第一篇:管桩基础施工合同
管桩施工合同
发包人:广西建华管桩有限公司
承包人:广西钦州市宏发土方工程有限公司
发包人同意将广西建华管桩有限公司钢棒车间PHC管桩(¢400或¢500)基础工程,发包给承包人,包工不包料进行施工。为明确双方的权利和义务,本着相互协作、紧密配合的原则,根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定,结合本工程具体情况,经双方平等协商,特制定本承包合同,共同遵守执行。
一、工程名称:广西建华管桩有限公司钢棒车间桩基工程。
二、工程地点:钦州市钦北区那蒙镇
三、工程内容:按所给施工图纸以及发包方要求进行施工。
四、承包形式和单价:
(1)承包形式:承包人按照包工、包工期、包质量、包安全的形式进行承包。打桩过程中,如遇地下孤石(包括地下障碍物)造成的“断桩”和增补的工程桩均计入工程量。打桩过程中必须保证单桩承载力,如达不到设计要求,应及时报告发包方现场管理员。
(2)承包单价:27元/m,桩机进出场费用¥12000.00元(壹万贰仟圆整),施工工程量以实际使用为准。
五、付款方式:承包方负责开具与结算价款等额的正规税务发票,桩基工程施工完毕经检验合格后,发包方一次性付清工程款。
六、施工工期:施工工期从2010年8月19日开始,日历天为7天(包含进退场时间),承包人必须确保在此工期内打桩完毕,工期推迟一天给予1000元处罚。
七、其他条款:本工程所使用电费由发包方负责,电表由承包人提供。
八、其他未尽事宜,双方友好协商解决。
九、本协议一式两份,双方各执一份。
甲方:乙方:
日期:日期:
第二篇:桩基础施工合同
降水、支护及桩基础工程施工协议
甲方:建设集团有限公司(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》,甲、乙双方经过友好协商,本着平等互利、协商一致原则,就济南军区第二招待所沿街综合楼桩降水、支护及基础工程施工,达成以下协议:
第一条、工程概况
工程名称:招待所沿街综合楼降水、支护及桩基础工程
工程地点:解放路80号(招待所院内)
承包方式:包工包机械、包工期、包质量,乙方直接施工不准转包。
第二条、承包范围及承包总价:
图纸内承包总价340万,一次包死,以后不做调整;图纸以外以设计变更或业主签证为结算依据(其中降水天数暂按240天计算,降水台班单价包死,结算时不做调整)。
第三条、工程内容:
1、基坑降水、支护施工图纸中全部内容的施工;桩基工程图纸中全部内容的施工。
2、结算方式
①图纸内总价一次包死。
②图纸外以设计变更或业主签证为准。
第1页,共5页
③工程结算以甲、乙方双方确认的最终结算为准。
第四条、施工工期:
1、开工日期:9月26日,竣工日期:2012年12月15日,如不
能按期完成,每迟一天罚款合同总价的1%,总额不超过合同总价的10%。
2、如因停电、设计图纸变更影响施工进度,或遇台风、暴雨等人
力不可抗拒的自然灾害,导致乙方出现停工、窝工24小时以上,经双
方协商,签证,工期方可顺延。
3、因其他意外情况的停工,双方应共同查明原因,分清责任,其
损失由责任方负担,由于停工,窝工原因而造成损失时,属甲方责任的,工期顺延,窝工一整天起开始签证。属乙方责任的,由乙方自行
赶工,工期拖延责任由乙方负责。
第五条、付款方式:
(一)乙方须持有加盖公司财务章的发票支取工程款。
(二)乙方在保质量的基础上,甲方同意以下付款方法:
1、本工程无预付款。
2、打桩完工,基坑支护完成,降水符合工程进度要求,经测试验
收合格后,甲方在2012年1月23日(农历春节)前付50万元人
民币。
3、待工程到达+0.00后一个月内付到总工程款的80%。
4、降水结束后支付到总工程款的95%,剩余5%质保金一年后无质
量问题再行支付。
第六条、质量及技术要求:
1、工程质量:确保达到优质工程奖。
2、根据设计图纸和地质资料,乙方确保单桩设计承载力,以静载
法检测抽样试验结果为准。试桩合格,费用则甲方负责;试桩不合格,费用由乙方负责,并保证返工合格为止,一切费用由乙方承担,并赔
偿甲方相应的损失。
第七条、甲方责任:
1、甲方应委派人员驻工地负责工程质量进度并进行监督签证。
2、交施工图纸两份和地质资料一份,并组织有关部门会审。
3、按乙方施工要求搞好施工及进场的“三通一平”,提供水源、电源到桩基础施工现场,保证施工场地人员、机器、材料进出畅通。
由甲方负责清理好场地地面,地下一切障碍物,如场地下陷不能正常
施工,甲方必须回填到乙方可以施工为止,费用由甲方负责,确保材
料送到指定施工区域。
4、乙方将轴线及桩位放好后,由甲方负责组织有关人员进行复核
并做出确定。
5、甲方提供桩基础施工图2份,工程地质勘查报告1份,组织有
关部分进行图纸会审。
第八条、乙方责任:
1、乙方委派同志为现场代表及项目指挥。
2、组织各种机械进退场,开工前向甲方提供编制的施工组织设计
(包括施工现场平面图、网络图及负责人名单),做好各项施工准备工
作,乙方负责打桩工人住宿及饭堂费用。
3、进场时须向甲方提交桩机证及机长、桩机手上岗证。
4、如实做好单桩施工记录及各种交工验收资料。
5、确保单桩设计承载力,如经检验不合格,乙方负责因此而导致的经济责任。
6、听从甲方及监理人员的指挥管理及现场代表提出的各项意见及
要求。
7、严格控制工程进度,不得拖延工期,及时按阶段向甲方提交工
程进度,以便甲方支付工程进度款。
8、乙方应配合甲方将驻现场施工人员名单报当地公安部门备案,费用由乙方承担。
9、乙方在现场应设置安全员,并定期进行安全教育,做到文明施
工、安全施工,如发生工伤事故,均由乙方负责。
10、乙方应做好现场保安工作及教育,做好四防,加强防范措施,设置专人负责。
11、工程完工后,乙方按相关规定做好施工原始记录,汇集施工
技术资料作竣工验收文件移交甲方(一式四份)。
第九条、注意事项:
1、乙方按桩基础施工图及设计更改通知施工,如质量不合格属乙
方造成的,其返工费用由乙方负责。
2、按施工图及国家现行有关施工验收规范进行工程质量验收。
3、施工过程中出现的断桩问题,则由乙方负责;
4、打桩过程引起的桩偏位超出桩基础规范允许范围而导致承台或
基础梁加大,相应的费用由乙方负责。
5、乙方应严格按甲方提供的图纸施工,配合甲方密切注意周围环
境监测结果,提前提出因降水引起的周围建筑物损伤补救方案。
6、工程施工期间,涉及到工程以外的交通、卫生、治安、环保等
事宜及费用,均由乙方自行解决。
第十条、当不可抗力因素消除后,双方应继续履行合同义务或协
商变更、终止合同。
第十一条、未尽事宜,甲乙双方协商,补充合同条款解决。双方
签定的补充条款同具法律效力。如遇合同争议,双方协商不成时,可
提交仲裁委员仲裁,或依法向济南市人民法院起诉。
第十二条、本合同自双方代表签字盖章后立即生效,当工程款付
清后自行终止,合同正本贰份副本贰份,甲乙双方各执正本壹份副本
壹份,具有同等法律效力。
第十三条、本合同全部内容皆为电脑打印格式,手写无效。
甲方:(盖章)
地址:
法定代表人或授权代表:(签章)乙方:(盖章)地址: 法定代表人或授权代表:(签章)开户银行:开户银行:
账号:账号:
传真:
日期:年月日 传真: 日期:年月日
第三篇:桩基础施工合同补充协议
桩基础施工合同补充协议
甲方:
乙方:
地点:番禺区莲花山附近
工程名称:倚莲半岛居住小区一期幼儿园,肉菜市场,垃圾站工程
为保证倚莲半岛居住小区一期幼儿园,肉菜市场,垃圾站工程桩基础的顺利施工及其它事项,经双方协商拟定如下补充协议:
1、本工程桩基础原合同不含水电,由于现场用电情况,如果
由乙方供电,甲方补助乙方11元/m作为发电费用,即原合同价:¢300AB桩原105元/m调整为116元/m,400AB桩135元/m调整为146元/m。上调后的价格作为本工程合同价。
2、为保证本工程后续工序的施工,桩基础的施工工期经双方
商定在 8 月 10 日完成肉菜市场及幼儿园的打桩作业,逾期按5000元/天向甲方支付违约金,甲方有权利从乙方工程款中扣除。(因甲方原因及强降雨天气造成场地不能进行管桩施工,工期相应延期。)
1桩机进场试桩甲方支付10万元材料
3、工程款支付方式为:○
2幼儿园及肉菜市场桩基完成3天内支付至完成预付款;○
3合同内工程量全部完成15天内支付至工程量的60%;○
415%余款桩基础完成后30天内付清。85%;○
4、其它事宜:垃圾站在肉菜市场及幼儿园桩基施工完成开
始计算,3天内交付施工场地,逾期甲方补贴乙方2000元
/天桩机台班费。
5、本协议同原合同一致生效。
甲方签名:乙方签名:
身份证号:身份证号:
日期:日期:
第四篇:桩基础施工安全合同
桩基础施工安全合同
甲方:吉林省日辉房地产开发有限公司
乙方:吉林东煤建筑基础工程公司
依照《中华人民共和国合同法》,甲方因工程需要,将该工程委托给乙方负责施工:为确保施工安全,经甲乙双方协商,订立本合同。
一. 工程名称:北海丽景项目
二. 工程地点:会展大街以西,北海路以南,虹桥街以东,芜湖路以北。
三.工程内容:桩基础工程
1.因为施工区域原有10KV开闭所和地下10KV高压电缆未拆除,使施工及其危险。
2.要求施工方配熟知电气安全的安全员一名。
3.在警戒线内挖土需要经过施工方安全员,甲方安全员,监理的同意方可挖土。
4.在高压地埋电缆之上的地面上,严禁过重车
5.工地工棚严禁使用炊具,照明灯在100W以内,因工棚在高压线下方,严防火灾;如违规将给于重罚。
6.对于施工中所发生的一切事故及后果由施工单位负全责。
7.本合同一式两份,甲乙双方各一份,自双方签字之日生效。
甲方签字:
监理签字:
乙方签字:
2013年5月16日
第五篇:CFD桩基础施工合同
CFD桩基础施工合同
发包方(甲方):西安市第四建筑工程公司青干所工程项目经理部 承包方(乙方):陕西第八建筑工程公司机械公司
为了确保按期完成西安市青海干休所2#楼桩基础工程,甲乙双方经过充分协商,根据《中华人民共和国合同法》和《工程承包合同条例》的有关规定,就桩基工程施工项目达成以下协议:
一、工程名称:西安市青海干休所2#楼桩基础工程
二、工程地点:西北饭店十字以东
三、承包工程内容:
(1)长臂螺旋桩机对桩点、钻孔、成孔。
(2)人工配合泵送混凝土灌注成桩。
四、混凝土、施工水电费:由甲方承担。
五、施工依据:
(1)甲方提供岩土工程勘察报告。
(2)甲方提供桩基工程图纸,设计变更、会议纪要。
(3)国家现行的有关建筑技术规范,施工及验收规范。
(4)甲方和监理单位批准的《施工组织设计方案》。
六、工程质量:工程质量等级,合格。
乙方须按照甲方施工现场根据图纸放好的桩位点及国家现行施工标准进行施工,符合本工程图纸及规范要求。
七、工程量计算办法:
(1)总工程量(m3)=图纸有效桩长×0.20m×0.20m×3.14总工程桩数。
(2)总工程款=工程桩总工程量×单价。
八、承包方式:
(1)乙方承担泵送混凝土及成桩人工费。
(2)混凝土由甲方负责供应到施工现场泵送到桩机,包括混凝土地泵、配套的各种管件等。
(3)施工中如若出现窜桩,乙方会同甲方、监理单位共同现场确定工程量后,其工程量并入决算。
九、承包单价:
综合单价:每立方米成桩单价元。
十、付款办法:
(1)本工程工程桩施工至一半时,甲方付给乙方工程量的30%。工程桩全部施工完毕后,甲方付至乙方总工程款的70%。
(2)余款在工程桩检测合格后一次付清。
十一、开竣工日期及工期:
(1)开工时间:201年月日,竣工时间201年月日,工期为天,试桩不包括在工期内。人力不可抗拒因素工期顺延。
(2)各楼工程桩开竣工时间,以现场监理单位开工令为准。
十二、甲方职责:
(1)为乙方提供施工图纸及岩土工程勘察报告一份,并对乙方
进行施工技术交底。
(2)按照设计图纸设计的高程、坐标、方位确定并给出施工楼的桩位轴线控制点、桩位点。
(3)做到场地三通一平,即能满足施工要求的路通,水电通主基坑内,电容量必须满足施工要求及现场装设低压控制箱,以便于乙方接线。
(4)如遇特殊地质情况,地下墓穴,洞及串桩等不可预见情况及不在地质报告内时,施工时一经发现,乙方会同业主、监理、甲方现场核实混凝土量,对乙方结算人工、机械费,并根据实情工期顺延。
(5)负责基坑周边防护栏设置,并达到安全设计要求。
(6)按合同条款,负责对乙方成孔方量结算、付款。办理施工许可证及协调解决周边社会干扰。
十三、乙方职责:
(1)负责根据甲方提供的桩位图纸,桩位设计高程,设计桩长,确定钻机、钻孔深度。
(2)施工中接受业主,监理的质量监督,并严格按照施工方案执行。
(3)负责桩基施工人员的安全,由于乙方造成的安全事故,由乙方全部负责。
十四、违约责任:
(1)因乙方原因造成工程延误,每天支付甲方违约金
(2)因甲方原因造成工程不能顺利进行,除工期顺延,另根据
具体情况赔偿乙方人工费用(每人每天150元)。
十五、本合同未尽事宜双方可另行签订协议,发生争议时,友好协商解决,协商不成时,可向西安市仲裁委员会申请仲裁。
十六、本合一式四份:由甲、乙双方各执二份,双方签字盖章后生效,工程完工,价款双清后自行失效。
甲方(盖章):乙方(盖章):
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
年月日年
日月