第一篇:桩基础施工分包合同
桩基础施工分包合同
甲方:
乙方:
经双方友好协商,甲方将永嘉县桥头镇外垟头村安置房桩基工程分包给乙方施工,为明确双方责任,保质量完成施工任务,特订立以下合同:
一、工程名称:永嘉县桥头镇外垟头村安置房。
二、工程地点:桥头镇外垟头村
三桩机类型:冲击桩机
四分包类型:包清工、按实际施工工程量计算。
五、工作内容:工程桩、坑中坑围护桩、支撑桩。成孔、钢筋笼制作安装、电焊条、铁丝、围护支撑桩钢格架安装等。
六、单价:冲击钻成空(不含税)
七、结算方式:按设计桩径乘设计桩长计算至地面
八、付款方式:乙方进场施工后,甲方按乙方每个完成工程量70﹪支付工
程款,桩机退场付20﹪,其余10﹪的工程款待桩基验收合格7天内全部
付清。
九、工程要求:乙方在试装工作完成后,按甲方的施工计划要求,在规定的工期内必须完成桩基施工,如延误工期甲方将按每天500元对乙方进
行处罚。
十、质量要求:乙方确保桩基质量合格,桩基检测不得出现ⅠⅠⅠ类桩,如发现因乙方质量原因造成甲方增加工程量,所需费用由乙方承担。
十一、甲方责任:
1、甲方负责桩位放样,提供挖护筒大挖掘机,负责开挖泥浆池,提供桩基所需的钢筋、混凝土等材料。
2、做好各单位在施工期间的协调工作,提供施工所需的水电,保证场地内的道路畅通。
3、提供乙方工人住房等生活设施。
十二、乙方责任:
1、乙方必须按照国家、省、市安全生产要求,做好工人安全生产的教育和机械
检修,防止安全事故的发生。如发生因乙方原因的安全事故,其责任应由乙方自负。
2、服从甲方管理,合理安排施工顺序,进场前应上报本分包项目主要管理人员
名单、资格证书及桩机安全检测报告、以备上级主管部门检查。
3、施工期间按要求制作混凝土试块、钢筋取样、及时向甲方提供桩基施工过程
中原始资料。
4、乙方在砼浇筑时,应严格控制砼用量,超灌高度控制在3.5m以内。如因乙
方原因,造成材料浪费其损失由乙方承担。
5、配合甲方桩基检测工作。
6、发现地坪以下1m的地下妨碍物,由乙方负责处理,费用经双方协商后,由
甲方支付。
7、因乙方原因,乙方要求退场,其工期延误及其他损失费用由乙方承担。
未尽事宜,双方协商解决,本合同一式四份,双方各持两份。经双方签字盖章后生效,不得反悔,工程款付清后自动失效。
甲方(签字):乙方(签字):
年月日
第二篇:桩基础施工分包协议书
桩基础施工分包协议书
甲方:湖南中为建设有限公司冷水江市桃园移民安置小区项目部 乙方:
甲方根据施工需要,经研究决定将桃园移民安置小区商住楼B栋桩基础工程分包给乙方施工,经甲乙双方充分协商,特订如下协议条款,以便共同遵守。
一、工程名称:桃园南组团移民安置小区商住楼B栋基础子分部工程
二、工程地点:冷水江市资江大道与荷叶路交叉东北角。
三、施工范围:商住楼B栋桩基础(人工挖孔、护壁、入岩、扩孔,钢筋制安、砼浇灌等)。
四、施工工期:本工程从2010年月日开工,2010年月日完工,施工工期天。
五、承包方式:包工包料(一切材料采购保管,工地临时工棚、临时水电——甲方在指定地点提供水源、电源,均由乙方自行负责)。
六、承包单价:按照施工范围及承包方式内容按/米单价包干,不计其它任何费用。
七、付款方式:施工人员及施工设备进入工地后3天内甲方预付 进度款每15天预验工程量按工程形象进度付款80%,余款待工程完工、试桩合格结算后一次性付清。
八、结算方法:待工程完工,试验合格,按照建筑施工档案管理 1
规定及建筑施工规范要求交齐该子分部工程一切施工档案资料。按照施工测量标高,设计图纸实事求是计算施工桩基深度,按承包单价结算。空桩部分只计算人工挖孔工资及护壁部分材料费。
九、工程质量:乙方必须按照设计图纸及建筑施工规范施工。桩底入岩,扩孔必须按照图纸施工,经过监理业主、设计及政府有关部门验收认定质量合格后方可进入下道工序施工。凡属桩基础施工质量问题归乙方终身负责。
十、安全生产:乙方必须加强管理确保安全生产,凡属施工过程中的一切安全事故及安全责任全部归乙方负责,甲方概不负责。
十一、施工管理:乙方必须派一名技术负责人一名安全员天天在工地负责生产技术与安全,做好生产与安全施工记录及施工日志,特殊工种必须持证上岗。
十二、未尽事宜,双方秉着实事求是精神协商解决。
甲方代表签字:
乙方代表签字:
2010年月日
第三篇:桩基础工程分包合同
桩基础及土方工程分包合同
承包人(甲方):
分包人(乙方):
签约地点:
签约时间:
桩基础工程分包合同
——合同编号: 承包人(甲方): 分包人(乙方):
鉴于乙方已对工程现场环境、地质条件及所有有关资料进行了全面细致勘查和研究,已对工程施工所有相关图纸进行了详细研究和计算,并已对甲方与工程建设单位就本工程的施工合同、现场情况、甲方有关项目管理制度规定充分了解。依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲乙双方就 桩基础及土方工程分包工程(以下称“本分包工程“)施工事项经协商达成一致,订立本合同。
第1条 工程概况
1.1 工程名称:
1.2 工程地点:
1.3 工程内容及范围: 根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,按照本工程设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件的要求,完成合同范围内的桩基础及土石方工程。具体详附件:报价清单。
1.4 工程建设单位: 第2条 承包方式
2.1 乙方包工包料、包施工机具、包与其他专业的配合、包配合桩基础检测等。2.2 主要工作内容:暂定人工挖孔桩(不含空桩)工程量约/米,钢筋工程量约/吨,具体详附件:报价清单。
第3条 工程造价
3.1 计价方式: 全费用综合单价包干 3.2 该价格包括人工费、材料费、机械设备费、运输费、钢筋笼吊装费、管理费、赶工费、劳保费、劳动保险费、施工安全措施费及其它措施费、文明施工费、成品保护费、材料转运费、相关检验检测费、税金、各类行政收费及利润、配合桩基础检测所产生的费用等相关一切费用;
3.3 本合同暂定价为(¥ 元)最终根据设计图纸、甲方施工方案及《深圳市建筑工程消耗量标准(2003)》的相关规定进行计算。3.4 本合同约定的包干综合单价已经充分考虑可能存在的各种风险因素(具体包括但不限于施工期间的人工、材料、机械的价格波动及因政府规范、标准或要求等对本工程的技术图纸、质量要求有所修改所产生的费用、实际工程量与暂估工程量存在差异、国家法律法规的变化、税率及费率的变化、施工范围的增减等)。乙方不得以低于成本、出现亏损等任何原因要求调高价款。
第4条 质量标准
4.1 乙方施工的工程质量必须符合现行国家施工验收规范和建筑安装工程质量评定 合格 标准及设计图纸、施工说明、设计变更等技术文件的要求,乙方施工的桩基础质量应确保一次交验合格。工程质量不符合设计要求和双方约定的标准,甲方可要求乙方停工、拆除返工或整改,造成的损失费用由乙方承担,工期不予顺延。
4.2 若因乙方护壁或者孔桩其它质量问题导致垮孔,由乙方负责处理,并承担甲方因此遭受的一切经济损失及工程建设单位的经济处罚。施工中遇烂孔、溶洞,乙方必须主动处理,不得以任何理由停工。若因乙方孔桩质量问题,导致甲方后续施工受阻,乙方应负责处理孔桩质量问题,并承担甲方因此遭受的一切经济损失。
4.3乙方同时应当确保本工程的质量达到 合格,若由于乙方工程质量问题造成甲方无法获得上述奖项的,乙方须承担质量不满足合同约定的违约责任。
4.4乙方施工工程必须达到根据国家颁发的施工验收规范和质量检验标准,达到合格标准并确保本分包工程对甲方所承包项目在整体竣工后两年内获得广东省优良样板工程及广东省安全文明样板工地不造成影响,并符合本工程设计图纸、施工说明、设计变更、万科工程质量技术标准等技术文件的要求。
第5条 工期
5.1 计划开工日期:2015年12月7日(或具体的开工日期以甲方书面通知为准。)工期为 45 个日历天(含节假日)。
5.2 控制节点工期如下:。乙方必须完全服从工程建设单位及甲方工期进度计划安排,随施工需要增加劳动力,确保甲方总工期进度计划及分段工期计划。除甲方确认的工期顺延外,工期不得顺延。
第6条 工程款的结算与支付 6.1结算方式: □ 按月结算
□ 按节点结算,结算节点为: □ 其他 乙方应于结算期当月的21日向甲方报送上月21日至20日已完进度结算报告(书面版一式三份及电子版)。乙方提供的工程进度结算报告应当包含结算单、工程量计算式等相关资料。未按甲方要求提供相关资料的,甲方有权不予进行结算。
6.2 支付方式:甲方审核完乙方提交的工程进度结算报告后,甲方按照审核确认工程量的 85% 支付工程进度款。待乙方承包范围内的全部工程施工完毕经建设单位验收合格后、甲乙双方结算办理完毕且工程资料交清后,甲方扣除前期已付工程款后付至工程总价的95%。剩余5%作为工程质量保修金,本分包工程所在项目整体工程竣工验收合格满两年后支付,保修金不计利息。乙方在收取上述工程款时应当提供等额有效的工程发票(若建筑行业实行“营改增”后,需提供增值税专用发票)。若乙方不提供等额有效发票,甲方有权暂不支付上述款项。
6.3 乙方所报送的结算金额不得超过甲方审定金额3%,如超过则乙方按超过甲方审定金额部分的10%支付违约金;乙方应在工程完工、经甲方验收合格且工程资料交清后的两个月内报送工程竣工结算资料,并在报送甲方审核后一个月内派人核对,否则,以甲方单方确认的结算金额作为工程最终结算金额。
6.4 乙方指定以下帐户为收款帐户,工程款均需通过该帐户支付。如乙方须变更收款帐户,应提前十五天以上书面通知甲方,否则造成资金的损失由乙方自行承担,与甲方无关。
开户行: 开户名称: 账号:
6.5 乙方结算经办人:(身份证号:,联系电话:),若非该结算经办人与甲方进行结算工作的,甲方有权不予办理结算。
第7条 工程材料及设备
7.1 本工程甲方供应的材料为。甲方供应的材料按照工程所在地现行定额规定限额领料,若乙方超领料限额的,乙方按甲方采购价另加10%的采保费向甲方支付超耗材料费。上述超耗材料费甲方有权随时在乙方工程进度款中扣除。(本条根据情况选择使用)
7.2 本工程施工所需的全部材料(甲方供应的材料除外),均由乙方负责提供。乙方提供的材料由乙方负责按照国家相关规定送检,并承担相应的费用,同时应向甲方提供所用材料的材料合格证、检测报告及材料准用证,有环保要求的要提供环保合格证。
7.3 本工程所需全部机具均由乙方提供。乙方提供的机具须满足施工安全要求,并提供相关出厂合格证明。
第8条 双方权利义务 8.1 甲方权利义务
8.1.1 甲方委派(联系电话:)为现场代表,负责对乙方施工进度及质量进行把关,并协助乙方解决施工现场的问题,以便顺利保质保量地完成本工程。但甲方现场代表无权签署任何经济合同及进行任何经济结算。
8.1.2 负责向乙方提供施工图纸,不足部分由乙方自行复晒,费用已含在合同价中。
8.1.3 根据实际情况为乙方提供施工现场的水、电、垂直运输。甲方提供总配电箱及二级配电箱,之后的用电线路和设备由乙方自行负责。甲方负责提供用水接驳点,接驳点后的用水设备由乙方自行负责。乙方使用水电及设备应当遵守国家要求和甲方规定,而且不得浪费,否则一经发现,甲方有权视情况要求乙方按照200元/次~500元/次支付违约金。
8.1.4 依据现场实际情况,乙方需自行解决工人住宿问题,明令禁止施工现场搭设工人住宿板房,工人进场施工必须佩戴安全帽,安全帽费用按19元/顶从乙方进度款中扣除,实行门禁卡管理后,进入现场施工人员必须办理门禁卡,刷卡进入施工现场,并以此作为工人发放工资的有效证明。
8.1.5 对违反现场管理制度,扰乱现场秩序、经教育不改者,甲方有权勒令乙方予以辞退;
8.1.6 如果乙方在施工过程中,没有达到甲方的质量、工期、安全、文明施工等要求,甲方有权予以处罚,并有权视情况调整乙方承包范围。情节严重,甲方有权终止合同并责令乙方无条件退场,并由乙方负责赔偿甲方因此而受到的一切损失。
8.1.7 按照合同约定支付工程款。8.2 乙方权利义务
8.2.1 乙方委派(联系电话:)为现场代表,代表乙方全面进行现场管理。甲方对乙方现场代表及乙方现场其他管理人员(其他管理人员名单及联系方式详见附件)作出的任何形式的通知(包括不限于电话通知),均视作已通知至乙方。
8.2.2 乙方不得将工程再次分包或非法转包,否则甲方有权解除合同,并不支付工程款。
8.2.3 紧密配合好其它分包商的施工,承担由于乙方原因给甲方或第三方造成的一切损失。
8.2.4 在任何情况下,如无甲方指令乙方不得擅自停工也不得中途无故自行退场或中途甩项,对于甲方临时增加的工作乙方应无条件配合完成。否则,乙方除按照工程总造价的20%向甲方支付违约金外,还需负责赔偿甲方一切损失。
8.2.5 乙方应做好施工原始记录,及时收集整理各类施工资料并与工程同步,汇集整理施工技术资料并须得到监理及建设单位等单位的签认。按照甲方要求在规定时间内向甲方提供完整的工程资料(包括竣工图)一式 份。
8.2.6 若乙方在施工过程中发现土质情况与甲方已经确认的土质情况不符的,乙方应在1日内通知甲方现场复核,参加复核的人员应当至少包括项目经理、区段工长及预算员。乙方逾期通知的,甲方除有权不予复核确认。同时,未经甲方上述人员现场复核的,甲方一律不予办理签证。
8.2.7 对于供电局的高、低压电杆(线)及铁塔,弱电通讯光缆、电缆及燃气管道必须查清其走向,测明坐标,并标明在图纸上,并制定切实可行的施工方案,尤其是位于坡顶的高压电线铁塔,甲、乙双方至现场踏勘无误后方可实施;若乙方不引起高度重视,视情节轻重予以处罚外,直至清退出场。
8.2.8 如乙方在施工过程中造成供电高压电杆、铁塔、电线及电力、电信、广电光缆、燃气管道损坏除按相关部门要求赔偿外,甲方有权要求乙方支付一处10万元的违约金;造成低压电杆、电线损坏,除支付实际发生费用外,甲方有权要求乙方支付一处5万元的违约金;若责任单位(个人)逃逸,且无人承认事故责任,即由相关责任单位平均承担上述费用。甲方对此不承担任何经济损失及法律责任,乙方除积极采取措施予以弥补外,将承担以上损失及因此造成的一切人身及财产损害赔偿的责任,并承担其他一切法律责任。
8.2.9 乙方必须为其现场管理人员及工人购买建筑工程意外伤害险。第9条 安全文明施工
9.1 本工程的安全文明施工应严格按(工程所在地省市)有关文明施工管理的规定,实施现场文明施工管理,保证文明、卫生设施齐备;全面实施中建总公司CI形象识别工程。达到 标准。9.2 乙方负责工程的成品、半成品保护工作。成品、半成品若发生损坏、污损由乙方无偿进行修补。
9.3 乙方应高度重视安全施工工作,要熟悉地下、地上管网及位于坡顶高压电网铁塔各方面荷载情况的前提下科学、合理、审慎施工,务必做到对地下、地上管网及边坡、高压电线铁塔不造成破坏。第10条 保修责任
10.1 本工程质量保修金为工程造价的 5%。工程整体竣工验收合格满
壹 年后,甲方收到工程建设单位返还的保修金扣除所发生的保修费用后无息支付。
10.2 本工程保修期为设计使用年限,自整体工程验收合格之日起算。在保修期内任何时候,乙方应在接到甲方修理通知后24小时内进行修理,认真负责完成保修任务,否则甲方有权另行安排人员进行修理,维修费用由乙方承担,同时甲方向乙方收取维修费用20%的管理费。维修费及管理费从保修金抵扣,无须通知乙方和征得乙方同意,不足部分向乙方追偿。同时甲方有权要求乙方承担违约责任。第11条 违约责任
11.1 乙方施工质量验收达不到约定标准,应按甲方要求限期整改并承担一切费用,乙方除承担工期违约责任外,还应按照工程总造价的5%向甲方支付违约金。同时,在乙方整改至合同约定质量标准前,甲方有权不支付乙方任何工程款。若在期限内乙方不予整改或整改后仍达不到约定标准,乙方需退还已收取的全部工程款并赔偿甲方因此而受到的损失。
11.2 若乙方未按甲方工程施工进度计划所规定的阶段性工期保质保量完成,每延误一天,乙方应向甲方支付5000元的违约金;若乙方未按甲方工程施工总工期要求保质保量完成,每延误一天,乙方应向甲方支付10000元 的违约金。(上述违约金从应付工程款抵扣,不足部分由乙方偿付)。
11.3 乙方在申报工程进度或工程结算时应当实事求是,严禁弄虚作假。若乙方申报的工程进度或工程结算超过甲方审核的进度或结算的3%的,如超过则乙方按超过甲方审定金额部分的10%支付违约金。
11.4 若乙方提供的工程资料不符合甲方要求的,乙方应当无条件整改,同时应当承担延迟提供工程资料的违约责任。乙方延迟提供竣工资料的,乙方按照每天5000元向甲方支付违约金,同时在乙方未提供完整的工程资料前,甲方有权暂不予付款。
11.5属乙方工作范围内的有关收尾工作,经甲方现场施工人员口头或书面通知进行整改或完善有关工作后,乙方应在4个小时内组织整改,否则甲方有权委派其它班组进行施工,其费用按实际发生的费用另加 10 %违约金在支付乙方进度款时扣除。
11.6 无论任何原因,若有乙方人员影响甲方工作和生产的正常秩序、造成不良社会影响的,甲方有权解除合同,乙方应在接到甲方解除合同通知后2天内无条件退场。并赔偿甲方因此受到的损失。
11.7 若甲方实付款超过应付款的,乙方应当在甲方通知后的三日内返还超付部分,否则每逾期一日乙方应当按照超付金额的1%向甲方支付违约金,同时甲方有权在乙方其他的任何应付款项中扣回,乙方对此表示同意。
11.8 乙方不得以任何借口要求甲方调整合同价款,若有违约,每发生一次乙方应当按照合同价款的20%向甲方支付违约金。
11.9 甲方对乙方的所有扣款,包括但不限于违约金,甲方有权从乙方与甲方合作的任意工程的工程款、保修金中、履约保证金等款项中扣除。
11.10 若甲方延误支付本合同约定应付款项,乙方给予甲方 30个工作日的延期付款宽限期,宽限期内不视为甲方违约。甲方如在超过合同约定支付时间30个工作日后仍未支付工程款,从第31个工作日起,甲方应按银行同期贷款基准利率向乙方支付违约金。
第12条 其他条款 12.1 履约保证金:
12.1.1 本合同签订后十天内,乙方按照合同暂定总价的3%向甲方交纳履约保证金。若乙方违反本同约定义务需支付相应的违约金或承担相应的赔偿责任的,甲方有权直接从上述履约保证金中扣除。
12.1.2 履约保证金的返还:乙方承包范围内全部工程施工完毕,双方结算办理完毕后,甲方扣除应当扣除的费用后一次性无息返还。
12.2 若乙方认为甲方存在违约行为,应当在自乙方发现违约行为起14个工作日内向甲方提出书面索赔,并按照甲方规定的索赔流程提交相应材料,如果乙方在索赔期限内未向甲方索赔,则视为放弃索赔权利。
12.3本履行过程中如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方可向甲方住所地人民法院提起诉讼。
12.4 附件一《分包工程管理须知》已经双方协商一致同意,双方完全明白和理解相关条款的内容,该须知是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
12.5 甲方与建设单位就本工程签订的施工合同及相关补充协议中的甲方义务性条款,乙方也应当遵守并执行。若由于乙方违反该类条款的约定导致甲方需承担相应责任的,甲方由此遭受的直接和间接损失均由乙方负责赔偿(具体包括但不限于建设单位关于质量、工期、安全、文明施工等的处罚)。
12.6 乙方须履行保密义务,不得向任何第三方泄露有关工程分包任何资料和信息(包括但不限于分包合同、工程价格、工程款的支付、施工技术方案、图纸等)。若甲方发现任何第三方持有本合同的部分或全部,或其他任何资料的(包括但不限于电子版、复印件等),乙方应当按照合同造价的10%向甲方支付违约金,并承担甲方由此造成的一切损失。
12.7 乙方已经充分认识本合同的付款条件,乙方不得以任何借口向甲方提出超出本合同支付条款以外的任何工程款的支付请求。同时若因建设单位未能按总包合同规定及时拨付工程款,乙方不能直接或间接向法院和仲裁委追究甲方的经济责任和法律责任,应由甲乙双方协同并以甲方名义提起诉讼,共同追讨建设单位的工程欠款,其诉讼和聘请律师所支出的全部费用由乙方承担。
12.8 乙方不得以任何理由拒绝签收甲方发出的书面文件,否则乙方将向甲方支付2000元/次的违约金。若乙方对甲方发出的书面文件有异议的,应在收到该书面文件后7天内提出,否则视为乙方知晓并同意该书面文件内容。12.9 乙方联系地址:,联系电话:,传真:,邮箱:,乙方需确保以上联系方式的有效性,并同意甲方以上述任何一种方式作出的通知,均视为有效送达乙方。
12.10 本合同自双方签字盖章后生效,在合同约定的责任、权利、义务履行完毕后终止。本合同未尽事宜,双方另行签订补充协议。本合同壹式伍份,甲方执叁份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。
甲方:
乙方: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人:
委托代理人: 联系电话:
联系电话:
年 月 日
签约地点:
第四篇:桩基础专业分包合同
〃桩基础施工
专
业
分
包
合同
年月日
桩基础工程分包合同
发包方(甲方):承包方(乙方):芜湖兴鼎建筑安装有限责任公司
为了明确责任,按质、按量、按时完成施工任务,依据《中华人民共和国经济合同法》和《中华人民共和国建筑法》及国家、地方有关法律、法规,结合本工程具体情况,经双方协商,签订如下条款,双方共同遵守。
第一条 工程概括
1、工程名称:
2、工程地址:
3、工程内容及范围:
4、造价:每米施工单价按元/米计算,送桩部分(空送)适当补偿(此工程桩基检测费、税金 总包服务费、水电费均由甲方承担)。
5、质量等级:合格
6、工期拟定:年月日至年月日,总工期为天。
第二条承包方式
本工程采用下列第 3 项方式承包
1、按工程内容及范围单位造价包干,工程量按实结算。
2、工作量按实际完成量计算;计算规则按定额有关说明执行。
3、压桩工作量按日报表签证量结算。
第三条付款方式
1、设备进场开始正式工程桩施工时付设备进场费万圆整(¥元)。
2、压桩完成时付工程总价款至:以米为节点,付施工量总价的70%
3、余款待桩基检测合格后一个月内一次性付清。
第四条甲方责任
1、合同签订后应交乙方会审后图纸三份,地质勘察报告一份,地下管线图一份。
2、应在压桩前按乙方施工组织设计要求做好施工区域的三通一平及地上、地下原有障碍物的清理迁移工作,提供压桩设备施工的必要条件,保证施工过程中附近居民无异议。
3、甲方供桩按乙方提供的进桩计划进桩,若供桩不及时造成停工,甲方承担乙方每个台班元停工损失费。
4、按照城市规划及有关规定,办好施工应备的手续。
5、在工期范围内遇停电、地下障碍物清理、截桩、周围建筑物等人力不可抗拒的因素影响,累计三天乙方不计取停工损失费,工期顺延;超过三天,第四天起甲方需补贴乙方停工损失费,每个台班元。
6、承担因工程款未按合同期约定付给乙方的合同违约责任,若不能按约定期付款,则按日息2%付息给乙方。
第五条乙方责任
1、按合同及施工图纸与文件,及时编好施工组织设计,做好各项施工准备工作。
2、负责施工现场布置,指定电源、道路及材料堆放位置。
3、严格按照施工图纸及有关文件进行施工,确保施工质量符合现行施工规范及施工验收标准,如期完工并及时整理好技术资料。
4、按照《建设工程施工现场管理规定》,加强建设工程施工现场管理文明施工,并负责安全生产,保障施工顺利进行。
5、承担乙方原因造成的工程质量问题与安全事故责任。
第六条其他
1、甲方指定工地代表,乙方指定为工地代表。
2、本合同一式 肆 份,双方各执正本 贰 份,经甲、乙双方签字盖章后生效;全部工程量完工,价款结清后自行终止。
3、未尽事宜由双方另行协商解决,协商不成时向所在地经济合同仲裁机关申请仲裁或向所在地地方人民法院提起诉讼。(附:补充协议与此合同等同效律)甲方单位盖章:乙方单位盖章:
甲方代表签字:乙方代表签字:
电话:电话:0553-5884166
开户行:中行安徽芜湖市团结路支行账号:179707720158
合同签订日期:年月日
第五篇:桩基础施工合同
降水、支护及桩基础工程施工协议
甲方:建设集团有限公司(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,甲、乙双方经过友好协商,本着平等互利、协商一致原则,就济南军区第二招待所沿街综合楼桩降水、支护及基础工程施工,达成以下协议:
第一条、工程概况
工程名称:招待所沿街综合楼降水、支护及桩基础工程
工程地点:解放路80号(招待所院内)
承包方式:包工包机械、包工期、包质量,乙方直接施工不准转包。
第二条、承包范围及承包总价:
图纸内承包总价340万,一次包死,以后不做调整;图纸以外以设计变更或业主签证为结算依据(其中降水天数暂按240天计算,降水台班单价包死,结算时不做调整)。
第三条、工程内容:
1、基坑降水、支护施工图纸中全部内容的施工;桩基工程图纸中全部内容的施工。
2、结算方式
①图纸内总价一次包死。
②图纸外以设计变更或业主签证为准。
第1页,共5页
③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期:
1、开工日期:9月26日,竣工日期:2012年12月15日,如不
能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1%,总额不超过合同总价的10%。
2、如因停电、设计图纸变更影响施工进度,或遇台风、暴雨等人
力不可抗拒的自然灾害,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双
方协商,签证,工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其
损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工一整天起开始签证。属乙方责任的,由乙方自行
赶工,工期拖延责任由乙方负责。
第五条、付款方式:
(一)乙方须持有加盖公司财务章的发票支取工程款。
(二)乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:
1、本工程无预付款。
2、打桩完工,基坑支护完成,降水符合工程进度要求,经测试验
收合格后,甲方在2012年1月23日(农历春节)前付50万元人
民币。
3、待工程到达+0.00后一个月内付到总工程款的80%。
4、降水结束后支付到总工程款的95%,剩余5%质保金一年后无质
量问题再行支付。
第六条、质量及技术要求:
1、工程质量:确保达到优质工程奖。
2、根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载
法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔
偿甲方相应的损失。
第七条、甲方责任:
1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度并进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常
施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材
料送到指定施工区域。
4、乙方将轴线及桩位放好后,由甲方负责组织有关人员进行复核
并做出确定。
5、甲方提供桩基础施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有
关部分进行图纸会审。
第八条、乙方责任:
1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。
2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计
(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工
作,乙方负责打桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手上岗证。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及
要求。
7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工
程进度,以便甲方支付工程进度款。
8、乙方应配合甲方将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。
9、乙方在现场应设置安全员,并定期进行安全教育,做到文明施
工、安全施工,如发生工伤事故,均由乙方负责。
10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责。
11、工程完工后,乙方按相关规定做好施工原始记录,汇集施工
技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。
第九条、注意事项:
1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙
方造成的,其返工费用由乙方负责。
2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
3、施工过程中出现的断桩问题,则由乙方负责;
4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或
基础梁加大,相应的费用由乙方负责。
5、乙方应严格按甲方提供的图纸施工,配合甲方密切注意周围环
境监测结果,提前提出因降水引起的周围建筑物损伤补救方案。
6、工程施工期间,涉及到工程以外的交通、卫生、治安、环保等
事宜及费用,均由乙方自行解决。
第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协
商变更、终止合同。
第十一条、未尽事宜,甲乙双方协商,补充合同条款解决。双方
签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可
提交仲裁委员仲裁,或依法向济南市人民法院起诉。
第十二条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付
清后自行终止,合同正本贰份副本贰份,甲乙双方各执正本壹份副本
壹份,具有同等法律效力。
第十三条、本合同全部内容皆为电脑打印格式,手写无效。
甲方:(盖章)
地址:
法定代表人或授权代表:(签章)乙方:(盖章)地址: 法定代表人或授权代表:(签章)开户银行:开户银行:
账号:账号:
传真:
日期:年月日 传真: 日期:年月日