第一篇:班组施工协议书-严召军
工程施工协议书
甲方:江苏南通三建建设集团有限公司登峰家园项目部
乙方:
家庭住址:
身份证号码:电话号码:
甲方承建了大庆恒源房地产开发有限公司登峰家园工程 B-
23、B-24(五标段),现确定乙方为该标段 B-
23、B-24#楼工程分包单位,为了进一步明确甲、乙双方相互间的权利和义务,经双方友好协商,达成如下协议,共同遵守执行。
一、分包工程名称:登峰家园工程工程。
二、承包方式:包工、包材料消耗、包工期、包质量验收、包安全文明施工。
三、承包范围:登峰家园工程五标段B-
23、B-24#楼图纸中 所包含的工程,以及施工范围内的材料场内外运输装卸。
四、承包单价:按(此单价含人工费、劳保费、保险费、质量奖、工期奖、安全奖、材料节约奖、现场文明奖)。
五、材料管理:乙方必须按甲方现场负责人 劳务费中扣除。
六、工期管理:乙方必须按甲方节点工期和总工期要求施工,节点工期延误按甲方与业主合同条件相应处罚。本分包工程自年月日进场至年 月 日结束。
七、质量管理:乙方必须达到甲方与业主合同约定的优良标准,质量达不到要求,造成的损失由乙方负责。评定依据按现行国家和黑龙江省关于工程质量评定标准DB/23执行。具体施工内容和施工操作方法以及质量验收等按技术交底上的内容执行。
八、安全管理:
1、乙方必须在甲方安全负责人安全三级教育,处罚规定按甲方安全生产管理制度执行。发生安全事故,立即报告甲方安全管理部门,待事故处理完善后,所发生的费用由责任人承担。安全和文明施工的具体内容,按照甲方和乙方进场后签定的安全协议内容执行。
2、楼面预留洞口,必须加设盖板。
九、现场文明施工:
1、乙方必须在甲方现场负责人的指导下开展现场文明施工工作,处罚规定按甲方现场文明管理制度执行,如乙方违规累计超过三次,处以2000元罚款。
2、在施工现场上,所有施工部位必须打扫干净,情节严重,处以经济处罚。
3、工种之间密切配合,乙方在施工中如有破坏其它工种成品、半成品,所造成的损失有乙方负责。
十、付款方式:
1、乙方人员在施工完成工程量后,付工程款的 %,在完成工程量后,付工程款的%。工程竣工验收后,根据结算扣除5% 返修费(无返修内容,则在补充条款中写明确),剩余部分内结清。
2、乙方每完成一个分项工程后,将工程量计算书和验收结果,在最短时间内送交预算人员进行审核,如果延误,耽误拨款,自己负责。
3、如果甲方在手续齐全的情况下,不按照合同拨付工程款,乙方可在15日后通过有关主管部门进行解决。
3、补充内容:
十一、其他相关事宜:
1、乙方人员进场施工,必须遵守甲方施工现场的各项管理制度和业主在甲方总包合同中各项规定,业主对甲方的各项罚款涉及到乙方原因,均在乙方劳务施工费中扣除,乙方必须无异议。
2、乙方在施工时,必须遵守甲方关于安全生产、文明施工的各项规定,做到每天落手清,即每天下班时多余材料清理干净,并在指定位置分类堆放整齐。若由于乙方违反甲方有关安全、文明施工的规定造成的罚款,均由乙方承担,乙方必须无异议。
3、乙方在施工过程中,严格遵循国家和黑龙江省大庆市安全操作规程,若由于乙方管理不善造成有关罚款或安全事故,均由乙方负全责,并承担一切费用。非乙方原因造成的事故,有责任方负责。
4、乙方本人与甲方发生经济往来,工资发放必须提供工人工资明细表(实名)报甲方财务科备案。如发现聚众闹事,每次处罚1000元,情节恶劣,移交公安部门处理。
5、乙方在施工中,如有矛盾,本人与项目经理、甲方负责人共同处理,如发现聚众闹事,每次处罚1000元,情节恶劣,移交公安部门处理。
6、乙方在劳务费结算时,只有乙方本人或带一核算员与甲方项目经理、预算人员进行结算,如发现聚众闹事,处罚5000元,情节恶劣,移交公安部门处理。
7、本协议经双方代表人签字或盖章后立即生效,乙方必须组织人员按甲方要求的时间进场施工。如乙方延误进场时间,视乙方放弃;或进场施工人员不能满足所承包工程工期、质量、安全要求,视乙方违约,乙方接到甲方发出的退场通知单,按所完成工程量合格部分的50%结算,3日内无条件退场。如果乙方认为预订的价格低,不愿意继续完成下
去,必须提前三天通知甲方,按所完成工程量合格部分的50%结算,结算完一天退场。内如发现聚众闹事,处罚1000元,情节恶劣,移交公安部门处理。
8、本协议签订后,乙方代表人必须在施工现场负责施工,如果要离开现场,必须委托其他人员代替进行管理,并将该人领交给现场工长,否则,甲方有权将乙方人员清出施工场地,按所完成工程量的50%结算,3日内无条件退场。
9、本工程分包单位在施工现场由于安全和质量问题所造成的罚款,如果乙方拒绝签字,在建设单位代表、现场监理工程师和现场工长签字后见证后就生效,所罚款费用在工程款中扣除。
十二:其它补充内容:
十三、本协议一式叁份,甲方执两份,乙方执壹份,均具同等法律效力。本协议未尽事宜双方另行协商解决,本协议与甲、乙双方签定的安全生产责任协议以及技术交底起连带效果。
甲方乙方见证方:
建设单位代表:
代表人:代表人:监理工 程 师:
签约地点:登峰家园甲方项目部
签约时间:年月日
第二篇:施工班组承包协议书
施工班组承包协议书
现有广州小区环境工程的(园建)(绿化)(铁艺)(木结构)承包给施工班组,为了工程的顺利进展及公平互利问题,经双方协商同意,特签订本协议,具体内容如:
一、双方简称:发包方:下称甲方承包方:
二、承包方式:包工不包料(铁艺工程除外)注:小型工具,灰板,毛刷,灰桶,铝合金尺,小型切割机,砂铲,锄头,花剪等工具由乙方自理。
三、承包范围:全部工序。
四、承包价格:(见分项工程价目表)或相应项目造价的%作为人工费,该价格包括乙方人员的食宿,生活水电费在内即乙方自理。
五、施工质量:在施工过程中,乙方人员应虚心接受甲方及业主相关人员的检查指导,要达到甲方及业主委托的相关质检单位的要求。
六、施工进度:根据甲方与业主签订的期限以及按现场工作面进行有计划的合理调配人员,使能保质保期完成相应工程任务,杜绝以任何籍口停工罢工,否则若因无故停罢工而延误工期,责任方应承担一切损失。
七、双方责任:①甲方:及时供应所需材料,相应项目的放线,详水,技术指导,相关资料,协调相关工作,按时审核审批支付工
程进度款,跟进质量,进度工作。
②乙方:服务甲方对工程质量和进度的管理及安排,将各自产生的残碴,垃圾清运到指定地点(不超过500米)各自保管好工具用具,包括签领施工用的电缆线,拖把照明灯架,胶水管,斗车等,并做好成品半成品的保护措施。
八、安全文明条约在施工过程中,任何人都必须以人为本,特别注意安全防火防盗,做到安全生产,文明施工。
九、质量保修期:根据甲方与业为签订的期限或双方协商代保费用。
十、付款方式:协议签订后,甲方预付班组人员进场租房费和押金,每月按工程进度由乙方提供给现场负责人审核,报公司相关领导审批并支付进度款(预付部份在进度款扣除),工程竣工由甲方组织自检,整改后报相关单位验收合格后,付至总款的%,剩%保修费期满付清。
十一、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,协议自从签订之日起生效,工程竣工验收合格并付清工程款自动失效,未尽事宜双方协商按国家现行相关条例执行。
甲方代表:乙方代表:
签名:签名:
公章:印章可指模:
年月日年月日
第三篇:施工班组安全协议书
项目部与施工班组协议书
为了使龙陵县新城区(龙华路、龙山北路)绿化改造工程顺利进行,各施工班组进场后必须重视文明施工、安全施工,具体注意事项有:
1、施工班组进入施工现场后,要求每人必须佩带安全帽,并贴有“海达绿化”字样,如果一意孤行、不听安排,被甲方或监理方看到罚款处理,一切费用由施工班组方承担。
2、施工班组进入施工现场后,施工人员不能随便丢垃圾,更不能随地大小便,若被甲方或其它施工单位发现进行罚款处理。一切费用由施工班组方承担。
3、施工班组进入施工现场施工,要求不浪费材料,同时不允许偷、拿现场任何施工材料,由此产生的费用、纠纷由施工班组自己负责解决。
4、施工班组进入施工现场,一切听项目部技术人员统一指挥安排施工,若不按要求施工,出现返工、耽误工期等,其中产生的工程量和后果由施工班组负责。
5、各施工班组在施工现场不能私自搭接水、电,应在我公司相关负责人允许的情况下指定位置进行搭接,如出现安全事故的,由各施工班组负责。
6、本协议有效期自2011年06月 01日至 2011年08月 31日止(具体截止日期以工程完工日期为准)。
7、本协议一式二份,项目部和施工班组各执一份。
施工班组(签字):项目部(签章):
年月日年月日
签约地点:
第四篇:钢筋班组施工协议书
钢筋班组施工协议书
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程钢筋施工事项协商一致,订立本协议。以明确双方权利与义务,确保工程顺利进行。
一、工程概况:
xxxxxxxxxxxxx建设项目,其中地下一层,地上18层2栋、29层1栋、局部商业用房;框架剪力墙结构。
二、承包范围:
xxxxxxxxxxxxx建设项目1#楼钢筋制作安装(包括地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容)。
方式:清包工施工,包质量、安全、进度、文明及模板工程所需的人工、辅助材料(除钢筋、预埋铁件以外的所有材料)、辅助机械等。
具体内容:
1、钢筋的上、下车及堆码工作,自备钢筋弯曲机、断料机、砂轮切割机、焊机、焊具及施工中的维修费用,钢筋切割刀片、砂轮切割片、扎丝、断线钳、焊条及其它施工中本班组所用的零星材料等。
2、钢筋的闪光焊接、电弧焊接、电渣压力焊接、二级箱以下安全标准电线电箱等。
3、工程中所有钢筋的工作内容:报价范围内的钢筋工程,地下室及主体结构、二次结构与钢筋有关的全部内容(包括钢筋翻样、配料、调直、除锈、垂直及水平运输、制作、堆码、安装、报检、原材料的卸车堆码以及与二次结构有关的拉结筋、腰梁、过梁、构造柱及挑架/ 8
的预埋钢筋的焊接、配料、调直、除锈、制作、安装、施工操作面完成后的余料、废料、焊渣、垃圾的清理、运输等工作)。
4、除采用塔吊外,场内一切材料,场内运输均由乙方负责。各项工序完成做好落手清工作。甲方只负责把二级配电箱送到底层、楼层每一层设一只二级配电箱,其它电缆线及移动配电箱、灯管、照明设备等均由钢筋班组承担。
三、工期要求:
乙方必须根据甲方阶段性计划安排施工,安排人员及材料,不得无故拖延工期。若因乙方原因造成工期拖延,相应损失由乙方承担。
四、质量标准:
本工程质量标准为合格结构工程。甲方按现行施工验收规范和《质量验收统一标准》检查执行,凡没达到合同约定的标准,由此引起的返工费(材料、人工、机械费)一律由乙方承担。
五、费用及付款:
价格:总价按实际钢筋吨位 元/t计价。该价格为综合报价,包括一切费用且不可调整。包括钢筋工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、劳保用品费等。甲方另外增加用工必须由经办施工员和项目经理签字有效。
工程量在当月底结算,在次月15日前支付上月工程款的80%,主体结构封顶后支付10%,结算后余款在半年内付清。每次结算前都必须对乙方的进度,质量、安全、文明施工、节约材料违约金等进行考核,经各主管核实认可有效。乙方申请工程材料款时提供工人花名册及工资表。
六、履约保证金和劳务款结算支付程序
1、乙方向甲方交付履约保证金计 元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、/ 8
收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括甲方及甲方管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方退还保证金总额的 50 %给乙方(不计利息);主体工程验收合格、二次结构及装饰部分等所有工作内容完成后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的 50 %工程履约保证金(不计利息)。
3、工程进度款的结算方式:乙方每月 25 日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后 10 个工作日内审核完毕,审核完毕后 5 个工作日内按审定工程进度款的 80 %支付乙方月进度款。(如建设单位因进度质量等对项目扣款,项目部同样对乙方执行)
4、劳务工程结算款支付的特别约定:
(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。
(2)乙方委托(身份证号码:)作为结算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款,收到甲方支付的劳务工程款后,视为乙方收到。
(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证/ 8
等。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理签字确认;未经甲方项目经理签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。
(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。
(6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员(包括但不限于施工管理人员、项目经理、工长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:本工程主体(含二次结构)完成后一个月内支付至劳务款总额90%;工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款(10%)全额支付给乙方(不计利息)。
七、甲方责任
1、甲方对乙方进场人员进行“安全、质量、治安、企业内部规章制度、法纪法规和文明礼貌”教育;
2、对乙方人员进行施工技术交底及安全技术交底;
3、按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。
4、对乙方人员进行技术和质量的指导、监督、验收并提出针对性的整改要求;
5、为乙方提供住宿并提供就餐方便;
6、提供符合标准的劳动安全卫生条件。
八、乙方责任
1、在主体施工时必须配备有经验的施工人员负责钢筋放样,放样结果报项目部专业工长审核。班组应严格按图及变更联系单施工,/ 8
结构施工中对图纸发生凝问,钢筋班组长应立即通知项目部施工员,若因钢筋班盲目操作造成的工料费用及工期罚款均由乙方承担。
2、乙方必须按工程进度要求安排人员和机械进场施工。特殊作业人员必须持有上岗证,严禁无证上岗。甲方有权要求乙方调离不服从管理和不称职人员。
3、贯彻落实甲方的各项交底及指令,每天上班前必须做好质量、安全、技术交底,并认真组织实施;
4、确保完成甲方下达的工期计划,服从甲方管理人员指挥,若有违反每次罚款2000元,情节严重加倍处罚。
5、乙方应向甲方提供进场人员花名册、身份证复印件、并承担办证所产生的费用;
6、乙方人员应遵守法律、法规及甲方的规章制度,自觉接受甲方、业主、监理和上级部门的监督和检查。
7、乙方签订本协议后15天内提交施工计划(含人员材料计划),报甲方认可,并应严格按计划实施。
8、基础、主体及关键施工阶段,每天下午17:00时,各班组必须到现场会议室召开碰头会议,便于相关班组的工作面交接与下道工序配合与协调并在会议记录中签字。若承包人与班组长都未参加碰头会每次支付甲方违约金100元(违约金直接从保证金内扣除)。
9、主体结构施工期间,由于木工、钢筋工、砼工等班组同时作业、故在分项隐蔽验收、或在轧筋隐蔽验收前砼浇捣后需要多次清理。为使该工序及时清理,避免扯皮,现经三个班组统一意见,落实专人负责清理。清理内容(1)木工:木模安装隐蔽验收前平板,梁底、楼梯建筑垃圾冲洗清理干净。(2)钢筋:钢筋柱、剪力墙电焊渣、轧丝箱、废手套垃圾等冲水清理。(3)泥工:浇捣时有少许落地砼及浇前施工缝清理、浇后垃圾清理并将外漏浆冲洗干净。/ 8
10、若乙方在施工中质量和进度实在难以达到甲方要求,甲方有权终止本协议,并清退该班组,乙方所做工程量,待工程完工验收合格后按70﹪结算。若乙方在本分项工程完成前,无理停工或未能按规定执行本协议或严重违反甲方的有关规章制度,则甲方有权解除本协议,乙方须补偿甲方因终止雇用乙方导致的任何损失。工程余款待本工程全部完成验收合格后按70﹪结算。
11、施工中凡属甲方提供的设备,材料等的使用计划,乙方应考虑周到,把计划提前一周上报甲方,否则由此引起的损失乙方自负。
12、乙方使用的各种机械,脚手架及防护措施,应由甲方主管部门进行验收确认符合安全标准后,方可使用。甲方供应给乙方的设备及材料。由乙方负责管理及堆放。在施工过程中必须做好设备的维修及保养。工程完工后须把剩余的材料分类整理向甲方如数移交。
13、本协议签订后,不得转包分包。如发生,乙方支付甲方违约金10000元。甲方有权终止乙方合同,工程款待验收合格后支付70℅。
九、安全文明施工:
1、认真贯彻执行安全法规,预防为主,杜绝安全事故的发生;
2、坚持特殊工种持证上岗制度;
3、入场人员必须做好“三级安全教育”;
4、在施工过程中,乙方必须遵守有关操作规程,因乙方原因造成的安全事故一切责任由乙方负责。
5、严禁使用童工,乙方进场人员年龄应在18周岁以上,55周岁以下,身体健康,无慢性疾病,有一定木工技术的人员。
6、乙方应在每天工完后做到工完场清,坚持“落手清”制度,如违反每一次处罚200元;
7、做好场容场貌标化、材料堆放整齐; / 8
8、做好宿舍清洁卫生、抓好防火防盗管理。乙方人员若有打架、赌博、偷盗等事故发生,甲方有权立即清退出场,或报当地公安机关处理。
9、乙方工人进场后必须服从项目部管理。工地场所内严禁赌博、偷盗、打架斗殴,以及男女混居等行为,每发现一次每人各处罚金500元。进入施工现场必须带好安全帽,佩戴胸卡。严禁把家属和小孩带入生活区和工地现场,每发现一次罚款500元。如乙方有女职工则由乙方自理住宿。
10、所属房间不得烧饭做菜,除照明、手电、手机充电器、电视机、电风扇外不得其它任何电器,否则每查处一次,甲方罚乙方200元。
11、遵守甲方项目部其他管理制度,若违反按相应制度处罚。
12、所有班组人员劳保用品,安全帽均需统一,并编号,费用由乙方承担。
十、合同的变更、解除与终止
1、因生产任务发生变化或由于不可抗力因素致使本合同无法履行,可变更 合同;
2、因乙方内部管理混乱,不能保证工程质量和进度;乙方无力履行合同;不服从甲方的管理,严重违章违纪,经教育不改者,甲方可直接解除合同;
3、甲方有权解释合同。
十一、合同争议:若双方因执行合同发生争议,应本着友好协商的精神进行解决,若协调不成,提请法院判决。
十二、本协议一式三份,甲方贰份,乙方一份,经甲乙双方签字后即刻生效,工完款清后自动失效。/ 8
甲方: 乙方:
(附身份证复印件)
甲方代表: 联系电话:
日期: 日期: / 8
第五篇:外架班组施工协议书
外架班组施工协议书
甲方: 乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程外架施工事项协商一致,订立本协议。以明确双方权利与义务,确保工程顺利进行。
一、工程概况:
xxxxxxxxxxxxx建设项目,其中地下一层,地上18层2栋、29层1栋、局部商业用房;框架剪力墙结构。
二、承包范围:
xxxxxxxxxxxxx建设项目1#楼外架搭设(包括地下室及主体结构、二次结构与外架有关的全部内容)。
方式:清包工施工,包质量、安全、进度、文明及模板工程所需的人工、辅助材料(除钢管、扣件、安全网、竹笆板、踢脚板、工字钢以外的所有材料)、辅助机械等。
具体内容:
(1)外墙脚手架的搭设和拆除(包括预埋件的制安与拆除,悬挑架体的制安);满足外墙粉刷需要。
(2)卷扬机、搅拌机防护棚及钢筋防护棚、木工防护棚的搭拆。(3)龙门架接料平台搭设和拆除、吊卸料平台制作安装与拆除、升降机通道的搭设与拆除。
(4)进入楼内入口处安全通道防护棚的搭设和拆除。(5)楼梯栏杆防护搭设与拆除。
(6)电梯井口的防护井、内架从下至上搭设拆除隔层全封闭、/ 8
预留洞口的防护。
(7)框架未砌填充墙时临边防护、楼层周边防护。(8)架体外掛密目安全网及铺设竹笆板。(9)按要求铺设踢脚板。(10)土方开挖的基坑防护。(11)场院范围内的一切安全防护。
(12)户内楼梯架和顶层楼梯架以及阳台脚手架由甲方搭拆乙方提供材料。
(13)屋顶装饰梁柱和楼梯内外侧,电井外侧架和大小采光井从下至上搭设和拆除。
(14)塔吊安装和护墙件时机身操作架搭拆。
(15)所有进场材料均由乙方看护保管,清理维修,扣件加油与换配件。
(16)临街防护架的搭设和拆除.三、工期要求:
乙方必须根据甲方阶段性计划安排施工,安排人员及材料,不得无故拖延工期。若因乙方原因造成工期拖延,相应损失由乙方承担。
四、质量标准:
本工程质量标准为合格结构工程。甲方按现行施工验收规范和《质量验收统一标准》检查执行,凡没达到合同约定的标准,由此引起的返工费(材料、人工、机械费)一律由乙方承担。
五、费用及付款:
价格:主体外架按±0.00以上建筑面积 元/㎡计取费用,地下室外架±0.00以下按外墙面积 元/㎡计取费用。该价格为/ 8
综合报价,包括一切费用且不可调整。包括钢筋工程人工费、材料费、机械使用费、管理费、劳保用品费等。甲方另外增加用工必须由经办施工员和项目经理签字有效。
工程量在当月底结算,在次月15日前支付上月工程款的80%,主体结构封顶后支付10%,结算后余款在半年内付清。每次结算前都必须对乙方的进度,质量、安全、文明施工、节约材料违约金等进行考核,经各主管核实认可有效。乙方申请工程材料款时提供工人花名册及工资表。
六、履约保证金和劳务款结算支付程序
1、乙方向甲方交付履约保证金计 元,该保证金必须打入甲方指定的银行帐户,且必须以盖有甲方财务专用章的收据为缴纳履约保证金的依据,除此外的任何单位或个人任何时候出具的收条、收据等均无效,由此产生的一切法律后果由乙方自行承担,甲方不承担任何赔偿责任和其它法律责任。乙方缴纳给其他任何单位或个人(包括甲方及甲方管理人员)的保证金或保证金性质的变相借款由乙方向收款单位或个人主张权利。
2、保证金的返回:主体封顶后30日内,甲方退还保证金总额的 50 %给乙方(不计利息);主体工程验收合格、二次结构及装饰部分等所有工作内容完成后30日内,且在无任何质量问题和其他违约责任的前提下,甲方返还余下的 50 %工程履约保证金(不计利息)。
3、工程进度款的结算方式:乙方每月 25 日向甲方提交本月实际完成工程量的报表,甲方收到进度报表后 10 个工作日内审核完毕,审核完毕后 5 个工作日内按审定工程进度款的 80 %支付乙方月进度款。(如建设单位因进度质量等对项目扣款,项目部同样对乙方执行)
4、劳务工程结算款支付的特别约定:
(1)乙方在结算劳务工程款时,必须严格按照甲方的财务制度及付款规定、程序办理。
(2)乙方委托(身份证号码:)作为结/ 8
算凭证的经办人,受托人在结算凭证上的签字行为,视为乙方确认。乙方自愿委托 直接到甲方收取劳务工程款,收到甲方支付的劳务工程款后,视为乙方收到。
(3)甲方根据乙方每月实际完成的工程量进行验收,在验收合格后5日内由乙方向甲方开具经双方认可的结帐申请单,并在结帐申请单结帐联上由乙方委托人员签字确认,再由该项目施工员根据结帐申请单开具工单、结帐单,开票员根据相关人员签字认可的结帐申请单、工单和结帐单再开具内部结算付款凭证。若乙方未按时开具结帐申请单或从结帐申请单开具之日起90日未到甲方完善上述结算凭证的审批及挂账手续,则视为乙方放弃收取相应工程款的权利,由此产生的后果由乙方自行承担。
(4)乙方要求甲方支付工程款时,必须同时具备经甲方项目经理和相关负责人签字认可且未经涂改的结算凭证,即:工程验收单、结帐申请单、工单、结帐单、工程款结算明细表和内部结算付款凭证等。其中乙方提供的结账申请单、结账单和内部结算付款凭证,必须由甲方项目经理签字确认;未经甲方项目经理签字确认,以上单据不具有法律效力,视为无效单据,甲方不予认可。
(5)乙方在承包本单项劳务工程完工后3个月内必须办理结帐手续,否则视为乙方放弃结帐,超过3个月后结帐的,甲方有权不予认可。
(6)乙方明确地知道,甲方任何工作人员(包括但不限于施工管理人员、项目经理、工长、库管员等)任何时候以甲方或甲方相关项目部名义向乙方出具的欠据、收据、承诺及其他任何经济法律文书等,必须经甲方分管、主管领导审核确认后,并在5日内到甲方加盖公章方为有效,否则无效,由此产生一切后果由乙方自行承担,甲方不承担任何法律责任。
5、劳务工程尾款:本工程主体(含二次结构)完成后一个月内支付至劳务款总额90%;工程竣工验收合格后一个月内将工程尾款(10%)全额支付给乙方(不计利息)。
七、甲方责任
1、甲方对乙方进场人员进行“安全、质量、治安、企业内部规章制度、法纪法规和文明礼貌”教育; / 8
2、对乙方人员进行施工技术交底及安全技术交底;
3、按本合同约定按计划和时间为乙方提供施工必需的各类材料,按时提供大型机具。
4、对乙方人员进行技术和质量的指导、监督、验收并提出针对性的整改要求;
5、为乙方提供住宿并提供就餐方便;
6、提供符合标准的劳动安全卫生条件。
八、乙方责任
1、在外架搭设时必须配备具有特种作业人员操作证的施工人员进行施工。班组应严格按照图纸和施工方案施工,遵守安全操作规程,若因外架班盲目操作造成的工料费用及工期罚款和安全事故均由乙方承担。
2、乙方必须按工程进度要求安排人员和机械进场施工。特殊作业人员必须持有上岗证,严禁无证上岗。甲方有权要求乙方调离不服从管理和不称职人员。
3、贯彻落实甲方的各项交底及指令,每天上班前必须做好质量、安全、技术交底,并认真组织实施;
4、确保完成甲方下达的工期计划,服从甲方管理人员指挥,若有违反每次罚款2000元,情节严重加倍处罚。
5、乙方应向甲方提供进场人员花名册、身份证复印件、并承担办证所产生的费用;
6、乙方人员应遵守法律、法规及甲方的规章制度,自觉接受甲方、业主、监理和上级部门的监督和检查。
7、乙方签订本协议后15天内提交施工计划(含人员材料计划),报甲方认可,并应严格按计划实施。
8、基础、主体及关键施工阶段,每天下午17:00时,各班组必/ 8
须到现场会议室召开碰头会议,便于相关班组的工作面交接与下道工序配合与协调并在会议记录中签字。若承包人与班组长都未参加碰头会每次支付甲方违约金100元(违约金直接从保证金内扣除)。
9、若乙方在施工中质量和进度实在难以达到甲方要求,甲方有权终止本协议,并清退该班组,乙方所做工程量,待工程完工验收合格后按70﹪结算。若乙方在本分项工程完成前,无理停工或未能按规定执行本协议或严重违反甲方的有关规章制度,则甲方有权解除本协议,乙方须补偿甲方因终止雇用乙方导致的任何损失。工程余款待本工程全部完成验收合格后按70﹪结算。
10、施工中凡属甲方提供的设备,材料等的使用计划,乙方应考虑周到,把计划提前一周上报甲方,否则由此引起的损失乙方自负。
11、乙方使用的各种机械,脚手架及防护措施,应由甲方主管部门进行验收确认符合安全标准后,方可使用。甲方供应给乙方的设备及材料。由乙方负责管理及堆放。在施工过程中必须做好设备的维修及保养。工程完工后须把剩余的材料分类整理向甲方如数移交。
12、本协议签订后,不得转包分包。如发生,乙方支付甲方违约金10000元。甲方有权终止乙方合同,工程款待验收合格后支付70℅。
九、安全文明施工:
1、认真贯彻执行安全法规,预防为主,杜绝安全事故的发生;
2、坚持特殊工种持证上岗制度;
3、入场人员必须做好“三级安全教育”;
4、在施工过程中,乙方必须遵守有关操作规程,因乙方原因造成的安全事故一切责任由乙方负责。
5、严禁使用童工,乙方进场人员年龄应在18周岁以上,55周岁以下,身体健康,无慢性疾病,有一定木工技术的人员。/ 8
6、乙方应在每天工完后做到工完场清,坚持“落手清”制度,如违反每一次处罚200元;
7、做好场容场貌标化、材料堆放整齐;
8、做好宿舍清洁卫生、抓好防火防盗管理。乙方人员若有打架、赌博、偷盗等事故发生,甲方有权立即清退出场,或报当地公安机关处理。
9、乙方工人进场后必须服从项目部管理。工地场所内严禁赌博、偷盗、打架斗殴,以及男女混居等行为,每发现一次每人各处罚金500元。进入施工现场必须带好安全帽,佩戴胸卡。严禁把家属和小孩带入生活区和工地现场,每发现一次罚款500元。如乙方有女职工则由乙方自理住宿。
10、所属房间不得烧饭做菜,除照明、手电、手机充电器、电视机、电风扇外不得其它任何电器,否则每查处一次,甲方罚乙方200元。
11、遵守甲方项目部其他管理制度,若违反按相应制度处罚。
12、所有班组人员劳保用品,安全帽均需统一,并编号,费用由乙方承担。
十、合同的变更、解除与终止
1、因生产任务发生变化或由于不可抗力因素致使本合同无法履行,可变更合同;
2、因乙方内部管理混乱,不能保证工程质量和进度;乙方无力履行合同;不服从甲方的管理,严重违章违纪,经教育不改者,甲方可直接解除合同;
3、甲方有权解释合同。
十一、合同争议:若双方因执行合同发生争议,应本着友好协商的精/ 8
神进行解决,若协调不成,提请法院判决。
十二、本协议一式三份,甲方贰份,乙方一份,经甲乙双方签字后即刻生效,工完款清后自动失效。
甲方: 乙方:
甲方代表: 日期:
(附身份证复印件)联系电话: 日期: / 8