劳务分包合同协议条款

第一篇：劳务分包合同协议条款

工程劳务分包合同

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据生产需要，甲方现同意将（项目名称）中的（劳务分包工程名称）按劳务分包方式委托乙方负责的（班组名称）施工。为使本工种工程能保证优质、高速及安全文明完成施工生产任务，明确双方在建筑劳务合作中的权利、义务关系，现依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》和其它有关政策规定，本着平等自愿、协商一致的原则，经双方共同协商特订立本合同有关条款如下：

一、承包方式

本工程劳务分包采用整个工程项目人工费和少量辅助材料包干方式，包人工费、包辅材、包安全、包质量、包文明施工、包劳保用品（强制性采购）进行承包施工（承包范围见附件1）。属于承包范围内的工作，甲方不再给予计时工签证，乙方不再以任何理由要求甲方补价差；但因图纸变更或甲方同意的返工，返工费用由甲方承担。

本劳务分包合同为实物工作量单价包干合同，在施工过程中，无论工程变更、设计修改或增减工程量，包干单价不作调整。包干单价已包含乙方及乙方代表的劳务工集体为完成指定工作量所必须采购的辅助材料、工具设备、保险费用、劳动工资以及可能发生的加班工资；劳动工资必须随本合同约定的实物工作量结算方法进行同步结算并及时发放。

二、结算方法

1、本劳务分包合同按成品包干单价（价格清单见附件2）和现场实际工程量据实结算，其中承包范围外的借用工单价按每工日工资40元计算；在施工过程中，乙方未经甲方同意擅自中途退场，无论任何原因，甲方对乙方的实物工程量的结算仅按照实际完成工程量的50%给予确认；

2、本劳务分包工程按月进行中间结算。在次月5日前，乙方向甲方指定的劳资员（或商务经理）提交经施工员确认形象进度、质检员核定质量等级的当月《劳务分包工程实物工程量结算书》（一式两份）。劳资员（或商务经理）必须在十个工作日内根据图纸、合同和现场完成核量核价；

3、本劳务分包合同承包范围内的工作全部完成并通过验收后，乙方向甲方申报本劳务分包合同实物工程量的竣工结算；所谓的验收限定以甲方同业主间的施工合同约定 1的中间验收或分部分项工程验收为准；甲方指定人员必须在三十个工作日内完成本劳务分包合同实物工程量的竣工结算的审核；

4、上述结算书在甲方指定人员核定后的三日内由乙方签字认可并报甲方负责人审批后方可作为双方结算依据；否则，视为无效。

三、付款方式

1、对于本劳务分包合同，甲方按月支付实物工作量结算款的80%（剩余20%作为质量、安全和文明施工以及尾工工程的保留金在本合同竣工结算后一次性付清）。在甲乙双方办理每月结算手续后，乙方提出付款申请并附上《劳务分包工程劳动工资表》，其中劳动工资表必须经过表列人员共同会签；

2、甲方指定劳资或财务人员审阅乙方的付款申请和《劳务分包工程劳动工资表》并核查①安全质量、文明施工、材料管理的所有奖励和罚款数额以及②以劳务分包合同的付款条件及结算文书为基础的应付／应扣款金额后报甲方负责人审批；

3、财务人员根据审批意见办理付款，其中①劳动工资必须在甲方财务人员监督下（必要时）直接发放到劳务工手中（由本人持有效身份证明领款签署、工资表由财务部门存根备查）②劳动工资总额不得超出以劳务分包合同的付款条件及结算文书为基础的应付／应扣款金额（如乙方编制的当月劳动工资总额超出以劳务分包合同约定的限额，超出部分由乙方承担）；

4、在本劳务分包合同承包范围全面结束并完成本合同实物工程量的竣工结算后，甲乙双方办理安全质量、文明施工的所有奖励和罚款数额以及往来帐款的核定，乙方清结其所属班组劳务工劳动工资（提交相关的证据如工资表）并向甲方上缴工作牌或工作卡后，甲乙双方按多退少补的原则办理各月安全质量、安全和文明施工以及尾工工程保留金的还返手续。

四、适用标准

本劳务分包工程管理适用标准包括①工期、质量、安全和文明施工等管理目标和验收标准（属于强制性标准，见附件3）和②工序、技术、材料、合同、劳资等工作目标和实施方法（属于指导性标准，见附件4）以及③甲方围绕上述标准推行的奖罚措施及其标准（（属于强制性标准，见附件5）。

五、双方责任

１、甲方责任

⑴、乙方劳务工人进入施工现场后，甲方应对其进行遵纪守法、安全消防、社会治安及企业内部管理制度等方面的教育工作，并进行监督、检查。

⑵、甲方应及时提供乙方所需的技术资料，向乙方进行技术交底，及时提供必备的机具（若遗失或损毁者照价赔偿）。一般手工机具由乙方自行负责解决。

⑶、甲方负责安排好乙方工人的连续生产，避免停工窝工。若不能保证连续生产，甲方应提前三天书面通知乙方。

⑷、甲方为乙方工人提供食堂就餐和临时宿舍居住。乙方工人可在甲方医务室就医（医药费自理）。如乙方或乙方人员与甲方不存在纠纷，甲方对应收取乙方相关人员每人每月80元的水电费、住宿费、搭伙管理费给予免收。

⑸、甲方负责组织乙方及其特种作业人员参加培训、考试并负责申报办理特种作业操作证。

２、乙方责任

⑴、乙方如成立法人单位，须将单位工商营业执照、施工企业资质等级证书、法人委托授权书等有效证件交甲方进行审查，并提交复印件一套作为协议附件。

⑵、乙方应与被用工人员签订劳动合同并负责办理有关人员劳务用工手续、劳务暂住证和劳动保险或安全生产保险，特别强调乙方及所有工人在进场三天内必须购买意外人身保险和人身意外医疗保险（费用由乙方或工人自负、得益由付款人享受，手续可由甲方代扣代买统一办理）。

⑶、乙方应对进入施工现场工作的劳务人员进行审查，保证人员的政治素质、身体素质和技术水平。劳务人员年龄不得低于18周岁，不得超过50周岁，并且身体健康、体检合格。乙方按规定将劳务人员登记造册，并为劳务人员建立个人档案，其个人档案应具备以下内容：

①、务工人员登记表（附照片）；②、本人有效身份证（复印件）；③、外出务工许可证（含技术等级）<原件>；④、流动人口计划生育证（原件）；⑤、特种作业人员需具备操作证（复印件）；⑥、管理人员、技术人员具备“上岗证”。

⑷、乙方必须健全管理班子，配备相应管理人员及技术人员。乙方必须保证劳务人员的相对稳定，不得随意单方面调整人员。保证按期保质完成甲方安排的生产任务，并服从甲方的统筹安排，统一调动。当甲方因故不能保证连续生产时，乙方在不影响甲方生产任务完成的前提下，征得甲方劳资组与项目经理部同意可将队伍进行适当调整，并向甲方出具书面调整安排意见。

⑸、乙方人员必须按操作规程、验收规范、施工图纸及有关说明施工，在施工中应注意保护成品、半成品，爱护使用甲方提供的机械设备及其它工具，如发生损坏，应按甲方有关规定赔偿。

⑹、乙方必须按国家规定为劳务工人提供必要的安全保护用品。

⑺、乙方应对工人进行安全生产、社会治安、消防、计划生育、食品卫生、交通安全等方面的教育。乙方人员必须遵守甲方有关安全生产、消防保卫、场容卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导、教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料。

六、安全生产及安全事故处理

1、甲、乙双方必须认真地遵守国家有关安全生产的法律、法规及建设部、当地政府颁发的其它有关规定；

2、对乙方使用的各类机械、脚手架及防护措施，双方应由主管部门（或指定的负

责人）做好交检工作，并做好记录存查。

3、乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力抢救，同时保护好现场，以便有关部门进行勘察、鉴定。

伤亡事故定性后，按以下办法处理：

⑴、属乙方责任，由乙方遵照国家有关法律、法规自行对伤亡职工或家属进行处理，甲方不负经济责任和法律责任，但应协助乙方做好善后工作；如本工程业主对甲方给予处罚，乙方必须分摊20%的罚款额；

⑵、属甲乙双方责任，由双方遵照国家有关法律、法规协商处理，费用承担按各自的责任大小按比例分摊，但具体善后工作由乙方负责安排和处理，甲方不直接对乙方工人及家属；如本工程业主对甲方给予处罚，乙方必须分摊10%的罚款额；

⑶、属甲方或第三方责任，按法律程序裁定；如本工程业主对甲方给予处罚，乙方不分摊罚款额。

七、变更和违约

1、变更程序

经甲、乙双方协商同意可依法变更（补充）劳动协议。变更协议文本或补充协议条款必须经双方盖章或签字后生效；

如遇国家政策性调整，使双方不能继续履行协议时，应由双方协商小、解决，并做好善后工作。

2、违约责任

⑴、甲方违约

①、由于甲方安排任务不及时或因材料、机具供应不及时，造成停窝工超出3天时，超出部分按实际发生窝工数向乙方劳务工支付生活补贴，标准为_10元/人·天（停工、窝工记录应由双方现场负责人洽商签署，作为付款凭据）。

②、由于本工程的业主原因或不可抗力引起的停窝工，乙方应积极协助甲方进行签证索赔工作；在签证索赔得到有效确认后，甲方和乙方根据停窝工签证中的人工费总额按60%：40%的比例分成。

③、甲方任务不足时或确实需裁减人员，应提前三天通知乙方，双方协商后可提前终止协议。

④、由于甲方施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任，由甲方承担。

⑵、乙方违约

①、乙方人员未按协议约定时间进场，在双方再次商定的时间内仍未进场，甲方可向乙方提出经济索赔或终止协议书；乙方无故撤走部分或全部劳务工人，并因此对工期造成影响时，甲方除有权拒付尚未支付的劳务费及终止协议外，可向乙方提出索赔。

②、乙方人员不符合要求，甲方有权书面要求乙方限期进行调整，乙方如不调整，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失由乙方自己负责），直至终止协议。

③、因乙方责任造成质量事故和延误工期，工料损失概由乙方承担并由甲方在劳务费中予以扣回；因工期延误必然引起损失，甲方有权给予处罚。

八、争议的解决

双方在履行协议过程中发生争议时，双方首先由甲方所属项目部进行充分协商解决；若不愿协商或协商不成的，可以向甲方劳动协议调整委员会（小组）申请调解；调解不成的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。

九、合同文件组成组成本合同的文件包括：

1、本合同协议条款

2、双方会签现场管理规定

3、标准、规范及有关技术文件

4、施工图纸、设计变更、工作指令等

5、施工过程中的各种会议纪要

十、合同生效

本协议正本四份，双方各执二份（送双方主管部门各一份）；本合同经双方指定代表人签定后生效；协议期满，办理有关结算后即终止失效。

甲方：乙方：

代表：代表：

日期：日期：

第二篇：劳务分包协议

劳务分包协议

甲方：

乙方：

甲乙双方本着精诚合作的态度、互利互惠、公正合理的原则。依据《中华人民共和国合同法》等相关法律，特签订本协议：

一、工程概况

1、本项目由

投资建设，位于杭州临安科技城产业区（市地街与干校路交叉口西南角），新建基于新材料在口腔保健领域抗菌新产品的应用产业化项目，总用地面积43368㎡，占地面积20891㎡，总建筑面积86874㎡（地上83523㎡，地下3351㎡），包括1#车间、2#车间、综合楼、1#传达室、2#传达室五个单位工程，车间地上4层（丙类厂房，总高度21.6米，底层7.2米高，二至四层4.8米/层高），综合楼地下1层（层高4米）、地上6层（总高度23.2米，底层4.2米，二至六层3.8米/层高）。

2、本项目施工许可证编号为“青330***0101”，主体由浙江耀华建设集团有限公司施工总承包，总工期为360日历天，并已于2017年5月1日开工，将于2018年8月30日竣工，其主体质量标准为现行《建筑工程施工质量评价标准》优良及以上等级，并创双标化工地。

二、承包范围：本工程幕墙施工图纸及变更所含的石材幕墙、玻璃幕墙施工内容。

三、承包施工内容：包括石材幕墙、玻璃幕墙所有的骨架、面层制作、安装，层间防火隔断的安装，所有封修、背衬板的安装，打胶清理工作，所有到场材料的装卸车、搬运工作、现场场地清理整理工作。

四、计价方式：采用固定单价法，工程量按实际完成外露展开面积计算，单价中含所有施工工具、石材切割片、钢材切割片、电焊条、三级配电箱及电缆线。

安装价格如下表：

序号

分项工程名称

安装单价

备注

铝板幕墙

元/平米

钢结构雨篷

元/平米

含钢结构安装,氟碳喷涂，不含氟碳漆。

所有安装损耗率为0.3%（按面积计），超出部分按原价赔偿

五、付款方式：

5.1

每月25日上报工程量，经甲方核定，次月15日支付上月核定款项的70%

5.2

工程完工后经甲方验收合格后付至85%，整个工程完成经质量监督部门、业主及监理单位验收合格并办理工程结算后付至95%，留5%作为保修金，两年保修期满后一个月内付清。

5.3

乙方必须每月造好工资表并每位工人亲自签名报给甲方，甲方将工资直接汇入工人的银行卡内，余下部分全部支付给乙方。

六、甲方职责：

6.1

甲方在现场设置项目部，派驻相应的管理和技术人员。

6.2

负责与工程参建各方的沟通和协调。

6.3如甲方能提供住宿场地，乙方自行解决床架及床上用品,并按甲方要求进行统一布置及管理，如达不到要求，甲方有权要求乙方离开。如甲方不能提供住宿，则乙方自行解决住宿。

6.4

负责按计划提供工程所需的材料。

6.5

负责现场及施工图，施工技术的指导和决策。

6.6

按时支付乙方的安装费用。

6.7

负责整个工地现场的进度计划的安排。

6.8

负责对乙方所承包的施工项目进行质量验收评定。负责对乙方所上报的已完工程量进行测定审核。

6.9

对乙方施工过程中安全质量、进度、文明施工的监管甲方有权对违反规章制度﹑不服从项目经理指挥﹑停工消极怠工，影响工程形象进度﹑产生施工安全﹑质量事故﹑违反治安管理条例﹑野蛮施工﹑浪费施工材料﹑破坏施工成品等现象的乙方予以随时解除协议及清除现场。因其上述原因所造成的经济损失均由乙方自负。

6.10

甲方负责为乙方的进场施工人员购买保险，费用由乙方承担，从乙方的工程款中扣除。

七、乙方职责：

7.1

乙方不得转包，乙方必须每月27天在现场，如有事需向项目部请假，并安排好请假期间的工作，如缺勤按500元一天罚款；每月请假不得超过三天。所有工人打卡上班。

7.2

乙方必须严格遵守甲方所制定的安全﹑质量﹑文明施工等各项管理制度。严格按着甲方所规定的安全标准﹑质量要求﹑施工工艺﹑施工进度等项要求进行施工。不得擅自行事。

7.3

乙方自行管理施工人员的安全施工，并负有直接的管理责任。随时接受行业﹑监理单位等安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不利造成安全事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人独自承担。由于乙方施工人员违章作业导致发生安全事故的，由乙方承担主要责任，甲方有权就事故造成的损失，向乙方索赔。

7.4

乙方施工人员在上岗前，必须接受甲方的入场安全﹑文明施工教育和施工前的安全技术交底，并在甲方安全教育培训记录上签字；未经安全教育培训或安全考核不合格的人员乙方不得安排上岗。特种作业人员必须取得《职业资格证书》

和《特种作业操作证》，无证人员严禁安排上岗作业。

7.5

乙方施工人员进入施工场地，必须佩带安全帽﹑高空作业必须系安全带安全绳，随时接受甲方管理人员及有关部门的检查（如有违反按100元/次罚款）。

7.6

乙方严格按照甲方提供的施工图纸进行施工，不得随意更改设计，如必须进行变更施工时，必须事先报请项目经理批准后方可进行施工。

7.7

乙方在施工中必须充分理解设计意图，掌握图纸设计深度；负责本工种材料的提料及材料进场计划的编制，并且按项目部规定的日期提前呈报，其材料数量偏差不得超过±5%。

7.8

甲方提供施工用二级配电箱，乙方施工所用三级电箱、电缆线、移动电箱、施工机具均自行负责解决，并且确保机具安全性能完好，不得使用带故障的机具进行作业。

7.9

因甲方设计变更所产生的工程量和项目增减，乙方应根据甲方设计变更的内容提出证件工程量清单和分项工程单价报价，并其按甲方所审定的人工费单价标准执行。

7.10

乙方严格执行施工技术规范的各项工艺标准，在施工过程中自检自查施工质量。对隐蔽施工需经监理或项目经理验收后，方可转入下道工序，对施工质量达标，负有施工责任。

7.11

乙方严格按着甲方所规定的各项材料消耗指标﹑质量标准进行施工，严禁偷工减料﹑削减工艺标准。超出甲方所规定的各项材料消耗指标部分，其费用均由乙方承担并从工程款中扣除。

7.12

甲方提供脚手架及吊篮，乙方按规定使用脚手架及吊篮；乙方自行负责脚手板铺设、移动；在甲方允许的情况下，乙方负责脚手架的小量的整改、搭拆。施工过程中，吊篮由乙方负责管理。

7.13按当地政策、总包方的要求须办理的手续、证件、备案等费用由乙方自负。

八﹑工程变更：

8.1

施工中如有工程变更，乙方按甲方所变更的工程量修改施工工期，履行申报﹑审批规定。因变更而影响施工进度，工期适当顺延，因变更而耽误工期﹑乙方自行负责调整施工人员。甲方不承担误工费。

8.2

因乙方自身原因导致的工程变更和返工，甲方视情节予以追加材料损失费用，乙方无权要求追加劳务报酬。

8.3

施工中乙方不得对原设计进行变更。因乙方擅自变更设计要求发生的费用和由此导致甲方的直接经济损失的，由乙方承担一切经济费用，延误的工期不予顺延。

十﹑施工现场卫生清理：

10.1乙方应对施工现场及周边环境保持清洁，施工及生活垃圾当日清理完毕，各班组负责本工种施工范围的垃圾清理工作，完工清场费用乙方自理，如垃圾清理不到位，由甲方派人清理，其费用由该区域施工队负责清理，费用从人工费中扣除。

10.2如甲方项目部安排专人负责清理现场垃圾清洁保洁工作，所产生的费用均由乙方各施工班组均摊负责。

十一﹑责任事故：

施工现场采取严格的安全及防火防护措施，因乙方的原因造成的安全事故，应由乙方自行承担经济赔偿和法律责任，乙方必须购买意外保险。

十二﹑材料管理：

12.1乙方应根据工程进度要求提前提供材料计划单及对外委托加工材料计划，上报项目部归纳﹑整理﹑审核后提交公司经营部，并由经营部提交材料部。如未按时提供材料该计划，因此所造成的工期延误由乙方负责。

12.2

材料进入现场，乙方配合甲方进行材料验收，乙方负责装卸﹑搬运。材料堆放必须按项目部要求整齐摆放。

12.3施工中要按设计要求材料下尺准确，使用合理，注意节约，综合利用；决不允许公料私用，如发现按所适用的材料价款一倍进行经济处罚。

十三﹑质量及要求：乙方应按甲方提供的施工图﹑施工组织设计和建设单位的具体要求保质保量进行施工。确保验收合格。

13.1施工过程中，由于乙方的施工原因造成的质量问题，或没有按设计要求施工，造成返工的，由此产生的一切经济损失由乙方负责。

13.2如因乙方的原因不能按期完工，则每延期一日，按总工程款的5%扣工程款。

13.3乙方在施工过程中，要严格管理﹑文明施工﹑注意防火，保证施工整洁，满足用户使用要求。同时做好成品保护工作，如有损失由乙方承担。

13.4乙方自觉遵守施工现场各项管理规定。乙方违反甲方或建设单位有关管理规定或不服从管理，将根据情节轻重进行罚款和清除出场的处罚。

13.5乙方必须设置材料协调员﹑安全员，自己负责“五证”办理，并应由国家和政府要求的有关证件。

十四﹑保修：装饰保修期为二年，防水保修期为二年：

14.1保修期内由于乙方施工质量原因造成施工维修，发生的维修费用由乙方承担。

14.2

如因非责任内引起的维修任务一方必须及时到场配合施工，产生维修费用填写工程量清单经报价维修经理审核签字，上报工程部批准，费用纳入本工程乙方

人工费总价款。

14.3

保修期内，责任乙方在得到甲方维修通知后24小时应做出响应，3日内必须进场维修。如乙方在一周内在本维修项目未能做出积极响应，甲方有权委派其他施工人员进行维修，维修费用由乙方负担。如乙方连续三次不接受甲方维修任务，甲方视为乙方放弃维修权利，甲方重新指派施工人员负责乙方本项目所有维修工程，扣除其全部质保金。

十五﹑争议解决：

如本合同在执行过程中发生争议，双方协商解决。如协商无结果，则双方同意由当地仲裁委员会仲裁解决。

十六、合同生效与终止：

本合同从签订之日起生效。竣工决算完成，两年保质期满以后，合同终止,未尽事宜，双方另行协商。合同附件及双方有关的书面协议或文件视为本合同组成部分，具有同等法律效力

附

件：

1、安全生产协议书；

2、治安、消防、交通安全协议书；

3、施工管理规定及处罚条例；

十七﹑附加条款：

17.1工程验收达不到质量标准的部分，甲方有权要求乙方返工，返工的费用由乙方承担，直到符合质量标准，同时检查和返工不能影响其它专业和下道工序的正常施工，如影响了正常施工，乙方应对发生的费用和工期延误造成的损失负责。

17.2

现场卫生清理：各工种在其工程项目施工中所产生的工程垃圾自行清扫外运，生活区公共垃圾如责任不清，甲方指定人员清运时所产生的清运费由各施工单位均摊。

17.3

如质量、进度不满足要求经过一次整改还是不行的立即清除，中途清场者按已完合格工程量80%结算。

17.4乙方要加强自身管理，不准打架，偷窃。违反重罚。打架一次罚款2000元。偷窃的按所偷实物价值十倍罚款。

此协议一式四份，甲方三份，乙方一份。

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司

身份证复印件正面张贴

甲方代表：

乙方代表：

日期：

****年**月**日

日期：

****年**月**日

附件1

安全生产协议书

发包方（甲方）：

浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司

承包方（乙方）：

为了强化施工现场安全管理，保护工人的人身安全，健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和建委关于建筑工程的有关规定，双方就

工程施工安全生产达成如下协议：

一、双方责任：

1、施工队在安全生产和文明施工中必须严格执行国家及行业有关操作规程和甲方的一切安全生产管理制度，服从甲方的安全生产管理，执法人员提出的隐患通知单、技术部门的安全措施交底。

2、施工队必须认真贯彻执行市政府关于外地进京务工管理办法和公司的劳务用工制度，坚持先办合法手续后用工的原则，严禁私招乱雇及使用童工、残疾人员。

施工人员进场前，必须先将现场负责人、施工人数、专职或兼职安全员、特种作业人员的证件复印件报予甲方备案，经核实无误后方可进场。特种作业人员必须正确使用各种劳动保护品（安全带、绝缘鞋、绝缘手套、护目镜），违者视同无证操作。

3、施工队进场前，必须按照《安全生产教育管理办法》对进场人员进行安全生产、文明施工现场教育，要求教育面达到100%，并将考核成绩报送甲方。

各分包队伍应根据该队的施工人数合理配备安全员。安全员要全脱产，人员要固定，并于每日在项目部报到，统一管理，佩带袖标上岗巡查。

4、各分包队伍必须严格执行各项施工方案以及安全技术交底，并在每日上班前针对当天任务，结合安全技术交底内容以及作业环境、设施设备状况以及本队人员素质、安全意识、自我保护意识，有针对性的进行班前安全讲话，并跟踪落实，做好记录。

5、对在施工过程的安全隐患，甲方有权发隐患通知书，并限期改正，对情节严重又不按期整改的，甲方有权停止施工队作业，由此产生的一切后果由施工队负责。

6、施工队自行搭设的固定式脚手架、移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去做，并组织有关部门验收后方可使用。

7、由甲方提供给施工队使用的施工用电、脚手架及防护设施，须经双方验收，办理交接手续后方可使用。现场机、电、架子以及各类防护设施设备严禁随意拆改，确实需要改动时，经项目部及相关人员同意，交由专业人员实施完成，并采取相应的防范措施。施工完毕后，应将拆除的安全防护及时恢复。施工中除设明显标志外，还应派专人看守，完工后或下班时应及时封闭好。

二、施工人员职责：

1、现场施工人员应严格执行安全操作规程，遵守劳动纪律，服从各级领导和安全检查人员的指挥，不得违章指挥、违章作业和反劳动纪律。

施工人员进入施工现场必须按要求正确佩带好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和甲方同意，禁止私自拆该现场的安全防护、机械防护和临时电防护设施。

2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾从窗口或临边往外抛，防止物体打击伤人。

施工现场所有机电设施和机械设备均由甲方统一管理，经甲方同意，各分包队伍必须严格按照操作规程操作。施工用电不得乱接乱拉，需要接电时，必须由专职电工进行操作。各类手持电动工具必须装有漏电保护装置，并设有专人看管。

3、文明施工做到活完脚下清，各类材料、设备放置要安全合理，并在指定地点分类码放，严禁超高。材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害。

三、事故处理：

1、由于施工队作业人员违章指挥、违章作业或设备不完善造成的伤残事故，乙方参按国家现行规定负责处理，并负责伤、残、亡个人及家属的全部经济补偿和善后处理，对甲方的一切损失负责赔偿。

2、由于甲方或甲方以外的责任造成分包作业人员伤、残、亡事故的，在执行事故处理规定的同时，并参照国家现行政策，有责任方一次性给予施工队经济补偿，其善后事由施工队自行处理。

以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责,乙方同时要遵守和执行甲方的各项安全管理条例和规定。

甲

方：（盖章）

乙

方：（盖章）

甲方代表：（签字）

乙方代表：（签字）

日

期：

****年**月**日

日

期：

****年**月**日

附件2

治安、消防、交通安全协议书

发包方（甲方）：

浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司

承包方（乙方）：

为强化治安、消防、交通安全管理，增强施工人员的治安、消防、交通安全意识，确保施工生产的顺利进行，针对本工程项目，甲方特与乙方签订本协议，甲方双方应共同遵守。

双方责任：

一、甲方责任

1、甲方要负责对入场的乙方单位人员进行消防、治安等方面的教育。

2、甲方要按有关规定审批用火证。

3、甲方要负责检查现场的治安、防火工作，对严重违章按有关规定进行处罚。

二、乙方责任

1、进场后要向部门递交花名册，并要积极组织本队人员参加入场教育。

2、乙方要配备专兼职治安、消防、交通安全管理人员，并按施工人数的20%建立义务消防队，成立治保委员会和交通安全领导小组，做到人员、组织、任务层层落实，并将人员组织名单报甲方备案。

3、施工现场需用明火，要事先持有效上岗证，办好用火审批手续，清理作业面，清除易燃物，如不能清除时，应采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，指定看火人，携带灭火器具，在施工楼内或高空作业还应准备接火盘，堵住作业面下的孔洞，用火后须清除余火，确认不再复燃方可防开现场。

4、组建的义务消防队和使用的特殊作业人员，应熟悉消防设施，会使用各种消防器材和选用相应器材对初起火灾进行及时扑救，同时向有关人员进行汇报。

所使用施工工人必须遵守用工管理规定，身份证、暂住证、就业证齐全有效。

自进场之日必须从公司和总包方的治安、消防、匀通安全管理制度，组织定期或不定期的治安、消防、交通安全检查，发现隐患定人、定时、定措施加以解决，并做好检查记录。

5、应经常对施工人员进行治安、消防、交通安全教育，同时应积极参加甲方组织的治安、消防、交通安全方面的活动。

6、应严格控制人员外出，确须外出应实行请销假制度，遵守交通法规，做到严守信号，各行其道，不穿插、不猛拐、不抢行、不翻越护拦等，上下班乘班车时，要按顺序上下车，爱护公共设施。

7、应按施工现场平面图和有关规定，安装机械，堆放材料，易燃、易爆物品要分类、分库存放，制定措施，设专人负责，并注意保持防道路畅通，不压埋圈占消防器材。

8、不得随地便溺、严禁在建筑物上乱写乱画、不得损坏各种材料及安装的设备。

现场生活区严禁私自存放易燃易爆物品和使用禁用电器设备。乙方生产生活用电必须由专业人员负责安装，并符合防火要求，严禁有长明灯和卧床吸烟现象，禁止使用电炉、烧热器、电褥子、电饭锅、碘钨灯等取暖、照明、做饭、烧水，宿舍区保持卫生清洁，不准堆放易燃物；冬施取暖期间，遵守甲方和总包方下发的种种管理条例。

9、各种材料工具，库房自行管理，库房内必须配备灭火器，如保管不当发生丢失或火灾事故由乙方自负。凡偷窃、变相偷窃工地、仓库建筑材料、成品、设备另件、工具器械和私人财物的，除追回偷窃物品外，按所偷物品的价值处理一至五倍的罚款，对触犯刑律的要追究刑事责任。

10、在现场及生活区不准寻畔、打架斗殴、酗酒闹事、严禁赌博和传阅淫秽录相、画册、画片等淫秽物品，违反者根据情节给予批评教育直到罚款或追究刑事责任。

11、凡违反治安、消防、交通安全管理的单位和个人，按有关规定处罚，乙方应接受处罚，如因乙方人员引起的治安、火灾及交通安全事故，乙方全部负责。

以上协议，望甲乙双方共同遵照执行，如有违反或拒不执行的，除按有关规定进行处罚外，造成重大损失及人员伤亡等一切后果由责任方自行负责。

甲

方：（盖章）

乙

方：（盖章）

甲方代表：（签字）

乙方代表：（签字）

日

期：

****年**月**日

日

期：

****年**月**日

附件3

施工管理处罚条例

发包方（甲方）：

浙江柯勒节能门窗幕墙有限公司

承包方（乙方）：

为保障工程施工质量和安全，树立良好的公司形象，提高施工队伍管理水平和增加责任感，节约材料，针对本工程，特制定本施工管理处罚条例：

一、质量方面

1、进场后，施工队未按项目部要求做样板就开始大面积施工，处罚500元；

2、施工队管理人员（施工队长、安全员、质检员、技术员）必须参加每日例会。不请假缺席者每人次罚款15元，超过六次必须撤换。

3、施工队应加强管理，有效防止质量通病，在验收中发现质量通病，每发现五个部位罚款50元，以下是常见质量通病举例：

3.1后补埋板偏位超出规范要求或与结构面贴合不紧密；

3.2胀栓紧固、外露长度、化学锚栓植入深度等不符合验收要求；

3.3焊缝未熔透、焊缝饱满度和焊脚尺寸不合规范要求，清渣不干净、防腐不彻底；

3.4龙骨标高、垂直偏差超出规范要求；铝型材无保护膜；

3.5石材开槽过大、注胶不满、人为磕边掉角、少用挂件、螺栓不紧；

3.6两种不同材料间不加绝缘垫片；面材缝泡沫棒打结、深浅不一、规格不匹配；

3.7打胶前面材缝不清理清洁、干挂胶处不处理、铝板缝不上底漆；

3.8胶缝不平滑、毛边；

3.9开启扇阻滞、反弹、开闭不严，执手开启不灵活。

工序不报验或报验未通过就私自进行下一道工序施工，对施工队相关人员罚款200元/人。

不认真看图和进行工序交接，由施工队自身原因造成每一检验批返工面积在20平方米以上的，除罚款5000元外，浪费的材料以原价两倍扣除。

施工队技术员或施工队长不对施工班组和工人进行书面交底，每检查发现一次罚款100元；

二、安全、用电方面

1、所有进入施工现场的劳务人员，由施工队长在5天内把身份证、务工证、暂住证、特殊工种（电工、焊工、架子工、测量工）操作证、厨师健康证等复印件交到项目部，逾期一天每人罚款20元；

2、对有以下情形者，每人每次罚款50-100元；个人一周内超过3次，则清退出场；一周内超过6人次，则主管安全员处罚100元，额外对施工队处罚500元，另外造成安全隐患的事件从重罚。

2.1在施工区域，不戴安全帽或不系好帽带；（每人每次罚款50元）

2.2在高空施工区域，不系安全带或安全带系挂不正确；（每人每次罚款50元）

2.3赤裸半身或穿拖鞋、高跟鞋、硬底鞋上班；（每人每次罚款50元）

2.4酒后上班；（每人每次罚款50元）

2.5现场抽烟；（每人每次罚款50元）

2.6专职看火人员擅离工作岗位或施焊区域易燃易爆物品清理不干净；

（每次罚款100元）

2.7工地仓库或伙房私自违章用电（热得快、电炉等）（每次罚款100元）

2.8外架上追逐打闹；（每人罚款100元）

2.9电焊不使用接火斗或不正确使用；（每人每次罚款50元）

2.10一闸两用或多用；（每次罚款100元）

2.11私自更改脚手架拉接点；（每处罚款500元）

2.12小型工具（螺丝刀、扳手、角尺、手电钻等）和小材料（螺栓、挂件、垫片、钢材头等）不使用物料桶，直接放在架子或龙骨上；（每次罚款50元）

2.13随手从楼层或外架子上往下扔东西；（每次罚款100元）

2.14氧气乙炔瓶间距小于5米或离施工点距离小于10米，乙炔瓶倒地使用；氧气乙炔瓶没有防震垫；（每次罚款500元）

3、电焊机一次线长度大于3米，绝缘套管防护；二次线长度超过30米，双线不到位，劈裂、烧焦、炭化现象，接头超过3个，电线裸露，焊机有空载降压开关和防护罩；设备外壳做保护接零；焊机二次线严禁使用结构中的钢筋或外架接地；电焊工操作时应穿戴绝缘防护用品；如不符合安全要求，责令限时停工整改，直到符合规定，当事人罚款200元并停工学习两天。

4、使用金属外壳的I类手持电动工具，必须加装漏电保护器，其参数为30mA*0.1s，外壳做保护接零；其自带的软电缆线不允许随意拆除或延长，插头不得随便拆除更改，作业人员应穿戴绝缘防护用品，达不到要求，当事人停工学习一天，罚款100元。

5、各种用电设备都应作到“一机、一闸、一漏、一箱”，符合三级配电两级保护要求，开关箱内必须有有效的漏电保护器，且参数匹配（漏电动作电流100~200mA）；电箱内须装隔离开关，配电有标记，有门、有锁、有防雨措施；施工队达不到此配置，停工整改，罚款1000元；

6、仓库、厨房、宿舍及手持照明工具都必须使用36伏以下安全电压，灯具离地面距离不能小于2.5米；严禁私拉乱扯和在水中拖曳电线，电线应使用绝缘良好的五芯线；如有特殊情况使用220伏电压，必须报项目部及总包方项目经理部，并获得批准；违反规定，处罚500元，限时整改；

7、吊篮施工：

7.1吊篮厂家提供的产品，应有产品合格证及安装、使用、维护说明书，必须提供安装施工方案及设计计算书，并有上级审批，否则不允许交付使用；

7.2吊篮安装完毕，必须做空载安全运行和2倍均布静止荷载试实验，并做试验记录，吊篮必须有专业人员持证维护；违反此规定，不予验收，当事人罚款100元；

7.3吊篮平台可采用焊接或螺栓连接，严禁使用钢管扣件组装；吊篮必须安装安全锁、与提升钢丝绳相同型号的保险绳、行程限位器、制动器，吊篮临边防护高度不低于1.2米、外侧用钢板网封闭及其它相关保险措施。不能满足安全要求，停用整改，罚款1000元，并赔偿相关停工费用。

施工队违章操作，造成安全事故，费用自行负担，罚款5000元。

三、文明施工方面

1、以下情形违反一次罚款50元，超过三次清退出场；

1.1不准随地大小便；

1.2特殊工种不持证上岗；

1.3不穿公司统一工作服、不戴统一颜色的安全帽或帽子上没有公司字样不挂胸牌；

1.4厨师不穿工作服、不戴工作帽；

1.5下班后场地不清，有垃圾、料头、工具等

1.6库房不整洁，小材料机具放置混乱（库管）；

2、各种材料的码放要求详见《现场材料管理制度》，不符合要求，处罚相关施工队300元，并限期整改；

3、材料使用要轻拿轻放，小心磕碰划伤，人为原因造成损坏的，按原价双倍赔偿并处以30元罚款。

4、有甲方、监理、总包方管理人员询问时，要停止作业，礼貌、客气、专注的回答相关问题，如不懂不要瞎编乱造，不得蛮横无理或不理不睬，如造成不良影响，当事人清退。

四、治安、消防、环境卫生方面

1、施工队要加强管理，不允许窝藏使用有违法犯罪的嫌疑人，一经查

实，当事人送到当地公安机关，对施工队处罚2000元；

2、施工现场严禁打架斗殴、聚众赌博、酗酒滋事、骚扰调戏妇女，发现以上情况，视情节严重情况对参与人处以1000~2000元罚款，施工队处以1000~3000元罚款，造成严重后果，由公安机关追究其刑事责任；

3、施工人员不准嫖娼、聚众偷看黄色碟片，违者罚款1000~5000元；

4、施工队中偷盗私卖工地材料或偷窃他人财物，一经发现，罚款2000~5000元，并按原价双倍赔偿损失，当事人退回原籍；如数额超过10000元，移交派出所处理；如聚众集体偷盗，则清除该施工队伍，人工费不予结算，已造成损失的（10000元以上）则由司法机关处理；

5、施工队要遵守《中华人民共和国消防条例》，配备专职消防管理人员和专用消防器材，没有达到消防要求的立即整改，罚款800元；

6、不准私自动用和破坏现场的专用消防设备，违者罚款

罚款100元，并修复；

7、现场明火作业，必须取得动火证，并在动火区域清除易燃易爆物品；每个工作面至少设一个人，不设专职看火人员处罚500元并立即整改；

现场临时通道、消防通道严禁存放任何材料、堆放垃圾，违反要求每次罚款300元，并立即清除；

8、现场工作面当天产生的废弃物或垃圾当天必须收集清运到指定地点，不及时清理每次处罚300元；

9、在施工现场生活，产生的生活垃圾要在指定区域集中倾倒，并及时清运，违反规定乱倒乱扔每次处罚300元；

10、宿舍内每天叠放整齐；牙具饭盒统一放置；厨房整洁卫生，厨具干净，定时灭蝇、灭鼠、扫除蛛网，清洗干净的蔬菜和做好的食品要由遮盖。达不到卫生要求，每次罚款100元。

甲

方：（盖章）

乙

方：（盖章）

甲方代表：（签字）

乙方代表：（签字）

日

期：

****年**月**日

日

期：

****年**月**日

第三篇：劳务分包协议

截洪沟浆砌石工程分包协议

甲方：

今有甲方将截洪沟浆砌石工程承包给乙方,双方经协商达成协议如下：

一、质量要求：乙方必须服从甲方,建设单位及监理部门提出的工程质量要求,如有不合格,乙方无条件返工,所造成的损失由乙方自行负责。

二、安全要求：乙方必须遵守现行规定的施工安全管理条例,由乙方自身原因造成的安全问题及事故将由乙方自行负责,与甲方无关。

三、工期要求：乙方必须按照甲方的工期要求按时完成图纸要求的工作内容,工期从5月5日到6月20日,如只属于甲方原因或天气原因工期顺延,属乙方自身管理原因造成工期延误的,损失将由乙方负责,工期每延误一天将扣罚1000元。

四、施工要求：乙方负责提供现场所有所用的施工机具、所有所用材料及劳务,乙方必须保证砂、石、水泥及施工所用的材料质量要求,如因原材料供应不足及质量不合格造成乙方停工,所发生的停工费用由乙方负责。

五、协议价格：按元/立方米计算,以竣工结束实测延长米为准.每延长米工作内容包括:土方整形、浆砌石、沟逢、压顶、回填土，现场清理等工作内容。

六、付款方式：乙方每完成400延长米甲方验收合格后，按完成工程量的80%付款,最后一段乙方完成经甲方验收合格后一并支付所有剩余款项。

以上协议如有异议或发生纠纷,双方协商解决,此协议一式两份,双方签字生效。

甲方：

乙方：

年月日

第四篇：劳务分包协议

劳务或专业分包协议

使用劳务单位（简称甲方）

提供劳务单位________________（简称乙方）

依照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》和《中华人民共

和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本分包工程事项协商一致，订立本协议，作为原“分包合同”的补充。具有与原“分包合同”同等的法律效力！

一、分包工程详细工作内容

工程名称：

承包方式：机械设备、周转材料及人工承包

分包范围：图纸设计范围内的土建工程、招标范围内及建设单位增加、变更的工程，等等。

工作内容：

1、模板工程包括：木模板制作、安装、拆除、整理堆放及现场内外装卸。

钢模板的安装、拆除、整理堆放及现场内外装卸、清理模板粘结物及模内杂物、刷隔离剂、对拉螺栓安装拆除、模板支撑架及支模板必须的操作架等一切模板工程所需和不可预见的施工材料及用具。

2、浇筑混凝土工程包括：混凝土水平或垂直运输、捣固、测温、养护；商

品混凝土泵管的装卸、安装加固、拆除；泵管支架的搭拆等一切所需和不可预见的施工工序；泵管运输到指定地点堆码整齐。

3、钢筋工程包括：钢筋制作、绑扎、安装、现场内的装卸、二次搬运、分

类堆码、选筋、水平或垂直运输、安装（钢筋接头套管连接）、清理和绑筋所需脚手架等不可预见工程所需的施工材料及用具，钢筋安装的施工工序及多余钢筋的回收、整理堆放

4、砌体工程包括：施工中所需的脚手架搭拆、调运砂浆、铺砂浆、运砖、窗台虎头砖、腰线、门窗套、安放木砖、砌体加筋、铁件、砌筑材料的卸车。落地灰随时清理回收并二次使用及可利用的半截砖，垃圾的装卸送到指定地点。

5、脚手架工程包括：

（1）外脚手架：平土、挖坑、安底座、打缆风桩、场内外材料运输、绑扫

地杆、剪刀撑。搭拆脚手架、上料平台、挡脚板、护身栏杆、上下翻板子和拆除后的材料堆放整理，脚手架所需和不可预见的施工材料及用具。

里脚手架：平土、挖坑、安底座、选料、材料的内外运输、搭拆架子、绑扫

地杆、脚手板、拆除后的材料堆放整理。

（2）满堂脚手架：平土、挖坑、安底座、选料、材料的内外运输、搭拆架

子、脚手板、铺拆脚手板。

（3）悬空脚手架、挑脚手架、防护架：选料、、绑拆架子、护身栏杆、铺拆

板子、安全挡板、挂卸安全网、材料场内运输。

（4）依附斜道：平土、挖坑、安底座、选料、搭架子、斜道、平台、挡脚

板、栏杆、钉防滑条、材料场内运输、拆除。

（5）安全网：支撑、挂网、翻网绳、阴阳角挂绳、拆除。

6、楼地面工程包括：

（1）整体地面、楼面、屋面找坡、找平、天沟、雨棚、室外散水、台阶、室外明沟或暗沟工程：清理基层、调运砂浆、刷素水泥浆、抹面、压光、养护。

7、装饰工程包括：

（1）内外墙、柱面抹灰：清理、修补、湿润基层表面、堵墙眼、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、刷浆、洒水湿润、罩面压光（包括门窗洞口侧壁及

护脚线抹灰）。落地灰随时清理回收二次使用。

8、未尽分项工程：阿勒泰地区体育馆建设项目包含其它土建工程，（二次结构、临时生活办公设施、工地围墙、场地硬化、防腐等等）。

二、质量管理

1、乙方施工的分部分项工程完工后，必须和甲方共同检查工程质量。如发

现乙方在砌筑、钢筋、模板、脚手架及混凝土浇筑等工作不符合质量验收标准，甲方追究乙方违约责任人民币元；视为乙方违约，并承担所发生的返工费

用。

2、返工费用的计算。因乙方原因所发生的返工费用一律自负（包括机械、材料、人工费），并承担甲方损失以实计发生费用赔偿。因甲方原因所发生的返

工费用，按照乙方实际返工的工程量和合同约定的单价计算返工劳务费用，工期

予以顺延。

3、因乙方质量原因导致的业主、监理等罚款无论乙方是否接受，必须全部

由乙方承担，甲方在结算时予以扣除。

三、工期管理

1、施工工期：开工时期2012年月日，竣工日期：2013年月日。

2、乙方进场后，必须保证足够的劳动力，严格执行甲方下达的各项施工进

度计划，满足甲方正常的施工进度要求。因乙方原因造成计划没有完成，每拖延

一天追究违约责任人民币元；如果工期提前，每提前一天奖励人民币元。

3、在施工过程中，无论乙方自身何种原因出现三次没有达到甲方制定的工

期目标时，视为乙方严重违约，甲方有权单方解除合同，将乙方清理出施工现场，并追究因此给甲方造成的损失。

四、文明施工管理

1、乙方按照国家有关规定进行文明施工，进入现场施工必须统一着装，不

浪费甲方材料，做到工完料尽场地清，所用材料分类码放整齐。

2、经检查施工现场达不到文明现场要求的，责令限期整改，并按每次给甲方赔偿。限期整改所发生的一切清理人工费用由乙方自行承担。

3、施工现场不准挑衅滋事，打架斗殴和酗酒闹事，乙方发生一次无论对错

均追究违约责任人民币元，所发生的各项费用由乙方负担。

五、职业健康和安全管理

乙方应加强职业危害管理，建立职业病防治台帐，对接触有毒有害作业人员

进行定期体检和健康监护，因乙方管理不善，导致的经济赔偿责任和损失由乙方

自行承担。乙方必须积极组织作业人员参加项目的安全教育培训，办理平安卡。

六、材料管理

1、乙方所用的材料必须办理出库手续，甲方不收取任何手续费用。但遇到

以下情况乙方必须承相关费用和赔偿损失：

（1）、乙方在绑扎钢筋施工时，擅自以大代小或随意改筋搭配，乙方必须以钢筋价两倍的价格赔付加工费。

（2）、经查乙方人员将现场成品钢筋型号混乱的，乙方支付钢筋价2倍的赔偿额并支付加工费。

（3）、乙方派专人领取钢筋，领料时核实钢筋规格和数量后签字验收。办理领料手续后出现数量等有误的甲方概不负责。钢筋制作损耗率控制在定额耗量以内限额领用，超耗材料的费用由乙方承担（材料价格按市场价加相关费用计算）。

（4）乙方所用的材料根据甲方的要求实行限额领料卡制度，超出预算用料的材料，材料费用由乙方承担。如果个别预算定额消耗量不符合实际，由乙方向甲方提出申请，由甲、乙双方协商根据实际测定消耗量。

2、注意成品保护，在施工过程中如乙方对成品造成损坏按原价10倍追究违约责任。生活区要节约用水用电，不允许长明灯、长流水，经检查如有违约按每次500元承担违约赔偿责任。

3、施工落地灰随时清理回收，二次使用，如不及时清理及使用，每发现一次罚款200元，甲方派人清理，发生的一切费用由乙方承担。

4、乙方在需要某种材料之前，须提前五天以书面形式上报甲方准备材料的种类和数量，以免因缺材料造成工期延误。

5、电 材料按预算分析量对乙方实行限额配料，乙方应按设计要求合理用料，不得浪费。以工程预算定额为准，以领料记录为依据如果乙方超额使用材料造成浪费，甲方将对超额部分从乙方支付款中扣除。

6、甲方进场的材料乙方有责任对其进行妥善保管和合理使用。

七、劳务用工和实名制管理要求

1、乙方招用的施工作业人员应符合《劳动法》和建筑行业施工要求，工人年龄应在18-55周岁，身体健康无残疾、无精神病和潜藏的影响工作安全的疾病，具备一定文化程度和施工从业经历，具有有效的居民身份证，技术工种持有职业资格证书、特殊工种持有特种作业操作证。不得招用童工、未成年人和残疾人。

2、乙方必须严格按照《劳动合同法》规定与全部工人签订书面劳动合同；按照《自治区建筑业农民工参加工伤保险实施细则》规定为全部工人参加工伤保险；积极认真组织招用人员参加特种作业、职业技能等岗前培训，确保工人素质满足施工生产。

3、乙方应积极配合项目做好实名制管理的各项准备工作，及时提交相关证件、资料，教育管理好本企业人员认真遵守实名制管理要求；配合做好人员考勤管理工作，乙方授权的现场负责人必须每日和项目劳务管理人员进行出工人数统计，双方核对后签字确认；项目每月20日对当月考勤情况进行统计汇总，乙方现场负责人签字确认后在项目部进行备案，以此作为乙方每月出工人数、结算和支付劳务工工资的参考依据。

4、每月支付劳务费时，乙方必须提交工资支付表，项目劳务管理和财务管理人员共同对出工人数和工资表进行复核，确认无误后再予以支付。

5、乙方应将项目付款及时足额支付到工人工资卡中，经工人签字、按手印确认领取后的工资支付表和银行支付凭据报项目部财务备案，并在项目部公示。

6、乙方如果不予配合或未将劳务费支付到工人工资卡内，项目财务不再支付给乙方，并按乙方提供的工资表直接将劳务费发放到工人工资卡中。

八、零工和税费

1、本合同约定的劳务价格中已包含定额工作范围内的所有零工费用（配合放线、基坑土方清挖等）和劳务税、甲方所属集团公司内部劳务市场管理费、分包企业管理费、安全施工管理措施费、文明现场管理费等完成分包工作内容产生的全部费用，不再另行结算。

2、按规定乙方应承担劳务费总额3.36%的税金（无企业外出经营活动税收管理证明原件的按4.36%计算）和2%的集团公司内部劳务市场管理费，支付分包款时，甲方按付款额逐笔代扣代交，并出具发票和收款收据。属专业分包的，税金由乙方自行缴纳，支付分包款时，必须向甲方项目财务提供发票，甲方只代扣专业分包款总额0.4%的集团公司内部劳务市场管理费。

九、分包结算管理

1、土建部分以建筑面积按元/㎡；

乙方进场后待建设方支付甲方预付款后，甲方支付乙方预付元。每月20日-25日由乙方上报每月已完工程量给甲方项目生产副经理审核结算，根据乙方 当月完成实物量情况及分包合同约定价格进行验收结算，经双方核实签字确认，结算单加盖“中建新疆建工集团第三建设工程有限公司本项目部专用章”后生效，否则视为无效结算。根据建设方所付进度款，支付乙方所完成工作量的80%。

十、其它约定

1、因乙方自身原因导致合同约定工作内容不能按时完成或完善的，甲方有权自行安排其他分包人员进行施工，发生的劳务费用按市场价结算并全部由乙方承担，同时还要承担合同总价10%的违约赔偿责任。

2、分包价格确定后，自工程开工至完工执行同一价格不变，乙方不得因工人工资上涨、劳务费亏损向甲方提出调整价格的要求。

3、乙方分包范围内工作因甲方原因不能正常施工时，甲方要积极协调其他工作，最大限度保证乙方人员的施工作业，乙方必须服从项目的工作安排，劳务价格另行商定。确因业主或不可抗力致使甲方无法履行或部分无法履行本合同，甲方必须在3天内通知乙方据现场实际情况自行安排人员撤场，双方均不承担违约的法律责任。甲方应及时对乙方完成的工作量予以清算和支付。

十一、合同履约保证金：

为确保本合同的顺利履行，乙方必须交纳合同履约保证金元，在已结算的分包款中进行预留。乙方应尽合同义务履行完毕后，经项目部考核未发生违约事项时，履约保证责任解除，甲方项目可按约定付款比例予以支付。但经考核，乙方未能完全履行合同义务，有违约事实时，将按合同约定的违约责任，从保证金中予以扣除。

十二、本合同及补充协议是双方对分包工程所涉及的工作内容、图纸、现场环境、可能产生或不可预见的风险及不可抗力影响等情况，进行认真了解、分析和协商一致后签订的，不存在任何欺骗、欺诈或强迫行为，双方均应按约定履行本合同，否则由毁约方承担因此造成的全部经济和民事法律责任。

十三、未尽事宜执行2012年江苏江都建设集团有限公司《劳务管理办法 》的规定，该办法乙方已全文阅读，知晓内容，认可并同意其规定。

十四、本合同一式四份，签字盖章后生效。

甲方：使用劳务单位（章）乙方：提供劳务单位（章）

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人（签字）（签字）

电话：电话：

协议订立时间年月日

第五篇：劳务分包合同

劳 务 分 包 合 同 倒班宿舍外墙保温工程劳务分包合同

甲方： 乙方：

依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律行政法规、遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则，结合湖北省和公司有关规定和本工程的具体情况，经公司确定，甲方将该工程以劳务分包的形式分包给乙方，经双方协商同意签订本合同，以资共同遵守执行，具体条款如下： 第一条 工程概况1、2、工程名称：特种工业泵制造建设项目（倒班宿舍外墙保温工程）工程地点：襄阳市深圳工业园

第二条 承包范围

倒班宿舍外墙保温工程：

1、3厚聚合物砂浆底面刮糙；

2、9厚1：3专用水泥砂浆打底扫毛；

3、6厚1：2.5水泥砂浆找平层；

4、食堂30厚挤塑聚苯板（导热系数为0.03W/mk，锚栓固定4-6个/m），5、5后专用聚合物抗裂砂浆（压入两层复合耐碱玻纤网布）。第三条 承包单价

承包单价以固定单价：倒班宿舍 元/㎡；结算以实际展开面积扣除门窗面积计算。

第四条 承包内容

（一）工程工作内容：该部分工程内容的劳务人工费、施工工具、小型机械所需低值易耗材料及材料的场内运输、施工人员的安全劳保用品及业主招标范围之内的外墙保温工程量的费用、按图纸施工，凡跟该项目有关的施工任务均包含在总报价之内，不单独计取任何费用，甲方不会对乙方承担任何杂工的。

第五条 承包方式

本工程采用实际工程量单价包干的承包方式，包干单价即包工、包工期、包质量、包安全、包文明施工、并包括所有有关的费用。整个施工过程应严格按照施工图纸和国家验收规范以及经甲方批准的施工组织设计的要求进行实施，做到工完场清。

乙方不得就上述（第二、三、四条工作范围、工作内容、承包方式）各项费用向甲方提出补偿要求。第六条 双方责任

一、甲方工作

1、甲方驻工地的代表：

2、组织验收，对乙方的质量、速度、安全、文明施工进行监督、指导，解决乙方在施工中出现的技术问题，并对乙方进行技术交底；

3、不定期对乙方人员及其工作进行检查；

4、提供施工用水、用电、施工设计图壹份；

5、根据工程进度要求对现有工作面进行区域划分和安排；

二、乙方工作

1、乙方驻工地的代表：

乙方驻工地的代表必须常驻施工现场，及时解决在施工中出现的各种问题；如乙方代表不常驻工地，影响施工生产，甲方将视为工程转包，有权解除合同，并追究乙方违约责任；

2、乙方不得将该工程转包或分包给他人，否则，甲方有权无条件终止本合同并由乙方承担由此造成的全部经济损失；

3、按甲方通知的时间进场；

4、做好施工现场临时设施、建筑物的保护工作；

5、乙方不履行上述各项义务造成工期延误和工程损失，应对甲方的损失给予全额赔偿；

6、乙方自行承担自有施工人员的保险、防温降暑及相关劳保费用；

7、乙方必须建立安全生产保证体系，对进场人员进行遵纪守法、安全生产、消防及内部管理制度等方面的教育工作，乙方人员必须遵守有关安全生产、消防保卫、现场卫生等规章制度，服从甲方有关人员的指导，教育、监督和检查，并及时向甲方提供有关情况和资料，若由于自身安全和管理措施不力而造成的事故，自行承担一切责任与经济损失；

8、遵守业主方项目部制定的所有规章制度与惯例，包括质量、安全、文明施工、材料控制、后勤保卫等管理规定。

9、外墙基层处理用的砂、水泥甲方提供。

10、配合业主方生活区的用电用水管理

11、乙方必须与自有务工人员签订劳动合同并报甲方备案，如因未签订合同而发生劳动纠纷，其责任均由乙方承担。

12、乙方驻工地的代表做好花名册交甲方现场管理人员。第七条 质量要求

1、如因乙方原因未达到业主方所要求的质量目标（以现场监理和质检员评定为准），乙方必须无条件返工，并赔偿由此给甲方造成的损失。

2、为确保本工程质量目标的实现，乙方必须严格按照现行国家有关的技术规范要求组织施工。对甲方提出的质量问题及时整改，无正当理由乙方拒不整改的，甲方有权采取整改措施，调整工作面，直至更换劳务分承包方，责令乙方退场，并由乙方承担因此给甲方造成的经济损失。

3、施工中经检查、检验工程不合格或未达到业主方质量要求，乙方按质量验收规范要求进行返工、返修并承担返工、返修的费用，不顺延工期。

4、乙方应努力控制质量通病，降低允许偏差，当出现大幅度超过允许偏差是必须无条件接受业主方的处罚。第七条 合同工期

具体开工日期和节点工期以项目进度计划为准。如因乙方原因达不到业主的分项节点工期要求，原则上按业主方的标准处以违约金，具体节点工期要求为： 倒班宿舍：2014年11月30日完工，并以2014年11月30日下午组织验收。第八条 安全生产和安全保证

1、甲、乙双方必须认真遵守国家及当地政府部门定制的有关安全生产的法律、法规。

2、业主方指派专职安全员负责指导、监督施工现场的安全生产，乙方必须服从业主方管理人员的指挥。

3、乙方应遵守业主方制定的各项安全规定，凡新进场人员必须首先自行进行安全教育培训和安全交底，接受业主方进行的安全教育培训和安全交底。

4、严禁非施工人员进入施工现场，乙方必须做好自我安全防范措施。凡业主方指出的安全隐患，乙方必须及时整改。

5、乙方在施工中，应严格服从业主方的统一指挥，遵守业主方安全生产管理体系和本项目各阶段安全生产、文明施工设计方案和各项安全生产规章制度，建立安全生产保证体系，如在工作范围内，由于乙方安全意识不到位、违章作业野蛮施工，不严格执行业主方在安全生产方面的有关规定而造成人员伤亡事故，打架斗殴，其责任及费用均有乙方承担。第十条 工程价款支付

乙方在工程进度、质量、安全、文明施工、协调配合等方面达到业主方要求并按本合同要求完成工程量，甲方按此比例付款：中途支付部分生活费，全部工程量完成后支付70％工程款，余款春节前支付完。第十一条 违约责任

（一）乙方如提出单价变更要求的，视为违约，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失。

（二）乙方因劳动数量不足和技术质量不高，无法达到业主方工期、质量、安全及文明施工要求的，甲方有权以任何形式将乙方的施工内容划分给其他施工队伍施工。结算按乙方自行实际完成总工程量的70％进行结算，乙方不得因此进行任何索赔。

（三）乙方因非甲方原因提出停工或怠工的，视为违约，甲方有权终止合同，并由乙方赔偿由此给甲方造成的一切损失，结算按乙方自行实际完成总工作量的80％进行结算。

第十二条 合同生效与终止

本合同自签字盖章之日起生效，完成约定的全部内容并结清工程价款之日告终止。第十三条 合同份数

本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方代表签字： 乙方代表签字： 签订日期： 签订日期：