第一篇:栏杆供货安装合同
XX栏杆供货安装合同
工程名称: 签约地点: 签订日期: 年 月 日
XX栏杆供货安装合同
发包方:
承包方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方经协商一致订立本合同。
一、工程概况
工程名称: 项目一期栏杆制作安装工程 工程地点:
二、合同工期
1、实际开工日期以发包人或发包人委托的监理公司下发的开工令为准。
2、生产工期:合同签订后,承包人根据发包方提供的图纸(详附件做法)及现场实际情况且符合发包方要求的前提下提供《产品供货计划书》(含产品型号、规格、数量等)制作。
3、工期:签订合同后10日历天内进场,进场后40日历天完成承力框架结构安装,三个月内完成全部工程内容。
4、本工程的所有工期均指日历天数,包括所有法定假期、休息日、暴风雨雾、高温等天气、与其它工程等工序配合所需时间在内。
5、施工进场时间:自开工令发出之日起逾期3天仍未进场施工的,发包人有权解除合同,对发包人造成损失的,承包人赔偿相应损失。
三、合同价
1、综合单价价:深灰色铝合金夹胶玻璃栏杆¥315.00元/米,深灰色铝合金格栅栏杆¥275.00元/米,阳光窗不锈钢护窗栏杆¥110.00元/米。
2、综合包干单价包含的内容:包括但不限于深化设计费用、栏杆、扶手、预埋铁件的人工费、材料费、安装费、运输费、装卸费、各种材料检测费、完工清理工作、成品保护、利润、管理费、税金(包括但不限于提供资料、检测、验收)费用、工程保修、风险费及本合同虽未提及但承包人在完成本工程过程中必须支付的与本工程相关的其他费用。除发包人的设计变更原因外,合同综合单价不因任何因素进行调整。
3、含税包干单价包括的工作内容:提供材料样品、确认栏杆尺寸、栏杆的生产、运输及上下车、二次转运、现场入库及保管、安装、检测等。
4、所有栏杆数量均按发包人确认的实际安装数量计算,并以发包人提供的尺寸为标准,由甲乙双方审核签字生效。
5、栏杆工程量计算规则是按照栏杆类型分类以米计算。
四、承包范围及承包方式
1、承包范围:本工程承包范围为项目一期栏杆制作安装工程。根据发包人提供的栏杆工程要求,以现行的有关国家标准及行业标准规定的技术原则为依据,由承包人承担栏杆制作、运输、安装及保修期内的维修等。
2、承包方式:包工包料、包运输、包损耗、包工期、包质量、包安全、包检测、包防雷接地、包文明施工、包市场风险、包税金、包一次通过验收的形式承包本项目。
五、工程质量标准
1、工程质量标准、规范及验收依据按以下要求执行:
2、按国家和地方现行的施工验收标准、规范及强制性标准条文执行,如国家和地方验收标准及规范有抵触的,按国家验收标准及规范执行;无国家和地方现行的施工验收标准及规范的,则按通用的验收标准及规范执行。在施工期间如颁布有新的验收标准和规范需要强制执行时,按新颁布的验收标准和规范执行。
3、其它与工程相关的验收标准及规范(包括有害物质排放和消防等相关规范标准及要求)均属本工程的验收依据。本工程需符合国家和地方现行相关节能的规范、标准及要求,承包人必须按相关节能的规范、标准及要求施工。
4、本合同及附件、发包人提供的施工图及图说、施工图会审纪要、发包人书面通知、施工界面和中标通知书、投标书及附件以及发包人提供的符合要求的设计变更、技术核定(洽商)等均作为本工程的验收依据。
5、承包方必须保证工程质量一次性验收合格。
6、工程质量由发包人认定。发包人结合视觉感观及随机点数检测进行评定。
7、承包方应严格按照施工图纸、设计变更、技术核定、国家和行业现行施工验收规范的要求及标准和本合同约定的技术要求和材料要求进行施工,不得出现任何偷工减料的行为;
8、工程质量要求须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001、《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001、《铝合金建筑型材》 GB/5237.1~5237.5-2008、《变形铝及铝合金
化学成份》GB/T3190、《粉末静电喷涂铝合金建筑型材》 YS/T 407-1997、《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113、《重庆市建筑护栏技术规程》DBJ50-123-2010、《建筑防雷施工质量控制与验收规程》DBJ50-060及其他相关规定要求,并符合设计要求。
9、发包人作出的符合约定要求的工程变更[含设计变更、技术核定(洽商)下同]等,承包人必须按要求在规定时间内完成,若承包人认为按发包人要求的时间完成不合理,承包人可向发包人工程总监提出建议,承包人按发包人工程总监审批意见执行,否则视为承包人违约。
10、承包人必须严格按照施工程序、工艺作法规定执行,如违反施工程序、工艺作法规定的要求,发包人每发现一次由承包人向发包人支付违约金 1000 元,承包人还应承担由此产生的一切责任和损失(含购房业主的索赔等)。
11、承包人保证本工程(本合同中所指的本工程均包含承包人分包的分项工程)所使用的材料、设备、配件等质量和工程质量符合约定要求并符合国家关于有害物质限量的相关标准和环保要求。
12、本工程必须实行样板带路,承包人在单项工程进行大规模施工以前,应先做好样板通知发包人现场工程师代表及相关人员确认后方能进行大规模施工,否则由此产生的损失由承包人自行承担。
13、工程施工注重过程和施工程序,承包人应通过严格的工艺流程来保证施工质量,工艺过程必须留下记录。
14、承包人听从发包人的现场安排,按规范和图纸要求施工,并服从现场发包人的要求,要求达到国家规范验收水平,一次验收合格。达不到合同条件的部分,发包人一经发现,可要求承包人返工,承包人应按发包人要求返工,若承包人2次以上返工仍无法符合合同条件的,发包人可以单方面解除合同并停付工程款,并有权邀请第三方进场施工或寻求其他补救措施,承包人应无条件服从并承担由此而发生的所有费用以及相应的违约责任。因承包人原因达不到合同条件,由承包人承担返工费用,工期不予顺延。返工后仍不能达到合同条件,发包人有权委托第三方进行施工修复,所发生费用由承包人承担。
15、承包人生产安装过程中,发包人可按每100m抽查3m比例随时要求打开进行材料破坏性检查,承包人应无条件配合,并自行恢复,发包人不付费用,并有权知道其进货渠道,如承包人不配合,按违约处理,视情节轻重,每次从工程款中扣除违约金500-1000元/次,如承包人所用材料不符合发包人要求,其所施工完验收合格部分按综合单价的65%结算,如施工完部分不结算,并且发包人有权终止合同,承包人不得有异义。
六、工程技术要求
1、消防楼梯栏杆采用金属栏杆,阳台、露台栏杆采用彩铝钢化夹胶玻璃栏杆。
2、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆的设计应依据图纸以及设计要求进行相应的深化设计,该设计方案完成后应经过招标方及设计认可。
3、护窗、楼梯、阳台、露台栏杆材料在加工制作前应进行送样、封样,现场以样品质量标准进行材料的验收工作。
4、承包人应依据设计图纸以及相关技术文件和现场栏杆预留尺寸确定加工尺寸,经现场总包、监理和发包人审核后进行加工后续工作。
5、承包人进场施工前应编制施工方案,施工方案中的技术做法应达到相应的深度,能够指导现场的施工;现场的安装以及临界的处理应严格依照审批后的方案执行。
6、承包人进场后的所有现场施工工艺都应以图纸以及经过审批后的技术文件为依据进行,杜绝没有依据性的、随意性的施工。
七、材料要求及供应
1、承包人供应的材料必须按设计施工图和现行有关标准及招标文件规定的材料要求进行采购或制作,并提供产品合格证明及对材料质量负责。
八、质量保修
1、质量保修期从工程竣工验收合格、完善整改意见、取得竣工验收证明、移交委托管理人并在工程移交书上签字之日起计算。
2、承包人必须明确维保负责人、联系方式,如遇紧急情况下的联系人。
3、双方根据国务院《建设工程质量管理条例》规定,结合该设备约定质量保修期如下:在正常使用条件下,本工程质量保修期限为贰年。
4、维保期内如出现危及人身、财产安全的,造成不能正常使用或者影响相关设施、设备正常使用等情况,责任人在接到通知后48小时内未到场进行修复或有意推委、拖延,发包人有权委托第三方修复,发生的费用由承包人负责。
九、调价方法
合同签订后,如因发包人原因导致设计变更、现场工程签证、发包人另行委托造成工程费用发生变化的,按以下方法进行调整:
1、本合同附件有相同项目的,按相同项目的计费单价计算。
2、本合同附件无相同项目,但有相近项目的,则参考最相近项目的计费
单价计算。
3、本合同附件无相同项目,也没有相近项目的,由发包人、承包人双方协商解决或签订补充协议。
十、付款方式
1、工程款分批支付。
2、工程范围内拦杆安装按月进度支付70%。资料齐全,专项验收合格后,次月支付10%;竣工验收合格后办理完结算,次月支付结算总造价15%。
3、工程范围内栏杆的结算总造价的5%做为质量保修金,贰年保修期满后28天内付清(质量保修金不计利息)。
4、每次支付工程款时,承包人须开具相应税票,竣工结算完成开具结算金额全部税票,否则,发包人有权不支付工程款。
十一、发包方权利与义务
1、发包人委派 为现场代表,负责监督检查工程质量、进度、安全以及施工期间的质量验收及其它事宜。
2、发包人有义务提供各楼栋栏杆的规格。
3、在保证承包人生产周期的前提下,发包人为承包人提供必要的工作面、材料堆场。
4、发包人协调主体承包单位提供施工水、电源点,由承包人安装计量表独立计费,以消耗水量及水路损耗按自来水公司水价由发包人代缴后在承包人每期工程款中扣回(生活用水由承包人自行解决,所需费用由承包人承担),工程所需电费、附加费用及现场变电损耗均由承包人承担,由发包人代缴后在每期工程款中扣回。
5、协调主体单位配合内容:(1)提供合格施工工作面;(2)提供水电源各一个点;(3)提供正确的标高线和轴线;
(4)提供场地,便于搭设临时仓库(工人宿舍由承包人在施工现场红线外自行解决);
(5)施工中产生的垃圾、包装物、废料、凿洞开槽产生的渣土由承包人自行收集到发包人指定的地点堆放,由发包人负责协调外运;
(6)负责提供栏杆专业工程安装所需的塞隐蔽缝、固定等所需的水泥、砂;负责用水泥、砂、碎砖等进行接头塞缝(不包括打胶及非水泥砂等的塞缝)。
十二、承包方权利与义务
1、承包人指派 为现场项目负责人,全权负责现场事宜。
2、在合同签订前,承包人有义务提供材料样品、型号和图片资料。与发包人共同确认尺寸及样式。
3、承包人应严格按合同约定时间提供符合合同规定的产品,承诺安装后产品表面良好。
4、承包人有义务确保所供产品、安装和服务质量符合合同约定标准。
5、承包人进入施工现场的所有人员应服从发包人、监理方及土建总包方对工程质量、安全、文明施工的管理,因承包人原因造成的各种损失由承包人自行承担。
6、负责栏杆的制作、运输、安装及在移交物业前的清洁和成品保护、保管等,如有损失或遗失,承包人自行承担经济损失。
7、承包人须严格按国家相关法律法规组织施工,施工过程中,发生的各种安全事故及对发包人及第三人人身财产造成的损失,均由承包人承担全部经济及法律责任。
8、承包人责任为协助完成产品的消防报验资料并确保防火门产品和工程通过当地消防管理部门的验收;
9、负责工程的竣工验收。承包人应于工程竣工验收合格后三十天内按《建设工程文件归档整理规范GB50328-2001》要求向发包人提供一式六份合格竣工资料及一式两份竣工结算书。发包人自收到承包人提交的竣工资料之日起15个工作日内向承包人书面提出初步审核意见, 承包人自收到发包人的书面初步审核意见之日起15个工作日内按初步审核意见进行补充完善,发包人自承包人补充完善后28个工作日内审核完毕。承包人逾期补充完善的,以发包人的审核意见为准。
十三、转让、分包、贴牌生产的禁止
1、在发包人同意分包的前提下,承包人应保证其选择的分包商具备法律规定的承包相应工程的资质,如承包人选择的分包商不具备相应资质的,发包人有权撤消承包人的分包决定。如因分包商不具备资质从而使发包人因此蒙受损失,承包人应负全额赔偿责任。
2、承包人不得有将货物委托第三人生产后贴用合同所指定品牌的行为。
十四、知识产权
1、如因承包人供应的栏杆造成对任何专利权、商标权、著作权、名称权或其它受保护之权利的侵犯,则所引起的一切索赔和诉讼由承包人承担责任并负责支付一切损害赔偿费、诉讼费和其它费用。
2、按有关规定承包方供应的货物应办理生产许可证而未办理的,由此引发的各种纠纷、责任(含安全及质量事故责任)、相关费用均由承包方全部负责。
十五、违约责任
1、因承包人自身原因未能按合同约定工期如期竣工移交工程的,每延迟壹天,承包人须按1000元/天承担违约金,延期三日仍未能竣工的,承包人须按合同预计总金额的30%向发包人支付违约金,且发包人有权单方面解除合同另行委托其它单位合作。
2、承包人未能按合同约定供货或调换材质、以次充好,视为承包人违约,承包人须按合同预计总额的10%向发包人支付违约金,同时须赔偿因此给发包人造成的损失,且发包人有权单方面解除合同。
3、承包人未能一次性通过验收,须按本合同第十五条第一款违约责任处理,直至通过验收,并且由此造成的发包方损失由承包人承担。
十六、廉洁条款
1、严禁发包方人员以任何方式明、暗示请吃、请喝、收受礼金、礼品或接受提供的其他私人便利或利益。
2、严禁承包方人员以任何方式向发包方人员提供私人便利、行贿或进行非正常商务宴请。
3、如果出现承发包双方在履约过程进行私下提供私人便利、行贿等一切非正常的经济活动,一经查实,对方有权单方解除合同,因解除相关合同造成损失的,应承担赔偿责任;同时,如有违约,仍须承担违约责任。如果上述行为严重的,保留追究法律责任的权利;如果事后主动积极向对方陈述事实,或有证据显示以上行为为工作人员施压的不得已行为,则仍保留与上述行为相关的合同的权利和义务。
举报电话及联系人:*** 李先生
对所举报信息及时调查处理,对举报来源严格保守秘密,对举报单位因举报所可能遭受的利益损害采取特别措施予以保护。
十七、其它
1、对合同履行过程中发生的争议,发包人与承包人应友好协商解决,争
议无法通过协商达成一致解决意见的,任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。
2、发包人付予承包人的工程款,承包人须优先支付工人工资;若承包人拖欠建筑工人工资,发包人有权从工程款中直接支付,同时发包人收取该部分款项30%的违约金。
3、承包人须在签证内容实施完毕后三天内向发包人提出签证,过期提出则视为承包人自动放弃此签证权益。
4、施工过程中,如发包人需对部分工程提前安装、以作为销售使用,则承包人须按发包人的要求提前完成该部分工程。
5、发包人只负责提供距施工现场近距离范围内堆放材料的场地,承包人自行解决施工及管理人员住宿办公场所,发包人不予补偿费用。
6、承包人应按施工安全规范做好施工安全管理,指定安全、防火负责人,采取安全及防火保障措施,保证物件堆放整齐与道路畅通。并对施工期间发生的施工质量、安全事故承担全部责任,并负责及时报告发包人及政府有关部门。
7、在施工期间,承包人委派现场的项目经理、项目执行经理、技术负责人一天内离开工地现场超过4小时,必须向发包人驻现场代表请假并获得批准后方可离开;项目经理离开期间,项目副经理履行项目经理的义务。发包人紧急情况下召集上述人员处理有关事宜时,上述人员未能在规定时间内到达指定地点超过半小时的,承包人承担每次每缺一人1000元的违约金。
8、发包人对项目管理人员进行考勤管理,项目经理每个月累计离开现场时间不得超过三个日历天,每超出一天,中标人承担1000元的违约金,此后每天的违约金按1000元递增;施工过程中,发包人有权力指令中标人撤换不能胜任、玩忽职守的项目管理人员(包括项目经理、副经理及施工管理人员)或班组,中标人必须服从并执行。
十八、合同生效
1、本合同自双方签字盖章且承包人提交履约保证金后生效。
2、本合同未尽事宜,双方另行协商,签署补充协议。
3、合同附表及附件与本合同具同等法律效力。
4、本协议壹式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份,各份具同等法律效力。以下无正文
发包方(盖章): 承包方(盖章):
签约代表: 签约代表:
电话: 电话:
日期:
日期:
第二篇:石栏杆加工安装合同
青石栏杆加工安装合同
甲方:林州市华通建设有限公司
乙方:焦作市解放区西环路云山石材加工部
依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》,结合本工程实际情况,经甲乙双方以公平、公正、合理的的原则协商,甲方同意将博爱县北横河建设工程(一标段)青石栏杆加工和安装承包给乙方,具体协商约定 如下:
一、工程概况
1、工程名称:博爱县北横河建设工程(一标段)青石栏杆工程
2、工程地点:博爱县文化路北面
3、承包范围:青石栏杆
4、承包具体内容:包括原材料、加工、运输、安装及维修。
二、承包范围内工程量及综合单价:/ m , 元/m.综合单价包括青石栏杆加工、包装运输、卸货到指定地点、安装及途中损耗、管理费、利润、税金、现场服务配合费及安装产生的相关费用(如:水、电等)等,运输到施工现场的安装验收合格的成品的最终价格。施工期间不进行价格调整。
三、施工技术质量要求及验收标准
1、材料质量要求及验收标准
按甲方提供给乙方所施工用的样式,柱头图案精致美观,无缺陷。立柱尺寸:高1150mm,截面尺寸:180*180mm;
横梁尺寸:长1600mm,宽150mm,厚100mm; 图案板尺寸:长1600mm,宽350mm,厚80mm;
(以上长度尺寸均不包括榫卯部分长度)为依据加工。乙方加工材料色泽一致并且无石线、无水纹及缺陷,青石材质须保证石材颜色一致,无风化、裂缝裂纹等瑕疵等质量缺陷,误差控制范围为正负2mm以内。验收以上述要求为标准。产品验收按石材、栏杆国家技术验收标准和施工验收规范要求验收合格.2、安装要求及验收标准
立柱及横梁、图案板要求方正、垂直,厚度一致。横梁、图案板与立柱链接,采用榫接,立柱必须预留榫口,立柱入榫长度不小于10cm,横梁、图案板入榫长度不小于3cm。
安装立柱、横梁、图案板必须垂直,不得污染(如有污染,乙方自行清理,费用自理)。
四、工期要求:
按甲方整体要求进度计划进行,如乙方自身原因在甲方要求的时间内材料不能到场、未完成安装,每推迟一天,罚款1000元。
五、付款方式:
1、按进度付款;
2、每安装成品300米,验收合格支付80%的工程款;
3、栏杆工程竣工验收合格,付款至95%;
4、留5%质保金,栏杆工程竣工验收合格后两个月内无息返还(如在质保
期内有质量问题,甲方通知乙方进行维修,如不及时维修,所产生的维修费用将在质保金内扣除)。
六、结算办法
1、按现场安装合格成品实测实量出具结算书。
2、经现场负责人签字认可后报项目部核准。
七、甲方责任:
1、负责与建设方的协调;
2、负责工作面的提供;
3、负责栏杆样式的确定与提供;
4、负责工程款的支付与工程初步验收;
5、负责乙方施工用水、电、路三通及沙子、水泥的提供。
八、乙方责任:
1、施工期间,乙方必须派驻一名负责人长期驻工地全面负责承包范围之内的各项事务,并具有决定一切事务的权利,乙方严格按施工规范、技术交底内容进行施工。
2、施工期间出现质量验收不合格部位,乙方进行返工、返修,直到验收合格为止,所产生的一切费用由乙方承担。
3、按甲方要求负责栏杆的加工制作、运输、安装。
4、因乙方自身原因造成的工期延误,由乙方负责,给甲方造成损失的由乙方负责。
5、乙方要注意安全文明施工,在供货、安装施工等过程中的一切安全事故均由乙方全部承担,甲方概不负责。
九、其他事宜
1、施工过程中如出现不明事宜,由双方协商。
2、本合同经甲乙双方签订之日起生效。望甲乙双方共同遵守。未尽事宜 双方协商解决。
十、附件
1、质量保修书
2、栏杆图纸大样图
注:本合同一式贰份甲方执壹份,乙方壹份,具有同等效力,补充协议与此协议具有同等效力
甲方(供货方):代表签字: 联系电话:
乙方(供货方):代表签字: 联系电话:
年月日
第三篇:青石栏杆雕刻供货安装合同
青石栏杆雕刻供货安装合同
订立合同双方:
施工单位:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
(以下简称甲方)供货安装单位:XXXXXXXXXXXXXXXX
(以下简称乙方)
由于工程的需要,甲方委托乙方对甲方马哮溪河边的栏杆,进行供货和安装,为了明确甲、乙双方在供货及安装的责任和权利,经过双方充分协商,特签订本合同,以便双方共同遵守。
一、供货数量:
清石栏杆约215米长,(安装后,按实际测量计算)每1.7米为一组,柱子180×180×1430毫米,扶手高度距地面到扶手上口高度为1.05米,柱脚埋挡土墙深度为10厘米。
二、供货质量和要求:
1、彭州青石硬度、色必须达到XXXX栏杆硬度要求,做工必须精细,栏板刻花、草、树,由乙方搭配适当。
2、栏板石头厚度为60毫米,栏板下设地扶规格为120×100。
3、雕刻深度为1厘米以内,栏板背面刻线,栏板雕刻单面、柱子为方柱(以乙方图作参考)。柱正面与背面刻双线条,柱头刻树叶。
4、如因供货质量造成的损失由乙方负责。
三、安装约定:
1、乙方供货安装的质量、工艺质量必须符合国家和行业标准,如因安装质量造成的损失由乙方负责。
2、交货、安装的地点是XXXXXXXXXXX。
3、安装中所需的材料,如水泥、沙子、水、电由甲方负责提供。(如下雨需要搭棚铺路,由甲方负责)。
4、甲方为乙方施工人员提供住宿条件,乙方自带被盖、垫子、床单。
5、供货和安装施工中发生的安全事故,乙方负责。
四、工
期:
甲方要求乙方在****年**月**日准时完工,若延误一天罚
元,提前一天奖
元,若甲方造成误工,工期顺延。
五、价格及付款方式:
1、价 格:
价格为每米
元正(含制作、加工、运输上车费),安装费、管理费,下车费由甲方负责。
2、付款方式:
(1)合同签订后付总额的30﹪。
(2)货到检查验收后付总额的80﹪(含定金)(3)安装完工验收合格后付总额的20﹪。
六、本合同未尽事宜,双方根据情况结合有关规定,制定附则条款,作为本合同的附件与本合同具有同等效力,但不得与本合同抵触。
七、本合同一式贰份,甲、乙双方各执一份,合同自双方签字盖章之日起生效。
建设单位: 代 表: 供货单位: 代 表:
年 月 日
第四篇:铁艺栏杆制作安装合同
铁艺栏杆制作安装工程合同
甲方(发包方):
乙方(承包方):
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》及其他有关法律、法规之规定,结合长春市有关规定和本工程具体情况,甲乙双方遵循平等、自愿、公开和诚实信用的基本原则,甲乙双方就环卫基地围墙铁艺栏杆制作安装分包事项协商一致,订立本合同
一、工程概况
1、工程名称:长春高新北区环卫基地围墙铁艺栏杆
2、工程地点:长春高新北区
3、工程内容:围墙铁艺栏杆制作安装
4、工程期限:自甲方书面通知进场施工之日起,至工程全部竣工共天(日历天)。
二、承包方式和范围
1、承包方式:固定综合单价包干;包工、包料、包运输(含装卸)、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2、承包范围:围墙铁艺栏杆制作安装(按甲方要求施工)
三、质量要求
栏杆样品由施工单位送到现场经甲方现场确认后按甲方质量要求进行施工,依据国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》进行验收,本工程必须达到质量评定合格标准。
四、合同价格
240元/米(包括铁艺栏杆制作安装刷油)
五、付款方式
材料全部进场后付合同价款的40%,竣工验收合格付至合同价款的97%,其余3%待保修期满后一次性付清。
六、责任
甲方
1、负责提前7日向乙方发出进场通知。
2、负责提供乙方施工用水、用电源等。
3、负责按本合同的约定及工程结算支付工程款。
4、办理工程竣工结算。
5、负责检查、接收及保管乙方提交的竣工验收资料及相关文件。
乙方
1、乙方在签订合同之前必须查看工地及周边环境,了解所有与工程施工有关或可能产生
影响的相关因素,对承包范围、工程期限、质量要求、施工图纸、技术说明、合同条件、施
工配合、现场管理已十分了解;乙方进场后须对现场发生的一切相关事务负责。
2、开工前乙方应对施工图纸认真核查,因检查疏漏或未及时提出而造成的相关损失均由
乙方自行承担。
3、乙方应严格按照甲乙双方确认的清单、设计、封样样品及相关的技术要求采购材料及
附件,并提供相应质量合格证明和使用说明书等;因乙方采购材料及附件不符合本合同约定
而产生的所有损失均由乙方负责。
4、材料进场需通知甲方、总包方、监理进行现场检验,并履行交接手续;施工期间即竣
工工程正式移交前乙方进场的材料、设备、半成品及成品保护责任均由乙方承担。
5、乙方应服从甲方委托的总包单位的现场管理、质量管理、进度管理、安全管理;积极
配合其他配套工程、附属工程的施工;无条件服从总包单位的统一调度与安排。
6、负责在遇有影响工期情况发生时,应及时向甲方提交报告,由甲方核查、协调并通过
书面形式确认工期是否顺延。
7、负责做好施工记录,隐蔽工程记录,收集、整理、提交相关技术资料。
8、竣工工程经验收合格后十五日内乙方须向甲方完成移交,乙方不得以任何理由拒绝交
付已竣工工程;因乙方拒绝交付而造成的所有损失及连带责任均由乙方负责。
9、乙方须执行国家及省市有关安全施工的规定,采取有效的安全措施,施工现场的安全
责任由乙方全部承担。
七、工程验收
1、工程验收以甲方确认的施工图纸、技术要求、设计变更和《建筑装饰装修工程质量验
收规范》(GB5021-2002)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2002)为主要依据。
2、乙方必须按照工程施工实际情况制作完整的竣工资料二套,并将竣工申请于工程竣工
后5日内送呈甲方。
3、甲方在收到竣工报告后12天内组织监理等有关各方进场验收,并负责在验收后7天
内将验收结果通知乙方。
4、在工程验收中,如发现不合格需返工或修理补做的部分,甲乙双方须议定修补措施和
修补期限,修补的工程完成后经验收合格再行移交,因此而发生的相关费用均由乙方承担。
5、工程质量如有争议,由甲乙双方共同指定的工程质量检测机构组织鉴定,所需费用及因
此造成的所有损失均由责任方承担。甲乙双方均有责任的,根据责任大小分别承担。
八、工程结算
1、工程竣工报告经甲方认定批准后,乙方须及时提交工程结算报告,并会同甲方办理工
程结算;甲方在接到全部资料后十五个工作日内完成审核工作,甲乙双方达成一致意见法人
代表签字加盖公章后的结算报告为工程款支付的最终依据。
2、工程总量按照实际发生进行结算。
九、工程保修
1、本项工程质保期为壹年,质保期自本工程所属建筑工程验收合格之日起计算,具体起
始日按单位工程竣工验收合格通知单签发日期执行;
2、质保期内因铁艺栏杆采购、制作、安装等全部工程内容引发的质量问题,均由乙方负
责免费更换或维修;
3、乙方须服从甲方的统一管理,维修人员应按甲方制定的维修制度及流程进行维修;
质保期内的维修工作须遵循先维修后归责的基本原则;甲方通知乙方两天后乙方仍不能进场
维修或乙方维修后仍无法满足业主正常使用要求的,甲方有权另行安排他人维修,维修的费
用标准由甲方确认并在质保金中扣除;乙方维修期间给业主造成的相关损失均由乙方负责。
4、质保期满后,甲乙双方确认已无质量及相关遗留问题,甲方负责在一个月内将扣除已发
生的维修费用后所余质保金一次性返还乙方。
十、违约责任
1、乙方因自身原因延期交工的,每延误一日,应向甲方支付¥1000.00元的违约金;
2、凡由于乙方管理及自身防范措施不力或乙方工人责任造成的案件、火灾、交通事故(含
施工现场内)等灾害事故,事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理由乙方独自承担,因此给甲方造成的经济损失由乙方赔偿,甲方可对该乙方进行经济处罚。
3、由于工程施工质量、选用材料不合格造成的损失,由乙方承担。
十一、本工程乙方不得转包或再分包给第三人。
十二、争议
甲方和乙方在履行合同时发生争议,可以自行和解或要求有关主管部门调解,任何一方不愿和解、调解、或和解、调解不成的,双方约定向当地人民法院起诉。
十三、其他
1、本合同未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同自甲乙双方签章之日起生效,至履行完合同规定的各项义务后自然终止。
3、本合同如果产生纠纷,应协商解决,协商不成的,可向甲方所在地人民法院起诉。
4、本合同共一式叁份,甲方贰份、乙方壹份。
甲方:吉林省龙升建筑工程有限公司 乙方:
法人代表:法人代表:
业务负责人:业务负责人:
年月日年月日
第五篇:玻璃栏杆劳务安装合同[定稿]
甲方:
身份证号:
以下简称甲方
乙方:
身份证号:
以下简称乙方
事由:
经双方协商一致,甲方将宣汉县亿联商贸城玻璃栏杆安装劳务工作承包给乙方,为明确双方责任和义务,结合本工程具休情况,特签定下列合同条款,以供双方遵守。
一、工程内容与承包范围:
忆联商贸城一期工程,栏杆数量约1 O()00米;包工不包料(小型辅材山乙方负责)。
二、质量要求:
乙方必须严格按照甲方要求施工,焊缝饱满,焊点磨平,质量要达到合格;工作中乙方人员必须遵守施工操作规程,服从甲方的合理指挥和安排。
三、工期要求:
乙方必须服从甲方整个项目的工期安排,无条件的配合,并按时完成所有工程量。
四、单价及工程量计算方法:
阳台栏杆40元/m,按完成合格栏杆的延长米计算。
五、付款方式:
甲方在乙方人员进场自订支付人民币()元,用于前期购买螺丝、焊丝、气体和施工期问生活丌支;
中问支付为每月进行计量,按完成合格工程量以总价的60%即40×60%=24元每米进行支付;
玻璃安装完成支付至合同价的90%(即36元每米);
竣工后扣除()元保修会,剩余款项应在一周内完成支付。保修金在保修期满后十日内付清,保修期为 月。
六、甲方责任:
1、甲方提供水源、电源(每幢楼应有专用电源开关箱)和栏杆立柱、面管、玻璃,以使乙方能够不间断连续施工。
2、工程竣工后,乙方应及时告知甲方进行验收,甲方在接到验收要求后应在 日内进行验收。若甲方拒绝验收视为工程合格。
3、若双方对质量验收是否合格发生争议,由双方委托第三方中介机构进行验收确定工程是否合格。
4、甲方在开工前向乙方进行安全技术交底,并监督乙方按施工规范要求进行施工。
5、甲方根据工程特点与有关规定制定技术安全保护措施。因甲方造成停工,甲方须按 元/天支付乙方停工损失。
6、提供垂直运输设施或井架。
七、乙方责任:
1、乙方施1人员所需的安全帽、手套、劳动鞋等劳动保护用品及施工所用的螺丝、焊丝、气体、玻璃胶、电动工具(含电线50米以内)、手工用具均由乙方自行负责。
2、乙方根据甲方总进度计划、安排好工人,并服从甲方的合理工序搭接安排。
3、乙方应严格按有关施工技术操作规范、单项作业规范规程要求、现场安全技术交底进行施工,如果安装工作质量不合格由乙方负责返工重作。
4、乙方施工生产人员不遵守劳动纪律、违规操作发生伤亡事故,所产生的一切责任和费用均由乙方负责。
八、违约责任:
如果双方任何一方违约应赔偿对方相应损失,并支付违约金5000元。
九、未尽事宜双方仂、商一致解决;本合同一式两份,双方各执一份,双方签字后生效,结清尾款后自动失效。
甲方(签字):
联系电话:
乙方(签字):
联系电话:
合同签定时间: