泥水施工合同

第一篇：泥水施工合同

泥水施工承包协议书

发包人：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《根据中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》，明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方友好协商一致，同意签订以下条款：

施工等未明确的泥水分项。班组自行负责除塔吊、施工电梯外所有机械，内脚手架所需的材料及搭设、砼接触面所用胶水、砂浆桶、铁揪、线靠尺、斗车、水管、刷子、扫把，灯具照明线、灯管、盐酸及纱布、搅拌机、砂浆机、跳板、楼层砂浆卸料斗及相关的劳保用品。

3、价款调整

a、合同签定后出现的设计变更一次更改泥水人工费增加或减1000元以上的，按实增减。

b、如有合同外的工作内容按现场签证方式计算。

第四条付款

一、付款方式

每月支付上月实际完成工程量的工程进度款，工程竣工验收合格后付至结算总额的，余做为工程保修款，保修期为两年；班组现场签证应由施工员及预算员、项目经理按照现场实际发生量签字认可当月结算（其施工日期、施工工日、施工部位应描述清楚）。

二、竣工结算

乙方应在该项工程验收合格(质检站复验完)10天内递交竣工结算资料。

甲方竣工验收合格后付至，余作为保修款待保修期满付清(保修期两年)。

第五条工期

工期按甲方每个月下发的进度计划执行。乙方应保证足够劳动力，若乙方拖延工期，每拖延一天乙方需支付甲方1000元的违约金，第二天1500元，以此类推，累计计算。任何由于乙方原因引起工期延误的责任将全部由乙方承担。 第六条工程质量

1、工程质量依据为现行颁布的“建筑安装工程质量评定标准”及厦门市颁发的有关工程质量规定。

2、承包范围的工程质量必须达到合格标准。

3、如承包范围的工程质量无法达到合格标准，乙方应无条件进行整改，承担由

此引起的人工费用，甲方所损失的材料费在工程款中扣除，并处罚2000元，同时甲方有权要求乙方无条件要求返还。

4、若因施工质量不能一次通过验收，拖延整改时间超过半天，每次罚款500元，同一质量问题若连续3次整改且不能达到验收要求，乙方应无条件退场。

5、班组长应配合工长做好各项准备工作，做好对工人的专业施工技术交底及重

点难点部分的方案措施要落实到每一个责任人。

第七条安全、文明施工

1、乙方应遵守国家、厦门市有关安全生产、文明施工法律法规，执行项目部有

关管理制度。

2、严禁招用童工和超龄工人，严禁带小孩进入工地，违者罚款1000元。

3、在施工过程中，若乙方在施工中造成伤亡事故，甲乙双方根据国家相关政策

规定承担相应责任。

4、乙方应负责提供施工人员需要的劳动保护用品，包括安全帽、绝缘鞋、劳动

手套等。乙方所须工具及简易架和跳板自行解决。

5、乙方所施工范围内必须做到落手清，材料必须堆叠整齐，建筑垃圾必须无条

件清理干净并运至甲方指定地点。

6、乙方应按甲方对现场和工人宿舍进行管理。完工后乙方应按甲方要求无条件

退出宿舍。

7、乙方如无法达到协议规定的现场管理要求，甲方有权另行安排人员进行处理，所发生的费用从乙方工程款中扣除。

8、开工前乙方应做好职工安全意识教育，并于上班前自行检查其操作部位是否

符合安全规定。如发生安全隐患必须立即进行整改直至符合要求为止。严禁违章操作。

第八条甲方职责

1、甲方负责施工过程中质量、安全施工进度等方面的指导、监督、检查和考核，发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能整改或明显不履行协议的，甲方有权单方面终止协议，由此引起的经济损失由乙方负责。甲方有权要求更换认为无法胜任工作的任何乙方人员，乙方应无条件接收。

2、甲方向乙方提供施工人员宿舍。甲方配合乙方办理施工人员的暂住证、审核

证等国家及地方所要求的有关证件。

3、甲方应按时审核乙方各阶段的施工进度工程量和竣工结算，按规定时间向乙

方支付工程款。

4、甲方应监督乙方及时发放工人工资。如出现乙方克扣工人工资的情况，经查

实后，甲方将予以乙方两倍的罚款。如情节严重，甲方有权单方面终止协议，由此引起的经济损失由乙方负责。

5、甲方现场提供轴线和楼层的标高控制点，乙方应配合进行放线。其他现场放

样由乙方负责。

6、甲方提供垂直运输。砂浆搅拌机和砼搅拌机设备班组自行提供，搅拌机开机

人员、后台运料人员由班组自行解决。

第九条乙方职责

1、乙方应委派该工程的现场负责人，负责施工全过程管理和协调，现场负责人

必须保证在现场管理，无特殊原因，且未请假不在场，每天罚款500元。

2、乙方应接受甲方委派的负责人对承包项目施工全过程的合理指导和管理，严

格遵守甲方各项规章制度和管理要求，确保工程质量和工程进度。

3、乙方负责办理施工人员的暂住证、审核证、上岗证、就业证、计生证等国家

及地方所要求的有关证件并承担相应的费用。

4、甲方组织并通知乙方召开的相关会议，乙方现场负责人必须准时参加，无故

或未经准假而缺席的，每次罚款500元。

5、在施工过程中，若发生可签证的项目时，乙方应在2天内报送甲方(含签证依

据)，逾期视为乙方自动放弃。所有属于建设、监理单位应签证的内容以建设、监理单位签证为准。

6、砌筑和抹灰脚手架由乙方自行搭设。脚手架材料由乙方自行解决。自行配备

清理楼层所需的物品，加班照明灯具自行解决。

7、乙方应做好成品保护工作，如由乙方造成其它工种成品的损坏，由乙方负责

赔偿。

8、乙方在施工过程中要保护好甲方所提供的机械及其它设施、设备。破坏者乙

方要负一切责任。

9、凡属完成工作内容，乙方如不能按时完成本协议规定的相应项目工作，由甲

方派人协助完成，费用由乙方负责。10、11、乙方应确保业主、监理、设计、本项目制度及规定的有效执行。乙方必须高度重视安全生产、严格遵守规章制度、按章操作。

第十条违约责任

1、发现由于乙方施工力量不足或管理不善等原因，导致工程无法按甲方进度要

求完成或无法按甲方要求的合格质量登记施工，经甲方协调后，仍然无法满足甲方要求，甲方有权中止本协议，乙方应赔偿由此而造成的所有经济损失并办理退场手续，退场按完成量的80%结算。

2、乙方若浪费材料严重，在甲方提出警告后仍不改进的，甲方有权给予罚款，以甲方管理人员开具的罚款单为准，在每期进度款中扣除。

第十一条其他事项

1、施工过程中若发生本协议以外的事件，双方应本着互相理解、友好协商的态

度解决问题。

2、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。

3、本协议一经双方盖章签字后立即生效并具有法律效力。待工程完工，甲方全

部工程款与乙方结清后自行失效。

甲方：乙方：

负责人：负责人：

联系人：联系人：

电话：

日期：日期：电话：

第二篇：泥水施工合同

泥水施工合同

甲方：长沙市建设工程集团有限公司搬运队宿舍及货运室项目部（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

为便于管理，确保工程质量，施工安全，加快施工进度，甲方将泥工劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程泥工工程事项经甲、乙双方协商一致，订立本合同。

一、工程地点：湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库

二、工程名称：湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库迁建项目（二期工程）

三、承包方式：以包工不包料包安全、包进度、包验收。

四、承包项目：

1、本工程所含的内灰、外灰及屋面工程

2、配合基础、主体、墙体的分中、放线及标高控制。

3、现场材料堆放所需地面硬化等。

4、建筑房屋内、建筑物周边10m内自身施工的建筑垃圾清理及转运至指定地点堆放。

5、砼施工：承保范围内所有垫层、墙、板、柱、梁、屋面砼工程。含前后台工作，布泵管、拆泵管、移泵管、清洗泵管、搭拆砼浇灌运输道、放料、振捣、收捡落地砼、配合试验取样、清洗各种设备、机具、用具及找平、收面压光、覆盖（包括覆盖物运输、清理）、垫块制作、养护等分部工作内容。乙方应正确使用和爱惜浇灌砼的机械设备，拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐。

6、砌体施工：所有内外墙体、女儿墙的砌筑，含放线分中、筛砂、砂浆搅拌与运输、材料场内转运、吊运、楼层转运、前后台运输、立皮数杆、挂线、吊直、选砖、铺灰、砌砖、湿水、过梁制作安装、安装砌体加固筋、预埋筋、铁件、木砖、配合水电组预留明（暗）管槽、灌缝、划缝、勾缝、清扫墙面及清理落地灰砖并运至现场指定地点堆放等，并包括砌筑操作脚手架和安全防护设施的搭拆、材料堆码等全过程。浇捣小体积砼（如：门窗过梁、压顶、线条、构造柱、圈梁等砼的前后台运输、捣固、收面）、抹防潮层、地梁砖胎模砌筑等全部工作内容，搅拌机周边保持清洁。

7、甲方提供商品砼以及砼的垂直运输设备、提供砌体工程使用的砖、砂、水泥、石灰浆等主要材料，甲方提供电源至二级配电箱。其它施工所需的设备、工具由乙方负责，如电线电缆、插头、移动箱，后浇带及梁柱接点不同砼标号时的钢丝网、锄头、箢箕、扁担、手套、灰桶、灰线、挂尺、铁铲、筛子、锤子、振动棒、振动器、尺条、斗车等。乙方自备的设备必须有质量合格证。

五、承包单价：

包干综合单价为元/m2，具体数量施工蓝图建筑面积计算，工程不分施

工部位，不分砼厚度和墙体厚度，包干单价中均已考虑。本劳务工程单价为包干价，均已包含为完成该工程所发生的所有人工费、劳务管理费、工具费、低值易耗费、小型机械费、工人社会保险费与人身安全保险费、劳保用品费、二次转运用工，为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费，安全文明施工和不可预见费等，所有涉及本工程所发生的其他分包单位配合费也均包含在劳务工程单价中，乙方不得再向甲方及其它分包单位要求增补费用或签工。

六、决算方法：

按本幢楼建筑面积乘以单价为总工程款进行决算。

七、双方责任

1、甲方职责：

① 组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。

② 组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。

③ 负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。

④ 按计划提供材料至施工现场。提供食宿位置、所有班组统一集中食宿，提供工人安全帽。

⑤ 提供施工水准点、轴线高程点。提供垂直运输机械。电源提供至二级配电箱。⑥ 按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。

2、乙方职责：

① 施工班组严格遵守一切规章制度、劳动纪律，遵纪守法，服从施工员指挥，做到文明施工，保证安全生产，杜绝安全事故发生。班组长必需24小时在工地上，如有事需向施工员请假、并委托他人负责。

② 按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，按时完成甲方的工期计划。

③ 教育职工遵守国家法令、法规，不得有偷盗和斗殴行为，违者送公安机关办理。④ 合同签订前，交一份施工方案和质量责任保证书给甲方存档，以促进后段工作的实施及考核依据。

⑤ 乙方进场必须提供花名册一套，三证必须齐全（身份证、计生证、暂住证），如果甲方代办，费用由乙方负责。

⑥ 按时足额支付劳务作业人员工资。

⑦ 乙方民工冲击甲方或辱骂管理人员，甲方有权将乙方驱逐施工现场，并处以

1000-3000元的罚款。

⑧ 自备工作所需雨衣、雨鞋、手套，二级配电箱以后电线电缆（含夜间照明）由乙方负责。

⑨ 乙方不得将无业游民、前科人员及犯罪潜逃人员滞留在工地，否则处以200～500元罚款。

八、进度要求：

为确保工程进度，乙方作业人员不管晴天下雨，白天黑夜，每天24小时听从施工

员安排，不得因短时间停电、停水、下雨而无故离开工地外出或回家，影响工程进度，乙方所组织的工人必须满足连续作业要求，把所承担的工程量按施工进度计划表提前完成，如在规定的时间内未完成施工任务，施工员有权调突击组完成，但工资按甲方点工的三倍支付给突击组，在乙方工资内扣除。乙方不能以任何理由停工、延误工期，因乙方进度和质量返工原因延误工期一天，罚款1000元（除天气影响外）。在施工中，承包人必须坚守工地，否则每缺一天罚款100元，并认真执行项目部制定的规章制度。开会不能缺席、迟到，否则每次罚款200元。必须配戴安全帽进入施工现场，违者每人每次处以100元罚款。

九、施工安全：

乙方应按国家规范做好自身完全防护措施。应严格遵守国家现行颁发的建筑安全

生产有关管理规定，严格按国家现行颁发的安全标准组织施工，杜绝违章作业，确保安全生产。乙方在施工全过程中，应服从甲方安全员，施工人员指挥。乙方应自始至终地做好安全思想教育，提高工人的安全生产思想意识，做好自身和他人安全思想教育。如若是乙方人员自身工伤亡事故或是由乙方引起伤害他人事故，应负经济和法律全部责任。同时乙方的所有人员应遵守社会治安的综合治理。严禁在施工场内出现打架、赌博及盗窃等行为，凡是由此产生一切恶果，一律由乙方自负全责。与甲方无关。不听甲方有关人员指挥，甲方有权对工人按规定处罚（扣乙方工程款）。凡乙方发生工

伤亡事故，违章施工，造成罚款或违反社会治安综合治理，造成恶果，以及工人暂住证、婚育证、劳务证等，应支付的费用和事故中产生的经济、法律等一切责任，一概由乙方承担，与甲方无干。

十、施工质量：

本工程质量要求应达到合格标准。质量验收标准，按现行国家行业的有关标准、规范及工程质量检验评定标准执行和验收。乙方应保证施工质量，如出现施工质量事故及不合格，返工造成材料损失，应负赔偿全责。

1、乙方必须熟悉图纸，严格按图纸和施工验收规范施工，每道工序必须做到工完场清。浇捣混凝土时确保混凝土密实与平整度，并养护好混凝土。砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计与规范要求，表面垂直度、平整度达到不找平的质量要求。

2、墙体砌筑必须做到灰浆饱满，表面平整度符合规范要求，主体验收时如因乙方原因造成砖砌体工程不能通过验收，则乙方负责无条件进行整改，同时应承担由此产生的一切损失。

3、凡乙方原因造成的质量问题返工全部由乙方负责，甲方所造成的经济损失由乙方承担。如在施工中发现混凝土柱、梁、墙、板浇捣有空洞或严重蜂窝及砼养护不到位烧坏，墙体轴线偏移与立面偏斜超过规范要求，处以每处200元罚款。做到现场文明施工，材料堆放整齐有序，并做好其他工程成品保护，如发现破坏成品，由乙方赔偿损失并处以重罚。工程质量必须达到优良，达不到优良验收标准，则按乙方总工资下浮5%。

十一、付款方式：

甲方按乙方月进度完成工程量付给乙方%进度款，粉刷完工后再付给乙

方%，（但质量评定必须达到合格）。余下%待本工程竣工验收合格后，月内付清。乙方如中途退场，工资一概不结付，且履约保证金不予退还。

十二、工期要求：

乙方应按甲方和监理方审批的施工组织方案的工期为依据。延误规定工期，甲方

有权每天按500元人民币累计，对乙方进行罚款。

十三、其它事项：

安全文明施工要求及处罚措施、安全、技术交底是合同的一部分。乙方负责人或

委托代理人必须全天靠在施工现场。

十四、本合同未尽事宜，有补充条款与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起

即生效，工程价款付清后失效。望双方共同遵守执行。恐口无凭，今特凭立合同书一式肆份，甲、乙双方各执两份为据。

甲方代表：乙方代表：

年月

年月日日

第三篇：泥水施工合同

泥水施工合同

泥水施工合同1

甲方：__________________有限公司

乙方：__________________

根据甲方墙体材料加工厂散灰水泥需要，就运输散装水泥事宜。经甲、乙双方共同协商达成如下协议：

1、运输货物：__________________有限公司生产的“拉法基”牌散装水泥。

2、起止地点：_____________________________________________。

3、运输保证：

（1）甲方需购水泥提前1天电话通知乙方安排。

（2）乙方在运输过程中产品的质量受损，数量短缺由乙方承担责任（随时抽样检测）。

（3）乙方需按当天甲方需要的数量保证按时、按量，保质运输到达（龙井宏源墙体材料加工厂）。

（4）货物验收：根据甲方与生产水泥厂家签订的合同中实物过磅，磅差标准方式的内容执行。

5、运输单价：_________元/吨，本单价为暂定综合价。如市场燃油上浮变更，甲乙双方可另行协商调整本单价。

6、结算方式：

（1）根据甲方收到乙方从水泥生产厂家发货实物过磅单（本协议第4条货物验收）标准，按甲方实际签收水泥数量结算；

（2）运输发票由乙方统一开具，同时与签收水泥运输结算联到甲方办理结算款；

（3）结算日期根据甲方明确定（一月一结）。

7、安全协议：

（1）乙方车辆进入甲方生产区域必须遵守各项安全管理规定；

（2）乙方车辆在运输途中，须遵守国家《道路交通安全法》的管理规定；

（3）乙方在运输途中若发生交通安全事故与甲方无关，一切责任乙方自负。

8、若发生纠纷与争议：双方本着友好的原则协商解决。

9、未尽事宜的以补充形式进行确认。

10、本协议一式贰份，甲、乙双方各执壹份，双方签字盖章生效。有效期至_________年_________月_________日（长期）。

甲方单位：__________________有限公司；乙方单位：__________________

地址：___________________________地址：___________________________

甲方代理人：_________乙方代理人：_________

联系电话：__________________联系电话：__________________

日期：_________年_________月_________日日期：_________年_________月_________日

泥水施工合同2

发包方：_________________（以下简称甲方）承包方：_________________（以下简称乙方）

甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1、工程名称：_____________

2、工程地点;

3、建筑面积：约________________

4、结构形式：_________________框架结构

二、现场代表

1、甲方代表_____________现场负责人_____________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。

2、乙方现场代表_____________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。

三、乙方工作内容及范围框架工程、从基础承台开始至竣工验收合格为止。具体内容为：

1、图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝（必须密实），砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆（刷界面剂）。

2、一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光（不包括倒混凝土）。

3、各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。

4、斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。

四、本合同一式两份都具有法律效应。

甲方：_______________

乙方：_______________

日期：_______________年_______________月_______________日

第四篇：泥水合同2

建设工程劳务承包合同

甲方：(以下简称甲方)

乙方：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律和行政法规，根据平等、自愿、公平、公正和诚实守信的原则，为保证工程的进度、质量、安全及文明施工，规范甲方双方行为，保障甲乙双方权益，双方就本建设施工劳务承包事项协商一致，订立本合同。

一、工程名称： 光耀工业厂区-厂房A/B/D/E

实际面积：约54086.04㎡（以结算书实际面积为准）

二、工程地点：石龙仔工业厂区

三、承包形式：包本工程中所发生的所有人工、安全、工具、防护用品、包验收，以单项工程形式定价包

干。

四、工程承包范围和价格：

（一）工程承包范围及价格：

1． 包工不包料、包质量、包进度，包安全行为及公司、国家和地方部门的安全法规或规定的执

行与实施。

2．3．

4． 包“工完场清”。包工具（铝合金尺、斗车、水管等）、小型电动机械、安全帽、小太阳灯。具体承包范围：

（1）光耀工业厂区-厂房A/B/D/E工程全部泥水工程（结算按实际工作量计）；根据施工图纸、施工规范及常规做法，包括放线、定水平点、钉龙门板、土方开挖与回填(不包机械但必须参与指挥)、人工配合清底整平；基础抽水、排水；混凝土工程、砌筑工程、楼地面工程、屋面工程、内外装饰工程、门窗后塞口、化粪池、散水、明沟、内脚手架搭拆等所有泥水任务，砌体到窗台顶，应倒一条厚10㎝的混凝加压顶直通柱两边，施工中砌砖及装修所用的沙都应筛过才能使用，否者发现重罚。

（2）包泥水工程施工过程中发生的所有人工工具、防护用品、包安全包质量验收，以单项

工程定价包干。

（3）属于自行工作范围的所有收口；

（4）属于自行工作范围因质量原因或自己施工错误造成返工应无偿返工。

（4）井字架等机械应由专人专机负责。若违反公司制度，造成法律及经济责任由本班组长及肇事者负责。

（二）价格：

（1）泥水工程元/㎡，此单价包括：外墙纸皮砖、地板、砌筑、内外抹灰，内脚手架

搭设拆除、材料堆码、转运、清料、搬运到施工楼层施工。

（2）工程进度：

五、人工工资结算方式：

1．设计变更的工作量按实计算，单价按同类单价计算，不另行增加工日，不得以任何借口要求另行增加工日。

2．甲方提供完整施工图纸壹套，乙方按施工图中建筑部分施工，包括屋面水池、地下化粪池、飘板，以上项目不另计算费用，已包括在每平方米单价范围内。基础超深不另行计算。

3．乙方负责工程施工中临时设施地板填平、平整路面，以备运输材料，自行负责整平自住工棚及四周环境卫生。

4．乙方必须负责清理余料、回收等工作，砌体及装修时及时回收落地砂浆，用剩的砖块及时整理成堆，公杂工不计费。

六、付款方式：

1．七、乙方应履行的职责和必须达到的要求：

（一）职责：

1、遵守公司及项目部的所有规章制度。

2、必须无条件的服从公司及项目部的管理，听从项目部的统一指挥和工作安排。

3、合理组织有素质的劳动力，确保工程进度的劳动力资源，不能因任何借口缺少满足工程的劳动力，确保工程需要的劳动力资源的配置。也不能以任何借口停工、消极怠工。甲方若发现乙方施工过程中乙方配备人员（技工、熟练普工）不足、素质低下或借故拖延时间，难以满足甲方正常的工期如期完工，甲方有权安插人员协助施工，产生的费用由乙方承担，情况严重时，甲方有权立即终止合同，工程款结算时只付给乙方80%。

4、现浇混凝土时乙方必须派人跟班，每次最少2人，否则每发现少1人罚款人民币100元，并要

立即补上人员，不然加罚。

5、对进场组员进行安全教育并用好每天、每周班前安全活动记录和劳动技能的交底、培训。

6、严格按照设计施工图、设计变更及公司项目部的施工质量技术交底、安全交底等要求施工不得擅自自作主张和更改。

7、所有施工过程，乙方主管必须在施工现场参加督促下属工人的施工管理工作，有要事离开必须同上级领导主管部门请假，批准后，方可离开。否则由此造成的一切事故损失均由乙方负责。

8、整个施工过程中，乙方自始自终应保证有足够的熟练工人，以保障甲方的工程顺利进行，工期不因此而受影响。在施工现场乙方所有人员应无条件服从现场管理人员（包括甲方、监理、建设单位现场代表）的调遣和安排，不得有任何异议。

9、乙方所有人员在甲方工作期间，乙方主管要严格约束自己及工人遵守国家法律、治安管理条例及本公司的规章制度，若有打架斗殴、偷盗、赌博等违法乱纪行为，一律报110或送派出所依法论处。乙方应对自己的工人经常进行安全教育，并对自己及下属所有人员在甲方工作期间的人身安全负全部责任。

10、必须坚持样板制度，做每道工序前必须先做样板，待样板的标准得到认可后，方可施工，后续质量标准按样板收货，并且后续质量标准不得低于样板标准。

11、注意材料的节约和合理利用，不允许随意浪费，坚持落地灰再利用。

12、注意成品保护工作，保护期间发生损坏，乙方负责修复。

（二）质量技术要求

1． 乙方应熟悉设计施工图及设计修改内容，保证建筑标高、轴线等符合设计图纸要求。

2． 基坑清底：乙方应基本熟悉设计施工图，了解基础标高，积极主动配合挖机、测量按设计

高程清土到规定的标高。要求基底松土清理干净、平整、无坑洼、无积水（下雨坑内需挖

沟抽水）。如基底超挖（低于设计标高且超出规范允许误差），乙方应无条件按甲方提出的方案回填夯实基础至原设计标高，直到甲方、建设单位、设计院验收合格为止，并承担由

此造成的一切费用。

3． 砌筑水平灰缝灰浆饱满度应≥10mm。

4． 轴线位置偏移≤10mm。

5． 垂直度和表面平整度应符合验收规范要求。

6． 其它有关砌筑要求应符合验收规范要求。

7． 砖砌体：垂直度≤5mm，表面平整度8mm；

8． 内墙抹灰：严禁空鼓，立面垂直度4mm，表面平整度4mm，阴阳角方正4mm；

9． 内墙饰面砖：严禁空鼓，立面垂直度2mm，表面平整度3mm，阴阳角方正3mm；

10．11．

12． 外墙饰面砖：严禁空鼓，立面垂直度3mm，表面平整度4mm，阴阳角方正3mm； 地板砖：严禁空鼓，表面平整度4mm，缝格平直3mm，接缝高底差0.5mm； 屋面水泥砂浆面层：严禁空鼓、起砂，表面平整度5mm（找坡屋面除外）；

（三）文明施工：

1． 对周转材料转运过程中散落在地面上的材料应及时派人收捡干净，当天下班必须完成，第二

天上班如发现类似违规行为将作处罚。

2．3． 每道工序做到“工完场清”。不能乱丢乱放水泥、脚手架、材料等。严格按现场规划指定处堆放，否则，由甲方派人清理，发生费用从相应结算价中扣除，并处以200～1000元/次的罚款。

（四）安全生产：

1． 乙方应遵守工程建设安全产有关规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业检查人

员的监督检查，采取必要的防护措施，消除事故隐患。

2． 不得随意解开安全网及工地上的安全围护措施，不准破坏工地设施的安全标志。

八、双方责任

（一）甲方责任：1、2、3、4、5、6、7、参与乙施工管理，监督乙方施工质量协调现场施工。为乙方提施工用电、运输机械。负责电力机械设备维修。工序完工联系建设单位、监理工程师验收。按合同支付乙方工程款。对班组进行施工质量技术交底、安全技术交底。对班组的分部分项工程进行检查验收，针对班组施工过程中存在的问题提出整改意见和改进意

见，指导班组按科学的方法施工。

8、9、对班组的违规行为立即制止，并加强教育。对班组的施工质量、安全、文明施工、进度情况进行督促检查。

（二）乙方责任：1、2、3、保证建筑结构标高、轴线等符合设计图纸要求。保证施工质量符合设计及规范要求，保证足够的技术工人配合甲方工程顺利进行。保证工程的安全责任实施落实到人。

4、现场乙方所有人员应无条件服从现场管理人员（包括甲方、监理、建设单位现场代表）的调遣和安排。

5、工人宿舍管理，每个班组应聘请1—2人打扫工人宿舍卫生，否则重罚。

九、公司条例：

1、乙方在整个施工过程中如发生安全、质量事故，除承担相应的损失外再视事故大小处予直接经济损失10～30%的罚款。

2、返工一次（指发生浪费材料或给甲方造成了不良影响）除承担相应损失外，再罚款200元。

3、轴线位移，超规范1cm一处，罚款50元；超规范2cm一处，罚款100元；超规范2cm返工处理。

4、表面平整度：超规范8mm，发现一处罚款50元；；超规范10mm，发现一处罚款100元；超规范15mm以上，罚款200元并按返工处理。

5、立面垂直度：超规范5mm，发现一处罚款50元；超规范10mm，发现一处罚款200元并自行处理（人工、材料自负）。

6、工作面不整理干净者，一处罚款20～300元，乱倒砂浆一次罚款500元。

7、进入施工现场穿拖鞋每人次罚款50元；不戴安全帽一人次罚款50元；私拉乱接电线一次罚款300元；电炉烧水煮饭一次罚款200元。

8、打架斗殴一次，除承担相应损失外，罚款500元，（不论何种原因，当事人立即退场、情节严重的报110处理）；偷盗赌博一次（除承担相应损失外）罚款500元（当事人立即退场）。

十、其他

1． 班组长应组织该班人员认真学习本合同：如班组因工程需要新增加人员，班组长必须及时

上报项目部，也要认真学习本合同。

2． 本合同不明之处以甲方解释为准。

3． 本合同经双方签字（盖章）后生效，结清工程价款自动失效。

十一、本合同壹式贰份，甲方一份，乙方一份。

甲方：乙方：泥水组

代表：代表：

日期：年月日日期：年月日

第五篇：泥水班组施工承包合同

泥水班组施工承包合同

发包方：

（以下简称甲方）

承包方：

（以下简称乙方）

甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。

一、工程概况

1.工程名称：

______________

2.工程地点;

3.建筑面积：约____________

4.结构形式：框架结构

二、现场代表

1.甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。

2.乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。

三、乙方工作内容及范围

框架工程、从基础承台

开始至竣工验收合格为止。具体内容为：

1.图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝（必须密实），砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆（刷界面剂）。

2.一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光（不包括倒混凝土）。

3.各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。

4.斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。

四、工作期限

1.开工日期

****年**月**日；完工日期

****年**月**日

2.施工进度满足甲方总体进度要求，总工期（以建设单位规定的日期为准）。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。

3.如为跨工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。

4.本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。

5.乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。

五、质量标准

1.工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。

2.乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。

3.质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方（保修金甲方不支付利息），保修期从竣工验收后算起。

六、定额结算方式及内容

1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高5.6m按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。

2.按建筑面积______元/㎡（大写___________元）计算（单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷

元/㎡、零星

元/㎡、卫生

元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分）其它所有泥工部分全部包括在内。

3．施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工（大工）150元/天、男杂工（小工）90元/天男、杂工（小工）80元/天（工作时间为九小时。，综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。

4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费（含植拉结筋）。

七、工人工资管理，支付方式及时间

1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工（砌体结束）支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。

2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺（20天内迟发工资）不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公

3.工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。

八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1.安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。

2.重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。

3．事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下（含叁万元）的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。

九、文明施工

1.乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。

2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。

十、违约和争议

1．本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。

2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自行负责）并书面通知乙方，直至终止协议。

3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。

4．本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。

5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。

本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。

甲方：

乙方：

经办人：

经办人：

联系电话：

联系电话：

身份证号码：

****年**月**日