木工班组承包协议

第一篇：木工班组承包协议

分项工程承包协议

甲方：(以下简称甲方)

乙方：（以下简称乙方）

依据《建筑企业用工管理条例》的规定，在自愿、平等的基础上，本着诚实信用的原则，经甲乙双方协调一致，签订本协议：

一、工程范围：

二、承包范围：

（1）结构图中的所有模板工程（2）施工区域内的模板二次倒运（3）施工区域

内的现场文明、材料清理、码放。（4）模板的组装、支设、加固、拆除。

（5）后浇带二次支模（6）砼浇筑时现场看护。（7）配合甲方各工种，专职质检员验收、整改。水泥撑块的搭设（材料甲方提供）

三、承包方式及合同价款

1、协议价款为：按实际完成工程量计算

2、承包方式：劳务费

3、承包单价：写字楼地下室40元／㎡，地上33元／㎡。劳务单价一次性包死，单价中包含以下内容：施工现场内的所有零用工、创安全文明工地所有投入的零用工；成品保护的用工、冬雨季施工降效用工、材料的倒运、二次搬运用工、材料装卸车的一切用工、队伍进退场的费用、外地进入邯郸的所有费用、工人保险费、所有的办证费用、所有乙方车旅费、办公费、招待费等，包含小型工具等工具与本工程有关的所有费用、除合同另有规范外，甲方不支付其他任何费用。

3、协议价款的结算与支付：

1、工程主体结束后与现场相关人员进行现场检查核对已完成工程量。与甲

方结算的工程量为唯一有效的结算资料，其他任何无效。

2、乙方应在工程结束28日内向甲方递交完整的结算资料。

3、乙方进场自愿缴纳保证金：贰万元。保证人员的技术、质量、进度。保

证人员上齐，地下室封顶后。甲方无息返还乙方。如乙方技术、质量、进度达不到甲方要求，视为乙方自动放弃本工程施工。乙方无条件退场。工程款、保证金在退场一个月后结算。

4、本工程进场必须按实际人员名单交复印件给甲方。按人员名单办理银行

卡，由劳务公司直接打卡。每月按实际人员发放生活费，每人每月1000元。农忙、小孩上学按3000元发放到工人。主体封顶塔楼全部完工按90％结算，今年不封顶按80％结算。余款在公司验收合格后结算。以上条款经双方协商一致，自愿接受。

九、附则

1、本协议经双方代表签字后生效，在完成协议约定的全部工作内容、结算工程尾款后，即宣告终止。

2、本协议一式两份，双方各执一份。

3、未尽事宜双方另行协商，在本协议之外签订补充协议，内容与本协议有相抵触者，以本协议为准。

十、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解或和解、调解不成的，双方约定采用下列

第2种方式解决争议：

（1）向申请仲裁

（2）向所在工地人民法院起诉。

甲方：

年月日乙方：年月日

第二篇：班组施工承包协议(木工)

施工承包协议

发包人：（甲方）装饰工程有限公司XXXX项目部承包人：（乙方）XXX(身份证号码：XXXXXXX)住址：XXXXXXXXXXX 承包工程内容： XXXXXX实业有限公司新建厂房室内木作项目、轻钢龙骨

隔墙、吊顶等有关的装饰工程项目

一、工程名称：XXXXXXXX有限公司新建厂房室内装饰工程

二、工程地点：XX市经济开发区（西区）

三、承包工程项目及价格：

1.高木作柜，2.4米内（高度）150元/米（含玻璃和五金配件安装）

2.木做矮柜，60元/米(含五金配件安装）

3.木作踢脚线，4元/米(含五金配件安装）

4.木门，80元/扇（含玻璃和五金配件安装）

5.单、双门套，45元/只（含五金配件安装和双面门线条）

6.地面、木龙骨、细木工板基层，12元/平米

7.方柱装饰，基层，12元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米（含打胶水）

8.圆柱装饰，基层，20元/平米面板及铝塑板饰面，10元/平米（含打胶水）

9.窗套，12元/平米（按图施工，含线条）

10.窗台板，10元/平米（按图施工，含线条）

11.窗帘箱，10元/平米（按图施工，含线条）

12.轻钢龙骨纸面石膏板天棚 1级，10元/平米

13.轻钢龙骨纸面石膏板天棚 2级，12元/平米（工艺顶按展开面积计算）

14.轻钢龙骨纸面石膏板天棚 3级，14元/平米（工艺顶按展开面积计算）

15.轻钢龙骨、双面纸面石膏板隔墙，10元/平米

16.单面木龙角石膏板夹板基层，10元/平米

四、付款方式：按进度付款，按工程量结算，中期付30%

五、工期：本工程自年月日开工，至年月日竣工。

六、质量要求：

本工程以施工图纸、做法说明、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210—2001）》、《建筑电气工程施工质量验收规范（GB50310—2002）》等国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，工程质量应达到国家质量评定合格标准

七、安全要求：

1、甲方提供的施工图纸或做法说明、应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

2、乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其他有关的法规、规范。

八、其它约定：

按《建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210—2001）》施工，装饰材料自搬，出现安全事故由乙方自行负责，出现质量事故照价赔偿。

九、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。

发包人（盖章）：承包人（盖章）：日期年月日日期年月日

第三篇：木工班组承包合同书

木工班组承包合同书

甲方负责人： 乙方负责人：

依照《合同法》及国家相关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，现甲、乙双方经充分协商，就 木工、模板及支撑制作、安装及其它相关工作和所有消耗材料、机械设备、工具等承包事宜达成一致，特订立本合同。

第一条、工程概况

工程名称： 工程地点： 建筑面积：平方米 第二条、工程承包单价及范围

1、模板搭拆按接触面积 元/㎡进行费用结算，木材和板材按建筑面积 元/㎡结算。

2、工程承包范围为本工程及与本工程相关的木材和板材，木工、模板、支撑的制、安及其它工作(包括辅助材料)。

包括木工制作、安装、搭拆、吊运、转运、对拉杆、穿墙管、蝴蝶扣、火钩、钉子、铁丝、封口胶、安全带、安全帽、设备、工具、清理、清扫等，并包括夜、雨天加班费用。

第三条、工程工期

1、工期要求： 天。

年 月 日开工，年 月 日完工。

如甲方原因造成工程不能正常运行，由甲方负责，如因乙方原因造成工期不能满足要求，由乙方负责并赔偿甲方损失。

2、乙方应编制该工程从开工至竣工验收时的施工进度计划(并报甲方审核后照进度计划严格实施)，并执行甲方的进度计划安排(包括新调整的进度计划)。

3、若延期一天工期，罚款 元；提前一天奖励 元。第四条、工程质量标准

所承包工程范围内的工程质量必须达到合格工程标准，力争优良。

第五条、甲方责任和义务

1、负责统一制定各项管理目标，对工程质量、工期、安全生产、文明施工监督、检查和验收。

2、协调现场工作关系。

3、根据工程进度情况要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。对施工质量低劣、技术差、不服从指挥、有违法乱纪不符合行业规定行为的人员予以教育、处罚和清退。

4、按双方约定向乙方支付劳务费用及进度款。

5、协助乙方办理现场施工人员出入证件、购置服装、购置“三 保”设备。

第六条、乙方责任与义务

1、遵守国家政策和法律法规；遵守建筑单位(业主方)、监理单 位和甲方的相关规章制度，文明施工，做好上岗前的安全培训、教育工作，防止事故发生，并做好环境和职业健康安全、劳动保护等“三级”教育工作。

2、严格按照该工程设计图纸、施工验收规范、有关操作规程要求及施工组织设计，精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本工程劳务承包范围的所有工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求(包括调整后的计划)，合理组织，科学安排作业计划，投入足够的人力、物力，保证工程进度、质量、安全和工期。乙方须承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延罚款及各种损失。同时依法承担相应风险和安全事故的责任。

3、乙方自身配备的管理人员、技术员、安全员坚守岗位。技术工人必须按国家规定持证上岗。所有管理人员及特种作业人员的证件的原件交给甲方统一管理，以便备查。

4、服从甲方和业主的监督、检查、管理；接受甲方和业主有关人员对质量、进度、技术、安全生产、文明施工、环境保护等方面的管理。接受甲方随时检查设备、材料保管、使用情况及操作人员的有效证件、持证上岗情况。

5、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线及己完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏，应自行承担由此造成的一切经济损失及各种罚款。

6、按甲方统一规划堆放材料、设备并自行妥善保管。

7、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》，并按合同 所约定的条款，按时支付务工人员工资(务工人员工资每月造册备案，每月25日交于甲方资料员处)，并承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地建设行政部门的处罚及责任后果。

8、为施工人员配备必要的合格的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、安全带、工作服、手套及其它相关的防护用品)，违反规定时按相关制度处罚。

9、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件；禁止l8岁以下的未成年人和60岁以上的老人及体弱病残人员进场施工；禁止使用不法人员，乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。

10、甲方在资金暂时不到位时，乙方应尽量对其施工人员做好解释工作。若未按期拨付工程款，甲、乙双方共同协商解决。

第七条、环境保护、安全生产和文明旋工

1、甲方应集中组织对乙方进场施工人员进行安全生产、文明施工、环境保护以及相关制度等方面的教育；依据国家法律法规及相关规章制度，监督、监控乙方的相关工作实施情况，使其体系有效运行。

2、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全施工标准进行施工；在安全、文明施工和环境保护方面须达到相关规定标准、目标和要求。加强对现场操作人员的安全教育；认真落实安全措施，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，确保安全生产；随时接受安全检查人员依法实施的监督检查。由于自身安全措施不力及违章操作造成事故，承担一切责任后果和经济费用。发生质量、安全 事故，乙方应按有关规定立即报告甲方有关部门，同时按国家有关法律规定对事故进行处理。

3、乙方严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工；保证施工现场整洁有序，符合文明施工的有关规定和要求，维护甲方良好的企业形象，并承担因违反有关规定造成的损失和罚款。

4、加强现场管理，采取一切适当的措施，保护现场内外环境，限制由施工工作引起的噪音或其它污染；避免对公众及第三方财产造成损害和妨碍。

第八、条材料、设备的管理

乙方自备材料、设备，根据工程进度需要，由乙方有计划的自行安排。

第九条、结算办法及付款方式

按月进度拨付,三层完成后付70％；主体完工后付款80%，余款在工程竣工后半年之内付清。

第十条、施工验收

1、乙方应按本合同约定的质量标准组织施工，确保施工质量。施工完毕，甲方应及时对乙方施工成果组织有关部门进行初步验收，验收合格后再进入下道工序施工作业；验收结果表明乙方施工质量不合格时，乙方应负责无偿修复，不延长工期，并承担由此导致的甲方的相关损失。业主、监理等提出的工程质量缺陷，乙方应无条件无偿维修。

2、乙方应配合甲方对其工作进行验收；甲方或施工场地内第三方的工作必须乙方配合时，乙方应按甲方的指令予以配合。

第十一条、保险

1、保险费用由甲方负责。

2、保险事故发生时，甲、乙双方有责任采取必要的措施减少损失；所发生的费用贰万元以内（含贰万元）由乙方承担。

第十二条、争议

1、甲、乙双方在履行合同的同时发生争议，可以自行协商解决；否则，双方可以到合同签订所在地的劳动部门申请仲裁或直接依法向所在地人民法院起诉。

2、发生争议后，在甲乙双方未协商一致时，双方都应继续履行合同，保持工作连续，保护好已完工作成果。

第十三条、不可抗力

1、人力不可抗力的因素执行甲方与业主签订的合同，当甲方与业主签订的合同没有相应标准时，执行国家或地方政府规定。

2、人力不可抗力事件发生后，乙方应立即通知甲方现场负责人，并在力所能及的条件下迅速采取措施，尽力减少损失，甲方应协助乙方采取措施，为减少损失而采取措施发生相关费用由甲、乙双方负责。

3、因不可抗力事件延误的工期相应顺延。第十四条、补充条款

1、施工用电：甲方负责将电接至施工现场三级配电箱内。第十五条、合同未尽事宜，本着公平公正协商解决。第十六条、合同份数

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，甲、乙双方签字盖章后生效。

甲方（盖章）： 负责人： 身份证号：

电话：

乙方（盖章）： 负责人：

身份证号： 电话：

年 7

月 日

第四篇：木工班组承包协议书

木工班组承包协议书

甲 方：江苏国安建筑安装工程有限公司

乙 方：

身份证号码：

根据国家有关法律、法规和本工程的具体情况，甲方将赣榆云通水务工程中的木工工作量及脚手架防护承包给乙方（含变更增加部分)，为确保工程质量、施工进度、安全目标的实现，甲、乙双方在自愿、平等、互利的基础上，经协商一致，特签定如下协议。

一、工程概况

1、工程名称：污水深度处理技术改造项目

2、工程地点：赣榆区柘汪镇云通水务有限公司厂区内

3、模板接触面积：约4100m²

乙方承包方式为大清包，实行一次性包干，a、按规范要求搭设的内外墙脚手架（有资质持证上岗的搭设架子人员）和工资，以及安全防护用品、上料平台，b、木工包工包料，包括木工机械、各水池单体成套模板、钢管、扣件等一切辅材、主材。

二、承包价格

该工程承包价格按每平方110 元计算（含安全措施费）。

三、承包内容

甲方只提供塔吊、主配电箱以上线路，其余图纸内所属木工全部作业内容（包括模板材、方木、铁钉、铁丝、二次结构模板工程、租

赁钢管费用、内外墙脚手架钢管刮一道颜色油漆，按文明施工标准搭设、按规范要求所需以及辅设的安全网费用、竹篱笆费用、进出材料规范平台、柱子剪力墙的成套加固对拉螺栓、现场临时设施的搭拆与材料清运、四临边洞口的防护设施搭拆与材料清运、塔吊基础的模板搭拆与清运、木工施工工具、用具、外脚手架的分色、平面侧面防护设施及主电箱以下所有木工施工用电箱和电缆线（三相五线制设置）均由乙方负责）及现场文明施工所需一切工作量。

四、工期要求

以进场开工为准，单体基础3天，池体5天，若为两层建筑，每层梁板柱5天，土建截止时间2017-4-30。每推迟一天罚款5000元，遇节假日，农忙等，一律不放假，遇特殊情况须向项目部请假，并不得拖延工期。如私自放假或减少人员，满足不了工期进度要求，按减少人员每人每天罚款50元。班组长每天在岗，遇特殊情况需向项目部请假并指派代理班长，否则每天罚款200元。

五、付款方式

1、付款方式：主体验收结束付总价款的50%，竣工验收合格后付总价款的95%，余款在工程竣工验收合格之日起一年结清。

2、本协议书所涉及内容，若乙方不能及时完成，则由甲方指配人员完成，到时以3倍价格在工程款中扣除。

3、付款凭付款凭证付款，不含税金，每月必须抄送工资表，并附本人有效身份证签字方可发放。

六、质量要求

1、乙方必须严格按照图纸施工、施工说明及国家工程质量检验

评定统一标准组织施工，执行国家有关规范标准及施工员的技术交底。工程质量达国家合格标准，如不按上述要求施工，停工整改，罚款5000元；如板墙发生炸模跑模现象，乙方必须无条件踢除（超出0.5平方面积罚款1000元）。

2、在施工过程中必须确保在每次验收时一次性合格，如有一次验收不合格，乙方必须无条件配合整改，并承担由此引起的相应损失。

3、每次拆模后将施工场地打扫清理干净。

七、现场施工管理

1、在施工中，乙方必须严格按照安全操作规程施工，对不按安全操作规程施工所发生的一切违章操作而引起的安全事故均由乙方承担，与甲方无关，下班后及外出人员的安全与甲方无关，甲方不承担任何责任。

2、乙方进场人员必须是从事本行业的熟练工，必须正确使用安全帽等安全防护用品，严禁有精神缺陷或患有传染病等人员进入工地施工，对不戴安全帽或戴安全帽但未按规定系好帽带的，一旦发现，将对班组长处以100元/次罚款，工人处以20元/次罚款，罚款在付款中扣除。

3、在施工中严禁施工人员带病作业，不准穿拖鞋上班，严禁酒后上班，严禁自行私拉乱接电线，私自拉闸，严禁从外侧攀登脚手架，一经发现处以100-500元罚款，情节严重的立即逐出工地，并追究乙方责任，由此引发事故责任及一切经济费用与甲方无关。

4、乙方进场人员必须遵纪守法，与各工种紧密配合，不准因机械、工具的使用而打斗，如与他人发生矛盾，及时报项目部解决，否

则双方各罚2000元。情节严重造成对方伤害的，必须承担一切费用，并追究其法律责任，所有施工人员不得违反社会治安管理条例。

5、乙方在施工中发现不安全隐患的，要及时以书面形式报工地项目部整改处理，私自施工的，发生一切后果自负。

6、乙方每日施工用剩材料必须按现场文明施工标准及时分类归堆堆放，严禁材料在现场乱堆乱放，杂乱无章，如被现场管理人员通知不及时整理更改的，每次罚款200元。超过三次以上仍然再犯的每次加罚300元。

7、甲方负责协调处理施工现场各施工班组交叉作业，乙方必须服从甲方的处理意见，乙方在工程质量上首先完成自检，合格后方可报甲方专检。

8、个人意外伤害保险，由乙方全部自行交纳。

八、其他事项

1、为了确保工程质量和进度，甲方将本工程所有的木工作业工程以及脚手架防护承包给乙方施工，在施工期间，乙方不得以任何理由随意停工、抬价，或减少人员，组织工人闹事等，如出现上述现象，甲方有权随时终止协议；对由于乙方责任，造成协议终止的，结算时在所做的工程量经验收合格后按2004年定额价的50%结算所有工程量。

2、乙方施工人员必须服从甲方领导及管理人员指挥，如项目部安排加班，乙方必须服从。

3、因施工中的质量问题而出现的罚款事项，由项目部管理人员开出罚款单并通知乙方，但不需乙方签字即生效，在支付款时扣除。

4、乙方每天早晨上班时必须及时向项目部上报当日施工人员，并于每天晚下班时将需要第二天项目部协调的事项向项目部专人汇报。按时参加由项目部组织召开的工地例会。

5、乙方在施工时食宿自理。

6、工程竣工帐清后此合同自动失效。

九、争议或纠纷处理

1、本协议在履行期间如发生争议时，在不影响工程施工的前提下，双方应协商解决或请有关部门协调。

2、如果双方协商或调解不成时，应向大丰市人民法院提起诉讼。

十、附则

本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，双方签字后生效。甲方代表签字：

乙方代表签字：

盖

章：

盖

章：

日

期：

****年**月**日

日

期：

年

月 日

第五篇：木工施工承包协议

木工施工承包协议

甲方：江西国利建设集团有限公司新余分公司郭细苟

乙方：（木工 班组）承包人

身份证号

工程名称：玫瑰城三期 工程地点：暨阳玫瑰城

为了确保工程质量、安全生产、工期及经济利益，经双方协商，订立如下协议，以便双方共同遵守执行。

一、承包形式及范围

1、分项承包内容及部位：

（1）内容：在施工图纸中所有木工作业、材料范围内的工作（包括材料运输、装卸、主体工程制作安装、二次结构制作安装、预埋铁件安装、螺杆制作安装、外剪力墙止水螺杆凿除、预制构件、炸模后的砼凿除、内支模架搭设、拆除，本工种清理、本项目中的设计变更、工程量增减等工作。在施工完成后设计变更造价在500元以上应按定额补给乙方工人工资。乙方必须配备一名电工，本工种接电及加班时接电乙方自负）；乙方承包范围内的主要材料和机具有铁钉、铁丝、止水螺杆、电焊条、步步紧、螺杆、螺杆塑料套管、胶带、发泡剂、脱模油、内外模板、方木（档、条）、木工机械（包括现场内的钢管、扣件、木材、模板等等的搬运）等。施工（模板制作、模板安装、内支模架搭拆、层层现场清理等）主体完成后（层层搭拆架后及时清理，按标化工地要求执行）及清理施工场地内的方木、模板、碎木、锯末、螺杆、内架的钢管、扣件等，严格遵守安全规范要求和文明施工，保持施工现场地清洁。开人货两用电梯的工资由乙方承担，与甲方无关。

（2）木工范围内承包面积，按建筑面积计算。

（3）现场施工放样，乙方派一名施工员（技术员）跟随甲方，一起放样并落实技术交底工作。在班组及时做好技术交底。

（4）乙方必须在进场时，委派一名专职的安全员，负责班组内的安全生产，班组安全教育（包括三级教育）和安全交底，现场作业与专项方案是否相符，严禁违章操作。

2、承包形式：包工、包料。甲方提供内支模架的钢管及墙板柱子加固的钢筋。乙方须自备所有工具、机具（手电锯、锯片、平刨机、圆盘锯、电钻、手锯、墨斗、圈尺、扫帚、电缆线和三级配电箱及照明灯、安全帽、雨衣、雨鞋等），二级箱由甲方提供。

二、分项工程质量等级：市优（以质量监督站报告为准）。木工支模、拆模必须按规范和专项方案技术要求作业。熟悉图纸或专项方案的实施。认真负责，精心施工，组织足够的技术力量。对每个人进行安全技术交底。严格控制制模的尺寸和标高、垂直、平整、模板的稳固等。拆模时间按规范要求，不得提早拆模或强行拆模，支拆、模前后必须先检查，报项目经理（或项目技术负责人）认可后方可施工。支模完成后，必须尽快清理碎木和锯末、板、方木、扣件等。先做好自检自查，保持模板的接头、接缝和密实、不移位、不偏位、不漏浆、不下沉、预防炸模等，符合规范要求后，报甲方和监理等单位验收，确保工程质量，并及时做好守模工作。具体内容见相关规范、技术交底和项目管理实施细则。质量问题如经项目部提出整改后未能及时整改，造成严重后果者，甲方有权终止合同，一切责任由乙方自负。终止后按已完成工程量的65%给予结算，本工种职工的工资与甲方无关。

三、安全生产目标：伤亡零事故

乙方人员必须遵守安全生产六大纪律，安全生产十不准的原则等有关安全条例和规范要求招用职工年龄必须在18—55周岁间，持身份证、务工证及其他有关证件到甲方资料室登记备案，并接受公司、项目部、班组的上岗培训；乙方所有务工人员必须经三级安全教育考试合格后方可上岗；在上岗后三天内交身份证复印件、照片到项目部做上岗证。特殊工种必须持劳动部门颁发的特种作业操作证。由乙方原因而发生的安全事故，一切经济责任由乙方自负，甲方协助处理，所有费用由乙方承担。

四、工期满足甲方施工进度要求

乙方必须严格按甲方的进度计划完成分项工程的工程量，进度计划以甲方安排并征求各工种确认后的可行性计划为准，由乙方原因造成的工期延误，每延误一天支付违约金

3000 元/天；如出现工期紧，乙方协调，施工人员不足或增加的施工人员未及时进场时，甲方随时有权划出部分工程量另行分包。总工期以建设单位总合同进度比例和项目部进度计划为准。施工进度如经项目部提出整改后未能及时整改，造成严重后果者。甲方有权终止合同，一切责任由乙方自负。终止后按已完成工程量的65%给予结算，本工种职工的工资与甲方无关。

五、文明施工

1、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，扣好帽带。正确使用安全带，必须做好文明施工，教育职工遵纪守法，不打架斗殴、不赌博迷信、不偷盗、不损坏公共财产、不随地大小便等，如有发生一切责任由乙方自负。

2、乙方必须教育职工节约材料，做好落手清工作，提高节能意识。物料分类堆放，及时清理现场多余材料和废料。在施工中注意成品、半成品的保护，由乙方组织落实。

3、材料运送无论使用塔吊、吊篮、人货两用梯，都必须采用“人进人出”不得翻斗车或塔吊吊具内直接倾倒，减少破损。每层使用的方木、模板、扣件、螺杆、钢管、步步紧有多余的，必须尽快清理完毕，塔吊、吊篮、人货两用梯等机械使用，按项目规定执行，任何工种不能霸占和强占使用，以免影响大局、施工进度或安全事故的发生。

4、乙方应对工人进行安全生产、食品卫生、交通安全、治安等方面的教育。乙方人员必须遵守安全生产、消防、场容卫生等规章制度，服从政府部门、建设方、监理、甲方等指导、教育、监督和检查。

六、结算方法及价格：按实际建筑面积每平方米

结算，木工范围内包工包料、一次性包干、乙方自负盈亏（除钢管、扣件），包括设计变更或联系单、屋面、基础在内、内架搭拆、现场清理。不另行结算和不产生点工。确保安全无事故也没有与员工之间的任何纠纷。支付工程时间向甲方交纳人工工资表，乙方不承担建筑税。

七、承包款的支付：乙方自愿全额兑房，按甲方价格兑房，房产

公司开盘后，完成主体一至十层由甲方、监理验收合格支付工程量的70%（包括乙方兑对房款），完成主体十一层至二十一层验收合格支付工程量的70%（包括乙方兑对房款），主体验收合格支付已完工程量80%（包括乙方兑房款），其余款项在竣工验收后50天内付10%，竣工验收审计后四个月内支付10%。双方协商同意：乙方在施工中出现违反安全规范、文明施工、质量（炸模、底模不平、支模偏位、截面偏少、漏浆严重等）、影响施工进度等，项目部管理内所出具的经济处罚单，甲方直接在同期支付工程款中扣除。

八、甲方责任：

1、甲方负责做好施工现场三通一平、设备配置、施工图纸的提供等施工组织准备工作，及时提前下达施工作业计划和任务单(包括技术交底、安全交底)，全面贯彻执行规范标准和公司规章制度。

2、甲方不负责职工住宿及职工就餐事宜，全部由乙方自行解决。

九、其他约定：

1、劳动保护用品、工具费用、文明标化(场地清理)、医疗保险、人身保险(人身意外保险)、高温补贴、加班补贴、高空补贴、福利等均翘括在承包价内，其所发生的一切费用由乙方自负。

2、甲方与其他有关单位对乙方所属班组人员行为做出经济或其他处理决定时，由乙方负责执行。对乙方班组处理和处罚，有项目部执行。乙方进场后所有的材料和机械、机具，需要出工地大门外，必须经甲方(或主管负责人)同意后，才可运出大门，否则视为偷盗或抢劫。

3、为了职工生活安全，禁止工人在施工现场开伙做炊、电饭煲、烧电炉、热得快或自制用电烧水工具等，如发现按项目部管理细则进行教育处罚。

4、所有奖罚详见“项目管理实施细则”，本细则作为合同副本，具有合同相同约束力效力。劳动竞赛内容另见“劳动竞赛考核评定办法”。乙方必须配备施工员、质检员、安全检查员(班组管理人员名单报项目部)，及时落实整改工作和完成班组活动记录，做到尽职、尽心、尽力。

5、服从项目部管理人员指挥并安排足够技术人员配合放样，施工结束当天对产生的建筑垃圾，及时负责清理干净，未清理的，(项目部)另派点工进行清理，产生费用由乙方承担。使用公用机械设备时，必须以安全为主，由项目部统一调配。凡因争夺材料、机械、设备引起打架斗殴事件，均由肇事者或班组承担相关责任，情节严重者送司法机关处理。

6、若在工程施工过程中，因乙方人员违反安全制度和安全操作规程，屡教不听，或不听从指挥，所造成经济责任和法律责任由乙方承担，．甲方有权叫乙方清退违纪人员。在施工过程中，发现质量问题，造成质量事故、返工、材料损失、工期延误及各工种配套的损失，均由乙方承担，民工工资由乙方自负。返工、整改直至符合规范要求为止。

7、乙方职工进场后3天内，向甲方提交身份诬复印件、花名册、一寸照片2张。

8、乙方在每月次月2日前，班组施工人员出勤(考勤)表完整上交给甲方一份。并指明技工和普工，同时上交每月发放工资表一份。并写明当月己发(或预付)的工资数额、和未发工资的数额，由当事人签字和乙方签字有效。乙方领取工程款时，按完成的工程量应先向甲方财务书面申请，管理人员、技术总负责人，按完成的工程量款审核、签字后支付。如果乙方不及时发放民工工资或生活费，发生职工去市机关单位聚众闹事和恶意讨薪，而造成公司和项目部名誉影响，每次闹事赔偿名誉损失贰万元整(2万元正)，若有发生，在项目部闹事者每次罚款5000元，到公司闹事者每次罚款l0000元，直接在工程款中扣除，以闹事实情为依据，坚决杜绝聚众闹事。郑重声明：政府和公司追查拖欠民工工资的责任原因，乙方为第一责任人。甲方有权停付进度工程款，盈亏由乙方自己承担。乙方不按协议执行，上报公司，直至清退出场，所造成的损失由乙方承担。

9、乙方在承包分项工程中(包工包料)，应遵守协议、项目部和公司规章制度。诚心实意做人。在工程施工中，购料、购物、租赁等不能以公司或项目部的名义，在外赊、欠、骗材料款等方法，如发现类似事件。甲方一概不负责任，一切债务由乙方承担。如发生材料商来项目部讨债或闹事的，甲方视乙方诈骗罪名义，上报公安机关处理。

十、劳动争议：本协议具有相应的法律效力。．履行中如发生劳动争议，双方应当协商解决，或向公司汇报，由公司协助调解。调解不成，由公司向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。未经协商、调解乙方直接上访上诉的，由乙方承包人承担一切后果。

十一、未尽事宜双方协商解决，本协议一式叁份，甲方壹份，乙方壹份，公司备存壹份。双方签字后生效，分项工程完工财务结清工程款后自行失效。

甲方：江西国利建设集团有限公司新余分公司

通讯号码：

乙方：

通讯号码：

身份证复印件（号码）：年

月

日