铁艺栏杆安装合同（共5则）

第一篇：铁艺栏杆安装合同

协议合同

甲方：福建省利恒建设工程有限公司都匀公司

乙方：

兹有甲方将部分以包工形式承包给乙方，经双方协商，特订如下条款：

一、质量：符合国家操作验收规范要求，工程质量达到优良工程，若工程质量达不到优良工程，所造成的返工，乙方应负责全部工料赔偿责任。

二、工期：工期现场施工安排的时间内完成，乙方应组织技术工人加班加点力争提前完工。

三、责任：

1、乙方应经常组织工人学习安全操作堆积，监督班组人员正确使用个人劳保用品，不断提高自保能力；

2、服从现场生产管理人员的指挥，认真落实分部分项工程的安全及技术交底，做好班前教育讲话，不违章施工，冒险蛮干；

3、认真执行安全生产管理制度，遵守各项安全规章制度，经常检查班组作业现场，安全状况；

4、若发生意外安全事故，其责任由乙方负责；

5、安全帽由乙方自理，待工程完工应由甲方按价回收。

四、工人上班必须带好安全帽，不许穿拖鞋进工地，若发现没有带安全帽或穿拖鞋者每人次罚款人民币其费用由乙方班组每月进度款中扣回。

五、单价：

1、挖土机挖土方每立方按7元，不包运。

2、清土方算点工、每个点工70元，大工120元。

3、打底垫层每平方按8元。

4、打圈梁砼每立方按60元，打盖每平方18元。

5、砌砖每块按0.2元。

6、粉刷按每平方12元。

7人工挖沟每立方40元，按管子每米30元，做井1.5M以下每个连粉180元/个

六、付款方式：按当月完成工程量金额的付款，余款部分待工程竣工验收后 一个月 内付清。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，共同遵守不得违约。

甲方代表：乙方代表

年月日

第二篇：铁艺栏杆制作安装合同

铁艺栏杆制作安装工程合同

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定，结合长春市有关规定和本工程具体情况，甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的基本原则，甲乙双方就环卫基地围墙铁艺栏杆制作安装分包事项协商一致，订立本合同

一、工程概况

1、工程名称：长春高新北区环卫基地围墙铁艺栏杆

2、工程地点：长春高新北区

3、工程内容：围墙铁艺栏杆制作安装

4、工程期限：自甲方书面通知进场施工之日起，至工程全部竣工共天（日历天）。

二、承包方式和范围

1、承包方式：固定综合单价包干；包工、包料、包运输（含装卸）、包工期、包质量、包安全、包文明施工。

2、承包范围：围墙铁艺栏杆制作安装（按甲方要求施工）

三、质量要求

栏杆样品由施工单位送到现场经甲方现场确认后按甲方质量要求进行施工，依据国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收，本工程必须达到质量评定合格标准。

四、合同价格

240元/米（包括铁艺栏杆制作安装刷油）

五、付款方式

材料全部进场后付合同价款的40%，竣工验收合格付至合同价款的97%，其余3%待保修期满后一次性付清。

六、责任

甲方

1、负责提前7日向乙方发出进场通知。

2、负责提供乙方施工用水、用电源等。

3、负责按本合同的约定及工程结算支付工程款。

4、办理工程竣工结算。

5、负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收资料及相关文件。

乙方

1、乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境，了解所有与工程施工有关或可能产生

影响的相关因素，对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施

工配合、现场管理已十分了解；乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。

2、开工前乙方应对施工图纸认真核查，因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由

乙方自行承担。

3、乙方应严格按照甲乙双方确认的清单、设计、封样样品及相关的技术要求采购材料及

附件，并提供相应质量合格证明和使用说明书等；因乙方采购材料及附件不符合本合同约定

而产生的所有损失均由乙方负责。

4、材料进场需通知甲方、总包方、监理进行现场检验，并履行交接手续；施工期间即竣

工工程正式移交前乙方进场的材料、设备、半成品及成品保护责任均由乙方承担。

5、乙方应服从甲方委托的总包单位的现场管理、质量管理、进度管理、安全管理；积极

配合其他配套工程、附属工程的施工；无条件服从总包单位的统一调度与安排。

6、负责在遇有影响工期情况发生时，应及时向甲方提交报告，由甲方核查、协调并通过

书面形式确认工期是否顺延。

7、负责做好施工记录，隐蔽工程记录，收集、整理、提交相关技术资料。

8、竣工工程经验收合格后十五日内乙方须向甲方完成移交，乙方不得以任何理由拒绝交

付已竣工工程；因乙方拒绝交付而造成的所有损失及连带责任均由乙方负责。

9、乙方须执行国家及省市有关安全施工的规定，采取有效的安全措施，施工现场的安全

责任由乙方全部承担。

七、工程验收

1、工程验收以甲方确认的施工图纸、技术要求、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验

收规范》（GB5021-2002）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2002）为主要依据。

2、乙方必须按照工程施工实际情况制作完整的竣工资料二套，并将竣工申请于工程竣工

后5日内送呈甲方。

3、甲方在收到竣工报告后12天内组织监理等有关各方进场验收，并负责在验收后7天

内将验收结果通知乙方。

4、在工程验收中，如发现不合格需返工或修理补做的部分，甲乙双方须议定修补措施和

修补期限，修补的工程完成后经验收合格再行移交，因此而发生的相关费用均由乙方承担。

5、工程质量如有争议，由甲乙双方共同指定的工程质量检测机构组织鉴定，所需费用及因

此造成的所有损失均由责任方承担。甲乙双方均有责任的，根据责任大小分别承担。

八、工程结算

1、工程竣工报告经甲方认定批准后，乙方须及时提交工程结算报告，并会同甲方办理工

程结算；甲方在接到全部资料后十五个工作日内完成审核工作，甲乙双方达成一致意见法人

代表签字加盖公章后的结算报告为工程款支付的最终依据。

2、工程总量按照实际发生进行结算。

九、工程保修

1、本项工程质保期为壹年，质保期自本工程所属建筑工程验收合格之日起计算，具体起

始日按单位工程竣工验收合格通知单签发日期执行；

2、质保期内因铁艺栏杆采购、制作、安装等全部工程内容引发的质量问题，均由乙方负

责免费更换或维修；

3、乙方须服从甲方的统一管理，维修人员应按甲方制定的维修制度及流程进行维修；

质保期内的维修工作须遵循先维修后归责的基本原则；甲方通知乙方两天后乙方仍不能进场

维修或乙方维修后仍无法满足业主正常使用要求的，甲方有权另行安排他人维修，维修的费

用标准由甲方确认并在质保金中扣除；乙方维修期间给业主造成的相关损失均由乙方负责。

4、质保期满后，甲乙双方确认已无质量及相关遗留问题，甲方负责在一个月内将扣除已发

生的维修费用后所余质保金一次性返还乙方。

十、违约责任

1、乙方因自身原因延期交工的，每延误一日，应向甲方支付￥1000.00元的违约金；

2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故（含

施工现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿，甲方可对该乙方进行经济处罚。

3、由于工程施工质量、选用材料不合格造成的损失，由乙方承担。

十一、本工程乙方不得转包或再分包给第三人。

十二、争议

甲方和乙方在履行合同时发生争议，可以自行和解或要求有关主管部门调解，任何一方不愿和解、调解、或和解、调解不成的，双方约定向当地人民法院起诉。

十三、其他

1、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

2、本合同自甲乙双方签章之日起生效，至履行完合同规定的各项义务后自然终止。

3、本合同如果产生纠纷，应协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

4、本合同共一式叁份，甲方贰份、乙方壹份。

甲方：吉林省龙升建筑工程有限公司 乙方：

法人代表：法人代表：

业务负责人：业务负责人：

年月日年月日

第三篇：铁艺栏杆合同（定稿）

铁艺栏杆施工合同

甲方：陕西**建设有限公司

乙方：西安**装饰公司

为了完成商定的施工项目内容，明确双方权利和义务，经双方协商一致，签订本协议。

一、工程名称：***住宅楼铁艺栏杆

二、工程地点：

三、工程面积：约117米

四、工程造价：约14044.00元（壹万肆仟零肆拾肆元整）（不含税）。

五、承包内容：包工包料及安装整个工程

六、工程质量：产品制作和安装按国家验收标准执行，质量符合设计图纸要求。

七、工期：10天，生活住宿自理。

八、付款方式：该项目全部施工完毕后，经甲方、监理及施工单位验收合格后付80%，工程竣工验收后一个月内付至95%，留5%做为工程质量保证金，保修期为一年，保修期满付清余款。

九、甲方若有变更事项应提前以书面形式通知乙方。

十、安全责任：乙方在工地安装工作中因自身原因发生安全事故由乙方自负。

十一、承包单价：120元/米。结算面积以施工洞口尺寸为准，按延长米计算。

十二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，共同遵守。自签订之日起生效，工程价款结清后自动失效。

甲方（签字）：乙方（签字）： 陕西**建设有限公司西安**装饰公司

年月日年月日

第四篇：铁艺栏杆施工合同

建设工程合同书

发包单位：分包单位：签定日期：

2016年08月施 工 合 同

日

5建设工程合同书

发包方（以下简称甲方）： 分包方（以下简称乙方）：

甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经过双方友好协商达成如下协议条款，共同遵守。

4.1 甲方应于2016 年 月 日前将施工现场提交给乙方。膜的进场时间为：2016年 月 日，安排工人进场，安装工期30天。如果甲方延期将施工现场将至乙方，乙方材料进场时间顺延。

4.2 如遇下列原因，工期相应顺延，乙方不承担延误工期的责任：

1、甲方不按期提供施工条件及因各种原因不能提供施工条件的；

2、甲方不能按期支付工程款；

3、非乙方原因停电造成停工累计超过8小时；

4、道路不畅通造成乙方汽车运输到达不了施工现场；

5、人力所不可抗拒的自然因素所造成的工期延误，如：地震、台风等； 4.3 开工及延期开工：

1、乙方应按照合同约定的进场施工日期进行施工，乙方如不能按期开工，应当不迟于约定的施工日期前3天，以书面形式向甲方提出延期施工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后48小时内以书面形式答复乙方，如甲方在48小时内不答复，视为同意乙方要求，工期相应顺延。如甲方不同意延期要求，工期不予顺延。

2、因甲方原因不能按照合同约定的进场日期开工，甲方应以书面形式通知乙方，推迟施工日期，并相应顺延工期。

4.4 暂停施工：

1、因甲方原因造成停工的，由甲方承担责任，赔偿乙方由此造成的损失，工期相应顺延。

2、因乙方原因造成停工的，由乙方承担责任，赔偿甲方由此造成的损失，工期不予顺延。

3、工期延误：因以下原因造成工期延误，经甲方确认，工期相应顺延。（1）甲方未能按约定时间提供各项施工条件。（2）不可抗力原因。

（3）合同约定或甲方同意顺延的其他情况。

5.7 负责协调处理与现场四周居民及相关单位部门的矛盾与冲突，确保施工现场的治安

环境。

5.8 甲方未能履行以上各项义务，导致工期延误或给乙方造成损失的，甲方赔偿乙方所

有损失，顺延延误的工期。

（1）乙方在进场安装前，对所有的预埋件的轴线标高及现场标志进行复测，复测合格后

方可进行膜结构安装施工。

（2）乙方必须按照国家现行规范进行施工，如遇施工图说明与施工规范不一致，由甲方

技术部门和业主确定。

（3）乙方应接受甲方代表及设计师，业主监理的检查监督，如乙方不按照图纸及施工规

范施工，甲方代表有权通知乙方停止施工，待乙方改正后方可施工。由此造成的一

切损失由乙方负责。

（4）乙方应对施工现场工人操作，施工方法，技术措施的可靠性，安全性负全责。

发包人（公章）： 地址： 委托代表人：

承包人（公章）： 地址： 委托代表人：

付款信息： 账户名称：

开户银行： 账号：

第五篇：围墙铁艺栏杆安装施工方案

中铁十八局集团第六工程有限公司

山东联孚围墙铁艺栏杆安装施工方案

一、方案说明

因天气原因围墙前期进度延后，我方需要在围墙贴瓷砖前进行铁艺栏杆的安装，并根据东西两边围墙的施工进度进行安排。

二、施工准备

1、根据现场实际情况，认真核对施工图中的标高、定位尺寸是否有误，；并向施工班组作详细的技术安全交底

2、根据工程情况组织施工人员、施工机具进场，作好施工准备；

3、检查所用材料是否有缺陷及制造厂的合格证和材质证明书，无合格证及材质证明书的材料不能使用。

三、铁艺栏杆安装

1、进场质量检验

（1）栏杆进场后，组织建设单位相关人员进行验收，查验合格证等证件，检查几何尺寸是否准确，对不符合质量要求的产品严禁入场。

（2）铁艺栏杆采用锌铝合金，表面为永久性涂层，进场检查栏杆表面涂层质量，是否漏刷。

2、施工方法

(1)清理墙顶上的杂物，校验尺寸。

(2)测量划线:找出两墙垛间铁艺栏杆中间立柱位置进行钻孔，钻孔深度为20cm,孔径为10cm，铁艺栏杆立柱为底面尺寸50mm×50mm锌钢。

(3)在墙垛上找出两个固定横管材高度，进行划线，并用膨胀螺丝固定好锌钢连接件。

(3)把长为3m、高1.8m的锌钢栏杆和两个垛之间进行连接并进行调整。

(4)最后将50mm×50mm的锌钢铁艺栏杆立柱用砂浆进行填充固定。

四、技术质量保证措施

1、材料要求，所有材料及成品进场，必须有材质单，合格证。

2、施工人员上岗前，根据其不同工作岗位，进行专业技术与安全文明施工的教育。

3、在施工过程中由技术人员进行检查，及时纠正施工现场违章操作等问题。提出质量更改单及质量问题更改措施，保证工程质量达到设计要求及验收规范。

4、严格执行工程质量标准，材料的品种、规格、型号必须符合工程和设计要求。

五、安全、环保、文明施工

1、施工人员必须严格执行现场安全生产规章制度。

2、施工人员进入现场要戴好安全帽。

3、施工前进行安全技术交底不违章作业，服从安全人员指挥。

4、爱护一切安全设施和用具，做到正确使用不随便拆改。

5、进入施工现场戴好个人防护用品并正确使用，严格遵守操作规程和一切

中铁十八局集团第六工程有限公司

安全规章制度。

6、施工现场材料应堆放整齐，对每天施工剩下的边角料进行整理、清扫，做到工完料净场地清。

7、对施工区域、危险区域设立醒目的警示标志，并采取保护措施。

8、施工现场严禁随地大小便，严禁垃圾乱堆乱倒。

9、采取各种有效措施，降低施工过程中产生的噪音，努力做到施工不扰民。

六、成品保护措施

1、不得在已安装完成的栏杆上涂抹砂浆及挂放杂物。

2、为防污染，在交叉作业过程中，成品护栏需盖上保护膜。

3、已安装好的护栏需要时进行表面清理，修补划痕，确保表面光滑洁净。