试验合同（合集）

第一篇：试验合同

电力设备试验合同

发包单位：河南警察学院基建办公室（以下称甲方）

承包单位：华中国电电力集团有限公司（以下称乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方的权利、义务和经济责任，经双方协商，在明确分工、加强协作的前提下，为保质保量按期完成工程施工任务，双方同意签定如下合同条款，以资共同遵守。

第一条：工程项目

一、工程名称：河南警察学院基建变试验工程

二、工程地点：

三、调试设备清单

1、氧化锌避雷器2组；

2、ZR-YJLV22-8.7/10KV-3*240电缆两条共2000 米；

四、主要内容

A、上述清单中相关设备的试验及拆卸、安装调试；

B、避雷器：绝缘电阻、交流耐压；

C、电缆：绝缘电阻、交流耐压；

第二条：承包方式

经甲、乙双方协商，本工程承包方式为：所有仪器、人工、材料均有由乙方负责。

第三条：工程价款及支付方式

根据甲乙双方协商，工程价为肆仟元整，甲方应在乙方完成所有项目调试后五日内付清工程款。

第四条：试验标准

本试验标准按DLT-596-2005电力设备预防性试验规程及工程当地供电管理部门的规定执行，在所有被试设备合格的情况下确保达到当地供电管理部门的验收要求。

第五条：相关资料的移交

工程竣工后，乙方应移交试验报告2份给甲方，乙方移交的试验报告应具有可靠性及权威性，数据记录必须齐全完整。

第六条：甲乙双方的责任

一、甲方

1、在乙方施工过程中，如施工通道受阻，由甲方协调解决。

二、乙方

1、施工过程中若因乙方的原因发生安全事故并造成的人员伤亡及设备损毁等问题由乙方自行承担，甲方不予负责。

第七条：纠纷解决方法

执行本合同发生争议，由甲、乙双方协商解决。协商不成，由仲裁委员会仲裁或向合同签定地人民法院起诉。

第八条：附则

一、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

二、本合同自双方代表签字加盖双方公章既生效，工程竣工验收符合要求结清工程款后终止。

三、合同未尽事宜，双方协商解决。

甲方：河南警察学院基建办公室乙方：华中国电电力集团有限公司

经 办 人：经 办 人：

2012年01月15日2011年01月15日

第二篇：试验合同小结汇总

认真贯彻国家有关标准化，质量管理体系，产品质量监督检验以及研究开发的方针政策；确实执行本岗位负责监督检测的工程产品的有关标准、试验方法及有关规定，做到所做每项检验都有法可依。做好委托单接受，项目检验，资料，反馈等工作，做好跟踪台帐，便于日后查阅。由于试验检验项目多，项目检验时间不一，提前将工作做到位，避免施工单位技术人员不了解工程检验要求及技术指标而延误工期，影响进度。我们试验室人员坚持四项基本原则，贯彻质量方针，落实质量目标，遵守规章制度，全心全意服务于施工现场。

我所从事的工作主要是对一些工程建筑材料（水泥、砂、石子、钢材等）及成品（钢筋焊件、混凝土试块等）进行试验、检验；参与进行混凝土配合比试配检验；

对搅拌站混凝土的搅拌进行监督控；对现场混凝土及回填土进行控制工作等。我刚参加工作时首先接触到的是填土路基，填层粒径不要超过填层厚度的

2/3，填每一层要控制好标高，松铺过后要经过严格的碾压，夯实后做灌砂及基K30试验。陆续的在试验室接触更多的项目检验，明确了工作程序，在具体工作中形成了一个比较清晰的工作思路，能够顺利的开展工作，并熟练圆满的完成本职工作。一对原材料的控制：

凡进入现场的原材料，每批都应出具生产厂家的质量保证书、检验合格证，每批次的原材料都应按规定的数量进行检验。①对于水泥,在使用散装水泥仓时，不同厂家、不同品种、不同标号的水泥严禁混用。在使用袋装水泥时，应有防护隔潮措施,避免水泥受潮结块。对于存放超过三个月的水

泥在使用时,应提前与试验室联系,对水泥的实际标号进行二次复查。②砂石中不 得含杂异物、煤屑等。尤其是不能混白灰。当发现原材料与样品不符或异常时, 应与试验室联系,及时处置。为了不影响施工进度,所有进厂原材料都必须及时委 托试验,对水泥试验采用3d强度和28d强度, 钢材、砂、石等在试验室接受委托 后二十四小时内出具试验报告。所有需要检验的材料必须由试验室出具试验合格报告后才可使用。既先检验，后使用的原则，否则视为不合格品。禁止在工程中使用。

二对于回填土的控制： 回填土的施工之前，施工部门应如实的填写回填土委托单，设计图纸有要求的按图纸要求施工。没有要求的按国家规范执行。回填土施工选择的土料含水率要求最佳。回填土每层的铺土厚度按规范分层夯实,不得漏夯，逐层验收。经试验合格后, 才能进行下一步回填，否则施工单位进行返工处理。三砼工程：

①对于有特殊要求的砼及大体积砼应提前委托，开罐后应进行开盘鉴定。②搅拌站每次搅拌砼时，应严格执行配合比,控制好塌落度及和易性，并做好搅拌和生产控制记录。如果含水量变化较大时，要及时通知试验室作动态调整。在使用粉煤灰时,应避免或减少环境的污染。搅拌站留置砼试块,试验室将根据搅拌站生产砼等级、批次、时间、对搅拌站进行砼生产评定,使砼生产的水平得到控制。

四对于进入施工现场土建操作的焊工，其所在的单位必须在工程开工前,将焊工的技术等级证书复印件及名单交到试验室。工程开工之前要对焊工试焊进行考核。出具试验合格报告后,焊工才可进行正式操作。

五、工作成绩

在开展工作之前做好个人工作计划，有主次的先后及时的完成各项工作，达到预期的效果，保质保量的完成工作，工作效率高，同时在工作中学习了很多知识，也锻炼了自己，经过不懈的努力，使工作水平有了长足的进步，开创了工作的新局面，为公司及项目部做出了应有的贡献。

六、小结

总结一年的试验工作，尽管自己有了一定的进步，但在一些方面还存在着不足，比如有创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，这有待于今后的工作中加以改进。拓宽思路，深化细化本职工作，努力为三公司这支强大的铁军作出更大的贡献。中铁一局三公司云南蒙河铁路项目部试验室 2011年7月1日星期五

第三篇：荷载试验合同

合同文（20130308）号

甲方

乙方

荷 载 试 验 合重庆佳维建设工程质量检测有限公司 2013年月同 ：：

荷载试验合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：重庆佳维建设工程质量检测有限公司（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》以及国家有关法律、法规，遵循平等、公平、自愿和诚信的原则，经双方协商一致，签订本合同，双方共同遵守执行。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、检测内容： 荷载试验

四、检测时间

五、甲方责任

1、提供建筑设计对荷载的技术要求：

2、提供设计图及施工资料，并保证资料的真实性、准确性、完整性；

3、协助检测方做好现场检测工作，提供现场技术准备服务和部分劳务支持，协助检测方完成场地准备、设备安装等工作。负责现场检测所需的搭架、堆载、卸载、接电、焊接、接水及安全防护工作，负责检测后的修复工作。

六、乙方责任

1、提供真实有效的检测报告。

2、对检测结果的真实性负责。

3、遵守甲方现场的管理规定，安全文明检测。

七、检测费用及付款时间

1、检测费￥，（大写：）

2、付款方式：乙方根据实际要求检测并开具正式发票，甲方支付该检测费用后，乙方提供完整检测报告。支付方式：银行转账。

八、其他

1、本合同双方签字，单位盖章后生效，结清款项后合同自动终止。

2、如一方违约，则违约方向守约方支付违约金3000元。但违约方支付的违约金及违约损害赔偿总额最高不超过本合同总的检测费用的一倍。

3、如发生纠纷，双方协商解决。协商不成时，通过乙方所在地人民法院诉讼解决。

九、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份，每份均具有同等的法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：重庆佳维建设工程质

量检测有限公司

法定代表人法定代表人

或委托代理人：或委托代理人：

地址：地址：

联系电话：联系电话：

开户 行：重庆农村商业银行双桥支行

开户行账号：***4215

2013年月日

第四篇：载荷试验合同

东方华龙强夯地基检测合同（共两页）东方华龙两个立罐地基承载力检测合同

委托方（以下简称甲方）：山东东方华龙工贸集团有限公司

承接方（以下简称乙方）：山东纵横地质工程有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及有关法律规定，结合本项目的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程质量，经双方协商，签订本合同，共同遵守。

第一条：工程概况

1、工程名称：东方华龙两个立罐地基承载力检测

2、工程地点：广饶县经济开发区东方华龙集团北厂区

3、工程简介：两个立罐总场地面积约4000平方，根据《建筑基桩检测技术规

范》（JGJ106-2003），共布置检测点6个（具体位置详见检测方案）。

第二条：检测项目及内容

复合地基承载力检测：采用静载荷试验检测复合地基承载力，检测应在强夯置换施工结束14天后进行，试验数量为6个点（即每个罐区三个点）。

第三条：工期要求

甲方现场具备条件后，强夯置换施工完成后达到规范间隔时间要求，甲方提前2天电话通知乙方，乙方接到通知后于3 日内进场，进场后工作开始后7天内完成。测试工作完成后3天内出具检测报告。以上工期为正常工作工期，遇不可遇见因素后工期顺延。

第四条：检测费用及付款办法

1、检测费用：采用固定总价，写：贰万肆仟圆整），此费用包括测试费、管理费、资料费、向政府部

门缴纳的管理费及行政相关费用等、税金、利润及所有与该工程地基

测试包含的所有相关费用。

2、付款办法：乙方按国家相关规定和标准测试完毕后，出具正式的检测

报告（一式五份）给甲方时，甲方付清所有款项。

第五条：双方责任

1、委托方责任

（1）、检测前，委托方及时向承接方提供所需的技术资料及有关图纸（包括工程地质勘察报告）、罐区平面位置图等）。

东方华龙强夯地基检测合同（共两页）（2）、承接方进场时，委托方负责场地“三通一平”。

2、承接方责任

（1）、根据检测技术方案，按合同工期组织完成检测工作。

（2）、按时向委托方提供测试报告，并保证所提供报告的准确性、科学性、真实性和公正性。

第六条：合同的生效、终止和份数

本合同字双方签字盖章之日起生效，双方履行完合同规定义务后，本合同自行终止。本合同一式伍份，委托方叁份，承接方贰份，具有同等法律效力。

委托方（章）：承接方（章）：

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）

（签订日期）：年月日

电话： 电话：

第五篇：电气设备试验合同

配电房预防性试验项目合同书

编号：建设单位：临安红马机械配件有限公司（以下简称甲方）施工单位：浙江省工业设备集团有限公司中心试验所（以下简称乙方）兹有甲方因生产发展的需要，甲方将10KV配电工程预试委托给乙方，经双方协商，甲方委托乙方组织相符资质单位预试，现就相关事项达成如下协议：

一、项目名称：红马机械有限公司配电房预防性试验。

二、施工地点：临安市青山镇。

三、项目内容的范围及简要说明： 变压器，电缆及相关配电设备。

四、试验质量及检查：达到合格。乙方按国家现行的《电力设备预防性试验规程》及相关规定和施工图及说明书的有关规定施工。

五、项目总价格：￥ 1500元（大写：壹仟伍佰元整）。

六、试验竣工期限：合同签订后根据双方协商达成时间为准。试验期内由于甲方计划的变更及施工期内遇到人力不可抗拒的自然因素或停电等情况，工期可相应延后。

七、项目价款和支付结算方法： 出具试验报告后一次性付

八、乙方职责：

1.乙方必须使用符合国家规定的专业设备进行检测。

2.确保整个项目实施的顺利进行、正常验收及准时通电。

3.试验结束后，七天内出具试验报告。

九、甲方职责：

1.因甲方过错，项目中途停止，造成的停工、返工和人员机械设备调迁等实际费用损失由甲方赔偿给乙方。

2.按本协议规定进行付款，违约则按《中华人民共和国合同法》执行。

3.如牵涉到电力部门停电工作等，由乙方做好衔接工作，甲方应积极配合以防延误工作进度。

4.本合同一式肆份，甲乙双方各执两份，签字盖章后生效，工程结束并结清调试费后自动失效。

甲方单位（盖章）：乙方单位（盖章）： 法人代表：法人代表：

委托代理人：委托代理人：

账号：账号：

开户行：开户行：

签订日期：签订日期：