房屋买卖合同卖方

第一篇：房屋买卖合同卖方

卖方（简称甲方）：

身份证号码：住址：电话：

买方（简称乙方）：

身份证号码：住址：电话：

根据《中华人民共和国》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就乙方向甲方购买房产，达成如下协议：

第一条 房产状况

乙方同意购买甲方所有的位于的房屋，该房产的产权证号，建筑面积为平方米，小房建筑面积为平方米。

该房所占土地的使用权为国有，号为.第二条抵押情况甲方保证该房产未设定抵押权，无任何权属纠纷，保证能顺利办理过户手续，否则，乙方有权解除合同，并由甲方双倍返还定金。

第三条 价格条款

甲、乙双方协商同意上述房产的交易单价为人民币元/平方米，（地下室/小房）单价为人民币元/平方米，（自行车库/汽车库等）单价为人民币元/平方米，以上合计总价款为人民币

第四条 定金条款

乙方于年月日已向甲方支付的定金元人民币，在乙方支付首付款时充抵首付款。

第五条 付款方式及期限

甲、乙双方共同与济南市房地产市场综合服务中心（简称服务中心）《济南市存量房交易资金托管协议》，本合同签订后日内，乙方将首付款万元存入服务中心专用账户。剩余房款由乙方申请银行按揭贷款，由银行将贷款转入服务中心专用账户。如果银行实际审批数额加上首付款不足购房全款，乙方应在天内一次性补足存入专用账户。产权过户登记完成，确认乙方可以领取房产证后，再由专用账户将全部购房款划入甲方账户。

乙方积极按照合同的约定履行付款义务，乙方没有按照本合同第五条的约定支付首付款，逾期以首付款为基数按每日向甲方支付违约金。超过天，甲方有权单方面解除合同，并不退还定金。

乙方逾期支付尾款超过天，乙方应以欠款数为基数按每日向甲方支付违约金。

第六条 税、费分担甲、乙双方办理等手续所产生的相关税、费用，按法律规定应该由卖方承担的由甲方承担，应该由买方承担的由乙方承担。

该房屋土地使用权为划拨取得，根据有关规定，其转让需交纳，双方约定，该费用由□甲方承担□乙方承担.如果一方没有按照上述约定缴纳相关税、费，另一方可在垫付后向对方追偿，并由违约方承担元的违约金。

第七条 登记全部购房款转入服务中心专用账户日内，甲方应当协助乙方办理产权变更登记手续，把房屋产权证和土地使用权证变更至乙方名下。如果甲方逾期不协助乙方办理房屋产权证和土地使用权证变更登记，乙方有权单方面解除合同，并由甲方双倍返还定金。

第八条 房屋交付甲方于年月日将该房屋腾空交付乙方入住，并协助乙方天内将上述房产内的水、电、有线电视、煤气、集中供暖等设施的用户证及交费卡更名后交付给乙方，甲方保证在交付房屋时将上述设施的费用结清。

甲方逾期交付房屋的，每逾期一天，按总房价款的万分之支付违约金。

第九条 户口迁出甲方应在年月日前将其落户于该房屋的户籍关系迁出。甲方逾期迁出户籍关系的，每逾期一天，按总房价款的万分之支付违约金。

第十条 装修及设施设备等情况清单

甲方交付房屋的附属设施或装饰装修不符合清单的，按不符部分的□约定价值□评估价值□市场价格承担赔偿责任。

第十一条 违约责任

1、甲、乙双方房屋买卖合同签定后，若乙方中途毁约，应书面通知甲方，乙方应在天内支付甲方本房产成交价格的作为违约金。甲应在____日内将乙方的已付款不记利息返还给乙方。

2、若甲方中途毁约，应书面通知乙方，并自违约之日起____日内应将已付款返还给乙方同时支付乙方本房产成交价格的作为违约金。

第十二条本合同一式份，由双方签字后生效。

卖方（甲方）：买方（乙方）：

年 月 日年 月 日

第二篇：房屋买卖合同,卖方撤销

房屋买卖合同,卖方撤销

篇一：《房屋买卖合同》解除协议书

《房屋买卖合同》解除协议书 卖方（下称甲方）：

身份 证 ：

买方（下称乙方）：

身份 证 ：

乙方向甲方购买坐落于 房屋 套，双方已签订《北京市存量房房屋买卖合同》（以下简称买卖合同），合同编号： 号，现经甲、乙双方协商，达成协议如下：

一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。

二、自双方签订本协议之日起，买卖合同即终止，双方之间就买卖合同的争议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述房屋，该房屋的产权即与乙方无关。

三、双方对退还已付房款办法已达成一致意见，具体如下：

1、乙方已缴付定金：（人民币）

2、乙方已缴定金甲方不予返还。

3、乙方另付甲方补偿金：（人民币）

四、乙方应于本协议生效后提交办理解除买卖合同等事宜所需要的全部资料，并配合甲方办妥上述事宜。

五、双方同意，自本协议生效后，双方之间就买卖合同的争议全部解决。任何一方均不对另一方主张买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。

/ 2

六、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 壹 份，居间人（北京链家房地产经纪有限公司）壹 份，均具同等法律效力。

甲方： 乙方：

身份 证 ：

月 身份 证： 年 2 / 2

篇二：二手房《房屋买卖合同》解除协议书

《房屋买卖合同》解除协议书

卖方（下称甲方）：

身份 证 ：

买方（下称乙方）：

身份 证 ：

乙方向甲方购买坐落于 房屋壹套，双

方已签订《房屋买卖合同》（以下简称买卖合同），合同编号：号，现经甲、乙双方协商，达成协议如下：《-----------（合同和房屋的标明）

一、甲、乙双方自愿解除上述房屋的买卖合同。《-----------（合同解除）

二、自双方签订本协议之日起，买卖合同即终止，双方之间就买卖合同的争

议全部解决。甲方收回出售给乙方的上述房屋，该房屋的产权即与乙方无关。

《-----------（声明房屋与乙方无关）

三、双方对退还已付房款办法已达成一致意见，具体如下：《-----------（合同

中关于款项的处理）

1、乙方已缴付楼款/元（不包含交予中介

定金）。

2、乙方已缴款项自动转为甲方借款，以双方商定利息从借款之日起计

息，不计复利。

3、甲方还款事宜另行约定。

四、乙方应于本协议生效后的三个工作日内提交办理解除按揭贷款协议、解

除买卖合同、注销抵押登记等事宜所需要的全部资料，并配合甲方办妥上述事宜，若乙方不能按时提交相关资料或提交资料欠缺、不合格或拒绝配合办理的，甲方

有权暂缓推还乙方所有款项。《-----------（关于合同已进行部分的退回处理）

五、双方同意，自本协议生效后，双方之间就买卖合同的争议全部解决。任

何一方均不对另一方主张买卖合同项下的权利或与买卖合同相关的权利。

《-----------（再次声明签订合同无效，双方不再对合同提出主张权利）

六、本协议自双方签字之日起生效、本协议为一式叁份，甲方执 贰 份，乙

方执 壹 份，均具同等法律效力。《-----------（声明该协议签订份数，声明法律

效力）

甲方：乙方：

身份 证 ： 身份 证 ：

年月日

篇三：新解除房屋买卖合同声明书

解除房屋买卖合同声明书

买方 向卖方购买位于乐昌市路（街）的房屋（以下称该房屋），双方于 年 月 日签订该房屋购房合同（合同编号为：）并向市房地产交易所办理房屋预售登记手续。

现因买卖双方之原因，经双方协商一致，买卖双方同意解除该房屋买卖合同。撤消该房屋的预售登记。若因此引起产权纠纷或造成经济损失等，概由买卖双方负责，并承担一切经济及法律责任。特此声明

买方当事人（签名）： 卖方（公章）：

法定代表人：

签署日期： 年 月 日

篇四：房屋买卖合同解除权纠纷案例

合同解除条件未成就，卖方无权解除房屋买卖合同

作者：北京市正海律师事务所涛

房屋买卖合同解除权纠纷案例

【案情介绍】

XX年4月，姜卓与张升签订了《北京市存量房屋买卖合 同》，约定姜卓购买张升位于北京市朝阳区远洋天地小区两居室

房屋一套。房屋总价款人民币108万元。

同日，双方签订《补充协议》，主要内容如下：姜卓以商业

贷款方式购买此房，于签署本协议当日给付张升定金2万元，于

房屋评估报告下发后3个工作日内支付购房首付款人民币33万

元，其余购房款73万元，由姜卓所申请的贷款机构支付。贷款

期限不晚于XX年5月31日，即姜卓支应于XX年5月31日

前，支付全部购房款。张升在XX年5月31日前将房屋交付姜

卓。

协议签订后，姜卓依约于XX年4月22日向张升支付了购

房定金2万元；于XX年5月11日向张升支付了购房首付款

32万元，同日，张升将房屋交付姜卓，姜卓对房屋进行了装修。

此后，贷款银行以姜卓无北京市常住户口为由，不予办理

商业贷款。姜卓为了履行剩余74万元付款义务，决定另行筹措

资金改由现金形式支付，并于XX年6月25日电话通知张升，张升表示同意。

XX年7月13日，姜卓通知张升办理收款、过户事宜。但

张升却以姜卓延期付款已经违约在先为由，提出解除合同。XX

年8月28日，张升向姜卓发出《房屋买卖合同解除通知书》，以

姜卓延期付款为由再次提出解除合同。

鉴于双方坚持己见，不能协商解决争议，姜卓委托北京市正

海律师事务所韩涛律师，依据房屋买卖合同中的仲裁条款将案件

提交

【仲裁庭意见】

仲裁庭经过审理，认为：

1、姜卓因自身原因未能办理贷款，未能按照合同约定于XX

年5月31日前支付全部购房款，构成违约，应当承担违约责任。

但是张升据此要求解除合同的请求无合同与法律依据。

2、张升请求单方解除房屋买卖合同，不符合《合同法》第

九十四条第三项有关合同解除的条件，不予支持。

【裁决结果】

1、双方应当继续履行房屋买卖合同。姜卓于仲裁裁决书送

达之日起五日内，向张升支付购房款74万元，张升拒不接受的，姜卓应立即办理提存公证。张升配合姜卓办理房屋过户登记手

续。

2、姜卓向张升支付违约金4800元。

3、驳回双方的其他仲裁请求与反请求。

【法律分析】

一、《合同法》对于合同解除的规定

本案双方争议焦点为卖方行使法定单方解除权的条件是否

成就。在此，我们简要回顾一下合同法对于合同解除的相关规定：

所谓“合同解除”，是在合同有效成立之后，因当事人一方 的意思表示，或者双方的协议，使基于合同发生的债权债务关系

归于消灭的行为。

《合同法》对于合同解除规定了约定解除与法定解除两类：

（一）约定解除，它包括两种情况：

1、合同约定了合同解除条款。如合同约定，违约方以支付

一定数额的违约金作为合同解除的条件。

2、在合同签订后，经双方协商解除合同。

（二）法定单方解除权，即合同法第九十四条规定的几种情

况：

1、因不可抗力致使不能实现合同目的；

2、在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的

行为表明不履行主要债务；

3、当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍

未履行；

4、当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实

现合同目的；

5、法律规定的其他情形。

二、张升行使法定解除权的条件与程序

就本案而言，张升认为姜卓迟延履行付款义务，但是合 同未约定在此情况下张升拥有合同解除权；故张升只能依据

《合同法》第九十四条第一款第（三）项规定行使法定单方

解除权。

该条规定的单方解除权必须满足以下条件：

1、当事人一方具有迟延履行合同义务的行为；

2、当事人一方迟延履行的是合同主要义务；

3、经另一方催告；

4、迟延履行的一方在被催告后的合理期限内仍未履行。

当事人一方迟延履行其主要义务时，另一方在催告之后，并

不立即享有解除合同的权利，而应当在催告之后，经过一段

合理的期限，以使迟延履行的一方有足够的时间去履行其主

要债务。在满足上述行使解除权的条件后，张升还要依据《合

同法》第96条规定通知对方，自通知到达对方时合同解除。

本案中，鉴于张升在双方变更付款方式后，并未明确向

姜卓催要欠款抑或给姜卓合理的时间去履行付款义务，不符

合《合同法》第九十四条第一款第（三）项规定的单方解除

权的条件，故张升不享有合同解除权。

三、姜卓收到张升解除合同的通知后，提出异议的期限。

姜卓收到张升发出的解除合同通知后，如果不在三个月内及

时提起仲裁申请，有可能导致合同解除的法律后果，丧失胜

诉权。依据《最高人民法院关于适用《中华人民共和国合同

法》若干问题的解释

（二）》第二十四条规定，在一方依据合同或者合同法规定行使合同解除权，解除合同通知到达对方

当事人后，对方当事人行使异议权的期限有两种情况：

（一）双方约定解除合同的异议期限。如果一方当事人

在约定的异议期限届满后才提出异议并向人民法院起诉的，人民法院不予支持。

（二）当事人没有约定异议期间。在解除合同或者债务

抵销通知到达之日起三个月以后才向人民法院起诉的，人民法院不予支持。

通过上述简要分析，我们不难看出合同法立法目的是维

护交易的安全与稳定，合同解除的条件十分严格，当事人不能随意主张解除合同，否则构成违约行为。

篇五：解除二手房买卖合同通知书

解除二手房买卖合同通知书（房屋抵押）致卖方（）、中介方（地产经纪有限公司）：

通知人与卖方 经中介方 房地产经纪有限公司居间磋商，于XX年×月×日签订《存量房买卖合同》（合同编号0000××，以下简称《合同》），现因卖方和中介方在签订《合同》时没有如实告知买方所出售房屋设有抵押的事实，导致房屋在解除合同通知书发出的时间为止不能顺利过户，合同的目的不能实现，现就解除《合同》等相关事宜特致函如下：

XX年×月×日，通知人与卖方及中介方签订《合同》时，在中介方的当面追问核实下，卖方隐瞒了出售房屋设有抵押的事实，并和通知人签订《合同》，通知人事后才得知该房屋设有抵押。根据《中华人民共和国担保法》四十九条第一款 “抵押期间，抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知受让人转让物已经抵押的情况；抵押人未通知抵押权人或者未告知受让人的，转让行为无效” 之规定，卖方在签订合同时隐瞒重大事项、房屋存在抵押无法过户而导致合同可撤销，现通知人有权行使撤销权，根据《中华人民共和国合同法》第五十八条之相关规定：合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还。

现通知人正式通知卖方及中介方解除《合同》，并在解除合同通知书送至卖方及中介方的当天，办理合同解除手续。就买方已经缴纳购房定金人民币×××元（大写：××万元）及中介佣金人民币×××元（大写：×××元）的返还事宜，买方愿意和卖方及中介方友好协商。如未能按时顺利解除合同返回定金及佣金，我方还将按照相关法律规定，要求卖方承担实际违约责任，届时各方必将承担更多的责任。

通知人：

日期：

篇六：重大误解的房屋买卖合同应及时撤销

重大误解的房屋买卖合同应及时撤销 发布日期：XX-11-29 作者：王树德律师 /ziliao/

法律提示：

由于我国法制教育体制的不完善，广大公民不能及时运用法律武器保护自己的合法权益，最终导致重大损失。就拿下面的案件来讲，李某如果在XX年6月15日之前提起撤销权或者变更合同的诉讼，那么胜诉的可能性是非常非常大的。但是李某却错失了挽回损失的最好机会。

在此，本律师告诫正在进行房产交易或者可能从事房产交易的读者，房屋买卖合同签订时一定要有风险防范意识，做到多学多问，不要轻易相信中介公司。在合同履行过程中，要学会用法律武器及时有效的保护自己，争取自己利益的最大化或者最大限度的减少自己的损失。

11月26日上午9点，李女士很急切得来到振邦律师事务所亲自找到本律师，对其面临的房产纠纷问题寻求解决方案，案情大致如下：

李女士父亲（下文称李父）打算将其名下的一套央产房转让，后全权委托李女士办理出售事宜。XX年6月15日，李父通过我爱我家房地产中介公司签订了《北京市存量房屋买卖合同》，合同约定房款总额75万。李女士及李父不知晓央产房上市的途径，也不知道如果央产房超标需要补交差价款的情形。买受人赵某要求在对合同进行补充：如果出现超标，超标款由出卖人即李某负担。李父即李女士未加思索便签订了合同。XX年7月初双方共同办理过户手续的时候被告知房屋面积已经超标，后李女士被原单位告知应该补交超标款12万元。对此，李父及李女士无法接收，并要求赵先生承担所有超标款并遭到拒绝。双方协商未果，赵先生遂诉至法院要求继续履行合同，并按照合同约定支付百分之十及

万违约金。

在一审过程当中，李父的妻子马女士，以李父侵犯夫妻财产为由将李父及赵某一同诉至北京市朝阳区人民法院并要求确认合同无效，此案经过朝阳法院一审、北京市第二中级人民法院终审，案件结果最终确定合同合法有效，应继续履行。

要求确认合同无效的案件终审以后，赵某要求继续履行合同并支付违约金的诉讼继续审理。朝阳法院于XX年11月13日做出一审判决，判决认为李父违约，除支付违约合同之外支付原告赵先生违约金万。

李父不服一审判决，已上诉至北京市第二中级人民法院，此案尚在审理过程当中。

王树德律师在听取了李女士详细陈述以后，对李女士所面临的法律问题以及可能出现的结果一一做了详细解释：

1、李父的妻子也就是马女士，以侵犯共有财产为由起诉要求确认合同无效的请求为什么没有得到法律的支持？

解答：虽然我国《婚姻法》规定，处分房屋应夫妻双方共同协商，否则单方处分行为无效。但是《物权法》规定，物权登记具有公示公信力，第三人基于对于物权登记的信任所从事的交易行为，应该受到法律保护。XX年上半年类似案件层出不穷，判决也无法统一，有的确认无效有的法院或者法官认为合法有效。但是近期北京市各个法院以及两个中院似乎对此达成了共识，即此类案件原则上适用《物权法》的规定，即判决合同合法有效，以维护二手房交易市场的秩序。

2、李父及李女士不知晓央产房的上市规则，也不知道最终要缴纳如此多的超标款，很不公平，现在一审判决败诉，那么二审会改判吗？

解答：首先，对法律的漠视绝对不能使违约变成合理。根据合同内容以及履行状况来看，你们的《存量房买卖合同》属于显示公平的合同，为什么说显示公平呢？根据北京存量房交易的惯例来看，卖方人得到的是净得款，按照法律规定由房主承担的税费转为由买房人承担。本案当中，房屋差价款的数额为多达12万元，占房屋总价的16﹪还要多。如果

李父签订合同的时候明知超标款如此之高，无论如何也不会签订这样的房屋买卖合同的。所以李某完全可以变更或者撤销这个合同。根据《合同法》第54规定，重大误解以及显示公平的合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。但是《合同法》55条同时规定：具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权，否则撤销权消灭；本案当中，从XX年6月份签订房屋买卖合同到XX年11月底仍没有提起变更或者撤销合同的诉讼请求，那么李父显然已经错失了行使撤销权的机会。二审当中如果以此为抗辩也难以改变诉讼的结果。

3、李父现在应该怎么办？

律师最后建议：不放弃上诉请求，争取在二审当中达成和解。在诉讼当中不只是存在胜诉和败诉，和解也不排除是一个皆大欢喜的结果。结合本律师以往的诉讼经验，二审当中达成和解的可能性比较大，因为即使原告胜诉，还涉及到一个执行的问题，诉争房屋为房主的唯一住房，而且李父年纪较大，强制执行房屋的可能性较大。话虽如此，最好的调节结果也只能是原告承担12万超标款然后免去违约金，或者被告按照市价赔偿原告经济损失，然后解除合同。

篇七：二手房买卖合同(卖方版)

房 屋 买 卖 合 同 买方签字：

卖方签字：

XX年 月 日

卖方： ___________，身

份

证

号

码

：__________________________________

身

份

证

地

址

：_______________________________________________

共同持有人___________，身份证号码：________________________

身

份

证

地

址

：_______________________________________________

现

住

址

：___________________________________________________

联系电话：______________

买方： ___________，身

份

证

号

码

：__________________________________

身

份

证

地

址

：________________________________________________

共同买受人___________，身份证号码：_________________________

身

份

证

地

址

：_______________________________________________

现住址：___________________________________________________

联系电话：______________ 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、及其他有关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、协商一致的基础上，就房屋买卖事宜达成如下协议：

第一条 房屋权属情况

(一)卖方所售房屋(以下简称该房屋)坐落为：____________【市】 __________________

【小区】________【号(楼)】_________单元 _________号(室)。该房屋所在楼层为 _________层，登记建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积______平方米。(二)该房屋所有权证证号为：________________________。

(三)土地使用状况

该房屋占用的国有土地使用权以________(出让或划拨)方式获得。土地使用权证号为：________________________，土地使用权年限自________年_______月_______日至_______年______月_______日止。

(四)该房屋的抵押情况为未设定抵押。

(五)该房屋的租赁情况为卖方未将该房屋出租。

该房屋占用范围内的土地使用权及该房屋的相关权利、义务随该房屋一并转让。

第二条 买卖双方申明

卖方申明：卖方保证已如实陈述上述房屋权属状况和其他具体状况。卖方确认该房地产

没有设定抵押也未被查封冻结，无产权纠纷和财务纠纷等，无不良事件发生，不受他人合法追索。该房归属卖方人所有，卖方对该房地产享有完全独立的处分权。提供的材料齐全、真实有效，可以办理权属过户、税务登记、贷款申请等与交易有关的各项事宜。卖方对违反国家及天津市关于房屋上市交易政策引起的后果承担法律责任。

买方声明：买方对卖方所出售的房屋已充分了解，自愿购买本合同第一条所述卖方房屋，支付房款，履行本合同约定的各项义务，承担违反本合同义务的法律责任。

第三条 成交价格和付款方式

(一)经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：人民币___________元(小写)，________________________________元整(大写)。此房价款为甲方净得价，买卖上述房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

上述房屋价格包括了该房屋附属设施设备、装饰装修和其他与该房屋相关的所有权利。

(二)买方付款方式如下：

1、本合同签订当日，买方向卖方支付定金(若交易成功则转为第一批房款)（人民币）___________元(小写)，_____________________________元整(大写)。（以收据收条为准）

2、该房屋办理房产证过户前 日，买方向卖方支付第二批房款部分（人民币）_______元(小写)，__________________________元整(大写)。（以收据收条为准）

3、该房屋办理土地使用证当日，买方向卖方支付最后一批房款部分（人民币）___________

元

（小

写)，________________________________元整(大写)。（以收据收条为准）

第四条 权属转移登记

买卖双方应积极配合办理过户手续，因买卖任何一方不配合所造成的损失，由责任方赔偿守约方。双方同意，自本合同签订之日起_ _日内，卖方配合买方向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

第五条 房屋的交付和验收

卖方应当在房屋过户到买方名下后 日内将该房屋交付给买方。该房屋交付时，应当履行下列各项手续：

1、卖方与买方共同对该房屋附属设施设备、装饰装修等具体情况进行验收，记录水、电、气表的读数，并交接附件一中所列物品；

2、买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修清单上签字；

3、移交该房屋房门钥匙；

4、本合同规定的其他应完成的事项。

本条规定的各项手续均完成后，才视为该房屋验收交接完成。

第六条 税、费相关规定

本合同履行过程中，应按照国家及地方相关规定缴纳各项税、费。本合同买卖房产交易过程中产生的一切费用，均由乙方承担缴纳，甲方不承担任何费用。

第七条 违约责任

一、房屋权属转移无法办理责任

1、若因卖方原因致无法办理房屋权属转移登记手续的，买方有权退房，卖方应当自收到退房通知之日起10日内退还买方已付款，并按照中国人民银行同期存款利率付给利息。

2、若因买方原因致无法办理房屋权属转移登记手续的，卖方有权解除本合同，买方向卖方支付违约金，违约金为合同签订当日买方向卖方支付的定金。

二、逾期交房责任

除不可抗力外，卖方未按本合同第五条约定的期限和条件将该房屋交付买方的，按照如下规定处理。

1、逾期在15日之内，自第五条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，卖方应按日计算向买方支付已交付房价款万分之一的违约金，并于该房屋实际交付之日起3日内向买方支付违约金，合同继续履行；

2、逾期超过15日后，买方有权退房。买方退房的，卖方应当自收到退房通知之日起3日内退还全部已付款，并按照买方全部已付款的5%向买方支付违约金。

三、逾期付款责任

买方未按照第四条约定的时间付款的，按照以下规定处理：

1、逾期在15日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买方按日计算向卖方支付逾期应付款万分之一的违约金，并于实际支付应付款之日起3日内向卖方支付违约金，合同继续履行；

2、逾期超过15日后，卖方有权解除合同。卖方解除合同的，买方应当自解除合同通知送达之日起3日内按照逾期应付款的5%向卖方支付违约金，并由卖方退还买方全部已付款。

四、其它违约责任

任何一方不履行本合同约定义务，致合同目的不能实现，守约方有权要求对方支付该合同总价款5%的违约金。

第八条 不可抗力

1、本协议所指不可抗力系指:地震、风暴、水灾或其他自然灾害、瘟疫、战争、**、敌对行动、公共骚乱、公共敌人的行为、政府或公共机关禁止、国家法律法规变更、政策调整等任何一方无法预见、无法控制和无法避免或克服的事件。

2、若不可抗力事件导致任何一方不能履行其任何的契约性义务，该义务应在不可抗力事件存在时暂停，而义务的履行期应自动按暂停期顺延。

3、遭遇不可抗力的一方应在发生不可抗力事件后的____日内书面通知对方，并向对方提供发生不可抗力和其持续期的适当证明，4、发生不可抗力事件时，各方应立即磋商以寻求一个公平的解决方法，并应尽其最大努力终止不可抗力事件或减少其影响。

上述房屋风险责任自该房屋验收交接完成之日起转移给买方。

第九条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，依法向房屋所在地人民法院起诉。

第十条 合同附件

本合同连同附件共_____页。合同附件为本合同组成部分，具有同等法律效力。附件一：卖方（含共同持有人）自愿出售房屋申明

附件二：买方（含共同买受人）自愿买房申明

附件三：房产证复印件

附件四：土地使用证复印件

第十一条 本合同一式_____份，卖方_____份，买方_____份，其他交有关部门，均具同等法律效力。

第十二条 本合同自买卖双方签字(盖章)之日起生效，房屋验收交接后终止。

卖方(签章)：买方(签章)：

年 月 日年 月 日

篇八：二手房买卖合同解除书(最新)

《二手房买卖合同》解除协议 卖

方

（下

称

甲

方）：__________________________________________ 身份证号：_________________________________________________ 联系

电

话

：_________________________________________________ 买方（下

称

乙

方）

：__________________________________________ 身份证号：_________________________________________________ 联系

电

话

：_________________________________________________

甲、乙双方于_____年___月___日签订了《二手房买卖合同》，合同编号：______________________________，合同约定乙

方

向

甲

方

购

买

位

于_______________________________的住房壹套（房产证号：________________），现甲、乙双方经友好协商，达成协议如下：

一、甲、乙双方自愿解除上述《二手房买卖合同》；

二、乙方在购买该房屋时向房屋中介支付了壹万元人民币（小写：￥元）作为定金，现解除此《二手房买卖合同》，由乙方向房屋中介主张该返还该定金。甲、乙双方均不得向另一方主张违约责任及其他任何费用。

三、自本协议生效后，上述《二手房买卖合同》自动解除，双方之间就《二手房买卖合同》的争议已全部解决，任何一方均不得对另一方以此《二手房买卖合同》主张任何权利。

四、本协议自甲、乙双方签字之日起生效，本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，均具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：乙方：

年月日 年月日

篇九：房屋买卖合同解除情形

关键词：商品房买卖 法定解除约定解除 房屋买卖合同的解除

在商品房买卖合同中，由于出现了约定或者法定的情形，或者一方违约，导致买卖合同的解除，在实践中，商品房买卖合同解除的情形主要有：“

一、约定解除商品房买卖合同解除的法定和约定情形

合同双方当事人可以在房屋买卖合同中约定，当一定的情形出现时，房屋买卖合同解除。只要该约定不违反法律法规的强行性规定，不具有欺诈胁迫或者显示公平的情形，那么，在约定的条件具备时，合同解除。如延期交房约定，付款约定，房产证办理约定等等。约定解除条件具备时，权利人应当及时行使权力。根据法律规定，开发商迟延交付房屋，经催告后在三个月的合理期限内仍未交房的，购房人有权解除合同。当然，购房人迟延支付购房款，经催告后在三个月的合理期限内仍未付款的，开发商也有权解除合同，对方当事人没有催告的，解除权应当在解除权发生之日起一年内行使;逾期不行使的，解除权消灭，当事人不得再单方面解除合同。

二、法定解除

法定解除的情况很多，主要有以下情形：

1、开发商隐瞒房屋真实情况构成欺诈的

开发商故意隐瞒没有取得商品房预售许可证明的事实或者提供虚假的预售许可证明的，或故意隐瞒所售房屋已经抵押的事实的，或故意隐瞒所售房屋已出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实的，买房人有权解除合同。并有权利要求赔偿损失。

2、开发商将已售房屋私自抵押

根据《担保法》及《物权法》等规定，商品房买卖合同订立后，开发商私下将该房屋抵押给第三人导致购房人购房合同目的不能实现的，买房人有权退房并解除合同，并要求出卖人返还已付购房款及利息、赔偿损失，并可以请求出卖人承担不超过已付购房款一倍的赔偿责任。

3、一房二卖或者为拆迁补偿安置房屋

根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条第3项之规定，出卖人订立商品房买卖合同时，故意隐瞒所售房屋已经出卖给第三人或者为拆迁补偿安置房屋的事实，买受人可以请求解除合同;

4、房屋不符合质量要求或面积误差比绝对值超出3%的 因房屋主体质量不合格不能交付使用或者交付使用后，房屋主体质量经检验确属不合格;房屋的主体结构、防水等存在严重影响正常居住的;卖方交付使用的房屋套内建筑面积或者建筑面积与商品房买卖合同约定面积不符，合同没有约定处理方式或约定的处理方式不明确的，若

面积误差比绝对值超出3%的，买受人有权解除合同，请求返还购房款及利息，并要求赔偿损失。

5、开发商迟延履行主要义务，无法办理产权证

开发商在交房期满后，经购房人催告在三个月的合理期限内仍未履行的，买房人有权解除合同;商品房买卖合同约定或者《城市房地产开发经营管理条例》第33条规定的办理房屋所有权登记的期限(商品房买卖合同的标的物为尚未建成房屋的，自房屋交付之日起90日;商品房买卖合同的标的物为已竣工房屋的，自合同订立之日起90日)届满后超过一年，导致买房人无法办理房屋所有权登记的，买房人有权解除合同。

6、担保贷款合同不能订立;

根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第23条之规定：“商品房买卖合同约定，买受人以担保贷款方式付款、因当事人一方原因未能订立商品房担保贷款合同并导致商品房买卖合同不能继续履行的，对方当事人可以请求解除合同和赔偿损失。

7、开发商虚假宣传或者隐瞒重要事实，构成根本违约，致使购房人在购房时期望的合同目的不能实现的。

8、不可抗力

根据《合同法》第94条第1项之规定，因不可抗力致使不能实现购房合同目的的，当事人有权解除合同。

9、不属于不可抗力的事由，但是出现在在签订额合同时无法预料的情形，继续履行合同无必要，或者也无法履行的情形

王富利律师

第三篇：二手房买卖合同(卖方)范文

合同编号：

二手房买卖合同(卖方)

出卖人：

买受人：

签订时间：

签订地点：

第 1

页，共 17 页 二手房买卖合同使用说明

1、本合同文本适用于国有土地上商品房的存量房买卖。存量房，即二手房，是指通过办理转移登记取得房屋所有权证的房屋。

2、签订本合同前，出卖人应当向买受人出示房屋所有权证及其他有关证书和证明文件。

3、签订本合同前，双方当事人应当仔细阅读合同条款，特别是其中具有选择性、补充性、填充性、修改性的内容。本合同文本【 】中选择内容、空格部位填写及其他需要删除或添加的内容，双方当事人应当协商确定。【 】中选择内容，以划√方式选定；对于实际情况未发生或双方当事人不作约定时，应当在空格部位打×，以示删除。

4、双方当事人应当按照自愿、公平及诚实信用的原则订立合同，任何一方不得将自己的意志强加给另一方。为体现双方自愿的原则，本合同文本相关条款后留有空白行，供当事人自行约定或补充约定。合同生效后，未被修改的文本打印或印刷文字视为双方当事人同意内容。

5、本合同文本为买卖双方自行成交所采用的示范文本，通过设立“专用账户”的房地产经纪机构或交易保证机构划转交易结算资金的，所签订的《存量房交易结算资金划转协议》应当作为本合同的附件。

第 2

页，共 17 页

6、存量房屋所有权转移登记时所涉及的主要税费包括但不限于：契税、印花税、营业税及附加、所得税、土地增值税等。

7、双方当事人可以根据实际情况决定本合同原件的份数，并在签订合同时认真核对，以确保各份合同内容一致。

第 3

页，共 17 页

二手房买卖合同

出卖人：

【法定代表人】【负责人】：

【身份证】【护照】【营业执照注册号】： 通讯地址：

共有权人：

【身份证】【护照】【营业执照注册号】： 通讯地址：

买受人： 【法定代表人】【负责人】： 【身份证】【护照】【营业执照注册号】： 通讯地址：

[风险点] 1.签订合同的双方当事人应为完全行为能力人，否则将影响合同效力。

[关联案例] [关联法规]

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》、《昆明城市房地产交易管理条例》及其他有关法律、法规的规定，出卖人和买受人在平等、自愿、公平、协商一致的基础上就存量房屋买卖事宜达成如下协议：

第一条 房屋基本情况

1.1出卖人所售房屋（以下简称该房屋）为【楼房】【平房】，坐落于： 【区（县）】 【小区（街道）】 【幢】【座】【号（楼）】 单元 号（室）。该房屋所在楼栋建筑总层数为： 层，其中地上 层，地下 层。该房屋所在楼层为 层，建筑面积共平方米。

1.2该房屋规划设计用途为【住宅】【公寓】【别墅】【办公】【商业】【工业】：。

该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况见附件一。

第 4

页，共 17 页 1.3目前该房地产物业服务公司为，物业服务费为每月每平方米 元，建筑面积平方米，合计每月人民币： 佰___拾___元___角___分（小写： 元）。

[风险点]

1、房屋地址应当具体明确，且该房屋应真实存在，否则会影响合同效力和履行。

[关联案例] [关联法规] 第二条 房屋权属情况

2.1该房屋所有权证证号为：，共有权证证号为：，填发单位为：。

若该房屋系共有房屋，房屋共有权人对出售该房屋的意见见附件二。2.2土地使用状况

该房屋占用的国有土地使用权以【出让】【划拨】方式获得。土地使用权证号为：，填发单位为： 使用期限 年,自____年____月_____日至____年____月_____日止。

2.3该房屋的抵押情况为【2.3.1】【2.3.2】 2.3.1、该房屋未设定抵押；

2.3.2、该房屋已经设定抵押，抵押权人为：_______________________，抵押登记日期为：_________年______月______日，他项权利证证号为：。出卖人应于房款结清之日起 日内办理抵押注销手续。

2.4该房屋的租赁情况为【2.4.1】【2.4.2】 2.4.1、出卖人未将该房屋出租。

2.4.2、出卖人已将该房屋出租，【买受人为该房屋承租人】【承租人已放弃优先购买权】。

关于房屋权属情况的说明及房屋抵押和租赁情况的具体约定见附件三。[风险点]

1、出卖人应对房屋有处分权，该房屋有共有人的出卖应经其他共有人同意或追认。

[关联案例] 01、付阳建诉卢仕海等房屋买卖合同纠纷案——两被告系夫妻共有一处房产，丈夫私自将房屋出售后妻子主张合同无效。在法院主持下达成调

第 5

页，共 17 页 解协议。

02、朱玉兰等与姚远刚等房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人在取得土地使用权证后加盖房屋，出卖人还未办理该房屋权属证时将房屋出售给受让人。法院认为《售房协议书》应认定为有效，虽附有解除条件，但所附条件并未成就。

2、对土地享有使用权，否则地上房屋会被认定为违章建筑。

[关联案例] 01、中国人民武装警察部队昆明市支队与刘廷有房屋买卖合同纠纷上诉案——上诉人将破旧房屋出卖个被上诉人使用，后来上诉人要求被上诉人返还土地使用权。法院认为协议约定了房屋的转让及土地使用权的移转，而上诉人并不享有该地使用权，该土地使用权的移转因而无效。

02、李嘉荣等与王桂萍等房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人在未取得房屋产权证和土地使用权证将商品房出售给买受人，现买受人主张合同无效。法院认为依法成立的合同自成立时起生效。

3、出卖前该房屋已经抵押的，出卖应通知抵押权人并告知受让人有抵押情形，否则出卖行为可能无效。[关联案例]

4、房屋出卖前出租的，将该房屋出售给第三人时应当确保承租人已经放弃优先购买权，否则将影响合同效力。[关联案例] [关联法规]

第三条 出卖人与买受人交易方式。

出卖人与买受人达成交易的情形为【3.1】【3.2】

3.1未通过任何房地产经纪机构撮合成交、未支付中介服务费用。3.2出卖人与买受人通过第三方达成交易。代理方在签订本合同的当日收取买方代理佣金人民币 元，收取卖方代理佣金人民币 元。如买卖双方最终未能完成房地产产权过户，则此代理佣金无需退还，因代理方原因导致的除外。

[风险点]

1、出卖人若是委托第三方出售房屋，应确定第三方的资质，并与买受人明确约定佣金支付比例。

[关联案例] 01、张小琳与徐媛媛等房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人委托第三方出售其房屋，买受人交付了定金。随后知道委托人并非房屋所有权人而发生争议。法院认为第三人作为代理人就房屋买卖事宜与上诉人订立《房屋买卖

第 6

页，共 17 页 定金合同》并收取定金的行为具有相应法律依据。

[关联法规]

第四条 成交价格、付款方式及定金

4.1经买卖双方协商一致，该房屋成交价格为：人民币___________元（小写），________________________________元整（大写）。

该房屋附属设施设备、装饰装修等的有关价格另有约定的，具体约定见附件三。

4.2买受人采取下列第【4.2.1】【4.2.2】【4.2.3】种方式付款。

4.2.1、一次性付款。买受人应于 年 月 日前向出卖人一次性付清房款人民币： 元（小写），______________________元整（大写）。出卖人给予买受人一定优惠共计人民币 元，从已付房款中退还。

4.2.2、分期付款。

4.2.2.1、首付：买受人应于 年 月 日前向出卖人支付人民币

__________元（小写）____________元整（大写）。若买受人未按约定日期支付首付，则本合同自行终止，出卖方有权另行处置该房屋。

4.2.2.2、第二期：买受人应于 年 月 日前向出卖人支付人民币

__________元（小写）____________元整（大写）。

4.2.2.3、第三期：买受人应于 年 月 日前向出卖人支付人民币

__________元（小写）____________元整（大写）。

4.2.2.4、。4.2.3、其他

4.3、定金

4.3.1、买受人【是】【否】向出卖人支付定金，定金金额为人民币________ 元（小写），________________元整（大写），定金支付方式为：本合同签订时【直接支付给出卖人】【存入专用账户划转，该专用账户账号为： 】。

4.3.2、买受人未按约定支付房款时，出卖人可以没收定金解除合同，已经支付的房款退还给买受人。

4.3.3、买受人按约定结清房款后，出卖人可将定金退还给买受人或将定金抵作最后一期中的相应房款。

第 7

页，共 17 页 [风险点]

1、双方当事人可以约定定金条款，但是定金不得超过合同总价款的20%，且定金有双倍罚责。

[关联案例] 01、程昭蓉与纪忠生等房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人伪造房屋产权证书与受让人签订买卖合，并在合同中约定了定金条款。现房屋所有权人不同意卖方导致合同无法履行，受让人要求双倍返还定金。法院认为 由于被上诉人在与另一被上诉人签订该合同时，向买受人出具的房屋所有权证属虚假证件，且事后未得到房产权人的确认，该合同应为无效合同。

02、赵松涛与肖文彬等房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人对出卖房屋没有处分权，后权利人也并未追认。合同中约定有定金条款，出卖人请求适用定金罚则而不支付赔偿金。法院认为该房屋买卖合同无效。

03、王瑾与李福全房屋买卖合同纠纷上诉案—— 双方当事人在合同中约定接受定金的一方不履行合同的应双倍返还定金，后双方为该合同履行发生争议。法院认为，双方订立的合同其内容并未违反法律的规定，认定为有效，双方应当继续履行合同。

[关联法规]

第五条 房屋产权及具体状况的承诺

5.1 出卖人应当保证该房屋没有产权纠纷，因出卖人原因造成该房屋不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的，由出卖人承担相应责任。

5.2 出卖人应当保证已如实陈述该房屋权属状况、附属设施设备、装饰装修情况和相关关系，附件一所列的该房屋附属设施设备及其装饰装修随同该房屋一并转让给买受人，买受人对出卖人出售的该房屋具体状况充分了解，自愿买受该房屋。

5.3 出卖人应当保证自本合同签订之日起至该房屋验收交接完成，对已纳入附件一的各项房屋附属设施设备及其装饰装修保持良好的状况。

5.4 在房屋交付日以前发生的包括但不限于物业管理费、供暖、水、电、燃气、有线电视、电信等费用由出卖人承担，交付日以后（含当日）发生的费用由买受人承担。出卖人同意将其缴纳的该房屋专项维修资金（公共维修基金）的账面余额在买受人交付等额人民币后转移给买受人。

[风险点]

1、出卖人应确保对房屋有处分权，伪造、涂改房屋产权证的将受

第 8

页，共 17 页 行政处罚，且影响合同效力。

[关联案例] 01、程昭蓉与纪忠生等房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人伪造房屋产权证书与受让人签订买卖合，并在合同中约定了定金条款。现房屋所有权人不同意卖方导致合同无法履行，受让人要求双倍返还定金。法院认为 由于被上诉人在与另一被上诉人签订该合同时，向买受人出具的房屋所有权证属虚假证件，且事后未得到房产权人的确认，该合同应为无效合同。

02、李嘉荣等与王桂萍等房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人在未取得房屋产权证和土地使用权证将商品房出售给买受人，现买受人主张合同无效。法院认为依法成立的合同自成立时起生效。

03、赵松涛与肖文彬等房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人对出卖房屋没有处分权，后权利人也并未追认。合同中约定有定金条款，出卖人请求适用定金罚则而不支付赔偿金。法院认为该房屋买卖合同无效。

[关联法规]

第六条 房屋的交付

6.1出卖人应当在 ___年_____月____日前将该房屋交付给买受人。该房屋交付时，应当履行下列第____、____、____、____、____、____项手续：

6.1.1、出卖人与买受人共同对该房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况进行验收，记录水、电、气表的读数，并交接附件一中所列物品；

6.1.2、买卖双方在房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单上签字； 6.1.3、移交该房屋房门钥匙；

6.1.4、_____________________________________________________ ； 6.1.5、______________________________________________________ ； 6.1.6、_____________________________________________________。6.2该房屋内属于出卖人的附属设施设备、装饰装修、相关物品等双方可协商约定是否一同出售。一同出售时，由买受人按照市场折旧后的价格支付给出卖人，出卖人交付房屋时物权将上述物品搬走。不一同出售时，出卖人有自由处分权，应于交房时将上述物品搬离该房屋。

[风险点]

1、当事人可自行协商确定交付时间，出卖人应履行相应的附随义务。[关联案例]

第 9

页，共 17 页 [关联法规] 第七条 违约责任 7.1 逾期交房责任

除不可抗力外，出卖人未按照第六条约定的期限和条件将该房屋交付买受人的，按照下列【7.1.1】【7.1.2】方式处理。

7.1.1、按照逾期时间，分别处理（（1）和（2）不作累加）。

7.1.1.1 逾期在______日之内，自第六条约定的交付期限届满之次日起至实际交付之日止，出卖人按日计算向买受人支付已交付房价款______%的违约金，并于该房屋实际交付之日起______日内向买受人支付违约金，合同继续履行；

7.1.1.2 逾期超过______日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起_____日内退还全部已付款，并按照买受人全部已付款的_____%向买受人支付违约金。

7.1.2、其他_____________________________________________________。7.2 逾期付款责任

买受人未按照第四条约定的时间及方式付款的，按照下列第【7.2.1】【7.2.2】种方式处理。

7.2.1、按照逾期时间，分别处理。（7.2.1.1和7.2.1.2不作累加）7.2.1.1 逾期在______日之内，自约定的应付款期限届满之次日起至实际支付应付款之日止，买受人按日计算向出卖人支付逾期应付款______%的违约金，并于实际支付应付款之日起______日内向出卖人支付违约金，合同继续履行；

7.2.1.2 逾期超过____日（该日期应当与第（1）项中的日期相同）后，出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的，买受人应当自解除合同通知送达之日起____日内按照累计的逾期应付款的______%向出卖人支付违约金，并由出卖人退还买受人全部已付款。

7.2.2、_____________________________________________________。

（三）违反限购、限贷的责任

买受人因违反有关限购、限贷的法律规定，致使合同无法继续履行、无法办理过户、无法取得银行贷款的，有买受人自行承担相应责任，并向出卖人支付应付款 %的违约金,同时没收定金。

第 10

页，共 17 页 [风险点]

1、双方当事人可以在合同中约定违约赔偿责任，但违约金超过实际损失30%的部分不予支持。

[关联案例] 01、郝加良与刘彦中等房屋买卖合同纠纷上诉案——双方签订买卖合同并约定了违约金，后因被上诉人的原因未办理交易，上诉人要求被上诉人支付违约金和继续履行合同。

02、张满元等与王水祥等房屋买卖纠纷上诉案——双方当事人签订了买卖合同，受让人未按照合同约定的时间支付价款。

2、出卖人可要求买受人提供《购房家庭情况申报表》，如果违反限购、限贷相关规定将可能导致合同无法继续履行。

[关联法规]

第八条 出卖人将该房屋出卖给第三人

合同签订后，出卖人将该房屋出卖给第三人，导致买受人不能取得房屋所有权证的，买受人有权退房，出卖人应当自退房通知送达之日起____日内退还买受人全部已付款，按照_______银行同期贷款利率付给利息，并按买受人累计已付房价款的一倍支付违约金。

[风险点]

1、一房二卖导致无法交付房屋，出卖人要承担违约责任。[关联案例]01、李兴平与李伟房屋买卖合同纠纷上诉案—— 出卖人将自有房屋出卖给买受人，收取了定金并约定违约金条款，随后出卖人又将房屋卖给第三人并办理了产权变更登记。合同的内容和形式均不违反法律的规定，该合同合法有效，法院予以确认。

02、胡竹莲与宋新年房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人将房屋出售给受让人后有将该房屋出售给第三人，两受让人均未能办理变更登记。法院认为该合同无效。

[关联法规]

第九条 税、费相关约定

本合同履行过程中，买卖双方应按照国家及云南省的相关规定缴纳各项税、费，双方经协商达成如下协议：出卖人缴纳：营业税、个人所得税,出卖人如果是企业的还需缴纳企业所得税；买受人缴纳：契税、印花税、土地增值税、房产税等除出卖人缴纳以外的税种。

第 11

页，共 17 页 因一方不按约定缴纳相关税费导致交易不能继续进行的，其应当向对方支付相当于总房价款_________%的违约金。

本合同履行过程中因政策原因须缴纳新的税费的，由政策规定的缴纳方缴纳；政策中未明确缴纳方的，由【出卖人】【买受人】缴纳。

[风险点]

1、双方当事人可以约定各项税费的承担，违约的将承担违约责任。[关联案例] 01、洪盛开与支辉房屋买卖合同纠纷上诉案——双方当事人约定各项税费的承担。法院认为约定有效，案件争议的营业税应由被上诉人支辉承担。

02、朱永辉与赵晓妍房屋买卖合同纠纷上诉案——双方当事人在合同中约定定金条款，后因交易中缴纳营业税发生争议，要求按定金罚则处理。法院认为该合同系双方真实意思表示且不违反法律和行政法规的强制性规定，应属合法有效。

[关联法规]

第十条 权属转移登记

10.1 当事人双方同意，自本合同签订之日起________日内，双方共同向房屋权属登记部门申请办理房屋权属转移登记手续。

10.2 买受人未能在____________（约定时间或约定条件）内取得房屋所有权证书的，双方同意按照下列方式处理。

10.2.1、如因出卖人的责任，买受人有权退房。买受人退房的，出卖人应当自退房通知送达之日起______日内退还买受人全部已付款，并按照______银行同期贷款利率付给利息。买受人不退房的，自买受人应当取得房屋所有权证书的期限届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，出卖人按日计算向买受人支付全部已付款_______%的违约金，并于买受人实际取得房屋所有权证书之日起_______日内向买受人支付。

10.2.2、如因买受人的责任，自约定办理房屋权属转移登记手续届满之次日起至实际取得房屋所有权证书之日止，买受人按日计算向出卖人支付全部已付款_______%的违约金，并于买受人实际取得房屋所有权证书之日起_______日内向出卖人支付。

[风险点]

1、双方当事人应按照合同约定的时间办理变更登记，否则不发生

第 12

页，共 17 页 物权变动效力。

[关联案例] 01、冯广仁与刘云房屋买卖合同纠纷上诉案——买受人结清房款后出卖人不愿与其办理房屋产权变更登记。法院认为《协议》,系当事人真实意思表示，协议内容和形式均符合法律的规定，协议合法有效。

02、张耀斌与舒航房屋买卖合同纠纷上诉案——双方当事人约定由出卖方办理过户手续，但该房屋属于政府规定不允许办理过户手续情形。法院认为当事人双方不可预测的情形致使双方买卖并未实际履行，加之，原审被告现已不愿意再履行，故双方不存在违约的事实。

03、赵文革与董常福房屋买卖合同纠纷上诉案——案情简介：出卖人将共有住房出卖给受让人，但事后未能共同办理过户手续，后来政府下达通知该房屋被禁止交易，无法办理过户手续。法院认为合同系双方当事人真实意思表示，且不违反相关法律规定，应当有效。

[关联法规]

第十一条 不可抗力及情势变更 11.1 不可抗力

因不可抗力不能按照约定履行本合同的，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但因不可抗力不能按照约定履行合同的一方当事人应当及时告知另一方当事人，并自不可抗力事件结束之日起_______日内向另一方当事人提供证明。

上述房屋风险责任自该房屋【所有权转移】【转移占有】之日起转移给买受人。

11.2 情势变更

因情势变更不能按照约定履行本合同的，出卖人在知道或应当知道之日起___日内通知受让人，由出卖人和受让人共同协商处理方案。若协商不成的出卖人可解除合同。

[风险点]

1、因不可抗力或情势变更致使合同无法按约定履行，应及时通知对方，双方可根据情势严重程度协商解决方案。

[关联案例]01、金双元等与李凤琼房屋买卖合同纠纷上诉案——付清房款交付房屋后，该房应城市拆迁被拆除，期间未转让过户。法院认为《房屋买卖合同》生效后，即对双方具有法定约束力，双方应当按照约定履行各自项下的义务。

第 13

页，共 17 页 02、王菊仙与苏平等房屋买卖合同纠纷上诉案——出卖人系房屋共有人在未征得另一共有人同意的情形下将房屋出售，因该房屋属于拆迁房屋未能办理房产证。房产证取得之后因过户产生纠纷。法院认为房屋买卖协议系双方当事人的真实意思表示，其内容和形式符合法律的规定，该买卖协议合法有效。房屋应属于夫妻共同财产。

[关联法规]

第十二条 争议解决方式

本合同项下发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，按照下列第【12.1】【12.2】种方式解决。

12.1 依法向房屋所在地人民法院起诉；

12.2 提交________________________仲裁委员会仲裁。

第十三条 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。双方可以根据具体情况对本合同中未约定、约定不明或不适用的内容签订书面补充协议进行变更或补充。对本合同的解除，应当采用书面形式。本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力。

第十四条 本合同及附件共 页，一式 份，具有同等法律效力，其中出卖人 份；买受人 份；双方办理转移登记时，应向房屋权属登记部门提交主合同一份，附件

二、附件三有实际约定内容的，需一并提交。

[风险点]

1、当事人可以约定争议解决方式或起诉或仲裁。[关联案例]

2、当事人可以另行签订补充协议，具有同本合同同样的法律效力。[关联案例] [关联法规]

第 14

页，共 17 页

出卖人（签章）： 买受人（签章）： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人（签章）： 委托代理人（签章）： 联系方式： 联系方式： 联系地址： 联系地址： 传真号码： 传真号码：

专用账户账号：

签订时间：_____年____月____日

签订时间：____年___月___日 签订地点：

签订地点：

第 15

页，共 17 页

第 16

页，共 17 页 附件一 房屋附属设施设备、装饰装修、相关物品清单等具体情况

（一）房屋附属设施设备：

1、供水：【自来水】【矿泉水】【热水】【中水】：___________

2、供电：【220V】【380V】【可负荷_________KW】：____________

3、供燃气：【天燃气】【煤气】：____________________________

4、外供暖气：【汽暖】【水暖】【供暖周期】：_________________

5、自备采暖：【电暖】【燃气采暖】【燃煤采暖】：______________

6、空调：【中央空调】【自装柜机_______台】【自装挂机_______台】：_________________

7、电视馈线：【无线】【有线（数字、模拟）】：_________________

8、电话：【外线号码_________________】【内线号码_________________】：_________________

9、互联网接入方式：【拨号】【宽带】【ADSL】：_________________

10、其他：

（二）房屋家具、电器、用品情况

1、双人床：

2、单人床：

3、床头柜：

4、梳妆台：

5、衣柜：

6、书柜：

7、写字台：

8、沙发：

9、茶几：

10、椅子：

11、餐桌：

12、电视柜：

13、电视：

14、冰箱：

第 17

页，共 17 页

15、洗衣机：

16、热水器：

17、空调：

18、燃气灶：

19、排油烟机： 20、饮水机：

21、电话机：

22、吸尘器：

23、其他：

（三）房屋配套物品

1、【房屋钥匙】【单元门钥匙（或磁卡）】【信箱钥匙】【水门钥匙】【电门钥匙】【暖门钥匙】【燃气门钥匙】；

2、【《住宅使用说明书》及《住宅质量保证书》 】、【《家装装修施工合同》及装修材料的发票】；

3、【水IC卡】【电IC卡】【气IC卡】；

4、【有线电视交费凭证】【电话交费凭证】【ADSL（上网）交费凭证】；

（四）装修装饰情况

（五）关于该房屋附属设施设备、装饰装修等的有关价格的具体约定

（六）该房屋所在楼栋【已完成节能改造】【未进行节能改造】 附件二 房屋共有权人对出售该房屋的意见

附件三 房屋权属情况的说明及房屋抵押和租赁情况的约定 附件四 买卖双方承担税费的具体约定

1、出卖人承担的税费为：【所得税】【营业税】【教育费附加】【城建税】【土地增值税】【印花税】【综合地价款】。

2、买受人承担的税费为：【契税】【印花税】【土地出让金或土地收益】。

第 18

页，共 17 页

第四篇：房屋卖方全权委托

委托书

委托人：，性别，身份证号码 委托人：，性别，身份证号码

受托人： 性别： 身份证号码：

委托人和，是座落于XX的房产所有权人，房产证号为：西房地权证x字第XX号。现委托上述受托人为我（们）的代理人，代为办理下列事项：

一、代为办理上述房产的赎契手续，到银行办理还款（包括提前还款）手续，领取房地产证或相关房产证件，代领保单及代办退保险费，领取还款证明、他项权证、注销抵押登记证明和其它证明等；受托人也有权转委托给担保公司或其它机构代办。

二、还清银行贷款后，代为出售上述房屋，签订有关售房合同或协议，收取售房款和定金等；

三、代为在相关行政管理部门办理上述房屋的售房交易过户手续（包括但不限于查档、交易过户、涂销抵押、产权分割、登记、测绘、调档、估价、更正、晒图、房改房上市、领证、申报及换领新证）和文件的签署、修改；代为填写及签署交易过户所须的全部表格及文件；若交易不成功，受委托人有权办理退案手续；代为缴纳上述房屋交易税费等有关税款和支付一切必要的费用。

四、与有关单位或个人就上述房屋的修缮、改建、拆迁等签订相关协议，包括拆迁补偿协议或合同，收取补偿款项；代理上述房产关于拍卖事项的全部手续的办理及文件的签署，并收取拍卖款项。

五、受托人在办理委托事项过程中所收取的款项，包括但不限于房款，可用于代为缴纳上述房屋的税款、偿还债务和支付一切必要的费用。

六、代为办理遗失补领房地产权证的有关手续，代为办理遗失登报声明等手续，并代为领取房地产权证。

七、如上述房屋涉及仲裁、诉讼，有权代为申请仲裁、起诉或应诉，代为参加庭审，代为举证、答辩，代为申请或解除财产保全，代为承认、放弃或者变更民事权利，代为进行和解、调解，代为提出反诉或上诉，代为签收有关法律文书。

八、代为在相关行政管理部门办理以上述房屋为抵押物的抵押登记及注销抵押登记手续，代为填写、签署、修改办理抵押登记及注销抵押登记所须的全部文件、表格等资料，并代为领取相关抵押登记或注销抵押登记凭证及领证、交费等手续。

上述受托人有转委托权。

上述受托人可独立办理本委托书所列全部委托事项，受托人在办理上述事项过程中，在其权限范围及代理期限内所签署的一切有关合法文件及办理的相关手续，我们均予以承认。

代理期限从此委托书签署之日起至办完上述所有委托事项止。

委托人：

日期： 年月 日

第五篇：房屋转让协议-卖方

房屋转让协议

甲方（出卖人）：

乙方（买受人）：

经甲、乙双方平等协商，现就房屋转让事宜达成如下协议：

一、甲方同意将位于的房屋(包括房屋附属设施、设备及相关权利等)所有权转让给乙方；乙方已到现场对房屋状况进行了充分了解，并同意购买该房屋。

二、甲方承诺对转让房屋享有独立、完整的权利，该房屋不上存在抵押等其他权利瑕疵或纠纷。

三、购房总价款为元整(大写：元)；本协议签订后日内，乙方一次性付清全部购房款。

四、乙方付清全部购房款后，甲方将房屋及相关手续交付给乙方。

房屋毁损、灭失的风险自房屋交付之日起转移给乙方；自房屋交付之日起，因该房屋产生的一切费用也均由乙方承担。

五、甲方积极配合乙方办理房屋购买协议人的变更和房屋产权登记，因办理变更及房屋产权登记所产生的费用由乙方承担。

六、如乙方未按协议约定支付全部购房款的，甲方有权单方解除本协议。

七、如出现乙方未能够按约定取得房屋产权的情形，甲方退还乙方已支付的购房款，双方互不承担赔偿责任。

八、若本合同在履行过程中产生纠纷，由双方应友好协商；协商不成，纠纷由房屋所在地人民法院管辖。

九、本合同一式份，甲、乙双方各执份，自双方签字之日起生效。

甲方：乙方：

住址：住址：

身份证件号码：身份证件号码：

联系电话联系电话

签订日期：年月日