第一篇：施工班组协议书泥水
施工班组协议书
发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）
经双方协商将分项承包，双方达成协议如下：
一、承包方式：单包工。（包括：内外墙砌砖及抹灰、梁柱抹灰、外墙拉毛、线条抹灰、楼梯踏步及踢脚线抹光、外墙线条、屋面过面压光、保温保护层、天沟、倒砼。包括工具：斗车、砂浆机、振动器、灰桶、铝合金靠尺、粉刷条、铁锹、铲车、搅拌机等必须工具。工期：必须按甲方安排的工期完成。
二、承包单价：按设计图纸及更改从±0.00至屋面.倒砼元/㎡,砌砖元/㎡、内墙抹灰（包括梁柱）元/㎡，外墙抹灰元/㎡、外墙线条元/㎡，地面倒砼找平元/㎡，工程量按实计算。
三、工程质量：合格。若乙方原因造成工程质量不合格或影响进度，乙方需立即整改，如整改后仍不能满足合同双方约定要求，甲方有权要求乙方清退，只能结算完成工程量的70%，其余作为赔偿甲方损失。
四、付款方式：每月30日前结算，次月5日前付上月所完成工程量的80%，工程完工后支付至乙方所有工程量的95%，余款5%待工程验收合格后一个月内全部付清。
五、安全施工：乙方工人在施工过程中，应听从甲方现场管理人员的合理指挥，如因乙方违章操作造成工伤事故，均由乙方独立承担，甲方不承担任何责任。
六、如因乙方班组管理不善或不配合甲方现场管理人员的合理指挥，造成工人罢工及打架斗殴事件。甲方有权要求乙方按完成工程量的80%给予结算并退场，乙方并承担工人造成罢工及打架斗殴事件的经济是损失和法律责任。
七、本分项工程甲方按进度拨付进度款给乙方，乙方工人工资由乙方全权发放，如因乙方原因发生工人工资纠纷由乙方负责，甲方不承担任何责任。
八、本协议一式两份，具有同等法律效力，望双方共同遵守，待工程完工尾款付清后，本协议自行终止。
发包方：承包方：
代表：代表：
年月日
第二篇：泥水班组施工承包合同
泥水班组施工承包合同
发包方：
（以下简称甲方）
承包方：
（以下简称乙方）
甲乙双方为确保优质工程按期完成施工任务，明确双方权利义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、及东乡县有关法律、行政规定、和条例的规定，遵守平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方共同协商一致特立如下劳务协议合同条款，双方共同遵守执行。
一、工程概况
1.工程名称：
______________
2.工程地点;
3.建筑面积：约____________
4.结构形式：框架结构
二、现场代表
1.甲方代表________现场负责人_________。甲方配备施工员、质量员、安全员、预算员、测量员等整套管理班子。
2.乙方现场代表___________。乙方现场代表必须在现场25天以上，有事离开现场必须安排其他负责人，提早通知甲方负责人。乙方配备配套的管理人员。接受甲方的对口管理。
三、乙方工作内容及范围
框架工程、从基础承台
开始至竣工验收合格为止。具体内容为：
1.图纸显示的所有墙体的砌筑粉刷、地梁砌筑、墙体放线、砖块和砂浆的搅拌和运输、砖块浇水湿润、内脚手架搭设和拆除、门窗过桥板的预制安装。顶砖塞缝（必须密实），砖和混凝土连接点必须布网，所有混泥土部分喷浆（刷界面剂）。
2.一层地面回填，甲方取土机械开挖回填，乙方人工配合平整夯实填石子、打点、铺地膜、找平收光（不包括倒混凝土）。
3.各栋号图纸内容所有要求内外粉刷、线条、滴水线、烟囱粉刷、门窗护角及其它需要护角（边角）檐口包括二次修补，外墙粉刷刷毛（洗砂）油漆部分刷毛（洗砂）不许有接头与砂眼。天棚按建设方要求施工。每道工序卫生整理砼凿打，以及施工落灰等所有卫生。文明施工工作内容全部完成。
4.斜坡顶屋面找平、露台地面找平保温面找平收光，厨房、阳台、卫生间地面找平，楼梯踢脚线、滴水线等所有图纸内容，乙方独立全部完成以上工作内容，全过程中安全、文明施工和竣工卫生清理，最终通过竣工验收。
四、工作期限
1.开工日期
****年**月**日；完工日期
****年**月**日
2.施工进度满足甲方总体进度要求，总工期（以建设单位规定的日期为准）。乙方应严格按照甲方的工期安排进行施工，主体封顶后内装修的工期不得超过3个月。如由乙方造成的延误工期，建设单位对甲方的罚款由乙方承担。施工中乙方在甲方总体计划进度达不到进度要求，甲方认为乙方不具备施工能力，视为乙方自动放弃该单位工程施工，甲方另行安排其它班组抢工期，所发生的实际费用，在乙方工程款中扣除，乙方无权提出附加条件并负责赔偿甲方的一切损失。
3.如为跨工程，春节后开工时间，乙方必须按甲方要求时间开工，否则影响施工进度的损失全部由乙方承担。
4.本工程的工期考核标准，根据项目部生产作业计划，严格执行项目部序时进度要求，满足各节点时间段，农忙时不能停工，若乙方一次不满足时间节点要求，由此导致总工期拖延，在每月乙方进度款中扣10%，待工期赶上付足应付部分。
5.乙方又未能及时采取赶工措施，甲方有权将本工程部分或全部委托其它人完成，由此导致建设单位对甲方的罚款全部由乙方承担。结算总额按已完成量60%结算，并不能保证结算及时兑现，乙方同时承担违约责任。
五、质量标准
1.工程质量标准，工程质量达到优质满足本项目所在地工程建设相关标准验收，在施工中发现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。乙方负责对自己施工质量的过程控制和自检工作，在施工中要及时检查，单项完毕后进行自检，自检合格后报甲方方可进行下道工序施工。
2.乙方承诺砌体达到清水清墙，要求做到工完料清。
3.质量保修：乙方施工项目范围和内容的保修时间同甲方与建设单位合同的质量保修期约定。乙方在接通知3天内派人修补，乙方不在约定期间内派人修补，甲方可派其它人进行修补，保修费用在乙方的保修金中扣除，工程保修金为乙方总额的3%甲方在质量保修期满5个月将保修金返还乙方（保修金甲方不支付利息），保修期从竣工验收后算起。
六、定额结算方式及内容
1.乙方完成本协议第三条全部工作内容并能甲方进度计划按时完成。按工程预算定额和甲方、建设单位双方确定的工程量为依据。店铺层高5.6m按一层建筑面积计算，跃层无论多高按建筑面积计算。
2.按建筑面积______元/㎡（大写___________元）计算（单价组成：砌体_____元/㎡、粉刷
元/㎡、零星
元/㎡、卫生
元/㎡，以上单价不存在增减不包括混凝土与贴瓷砖部分）其它所有泥工部分全部包括在内。
3．施工过程中原则上不出现点工，如因工作需要，乙方做承包范围以外的工作综合单价，技术工（大工）150元/天、男杂工（小工）90元/天男、杂工（小工）80元/天（工作时间为九小时。，综合单价一次性包干，施工中其它因素均不做增加调整。它包含施工期间各个班组留下的垃圾卫生清理及乙方人员完成全部工作的基本工资及津贴，辅助工资、工资附加费、教育经费、交通补助费、劳动保护费、安全文明施工费、生产工具费、机械费、冬雨季施工增加的人工费、雨具管理费、停工窝工费用，现场材料搬运费、材料二次倒运费增加人工费、生活费、住宿费、医疗费、差旅费、医疗保险、工伤保险等等。
4.承包人综合单价中包含乙方的工具用具费和辅材费（含植拉结筋）。
七、工人工资管理，支付方式及时间
1.支付方法及时间：按每月完成量支付砌砖80%、粉刷80%主体结构竣工（砌体结束）支付至85%，甲方先预付生活费。本工程竣工验收后支付至97%，余下3%五个月内付清。
2.工人工资管理及支付方式：乙方应付对进场的工人及时签名作册，要求每个工人身份证复印件两份，甲乙双方各一份留档，应及时对每个工人签订劳务合同并注明工种，工人有闹事迹象的，有严重身体毛病的，有不符合劳务年龄的应及时给与辞退。资金出现暂时困难时，乙方承诺（20天内迟发工资）不得停工、不索赔、不聚众闹事、不聚众妨碍甲方及政府部门正常办公
3.工人工资原则上应做到每月结算，每月发放工人工资表名额应与身份证号码，出勤工时、工时价合计总额、本月领款额、余额相符。并须经每个人的亲笔签名或手印。余额部分由乙方做好工人思想工作。
八、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理
1.安全施工：乙方必须贯彻执行国家和政府，行业主管部门颁布实施的有关安全标准，确保遵守施工现场安全作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从安全监管人员的监督管理指挥，做到不安全不施工。因乙方野蛮施工，不服从指挥，安全防护措施不力，安全设施不到位，不按规范施工，无视检查督促，盲目施工对于项目部、公司、甲方管理人员、主管部门检查出的安全隐患限期整改，造成罚款由乙方负责，对乙方所属职工的违章处罚由乙方承担，直接从每月进度款中扣除。
2.重大伤亡及其他安全事故处理：事故发生后，甲乙双方应采取紧急措施，全力组织抢救伤者，保护事故现场。
3．事故发生的费用分摊具体为，有效发票累计叁万元以下（含叁万元）的均由乙方承担，有效发票累计叁万元以上的由甲乙双方各半分摊。
九、文明施工
1.乙方应执行公司及项目部有关规定，加强科学管理坚持文明施工，在施工中做到随做随清，工完料清，保持施工现场清洁、整齐、有序。各工种间必须相互配合相互爱护对方成品，做好文明施工。在工地不得酒后上班，杜绝打架斗殴、偷窃等违法乱纪现象违者或参与者每人一次给予300-1000元罚款，赔偿对方的损失并请退现场直至送公安机关处理。
2.该工程必须达到东乡县安全文明达标工程标准，乙方现场混乱，有关部门的处罚由乙方承担，如果甲方派人进行文明工地清理，其费用在乙方进度款中扣除。
十、违约和争议
1．本合同在甲方与业主合同的基础上订立的，如因甲方与业主的合同关系发生变更或协商而造成停工甚至提前终止协议，乙方不得向甲方索赔停工费，双方另行协商解决。
2.乙方未按甲方选定的施工人员进场，甲方有权要求乙方进行更换调整，乙方无法调整时，甲方有权暂不安排施工任务（窝工损失乙方自行负责）并书面通知乙方，直至终止协议。
3.在履行协议过程中产生争议时，双方友好协商，协商不成，由公司协调，公司协调不成向东乡建筑安装公司所在地的人民法院提起诉讼。
4．本协议双方签字盖章后生效，所承包的工程竣工验收合格，款项结清后，除保修条款外其余自动失效。
5本合同未尽事宜，双方另行协商签订补充协议，补充协议及合同附件具有同等法律效力。
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份。
甲方：
乙方：
经办人：
经办人：
联系电话：
联系电话：
身份证号码：
****年**月**日
第三篇：泥水作业班组承包协议书
甲方:永旺公司西山小区二期B区幼儿园 工地
乙方: 温荣永 班组,或
身份证号码:***618发证机关:上杭县公安局
为了配合甲方工地施工,全面推进本项目质量、安全管理，甲方将本项目 砌砖、粉刷等泥水作业分项工程承包给乙方施工，为明确双方权利与义务，经双方协商，达成下列条款，请双方共同遵守执行。
一、承包形式：包工不包料（或）。
二、承包内容： 整体砌砖、粉刷，包括脚手架搭设、落地灰清理；除砂浆机和斗车外其他一切小工具如粉刷板条等均由乙方自负。
三、承包单价和结算方法：整体工程量不分构件大小形状同一单价结算，所有土建项目主体墙砌体各项装饰工程量以施工图的实际工程计取，具体承包单价和结算方法以工程项目单价表为准。
四、质量要求：乙方必须严格按规范施工，每个分项必须要达到验收要求。发现不符合甲方质量要求外，并愿意赔偿由此造成损失的工料款，其款项愿从乙方工资中扣除，若造成对甲方信誉影响，除按有关规定罚款外，再根据损害甲方声誉程序给予严厉处罚。乙方必须配置一个熟练施工查验的兼职质检员，负责对本项目内工程质量进行检查。
五、安全要求：安全施工是贯穿工程顺利进行的重要保证，乙方必须认真按安全施工中有关规定及各级要求进行施工，乙方必须配置一个熟练安全施工法规的兼职安全员，做到本职范围内人人懂安全、人人保平安。倘若发生一切大小安全事故，除乙方愿负一切责任和费用外，并愿意接受甲方对此安全事故的处罚，造成影响损害甲方声誉，并愿意负责由此带来的一切责任和愿意接受甲方及有关部门对此作出的所有处罚。
六、工期要求：乙方应组织在从事本行本项目施工中多年的技师，科学安排工程进度，并严格按照甲方进度及阶段进度完成所属的工程量，如超过甲方安排的进度计划，延误工期除每天按甲方与建设单位所签订的承包合同中工期的条件处罚执行外，并愿意接受甲方再对工期延误每天罚人民币 元，提前完工的按每天提前一天奖励人民币 元。若超过甲方所定的最后完成日期，乙方愿意承认等同自动退场，并愿意按所完成工程合格品的85%进行结算，而15%作为对甲方重新组织劳力的补偿，若有甲方检测不合格部分工程量，愿意按甲方所进材料其返工工资合计工料款从工程中扣回（因甲方不能及时提供各种材料造成停工，工期可顺延）。
本项目工期自甲方口头或书面通知次日起算，并按甲方要求的工期完成相应的工作；如因乙方原因造成工期延误，甲方将严格按甲方与建设单位订立的合同进行处罚。
七、付款方式：乙方在每个月底报来所完成的合格工作量，甲方审核后按80%付款给乙方作为工人工资及生活费等。乙方必须凭工资表或以及有关规定税务发票报甲方财务办理有关财务手续，否则不予办理。余款待工程全部结束经验收合格通过后壹个月内结付。
八、甲乙方责任与义务：
1、甲方的义务与责任：
（1）甲方应及时做好技术交底工作，协助乙方及时处理施工中有关技术问题。
（2）甲方有权对本工程本项目进行定期和不定期的安全生产、工程质量、文明施工等方面监督检查和评比，乙方应服从和积极配合。若因乙方违反操作规范和施工规范，甲方有权对乙方提出限期整改、批评、警告、罚款、停工、撤换施工班组的处理。
（3）若因乙方管理不善或其他属于乙方的责任，造成工程质量低劣，发生重大安全事故，经济效益低下，严重损害甲方利益和声誉，不按工期计划安排施工的，甲方有权单方面终止合同。不但由此所产生的经济责任由乙方自己负责外，还要对甲方造成的经济损失负全部责任。
2、乙方的义务与责任：
（1）乙方对本工程的施工安全、工程质量、施工工期、经济责任负全面责任，出现大小安全，质量事故概由乙方负责，亏本自补，盈利自主支配。
（2）乙方应认真按现行的建筑安装工程施工验收规范和建筑安装安全法规规程进行施工和管理，工程质量应按现行的建筑工程质量检验评定标准执行并符合建设单位要求，执行甲方的工程质量，安全生产的管理规定和指令。
（3）乙方应严格按工程施工进度计划要求组织施工，负责办理暂住证、就业证、计生证等费用自理，不及时办理有关证件被有关部门罚款由乙方自负。乙方必须提供现场施工员一名，及现场技术安全负责人一名，配合工地进行日常质量安全进度的控制。
（4）乙方施工现场应及时清理，材料应按指定地点归类堆放，做到工完料尽场地清，使施工现场整洁有序，否则工地派工整理，费用从班组中扣回。
九、若乙方不履行协议，无故停工壹天以上（含壹天）或无法满足工程质量，不服从工地管理，甲方有权单方面终止协议，扣下所有工程尾款，同时作出清场处理。
十、其它：
1、乙方所有施工人员不得居住现场，持证上岗，遵守工地各有关建筑安全规章，若发生安全事故均由乙方负责。
2乙方确认送达地址上杭县蓝溪镇梅永村，甲方的书面通知寄往前述送达地址，即视为送达。
十一、本协议一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，本协议自签章之日起生效，款项及各种义务履行完成后自动终止。
甲方签字： 乙方签字：
盖 章： 盖 章：
电话号码：
身份证号码: ***618
电话号码:***
住 址：上杭县蓝溪镇梅永村
发证机关：上杭县公安局
年 月 日 年 月 日
第四篇：泥水施工合同
泥水施工合同
甲方：长沙市建设工程集团有限公司搬运队宿舍及货运室项目部（以下简称甲方）
乙方：（以下简称乙方）
为便于管理，确保工程质量，施工安全，加快施工进度，甲方将泥工劳务分包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，结合本工程具体情况，双方就本工程泥工工程事项经甲、乙双方协商一致，订立本合同。
一、工程地点：湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库
二、工程名称：湖南长沙芙蓉北路国家粮食储备库迁建项目（二期工程）
三、承包方式：以包工不包料包安全、包进度、包验收。
四、承包项目：
1、本工程所含的内灰、外灰及屋面工程
2、配合基础、主体、墙体的分中、放线及标高控制。
3、现场材料堆放所需地面硬化等。
4、建筑房屋内、建筑物周边10m内自身施工的建筑垃圾清理及转运至指定地点堆放。
5、砼施工：承保范围内所有垫层、墙、板、柱、梁、屋面砼工程。含前后台工作，布泵管、拆泵管、移泵管、清洗泵管、搭拆砼浇灌运输道、放料、振捣、收捡落地砼、配合试验取样、清洗各种设备、机具、用具及找平、收面压光、覆盖（包括覆盖物运输、清理）、垫块制作、养护等分部工作内容。乙方应正确使用和爱惜浇灌砼的机械设备，拆除的泵管按甲方指定地点堆放整齐。
6、砌体施工：所有内外墙体、女儿墙的砌筑，含放线分中、筛砂、砂浆搅拌与运输、材料场内转运、吊运、楼层转运、前后台运输、立皮数杆、挂线、吊直、选砖、铺灰、砌砖、湿水、过梁制作安装、安装砌体加固筋、预埋筋、铁件、木砖、配合水电组预留明（暗）管槽、灌缝、划缝、勾缝、清扫墙面及清理落地灰砖并运至现场指定地点堆放等，并包括砌筑操作脚手架和安全防护设施的搭拆、材料堆码等全过程。浇捣小体积砼（如：门窗过梁、压顶、线条、构造柱、圈梁等砼的前后台运输、捣固、收面）、抹防潮层、地梁砖胎模砌筑等全部工作内容，搅拌机周边保持清洁。
7、甲方提供商品砼以及砼的垂直运输设备、提供砌体工程使用的砖、砂、水泥、石灰浆等主要材料，甲方提供电源至二级配电箱。其它施工所需的设备、工具由乙方负责，如电线电缆、插头、移动箱，后浇带及梁柱接点不同砼标号时的钢丝网、锄头、箢箕、扁担、手套、灰桶、灰线、挂尺、铁铲、筛子、锤子、振动棒、振动器、尺条、斗车等。乙方自备的设备必须有质量合格证。
五、承包单价：
包干综合单价为元/m2，具体数量施工蓝图建筑面积计算，工程不分施
工部位，不分砼厚度和墙体厚度，包干单价中均已考虑。本劳务工程单价为包干价，均已包含为完成该工程所发生的所有人工费、劳务管理费、工具费、低值易耗费、小型机械费、工人社会保险费与人身安全保险费、劳保用品费、二次转运用工，为满足工程施工需要而发生的建筑工程以外的零星工程人工费，安全文明施工和不可预见费等，所有涉及本工程所发生的其他分包单位配合费也均包含在劳务工程单价中，乙方不得再向甲方及其它分包单位要求增补费用或签工。
六、决算方法：
按本幢楼建筑面积乘以单价为总工程款进行决算。
七、双方责任
1、甲方职责：
① 组织有关人员对乙方进场施工作业人员进行安全、质量、文明施工、综合治理等方面的教育，做好日常监管工作。
② 组织及负责对乙方施工作业人员进行施工技术、措施等方面的交底。
③ 负责对乙方施工人员的安全、工程质量、文明施工等方面的工作进行指导、监控，并按规定及时做好验收工作。
④ 按计划提供材料至施工现场。提供食宿位置、所有班组统一集中食宿，提供工人安全帽。
⑤ 提供施工水准点、轴线高程点。提供垂直运输机械。电源提供至二级配电箱。⑥ 按照合同约定，按时足额向乙方支付工程款。
2、乙方职责：
① 施工班组严格遵守一切规章制度、劳动纪律，遵纪守法，服从施工员指挥，做到文明施工，保证安全生产，杜绝安全事故发生。班组长必需24小时在工地上，如有事需向施工员请假、并委托他人负责。
② 按甲方的各项交底要求，严格按国家操作规范和施工验收规范，精心组织施工。按甲方的工期计划要求，认真编制施工作业计划，按时完成甲方的工期计划。
③ 教育职工遵守国家法令、法规，不得有偷盗和斗殴行为，违者送公安机关办理。④ 合同签订前，交一份施工方案和质量责任保证书给甲方存档，以促进后段工作的实施及考核依据。
⑤ 乙方进场必须提供花名册一套，三证必须齐全（身份证、计生证、暂住证），如果甲方代办，费用由乙方负责。
⑥ 按时足额支付劳务作业人员工资。
⑦ 乙方民工冲击甲方或辱骂管理人员，甲方有权将乙方驱逐施工现场，并处以
1000-3000元的罚款。
⑧ 自备工作所需雨衣、雨鞋、手套，二级配电箱以后电线电缆（含夜间照明）由乙方负责。
⑨ 乙方不得将无业游民、前科人员及犯罪潜逃人员滞留在工地，否则处以200～500元罚款。
八、进度要求：
为确保工程进度，乙方作业人员不管晴天下雨，白天黑夜，每天24小时听从施工
员安排，不得因短时间停电、停水、下雨而无故离开工地外出或回家，影响工程进度，乙方所组织的工人必须满足连续作业要求，把所承担的工程量按施工进度计划表提前完成，如在规定的时间内未完成施工任务，施工员有权调突击组完成，但工资按甲方点工的三倍支付给突击组，在乙方工资内扣除。乙方不能以任何理由停工、延误工期，因乙方进度和质量返工原因延误工期一天，罚款1000元（除天气影响外）。在施工中，承包人必须坚守工地，否则每缺一天罚款100元，并认真执行项目部制定的规章制度。开会不能缺席、迟到，否则每次罚款200元。必须配戴安全帽进入施工现场，违者每人每次处以100元罚款。
九、施工安全：
乙方应按国家规范做好自身完全防护措施。应严格遵守国家现行颁发的建筑安全
生产有关管理规定，严格按国家现行颁发的安全标准组织施工，杜绝违章作业，确保安全生产。乙方在施工全过程中，应服从甲方安全员，施工人员指挥。乙方应自始至终地做好安全思想教育，提高工人的安全生产思想意识，做好自身和他人安全思想教育。如若是乙方人员自身工伤亡事故或是由乙方引起伤害他人事故，应负经济和法律全部责任。同时乙方的所有人员应遵守社会治安的综合治理。严禁在施工场内出现打架、赌博及盗窃等行为，凡是由此产生一切恶果，一律由乙方自负全责。与甲方无关。不听甲方有关人员指挥，甲方有权对工人按规定处罚（扣乙方工程款）。凡乙方发生工
伤亡事故，违章施工，造成罚款或违反社会治安综合治理，造成恶果，以及工人暂住证、婚育证、劳务证等，应支付的费用和事故中产生的经济、法律等一切责任，一概由乙方承担，与甲方无干。
十、施工质量：
本工程质量要求应达到合格标准。质量验收标准，按现行国家行业的有关标准、规范及工程质量检验评定标准执行和验收。乙方应保证施工质量，如出现施工质量事故及不合格，返工造成材料损失，应负赔偿全责。
1、乙方必须熟悉图纸，严格按图纸和施工验收规范施工，每道工序必须做到工完场清。浇捣混凝土时确保混凝土密实与平整度，并养护好混凝土。砼工程应确保结构的几何尺寸、标高、轴线达到设计与规范要求，表面垂直度、平整度达到不找平的质量要求。
2、墙体砌筑必须做到灰浆饱满，表面平整度符合规范要求，主体验收时如因乙方原因造成砖砌体工程不能通过验收，则乙方负责无条件进行整改，同时应承担由此产生的一切损失。
3、凡乙方原因造成的质量问题返工全部由乙方负责，甲方所造成的经济损失由乙方承担。如在施工中发现混凝土柱、梁、墙、板浇捣有空洞或严重蜂窝及砼养护不到位烧坏，墙体轴线偏移与立面偏斜超过规范要求，处以每处200元罚款。做到现场文明施工，材料堆放整齐有序，并做好其他工程成品保护，如发现破坏成品，由乙方赔偿损失并处以重罚。工程质量必须达到优良，达不到优良验收标准，则按乙方总工资下浮5%。
十一、付款方式：
甲方按乙方月进度完成工程量付给乙方%进度款，粉刷完工后再付给乙
方%，（但质量评定必须达到合格）。余下%待本工程竣工验收合格后，月内付清。乙方如中途退场，工资一概不结付，且履约保证金不予退还。
十二、工期要求：
乙方应按甲方和监理方审批的施工组织方案的工期为依据。延误规定工期，甲方
有权每天按500元人民币累计，对乙方进行罚款。
十三、其它事项：
安全文明施工要求及处罚措施、安全、技术交底是合同的一部分。乙方负责人或
委托代理人必须全天靠在施工现场。
十四、本合同未尽事宜，有补充条款与本合同具有同等法律效力。本合同自双方签订之日起
即生效，工程价款付清后失效。望双方共同遵守执行。恐口无凭，今特凭立合同书一式肆份，甲、乙双方各执两份为据。
甲方代表：乙方代表：
年月
年月日日
第五篇：泥水施工合同
泥水施工承包协议书
发包人：（以下简称甲方）
承包方：（以下简称乙方）
根据《根据中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例及有关规定》，明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方友好协商一致，同意签订以下条款：
施工等未明确的泥水分项。班组自行负责除塔吊、施工电梯外所有机械，内脚手架所需的材料及搭设、砼接触面所用胶水、砂浆桶、铁揪、线靠尺、斗车、水管、刷子、扫把，灯具照明线、灯管、盐酸及纱布、搅拌机、砂浆机、跳板、楼层砂浆卸料斗及相关的劳保用品。
3、价款调整
a、合同签定后出现的设计变更一次更改泥水人工费增加或减1000元以上的，按实增减。
b、如有合同外的工作内容按现场签证方式计算。
第四条付款
一、付款方式
每月支付上月实际完成工程量的工程进度款，工程竣工验收合格后付至结算总额的，余做为工程保修款，保修期为两年；班组现场签证应由施工员及预算员、项目经理按照现场实际发生量签字认可当月结算（其施工日期、施工工日、施工部位应描述清楚）。
二、竣工结算
乙方应在该项工程验收合格(质检站复验完)10天内递交竣工结算资料。
甲方竣工验收合格后付至，余作为保修款待保修期满付清(保修期两年)。
第五条工期
工期按甲方每个月下发的进度计划执行。乙方应保证足够劳动力，若乙方拖延工期，每拖延一天乙方需支付甲方1000元的违约金，第二天1500元，以此类推，累计计算。任何由于乙方原因引起工期延误的责任将全部由乙方承担。 第六条工程质量
1、工程质量依据为现行颁布的“建筑安装工程质量评定标准”及厦门市颁发的有关工程质量规定。
2、承包范围的工程质量必须达到合格标准。
3、如承包范围的工程质量无法达到合格标准，乙方应无条件进行整改，承担由
此引起的人工费用，甲方所损失的材料费在工程款中扣除，并处罚2000元，同时甲方有权要求乙方无条件要求返还。
4、若因施工质量不能一次通过验收，拖延整改时间超过半天，每次罚款500元，同一质量问题若连续3次整改且不能达到验收要求，乙方应无条件退场。
5、班组长应配合工长做好各项准备工作，做好对工人的专业施工技术交底及重
点难点部分的方案措施要落实到每一个责任人。
第七条安全、文明施工
1、乙方应遵守国家、厦门市有关安全生产、文明施工法律法规，执行项目部有
关管理制度。
2、严禁招用童工和超龄工人，严禁带小孩进入工地，违者罚款1000元。
3、在施工过程中，若乙方在施工中造成伤亡事故，甲乙双方根据国家相关政策
规定承担相应责任。
4、乙方应负责提供施工人员需要的劳动保护用品，包括安全帽、绝缘鞋、劳动
手套等。乙方所须工具及简易架和跳板自行解决。
5、乙方所施工范围内必须做到落手清，材料必须堆叠整齐，建筑垃圾必须无条
件清理干净并运至甲方指定地点。
6、乙方应按甲方对现场和工人宿舍进行管理。完工后乙方应按甲方要求无条件
退出宿舍。
7、乙方如无法达到协议规定的现场管理要求，甲方有权另行安排人员进行处理，所发生的费用从乙方工程款中扣除。
8、开工前乙方应做好职工安全意识教育，并于上班前自行检查其操作部位是否
符合安全规定。如发生安全隐患必须立即进行整改直至符合要求为止。严禁违章操作。
第八条甲方职责
1、甲方负责施工过程中质量、安全施工进度等方面的指导、监督、检查和考核，发现问题及时向乙方提出整改意见，如乙方不能整改或明显不履行协议的，甲方有权单方面终止协议，由此引起的经济损失由乙方负责。甲方有权要求更换认为无法胜任工作的任何乙方人员，乙方应无条件接收。
2、甲方向乙方提供施工人员宿舍。甲方配合乙方办理施工人员的暂住证、审核
证等国家及地方所要求的有关证件。
3、甲方应按时审核乙方各阶段的施工进度工程量和竣工结算，按规定时间向乙
方支付工程款。
4、甲方应监督乙方及时发放工人工资。如出现乙方克扣工人工资的情况，经查
实后，甲方将予以乙方两倍的罚款。如情节严重，甲方有权单方面终止协议，由此引起的经济损失由乙方负责。
5、甲方现场提供轴线和楼层的标高控制点，乙方应配合进行放线。其他现场放
样由乙方负责。
6、甲方提供垂直运输。砂浆搅拌机和砼搅拌机设备班组自行提供，搅拌机开机
人员、后台运料人员由班组自行解决。
第九条乙方职责
1、乙方应委派该工程的现场负责人，负责施工全过程管理和协调，现场负责人
必须保证在现场管理，无特殊原因，且未请假不在场，每天罚款500元。
2、乙方应接受甲方委派的负责人对承包项目施工全过程的合理指导和管理，严
格遵守甲方各项规章制度和管理要求，确保工程质量和工程进度。
3、乙方负责办理施工人员的暂住证、审核证、上岗证、就业证、计生证等国家
及地方所要求的有关证件并承担相应的费用。
4、甲方组织并通知乙方召开的相关会议，乙方现场负责人必须准时参加，无故
或未经准假而缺席的，每次罚款500元。
5、在施工过程中，若发生可签证的项目时，乙方应在2天内报送甲方(含签证依
据)，逾期视为乙方自动放弃。所有属于建设、监理单位应签证的内容以建设、监理单位签证为准。
6、砌筑和抹灰脚手架由乙方自行搭设。脚手架材料由乙方自行解决。自行配备
清理楼层所需的物品，加班照明灯具自行解决。
7、乙方应做好成品保护工作，如由乙方造成其它工种成品的损坏，由乙方负责
赔偿。
8、乙方在施工过程中要保护好甲方所提供的机械及其它设施、设备。破坏者乙
方要负一切责任。
9、凡属完成工作内容，乙方如不能按时完成本协议规定的相应项目工作，由甲
方派人协助完成，费用由乙方负责。10、11、乙方应确保业主、监理、设计、本项目制度及规定的有效执行。乙方必须高度重视安全生产、严格遵守规章制度、按章操作。
第十条违约责任
1、发现由于乙方施工力量不足或管理不善等原因，导致工程无法按甲方进度要
求完成或无法按甲方要求的合格质量登记施工，经甲方协调后，仍然无法满足甲方要求，甲方有权中止本协议，乙方应赔偿由此而造成的所有经济损失并办理退场手续，退场按完成量的80%结算。
2、乙方若浪费材料严重，在甲方提出警告后仍不改进的，甲方有权给予罚款，以甲方管理人员开具的罚款单为准，在每期进度款中扣除。
第十一条其他事项
1、施工过程中若发生本协议以外的事件，双方应本着互相理解、友好协商的态
度解决问题。
2、本协议一式肆份，甲方叁份，乙方壹份。
3、本协议一经双方盖章签字后立即生效并具有法律效力。待工程完工，甲方全
部工程款与乙方结清后自行失效。
甲方：乙方：
负责人：负责人：
联系人：联系人：
电话：
日期：日期：电话：
点击咨询 