第一篇:工程结算协议
工程结算协议书
甲方:
乙方:
为了明确甲乙双方关于项,甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,经双方友好协
商一致,达成如下协议:
一、工程概况和工程范围:
1、工程名称: 青龙巷93-98号及白土塘20号拆除重建工程
2、结构形式及层数:
3、工程承包范围:土建、装修、拆除工程。(基础深度不超过
1.2米、二层楼只盖一层预制板,不含室内外贴砖,)
4、承包方式:总承包(包工、包料、包质量、包安全、包文明
施工、包工期)。
5、工程总造价:元计算,总建筑
面积为546.09平方米,实做实结.工程总价约为 256662.00
元.二、工期期限
开工日期: 2009年 5 月 4日(具体开工日期以实际为准)
竣工日期: 2009年 7 月 4 日
日历工期:60个有效日历天
工程的竣工日期以工程正式验收的日期为准。如遇下列情况,经
甲方书面签认后,可顺延工期。
1、下雨及天气恶劣.2、因甲方原因造成停工。
3、发生重大设计变更,工程量大幅度增加超过工程合同总额的5%。
4、政策法规和外部环境的影响,一周内停水、电造成累计8小
时,及其他异常情况导致的延误。
5、人力不可抗拒的自然灾害。
三、质量检验
1、本工程由甲方委托的具有资质的机构对工程质量、工程工
期、现场安全、文明施工进行全面的监督检验。乙方必须绝对服从管理,以施工中提出不符合施工验收规范的问题以及相关法规要求的事项必须立即进行整改,以确保全部工程达到乙方承诺的质量标准。
2、乙方在进行隐蔽工程的验收时,必须提前24小时通知甲方
现场代表,经过验收合格后进行下一步工序的施工。
四、质量标准
由业主验收,按国家现行条例和规定执行质量监督。
五、安全及文明施工
1、乙方应遵循工程建设安全、文明施工的有关规定,建立安全
文明生产管理体系,严格按安全文明标准组织施工。健全安全防护措施,保持生产井然有序,并能随时接受有关部门安全文明的监督检查。
2、乙方应杜绝各种安全事故,在施工中若发生安全事故,甲方
应积极配合乙方处理一切事务。
六、工程款(进度款)支付
乙方工人进场施工甲方支付总价的5%作为工程备料款,平时按
工程进度付款,主体封顶付总价的60%,工程完工付至总价的100%。
七、违约责任
1、如甲方不按时支付工程款或不履行合同约定的其它义务等
情况,导致施工无法进行或拖延工期,所造成的一切损失由甲方负责,并向乙方支付相应的违约金,工期顺延。
2、如因乙方原因造成的质量、安全事故,导致工程不能按时完
工,所造成的一切损失由乙方负责,并向甲方支付相应的违约金。
八、其他未尽事宜,双方另行协商签订补充协议。
九、本协议一式肆份,甲、乙双方各执二份,双方签字盖章后生效,具有法律效力。
甲方:乙方:
年月日年月日
第二篇:工程结算协议
结 算 协 议
甲方:
乙方:
双方于年月日签订的施工合同范围内及后续变更工程内容现已施工完成。关于结算事宜,双方经协商达成如下一致意见:
一.双方认可,甲方应付乙方的工程款总额为元。
二.甲方房屋折抵价款为元。
三、乙方应当给甲方元,其中包含质保金元,质保金应当于质保期满后,即年 月 日,由甲方支付给乙方。
四.本协议签订后,甲乙双方因履行合同的所有结算事宜已经处理完毕,所有权利义务已作最终处分,不再有其它争议。
五.乙方对的授权自本协议签订之日终止,其行为不代表乙方,其与甲方的任何争议与乙方没有任何关系。甲方对此无异议。
六.履行本协议产生的所有权利义务未经另一方书面同意不得转移。
七.原合同约定与本协议不一致之处,以本协议为准。
八.本协议一式四份,双方各两份,效力相同。
甲方法定代表人:乙方法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年月日
第三篇:工程结算协议
天下熙熙,皆为利来;天下攘攘,皆为利往。三位为利而来的合伙人好聚却未能好散。
2013年初,王军一纸诉状将葛洲坝及通联公司告上葛洲坝法院,要求法院判定自己以通联公司名义与葛洲坝第七分部签订的协议无效,获得法院支持。
王军表示,其于2008年与李春光商量一起合伙承接工程项目,李春光承诺出面借用通联公司出具的营业执照、授权委托书(后证明为虚假)及一系列材料交给王军,在王军与葛洲坝签订了关于汉宜高铁项目的劳务分包合同后,由于前期需要一定的资金投入,李春光担忧亏损,不愿出资,继而干脆提出退伙,后期一直由王军履行合同。2010年,李春光得知工程进展情况良好,却又先后两次以通联公司的名义要求与葛洲坝结算工程款项。此时葛洲坝发现通联公司出具的附件印章与之前王军提供的授权委托书及签订合同的印章均不一致,遂暂停了对王军的工程款结算。
葛洲坝法院在判决书中表示,“经了解,上述公章均系李春光私自刻印,并非通联公司的真实印章。”
王军认为合同订立时其持有的授权委托书及签订合同时使用的通联公司公章均系假章,葛洲坝和通联公司不存在真实的劳务合同关系;以王军名义订立的合同一直在王军与葛洲坝间履行,通联公司从未派人参与项目的施工管理,王军一直在与葛洲坝实际结算,因此,2009年5月27日,与葛洲坝签订合同的乙方是王军,与通联公司毫无关系,由于通联公司的百般阻挠,项目工程款不能按时结算,鉴于此,王军请求法院判定,确认2009年5月27日葛洲坝与王军订立的《涵洞施工劳务协议书》的合同无效。后葛洲坝法院于2013年4月7日判定上述《涵洞施工劳务协议书》无效。
王军所说的通联公司百般阻挠,主要是指通联公司对委托人的变更。2010年3月1日,通联公司向葛洲坝汉宜高铁项目部提交了项目经理变更申请书,通联公
司表示,“鉴于我公司实际情况,现将原项目委托人王军变更为许波,即日起,我公司在你处一切活动委托许波办理,原委托书作废。”
第四篇:关于结算协议
合同编号:
关于XXXX开闭所及电缆工程
结算委托服务协议
委托方:(以下简称“甲方”)
受托方:(以下简称“乙方”)甲、乙双方本着互惠互利、协调与合作、诚信友好的原则,共同遵守中华人民共和国《合同法》及相关法律法规,并明确双方的权利和义务,经双方自愿协商就XXXXX开闭所及电缆工程委托乙方协助甲方与XXXXX公司进行结算协调事务事宜,达成以下条件及承诺并签订本协议 :
一、委托乙方协调内容:
甲方2012年04月18日与XXXXXXX公司签订了《电力建设工程施工合同》
【合同编号:吴XXXX号查勘编号:变XXXX 】,合同主要内容:XX项目开闭所及电缆工程(以下简称“本工程”)施工,合同价为:XXXX整(¥XXXX元)。工程施工完成,甲方负责与XXXX公司进行工程结算,由乙方负责协调最终甲方与XXXXX公司均认可的结算费用。
二、甲方义务与责任
1、甲方积极配合乙方对本工程结算工作的跟进协调服务工作。
2、本着乙方对XXXX项目开闭所及电缆工程结算提供协调服务工作的信任及信心,负责提供甲方真实的结算资料及结算数据,作为乙方与XXXXX公司进行本工程结算协调,确定最终结算费用的依据。
三、乙方义务与责任
1、本着对XXXX开闭所及电缆工程结算工作充分了解及相关人脉关系的把握,为甲方提供真实的信息,协助甲方完成XXXX项目开闭所及电缆工程的结算工作。
合景泰富地产
2、确保XXXX项目开闭所及电缆工程结算造价的真实性,并协助甲方最终确认双方签字认可的工程结算费用。
四、协调费用支付
1、本工程结算完成,甲方与XXXX公司签字确认最终本工程结算费用后,乙方按审减金额的20%收取结算服务协调费
2、乙方除按本工程审减金额收取服务协调费外,不得要求甲方再另行支付与本工程结算协调事宜有关的其他费用。
3、本工程结算完成,甲乙双方确定结算协调费用后,甲方在15个工作日内一次性支付双方认可的协调费用给乙方,乙方同时应提供等金额工程发票给甲方,否则甲方有权拒付该笔协调费用。
五、违约责任
1、任何违反本合同约定的行为,均构成违约,违约一方应当承担违约责任并赔偿给守约方因此所受到的损失。
2、若乙方拒绝配合甲方工作、未完成结算工作,中途退出的,视乙方违约,应承担10万元的违约金。
3、本协议签订生效后,乙方应立即组织人力资源积极开展工作,为甲方结算工作提供协助,否则视乙方违约,应承担5万元的违约金。
4、甲方未按合同约定支付费用的,每逾期一天,应当向乙方支付当期未付款项的万分之二的违约金。
六、保密
对于本工程结算协调服务事宜,甲乙双方对知悉的对方的任何商业秘密及个人隐私负有永久保密义务,未经许可,不得擅自披露和使用,造成不良后果的,合景泰富地产
由责任方承担一切法律责任。
七、本合同自双方签字盖章之日起生效。
八、本协议一式四份,甲、乙双方各执二份,均具有同等法律效力。
甲方:XXXXXXXXX乙方:XXXXXXXXXX
签约代表:
签约日期:签约代表: 签约日期:
合景泰富地产
第五篇:结算协议
结算协议
现经甲乙双方友好协商,准对于韶钢集团相关项目,双方遵守平等、自愿、诚信的原则达成如下协议:
1、税率
甲方收取税率方式如下:
甲方的给予乙方的货物款项报价已含10%的税率,超出货物报价的20%(含20%)以内金额按12%收取税费,超出货物报价的20%以外金额按15%收取税费。
2、付款方式
本工程付款方式为:3:6.5:0.5的方式。
在合同签订后10个工作日内,乙方应支付合同总价的30%作为预付款,在甲方所有货物生产完后,发货前10天内乙方应支付合同总价的65%作为发货款,剩余合同总价的5%作为质保金,质保金期限为壹年。
3、本协议一式二分,双方各执一份。
甲方:乙方:
法定代表人:法定代表人:
经办人:经办人:
签订日期:签订日期: