问题均由乙方承担全部法律责任、经济损失。
(七)乙方应做到文明施工,自觉维护现场工作和交通秩序,按要求拆除现场。设置警戒线和警戒牌,警示车辆和行人安全,拆除的旧材料应有序对方,不占用道路,不得损坏拆除地块意外的城市公共设施和绿化。
(八)未经甲方同意,乙方不得将本合同约定的工程工作转包给第三方,否则甲方有权解除合同,另行安排其他拆房队伍,并向乙方收取违约金1元/平方米(在乙方的履约保证金中扣缴)。
(九)乙方不得擅自将拟被拆除房屋进行租赁或居住,一经发现,每租赁或居住一户向甲方支付罚款2000元(在乙方的履约保证金中扣缴),乙方应在限期内责令其搬离。
(十)如由于乙方的原因导致逾期完工,每逾期一天,乙方应按合同总金额的 %向甲方支付违约金。逾期超过 天,甲方有权解除合同且不支付任何费用,也不退还乙方所缴纳的保证金。
(十一)如履约保证金经抵扣不足原金额50%,乙方应在三日内补足,否则甲方有权解除合同且不支付任何费用,也不退还乙方所缴纳的保证金,甲方因此受到的经济损失有权依法向乙方追讨。
七、其他约定:
(一)本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决;
(二)甲乙双方对履行合同过程中有争议,协商无法解决的,报请有管辖权的人民法院进行裁决。
(三)本合同一式两份,甲乙双方各执一份,均具有同等法律效力,自双方签字盖章后生效,工程验收合格结清工程款后自行失效。
甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 经办人: 身份证号码:
二〇一四年六月十一日
第四篇:房屋拆迁合同
房屋拆迁合同
甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
一、项目名称、地点
建设项目名称_________________________________________________________________________,建设地点______________________________________________________________________________
二、房屋基本状况
1.乙方在拆迁范围内有房屋_______________间,建筑面积_______________平方米,使用面积_______________平方米,居住面积_______________平方米。
三、拆迁补偿
1.房屋的货币补偿金额为人民币大写___________________________________元整(¥ ___________);
2.附属物补偿金额为人民币___________________________________________元整(¥ ___________);
3.搬迁补助费为人民币_______________________________________________元整(¥ ___________);
4.设施设备迁移费为人民币___________________________________________元整(¥ ___________);
5.其他费用为人民币_________________________________________________元整(¥ ___________)。
四、搬迁
乙方在______________年_________月_________日前搬迁腾空房屋并将需要的旧房屋的材料拆走,经甲方确认后,旧房由甲方拆除。
五、补偿金额支付时间及方式
甲方在____________年________月________日前按本协议第四条规定的补偿总额一次支付给乙方。
六、注销
乙方应在_________年_________月_________日前向甲方移交有关房屋。
被拆迁房屋的水、电、电话、有线电视、天然气等迁移、转户、销户手续,乙方自行到有关部门申请办理,并结清已使用的水、电、气等费用。
八、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________________________________等_________人一致签字同意_____________作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其它文件上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人_________________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继续纠纷等,一律不负责任。
七、违约责任
甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金;乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
乙方如经甲方按合同规定履行后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金_________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
八、声明及保证
1.甲方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并。
2.在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未做出任何足以对甲方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
3.甲方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是甲方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
九、保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为___3___年。一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
十、不可抗力
本合同所称不可抗力是指不能预见,不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、**等。
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。
十一、通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(电子邮件、书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:
甲方通讯地址:______________________________________________________________________.乙方通讯地址:______________________________________________________________________.甲方电子邮件地址:__________________________________________________________________.乙方电子邮件地址:__________________________________________________________________
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起____15_____工作日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
十二、争议的处理
(一)本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。
(二)本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第____2_____种方式解决:
1.提交___________________仲裁委员会仲裁;
2.依法向人民法院起诉。
十三、解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
十四、补充与附件
本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,甲乙双方可以达成书面补充协议。本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
十五、合同效力
本合同自双方或双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效。
有效期为_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
本合同正本一式_________份,双方各执_________份,具有同等法律效力;合同副本_________份,送________________________________________________________________________留存一份。
甲方(盖章)__________________
乙方(盖章)__________________
授权代表(签字)______________
授权代表(签字)______________
________________年_____月______日
________________年_____月______日
签订地点:______________________
签订地点:______________________
第五篇:房屋拆迁合同
房屋拆迁合同范本1
订立合同双方:
建设单位,____________,以下简称甲方;
拆迁户(单位),_______市(县)______区(镇)_____街(路)____号房主(代表人)_______,以下简称乙方.
根据 __________ 建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房.为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行.
一,乙方在甲方用地范围内共有______结构的住房______幢______间,共______平方米〈原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费). 甲方负责于一九____年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在城市规划管理部门批准的地区内进行迁建)______平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾).
二,乙方应于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁后____日内一次付给乙方搬迁费_____元.
三,甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:
1,乙方自行找房周转,每人每月补助______元;
2,由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助____元;
3,乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租.简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助______元取暖费,并按规定补助增加的公共交通月票费用.
四,甲方安置乙方的住房位于______,共______套______间,______层______号,配有______等设备.
五,乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_______人一致签字同意______作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字.甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人______领取.甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任.
六,甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期一日,应按所欠款额的______%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期一日,应向乙方偿付______元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付 ______元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务.
乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期一日,应向甲方偿付违约金______元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉.乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况.
七, 其它:______________________________________________________________.
本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定.补充规定与本合同具有同等效力.合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决.
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式____份,交____市(县)房地产管理局,建设银行,建委,计委____等单位各留存一份.
建设单位(甲方):_____________________________________(公章)
地址:__________________________________________
代表人:__________________________________________________
电话:_____________________________________________________________
银行帐户:_________________________________________________
拆迁户(乙方)代表人:_____________________________(盖章)
家庭18岁以上成员:______________________________(盖章或签名)
地址:____________________________________
(乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行帐户)
一九______年______月______日订
电话:_____________________________________________________________
银行帐户:_________________________________________________
拆迁户(乙方)代表人:_____________________________(盖章)
家庭18岁以上成员:______________________________(盖章或签名)
地址:____________________________________
(乙方如系单位,则应有单位公章,地址,代表人,电话,银行帐户)
一九______年______月______日订
房屋拆迁合同范本2
甲方(拆迁人):____________________________________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
乙方(被拆迁人):____________
地 址:____________ 邮码:____________ 电话:____________
法定代表人:____________ 职务:____________
甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
第一条 项目名称、地点
建设项目名称________________,建设地点________
,建设单位________ 《拆迁许可证》文号________ 。
第二条 被拆房屋现状
(一)乙方在拆迁范围内有房屋____间,建筑面积____平方米,使用面积____平方米,居住面积____
平方米。
(二)乙方有正式户口____人,常住人口____人,应安置人口____人,分别是(姓名、性别、年龄、关系等)
(三)被拆迁房屋的产权属于________________。
第三条 拆迁安置
(一)乙方安置到________ ,房屋____间,建筑面积________
平方米,使用面积____平方米,居住面积____
平方米。甲方负责为乙方办理住房进住手续。
(二)乙方临时过渡到________________,房屋____间。
(三)乙方临时过渡期限自____年____月____日至____年____月____日。
甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知____日内,应迁入安置用房内。
第四条 安置房屋的标准
(一)甲方提供给乙方的安置房屋,其建造标准应当符合________
颁发的________标准;
(二)建造质量应当符合________________;
(三)房屋内应当有以下设施:
1.____________________
2.____________________
3.____________________
第五条 拆迁安置房屋产权
(一)乙方被安置房屋的产权属于
乙方应与________签订房屋租赁合同并交纳房租及其他费用。
(二)乙方被安置房屋的产权属于
甲、乙双方应另行签订房屋买卖合同,持该合同办理房屋产权转移手续,该合同作为本合同附件与本合同具有同等法律的约束力。
第六条 房屋拆迁补助
甲方支付乙方搬家补助费________元;临时过渡费(含交通补助、供暖补助等)____元;转学补助费________元;提前搬家奖励费________元;其他补助费________元;共计人民币________元。
第七条 被拆迁房屋补偿
甲方对被拆除房屋的产权人按以下方式进行补偿:
1.作价补偿。
被拆迁房屋____间,建筑面积____平方米,按每平方米____元作价补偿,甲方支付乙方拆迁补偿费____元。本合同签订后,由乙方负责办理被拆除房屋产权注销手续。
2.产权调换。
甲方以________地点,________房屋,____间,____平方米,补偿乙方;
乙方需支付:
(1)结构差价____________________元;
(2)面积差价____________________元;
(3)房屋成新差价________________元。
3.________________________
第八条 乙方在____年____月____日前应将原住房腾空,并交甲方拆除。
第九条
乙方私自搭建的违章建筑或附属设施应在____年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有权拆除。
第十条
乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知____日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,不再享受各种补助费,并每逾期一天罚款____元。
第十一条
乙方安置属于临时过渡的,在临时过渡期内,甲方按每月____元支付乙方临时过渡费。
第十二条
甲方应在本合同第三条第三项约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁,逾期不能回迁的,甲方应在临时过渡期满____天前通知乙方,并按以下方法之一处理:
1.甲方提供同面积、同质量的安置房屋。
2.逾期____个月内,甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的____%向乙方加付临时过渡费,逾期超过____个月,甲方按本合同第十一条约定的.临时过渡费的____%向乙方加付临时过渡费。
3.________________________
第十三条 特殊情况下安置逾期的处理
如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力造成安置房屋建设延期;
2.因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;
3.________________________
出现上述情况,甲方应当在情况发生的____天内通知乙方。
因以上情况造成或安置延期时,逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处理:
第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,另一份报房屋拆迁主管部门备案。
甲方:________________________
代表人:________
____年__月__日
乙方:________________________
代表人:________
____年__月__日
房屋拆迁合同范本3
原告:______________,女,汉族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________号_____________室
第一被告:______________,男,汉族,_____________年__________月__________日生,
住址:_________________上海市_________________路_____________村_______________号_____________室
第二被告:_________________上海_________________实业有限公司
法定代表人:______________联系电话:_____________
地址:_________________上海市________________区_________________路_____________号_____________室
邮政编码:_________________00
第三被告:_________________上海___________________房地产开发有限公司
法定代表人:__________________联系电话:_____________
地址:_________________上海市_________________区_________________路_____________号_____________室
邮政编码:_________________200000
诉讼请求:_________________
1、确认三被告签订的关于本市_____________区_____________路_______________弄_______________号房屋的拆迁补偿安置协议无效;
2、请求法院重新做出拆迁补偿安置;
3、本案诉讼费用由三被告共同承担。
事实理由:_________________
被告二、三于20__年取得原告居住地_____________路_____________弄_______________号所属地块的房屋拆迁许可证(房屋拆迁许可号20__年_______________号),同期开始拆迁工作。
原告居住于_______________路_____________弄_______________号底后的房屋(以下简称“动迁房屋”),由于历史原因_______________路_____________弄_______________号底前、底后房屋只有一本房屋租赁证,但原告户口在动迁房屋底前,单独一个户口簿并作为户主,是该房屋动迁安置对象;被告一以及_______________(被告一的妻子)、_____________(被告一的儿子)、_____________(被告一的儿子)四口人共同在拆迁房屋内底后的户口本内。
_________________年_______________月_______________日动迁房屋被强行推到。原告于_________________年_______________月_______________日至该地块动迁项目组办公室交涉,要求动迁组出示动迁方案,说明对原告的安置情况,遭拒绝。原告多方维权无果,无奈于_________________年_______________月_______________日诉至_________________区人民法院后,通过法院调取了_________________区_________________路_________________弄_______________号底前、底后房屋的部分拆迁补偿安置协议【协议编号为:_________________沪安(_____________)拆协字第_______________、_______________号】。通过该协议原告得知_____________年__________月__________日被告一在原告不知情的情况下,与被告二、被告三共同签订本市_____________区马当路_______________弄__________号底前、底后房屋的拆迁补偿安置协议,并且擅自将被告一的两个儿媳_________________(户口在_____________区_______________路)、_____________(户口在_____________区_______________路)一并作为动迁安置人口在动迁房屋安置协议中进行安置。被告一在与被告二、三签订动迁房屋的拆迁安置补偿协议后,一共获得3百余万元,而原告仅获得动迁款10余万元。由于3被告签订的安置协议侵害了原告依法享有安置房屋的权利,导致原告至今无房可住。
原告在无奈之下,为了维护自己的合法权利,唯有提起诉讼,要求确认被告一与被告二、三签订的拆迁补偿安置协议无效,并且要求拆迁人对原告重新安置。望法院支持原告诉请。
具状人:_________________
____年_____月_____日
房屋拆迁合同范本4
甲方:
乙方:
甲方与乙方约定,由乙方处理甲方房屋拆迁事宜。为明确双方之权利和义务,依照《中华人民共和国合同法》及其相关法律法规的规定,经双方充分协商,订立本合同。
第一条 委托事项
甲方委托乙方处理甲方因建设需要的拆迁事宜,包括拆迁过程中因拆迁完所产生的房屋剩余价值。拆迁户共计 户。
第二条 费用及其支付
1、按拆迁房屋间数计算:
(1)对于多数房屋较好的按每间人民币 元。
(2)对于部分房屋较旧的乙方免费负责清除。
2、乙方在拆迁之前须向甲方交纳 50 万元保证金,该保证金在乙方拆迁房屋的同时按乙方拆迁的实际数量予以扣除。
(1)若乙方在拆除全部房屋之后,其合同价款未达50万元,则甲方退还乙方余下保证金;
(2)若乙方在拆迁房屋过程中,其合同价款已达到或已超过 50万元,则乙方须向甲方续交20万元保证金,依次类推,待乙方拆除全部房屋后,甲方退还乙方余下保证金。
2、乙方在处理委托事务时,其他费用及损失由其自行承担。
第三条 委托事务的终止
(1) 在拆除过程中,双方产生分歧的,在对乙方从事本委托合同的费用给予补偿后,可终止本和同。
(2) 乙方遇政府对本单位职能将进行调整,而致无法履行本合同的,在赔偿甲方相应损失后可终止本合同。
第四条 违约责任
乙方未按本合同完成拆迁工作的,应赔偿甲方因此所受的直接及间接地损失。
第五条 其他条款
合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
(本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。)
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
房屋拆迁合同范本5
甲方:
乙方:
调解方:
按照上级安排,甲方负责重建318国道解放桥,根据工程需要车辆需改道通行,由于国道通行车辆过载,导致秦杨村两户居民、的房屋墙体出现部分裂缝,乙方要求甲方予以补偿,经镇政府信访办调解,双方达成如下协议:
一、甲方一次性补偿房屋及房前屋后设施受损折合款项人民币24000元(大写:贰万肆仟元整),有两农户自行商讨后确定各自金额,即xx。
二、乙方房屋今后再出现任何问题,甲方概不负责。
三、两户居民不得为此事再提其他无理要求,也不再找镇政府解决其他与此相关事宜。
此协议一式三份,甲乙双方各执一份,调解方留存一份,双方签字生效。
甲方:xxx
乙方:xxx
调解方:xx
年月日
房屋拆迁合同范本6
卖方(甲方)姓名
身份证号:
地址:
联系电话:
买方(乙方)姓名;
身份证号:
地址:
联系电话:
鉴于:
1、甲方系本合同项下拆迁安置房房屋的所有人,且其对房屋的处分已征得该房屋相关权利人的同意;
2、甲方愿意将该拆迁安置房房屋出卖给乙方;
3、乙方愿意购买下述拆迁安置房房屋;
4、本合同项下房屋的《房屋所有权证》及,《土地使用权证》尚未办理。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律规定,甲、乙双方在平等、自愿的基础上,为明确双方权利义务,就乙方向甲方购买房屋签订合同,双方共同信守执行。
第一条甲方保证对所出卖的拆迁安置房房屋享有完全的处分权,并保证符合国家有关规定,而且没有产权纠纷和债务纠纷。
第二条房屋的坐落、面积情况。
本合同所称标的拆迁安置房房屋位于平方米。
第三条计价方式与价款。
房屋的交易计价方式:每平米元,合计人民币元整(大写:)
第四条付款方式及期限。
甲乙双方同意以下列方式付款:
乙方自本合同签订之日一次性付款。
第五条、房屋交付及产权登记的约定。
1、甲方应当在所取得房地产权属证书(指房屋的《房屋所有权证》或《土地使用权证》)之日起法定工作日内,及时将房屋权属登记过户至乙方名下
2、甲方将房地产过户至乙方名下所产生的交易税费、产权登记费、交易手续费等一切税费由乙方承担。
第六条、争议的解决方法
本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,依法向房屋所在地人民法院起诉。
第七条特别约定:合同签订后,如发生房屋征收或拆迁等对房屋及相应土地的补偿,由乙方所有。
第八条、陈述和承诺条款
1、甲方承诺:甲方拥有对本合同项拆迁安置房房屋完全的处分权。
2、乙方承诺:真实地愿意购买本合同拆迁安置房的房屋。
第九条、本合同一式二份,甲乙双方各持一份具有同等法律效力,自双方签字生效。
第十条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,其补充约定经双方签章与本合同具有同等法律效力。
第十五条、双方约定的其他事项:
甲方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
乙方(公章):_________
法定代表人(签字):_________
_________年____月____日
房屋拆迁合同范本7
合同编号:_________
甲方:_________
营业执照注册号:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
受委托拆迁单位:_________
营业执照注册号:_________
法定代表人:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
委托代理人:_________
根据国务院《城市房屋拆迁管理条例》、《_________》及其他有关法律、法规之规定,甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上就房屋拆迁补偿安置达成如下协议:
第一条 拆迁房屋依据
甲方因项目建设需要,经审查批准,于_________年_________月_________日,取得了(_________)拆许字(_________)第_________号《房屋拆迁许可证》,实施房屋拆迁。乙方所有的房屋属于该拆迁许可证核准的拆迁范围内。
第二条 乙方房屋的基本情况
乙方房屋坐落于_________,土地为_________,房屋用途为_________,建筑结构为_________,建筑面积为_________平方米,附属物包括:_________,证件名称:_________,证件:_________号,地籍:_________号。
第三条 补偿金额
甲方补偿乙方各项费用和金额如下:
1。房屋的货币补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告);
2。附属物补偿金额为人民币_________元整(详见附件一评估报告);
3。搬迁补助费为人民币_________元整;
4。停产停业的直接经济损失补偿费为人民币_________元整;
5。_________。
总计补偿金额(大写)人民币_________元整。
第四条 产权调换房屋
1。甲方用于产权调换的房屋为现房,坐落于_________,建筑面积_________平方米(其中:套内建筑面积_________平方米,公共部位与公用房屋分摊建筑面积_________平方米)。产权调换房屋的价款总额人民币_________元整。
2。甲方用于产权调换的房屋为期房(房屋平面图见附件二,房号以附件二上表示为准),坐落于_________,建设用地规划许可证为_________,建设工程施工许可证为_________,[土地使用证号][土地使用权批准文件]_________,房屋用途为_________,属_________结构,层高为_________,建筑层数为_________,地上_________层,地下_________层。(房屋装饰、设备标准见附件三)
(1)该房屋阳台是[封闭式][非封闭式]。
(2)该房屋协议约定建筑面积为_________平方米,其中,套内建筑法定代表人(签字):_________
经办人(签字):_________
_________年____月____日
签订地点:_________
房屋拆迁合同范本8
甲方:
乙方:
经甲乙双方协商如下:
一、甲方现有饭厅、住宿楼、仓库、门房、烧火房全部拆除,以 元整给乙方拆除。
二、甲方只搬室内电器、办公及用具,其它的全部归乙方。
三、甲方不能动门、窗、上下水管、电线、檩木、砖、板、钢筋、砖碴,全部由乙方自行处理,甲方不得有任何干涉。
四、在施工过程中安全全部由乙方负责,甲方不负任何责任。
五、为了顺利拆除,若有其它干扰由甲方协调解决。
六、拆除工期根据实际情况再定。
甲方: 乙方:
年 月 日
甲方:
乙方:
房屋拆迁合同范本9
卖方(以下简称甲方):共四位产权人
姓名:________ 身份证号码:________ ____________
住址:____________________ 联系电话:___________ ____
姓名: ______ 身份证号码:___________________ __
住址:____________________ 联系电话:________ _______
姓名:________ 身份证号码:__________________ ___ ___
住址:_____________________联系电话:________________
姓名:________ 身份证号码:_________________ _____ _
住址:_____________________联系电话:________________
买方(以下简称乙方):
姓名:__________ 身份证号码:_______________
住址:_________________________联系电话:_____________
甲乙双方经过友好协商,甲方四个产权人自愿将其具有完全所有权的房屋一套转让给乙方,为了更好明确双方的权利和义务,根据《合同法》、《物权法》等相关法律法规,特制定本合同,供双方当事人遵守。
第一条 房屋的基本情况
甲方房屋(以下简称该房屋)坐落于___________________;位于第____层___室 ,共___(间),房屋户型为_______,建筑面积88平方米,土地使用面积___平方米(另免费赠送约6平方米的阁楼,公共部位与公用房屋分摊建筑面积____平方米),房屋用途为普通住宅用房;该房屋平面图及原房屋买卖合同见本合同附件一,该房屋内部附着设施见附件二,本房屋目前尚未取得房产证。
第二条 房屋面积的特殊约定
本合同第一条所约定的面积为甲方自述建筑面积。如甲方自述建筑面积与房地产产权登记机关实际测定的面积有差异的,以房地产产权登记机关实际测定面积为准。
该房屋房产证办下来时,房屋实际面积与甲方自述建筑面积的差别不超过甲方自述建筑面积的2%(包括2%)时,房价款保持不变。
实际面积与自述面积差别低于自述面积的2%时,则甲方违约,乙方有以下权利选择:(低于和不超过是不是同一个意思,按照标准商品房买卖合同计算误差不好吗?)
1.乙方有权提出退房,甲方须在乙方提出退房要求之日起3天内依据定金法则双倍返还定金。
2.每平方米价格保持不变,房价款总金额按实际面积调整。
第三条 土地使用权性质
该房屋相应的土地使用权取得方式为:必须是出让,不能是划拨;土地使用权年限自_____年___月___日至_____年___月___日止。
第四条 价格
该房屋总房价为人民币:捌拾叁万元整,(小写:¥830000.00元)。甲方承担的契税、所得税等均由乙方承担,在办理税费缴纳过程中,甲乙双方
应共同办理。
第五条 付款方式
采取分批付款的方式,第一次:乙方应于本合同生效之日向甲方支付定金,人民币:贰万元整(小写:¥0.00元);第二次:在甲方办下房产证并过户到乙方名下三天内支付人民币:贰拾贰万玖仟元整(小写:¥229000.00元);第三次:在银行贷款足额打入乙方账户后三天内支付剩余的人民币:伍拾捌万壹仟元整(小写:¥581000.00元)。
第六条 交付期限
甲方应于本合同生效之日起将该房屋钥匙交给乙方,乙方可进行装修。甲方应在签订本合同之日起3个月内办下房产证,并在房产证下来之日起3天内过户给乙方,乙方办理银行贷款过程中需要甲方协助的,甲方必须协助办理。
第七条 违约责任
1、甲方如未按本合同第六条规定的期限内办下房产证和办好过户手续,乙方有权终止合同,甲方应按照定金法则双倍返还定金给乙方;若乙方已经装修等,则甲方还必须赔偿给乙方造成的所有损失,并不限于因此导致发生的律师费等额外费用。
2、甲方在签订本合同后存在一房二卖、一房多卖、产权纠纷、房屋抵押等任何有碍于此合同实现的情形出现,导致该房屋有任何的权利瑕疵和质量瑕疵,都属甲方违约,乙方有权单方解除合同,同时甲方应在乙方口头或书面提出解除合同之日起3日内应返还乙方已支付的房价款,并另需赔偿本房屋总价款20%的违约金给乙方,因此导致的律师费等额外费用均有甲方承担。
3、是否要写逾期付款的违约责任?
第八条 争议解决途径
本合同在履行中发生争议,由甲、乙双方协商解决。协商不成时,向有管辖权的法院起诉解决。
第九条 其他
本合同未尽事项,由甲、乙双方另行议定,并签订补充协议。本合同之附件均为本合同不可分割之一部分。
本合同及其附件和补充协议中未规定的事项,均遵照中华人民共和国有关法律、法规和政策执行。
双方在完全知晓和理解的基础上自愿签订本合同,本合同共计4页。
本合同一式六份,甲方四份,乙方一份,见证人一份,具有同等的效力。自双方签字日起生效,不得违约。
甲方(签字、手印):(不得代为签字)
签字日期: 年 月 日
乙方(签字、手印):
签字日期: 年 月 日
见证人(签字、手印): 签字日期: 年 月 日
房屋拆迁合同范本10
甲方(拆迁人):__镇人民政府乙方(被拆迁人):
法定代表人:
甲方根据《__县20xx空心村土地整治工作实施方案》([20xx]123号)文件规定,在征求村集体意见和乙方同意的基础上,经过乡(镇)党委研究,拆除乙方使用的房屋,按照文件规定补偿,现就房屋拆迁与拆迁户达成如下协议。
第一条被拆迁户情况
房屋户主名称,地点: ,正式户口人,常住人口(人)。
第二条被拆房屋现状
房屋间,建筑面积平方米,其他构筑物平方米,附着物 。
第三条拆迁安置位置
项目区为集体建设用地,经协商采用货币形式补偿安置,无须另行安置。
第四条房屋拆迁补偿
参照当地征地拆迁标准、按照乙方建筑物、构筑物面积和结构、附着物等,由甲方补偿乙方房屋拆迁补偿费共计 元(详细见附表)。
第五条乙方房屋被拆迁后,由甲方负责实施地块统一平整工程(要求地块平整度±3厘米),乙方不得以任何理由阻挠。
第六条本协议自双方签字盖章之日起生效。
本协议一式肆份,甲、乙、丙方各持一份,另一份报县级国土资源行政主管部门备案。
甲方:__镇人民政府 乙方(被拆迁人):
法定代表人: 丙方:村法定代表人
年 月 日 年 月 日
房屋拆迁合同范本11
物业管理合同土地置换合同土地征用合同施工管理合同工程施工合同工程勘察合同
甲方(拆迁人):_____________地 址:_________ 邮码:__________
电话:_________法定代表人:______ 职务:_________
乙方(被拆迁人):___________地 址:_________ 邮码:__________
电话:_________法定代表人:______ 职务:_________
甲方因建设需要,须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商,就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
第一条 项目名称、地点
建设项目名称________________,建设地点________ ,建设单位________ 《拆迁许可证》文号________ 。
第二条 被拆房屋现状
(一)乙方在拆迁范围内有房屋____间,建筑面积____平方米,使用面积____平方米,居住面积____平方米。(二)乙方有正式户口____人,常住人口____人,应安置人口____人,分别是(姓名、性别、年龄、关系等)(三)被拆迁房屋的产权属于________________。
第三条 拆迁安置
(一)乙方安置到________ ,房屋____间,建筑面积________平方米,使用面积____平方米,居住面积____平方米。甲方负责为乙方办理住房进住手续。
(二)乙方临时过渡到________________,房屋____间。
(三)乙方临时过渡期限自____年____月____日至____年____月____日。甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知____日内,应迁入安置用房内。
第四条 安置房屋的标准
(一)甲方提供给乙方的安置房屋,其建造标准应当符合________ 颁发的________标准;
(二)建造质量应当符合________________;
(三)房屋内应当有以下设施:1。____________________2。____________________3。____________________
第五条 拆迁安置房屋产权
(一)乙方被安置房屋的产权属于乙方应与________签订房屋租赁合同并交纳房租及其他费用。
(二)乙方被安置房屋的产权属于甲、乙双方应另行签订房屋买卖合同,持该合同办理房屋产权转移手续,该合同作为本合同附件与本合同具有同等法律的约束力。
第六条 房屋拆迁补助
甲方支付乙方搬家补助费________元;临时过渡费(含交通补助、供暖补助等)____元;转学补助费________元;提前搬家奖励费________元;其他补助费________元;共计人民币________ 元。第七条 被拆迁房屋补偿
甲方对被拆除房屋的产权人按以下方式进行补偿:
1。作价补偿。被拆迁房屋____间,建筑面积____平方米,按每平方米____元作价补偿,甲方支付乙方拆迁补偿费____元。本合同签订后,由乙方负责办理被拆除房屋产权注销手续。
2。产权调换。甲方以________地点,________房屋,____间,____平方米,补偿乙方;乙方需支付:
(1)结构差价____________________元;(2)面积差价____________________元;(3)房屋成新差价________________元。
3。________________________第八条 乙方在____年____月____日前应将原住房腾空,并交甲方拆除。
第九条 乙方私自搭建的违章建筑或附属设施应在____年____月____日前自行拆除,逾期不拆除的,甲方有权拆除。
第十条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知____日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,不再享受各种补助费,并每逾期一天罚款____元。
第十一条 乙方安置属于临时过渡的,在临时过渡期内,甲方按每月____元支付乙方临时过渡费。
第十二条 甲方应在本合同第三条第三项约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁,逾期不能回迁的,甲方应在临时过渡期满____天前通知乙方,并按以下方法之一处理:
1。甲方提供同面积、同质量的安置房屋。
2。逾期____个月内,甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的____%向乙方加付临时过渡费,逾期超过____个月,甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的____%向乙方加付临时过渡费。
3。________________________
第十三条 特殊情况下安置逾期的处理如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1。不可抗力造成安置房屋建设延期;
2。因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;
3。________________________出现上述情况,甲方应当在情况发生的____天内通知乙方。
因以上情况造成或安置延期时,逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处理:
第十四条 本合同自双方签字盖章之日起生效。
第十五条 本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,另一份报房屋拆迁主管部门备案。
甲方:________________________代表人:____________年__月__日
乙方:________________________代表人:____________年__月__日
房屋拆迁合同范本12
卖方(甲方):________________________________。
身份证地址:_____________________________________________。
当前地址:______________________________________。
家庭电话:______________;手机:________________
(房屋共有人)_______身份证号码:
(房屋共有人)_______身份证号码:
(房屋共有人)_______身份证号码:
上述____________________________________________________________________________________
买方(乙方):____________________________________。
身份证地址:_____________________________________________。
当前地址:______________________________________。
家庭电话:______________;手机:________________
买方(乙方):____________________________________。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》等有关法律法规,在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就房屋买卖达成如下协议:
住房的第一个基本情况
(一)出卖人出售的房屋(以下简称该房屋)坐落于_____________________________[小区(街)]。该房屋的楼层为________________________________________________________________
二、房屋内部设施设备:
与该房屋一并转让的附属设施、设备、装修及相关物品详见附件3。
第3条本合同提及的房屋为_____________________________________________________________________________________________允许原售楼单位转卖,不存在产权纠纷、抵押、债权债务等权利瑕疵。交易后如有上述未尽事宜,由甲方承担,乙方不承担任何责任。
第4条上述房地产的成交价格:
交易价格为人民币(大写:_____________________________________)。
第5条付款时间和方式:
甲乙双方同意以现金一次性支付,并且已经支付了首付(定金)第二笔房款为人民币元_____________________________________________________________________________________
第6条房屋交付:
甲方应于交付日(______________________)向乙方交付与该房屋有关的一切手续、余额、拆迁补偿及一切文件、单据。该房屋交付使用时,甲方应交付所有交易房产及其钥匙,钥匙上附有______________。
第七,户口迁出:
甲方应在房屋交付前将本合同所述房屋内的所有户口迁出(_______)。
第8条逾期交房并迁出逾期账户的甲方违约责任:
除不可抗力自然灾害等特殊情况外,如甲方未能在本合同第六条规定的期限内将房屋交付乙方使用,乙方有权按已支付的房价款向甲方追偿违约金。逾期不超过30日的,违约金自约定交付之日后第二天起至实际交付之日止。每延期一天(遇法定节假日顺延),甲方应向乙方支付已付房价款的1%(大写),合同继续履行。逾期超过六十日(大写)视为甲方不履行本合同,乙方有权按照下列第_____________________________________________________种方式追究甲方的违约责任
1、甲方应按乙方累计支付金额的20%(大写)向乙方支付违约金,并继续履行本合同,自本合同第六条约定的实际交付之日起90天内交付该房屋。
2、本合同终止时,甲方应将乙方累计支付的款项全额偿还给乙方,并按10%的利率支付利息。
3、_________________________________________。
如甲方故意隐瞒房屋原产权人、位置和质量,影响乙方居住和使用,乙方有权要求退房,一切损失由甲方承担、、
甲方未能在规定的迁出户口时间内将本合同所述房屋内的户口全部迁出的,视为甲方违约,并向乙方支付人民币20xx元整的违约金,并在30日内完成全部户口迁出手续。
第9条产权登记协议:
如该房屋日后需要办理房屋产权证、土地证等其他手续,则按下列______________________________。
1、自乙方实际接收该房屋之日起,甲方应在房地产产权登记机关规定的期限内(日)协助乙方向房地产产权登记机关办理权属登记和过户手续。如因甲方原因(遇法定节假日顺延)乙方未能在实际交房之日起日(大写)内取得房产证,乙方有权退房。甲方应在__________________________________________内退还乙方已付款
2、乙方在收到甲方房屋及其手续后,自愿延期办理产权证、土地证和过户手续。但乙方如需办理房产证、土地证、过户手续,甲方应提供一切相关手续和材料(原业主的房产证、土地证、原业主的结婚证及复印件、原业主夫妻双方身份证复印件、其他业主同意出售的书面意见等)。),并协助乙方在房地产产权登记机关规定的期限内(日)办理房地产产权登记,如因甲方原因(遇法定节假日顺延)乙方未能在乙方向甲方提出书面要求后(大写)日内取得房地产权属证书,乙方有权要求退房,甲方应在________________________内将乙方已付款退还给乙方
3、由于售房单位和甲方的原因,该房屋的产权证、土地证尚未办理,但甲方出于甲方及其共有人的资金需要,自愿将该房屋出售给乙方。但是,在办理产权证和土地证及其手续时,甲方负责在期限内办理乙方名下的产权证和土地证(____________________________________________________________
如因甲方原因无法以乙方名义直接办理该房屋的产权证、土地证,则由甲方为乙方办理产权证、土地证及过户手续,一切费用由_________承担。
如乙方未能在__________________________________________________________________内取得标有乙方名称的房地产权属证书
房屋买卖合同成立后,如乙方将房屋出租出售,甲方不得以任何方式阻挠。甲方在办理产权证、土地证、过户手续时,应提供一切相关手续和材料(原产权人的产权证、土地证、原产权人的结婚证及复印件、原产权人的夫妻身份证复印件、其他产权人同意出售的书面意见等)。),不得以任何方式拒绝阻挠。
第10条违约责任:
1、如乙方未在约定期限内向甲方支付房款,逾期一个月,甲方有权解除本合同。乙方支付给甲方的房价款归甲方所有,其余部分归乙方所有、、
2、甲方不得擅自终止合同。甲方擅自解除合同的,乙方有权要求甲方继续履行合同或返还乙方已支付的房款,并有权要求甲方支付按银行同期贷款利率计算的利息。同时,甲方有权向乙方支付人民币贰拾万元整的违约金、、
3、甲方未按本合同约定向乙方交付房屋产权证的,视为甲方违约,乙方有权要求甲方交付房屋产权证并支付违约金人民币贰拾万元整。
4、乙方提出按照本合同第五条的规定向甲方办理产权过户手续,超过30天甲方仍未协助乙方办理的,视为甲方违约,乙方有权要求甲方履行合同并支付违约金人民币20万元。
5、当该房屋因城市规划再次面临拆迁时,拆迁补偿归乙方所有、、
6、如因继承、赠与或其他原因导致产权人发生变更,新的产权人应承担甲方的全部责任、、
第十一条、双方约定的其他事项:
本合同附件如下:
房屋实际所有人的确认
首付(定金)收据确认
房屋产权转移清单及确认
第12条本合同的主体
1、甲方为________________________________________________________________________________甲方及甲方代表保证出售该房屋,该房屋由所有房屋共有人在签订本合同时约定。
2、乙方为___________________________________________为代表。
第13条本合同需要公证的,应当经国家公证处公证。但本合同未经任何法律公证,具有同等法律效力。本合同自双方签字之日(20xx)起生效。本合同空白处填写的文字与印刷文字具有同等法律效力。
第14条本合同经甲方、乙方和见证人签字后生效。本合同一式____份。一份由甲方产权人及甲方委托代理人持有,一份由乙方持有,一份由见证人(中介)持有,留存备查。
第15条本合同引起的争议的解决方案:
双方本着友好协商、公平合理的原则签订本合同。本合同签订后,双方应严格遵守,不得以任何理由反悔。因履行合同发生的争议,双方可以协商解决。协商不成,双方同意按以下方式解决争议。
1、提交仲裁委员会仲裁。
2、任何一方均可向房屋所在地人民法院提起诉讼。
第16条本合同未尽事宜,甲乙双方可另行约定,补充协议由甲乙双方协商解决,与本合同具有同等法律效力。
甲方(签字): 乙方(签字):
身份证号码: 身份证号码:
电: 电:
甲方(签字): 乙方(签字):
身份证号码: 身份证号码:
电话:
甲方(签字): 乙方(签字):
身份证号码: 身份证号码:
电话:
年 月 日 年 月 日
房屋拆迁合同范本13
拆迁人(以下简称甲方):
法定代表人:________,地址:______; 单位名称______________;
邮编______________________________,电话___________________。
委托代理人:_______________________________________________。
法定代表人____________,地址:_____________________________。
单位名称___________________________________________________;
邮编:_________________________,电话:____________________。
被拆迁人(以下简称乙方):
姓名:____________,性别:___________;年龄:______________。
住址:_____________________________________________________。
委托代理人:_______________________________________________。
姓名:_______________,性别___________;年龄:_____________。
住址:_____________________________________________________。
第一条 甲方因建设需要,必须拆除乙方使用的房屋,根据城市房屋拆迁安置补偿法规、政策的有关规定,甲乙双方经协商就房屋拆迁安置补偿达成如下协议。
第二条 房屋拆迁依据
建设项目名称______,建设地点______,建设单位________《拆迁许可证》文号________。
第三条 被拆除房屋现状
1.乙方在拆迁范围内有房屋______间,建筑面积______平方米,使用面积______平方米,居住面积______方米。
2.乙方有正式户口______人。常住人口______人,应安置人口______人。分别是(姓名、性别、年龄、关系等)________________________________
3.被拆迁房屋的产权属于______________。
第四条 拆迁安置
1.乙方安置到______,房屋______间,建筑面积______平方米,使用面积______平方米,居住面积________平方米、甲方负责为乙方办理住房进住手续。
2.乙方临时过渡到________,房屋______间。
3.乙方临时过渡期限自______年______月______日至______年______月______日。
甲方保证乙方在过渡期限内回迁,乙方在收到正式安置通知______日内,应迁入安置用房。
第五条 安置房屋的标准
1.甲方提供给乙方的安置房屋,其建造标准应当符合______颁发的______标准;
2.建造质量应当符合______;
3.房屋内应当有以下设施
(1)______________。
(2)______________。
(3)______________。
(4)______________。
(5)______________。
第六条 拆迁安置房屋产权
1.乙方被安置房屋的产权属于______
乙方应与______签订房屋租赁合同并交纳民租及其他费用。
(二)乙方被安置房屋的产权属于____________
甲、乙双方应另行签订______买卖合同,持该合同办理房屋产权签订手续,该合同作为本合同附件与本合同具有同等法律的约束力。
第七条 房屋拆迁补助
甲方支付乙方搬家补助费______元;临时过渡费(含交能补助、供暖补助等)______元;转学补助费______元;提前搬家奖励费______元;其他补助费______元,共计人民币______元。
第八条 被拆迁房屋补偿
甲方对被拆除房屋的产权人按以下方式进行补偿
1.作价补偿。
被拆迁房屋______间,建筑面积______平方米,按每平方米______元作价补偿,甲方支付乙方拆迁补偿费______元、本合同签订后,由乙方负责办理被拆除房屋产权注销手续。
2.产权调换。
甲方以______地点,______房屋,______间,______平方米,补偿乙方;
乙方需支付:
(1)结构差价__________元;
(2)面积差价__________元;
(3)房屋成新差价______元。
第九条 乙方在______年______月______日前应将原住房腾空,并交甲方拆除。
第十条 乙方私自搭建的违章建筑或附属设施应在______年______月______日前自行拆除,逾期不拆除的。甲方有权拆除。
第十一条 乙方安置属于临时过渡的,应在收到甲方正式安置通知______日内迁入安置住房内。逾期不搬迁的,不再享受各种补助费,并每逾期一天罚款______元。
第十二条 乙方安置属于临时过渡的在临时过渡期内甲方按每月______元支付乙方临时过渡费。
第十三条 甲方应在本合同第三条第三项约定的临时过渡期期满前保证乙方按期回迁,逾期不能回迁的,甲方应在临时过渡期满________天前通知乙方并按以下方法之一处理:
1.甲方提供同面积同质量的安置房屋。
2.逾期______个月内甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的____%向乙方加付临时过渡费,逾期超过______个月甲方按本合同第十一条约定的临时过渡费的____%向乙方加付临时过渡费。
第十四条 特殊情况下安置逾期的处理
如果出现下列情况,乙方同意甲方逾期提供安置房屋:
1.不可抗力遭成安置房屋建设延期;
2.因拆迁户搬迁迟延造成安置房屋建设延期;
3.______________
出现上述情况,甲方应当在情况发生的______天内通知乙方。
因以上情况造成安置延期时,逾期安置时期的临时过渡费按以下方法处理:
第十五条 本合同项下发生的争议,由双方当事人协商解决;协商不成的,提交哈尔滨仲裁委员会仲裁。
第十六条 本合同自双方签字盖章之日起生效
第十七条 本合同一式三份,甲、乙双方各持一份,另一份报房屋拆迁主管部门备案。
甲方:____________ 乙方:____________
委托代理人:______ 委托代理人:______
____年____月____日
房屋拆迁合同范本14
建设单位(甲方):
_________拆迁户(乙方):
_________根据_________建筑安装工程的建设需要,经规划部门和拆迁房屋主管机关批准,拆迁乙方现有住房。为了明确甲乙双方的权利义务,保证拆迁工作的顺利进行,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以供双方遵守执行。
一、乙方在甲方用地范围内共有_________结构的住房_________幢_________间,共_________平方米(原住房面积的数量,私有房屋以产权证标明自住的数量为准;租住公房以承租数量为准,单位公用房屋按拆除房屋的建筑面积为准),全部交给甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方应付给乙方拆除费)。甲方负责于________年____月____日以前为乙方安排住房(拆除单位的公用房屋,一般由甲方拨给相应的投资,材料,由其挖掘土地潜力自行迁建,或由甲方在____市规划管理部门批准的地区内进行迁建)_________平方米(安置房屋原则上不超过原住房面积,乙方原住房过宽或有出租的房屋,在对其安置时应适当压缩,但对压缩面积应按房地产管理部门的规定作价补偿;乙方原住房严重拥挤不便的,应按其家庭人口情况给予适当照顾)。
二、乙方应于________年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周转房(或乙方自找的周转房),甲方于乙方搬迁____日内一次付给乙方搬迁费_________。
三、甲方对乙方在临时周转期间按下列情况给予补助:
1.乙方自行找房周转,每人每月补助_________元;
2.由乙方所在工作单位解决乙方周转房致使其家庭人口分散居住的,每人每月补助_________元;
3.乙方用甲方的简易房周转的,周转期间免收房租。简易周转房没有取暖装置的,取暖季节每人每月补助_________元取暖费,并按规定补助增加的公共交XX月票费用。
四、甲方安置乙方的住房位于_________,共_________套_________间,_________层_________号,配有_________等设备。
五、乙方家庭的全部成员(18岁以上者)_________等_________人一致签字同意_________作为乙方代表人,授权他(她)在合同文本和其他文字上签字。甲方付给乙方的各项费用,一律由乙方代表人_________领取。甲方对乙方家庭成员中发生与拆迁房屋有关的分家析产、继承纠纷等,一律不负责任。
六、甲方如不按合同规定的日期向乙方交付各种费用,逾期____日,应按所欠款额的_________%向乙方偿付违约金(如不按时按量向乙方单位拨给报应的投资,材料和迁建用地,每逾期____日,应向乙方偿付_________元违约金);甲方如不按合同规定的地点和面积、层次给乙方安置住房,应向乙方偿付_________元的违约金,乙方可以向有管辖权的法院起诉,要求甲方按合同履行义务。
七、乙方如经甲方按合同规定安置住房后,仍拒不搬迁的,由甲方申请当地房地产管理部门对乙方限期搬出,如逾期仍不搬迁的,每逾期____日,应向甲方偿付违约金_________元,甲方并可向有管辖权的人民法院起诉。乙方如遇阴雨天或其它不可抗力原因不能按时搬迁,时间顺延,但必须告知甲方情况。
八、其它:
本合同自甲乙双方签字之日起生效,合同生效后,甲乙双方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未尽事宜,须经双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。合同执行中如发生纠纷,经双方协商仍不能解决的,可提请当地房地产管理部门调解,调解不成的,可提请合同管理机关仲裁或有管辖权的人民法院裁决。
本合同正本一式二份,甲乙双方各执一份;合同副本一式_________份,交_________等单位各留存一份。
建设单位(甲方)(公章):_________
拆迁户(乙方)(签章):_________
地址:_________
家庭18岁以上成员(签章):_________
代表人:_________
地址:_________
电话:_________
电话:_________
银行帐户:_________
银行帐户:_________
________年____月____日
________年____月____日
房屋拆迁合同范本15
甲方:
乙方:
经甲乙双方友好协商达成一致,按照甲乙双方___年__月__日签定的《房屋征收补偿协议书》约定。
一、补偿款
1.甲方先将“祥瑞家园”4号楼一层东边数第四个门(78平方米)南北通透的住宅楼回迁登记给乙方,作为回迁补偿款抵押楼(因甲方当时现金紧张)。甲方在20xx年10月31日前把二十万现金交给乙方,甲方将此楼收回。其他两套回迁补偿楼不变。逾期甲方未履行约定,抵押楼所有权归属乙方。
2.甲乙双方约定:甲方另在20xx年4月26日之前将叁拾万元现金作为补偿款交予乙方,同时乙方搬家,将现有实际使用的房屋及土地面积一并交由甲方接管。
二:差额结算
新楼房回迁面积,由于拆迁人(甲方)原因造成的涨出多余面积,乙方不负任何责任,并不交纳任何费用。少于回迁面积3平方米之外的部分,甲方按市场价每平方米2倍的价格补偿给乙方。
三:违约责任
为了约束甲方按时办理《房屋产权证》,甲乙双方约定,甲方以“祥瑞家园4号楼一单元1702室,面积54平方米的住宅楼做抵押。甲方如按时办理产权证,乙方无条件还抵押楼给甲方。如果甲方未按时办理产权证,抵押楼便归乙方所有。
四、费
1、所有回迁楼入住费以及当年物业费均由甲方负责。乙方在甲方处领取入住钥匙时,不交任何费用。
2、在办理回迁所有楼房的《产权证》时,所需的税、费伍仟元以内由乙方负责,多出部分皆由甲方负责。
此协议一式两份,甲乙双方各执一份。如有违约,将承担法律责任。
甲方:
乙方:
日期: