第一篇:砖砌体工程劳务承包合同
砌体工程劳务承包合同
甲方:
乙方:
工程名称:工程地址:
依照《中华人民共和国合同法》及有关法规规定的要求,遵循平等自愿、互惠互利和诚
实守信的原则,甲方将承建的 *****标段工程的砌体工程承包给乙方。为确保工程按期、保
质顺利完成,经协商双方达成条款如下:
一、主要工作范围
1、本工程施工图(含设计变更)范围内全部砌体工程。
2、砖砌体工程:含墙基冲洗、砖墙放线、砌块润湿、切割、砌块砌筑、预留空洞、拉强
筋、转角筋埋设等砖砌体工程所有工序。
3、构造柱浇砼。
4、施工现场一切所需材料的装卸和运输(包含人力运输、人力传递或机械配合运输、二
次转运、多次转运)、砂浆搅拌。
5、砌筑脚手架的搭拆,完工后多余材料的转运、楼层清理、垃圾运输等。
6、斗车、广线、线坠、水平尺、灰桶灰盆、水带、切制打磨机械以及砌体工种所用的一
切工具等,均由乙方自备。
7、虽上述未明确提及但在合同议定过程中已口头约定或按行规属于本工程范围内的项
目。
8、甲方提供的材料紧限于:砂子、石子、水泥、钢筋、各种砌块、相关添加剂、外加剂
等主材,除此以外的所有材料均由乙方自供。
9、甲方提供的大型机具紧限于:塔吊、龙门吊、搅拌机;动力电源及水源接通至各大型
机具,楼层电源及水源接通至各楼层配电箱(配电盘),除此以外的机具、工具及终端增强照
明用线缆灯具等均由乙方自备。(搅拌机机操工工资由甲方单独认价,一并计入乙方结算)
10、乙方配备1个以上专职质检员,跟班作业,配合甲方检查工程质量。
二、承包方式及承包单价
1、承包方式:人工费承包,具体为:包人工、包质量、包进度、包安全、包验收前的成品保护、包验收、包自用工具及材料的采购与保管。
2、承包单价:
本工程包含构造柱砼浇筑,所有工种工序的结算均按验收合格的砌体体积计算(扣除门窗),单位以立方米(m³)计算,单价为:155.00元/m³;现场发生的零星签证工、计时工经甲方核准后一律以:一般技术工:130元/工日,普工:80元/工日计算。
以上单价包含自备材料费、自备机具损耗及折旧费、管理费、风险费、利润等;
因设计变更导致返工重做的按实计价。
合同执行过程中任何情况下单价均不作调整。
三、价款结算及节点支付方式
1、价款的结算:按合同单价和经甲方验收合格、现场收方验方的工程量进行价款结算。
2、支付方式:按甲乙双方议定的支付节点进行支付,具体为:
①乙方全面完成合同约定的施工任务时,支付至概算完成量的50%;②甲方工程抹灰分项完工时支付至乙方合同价款的70%;③甲方装饰、安装工程全面完工时支付至乙方合同价款的90%;⑤剩余10%于甲方工程全面竣工、验收合格之日起三月内付清。
四、工程质量要求
按照国家现行验收评定标准、根据施工图纸及甲方技术交底施工,确保工程质量通过验收。若乙方不能达到甲方质量要求,甲方有权终止合同,乙方无条件退场。
五、工期要求
工程施工时,乙方必须按照甲方编制或现场要求的计划工期按时合格完成,未完成时按500元/天进行处罚,不足一天者按一天计算。
六、安全要求
为贯彻“安全第一,预防为主”的方针,根据中华人民共和国《建设工程安全生产管理条例》和国家有关法律法规,明确安全生产中各自的权利、义务和责任,双方特别约定如下:
1、甲乙双方必须认真贯彻国家、省、市的劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
2、乙方应严格遵守甲方制订的各项安全操作规程;特种作业人员的审证考核制度;安全生产岗位责任制度;安全检查制度;安全生产奖罚制度;安全教育制度等。
3、甲乙双方的有关人员必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识的教育,增强法制观念,提高职工的安全生产思想意识和自我保护能力,督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。
4、施工前,甲方应对乙方的管理人员、施工人员进行安全生产进场教育,介绍有关安全生产管理制度、规定和要求。乙方应组织召开施工人员安全生产教育会议,并通知甲方委派有关人员出席会议,介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。
根据工程项目内容、特点,甲乙双方应做好安全技术交底,并有交底的书面材料,履行
签字手续,交底材料归档备查。
5、施工期间,乙方指派 **** 负责本工程项目的有关安全、防火工作,甲方督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务,对于查出的隐患,乙方必须在限期内整改,过期不整改者,将按500元/次罚款。
6、在生产操作过程中的个人必须正确穿戴防护用品,甲方有权进行检查,如乙方违者按50元/人.次罚款。
7、乙方人员对所处的施工区域、作业设施设备、工用具等必须认真检查,发现隐患,应立即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。
8、乙方应严格按甲方安全技术交底进行操作,如乙方野蛮、擅自施工所发生安全事故由乙方负责。
9、乙方在施工期间所使用的各种自备工具、自备材料以及自备机具等应认真检查、正确操作。因自备材料或设备出现质量问题或操作不当而导致的后果由乙方自行负责。
10、乙方人员对施工现场的脚手架,各类安全设施、安全防护、安全警示牌、不得擅自拆除、更动,违者按500元/次进行处罚并承担因恢复各项设施所发生的人工费、材料费等。对因擅自拆除而造成工伤事故的,由乙方负全责。如施工需要确实需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲方指派的安全管理人员同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。
11、特种作业必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》经特种作业安全技术考核后持证上岗。中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作;起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定,严禁违章、无证操作,严禁不懂电器、机械设备的人擅自操作使用电器或机械设备。
12、乙方必须严格执行各类防爆制度,易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火,消防器材不准挪作他用。
13、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,并做好检测记录,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格后方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由乙方负责。
14、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警火灾、机械等重大事故等由乙方负责,甲方应协力进行紧急抢救伤员、保护现场,并按程序逐级上报。
15、乙方必须向甲方提供施工管理人员和现场工人名单和相关证件,包括作业人员身份证复印件及有关证件,人员确定后人员应相对稳定,凡需变动,必须及时通知甲方,征得同意后方可变动。
16、乙方人员上下班途中及离开工地发生的任何安全事故,甲方不承担任何责任。
17、凡发生工伤事故,按照“四不放过”的原则进行调查处理,由责任方承担一切经济
损失和相应的法律责任。
七、甲乙双方的职责
1、甲方及时提供甲方应该提供的材料和大型机具以及夜间照明设施。
2、甲方负责对乙方进行施工安全及施工技术交底。
3、甲方管理人员应尽最大努力,组织好交叉施工,防止或尽量减少乙方窝工。因材料短缺或甲方原因导致窝工或停工时,由甲方酌情补偿。
4、甲方项目部组织会议时,乙方合同签署人必须参加,否则甲方按缺席100/次,迟到50元/次处罚乙方。
5、乙方指定 ****为现场施工负责人。
6、乙方及时提供自备机具及其它按约定应自备的材料、工具等,确保工程顺利施工,按期保质完成。
7、乙方合同签署人必须保证所属工种开始施工时每月至少80%的天数在场且每天不少于4小时,并保证通讯畅通,乙方指定现场负责人必须保证所属工种施工时每天在场且保证通讯畅通(特殊情况须向责任工长请假),否则甲方按200元/次处罚乙方。
8、甲方从项目大局出发,有权对工期、工序以及乙方承包范围作局部调整,乙方必须服从;对甲方下发的工作任务单,乙方必须签收并严格执行;否则按拖延工期500元/次进行处罚。
9、乙方负责人必须陪同甲方参加质检站的质量检查并作好记录,如有缺席甲方按200元/次处罚乙方。
10、如因乙方屡次不听从甲方安排,不服从甲方管理的,甲方有权随时勒令乙方退场,并不予结算所有工程量。
11、合同签署后,乙方应按甲方要求按期组织工人进场施工,施工中途不得擅自退场。如乙方自行退场,则甲方只按乙方完成工程量的70%予以结算工程款,剩余30%作为后续班组的补助;如在施工过程中有未完成的工作经甲方通知不予以执行的,则未完工程量按承包单价的3倍从已完工程量中扣出,扣完为止。
12、乙方应经常对职工进行安全文明施工教育,严禁盗窃甲方财物,如经发现,则按500元/次处以罚款,情节严重的将扭送当事人至公安机关接受处理。
13、甲方只负责按合同约定的节点支付方式向乙方支付工程进度款,如乙方发放工人工资有不足部分,由乙方自行负责解决,如乙方未按时足额发放工人工资而出现工人罢工、闹事、上访时,乙方无条件进行协调并负责出资支付拖欠的工人工资。如乙方因劳资纠纷引发罢工、闹事、上访等事件,乙方同意按所涉金额的2倍接受处罚,对甲方造成经济支出或财产损失的,由乙方负责。
14、施工时,乙方必须注意节约用料,严禁浪费。砌筑用砂浆必须严格控制用量,落地灰随清随用,如发现砌筑砂浆落地灰不及时清理或每天收工后砂浆多余浪费,甲方将视情况按500~1000元/次进行处罚,对造成的材料浪费,由乙方负责赔偿。
如发现有浪费材料现象时,除追究乙方的赔偿责任外,将按200元/次对乙方进行处罚。
15、乙方应十分注意与其他班组的协调配合,如因自身工序或工期安排不当而影响其他班组进度时,要承担因此造成的经济损失。
16、严禁打架斗殴,严禁私自拉闸停电,一经发现按1000元/次处罚。
17、严禁在工地现场大小便,违者按50元/次处罚。
18、乙方严禁招用未满16岁的童工。
19、乙方自行解决人员食宿。(工地现场严禁乙方人员留宿)
八、保廉约定
1、甲乙双方及双方工作人员应本着诚实、守信、公平、公正的原则进行合作和工作,遵守职业道德,坚守为人底线。
2、甲方工作人员不得借工作关系向乙方索要礼金或礼品;不得为乙方多算工程量、多结工程款,并从中收取回扣,谋取私利;不得因乙方拒绝合同外的不合理要求,而故意刁难乙方。
3、凡查实因乙方主动向甲方相关工作人员赠送礼金或礼品的,则按每查实一次罚款2000元处罚乙方,对甲方造成损失的,按损失的2倍从乙方工程款中扣除。
九、其他未尽事宜,由甲乙双方协商解决,协商不成的,可提请甲方所在地劳动监察执法部门或当地人民法院仲裁。
十、本合同一式两份,甲乙双方各执一份,自双方签字(盖章)之日起生效,完成竣工结算并付清工程款后自动失效,均具备同等法律效力。
甲方单位:(章)乙方单位:(章)
甲方签字:乙方签字:
甲方委托代表人:乙方委托代表人:
联系电话:联系电话:
签订地点:签订地点:
签订日期:签订日期:
第二篇:砖砌体工程施工承包合同
砖砌体工程施工承包合同
甲方:营山县北观建筑工程有限公司“福祥居”商住楼项目部 郭书祥
(以下简称甲方)乙方:营山县
(以下简称乙方)
根据单位工程分部工程分包的有关规定,经甲方研究同意,将其福祥居工程的砖工工程承包给乙方施工,经双方充分协商,达成以下协议:
一、工程内容
1、本工程砖砌体施工全过程(包括本工程的临时设施)。
2、本工程预制小件的安装全过程。
3、本工程的装饰施工全过程(施工图内容)。
4、本工程的所有砌砖抹灰施工部份的运输全过程(施工场地内)。
5、落地料的清理和处理。
6、本工程屋面施工(防水卷材除外)全过程。
二、质量要求
1、基础
①±0.00以下必须先分线、弹线、检查无误后方可砌筑。②±0.00以下基础砖、构造柱必须用1:3水泥砂浆内加3-5%防水剂的防水砂浆抹面,厚度最薄处不低于10mm。
③室内地坪下为砖基础的必须用1:2水泥砂浆内加3—5%防水剂的防水砂浆做20厚的水平防潮层。
④基础顶部不平时,必须用C 20细石砼找平,严禁在砂浆中直接加石子使用。
2、主体
①严禁干砖上墙,每层砖顶标高误差在3mm之内,每层砌筑一架后必须弹出准确无误的1.0m高控制线。
②在二层或三层有露台屋面时,上面建房的墙泛水线必须做凸线,女儿墙可以做凹线,高度在250至500mm之间。
③砌筑砂浆饱满度达85%以上,严禁砌搭桥灰,转角墙、丁字墙交接处严禁三线以上的通缝,空洞接搓处顺平,各种墙体每10平方米的透光缝不能超过4个。
④施工洞:施工洞留置在该墙的1/2处,上窄为人字形,下净宽为900mm,间隔500mm安一道拉接筋。施工洞补砌:施工洞补砌要顺平,拉接筋要理顺,最顶上的砖要砌紧。
⑤预留洞:每户预留洞阳台至少有一个¢60mm;各卧室空调洞安一个¢75塑料管,高度距地面2.5m,客厅安一个¢75,距地面2.5 m;一个¢110塑料管距地面0.1m,厕所安一个¢110塑料管,距地面2.6m;厨房安一个¢200塑料管,距地面2.1m。梯间预留洞:每户安¢32套管2个,平地面间距10mm;¢559套管1个,距地面2.80m。预留洞上下位移不得超过20mm,本层预留洞、套管、穿层预留洞、槽在未安装之前不得堵塞。
⑥提脚线、滴水线:所有公共部份墙必须做0.13m高的提脚线;所有凸墙外雨蓬、挑、边梁必须做30mm宽滴水线。
⑦砖砌体工程检验批质量验收记录表附后。
⑧预制小件安装:预制小件安装要顺平,支座处砂浆饱满,若灰 缝超过15mm时,必须用细石找平。
⑨施工各部位时,必须当班当时回收落地砂浆全部利用。⑩每施工一层必须对全层的余砖收完利用,建筑垃圾收净,做到楼层干净交与下道工序班组。
⑾钢管脚手架安全检查评分表附后。
3、屋面
①泛水线留凹槽,距屋面高度为0.45-0.55m之间。
②防水圈材做好检查合格后,才做钢筋砼保护层,钢筋♀5@250双向布置,墙上钢筋断开,砼留分格缝,分格缝留置线条要顺直,砼保护层厚度最薄处不低于40mm。
③在砼保护层做好后才贴女儿墙内墙砖。④瓦屋面按照相关要求施工。
5、各施工工序若因施工质量引起的返工现象,返工无代价原材料照赔。
6、未尽事宜按相关施工验收规范和施工图纸(含施工变更)执行。
三、安全要求
1、乙方机械操作人员必须持证上岗,电线路的搭、拆必须由专人负责。
2、乙方必须派出班组安全员,配合甲方专职安全员做好安全检查工作。
3、危险施工地段必须做好安全防护措施。
4、乙方必须定期召开班组安全会,做好记录,并填写好三级安全教育卡。
四、甲方责任及义务
1、提供施工图纸、场地、水、电、机械设备及工程材料。
2、负责对乙方技术交底和安全教育,检查安全措施的落实和质量的检查监督。
3、根据施工进度,拨付工资价款。
4、若乙方在施工中不按《规范》和图纸施工,违反安全操作规程,违章作业,不服从统一指挥,甲方有权责令其停工整改或取消其施工资格。
五、乙方责任与义务
1、必须认真按照施工图纸和《施工规范进行施工》。
2、自备该项目施工所用中小型工具、用具(包括:斗车、水管、尺块、广线、擦瓷砖的工用具等)及生活用品,并承担垂直运输机械相应的人工费。
3、服从工地施工人员统一指挥,杜绝原材料浪费现象。
4、在施工过程中,发现安全、质量隐患及时处理,若班组不能处理,必须立即报告甲方施工管理人员。
5、本工程定于_____年___月___日开工,_____年___月___日竣工。
六、特别约定
l、乙方必须牢固树立质量意识,对所生产成品进行保护,对成品质量负责。若个别部位不合格,必须返工,并赔偿全部经济损失。
2、乙方必须牢固树立安全意识,认真按照安全操作规程进行施工,做好安全生产记录。若乙方在施工过程中违章作业,所造成的一切安全事故(伤、残、亡)均由乙方负责,与甲方无关。
七、工资价款及结算方式
l、工资单价:按建筑面积每平方米__________元人民币计算(其 中包括劳保、社保、医保等)。阳台封闭后增加1/2勘丈面积,不在工程计算之列。
2、甲方根据乙方施工进度,乙方申请预借工资款,即每层砖砌体竣工时拨付总金额的____%,金额___________元。抹灰每层竣工时拨付总额的____%,外墙全面竣工支付总额的____%,地坪屋面工程竣工支付总额的____%。主体工程、装饰工程竣工,经验收合格后除保留3%的质保金外,其余款项三月内全部结清。
八、违约责任
以上一至八款,甲乙双方必须共同遵照执行,不得违约。若任何一方违约,处本合同总金额的15%违约金给对方。
本合同一式三份,甲、乙双方各执一份,双方签字生效。该合同若发生争议,由劳动争议仲裁机关或人民法院调解、判决。
甲方代表:
乙方代表:
****年**月**日
第三篇:砖砌体劳务合同
砖砌体劳务合同
甲方:常州华基建设工程有限公司(一O二项目部)
乙方:
工程地址:长兴吕山新街
一、分包范围
1)都林阳光(一期)1#~12#楼砖砌体工程。(其中包括进场材料烧水,砂浆搅拌,材料运输,墙体砌筑,勾缝,垃圾清理等墙体砌筑的一切工序所产生的费用)注:局部楼号也有甲方人员砌筑除外
2)甲方提供砂浆搅拌机,垂直运输机械,小推车,其余一切工具由乙方自备。
3)甲方负责安排人员图纸指导,由乙方自己弹线。
4)乙方不得将本合同项目的砌筑作业再行分包给他人。
二、合同单价
元 /m³(此单价为整合单价,不分砌体构件大小部位,安实砌工程量计算)不提供宿舍,补贴房租费、水电费元。
三、工程进度
到七月份底1#~6#楼砖砌体全部完成,乙方必须安排好足够的砌筑人员。
四、工资支付
每月只付生活费,余款到工地完工后一月内付清。
五、质量要求
1)甲方也有人员在现场砌筑,质量不能低于甲方人员砌筑的墙体。
2)墙体砌筑的平整度、垂直度不得>5mm,灰缝横平竖直,并应符合GB砖砌体质量检测标准,确保主体一次验收合格。
3)杜绝返工现象,如果有乙方过错造成的返工,由乙方负责。
六、安全、文明
1)进入工地必须戴好安全帽,严禁赤膊、穿拖鞋、酒后上班。
2)施工中乙方必须做到工完场清,施工完毕应对施工场地及各种材料清理干净并转到指定地点,必须做到文明施工。
3)甲方会加强对文明施工的监督、检查工作,乙方必须无条件服从甲方管理。
4)杜绝安全事故的发生。如果由乙方原因造成工程发生的安全事故,一切损失由乙方负责,甲方并有权解除劳动合同并按工程量的60%对乙方进行结算。
七、违约责任
合同双方必须严格履行本合同。如果没有按本合同履行职责义务的责任方应按本合同有关规定承担违约责任。
八、本合同未尽事宜由双方协商解决或要求主管部门调解,调解不成的可向工程所在辖区的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院起诉。
九、本工程主体验收合格后,终止本合同。
十、本合同一式二份,甲乙双方各持一份。
甲方签字(章):乙方签字(章):
2014 年月日
第四篇:砌体工程施工劳务承包合同
砌体工程施工劳务承包合同
甲方:
乙方:身份证号码:根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量、工期及安全文明施工,双方本着平等互利的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。
1、工程名称:
2、工程地点:
3、承包范围和单价:
3.1本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖砌体工程全部内容。
如砂浆搅拌运输、材料现场运输、立皮树杆、砌筑、砖墙留孔洞架眼、架眼堵塞,预制构件等、安装过梁、拉结筋、木砖安放等工作,墙体砌筑每天上下班前后的清理工作,做到工完料净场地清。按照安全规范要求搭拆砌墙专用脚手架并负责材料拆除后的分类、堆放在指定地点等工作内容。
3.2承包方式:本协议约定承包工作范围内的工程施工人工费。
3.3计算方式:按实际砌筑数量计算。
3.4承包单价:砌筑工程按实砌(块数)计算/块,抹灰工程按实抹灰(面积)计算元/㎡。
4、发包方权利和义务
4.1 甲方根据工程进度要求,及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料,并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全生产等方面的要求。
4.2甲方向乙方提供物料垂直运输运输工具及搅拌机设备等施工作业条件。
4.3甲方及各归口管理人员均有权对承包方的施工质量、工程进度、安全文明施工等进行监督检查。
5、承包方权利义务
5.1服从甲方的管理,遵守甲方的施工现场的所有规定和指示。
5.2 乙方主要负责人每天在施工现场的工作时间不应低于8小时;现场熟练技工数量不得低于3人,不含后台辅助工。
5.3严格按施工图纸及相关资料进行施工,确保施工质量。乙方每道施工工序完成之后应认真做好班组自检,并会同甲方复验。
5.4与甲方签订施工合同后,及时合理的组织人员进行施工,确保各项工作按期保质完成。如因乙方原因造成工期延误,每拖期一天按该工序人工费总额的10%予以处罚。
5.5合同约定的时间开工、竣工和交付。
本工程自年月日开工,年月日结束,日历天天。
5.6乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知甲方。
5.7遵守甲方制定的安全文明施工、质量、卫生、治安等管理规定,负责自有人的现场安全保卫工作。承担由自身原因造成的工程质量返工损失,承担因违章操作造成的人员伤亡等全部费用。
5.8乙方在签订本协议后未经甲方同意不得自行终止协议,否则将承担一切责任和经济损失。
5.9甲方认为乙方不能按协议约定完成工作时,甲方有权选择相关施工人员予以补充(费用由乙方承担)或终止合同。合同终止后乙方应在三天内无条件退场,并承担因此给甲方造成的经济损失。
6、机具使用约定
6.1对甲方提供的机具,乙方使用并负责维修保养,工程完工后由甲方收回,丢失的按原价赔偿。
6.2砼搅拌机、砂灰机、料斗等机具使用后应立即清理,发现一次未清理的罚班组100元。砌砖落地灰应及时清扫使用、每道砖墙砌完后未清理砂灰者罚班组每公斤100元。
6.3承包方必须严格按施工技术规范操作,造成返工损失的由承包方承担,并按质量奖罚制度相应条款进行处罚。质量等级必须达到合格等级,否则,按结算人工费总额的90%结算。
7、安全文明施工
7.1乙方必须组织人员在进场前进行安全文明施工教育,施工过程中定期召开安全会议。遵守甲方的安全、文明施工制度。
7.2乙方人员必须服从甲方安全员及值日人员的管理,执行双方签订的安全文明施工协议。
7.3严格按照规范、标准及有关安全生产规定施工。杜绝违章指挥、违章作业。
8、结算方式:乙方完成甲方下达的全部施工任务,经甲方及相关人员验收合格后一次性付清。
9、生效与终止
本合同自签订之日起生效,甲方支付人工费完毕(除有关质保条款仍生效外),其它条款即告结束。
10、其它:
1、本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议,补充协议具有同等法律效力。
2、本合同壹式贰份,甲乙双方执壹份,经双方签字盖章后生效,至工程价款全部结清后自动失效。
甲方:乙方:
代表签字(盖章):代表签字(盖章):
年月日年月日
第五篇:砖基础工程施工劳务承包合同
砖基础施工劳务承包合同
甲方: 编号:002 乙方:
根据《中华人民共和国合同法》,《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》等法律法规,为明确双方之间的权利和义务,保证工程质量、工期及安全文明施工,双方本着平等、互利、自愿的原则,经协商达成以下协议,以共同遵照执行。
1、工程名称: 宜阳县第二高级中学小学部
2、结构类型: 框架结构 3.承包范围:本工程施工图纸、设计变更等所包含的砖基础和基础圈梁的全部内容。
4、承包方式:前款约定的承包范围内,全部工程的施工人工及除甲方供料(设备)清单以外的所有设备、辅材、人工。(附甲方供料清单)
5、单价及计算方式:砖基础按实际施工米数,75 元/m计算;(包括综合教学楼、教师公寓砖基础及基础梁施工),教学楼东西段,宿舍楼及食堂按实际施工米数,90 元/m计算。
6、工期:本工程自 年 月 日开工,年 月 日结束,总日历天 天。若遇不可抗力及政策、甲方等原因造成停工,实际天数计算按甲方有效签证扣减。
7、质量:符合设计要求,达到优良(),合格()。
8、安全文明施工:进场前甲方必须进行安全、技术、质量、环保交底,必须同乙方一起组织施工人员、管理人员进行安全文明施工、规范施工教育,施工过程中有针对性的定期不定期召开安全、质量、环保会议,解决施工过程中发现的问题。必须遵守甲方的安全、文明施工制度;杜绝违章指挥、违章作业;严格遵守甲方现场扬尘治理制度,并安排专人负责扬尘治理工作。
9、甲方权利和义务:甲方根据工程进度要求,及时向乙方提供施工图纸及相关施工技术资料,并明确各施工阶段工序的质量、工期、安全、环保等方面的要求。甲方所有管理人员均有权对工程质量、施工进度、安全文明施工等进行监督检查并通过甲方现场负责人提出整改意见。
10、乙方权利义务 服从甲方的管理,遵守甲方的施工现场的所有规定,按照甲方的要求及时完善、整改存在的问题。严格按施工图纸及相关资料进行施工,确保施工质量、安全、环保达标。乙方每道施工工序完成之后必须认真做好班组自检,并会同甲方复检。乙方应将施工过程中发现的工程设计或技术交底中的错误、遗漏、误差和缺陷及时通知发包方。承担由自身原因造成的工程返工、各种事故、工期延期、环保超标的全部责任。甲方认为乙方不能按协议约定完成工作时,有权选择相关施工人员予以补充(费用按市场价由乙方承担)或解除合同。
11、甲方提供的设备、材料使用约定 甲方提供的设备由乙方使用并负责维修保养,需要专业人员持证操作的设备,乙方必须提供证书到甲方备案方可使用;工程完工后由甲方按清单验收并收回;丢失的按原价赔偿,损坏的按损坏程度补偿或维修后交付甲方。甲方提供的材料,乙方应妥善保管,竣工后按照设计要求计算实际使用量及合理损耗,超出部分按原始进价从乙方工程款中扣减。
12、奖惩:按期交工,按标准结算;提前交工1---5天奖励 元,六天以上奖励 元;逾期交工1--5天扣减工程款 元;6--10天以上每天扣减工程款 元。因乙方原因返工工程,按实际损耗原材料价格从工程款中双倍扣减。鼓励厉行节约和利用新技术、新工艺、抓管理的作风,在利用新技术、采纳新工艺、认真抓管理的基础上节约原材料,且工程质量达到合同约定标准,按实际节约原材料价格双倍奖励。树立安全生产意识,全部施工过程不出现安全事故的,奖励 元;出现安全事故,按事故实际损失,从工程款中双倍扣减; 建立施工环保体系,积极执行环保规定,施工过程中环保达标,没有违反环保规定的,奖励 元。被有关部门罚款的,按罚款数额,从工程款中双倍扣减。发现设计误差、漏洞、缺陷、错误及安全隐患及时反映并得到认可的,视实际情况每次奖励50--500元。
13、结算方式:施工期间完成每栋楼砖基础,(砖基础应完成所有砖砌体及基础圈梁等混凝土构件)支付人工费(已完成工程量价款的 %),全部完工后经甲方验收确认,扣减罚款部分或加上奖励部分,按甲方要求办理结算手续,付工程量 %,剩余 %款项待一层室内地坪混凝土浇筑完成后付清。
14、合同生效与终止:本协议自签订之日起生效,发包方支付全部款项完毕,本合同终止。本协议一式三份,甲方二份,乙方一份。甲方代表 乙方代表(签字盖章):(签字盖章): 签订日期: 年 月 日