信息网施工协议书[精选]

第一篇：信息网施工协议书[精选]

甲方：_________

法定地址：_________

乙方：_________

法定地址：_________

依照国家相关规定，在平等自愿和互惠互利的基础上，甲方和乙方共同签订_________信息网施工协议（以下称协议）。

1．合作内容

甲方受乙方委托为第三方提供接入_________信息网通信服务所需结构化布线工程的施工。

甲方代乙方与第三方洽谈并收取入网费。

2．双方的权利和义务

甲方负责第三方入网工程的结构化布线施工及工程所需的辅料，并保证工程的质量。

乙方负责提供入网工程所需的线缆和主要设备的安装和调试。

3．收益来源及向使用_________信息网的用户收取开户费，开户费定为_________／户。

开户费收入由甲、乙方依照_________：_________的比例进行分配。

双方各自缴纳各自应缴税费。

4．合作期限

甲乙双方合作期限暂定为_________年。

5．财务结算

_________。

6．日常维护

在系统正常使用前，由甲乙双方配合对线路和设备进行综合的调试。

在系统正常使用后，由乙方对系统进行日常维护。

7．法律责任

甲方应对所施工的工程质量负责，如果因甲方的工程质量问题而引起的一切争议和法律纠纷，应由甲方承担。

乙方应对所提供的设备和服务承担相应的法律责任。

8．协议生效

本协议一式两份，双方签字盖章后生效。

9．其它

本协议未尽事宜，双方另行协商解决。

甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

授权代表（签字）：_________授权代表（签字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

第二篇：东宁信息网广告协议书

东宁信息网广告协议书

甲方：

乙方：

经甲乙两方友好、平等协商，甲方委托乙方设计、制作、发布网络广告，达成如下合同条款，双方共同遵守：

一、网络广告发布位置：东宁信息网首页及信息页广告。

二、网络广告发布尺寸：950× 70象素。

三、不含视频制作，配音。

四、网络广告发布时间：一年，从 2013年1月1日到2013年1月1日。

甲、乙双方的权利和义务：

1、甲方自合同生效之日起3日之内向乙方支付全额合同款项;

2、乙方自收到甲方款项之日起2日内向甲方提交网络广告初稿;

3、乙方根据甲方的审定意见进行修改，并在2日向甲方提供发布稿;

4、乙方经甲方在同意后在网上发布;

5、广告制作期间，如因甲方责任造成以上流程的延误，则根据延误的具体情况进行相应顺延;

6、甲方对本网络广告内容负责，广告内容必须符合《中华人民共和国广告法》及其他相关法律法规，否则，造成的后果由甲方负责;

7、广告发布期间，如因甲方责任造成广告发布终止由甲方承担责任;如因乙方责任造成广告发布终止由乙方承担责任。

五、本次网络广告费500元。

六、合同未尽事宜，双方本着友好协商解决。

甲方：乙方：

代表人：代表人：

日期：日期：

第三篇：如皋商务信息网推广协议书

如皋团购网合作协议书

甲方： 如皋门户网——如皋商务信息网(如皋市兄弟网络科技有限公司)乙方：

经双方友好协商，甲乙双方本着诚信合作、互惠互利、共赢发展的原则，就乙方与甲方旗下网站：如皋商务信息网（http:///）开展推广合作事宜达成共识，并签订协议如下： 第一条乙方加盟条件：

（1）乙方严格遵守诚信道德，不欺骗、不误导消费者，与如皋商务信息网一同携手，为消费者提供优质的服务；

（2）乙方必须保证提供的优惠折扣信息真实有效，并保证提供给如皋商务信息网的价格，是其同期在市场上的最优惠价格；

（3）乙方提供的服务或商品，必须严格遵守国家法律、法规，因违反规而引起的一切后果，由乙方承担；

（4）乙方须有固定的营业场所和合法的经营证照，相关资质证明齐全；

（5）乙方须签订本协议及后附的《商家承诺书》。

第二条甲方权利及义务

（1）甲方在如皋商务信息网上发布、推广、销售和维护乙方优惠和折扣信息；

（2）在合作期限内，甲方有权使用乙方的LOGO、企业名称、宣传照片等相关资料进行宣传推广工作；

（3）甲方积极宣传推广相关业务，维护乙方的企业形象和服务品质，如实向客户告知所提供的服务项目及价格等，不得以欺诈、胁迫等不正当手段损害消费者与乙方的利益及声誉的行为；

（4）甲方保证其经营活动符合中国有关法律、法规、行政规章等规定。如因违反法律规定给乙方造成损害的，甲方承担相应赔偿责任。

第三条乙方权利及义务

（1）乙方在同意本条款约定事项、签订本协议后，即可免费成为甲方合作商户，免费享有在如皋商务信息网团购频道发布优惠和折扣信息的权利；

（2）甲方有仅对乙方在如皋商务信息网上成功销售的团购收取佣金；无销售不收取乙方任何费用；无任何其他强制收费；

（3）为在如皋商务信息网发布真实、有效的团购信息，乙方须遵守以下条款：

A.请按要求提供商家和优惠、折扣文字资料、图片资料；

B.请按要求提供经营场所的实景照片；

C.乙方需承诺其优惠折扣信息的真实性，并保证其经营活动符合中国有关法律、法规、行政规章等规定。若因违反法律法规或优惠折扣约定的内容，给消费者权益带来损害的，乙方承担相应赔偿责任；

D.乙方需承诺其提供的文字内容及图片内容的版权合法。若因内容侵权所引起的一切后果，其责任皆由乙方承担；同时，对于涉嫌版权纠纷的优惠折扣内容，甲方有权利立即停止；

（4）在本协议期间内，乙方享有在如皋商务信息网团购频道发布优惠折扣的权利：

A.乙方有权利在如皋商务信息网发布其所在城市的团购信息；

B.乙方发布的团购信息数量总量不限；

（5）商户必须缴元 保证金，以保证如皋商务信息网和消费者的利益不受侵犯：

A.所缴保证金退还。在无违约情况下，甲方将保证金于协议到期后退还乙方；

B.保证金在以下情况发生时，视情节酌情扣减、甚至全额扣除

① 乙方引导消费者直接到店消费，损害如皋商务信息网的佣金权益（此行为是严重违约行为，按第七条第三款处理）；

② 乙方提供的优惠、折扣价格，明显高于当前市场价格（发现一次酌情扣减）；

③ 乙方提供内容与网站优惠、折扣信息明显不符（发现一次酌情扣减）；

④ 乙方服务有明显过失或不足（发现一次酌情扣减）；

⑤ 乙方单方面更改拍摄日期、并未获得客户同意（发现一次酌情扣减）；

⑥ 乙方设置强制性消费或隐性消费（发现一次酌情扣减）；

⑦ 乙方其他不满足优惠、折扣信息所表明内容、已在线推广过程中擅自修改内容，损害消费

者正常权益的行为（发现一次酌情扣减）。

第四条甲方佣金收取方法及收费项目

（1）甲方仅对每笔交易成功的优惠，折扣收取约10%的佣金（婚纱摄影最低佣金为100元，写真最低佣金为10元）

（2）如乙方无任何交易发生，甲方不收取任何费用；

（3）如乙方需要使用如皋商务信息网的广告位及其它方式促进销售，费用另计。

第五条合作方式

（1）经甲乙双方协议商定，乙方同意本协议约定条款，成为甲方合作商户，委托甲方开展其电子商务相关业务；

（2。

第六条甲方账户

（1）甲方账户信息如下，电子汇款的，请截屏保留汇款成功的界面，发送给如皋商务信息网工作人员；

（2）柜台汇款的，请保留汇款成功的相关纸质凭证，并传真至甲方。

开户银行： 工行上海市康健支行支付宝账号：winner818@qq.com

户名： 上海亨融实业有限公司账 户名称：上海亨融实业有限公司账号： ***8922

传真： 021-64329011

第七条违约责任

保证消费者权益、促进和维护如皋电子商务市场的健康发展、向消费者警示商家中的害群之马，是如皋商务信息网义不容辞的责任和义务：

（1）甲方不得利用乙方的名义，开展本协议所规定合作内容以外的其它事项的活动和宣传。若因此而造成的损失由责任方承担；

（2）乙方不得违法、违规使用如皋商务信息网，商家之间应遵循良性竞争、互惠共赢的商业道德。若乙方因违背商业诚信道德、恶意使用如皋商务信息网等不正当竞争手段，造成第三方利益损失或法律后果的，所有责任由乙方承担。对此情况，甲方还将立即无条件终止乙方在如皋商务信息网的一切活动，直至乙方接受相关监管部门处理或接受如皋商务信息网处理。

（3）乙方利用如皋商务信息网与用户直接交易，是情节严重的违约行为。一经查证，甲方将立即中止双方合作关系，甲方有权要求乙方赔偿如皋商务信息网为发布和推广其团购信息所支出的人员经费、设备经费及市场经费，最低违约赔偿为10000.00元。同时，甲方还将删除乙方在如皋商务信息网的所有信息，并向所有网友、互联网媒体发送该商家的红色诚信风险警示。对于所缴纳保证金的商户，如皋商务信息网还将全额没收保证金。

（4）乙方所提供的团购信息，需承诺其文字和图片内容不得涉及侵权，如涉及侵权造成损失的，由乙方承担责任；如有侵权情况发生，甲方应当及时通知乙方，并立即删除或屏蔽其在如皋商务信息网上的相关侵权信息；如此行为对第三方造成损失的，乙方承担赔偿责任。

（5）乙方须保证其发布的优惠、折扣内容价格是同期该服务的最低价格，否则立即停止该内容的发

布，并对商家进行警告；累积警告三次，甲方将无条件终止合作；对于缴纳保证金的商户，还将全额没收保证金。

（6）乙方须承诺其提供的优惠、折扣内容的真实性，并在执行中严格执行，包括相关拍摄价格、时限、配套服务及服务承诺等事项。若出现违规现象，乙方应视情节对消费者进行赔偿。对于缴纳保证金的商户，还将从保证金中扣除相应金额用于赔偿消费者。

（7）甲乙双方对本协议内容和及双方的商业机密均负有保密义务，任何一方未能履行保密义务，导致损失发生的，由责任方当承担赔偿责任。

第八条管辖法律和争议解决

（1）本协议的签署、生效、解释、修订、履行和终止应受中国法律的管辖。

（2）各方应努力通过友好协商解决因本协议的解释和履行所产生的任何争议。如果该争议未能通过友好协商解决，则任何一方可随时将该争议提交仲裁机构进行仲裁或向当地法院提起诉讼。

（3）本协议签订后一式两份，双方各执一份。因传真往来会导致的公章失色、误差，所以协议生效以优惠、折扣内容的事实发布和保证金到达指定账户的财务凭证为主要依据。

（4）所有本协议涉及条款，将在合同事实生效后立即生效。

（5）所有优惠、折扣内容另有附件补充，附件内容和本协议具有相同的法律效益是本协议不可分割的一部分。

（6）优惠、折扣内容见附件：

甲方：如皋市兄弟网络科技有限公司乙方：

代表人（签字盖章）：代表人（签字盖章）：__________________

日期：年月日日期：年月日

商户承诺书

如皋商务信息网是如皋大型门户商业信息平台，一直引领行业诚信服务与专业服务的发展。为免除消费者的后顾之忧、畅享物美价廉的电子商务服务，凡如皋商务信息网的签约商家在此郑重承诺：

一、商家将严守诚信道德，不欺骗、不误导，为消费者提供最优质服务；

二、本优惠、折扣价格已包含列明的所有内容，绝不含隐形消费或强制消费；

三、本价格为该套系同期市场最低价格；

四、消费者只有通过如皋商务信息网订购优惠券，才能享受本团购优惠；

五、本商家欢迎广大消费者监督！

对于违背本承诺书的商户，一经如皋商务信息网查证属实的，一律绝不姑息。如皋商务信息网将携手消费者，与优质商户一同建设健康、诚信、放心的结婚一站式电子商务服务平台！

承诺商家：

（盖章）

年月日

第四篇：有关施工协议书

有关施工协议书范文合集7篇

在不断进步的社会中，协议的使用成为日常生活的常态，签订协议是提高经济效益的手段。那么什么样的协议才是有效的呢？以下是小编精心整理的施工协议书7篇，希望对大家有所帮助。

甲方：****************务楼工程项目部

乙方：（电梯安装施工队）

为贯彻《中华人民共和国安全生产法》精神。执行“安全第一、预防为主、综合治理”的安全方针，确保施工现场生产合理安全用电，杜绝触电事故的发生，依据国家《施工现场临时用电安全技术用电规范》即〔JGJ46-20xx〕和建设部《建筑施工安全检查标准》即(JGJ59-20xx)规范以及北京市建委颁发的《北京市建设工程施工现场安全防护标准》以及国家，北京市的相关规定，结合本公司和本项目制定的安全生产，文明施工的管理目标，经双方确认达成如下《施工现场安全用电协议书》。

此“协议书”只适用于中铁六局集团铁路路网性行车乘务楼工程项目。

一、目标

1.触电伤亡事故为零；

2.杜绝电气火灾事故的发生；

3.达到北京市安全文明样板工地的要求；

二、甲方责任

1.负责提供施工现场的临时电源连接点；

2.制定施工现场的临时用电管理制度，和下发不安全隐患整改通知书；

3.严格执行施工现场临时用电管理，并加强检查，对检查和定期检查进行记录，及时解决发现的问题，消除安全隐患，并对违规现象进行罚款；

4.掌握施工现场的用电情况，做好各分包单位安全施工用电的协调工作；

5.对违章用电和违章操作人员进行处理。

三、乙方责任

1.乙方必须配备一名专（兼）职的临时用电管理人员，和满足施工现场施工需要并结合本项目的难易程度配备合格的临电电工。

2.乙方每日安排电工巡视检查，保证用电设备必须做好保护接零、重复接地等处于完好状态。保护零线必须为黄绿双色线，严禁使用老化及破损线和非橡套缆线。对检查中发现的问题和隐患应定人、定措、定时间进行解决或整改。

3.乙方负责对临电维护维修人员进行相关和安全技术知识的陪训和教育，并且监督临电人员防护用品的配备和持证情况；

4.施工现场临时用电须严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）和《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-20xx）和国家北京市以及中铁六局集团有限公司的相关规定执行，并确保达到北京市安全文明样板工地。

5.乙方单位在进场时的所有临电器材必须经过甲方检查、验收，经检验合格后方可进入施工现场使用，并提供相应的临电器材合格证。

6.施工现场所有电气线路、配电箱、电气设备、设施，施工照明等在使用操作时必须由合格的电工来操作，严禁非电工进行操作。电工人员应在操作前必须按规定穿戴和配备好相应的安全防护用品。

7.甲方的配电箱、电缆线、照明灯、开关、用电标识、运输机械、施工完成的作业面等，乙方施工时应注意成品保护，损坏由乙方负责赔偿。

8.乙方必须本着节约用电的原则力争节约用电，用电设备停用时必须拉闸断电，锁好开关箱，生活区宿舍内应做到人走灯灭。

9.乙方的维护电工必须持有效证件并经过培训，考试合格后方可上岗。电工的人数必须满足施工的需要，且每班不得少与两名电工并做到一人监护，一人操作。

10.施工现场的配电箱、开关箱内装置必须完好无损、装备端正、牢固可靠。

11.搬迁或移动配电箱或用电设备时必须经电工断电处理后方可进行。对临时用电设施使用过程中发现的异常情况应由电工人员处理，必要时应向有关人员报告和解决。

12.配电箱应放置平稳牢固，严禁倒放或平放，配电箱的周围应有两人同时工作的足够空间和通道，严禁在配电箱防护栏2m内堆放建筑材料及杂物，室外配电箱必须做好防雨、防咂、措施。

13.用电设备必须由三级、开关箱供电，所有固定式的用电设备必须做到一机一箱一闸一漏，严禁一闸多用，电箱与设备的水平距离不应大于3m。三级配电箱、开关箱，应由二级配电箱漏电接出。

14.三级配电开关箱380V、220V必须分开，专箱专用，严禁混用。

15.施工现场必须达到三级配电，逐级设置漏电保护装置，实行分级保护，形成完整的保护系统。

16.二级箱、三级箱、开关箱漏电开关额定值与动作整定值应逐级匹配。

17.二级配电箱于三级配电箱的距离不得超过30m，开关箱与手持电动工具之间的距离不得大于5m。

18.施工现场、办公区、宿舍严禁私接乱拉电源线，严禁使用电炉等电热器具，严禁违章用电和非电工操作。电气操作人员必须经常学习关于电气方面的知识、电气操作规程，把好施工现场安全用电关，确保施工的安全用电。

19.各种电气设备、设施的金属外壳、金属支架和底座，必须采取可靠的接零保护。所使用的保护线必须为双色（黄绿色）机械设备的保护线应应引至外边，并且应压接紧固。

20.导线上严禁搭、挂、压其他物体，不得把电源线直接绑在金属物体上或脚手架上，更不能把电源线泡在水里或拖地使用，应用绝缘S钩挂设或绝缘导线绑扎固定，高度不能低于2.4m。不能挂设的导线（电焊机一次线、其它设备导线等）必须穿绝缘管加以保护。

21.施工现场所使用的机械设备，必须经过摇测经摇测合格后方能使用。摇测后的数据必须报总包安质部进行备案。，22.现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用密闭式防御灯具，碘钨灯的金属外壳和金属支架应做好接零保护，金属支架杆手持部位应采取绝缘措施。电源线使用护套电缆线，碘钨灯的高度室外应不低于3m，室内不低于2.4m。

23.施工现场内应使用II、III类手持工具。I类电动工具应淘汰。

24.宿舍内、地下室、特别潮湿的场所应使用低压照明灯具，应使用36V或36V以下的照明，行灯的手柄应坚固、绝缘良好，电源线应使用橡套电源线，不得使用塑胶线。低压变压器应装设在电箱内，符合户外电器安装要求。

25.现场供电电缆应严格执行电缆敷设规定要求。进出建筑物或沿墙水平敷设时线路必须加以保护，并应挂好标识。

26.乙方的电气负责人必须对维护电工进行安全技术交底，并对本单位的用电情况进行监督检查，发现问题及时解决。

27.本现场的供电方式应采用三相五线制TN-S系统。

28.电表、二级箱及以下的配电设施由乙方自行解决。

29.电焊机必须配备电焊机专用箱，电焊机一、二次侧应加防护罩，电焊机一次线不应大于5m，二次线长度应小于30m，二次线必须双线到位。

四、乙方在施工期间严格按照施工规范要求施工，因乙方原因导致安全事故由乙方自行解决并承担全部责任。

五、本合同书正本一式两份，具有同等效力，由双方各持一份。

六、本协议此协议签字之日起生效，施工完成后终止。

甲方： 乙方：

签字（盖章）： 签字（盖章）：

年 月 日 年 月 日

发包方(以下简称甲方)：住址：

承包方(以下简称乙方)：住址：

风险提示：发包人的相对义务

购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。依据相关法律、法规，今甲方将_________________工程的外墙面砖分项工程，交给乙方施工，双方约定如下：

一、承包范围外墙面打底、贴砖，框架梁、柱与砖墙交接处布钢丝网、线条、构架贴砖等。

二、单价100╳100规格外墙砖单价为______元㎡；200╳400规格外墙砖：_____元㎡；板底抹灰______元㎡；顶部抹光_______元㎡，总价以实际面积结算。风险提示：工程质量未符合标准的归责

因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

三、质量要求

1、根据甲方技术交底的要求进行施工，不得出现空鼓等质量缺陷，保证工程质量。

2、分项工程质量必须符合设计文件和现行施工质量验收规范的要求，质量合格

3、竣工验收必须达到优良标准，确保外墙无渗漏。

四、付款甲方按乙方进度支付一定工资，乙方贴砖拆架完毕后付至工资总额的_______%，经验收达标后余款在一个月内全部付清。

五、甲乙双方职责甲方职责：

1、乙方上岗前，甲方应组织有关人员对乙方人员进行入场教育培训。

2、甲方根据生产情况安排乙方工作，并对乙方进行分部分项工作技术交底及技术指导，解决施工中遇到的技术难题。

3、甲方应按合同约定及时给乙方结算、支付劳务费。风险提示：对于采购材料和工程设备的义务与责

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照发包人违约的约定办理。

4、及时提供施工所需要的材料、设备。乙方职责：

1、乙方必须派出甲方所需的在技术水平等各方面均合格的工作人员。特种作业人员必须持证上岗。要求乙方负责人为其每一个职工投社会保险；

2、乙方必须遵守甲方各项规章制度，服从甲方统一指挥调度；

3、乙方必须把所需材料计划提前_____天报甲方并按照施工预算核定领用材料，乙方在施工中要注意材料节约，不得长材短用，不得浪费，不得偷窃，如有浪费或偷窃，甲方按损失材料价值加倍罚款；

4、乙方必须爱护甲方提供的施工机具，如有损坏或遗失，应照价赔偿；

5、乙方必须按照工程图纸、甲方施工方案、工艺标准、技术交底、以及甲方其它要求组织施工作业；必须按期、保质、保量、安全地完成所承包的分项工程。

六、工期风险提示：关于实际竣工日期的规定

当因实际竣工日期的确认发生纠纷时，可以以相关规定参照具体情形：

工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。从合同签订之日开始进场，在____月____日前全部完成并开始拆架。

七、安全乙方应遵守安全操作规程。严格按章操作。由于乙方施工操作方法不当造成的一切质量安全事故概由乙方负责。风险提示：明确违约责任

在签订合同时，双方就要想到可能产生的违反合同的行为，并在合同中规定相应的惩罚办法，通过明确违约时需要承担的责任，来督促各方真正履行应承担的义务，一旦违约情况发生，也有据可依。

八、违约责任甲乙双方，任何一方违反本协议均属违约，守约方均可要求违约方承担相应的`违约责任。

九、争议解决双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

十、本协议的最终解释权归甲方所有

十一、协议生效条款

（1）本协议经双方签字、盖章后生效，工程结算付款后废止。

（2）本协议于________年____月____日在__________________（地点）签署。

（3）本协议一式_____份，双方各执_____份，具有同等法律效力。

十二、未尽事宜，由双方协商解决。本合同自双方签字之日起生效。

甲方：代表人：签订地点________年____月____日

乙方：代表人：签订地点________年____月____日

发包方（甲方）：

承包方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及有关法律、法规的有关规定，结合本工程的具体情况，本着平等、公正、自愿的原则，甲方砌砖分项工程发包给乙方施工，经双方协商同意，达成如下条款，签订本合同，双方共同遵守

第一条、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

第二条、工程内容：

第三条、承包范围：

第四条、承包方式，以下两种方式择一选（）

1、本合同以包工不包料、包机械设备、包质量、包安全、包文明施工、包工期的方

式承包。

2、包泥工工种施工作业的小型工具，包运材料和活动脚手架到作业现场。

第五条、工程计价方式：

第六条、质量标准：

1、工程质量必须达到《砌体工程施工质量验收规范》《抹灰工程质量验收规范》，达到

建设单位、监理单位和甲方对质量的要求。

2、甲方《施工技术交底》明确的质量要求。

第七条、工程期限：

1、本合同所承包工程的工期定为____________日历天，工期计算的起止时间是：

________年________月________日开工，________年________月________日竣工

2、根据项目经理部现场所安排的月、周施工计划的时间、期限，保证按期或提前完成所有本项目的施工任务。

3、在履约过程中，根据变更设计所影响的工期和甲方责任、不可抗力的所延误的工期等因素，经甲、乙方签证认可后，进行调整，从而最后确定竣工日期，乙方应按此竣工日期竣工。

第八条、付款方法

以下方式各选一种：

1、工程完工且验收通过后一次性付清。若乙方中途因不能保证甲方的工期、质量、安全及违反国家有关法规而退场，甲方有权拒付工程承包余款，有权单方面解除合同。

2、结算程序：每月底结算当月30日前的工作量，乙方根据主管施工员签证的分项工程验收单、现场质检证质量等级、下道工序主管施工员签字接收，经项目经理审核，报公司工程部结算核定，总经理签字同意后，项目部在下月十五日左右予以支付。

第九条、双方责任

1、甲方责任：

（1）提供乙方进场人员的生活住宿条件。

（2）负责工地现场的工程质量、安全生产、工程进度、配料用料及各项规章制度的指挥、监督与管理。

（3）提供施工必要的机械设备，负责机械的一次性调试运转（以后由乙方负责），小型工具由乙方自备。

（4）保证材料供应，如确因种种原因供应不足时，甲方应及时安排其它工作，乙方应服从甲方的调配。

2、乙方责任：

（1）严格按照施工图纸与设计变更通知施工，遵守执行国家现行《施工技术验收规范》。尊重和服从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量达到优良等级以上。

（2）严格本班组自身的安全生产教育。每个工人入场时，都必须认真学习，提高工人的安全生产意识，保证不违反安全操作规程，避免发生安全事故，并承担凡是违反安全操作规程和安全制度的大小安全事故的行政和经济责任。

（3）文明施工，工完场清并遵守甲方现场的各项文明施工管理制度，搞好与建设、监理单位、甲方及其他班组间的关系。必须要求每一个工人遵守纪律，不打架，不滋惹是非，如发生工人不遵守纪律，打架、赌博等行为，每次罚当事人_____元。

（4）严格按照甲方规定的配合比下料，、不造成人为的浪费。收工前要把剩余的材料清理并尽量回收，做到工完场清，不准从楼层上往下倒建筑垃圾。如发生不清理施工作业现场、从楼上往下倒垃圾，每次罚当事人________元。

（5）爱惜甲方的一切机械设备和工具，承担本组一切机械设备和工具的维护与保管。

机械（搅拌机、砂浆机等）要固定专人负责操作，避免人为的机械损伤。违章操作致使机械设备和工具损坏的，其维修费用及由此而引起的损失由乙方负责赔偿。严格履行材物领（借）用手续，工完退回。

（6）经批准进场的工人进场时须持有效证件，特殊工种必须持有上岗证、操作证，并附花名册一式二份、班组与工人签订的内部责任合同；

（7）乙方必须严格遵守、执行以上各项规定和要求，否则，甲方有权逐项予以罚款处理，所罚款项在结算款中一次扣除，情节严重者则予清除离场。

第十条、争议解决

双方因履行合同所发生的争议，应本着友好的原则进行协商，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地、合同签订地的法院起诉。

第十一条

本合同未尽事宜，双方另行协商解决。

第十二条

本合同一式________元份，甲方执________元份、乙方执________元份，均具有同等效力，并自签订之日起生效，至合同期完付清所有承包款时失效

甲方：

住址：

代表人：

签订地点：

_______年____月____日

乙方：

住址：

责任人：

签订地点：

_______年____月____日

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部（1997）92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

发包方（简称甲方）：（业主）_______________ 联络方式：______

承包方（简称乙方）：（施工工程队负责人）_____________________

身份证：_____________________ 联络方式：__________________

家庭住址：___________________ 家庭固定电话：_______________

第一条 工程概况

1.装潢施工地点：

2.住房结构：钢筋混凝土；房型____房____厅____套，建筑面积约____平方米。

3.承包方式：清包工。

4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，窗套门套的制作，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，储藏室、家具打造，清洁工程，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。（关于搬运工程的补充约定：甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内）。

5.总价款：￥约____元（包括清洁费和搬运费），大写（人民币）：____________元整。

以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。如甲方决定对该房屋初定装修工程项目进行变更，包含增加或删减，该总价款不做变更。

6.工期：自____年____月____日开工，至____年____月_____日竣工，工期_约____天（以上规定工期为指导工期，为保证施工质量，原则上不少于以上工期，也不应超过工期15天。如遇甲方材料供应不及时等问题，则相应顺延竣工日期）。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行（如延长工期后遇春节假期，甲方允许乙方春节期间停工____至____天）。

第二条 关于乙方职责的约定

1.乙方（即）在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿。

2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可）。

3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

第三条 关于材料供应的约定

1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。

2.甲方负责采购供应的材料、设备，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作。

4.为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确（＋/-5-10%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。

5.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

第四条 关于工程质量及验收的约定

1.本工程执行dbj08-62-97《住宅建筑装饰工程技术规程》、db31/t30-1999《住宅装饰装修验收标准 和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

2.本工程由甲方聘请设计师进行设计，提供设计施工图纸及特别要求（具体内容见参见设计施工图纸）。乙方负责按有关行业规定进行施工。

3.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

4.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

5.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。

6.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装（如橱柜防火门，台面，ppr水管等），甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。

7.工程验收－甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。（参照北京市地方标准《住宅装饰装修验收标准》）。

8.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续（见附件三《工程竣工验收单》）。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

9.工程保修期三年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。保修期内如属甲方使用不当造成损坏，直至不能正常使用，乙方可酌情收费。保修期结束后，乙方负责长期为甲方提供维修服务，直至甲方重新进行该房屋的装修工程。

第五条 关于安全生产和防火的约定

1.甲方提供的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，遵守物业管理部门的装修指南（见附件一），防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。

2.施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

3.乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各 安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。

第六条 关于工程价款及结算的约定

1.工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：

工程款付款时间表

┌──────────────────────┬──────┬──────────┐

│ 付款时间 │ 付款比例 │ 金额 │

├──────────────────────┼──────┼──────────┤

│协议签订完毕，正式开工十日内 │10% │ 元│

├──────────────────────┼──────┼──────────┤

│水、电、管线隐蔽工程通过验收 │10% │ 元│

├──────────────────────┼──────┼──────────┤

│完成木工、瓷砖铺贴等工程，并由甲方验收通过后│20% │ 元│

├──────────────────────┼──────┼──────────┤

│完成粉刷和油漆工程，并由甲方验收通过后 │20% │ 元│

├──────────────────────┼──────┼──────────┤

│完成安装，清洁工程，并由甲方验收通过后 │10% │ 元│

├──────────────────────┼──────┼──────────┤

│竣工验收，甲方验收通过当天 │20% │ 元│

├──────────────────────┼──────┼──────────┤

│保修尾款，甲方入住后3月内 │10% │ 元│

├──────────────────────┼──────┼──────────┤

│合计 │100% │ 元│

└─────────────── ───────┴──────┴──────────┘

2.双方款项往来均应于《工程付款确认单》签字确认（见附件四）。

第七条 其它事项

1.甲方工作：

（1）甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

（2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

2.乙方工作：

（1）参加甲方召集的现场交底。

（2）全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。

第八条 违约责任

1.由于甲方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天甲方向乙方支付50元违约金。甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

2.由于乙方原因逾期竣工的，至逾期15天后，每逾期一天乙方向甲方支付50元违约金。

3.甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有建筑承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款）由甲方负责并承担责任。

4.乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

5.工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

5.工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。

第九条 纠纷处理方式

因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协议约定向：

-北京仲裁委员会申请仲裁；

-人民法院提起诉讼。

第十条 协议的变更和解除

1.协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。

2.施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。

3.如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。

第十一条 附则

1.工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙__把交乙方 施工队负责人保管。工程竣工验收时，甲方负责提供新锁__套，由乙方当场负责安装交付使用。

2.本协议签订后，工程不得转包。

3.本协议一式二份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。

第十二条 协议附件

附件一物业管理部门的装修指南（略)

附件二设计施工图纸及要求（略)

附件三工程竣工验收单

附件四工程付款确认单

甲方（签字）：______ 乙方（签字）：______

住址：______________ 住址：______________

电话：______________ 电话：______________

邮编：______________ 邮编：______________

签订日期：__________

签订地点：北京

附件三

工程竣工验收单

甲方：__________________

乙方：__________________

注：（1）分项检验评定：合格打√，不合格打×，补验合格打√并签名。

_______年_______月_______日

附件四

工程付款确认单

甲方：________________________

乙方：________________________

甲方：zz业物业管理有限责任公司管理处

乙方：

甲乙双方就施工的安全问题达成协议：

1．乙方在入园施工前，必须到安全部门填写《外来施工申请表》，进园施工人员需持有“三证”,并将身份证复印件及人员名单交到安全秩序部。需用明火时，申领使用明火许可证。甲方负责对现场安全检查，核发动火证。

2．乙方施工人员在办理入园施工申请时，必须持有效证件原本，并交两张一寸免冠近期照片。电工等特殊工种人员必须持有经国家专业单位颁发的操作证书方可入园施工。

3．乙方要在施工现场设安全管理人员，并接受甲方工程部门及专职消防管理人员的监督、检查，发现问题应立即解决。施工人员应遵守甲方各项安全操作规程，确保安全施工。

4．乙方施工人员在入店期间必须佩戴安全秩序部颁发的施工人员出入证，严格按照指定的路线进入施工现场，不得在小区内闲逛、喧哗。

5．乙方在施工期间如出现打架、斗殴及各种违法乱纪行为产生一切后果由乙方负责，因此给甲方造成的不良影响由乙方作出解释并予以消除。

6．乙方施工过程造成的事故及损失，由乙方自负。给甲方造成的损失，由乙方照价赔偿。

以上条款应严格遵守，如有违反，甲方有权停止其施工，并做相应处理。

本协议双方签字后生效。

甲方：工程部签字：安全秩序部签字：施工(单位)负责人签字：

（盖章）（盖章）（盖章）

年 月 日 年 月 日 年 月 日

我公司是火灾重点防护单位，为保障工程施工、动火的安全，确定双方安全防火的权利与责任，特规定以下要求，乙方必须遵章守法，如乙方违反以下规定，甲方有权制止乙方违反相关作业，并由乙方承担因此造成的经济损失，严重的将依法追究刑事责任：

动火前“八不准”

（1）未办理《动火证》，防火、灭火设施不落实不准动火；

（2）周围的易燃杂物未清除不准动火；

（3）附近难以移动的易燃结构未采取安全防范措施不准动火；

（4）凡盛装过油类等易燃液体的容器，未经排除残存的易燃液体并洗涮干净不准动火；

（5）凡内存易燃气体受热膨胀有爆炸危险的容器不准动火；

（6）在高空进行焊接或切割作业时，下面的可燃物品未清理或未采取安全防范措施不准动火；

（7）动火监护人未到位或人员配备不够不准动火；

（8）未配备相应的灭火器材不准动火；

动火中“四要”

（1）动火中要有保安作现场安全总指挥，动火和监火人员必须服从安全总指挥的统一调配；

（2）现场安全责任人和动火人员要随时注意动火情况，发现不安全苗头要立即停止动火；

（3）发生燃烧爆炸事故时，要及时扑救；

（4）动火人员要严格执行安全操作规程。

动火后“一清”

动火人员完成动火作业后应彻底清理现场火种，经安全总指挥人员和动火监护人检查合格以后才能离开现场。

当班值班保安作为现场监护的总指挥，有权对动火现场的监护人员进行合理的调度安排，有权对违反动火“八不准”、“四要”、“一清”的行为予以坚决制止，对制止不理者上报人力资源部处理。

进入生产区域：手机一律不能开机，手机一律放在保安岗亭处保管。我公司安排保安现场监督，对违反规定的，一律按我公司规定处罚。

严禁携带烟火；车辆必须佩戴防火罩，车辆限速5km/小时；

外来人员只允许从2#岗亭进入生产厂区，严禁从其他区域出入；

进入2#岗亭的，必须按照我司规定佩戴“绿牌”，违者每次处罚20次；

未经批准，严禁在厂区各区域内拍照；

工程施工人身安全由承建单位自行管理，如发生安全事故，费用一律由乙方承担。

甲方：xxxxxxxxxxx股份有限公司

乙方：承包单位名称：

代表（或委托人）：

签订日期：

甲方：

乙方：

甲乙双方友好协商，根据电梯的现状及安全使用要求，就润扬广场13栋5单元电梯轿厢控制板故障，采取更换维修方式，双方达成如下协议：

一 电梯整改项目及费用。

1、略

2、付款方式

工程协议总额实际支付最终按房管部门评估和审核为准，维修好经验收合格后凭发票结账。一周内支付30%，维修资金到帐后支付70%余款，一年后支付30%余款。

二主要施工技术要求及工艺： 本次电梯整改工程购买的配件均需正规厂家产品。电梯工程完成后，保证电梯抱闸安全正常有效。电梯维修施工人员应严格遵守施工安全规则，确保电梯维修工程安全有效完成。乙施工期间，如发现有新零部件需更换，乙方需经甲方相关负责人确认，甲方同意后方可更换，费用另计。

5、施工过程中的安全问题均由乙方负责，与甲方无关。

三施工组织及工期 组织机构：扬州金辰电梯工程有限公司 工期： 本工程拟在收到预付款3个工作日内，并具备施工条件后施工，施工工期约为1个工作日。入场后进行安全教育，确保电梯安全运行，不能长时间影响电梯使用。4、施工期间的安全问题由乙方负责与甲方无关。甲乙双方紧密配合，确保电梯维修工程安全、顺利进行。四 质量保证。

所更换的电梯配件正常使用下质保一年。五 双方未尽之处，甲乙双方随时协商解决。

扬州诚兴物业服务有限公司 扬州金辰电梯工程有限公司

经办人： 经办人：

联系电话：联系电话：

日期： 日期：

第五篇：施工协议书

施工协议书

甲方：

乙方：

甲乙双方共同协议，本着“互相信任，互相合作”的精神，甲方将东营市东城东辰鉴墅居住区二期室外配套强电工程分包给乙方，为了确保工程能够保质保量的完成和双方的合法权益，特定协议如下：

一、承包方式：

包工不包料，甲方承担此工程的人工费一切材料，大型工具机械设备均由甲方负责供应。

二、工程范围：

1、电缆敷设调试按装每米元。

2、配电箱按装每台

3、路灯按装每只

4、铺砂盖砖每米

5、人工挖沟每米

6、人工回填沟每米

三、除“二”项工程以外发生施工的工程量均有甲乙双方协商、甲方签证为准。

四、工程付款方式：乙方工人进入现场后支付生活费，人工费按大合同3个工程段化分，每台变压器出线为1个工程段，每完成1个工程段支付工程量的80%，工程竣工验收合格后，一次性付清余额。

甲方签字：乙方签字：

年月日