04电力工程安装合(最终发出版)（推荐）

第一篇：04电力工程安装合(最终发出版)（推荐）

电力工程安装合同（基建临时用电工程合同及正式用电工程框架协议）建设单位：长沙渔人码头置业有限公司 工程名称：施工临时用电安装工程

施工单位：广州市电力工程有限公司湖南分公司

二O一二 年 6 月 15 日

10KV配电工程承包合同

建设单位：长沙渔人码头置业有限公司（以下简称甲方）

施工单位：广州市电力工程有限公司湖南分公司（以下简称乙方）

甲乙双方根据中华人民共和国《合同法》的有关规定，为确保工程顺利进行，结合本工

程的具体情况，本着协商精神，双方签订如下合同协议，作为工程施工、结算的依据。

一、工程概况

由长沙渔人码头置业有限公司开发建设的长沙“渔人码头”项目，位于长沙市岳麓区银

盆岭大桥北，潇湘大道湘江边，项目建筑面积约为8万平方米。“渔人码头”项目临时基建用

电计划安装630KVA基建箱变1台。

二、工程范围

本合同所涉工程范围为“渔人码头”项目新装630KVA基建施工临时箱变配电工程。

工程范围：

1、安装630KVA箱变1台；

2、敷设YJV22-10KV/3*50高压电缆，长度按实际需。

3、进行10KV电源进线工程勘察设计，报批报建及设备调试、竣工试验、交接试验；

4、新建电缆沟、电缆井、电缆埋管、电缆顶管及箱变基础；

5、安装1套低压计量装置费用；

6、与本工程有关的其它工作内容。

7、本合同不含临时接电费和预购电。

本工程横穿潇湘大道顶管工程，其管径大小及所设置的相应管井等构筑物，必须满足临

电使用完毕后临时用电高压电缆拆除，再实施正式用电高压电缆的穿管施工要求。

三、工程质量

1、本工程质量符合国家能源部质量验收标准和湖南省用电规范及长沙市电力局相关标

准、规定。

2、本工程须按相关的国家现行电气安装施工规范进行施工，在施工过程中乙方施工人员

必须持有效合格技术证件上岗，按设计和相关规范规程要求安全施工，服从甲方及监理的现

场管理。若发现不安全施工因素，应立即停工整改。

3、工程竣工后，由乙方组织甲乙双方及有关电业主管部门人员按设计施工图与设计变更

通知和国家现行电气安装施工验收技术规范和工程预算书所列项目进行初步验收，具备受电

条件后报请电力主管部门验收送电。

四、工期及延误责任

1、工程工期：本工程工期为签订合同之日起45个工作日内完成。

2、乙方工期每延误一天，向甲方支付500元/天的违约金。

五、设备及主要材料的采购与质保

1、甲、乙方根据设计及电力部门要求选择主材。

2、主要电气设备必须获得国家强制性产品认证证书和电工产品认证合格证书。满足长沙

市电力局审定认可的规格型号及质量要求。

3、设备到达现场，安装调试合格并送电运行后，乙方负责在临电使用期内对设备进行保

修、维护，并负责应对电力部门的检查（如有），其他原因（如外力破坏等不可抗拒因素）造

成的维护由甲方负责。

六、结算依据

1、高压路由以外的部分按所附预算文件中的预算价格，高压线路由部分按实结算，增加

或减少的工程量按合同附件的预算价格及取费方式计增或计减。

七、承包方式

1、EPC交钥匙工程方式。乙方负责工程的勘察设计、报批报建、建安调试、竣工验收、保养维护、直至负责代理甲方与电力管理部门签订用电合同、送电运行、使用期满后消户、拆除。

2、甲方在使用期满后，乙方协助甲方办理用电消户手续，负责将变压器及路由相应设备

器具无偿拆除，并协助甲方将变压器等以不低于当期市场价值售出。

八、工程价款及付款方式

1、“渔人码头”项目新装630KVA基建临时箱变配电工程经甲、乙双方协商后确定合同

价格暂定为人民币陆拾万贰仟贰佰伍拾捌元整（￥602258.00元），（详见合同附件）；

2、合同签订后3日内甲方预付20%工程款，主要设备采购进场后支付30%，工程竣工验

收、签署供电合同后，送电前甲方付至工程款的95%。余下5%在临电使用期满，变压器等拆

除处理完毕后一次性付清。

九、双方职责

1、甲乙双方在签订合同后，具有同等法律约束力。

2、甲方应积极配合乙方施工，提供相关资料，配合乙方到电力部门办理相关手续。按合同向乙方付款。

3、10KV电源线路由所牵涉园林规划、市政、青苗补偿等全部有可能发生的手续由乙方

负责。需向市政、园林等管理部门缴纳的正常手续费用由甲方承担；施工过程中对市政、园

林等设施损毁后的修复费用由乙方承担。

4、电力安装工程施工完毕后，乙方应组织电力部门及甲方共同验收，并代理甲方与电力

部门签订用电合同、送电运行。

5、乙方保证施工安全，优质安装，按时交验、具备送电条件，对安装施工过程中出现的安全质量事故及财产损失、人员伤害，乙方承担全部责任。

6、在施工过程中，由于乙方原因造成甲方设备及其他损失由乙方承担相应责任，负责相

应赔偿；由于乙方原因造成第三方财产损失、人员伤亡，由乙方承担全部责任。

7、验收送电后，乙方向甲方提供竣工资料一份，包括乙供设备的使用说明书及技术资料，并负责对甲方指定接收人员的培训；乙方必须每周派人对箱变设备进行检查维护，确保设备

正常运行。若箱变设备在运行期间出现故障，乙方必须在2小时内派人赶往现场进行处理。

8、在整个临电使用期内，乙方负责应对电力部门的检查、巡查，并承担由此发生相关的费用。

9、甲方认为其正式用电工程在同等条件下可以优先考虑乙方。甲方委托乙方办理10KV

正式用电工程的相关用电手续，与电力部门提前办理、签定5000KVA用电容量合同等相关手

续。临电与正式用电能够一次性、不重复的工作乙方尽量一次性完成。

10、本合同违约责任依据中华人民共和国《合同法》办理。

11、本合同签订之后，甲方首次付款时生效，临时用电使用期满，用电手续消户完成、临电变压器拆除并售出处理完毕后终止。

本合同一式肆份,双方各持两份。未尽事宜，双方协商解决。

建设方施工方

法定代表人：法定代表人：

委托代表人：委托代表人：

电话：电话：

传真：传真：

邮编：邮编：

银行：银行：账号：账号：

地址：地址：

签订时间：年月日签订时间:年月日

第二篇：电力工程安装协议书

电力工程安装协议书

甲方：_________ 乙方：_________

一、工程名称：_________

二、工程地点：_________

三、承包形式：包工包料

四、工程内容 _________

五、工程造价

本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

六、双方责任

1、在施工前，由甲方负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

八、安全质量措施费，250kya及以下

为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________元。变压器油化试验费每台_________元。设备运输采保费按行业规定以设备费的%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取。

九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证。

十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

十一、争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：

提交_________仲裁委员会仲裁； 依法向人民法院起诉。

十二、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

甲方：_________ 乙方：_________ 法定代表人：_________

法定代表人：_________ 委托代表：_________

委托代表：_________ 开户银行：_________

开户银行：_________ 帐

号：_________

帐

号：_________ 电

话：_________

电

话：_________ 签订时间：_________年___月___日

签订时间： _________年___月___日

协议签订地：_________

协议签订地：_________

第三篇：电力工程安装协议书

电力工程安装协议书

甲方：

乙方：

一、工程名称：巴郎山隧道电源引入工程

二、工程地点：小金县日隆镇

三、承包形式：总包工程

四、工程内容：变压器安装、引流线安装、线路隐患处置。

五、工程造价：

本工程合同预算价 100000.00（大写：壹拾万元整）元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程总造价一次性付给乙方工程总价 60% 预付款、入场费，工程竣工验收合格后支付余款

六、双方责任

1、在施工前，由乙方负责提供工程项目明细及预算表。

2、在工程开工前，乙方按照提供工程项目及预算表组织材料施工，经双方签字确认作为结算依据。

3、甲方有责任为乙方施工提供方便，并有专人负责。

4、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工地的运输费已包括在决算书内。

七、设施材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料

由甲方委托乙方供应，工程设备材料需具备合格证（编入决算书）。

八、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

九、争议的处理

1、本合同受中华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解，协商或调解不成的可依法向人民法院起诉。

十、本协议一式四份，甲方执壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

十一、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。

甲方（签章）：乙方（签章）：

年月日

第四篇：电力工程安装协议书

电力工程安装协议书

立协议单位甲方：_________（以下简称_________）乙方：_________

一、工程

名称：_________

二、工程地点：_________

三、承包形式：包工包料

四、工程内容_________

五、工程造价本工程合同预算价为_________元。双方自正式签订协议日期起，甲方应按工程

总造价一次性付给乙方工程预付款_________元，在进行开工时再付工程预付款_________元。

待工程竣工验收后按工程决算书结清，金额多退少补。

六、双方责任

1、在施工前，由甲方

负责会同乙方、设计单位对工程施工图纸及工程概算书进行会审，经会审后工程施工图及工

程设计概算书，作为今后施工和编制施工图预算书的唯一依据。

2、在工程开工前，甲方应组

织有关人员，对乙方编制的工程施工图预算进行会审，会审后的工程施工图预算书作为工程

竣工结算唯一的依据。

3、乙方必须严格按图施工，保证施工质量，甲方对施工工地必须提供

方便，并有专人负责，做好施工质量监督及隐蔽工程验收。

4、乙方对设计单位的设计图纸应

会审，在施工过程中发生设计问题应由乙方负责。

5、施工设备及材料由乙方材料仓库运到工

地的运输费已包括在决算书内。

七、双方-致同意于工程委托合同签订甲方土建设验收合格后

_________月内完工，工程如缓期，所造成停工窝工以及返工等损失，由乙方负责。

八、安全

质量措施费，250kya及以下为伍百元，315kva及以上为壹仟元，1000kva及以上为_________

（大写）元。变压器油化试验费每台_________（大写）元。设备运输采保费按行业规定以设

备费的1.5%计取，设计费按勘察设计费用规定收取，变压器验收费按2元/kva计取（编入决

算书）。

九、设备材料供应办法，为了工程进度，工程所需设备材料由甲方委托乙方供应，工

程设备材料需具备合格证（编入决算书）。

十、在工程竣工前五天，乙方通知甲方验收，甲方

接到通知后及时组织有关人员参加验收，不得无故拖延。

十一、争议的处理

1、本合同受中

华人民共和国法律管辖并按其进行解释。

2、本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人

协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第_________种方式解决：（1）

提交_________仲裁委员会仲裁；（2）依法向人民法院起诉。

十二、本协议一式四份，甲方执

壹份，乙方执叁份，每份具有同等效用。

十三、本协议自双方签章日起生效，竣工结算后，同时失效。甲方（签章）：_________ 乙方（签章）：_________法定代表人（签

章）：_________法定代表人（签章）：_________委托代表：_________委托代表：_________开户银行：_________开户银行：_________帐

号：_________帐号：_________电话：_________电话：_________签订时间：_________年___月___日签订时间： _________年___

月___日协议签订地：_________协议签订地：

_________

第五篇：长沙地区电力工程安装企业名单

长沙地区电力工程安装整包企业名单

1.湖南湘能电力强弱电工程有限公司主要是电力工程安装

2.湖南楚天电气工业有限公司主要是高压成套内设备生产和销售

3.湖南品冠电工特种电缆有限公司主要是电缆产品的生产和销售

4.湖南湘能电力勘测设计有限公司

等等。

主要是配网设计和和变电站设计