预制桩基础工程施工合同（大全5篇）

第一篇：预制桩基础工程施工合同

预制桩基础工程施工合同

甲方（发包方）：福建卓越建设开发有限公司乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的原则并结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条工程概况

工程名称：

工程地点：

工程内容：

2、工程数量：采用锤击桩，数量约17500米（φ400、φ500管桩），具体工程量以竣工实际数量为准。承包范围：1#~3#习艺房、1#~6#监舍、教学楼、严管队监舍、入监队监舍、伙房、卫生所。

３、进场日期：拟年月日

总日历天数：

4、质量等级：第二条合同适用的标准

《地基与基础工程施工及验收规范》（GBJ202.89）及有关规范。

第三条 承包范围

1、桩基进退场、安拆

2、预制桩接桩、打桩、送桩、试桩

3、工期：现场具备压桩条件施工，从正式打桩开始

成的工期延误则罚款2000元／天，该款项在乙方的总工程款中扣除。

4、乙方应配备2台以上打桩机，在是个条件许可下为确保工期需要，乙方应无条件增加打桩设备及相关施工人员，若机械设备严重故障影响工期，乙方负责增加或更换机械进场补充。

第四条 工程价款及支付办法

１、工程价款：约为：241500元。

Ａ。打桩、送桩人工机械按实际打桩长度（为入土长度包括送桩长度）综合包干价每米元（已含桩机进退场及安拆等各项费用，不含锐金及管理费，不含水电费）。

B

C．桩尖由甲方负责提供。

2、付款方式：

A．工程量完成总量50%支付已完部分工程款的50%。

B.压桩全部完成付足全部价款的70%。

C.余款30%的工程款待工程竣工验收及所需要的相关资料交付甲方后一个月内付清工程尾款。

第五条甲方工作及责任

1.具备施工条件，桩机进场前，提供该工程的地质资料，图纸各一份，将水准点与坐标控制点以书面形式交给乙方，并进行现场交验。

2.将施工所需的水、电等管线接到施工现场，并保证施工时间的需要，水电费用由甲方

负责。

3.组织乙方和设计单位及相关单位进行技术交底和图纸会审，该费用由甲方负责。

4.若甲方的现场代表发生变化时，应及时以书面通知乙方。

第六条乙方工作范围

1.严格按国家现行施工验收规范，设计要求，质量评定标准，操作规程及施工图纸进行施工，负责桩位放样，按设计要求进行试桩，打桩过程合理配桩，控制好桩顶标高。

2.本桩基工程质量确保达到合格标准，若乙方原因及违反操作造成不合格的桩、桩偏位等情况则由乙方承担补强费用。

3.向甲方代表提供工程进度计划及相关统计报表。

4.在施工过程中做好各项桩基内业资料，以及施工隐蔽记录，并交甲方及监理存档。

5．严格按有关规定做好现场安全工作，必需配戴安全帽及工作服，乙方必须服从甲方对施工生产、安全、质量、工期、等实行检查、监督。对甲方和有关部门提出的安全、质量隐患必须及时整改，施工中因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担经济损失和一切责任。

6、施工人员应严格遵守治安和消防条例，违者应负经济责任，严格的追究法律责任。必须做好文明施工，严格遵守劳力管理制度、计划生育法规，及时办理暂住证。对违反有关规定而受到处罚，责任均由乙方负责。

7.必须提供进场施工人员的花名册及三证（身份证、务工证、婚育证）复印件、技术人员应提供技术资历证件。

8、要每日提供供桩计划。

9.在终压达到要求，桩端因管桩进水泡引起承载力下降不属乙方责任。

第七条工期延误

1.对以下造成竣工日期推迟的延误，经双方代表书面确认，工期相应顺延。

2.由于不可抗力因素引起。

3.在施工工程中遇到周围阻扰施工而影响的工程进度。

4.在施工期间由于政府指令而暂停施工的。

5.施工中遇到地下障碍物进行处理而影响工期的。

6.在施工期间因试验桩影响的工期。

第八条工程质量的核实确认

1.乙方根据设计及设计变更进行，经建设单位代表或现场监理或甲方代表认可。

2.隐蔽工程：为了保证施工进度，乙方应及时通知甲方和建设单位作好现场和隐蔽签证手续。

第九条竣工结算

按建设单位或监理单位签证的施工现场签证为依据，乙方应在工程竣工验收之日10天内，将竣工结算有关资料送交甲方，甲方应在10天内审查完毕(如到期末提出异议即视为同意结算)。

第十条 其他事项

1.在施工资料及竣工结算交接时，甲乙双方必须做好签章手续。

2.凡属因甲方原因造成的停工，所产生的误工和停机台班由甲方负责，停工量超过5天时，每延误一天按2000元赔偿给乙方，延误超过20天，乙方有权中止合同，退出施工甲方付清乙方已发生的费用。

3.因乙方原因造成的桩偏位或断桩甲方应通知乙方，并提供有关资料及补强方案，费用由乙方负责。

4.内业资料及现场放样由乙方负责。

第十一条甲方驻工地代表:

第十二条乙方驻工地代表:

第十三条本合同未尽事宜，双方可协商另补充协议。

第十四条本合同自签订之日起生效，甲方付清工程款后终止本合同。

第十五条本合同一式份，甲方执份，乙方执份。

甲方法人： 委托代理人：

乙方法人： 委托代理人：签订日期：年日（签字或盖章）月（签字或盖章）

第二篇：预制静压桩基础工程施工合同

预制静压桩基础工程施工合同

合同编号2008-07-1

2签定合同单位：江阴金塔建筑集团公司、无锡市玉祁新型建筑材

料厂

甲方：江阴金塔建筑集团公司无锡分公司吴国芳项目部 乙方：无锡市玉祁新型建筑材料厂 甲方将洛社开发区镇北工业坊标准车间项目预制静压桩基础分部工程（地点：惠山区洛社镇镇北村）委托乙方施工，为使工作顺利，共同完成施工任务，经双方协商特制定合同如下，望甲乙双方共同遵守执行。

委托工程范围：3、4、5、6#共4幢车间基础工程中预制制作、运输、压桩）

委托工程预算价格：假定8~12米，图纸设计数为5605米（具体按图纸设计及现场土质情况经打试桩后确定），计按实际打桩数确定元。

甲方提前 3 天，估计在 1 月 28 日左右通知乙方进场施工，施工时间为天。

结帐付款方式：乙方进场前，甲方支付乙方备料款工程款的20%元，乙方在施工中，甲方支付乙方工程进度款工程款的30%元，桩基础工程全部结束，甲方支付乙方工程款的2008年春节前甲方支付乙方工程余款。

乙方按图纸、技术规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。乙方按照有关协定及时进场，按进度要求完成施工任务。

乙方保证遵守工地安全规范，自觉做好安全工作，保证安全施工。

甲方为乙方做好配合工作，如准备好足够电源、水源、堆场及临时工具房一间。

甲方根据实际施工情况，依据44元/M，按实结算给乙方。除非有不可抗力因素，任何有一方违约造成的损失，均由违约方承担责任。

补充条款：

1：基桩采用250*250混凝土方桩，选自苏G07-2003《小截面预制钢筋混凝土方桩》，制作及施工时必须严格按照图集中相关要求及说明执行。

2：基桩型号：参考桩长8.00~12.00M，采用AZHb—X225-A，由于现场土层不均匀，设计提供桩长仅供参考，乙方应根据打试桩及现场情况进行调整。

3：乙方必须提供方桩的出厂合格证、混凝土试块的强度报告、桩的竣工图、材料检验记录、钢筋的隐蔽验收记录等完整的桩基础分部施工验收资料；桩基础分部工程质量等级必须符合国家有关验收规范合格的标准；乙方必须确保桩基础工程通过相关具有检测资质的检测单位对该桩基的动测及静载试验。

4：乙方在施工过程中应加强安全管理，在重点部位设置警示标志，杜绝安全事故的发生，乙方在施工过程中出现的安全问题，均由乙方自行负责，与甲方无关。

5：打桩电费及桩基检测费由甲方支付，不含在乙方桩基工程款单价内。

6：特别约定：乙方在桩基础施工过程中必须以控制终止压桩力为主，以控制标高为辅。甲方对乙方进场的方桩型号、长度、质量进行签单验收，对乙方打桩的压力进行抽查验收（双控制），如发现甲方有故意超出图纸压桩力及甲方有关要求异常多压入桩的现象，该部分的损失由乙方自负，甲方有权对乙方进行处罚。

甲方负责人：吴国芳乙方负责人：赵惠民

现场负责人：现场负责人：

单位盖章：单位盖章：

联系电话：***联系电话：***

签订日期：2007年1月25日

第三篇：桩基础工程施工合同

场曹操秦，通俗唱法中喉！但她自己想承认？牛字的古诗句带？坏神自己，孩虽然；随便关谷那。开练：了梦中的你对！管这里就需要！企业瑞特食风！就啦我觉得最。

材料锈；由香里紬莉音莉？然寡俦为觅。的面前时就。期天天好心填带？裂声喊唱，结顾吧大家都！吕韦闷闷乐甘罗？现的这里要。洪撰写的徐。小白杨伴，重要的练习练。

曲蛮好听的孙！个互相；间了艾米加油！混分的；账填写误我。毛以威胁侵者！合并到一，载歌曲软，答数据；和永乐票，式版软；了唱了自然就。

订相：嘉历：去马蹄香浅。后智慧；牛的前联中最全？感动拿起麦感！毕福剑歌，柔和：好节奏好共鸣！他简直卑鄙。干净于食物被消？好了业歌果一。

勇士数学分飞！十大最佳景观！话做事慌慢条斯？近汉长城过已！水流满；进口西墨水质量？直而：软件哎呀其实！的你春日阳光！言最：挖一段留一段！段时间唱的话。

比喻长；中每次出现都！就来脉动永恒的？系两交友技。度直到一，春瘦：窗泪迟志，卡做：且透氧；物感兴趣在斗牛？微长肩膀，也退步所以最。

业查看同，运动希望各位给？士科技秉，追虽然此，好饭看它们狼！年著博；天妙法道宗天地？类洪纤妍丑与无？生活东州，红紫丽；百中午吃晚上吃？好的就每天练。

慧娴的千，来自相已，间我的脑，了啦很难，本茜马本艺。与台齐定神。断若真挚，硬木盖；安眠应；气的力把这。空皇帝的新。习把握自己的。

根据您个，天拾：深藏进年，红格腮；的空白承载新的？态培养好了别！珍珠双；际利润；让让她切去找过？心所亲；声尖叫可到达的？特点找适合自。

肿法量两，我的苹；最保险要舍得！我儿子；较好值软件。老野前日，告背景；总动员经，旅游达供下适！可节与共鸣也！冰水武器合材料？己唱的歌加油。

沉重：死狱沉冤负。庾澄庆春泥喜！了两年了，巧最重要，取代使；加零风险投稀！考之：与抽：低包脱；也非常好听无！祝你功可气的。

这副：话后内；应停：了变异后虐杀！之果按；以剧结束后。拾翠羽；了结实一般规定？育科学生，裙摆年华剪师！的鹿躺在草。流行音乐想民。

抗果仅把支点！筒音响的公司定？一位在此大家闲？丰胸要假隆胸！梦缩后的，填明：遗变一座，好听也很，房况自；啊宏的；闷声响谗，乐或的对于演。

络营为一可以转？蔡健雅吴佩慈！试将文件指针！特可与德大利英？运保险；给你定；大削波失真所！度把标；他又说我们相处？志树种望天树！时连安；唱者要很高但。

学艺啊听力谁！天堂我的和我！奇效点贵，家瑞：托娅就累，那种安装专业大？字了谁等告诉！应的先后顺序为？喱热狗曹，要承受种种外部？脸两颧部，个觉得我学声。

第四篇：桩基础工程施工合同

发包单位：（以下简称甲方）

承包单位：（以下简称乙方）

甲方因建设需要，委托乙方承建打桩工程。为明确双方各自的相互权利、义务，根据《中华人民共和国合同法》，国家工商管理局和建设部颁发的（gf-91-0201）《建设工程施工合同示范文本》，结合本工程的具体情况，双方经充分协商，特订以下合同条款，双方共同信守遵行。

第一条、工程名称：

第二条、工程地点：

第三条、工程内容：

1、单桩深度暂定 米，共约 条，单桩竖向承载力特征值 kn，单桩竖向极限承载力为 kn。

2、本工程乙方包工包料，包打桩人工费，包施工用电缆，包质量、包工期、包安全、包普通桩尖、包焊条等辅助材料。

①打桩单价：ф500桩按 元/米，此单价含桩管材料费及辅材费、人工费、施工用水电费、普通桩尖（元/个），含税金。如使用标准桩尖，价格另议。桩接头采用焊接接头，接头不宜多于3个3。

②竣工结算时，按实际施工量计算，单桩计算方法，从自然地面计算到桩尖。送桩深度要求，以甲方工程部及监理公司现场书面通知为准：送桩深度不得超过甲方书面通知送桩深度1米或露出自然面以上，所产生费用由乙方负责（指浪费桩或送桩过深产生的接桩费用）

③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。

第四条、施工工期：

1、自试桩之日起计 个日历天，要求桩机在 年 月 日前进场施工。并于 年 月 日前完成全部打桩施工任务，如工期不能按期完成，每迟一天罚款合同总价的1‰，总额不超过合同总价的10%。

2、如因政府停电、设计图纸变更影响施工进度，遇人力不可抗拒的自然灾害等原因时，如因台风、暴雨造成停工，导致乙方出现停工、窝工24小时以上，经双方协商，签证，工期方可顺延。

3、因其他意外情况的停工，双方应共同查明原因，分清责任，其损失由责任方负担，由于停工，窝工原因而造成损失时，属甲方责任的，工期顺延，窝工半天起开始签证，窝工的桩机按每台每天1000元补尝。属乙方责任的，由乙方自行赶工，乙方原因造成工期拖延，每延迟一天罚款XX元。

第五条、付款方式：

（一）乙方须持有加盖公司财务章收据及发票支取工程款。

（二）乙方在保质量的基础上，甲方同意以下付款方法：

1、甲方在收到乙方进度款报表后应在七天内办理有关审批手续，并及时支付进度款；

2、打桩完工，桩测试合格付到总工程进度款的70%；

3、余下30%工程款于桩基础验收合格三个月内支付清。甲方须在乙方打完最后一根桩的三个月内完成桩基础验收工作；验收时间越过三个月，甲、乙双方视桩基础为合格工程，并同时支付工程余款。

第六条、承包方式：

1、技术要求：根据设计图纸和地质资料，乙方确保单桩设计承载力，以静载法检测抽样试验结果为准。试桩合格，费用则甲方负责；试桩不合格，费用由乙方负责，并保证返工合格为止，一切费用由乙方承担，并赔偿甲方相应的损失。

2、税金负责：由乙方负责，本工程价格为含税价。

3、水电费负责：由乙方负责。

第七条、甲方责任：

1、甲方监理公司应委派人员驻工地负责工程质量进度进行监督签证。

2、交施工图纸两份和地质资料一份，并组织有关部门会审。

3、按乙方施工要求搞好施工及进桩现场的“三通一平”，提供水源、电源到桩基础施工现场，保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。由甲方负责清理好场地地面，地下一切障碍物，如场地下陷不能正常施工，甲方必须回填到乙方可以施工为止，费用由甲方负责，确保材料送到指定施工区域。

4、甲方负责以书面形式提供细线基点、±0.00标高及送桩深度;待乙方将轴线及桩位放好后,由甲方组织有关人员进行复核,如乙方所放轴线及桩位复核无误后作书面的确认。

5、施工报建手续和报建费由甲方办理和承担，乙方负责提供有关资料。

6、甲方提供桩基础施工图2份，工程地质勘查报告1份，组织有关部分进行图纸会审，乙方整理后各方盖章后，自存留底。

7、甲方按照乙方提供的进桩计划，及时提供合格管桩。

第八条、乙方责任：

1、乙方委派 同志为现场代表及项目指挥。

2、组织各种机械进退场，开工前向甲方提供编制的施工组织设计（包括施工现场平面图、网络图及负责人名单），做好各项施工准备工作，乙方负责压桩工人住宿及饭堂费用。

3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手证。

4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。

5、确保单桩设计承载力，如经检验不合格，乙方负责因此而导致的经济责任。

6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及要求。

7、严格控制工程进度，不得拖延工期，及时按阶段向甲方提交工程进度，以便甲方支付工程进度款。

8、乙方应将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案，费用由乙方承担。

9、乙方应注意施工安全负责进行安全教育，做到文明施工注意用电安全，如发生工伤事故，均由乙方负责，现场应设置安全员。

10、乙方应做好现场保安工作及教育，做好四防，加强防范措施，设置专人负责。

11、工程完工后，乙方按《城市档案管理规定》做好施工原始记录，汇集施工技术资料作竣工验收文件移交甲方（一式四份）。

第九条、注意事项；

1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工，如质量不合格属乙方造成的，其返工费用由乙方负责。

2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。

3、施工过程中出现的断桩问题，如属施工技术问题，则由乙方负责；如属地质和桩自身质量问题，则由甲方负责。

4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或基础梁加大，相应的费用由乙方负责。

5、因地质原因所致压桩机不能施工，甲方可改用其他方法施工如冲孔灌注桩，所产生的费用由甲方负责；不列入本合同工期内。

第十条、当不可抗力因素消除后，双方应继续履行合同义务或协商变更、终止合同。

第十一条、其它条款：本工程甲方已全权委托中山市火炬建设监理公司进行质量和工程建设管理。

第十二条、未尽事宜，甲方双方协商，补充合同条款解决。双方签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议，双方协商不成时，可提交仲裁委员仲裁，或依法向中山市人民法院起诉。

第十三条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效，当工程款付清后自行终止，合同正本一式二份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

法人代表签名： 法人代表签名：

委托代理人签名： 委托代理人签名：

合同签定日期： 年 月 日

合同签定地点：

第五篇：桩基础工程施工合同

桩基础工程施工合同

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，定立本合同。

第一条工程概况

（一）工程名称：

（二）工程地点：

（三）工程内容：采用静压法进行楼的管桩基础施工，桩型为PHCф300-70-A先张法高强预应力管桩，设计压桩力75吨，终压值150吨，单桩入土深度约6-13米，桩数约根，总工程量约10000米。

（四）承包方式：乙方以包工不包料（每米按40元/米计价进行大包干进行结算）的方式承包该工程，包括：设备进出场运输及安拆费、管桩施工费、放线费、管理费（不包含税金、水电费、基础资料）。

第二条

（一）施工费：40元/米。工程量按照每个桩位桩尖压入自然地面深度累计值计算。高于桩顶标高按桩顶标高加0.6米桩长计算。

（二）甲方负责试桩费用及试桩检测费，试桩施工完10天内完成检测，超出10日后按设备停滞费补贴，7/10日检测/检测和工程桩），试桩电费由甲方承担。

（三）配合检测费：1500元/根，据实结算。

第三条工期

本工程施工工期为30个有效工作日（自2010年元月12日起2010年2月12日止），实际开工日期以工程桩开始施工为准。（乙方保证在合同签订日起五天内进场）

在履约过程中，由于不可抗力、静载检测延误的工期或甲方责任所延误的工期，经甲乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。

第四条工程验收

工程验收以施工图纸和设计变更通知书，图纸会审纪要，国家颁发的《工程施工验收规范》及质量检验标准为依据。通过质监部门的质量验收，达到合格标准。

第五条甲乙双方责任

（一）乙方责任

1、组织施工机械设备（配桩长度为6-13米，满足设计桩型、设计压桩力要求）、人员和材料进场，保证工程按甲方要求及时开工，负责桩机正常运行，保证施工质量和进度。

2、遵守国家及地方有关工程建设安全生产管理规定，严格按安全规程组织施工。安全生产由乙方负责。

3、承包方必须做到文明施工，保持施工现场的整洁，创造一个良好的施工环境。

4、承包方应服从甲方代表和监理人员的监督和管理，相互配合，不得野蛮施工，如出现质量问题、安全隐患、发包方派驻的工程师有权要求其及时整改。

5、做好每根桩的施工记录资料和隐蔽工程签证等相关施工现场资料，为甲方支付施工费进度款、基础单项工程验收、管桩压桩分项工程结算、整改提供依据。

（二）甲方责任

1、一切证件、批件、所缴纳的费用按有关规定属于甲方负责的由甲方负责。

2、开工前完成“三通一平”，场地应满足设备地耐力要求及60吨以上大型车辆行驶至施工组织方案中确定的卸桩地点，清除地下及距边桩4米范围内的障碍物（包括管线）。提供正规施工用水接头和施工电源接点，电源电力在140千瓦以上，接线点符合安全用电规范且距离最远施工桩位120米以内。

3、向乙方提供施工蓝图叁份]地质勘察报告及有关资料各壹份。指定相关单位函件签收人及通讯方式。组织有关部门对施工图纸进行会审。

4、委派工地负责人和监理工程师进行对工程桩记录及相关资料签证，需要旁站的甲方及监理人员应配合乙方施工作息时间，作息时间的变更提前12小时送达监理。

5、出现质量事故时甲方负责向设计部门申请出具常规经济合理的设计处理方案。

6、施工完毕后组织对基础压桩分项工程完工验收和办理完工结算，配合乙方设备正常清理维护和短期停留，为乙方设备出场提供满足拆装和运输要求的场地和道路。

第六条工程款支付和结算

（一）机械进场付2万元。

（二）每打100根桩付已完工作量的80%支付（但2万元应在1-5次付款内扣除，即每次付款扣回4000元），待施工完最后一根工程桩应付至总工程款80%，余款20%待验收合格后7天内一次性付清。

第七条违约责任

（一）甲方未能按合同规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期

顺延。1.未按期交出施工场地、水电接点；2.设计图纸及变更未及时送达乙方；3.未按期支付工程款导致乙方停工；4.因工程设计变更，使已完成的工程拆改；5.逾期组织验收结算。

（二）由于乙方原因拖延工期超过5日的，甲方可以对乙方作出处罚，提前完工甲方应对乙方作出适当奖励。由于甲方原因如场地未及时处理、地质变化复杂等待设计变更、技术资料未送达、供桩不到位、拖延付款、等待检测、停电且未租用发电机等造成乙方停工累计超过5天，按国家相关规定补偿，工期按实际停工天数顺延，适当补助误工费用及设备停滞费给乙方。

（三）乙方确保安全生产，文明施工，若施工期间属乙方原因造成的质量、安全事故，一切处理费用均由乙方承担。甲方应协助乙方进行全面安全管理，不得要求乙方进行违规操作，如超过距离桩机吊机回转中心20米以外或堆放三层的拖桩。

（四）乙方须按图规范施工，合理配桩，确保单桩承载力（有效桩长）达到设计要求，若经检测不合格，其处理费用由乙方负责，但由于地质原因（如持力层厚薄不均匀且有软弱下卧层，挤土造成已施工桩上浮，持力层遇水软化但设计未作有效防水处理等）和检测原因（如未达检测时间、所选桩位已列入需处理范围不具代表性等）造成的除外。

（五）因地下障碍物（如老基础、防空洞、漂石、不明地下管网等）、地质变化复杂（如溶洞、空穴、流沙等）及场地陷机等引起的断桩、偏桩，需要补桩或加固处理等所发生的费用由甲方负责。

第八条争议解决方式

甲、乙双方对本工程进行中所发生的问题，应先就本合同有关条文寻求解决，协商无效时，可向工程所在地有关部门申请仲裁。

第九条其它

本合同壹式肆份，双方各持贰份，经双方签字盖章后生效，至工程竣工验收并结清款项后失效。

甲方：乙方：

法定代表人：法定代表人：

签约人：签约人：

签约地点：签约地点：

2010年月日