第一篇:物资采购合同(通用样本)
物 资 采 购 合 同
(外购合同样本)合同编号:签订地点:(删除)需方(以下称甲方):供方(以下称乙方):
依据《中华人民共和国合同法》,经甲乙双方平等协商就下表列物资购销事宜达成以下条款,签订本合同并共同遵守:
一、标的物、数量、价款
1、表中所列材料均需在年月日到达工地(可约定期限)。
2、合同单价为(含税)到甲方指定卸货地点价格。
3、本合同单价为固定单价(甲控物资以招标单价浮动计算公式为准)。
4、乙方按甲方书面计划供应,数量以甲方实际验收数量为准。
二、乙方对货物权利瑕疵的保证
乙方保证对所售卖的标的物拥有所有权和处分权,不存在法律纠纷及诉讼,并与国家现行法律法规没有抵触,对供应的标的物的出让是其合法有效的行为。乙方就交付的标的物负有保证第三方不得向甲方主张任何权利的义务。乙方保证因权利瑕疵给甲方造成损失的由乙方负责赔偿。
三、质量要求技术标准
乙方提供的产品必须符合国标及合同约定并提供相应产品质量证明书。
四、交货方式、地点及时间
交货时间、地点、规格、数量、收货人以甲方书面(传真)通知为准。
五、计量方式
按计件、检尺或称重计算。
六、包装标准、包装物的供应与回收
1、包装物随标的物转移给甲方。乙方包装物包装应适应运输、装卸、防潮、防雨、防震、防锈等需要,确保标的物安全无损运抵合同约定地点;
2、标的物的包装、标记和证件,须符合《产品质量法》及技术规格书规定的内容,严格遵守国家有关规定和买方的合理要求;
3、由于乙方标的物包装不当或采取防范措施不充分,致使标的物损坏或丢失时,乙方均应按照合同的约定负责更换或赔偿。如因乙方原因造成合同标的物的误运,乙方应承担由此发生的额外费用。
七、履约保证金的约定(作为选项,根据标的物的供应数量、时间、付款等情况是否需要约定履约保证金条款)
为保证履行本合同,乙方应在本合同生效后日内向甲方支付履约保证金,共计元整。如乙方未及时缴纳履约保证金,前期货款自动转为履约保证金。如乙方未能履行合同规定的义务,甲方有权没收履约保证金。履约保证金在乙方履行完供货义务且无违约时,履约保证金有效期为最后一批标的物交验个月后,若无质量问题半年后甲方一次性无息返还。
八、验收标准、方法及提出异议期限
1、检验标准:乙方提供的产品应符合本合同第三条约定,乙方应随货同发必要文件,如:发货物资清单、出厂质量检验合格证书、化验单、出厂证、钢厂原始检斤单等。
2、标的物运抵交货地点后,甲乙双方应按乙方提供的发货物资清单对到货数量、外观、规格型号、合格证、质量证明书等进行核对查验。数量验收依据甲方书面发货通知进行,质量验收以质量证明书为依据,并由甲方收货人抽样复测。
3、抽样复测以甲方实验室检测结果为准,乙方对检验结果有异议的,以甲乙双方认可或共同选择的省级及以上质量检测部门检测结果为准。如果任何被检测或测试的标的物不能满足甲方技术规格的要求,甲方有权拒绝接收该标的物并解除合同,甲方要求更换时,乙方必须在甲方要求的期限内无条件更换合格标的物,并在小时内将不合格标的物运出场地,由此产生的一切责任由乙方承担,否则买方有权拒付相应货款。
4、乙方送货时,由甲方指定的工地验收人员按实际验收数量签收,并填制甲方统一使用的三联单(主要材料验收单),此单据第一、二联留工地,第三联交乙方, 标的物所有权转移给甲方。此验收单不作为判定标的物质量的依据,甲方出具验收单并不免除乙方对其标的物应负的质量责任。乙方凭甲方工地指定有效签字人的主要材料验收单作为结算依据;
5、数量异议交货当时解决。如有质量异议甲方应在发现标的物质量十天内提出,并书面通知乙方。乙方应在日内处理。
九、结算方式及期限
1、甲方每月办理一次结算手续。乙方于每月 20日前提供国家规定税务发票和材料验收单等必要文件到甲方结算,乙方逾期未办理结算手续的,甲方将不再补办。甲方在办理结算手续后支付当月货款,其中%货款留作质量保证金,质量保证金在甲方验收使用后天内无息付清。质保金的支付不免除乙方对交付标的物产品质量的保证责任;
2、付款方式:电汇或银行承兑汇票;
3、乙方考虑到甲方资金不到位的特殊情况,同意甲方在合理期限内延期付款并不承担延期付款利息。乙方保证有一定的资金能力及合理的标的物库存量,保障及时供应,不影响甲方的正常施工生产。
十、不可抗力
1、本合同约定的不可抗力指甲乙双方任何一方在签订本合同时不可预见的、遭受影响的一方不能克服和不能避免的,并对本合同的履行产生影响的客观情况;
2、甲乙双方任何一方遭受不可抗力时应及时通知另一方,以便双方采取必要措施密切配合以减少此事件产生的影响,并在天内出具权威独立第三方证明文件,双方应就是否继续履行或变更终止合同达成协议。
十一、为保证本合同的履行,乙方应履行的其它义务
1、在履行期间,应保证甲方所需规格的材料随时满足甲方需要,乙方应在本合同生效后保持合理库存,必要时准备临时储备场(费用由乙方承担)。
2、乙方应统筹安排运输,确保设备、车辆和人员的正常运转,以满足按时、按质、按量安全地将标的物运到工地,不耽误甲方的正常施工; 在途中发生的一切事宜均由乙方自行解决并承担相应费用。
3、乙方在供应环节(含装、卸及运输过程)中,要保证达到绿色环保要求,如因进料污染环境、噪音等造成的纠纷及损失均由乙方承担。
十二、违约情形及责任
1、乙方如不能按照甲方要求的期限和数量将标的物运到甲方指定的工地达次,甲方有权解除合同;乙方不供货或供货时间、数量、方式和交货地点等不符合合同约定的,承担逾期供货货物总值的%违约金,并赔偿给甲方造成的损失。
2、乙方所供标的物质量不符合约定且不能按甲方要求弥补的,甲方有权扣除乙方相应的质保金,并解除合同;乙方所供货品种、规格等不符合合同约定的,应承担无条件退货责任并无条件将所供的不合格材料清理出甲方场地;如给甲方造成损失的,依法承担赔偿责任。
3、在质量保证期内,如甲方发现因本合同中的货物质量原因而使工程受到诉损害,经有关国家部门证实后,甲方将从质量保证金中扣回损失,并保留进一步追究乙方责任的权利。质量保证金的返还不免除乙方对交付货物质量的保证责任。
十三、其它约定事项
1、如乙方未按合同约定履行义务,甲方有权解除合同,并要求乙方赔偿给甲方造成的一切损失;
2、乙方不能交付标的物或交付标的物的时间、数量、规格和交货地点、质量等不符合合同约定以及不履行的,甲方有权解除合同并承担由此原因造成的损失,并按逾期交货部分货款总额的%向甲方支付违约金;
3、在质量保证期内,因标的物的质量原因而使工程受到投诉损害,经国家有关部门证实后,甲方将从质量保证金中扣回损失,并保留进一步追究乙方责任的权利;
4、乙方承诺所提供的相关证明证件、税务发票真实有效,如因票据等不合法造成的一切损失由乙方承担,甲方有权从乙方应付料款中加倍扣除。本合同的履行完毕,不免除乙方承担损失的责任,甲方有权向乙方追索;
5、合同签订后不允许债权转移和委托付款。
十四、纠纷解决方式
本合同履行过程中发生的争议,双方友好协商解决;协商不成的,双方均可向铁路运输法院起诉。
十五、本合同一式 四 份,双方各执 两 份,自双方签字盖章之日起生效至双方履行完毕之日起终止。
需方(甲方):(章)供方(乙方):(章)法定代表人:法定代表人:
委托代理人:
电话:
合同签订时间:委托代理人:电话: 开户银行: 帐号: 年月日
第二篇:物资采购合同
物资采购合同
甲方(卖方):
乙方(买方):
依据《中华人民共和国合同法》及相关法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上,就关于砖块采购有关事宜达成协议如下:
第一条乙方对建设育苗基地所需砖块的基本要求及价格:规格25mm×25mm,单价4.00元每块,共计1515块,合计金额:陆仟零陆拾元(大写)整
第二条运输条件:统一堆放,运到所需地点后堆放整齐,方便取用。
第三条付款方式及期限:甲方必须在2013年11月20日前交付砖块给乙方,砖块经验收合格后,乙方一次性付清货款。
第四条交货地点:运费由甲方方负担。运输过程中货物毁损、灭失等各种风险均由甲方承担责任。
第五条双方的权利和义务:
1、如果供应的货物行情有较大幅度的变化,经双方协商可根据市场价格对供货产品的价格做出必要的调整。协商不成,仍按原条款执行。
2、如甲方提供的货物包装或产品规格不符合要求,甲方有权拒收货物。如乙方拒收,甲方必须按照本合同的约定另行提供符合要求的货物,且由此造成的各种损失均由甲方承担责任。
3、甲方必须向乙方提供生产企业资质证明、营业执照及相关的手续。其提供的产品,必须符合相关的国家、行业或企业标准。
4、乙方应在甲方所送的货物到达后及时进行验收,如发现质量问题,甲方须立即现场处理善后事宜。因此给乙方造成损失的,甲方应承担乙方为此支付的所有费用,此责任不因乙方已进行质量检验而免除。
5、如甲方未按照本合同规定的时间送货、送货迟延或货物的数量与合同约定不符,应赔偿乙方违约金2000元。
6、双方都应保守对方的商业机密。
第六条合同有效期:年月日起至年月日止。
第七条本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力,双方签字盖章后生效。双方发生争议时,协商解决,协商不成任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
甲方(签章):
电话:
开户行:
账号:
签字日期:年月日 乙方(签章): 电话: 开户行: 账号: 签字日期:年月日
第三篇:物资采购合同样本
合同编号:_________
买方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
卖方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
根据《中华人民1
2(7)卖方提前交货的,买方接到货物后,仍可按合同约定的付款时间付款;合同约定自提的,买方可拒绝提货。卖方逾期交货的,卖方应在发货前与买方协商,买方仍需要货物的,卖方应按数补交,并承担逾期交货责任;买方不再需要货物的,应在接到卖方通知后_________日内通知卖方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意卖方发货。
(8)其它:_________
2.买方违约责任:
(1)买方中途退货的,应向卖方赔偿退货部分货款的_________%违约金。
(2)买方未按合同约定的时间和要求提供有关技术资料.包装物的,除交货日期得以顺延外,应按顺延交货部分货款金额每日万分之_________计算,向卖方支付违约金;如_________日内仍不能提供的,按中途退货处理。
(3)买方自提产品未按卖方通知的日期或合同约定日期提货的,应按逾期提货部分货款金额每日万分之_________计算,向卖方支付逾期提货的违约金,并承担卖方实际支付的代为保管.保养的费用。
(4)买方逾期付款的,应按逾期货款金额每日万分之_________计算,向卖方支付逾期付款的违约金。
(5)买方违反合同规定拒绝接受货物的,应承担因此给卖方造成的损失。
(6)买方如错填到货的地点、接货人,或对卖方提出错误异议,应承担卖方因此所受到的实际损失。
(7)其它约定:_________。
第十六条 声明及保证
1.买方:
(1)买方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
(2)买方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
(3)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构.行政机关或监管机构均未作出任何足以对买方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
(4)买方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是买方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
2.卖方:
(1)卖方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本合同。
(2)卖方签署和履行本合同所需的一切手续_________均已办妥并合法有效。
(3)在签署本合同时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对卖方履行本合同产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
(4)卖方为签署本合同所需的内部授权程序均已完成,本合同的签署人是卖方的法定代表人或授权代表人。本合同生效后即对合同双方具有法律约束力。
第十七条 争议解决方式:本合同项下发生的争议,双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决,也可向行政机关提出申诉;协商、调解、申诉解决不成的,应向人民法院提起诉讼,或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。
第十八条 其他约定事项:_________
第十九条 对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除卖方应承担的责任的,仍以本合同为准。
[page]
第二十条 任何一方如要求全部或部分注销合同,必须提出充分理由,经双方协商。提出注销合同一方须向对方偿付注销合同部分总额_________%的补偿金。
第二十一条 客观条件变化
1.买方如发生破产、关闭、停业、合并、分立等情况时,应立即书面通知卖方并提供有关证明文件,如本合同因此不能继续履行时,卖方有权采取相关措施。
2.买方和担保人的法定地址、法定代表人等发生变化,不影响本合同的执行,但买方和担保人应立即书面通知卖方。
3.卖方在参加买方破产清偿后,其债权未能全部受偿的,可就不足部分向保证人追偿。
4.卖方决定不参加买方破产程序的,应及时通知买方的保证人,保证人可以就保证债务的数额申报债权参加破产分配。
第二十二条 如因生产资料、生产设备、生产工艺或市场发生重大变化,买方须变更产品品种、规格、质量、包装时,应提前_________天与卖方协商。
第二十三条
如因不可抗力事件的发生导致合同无法履行时,遇不可抗力的一方应立即将事故情况书面告知另一方,并应在_________天内,提供事故详情及合同不能履行或者需要延期履行的书面资料,双方认可后协商终止合同或暂时延迟合同的履行。本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并免予承担违约责任。
本合同所称不可抗力是指不能预见、不能克服、不能避免并对一方当事人造成重大影响的客观事件,包括但不限于自然灾害如洪水、地震、火灾和风暴等以及社会事件如战争、**、政府行为等。
第二十四条 解释
本合同的理解与解释应依据合同目的和文本原义进行,本合同的标题仅是为了阅读方便而设,不应影响本合同的解释。
第二十五条 补充与附件
1.本合同未尽事宜,依照有关法律、法规执行,法律、法规未作规定的,双方可以达成书面补充协议。
2.本合同的附件和补充协议均为本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。
第二十六条
1.本合同一式_________份。
2.经法定代表人签章后生效。
3.有效期从_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止。
买方(盖章):_________卖方(盖):_________
法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):_________
开户银行:_________开户银行:_________
账号:_________账号:_________
_________年____月____日_________年____月____日
签订地点:_________签订地点:_________
第四篇:物资采购合同
合同编号:_________
买方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
卖方:_________
法定住址:_________
法定代表人:_________
职务:_________
委托代理人:_________
身份证号码:_________
通讯地址:_________
邮政编码:_________
联系人:_________
电话:_________
传真:_________
帐号:_________
电子信箱:_________
根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,买卖双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下:
第一条 标的、数量、价款及交(提)货时间
┌──┬──┬──┬──┬─┬─┬─┬─────────────┐
│商品│商标│含量│计量│数│单│金│ 送取货时间及数量│
│名称│牌号│规格│单位│量│价│额││
│││││ │ │ ├──┬──┬──┬──┬─┤
│││││ │ │ │││││ │
│││││ │ │ │合计││││ │
├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┤
│││││ │ │ │││││ │
├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┤
│││││ │ │ │││││ │
├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┤
│││││ │ │ │││││ │
├──┼──┼──┼──┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼─┤
│││││ │ │ │││││ │
├──┴──┴──┴──┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴─┤
│合计金额(大写)│
└───────────────────────────────┘
(注:空格如不够用,可以另接)
第二条 质量标准:国家标准_________行业标准_________企业标准_________
第三条 包装标准
标的物包装必须牢固,卖方应保障商品在运输途中的安全。买方对商品包装有特殊要求,双方应在合同中注明,增加的包装费用由买方负担。
第四条 合理损耗标准及计算方法:_________。
第五条 定金
买方应在年月日前向卖方交付总价款_________%的定金(此比例不得超过20%),卖方交货后,定金抵作价款。买方违约中途解除合同的,无权要求返还定金;卖方违约中途解除合同的,应双倍返还定金。
第六条 交货验收
1.交货:交货方式为(卖方送货/买方取货);交货时间:_________;交货地点:_________。安装方式为(卖方安装/买方自装); 选择卖方安装的,安装标准为_________,安装费用由_________承担,买方应为卖方提供必要的安装条件。
2.验收:对于货物的规格、颜色与约定不符或有其他表面瑕疵的,买方应在交货时当场提出异议,异议经核实卖方应无条件换货或补足;选择卖方安装的,双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量,经验收未达到约定安装标准的,卖方应无条件返工。
第七条 提出异议的时间和方法
1.买方在验收中如发现货物的品种、型号、规格和质量不合规定或约定,应在妥善保管货物的同时,自收到货物后_________日内向卖方提出书面异议;在异议期间,买方有权拒付不符合合同规定部分的货款。买方未及时提出异议或者自收到货物之日起_________日内未通知卖方的,视为货物合乎规定。
相关的合同范本·办公家具采购合同·水果(苹果)采购合同·粮食竞价采购合同·农副产品采购书·茶叶采购合同·食品采购合同·政府采购合同书·建材采购合同·木材采购(订货)合同2.买方因使用.保管.保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。
3.卖方在接到买方书面异议后,应在_________日内负责处理并通知买方处理情况,否则,即视为默认买方提出的异议和处理意见。
第八条 价格调整
产品价格如须调整,必须经双方协商,并报请物价部门批准后方能变更。在物价主管部门批准前,仍应按合同原订价格执行。如卖方因价格问题而影响交货,则每延期交货一天,卖方应按延期交货部分总值的万分之_________作为罚金付给买方。
第九条 付款
付款时间_________
双方约定以第_________种方式支付价款。
(1)签订本合同时,买方支付预付款_________元,收到货物后一次性支付余款;
(2)签订本合同时,支付定金(货款的20%),收到货物后,支付(货款的40%),验收合格后,支付货款的20%。
(3)_________
第十条 保险
1._________方应以_________方为保险受益人向_________方指定的保险公司对货物投保_________方指定的险种,并应使该保险在本合同履行完毕前持续有效,保险费用及维持该保险所需费用均由_________方承担。如因_________方未及时投保和续保而造成损失的,由_________方自行承担。
2.保险事故发生后,_________方须立即通知_________方,并将受保险金所需的一切有关必要的文件及时交付给_________方。
第十一条
卖方撤离展销会或市场的,由展销会和市场主办单位先行承担赔偿责任;主办单位承担责任之后,有权向卖方追偿。
第十二条 保证人
1.买方委托_________为本合同买方的保证人,保证人向卖方出具不可撤销的租金担保函。买方负责将本合同复印件转交保证人。
2.保证人根据《担保函》就买方在本合同项下应向卖方支付的全部费用承担连带保证责任,该费用包括相关一切费用。
第十三条 通知
1.根据本合同需要发出的全部通知以及双方的文件往来及与本合同有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等方式)传递。以上方式无法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_________。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_________日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相应责任。
第十四条 保密
双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的原提供方同意,一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。保密期限为_________年。
一方违反上述保密义务的,应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。
第十五条 违约责任:
1.卖方违约责任:
(1)卖方不能交货的,向买方偿付不能交货部分货款_________%的违约金。
〖第一┆范文网www.xiexiebang.com整理该文章,版权归原作者、原出处所有。〗
(2)卖方所交货物品种、型号、规格、花色、质量不符合同规定的,如买方同意利用,应按质论价;买方不能利用的,应根据具体情况,由卖方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。
(3)卖方因货物包装不符合合同规定,须返修或重新包装的,卖方负责返修或重新包装,并承担因此支出的费用。买方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,卖方应赔偿买方该不合格包装物低于合格物的差价部分。因包装不当造成货物损坏或灭失的,由卖方负责赔偿。
(4)卖方逾期交货的,应按照逾期交货金额每日万分之_________计算,向买方支付逾期交货的违约金,并赔偿买方因此所遭受的损失。如逾期超过_________日,买方有权终止合同并可就遭受的损失向卖方索赔。
(5)卖方提前交的货物、多交的货物,如其品种、型号、规格、花色、质量不符合约定,买方在代保管期间实际支付的保管、保养等费用以及非因买方保管不善而发生的损失,均应由卖方承担。
(6)货物错发到货地点或接货人的,卖方除应负责运到合同规定的到货地点或接货人外,还应承担买方因此多支付的实际合理费用和逾期交货的违约金。
第五篇:物资采购合同交底
篇一:物资采购流程
物资合同额50w为界点,50w以上为公司组织招标,50w以下项目有权利自行组织招标。50w以上物资采购流程:
1.由项目工程部制定采购计划后,报公司进行招标申请(公司根据各项目情况安排调拨或者采购或授权项目自行组织招标);
2.招标文件报项目评审、公司评审;表格:招标文件评审表
3.组织三家以上进行招投标,发放招标文件;表格:招标文件发放记录、投标书递交记录表 4.组织相关人员进行开标,表格:开标会议签到表、开标记录表、评标意见汇总表、开标评标结果汇总表、物资招标评标报告
5.开标后将所有投标单位报价单、授权委托、资质留电子版。汇同第4条全部表格报公司评审。
6.评标结果公司评审通过后,进行物资采购合同评审并上报公司。表格:物资采购合同评审表
7.物资采购合同公司评审通过后,联系中标单位签订采购合同。详见:合同签订说明。8.合同签订后连同用印申请表、分供商引荐函一起寄到公司用印。
9.合同返回后 登记物资合同登记台帐并签发财务、合约、乙方各一份。同时进行合同交底。表格:物资合同台账、收发文登记、合同交底书
10.合同归档需附整套资料,包括项目及公司:招标文件评审、定标报告、合同评审、合同原件、中标单位资质、合同交底。11.编制合格/不合格供应商名录,按季度对供应商进行履约评价。50w一下物资招投标:
1.由项目工程部制定采购计划,确定招标数量、规格型号 2.组织三家以上招投标、报价、开标
3.出具评标资料后连同用印申请表、分供商引荐函直接邮寄公司用印。4.归档同上。
5w一下可直接询三家报价后,有项目签订采购协议。篇二:施工合同与物资采购合同 22106020施工合同与物资采购合同复习要点 1.施工承包合同的主要内容 《标准施工招标文件》中,“通用合同条款”主要内容包括:词语定义与解释,明确了监理人的概念;发包人与承包人的责任与义务;进度控制条款,包括进度计划、开工日期与工期、工期调整、暂停施工;质量控制条款,包括承包人的质量管理与检查、监理人的质量检查、隐蔽部位覆盖前的检查、清除不合格工程、试验和检验;费用控制条款,包括预付款、工程进度付款、质量保证金、竣工结算、最终结清;竣工验收条款,包括竣工验收申请报告、验收、施工期运行、试运行、竣工清场、施工队伍的撤离;缺陷责任与保修责任条款,包括缺陷责任期的起算时间、缺陷责任、缺陷责任期的延长、进一步试验和试运行、缺陷责任期终止证书、保修责任。“通用合同条款”可通过“专用合同条款”进行补充、细化,但不得与“通用合同条款”强制性规定相抵触。2.施工专业分包合同的内容
《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》gf一2003~0213的主要内容包括:工程承包人(总承包单位)的主要责任和义务;专业工程分包人的主要责任和义务,包括对分包工程的责任、与发包人的关系、承包人指令、分包人的工作;分包合同价款及支付,分包合同价款可采用固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式中的一种,并与总包合同约定的方式一致。3.施工劳务分包合同的内容
劳务作业分包,是指施工承包单位或者专业分包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位。《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》of—2003 0214的主要内容包括:工程承包人与劳务分包人的主要义务;有关保险的规定,包括承包人自有人员及第三人的保险,材料设备、施工机械的保险,以及为从事危险作业人员办理的意外伤害保险;劳务报酬的计价方式与调整,劳务报酬可采用固定劳务报酬、约定计时单价、约定计件单价三种方式中的一种;工时及工程量的确认;劳务报酬的最终支付。4.物资采购合同的主要内容
工程建设过程中的物资包括建筑材料(含构配件)和设备等。相应地,物资采购合同可分为建筑材料采购合同和设备采购合同,合同当事人为供方和需方。供方应对其生产或供应的产品质量负责,而需方则应根据合同的规定进行验收。
建筑材料采购合同的主要内容.包括标的、数量、包装、交付及运输方式、验收、交货期限、价格、结算、违约责任。
设备采购合同的主要内容,包括设备价格与支付、设备数量、技术标准、现场服务、验收和保修。
一 单项选择题
1.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,设计交底应由()组织。a.监理人 b.发包人 c.承包人 d.设计单位
2.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,项目参与各方中应对发包人提供的测量基准点、水准点及书面资料,以及施工场地内地下管线和地下设施的相关资料的真实性、准确性和完整性负责的是()。a.承包人 b.监理人 c.发包人
d.有关勘测单位3.如发包人提供的测量基准点错误导致工程损失,发包人应()。a.承担由此增加的费用,但不承担工期延误
b.承担由此造成的工期延误,但不承担由此增加的费用
c.承担由此增加的费用和工期延误,但不补偿承包人利润损失 d.承担由此增加的费用和工期延误,并向承包人支付合理利润
4.某工程因施工需要,需取得出入施工场地的某条临时道路的通行权,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,正确的说法是()。a.承包人负责办理,并承担有关费用 b.承包人负责办理,发包人承担有关费用 c.发包人负责办理,并承担有关费用 d.发包人负责办理,承包人承担有关费用
5.某工程在施工过程中,由于承包人的原因发生事故,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,事故发生后的通知程序是()。a.承包人应立即通知发包人 b.承包人应立即通知新闻媒体
c.承包人应立即通知监理人,监理人应立即通知发包人 d.如没有造成人员伤亡,承包人可自行处理
6.某工程在施工过程中发生事故,并造成毗邻财产受损,承包人随即组织人员清理现场,判断这一行为的合理性,关键在于它是否已经()。a.得到了行政主管部门的批准 b.得到了毗邻财产损失者的同意 c.根据发包人的指令处理 d.按规定保护了事故现场
7.某工程施工现场狭窄,施工过程中,由于承包人塔吊安装中存在缺陷,导致使用过程中发生塔吊倒塌事故,砸坏项目周边一幢建筑物的屋面。该事故造成的损失,应由()。a.承包人承担由此增加的费用和工期延误,以及第三者的财产损失
b.承包人承担由此增加的费用和工期延误,发包人承担第三者的财产损失 c.发包人承担由此增加的费用和工期延误,以及第三者的财产损失
d.发包人承担由此增加的费用和工期延误,承包人承担第三者的财产损失
8.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,承包人应在()内,向监理人提交承包人在施工场地的管理机构以及人员安排的报告。a.收到中标通知书后28天内 b.工程开工前l4天内 c.接到开工通知后7天内 d.接到开工通知后28天内
9.某工程项目承包人按合同要求向监理人提交了工程进度计划,并根据监理人的意
见对工程进度计划进行了修改,监理人对修改后的工程进度计划予以确认。在施工过程中,发现由于进度计划安排不善导致出现了人员窝工的情况,由此产生的后果应由()承担。a.发包人 b.监理人
c.发包人与承包人共同 d.承包人 10.某工程项目施工过程中,先后发生了多次暂停施工。①由于监理人未能按约定提供图纸,导致暂停施工5天;②由于承包人已完工程出现质量问题,监理人要求进行质量整改,导致暂停施工8天;③由于发包人未能按合同约定支付工程款,导致暂停施工10天;④由于达到专用条件规定的异常恶劣气候条件的暴雨,导致暂停施工4天。根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,对上述情况导致的暂停施工,承包人可获得的工期顺延为()天。a.13 b.15 c.19 d.27 11.某工程项目施工过程中,由于恶劣的天气原因,工程师发出了暂停施工的指示。该指示发出56天后,工程师仍未发出复工指令,在这种情况下,承包人可以()。a.立即自行复工
b.向监理人提交书面通知后自行复工 c.取消该工作
d.向监理人提交书面通知,要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工
12.某工程由于发包人原因暂停施工28天后,承包人认为工程已具备复工条件,向监理人提交书面复工通知,但被监理人当场拒绝,则承包人()。a.可通知监理人,将工程受影响的部分视为可取消工作 b.如暂停施工影响到整个工程,可视为发包人违约 c.可自行复工 d.应遵守监理人的指令,但有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润 13.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,承包人在自检确认隐蔽部位具备覆盖条件后,通知监理人在约定的期限内进行检查。该部分隐蔽工程施工完成后,监理人有权提出对已经隐蔽的工程进行重新检验的要求,则重新检验的费用()。a.应由承包人承担 b.应由发包人承担
c.应视重新检验结果,确定由哪方承担
d.因监理人未对隐蔽工程进行验收,应由监理人承担
14.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,如承包人未通知监理人到场检查,私自将工程隐蔽部位覆盖的,对于监理人提出的重新检验要求,重新检验的费用()。a.应由承包人承担 b.应由发包人承担
c.应视重新检验结果,确定由哪方承担 d.由承包人和发包人各承担50% 15.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,监理人出具进度付款证书,则()。a.视为监理人已同意承包人完成的该部分工作 b.视为发包人已接受承包人完成的该部分工作
c.发包人应在收到该证书后28天内,将进度款支付给承包人 d.不应视为监理人已批准了承包人完成的该部分工作
16.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,质量保证金的计算额度应包括()。
a.预付款的支付
b.承包人完成的安装工程款
c.价格调整的金额d.预付款的扣回
17.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,如监理人未能在14天内核查承包人提交的竣工付款申请单,又未提出具体意见,则()。a.监理人可要求延长核查时间
b.监理人应向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书 c.视为承包人提交的竣工付款申请已经监理人核查同意 d.视为承包人提交的竣工付款申请已经发包人核查同意
18.某工程监理人在审核当月承包人提交的进度付款申请单时,发现前二个月已签发 的进度付款证书中存在错误,多支付了承包人约50万元的进度款,根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,该笔款()。a.工程师无权扣除
b.应在本次进度付款中扣除 c.应在本次进度付款中扣除一半 d.应在竣工付款中扣除
19.某工程项目承包人于2009年7月12日向发包人提交了竣工验收报告,发包人收到报告后,于2009年8月5日组织竣工验收,参加验收各方于2009年8月10日签署有关竣工验收合格的文件,发包人于2009年8月20日按有关规定办理了竣工验收备案手续。本项目的实际竣工日期为()。a.2009年7月12日 b.2009年8月5日 c.2009年8月i0日 d.2009年8月20日 20.某工程项目承包人于2006年5月1日按合同规定向监理人报送竣工验收申请报告,但直到2006年7月中旬,发包人一直没有组织竣工验收,则根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,应()。
a.承包人应继续承担工程保管责任 b.承包人可以自行组织竣工验收
c.视为验收合格,实际竣工日期以收到承包人竣工验收申请报告后的第56天为准 d.视为验收合格,实际竣工日期以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准
21.根据《标准施工招标文件》中“通用合同条款”的规定,承包人的缺陷责任期应自()起计算。
a.承包人提交竣工验收申请报告之日 b.工程接收证书中写明的实际竣工日期 c.发包人签认工程接收证书之日
d.监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书之日
22.某承包人承揽一房屋建筑项目,现已按合同约定通过竣工验收。在缺陷责任期内发包人发现部分卫生间存在漏水现象。对这一缺陷,()。a.应由承包人承担修复和查验的费用 b.应由发包人承担修复和查验的费用
c.监理人和承包人应共同查清缺陷和损坏的原因,所需费用根据缺陷和损坏原因处理 d.发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期,但缺陷责任期延长最长不超过2年
23.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》gf—2003—o213的规定,承包人应当向分包人提供()。
a.全套总包合同供分包人查阅b.合同专用条款中约定的设备和设施,费用由分包人承担 c.与监理公司签订的合同
d.与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料 24.某工程项目发包人与承包人签订了施工合同,承包人与分包人签订了专业工程分包合同,在分包合同履行过程中,分包人的正确做法是()。
a.未经承包人允许,分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系 b.分包人可以直接致函发包人或工程师
c.分包人可以直接接受发包人或工程师的指令
d.分包人无须接受承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令
25.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》gf一2003一0213的规定,分包合同价款与总包合同相应部分价款之间应当()。a.一致
b.没有连带关系
c.分包价款低于总包价款 d.分包价款高于总包价款
26.建设工程施工劳务分包合同中,劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品,由劳务分包人提供使用计划,经工程承包人批准后,由()负责供应。a.发包人 b.工程师 c.劳务分包人 d.工程承包人
27.某工程项目中,甲公司作为工程承包人与乙公司作为劳务分包人签订了劳务分包合同,约定由乙公司负责现场的脚手架搭设,甲公司负责提供该分包工程所需的材料,对运至施工场地用于该分包工程的材料,应由()办理或获得保险。a.发包人 b.乙公司 c.甲公司 d.工程师
28.建设工程施工劳务合同中,由劳务分包人负责办理并支付保险费用的是()。a.工程承包人租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备 b.运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备
c.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产和施工机械设备 d.第三方人员生命财产
29.根据施工劳务分包合同示范文本的规定,采用固定价格的劳务分包合同,可以调整劳务报酬的情况是()。
a.由于劳务分包人原因造成的返工 b.通货膨胀导致劳务价格变化 c.法律政策变化导致劳务价格变化 d.由于劳务分包人原因造成的安全事故
30.某工程施工承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给某劳务分包单位,双方约定劳务报酬采用固定劳务报酬。该劳务分包合同在履行过程中应()。a.由工程师确认劳务分包人的工时和工程量
b.由劳务分包人每日将提供劳务人数报工程承包人,由工程承包人确认
c.由劳务分包人按月将完成的工程量报工程承包人,由工程承包人确认篇三:2014-3-10公司材料采购流程交底
即墨古城改造安置区物资两级管理细则交底
根据公司物资管理工作和集中采购的要求,针对即墨古城项目部指挥部、项目部两级单位管理的特点,现将即墨古城物资管理方面需要各体系联动的流程简要说明。一 物资管理权限划分
作为公司直管项目,目前本项目物资管理采购招标、签订合同均由公司物资管理部层面主持推进,项目指挥部主持整理汇总项目部招标计划并报送公司组织招标,项目部和指挥部共同执行物资采购合同履约和现场材料管控工作。
物资采购范围:按照材料用途、重要程度分为a、b、c三类。物资分类-按用途、重要程度 二 物资采购流程 物资需用总计划提报:
《项目物资需用总计划》开工后60日内由项目部商务经理牵头编制,经由项目总工审核,项目经理审批后,由物资经理留存作为物资进场数量、批次的控制依据。2材料需求计划提报:(1)大宗材料及一般材料提前20天提报;
(2)特殊材料、安装材料、半成品、委托加工材料以及其他需要预加工的材料应提前30-40天提报;
(3)装饰材料:如面砖、大理石板、吊顶、隔断等有技术性要求的材料,应经项目技术负责人核实签字由商务人员计算数量后提报;(4)现场物资管理人员应对材料的使用部位及工期要求有预见性和针对性地督促项目有关人员提报材料计划;各部门提报物资计划时务必将规格、型号、单位、材质、数量等物资属性描述清楚,由于计划含混不清而耽误施工生产的,其责任由提报人承担;项目部物资计划提报第一责任人为项目经理。物资计划一览表:3物资采购
项目部物资经理收到工程部提供的签字完整的计划后,对于已经完成招标并签订合同的材料经项目部工程部提报进场计划,项目部物资经理根据盘点库存量和总计划、节点计划比对,并将材料节超情况与商务部门及时沟通,未发现超供料及其他异常的情况时,将该进场计划报给指挥部留存备查,同时项目部物资经理联系供应商履行合同供货;对于公司未进行招标的材料,项目部物资经理收到计划后,编制物资招标计划及物资采购方案报指挥部,由指挥部汇总整理交由公司物资部招标(流程图见附表
一、附表二),待招标完成、合同签订后按照上述流程安排进场。4 合同管理
合同签订完成之后,由指挥部将合同文本传达给各项目部,各项目部接到合同3日内编制合同台账,并对项目部相关部门、项目经理
进行合同交底形成交底记录,合同交底工作第一责任人为项目物资经理。5 现场管控 材料验收:材料到场后,由物资经理组织验收,进场材料相关的专业工程师、安全工程师需要参加的必须参加验收并提出意见,如无特殊情况在验收记录上签字备查,不合格物资当场退回。
材料盘点:项目部应按月度、半年、进行物资盘点。物资盘点规定及要求
三 其他需要各部门配合的工作
本工程组织结构较为特殊,五个项目部面对同一个业主,鉴于业主批价认价流程的要求,项目部必须在每月的采购计划之外再根据施工进度计划报送物资进场计划(报业主询价、认价用),使用材料需标明施工部位、施工时间。此项工作需要项目总工负责提报,本表格暂定于每月20日之前将下月需要进场的材料进场计划报给项目部物资经理,以免耽误我方与业主方认价认量,表格格式见附表三。此项工作第一责任人为项目部项目经理。即墨古城改造安置区工程项目工程总体体量大、物资总量大、种类繁多、物资采购任务艰巨,希望各部门能提前、准确的提报物资计划,部门之间加强沟通,以便于现场施工的高效进行、工程进度稳步推进。
即墨古城安置区改造工程指挥部2014.3.10 交底人:
接底人: