《工程合同管理》复习题含答案

第一篇：《工程合同管理》复习题含答案

《工程合同管理》复习题含答案

一、单项选择题(只有一个正确答案)

【1】 定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的（）。

A: 30% B: 25% C: 20% D: 10% 答案: C

【2】 债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。

A: 某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务

B: 某丙必须以某甲名义行使某甲的债权

C: 某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权

D: 某丙可以行使不安抗辩权

答案: C

【3】 根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。

A: 最终详细索赔报告

B: 竣工报表

C: 最终报表

D: 详细索赔报告

答案: B

【4】 某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙分别交付水泥，但是，建材供应商却只向承包商乙履行，而没有向承包商丙履行，致使承包商丙**为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，建材供应商应当向（）承担违约责任。

A: 承包商乙、丙

B: 承包商乙

C: 承包商甲

D: 承包商丙

答案: C

【5】 FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。

A: 应经业主批准后才能运出工地

B: 经监理工程师批准后才能运出工地

C: 可自行运出工地

D: 不能运出工地

答案: B

【6】 某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。

A: 甲方赔偿乙方1万元损失

B: 甲方赔偿乙方4.2万元损失

C: 甲方赔偿乙方3万元损失

D: 甲方赔偿乙方4万元损失

答案: C

【7】 在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。

A: 承诺是法律行为

B: 承诺不能撤回

C: 要约是法律行为

D: 要约可以撤回

答案: C

【8】 电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。

A: 10日

B: 15日

C: 一个月

D: 三个月

答案: C

【9】 对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。

A: 合同工期：三个月

B: 开工日期：**订合同后第45日

C: 竣工日期：**订合同后第365日

D: 开工日期：2003年4月24日

答案: A

【10】 按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。

A: 承包人

B: 雇主

C: 国家

D: 挖掘人

答案: B

【11】 根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）。

A: 是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定

B: 监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标

C: 如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标

D: 所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标

答案: B

【12】 施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（）。

A: **

B: 建设项目依据国家计划被取消

C: 战争

D: 协议条款内约定等级以上的地震

答案: B

【13】 根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（）。

A: 承诺可以撤销

B: 承诺须由受要约人向要约人作出

C: 承诺人必须在承诺期限内作出承诺

D: 承诺的内容应当与要约的内容完全一致

答案: A

【14】 下列说法正确的有（）。

A: 已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务

B: 国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册

C: 《监理工程师岗位证书》终身有效

D: 《监理工程师--书》终身有效

答案: B

【15】 招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件的收受人。

A: 15 B: 20 C: 30 D: 10 答案: A

【16】 下列选项中构成承诺的是（）。

A: 甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复

B: 甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容

C: 甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款

D: 甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容

答案: C

【17】 承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示，（）。

A: 某甲不得接受

B: 某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙

C: 某甲必须接受

D: 如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易

答案: B

【18】 甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原**，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其中正确的是（）。

A: 应当由甲公司承担清偿责任

B: 应当由乙公司承担清偿责任

C: 应当由丙公司承担清偿责任

D: 应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任

答案: D

【19】 某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙**订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙**此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（）。

A: 原合同无效，乙与丙应各自承担损失

B: 乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理

C: 甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责

D: 总公司应直接赔偿丙的损失

答案: B

【20】 下列选项中，（）不属于不可抗力的范畴。

A: 政府法律修改

B: 火山爆发

C: 罢工

D: 盗窃

答案: D

二、多项选择题

【21】 张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（）。

A: 张三向李四承担违约责任

B: 张三向王五承担违约责任

C: 张三和李四共同向王五承担违约责任

D: 李四向王五承担违约责任

答案: B C D

【22】 综合索赔的主要做法有（）。

A: 带有综合性质的索赔可以单独列出条目

B: 索赔报告应编号

C: 每一项索赔应附单独的说明资料

D: 应有一份给现场工程师的致函

答案: A B C D

【23】 发包人供应的材料设备进入施工现场后需要在使用前检验或者试验的，由()。

A: 检验通过之后，如果又发现材料设备有质量问题时，发包人仍应承担重新采购及拆除重建的追加合同价款，并相应顺延工期

B: 发包人负责检查试验

C: 费用由发包人负责

D: 承包人负责检查试验

答案: A C D

【24】 下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。

A: 某中学为校长的私人借款作保证人

B: 某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人

C: 某中学校长为该校的借款作保证人

D: 某医院为院长的私人借款作保证人

答案: A B D

【25】 下列合同中，（）属于可变更或可撤销的合同。

A: 小章与小刘的买卖合同，小章以为是赠与合同

B: 承包商某甲购买走私钢材的合同

C: 15岁的小明购买笔记本电脑的合同

D: 订立合同时显失公平的合同

答案: A D

【26】 下面属于自行招标应具备的条件有（）。

A: 具有项目法人资格

B: 熟悉和掌握招标投标法及有关规定

C: 有从事同类工程建设项目招标的经验

D: 有专门的招标机构或5名以上专职招标业务员

答案: A B C

【27】 下面关于仲裁的说法正确的有（）。

A: 仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担

B: 仲裁分国内仲裁和涉外仲裁

C: 仲裁是一种法律制度

D: 仲裁与诉讼只可选其一

答案: A B C D

【28】 下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保形式。

A: 订金

B: 保证

C: 抵押

D: 质押

答案: B C D

【29】 对于下列对于责任的认定正确的有（）

A: 工程师有权免除承包人的责任

B: 经过工程师的检查合格的工程，承包人无责

C: 雇主有权免除承包人的责任

D: 工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任

答案: C D

【30】 正大建筑公司与东方建材公司**订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管辖法院。

A: 建筑材料买卖合同**订地人民法院

B: 东方建材公司住所地人民法院

C: 正大建筑公司住所地人民法院

D: 建筑材料买卖合同履行地人民法院

答案: A B C D

【31】 某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（）。

A: 建筑公司可以自己的名义行使代位权

B: 建筑公司必须向法院请求行使代位权

C: 建筑公司不能以自己的名义行使代位权

D: 建筑公司只能以自己的名义行使代位权

答案: B D

【32】 合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（）。

A: 履行期限

B: 违约责任

C: 价款或者报酬

D: 标的答案: A B C D

【33】 仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（）的特点。

A: 仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议

B: 在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院

C: 对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院

D: 当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的答案: A C D

【34】 下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。

A: 由于雇主责任造成的干** B: 非承包人责任的其他特殊情况

C: 恶劣的气候条件

D: 额外或附加工程

答案: A B C D

【35】 施工合同履行过程中，发生()等情况，应给承包人顺延合同工期。

A: 设计变更

B: 承包人采购的材料供货商未能按时交货

C: 发包人延误移交施工现场

D: 开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线

答案: A C D

【36】 下列事项中，（）属于邀约邀请的范畴。

A: 招标公告

B: 拍卖公告

C: 招股说明书

D: 寄送价目表

答案: A B C D

三、判断题

【37】 保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。

A:正确:

B:错误

答案: 正确

【38】 合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。

A:正确:

B:错误

答案: 错误

【39】 甲乙两人**订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲**担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。

A:正确:

B:错误

答案: 错误

【40】 合同解除包括约定解除和法定解除。

答案: 正确

【41】 当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。

答案: 正确

【42】 合同中免责条款，是指当事人在合同中约定免除或者限制其未来责任的合同条款。

答案: 正确

【43】 甲公司运送一批建筑材料给乙公司，甲公司法人代表委托某汽车运输公司运输。汽车运输公司安排本公司司机刘某运送。在运送过程中，**刘某的过失发生交通事故，导致建筑材料受损。乙公司**未及时收到建筑材料而受到损失，则乙公司只能向甲公司要求赔偿损失。

答案: 正确

【44】 招标是要约，而发出中标通知书则是承诺。

答案: 错误

【45】 法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务，对方接受的，该合同成立。

答案: 正确

【46】 行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。

答案: 错误

【47】 甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原**，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任。

答案: 正确

【48】 无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。

答案: 正确

四、简答题

【49】 合同生效的要件有哪些？

答案: 合同的生效要件是判断合同是否能够具备法律效力的标准，是合同生效的法定必备条件。合同生效应具备以下要件：

（1）合同当事人具有相应的民事权利能力和民事行为能力；（2）合同当事人意思表示真实；

（3）合同不违反法律或者社会公共利益；

（4）具备法律、行政法规规定的合同生效必须具备的形式要件。【50】 **订建筑工程一切险合同应提交的材料有哪些？

答案: 投保单；工程承包合同；承包金额明细表；工程设计文件；工程进度表；工程地质报告；施工平面图

【51】 根据《合同法》规定，承诺生效应符合的条件是哪些？

答案: 承诺必须由受要约人向要约人作出； 承诺的内容应当与要约的内容相一致； 受要约人应当在承诺期限内作出承诺；

【52】 《建设工程质量管理条例》对工程监理单位的质量责任和义务的规定有哪些？

答案:(1)工程监理单位不得转让工程监理业务

(2)工程监理单位应当依据法律、法规以及有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同，代表建设单位对施工实施监理，并对施工质量承担监理责任

(3)工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工程师进驻施工现场

(4)监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等方式，对建设工程实施监理 【53】 建设工程施工合同变更合同价款的确定方法有哪几种？

答案:(1)合同已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算、变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照此价格确定变更价格，变更合同价款；

(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。【54】 合同当事人履行合同时，应遵循哪些原则？

答案: 1）全面、适当履行的原则

即合同当事人按照合同约定全面履行自己的义务，包括履行义务的主体、标的、数量、质量、价款或者报酬以及履行的方式、地点、期限等，都应当按照合同的约定全面履行。2）遵循诚实信用的原则

它贯穿于合同的订立、履行、变更、终止等全过程。**此，当事人在订立合同时，要讲诚实，要守信用，要善意，当事人双方要互相协作，合同才能圆满地履行。3）公平合理，促进合同履行的原则

合同当事人双方自订立合同时起，直到合同的履行、变更、转让以及发生争议时对纠纷的解决，都应当依据公平合理的原则，按照《合同法》的规定，根据合同的性质、目的和交易习惯善意地履行通知、协助和保密等附随义务。

4）当事人一方不得擅自变更合同的原则

合同依法成立，即具有法律约束力，**此，合同当事人任何一方均不得擅自变更合同。

五、案例分析题

【55】 甲厂向乙施工单位去函表示：“本厂生产的W型电缆线一批，每米单价20元。如果贵单位需要，请与我厂联系。”乙单位回函：“我部门愿向贵厂订购W型电缆线10 000米，每米单价15元。”2个月后，乙单位收到甲厂发来的10 000米电缆线，但每米价格仍为20元，于是拒收。为此甲厂以乙单位违约为由起诉于法院。

根据上述案例，回答下列问题：（1）乙单位是否违约？（2）为什么？

答案:（1）乙单位不违约。

（2）**为合同还未成立。乙单位对甲厂的回函是一个附条件的新要约，**其对甲厂的要约作出了实质性变更，这一行为并不是承诺，而是一个新要约。《合同法》第30条规定“承诺的内容应当与要约的内容一致。受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约。......”乙单位的回函对甲厂电缆线的报价提出异议，属于实质性变更，故为新要约。**此，该合同没有成立，乙单位并不承担任何违约责任。

【56】 甲乙两公司**订钢材购买合同，合同约定：乙公司向甲公司提供钢材，总价款500万元。甲公司预支价款200万元。在甲公司即将支付预付款前，得知乙公司**经营不善，无法交付钢材，并有确切证据证明。于是，甲公司拒绝支付预付款，除非乙公司能提供一定的担保，乙公司拒绝提供担保。为此，双方发生纠纷并诉至法院。

根据上述案例，回答下列问题：

（1）甲公司拒绝支付预付款是否合法？

（2）甲公司的行为若合法，法律依据是什么？

（3）甲公司行使的是什么权利？若行使该权利必须具备什么条件？ 答案:（1）甲公司拒绝支付预付款是合法的。（2）《合同法》第68条规定：“应当先履行债务的当事人，有确切证据证明对方有下列情形之一的，可以中止履行：

（一）经营状况严重恶化；

（二）转移财产、抽逃资金，以逃避债务；

（三）丧失商业信誉；

（四）有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。......”本案中甲公司作为先为给付的一方当事人，在对方于缔约后财产状况明显恶化，且未提供适当担保，可能危及其债权实现时，可以中止履行合同，保护权益不受损害。**此在发生纠纷时，法院应支持甲公司的主张。（3）甲公司行使的是不安抗辩权。不安抗辩权的适用条件是：

①须是同一双务合同所产生的两项债务，并且相互为对价给付。

②互为对价给付的双务合同规定有先后履行顺序，且应先履行债务的一方的履行期届至。

③应后履行债务的一方当事人，在合同依法成立之后，出现丧失或有可能丧失对待履行债务的能力。④应后履行债务的当事人未能为对待给付或为债务的履行提供适当的担保。

第二篇：工程招投标与合同管理复习题

工程招投标与合同管理复习题

一、单项选择题

1、承包工程中，索赔从不同的角度，按不同的方法和标准，可以有许多种分类的方法，请问以下那种不属于按干扰事件的性质划分的索赔：

A、工期拖延索赔B、工程变更索赔C、工程终止索赔D、合同错误

2、以下那种特征不属于有效索赔的特征：

A、合法性B、及时性C、真实性D、全面性

3、FIDIC合同条件第一版制定于年

A、1913B、1996C、1957D、19694、构成FIDIC合同的文件先后次序是：

A、1、投标书

2、中标函

3、合同协议书

4、通用条件

5、专用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

B、1、中标函

2、合同协议书

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

C、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、图纸

7、规范

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

D、1、合同协议书

2、中标函

3、投标书

4、专用条件

5、通用条件

6、规范

7、图纸

8、资料表和构成合同组成部分的其他文件

5、承包工程的风险分析中，以下那种不属于工程技术、经济、法律方面的风险：

A、业主将工期限制得太紧，承包商无法按时完成；

B、业主在工程中苛刻刁难承包商；

C、承包商资金供应不足，周转困难；

D、现场条件存在特殊的自然环境；

6、合同分析的主要对象是：

A、合同协议书和合同条款；B、合同协议书和中标函C、合同协议书和投标书

D、合同协议书和专用条款

7、以下那种不属于建设工程合同的特征：

A、合同主体的严格性B、合同标的物的特殊性C、合同履行期限的严格性

D、合同形式的特殊要求

8、工程师易人时，发包方必须至少于易人前天通知承包人；

A、7B、14C、6D、109、国内工程招标投标与国际工程招标投标的区别是：

A、国际工程招标投标是经济的产物；

B、国际工程招标不进行招标公告；

C、国内的工程招标没有暂定金额项目；

D、国内的工程招标不会进行资格预审；

10、国际工程总报价中，以下那项不属于间接费：

A、投标费B、分包费C、保险费D、税金

11、建设工程投标报价中，施工措施费单列的是：

A、工料单价法B、综合单价法C、综合基价法D、不平衡报价法

12、以下那个文件不属于建设工程投标文件：

A、投标书 B、授权委托书C、报价表D、履约保函

13、以下那项不属于投标工作：

A、申报资格预审B、提交标书C、现场踏勘D、编制标底

14、根据我国2000年1月1日实行的《中华人民共和国招标投标法》规定，以下那个项目属于必须进行招标的：

A、私人投资的自用住宅楼B、境外投资者在国内建设的水电站C、民营企业投资的厂房

15、评标委员会成员中，成员人数应为人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的；

A、3，3/4B、3，2/3C、5，3/4D、5，2/316、以下那种说法是正确的：

A、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

B、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙、丙级。

C、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院或省、自治区、直辖市建设行政主管部门认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

D、从事工程建设项目招标代理业务的招标代理人，其资质由国务院认定。工程招标代理机构的代理资质分为甲、乙级。

17、建设工程招标投标监管机关是指：

A、省、自治区、直辖市建设行政主管部门B、纪律监察部门C、检察院D、省、市、县（市）建设工程招标投标办公室

18、以下哪一项工作不属于工程承发包的内容：

A、建设工程监理B、招标代理C、生产职工培训D、建筑安装工程施工

19、我国在工程建设中所采用的经营方式有自营方式和承包方式。承包方式又可分为：

A、指定承包、协议承包、招标承包B、总承包、分承包、独立承包

C、计划分配、投标竞争、指令承包D、建设全过程承发包、阶段承发包、专业承包

20、以下关于企业资质的描述哪一项是正确的：

A、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙、丙级。

B、工程施工总承包企业资质等级分为一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

C、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

D、工程施工总承包企业资质等级分为特、一、二、三级，施工专业承包企业资质等级分为一、二、三级；劳务分包企业分为一、二、三级。工程监理企业划分为甲、乙、丙级，工程造价咨询企业划分为甲、乙级。

二、填空题

1．承发包是一种方式，是指交易的一方负责为交易的另一方完成某项工作或供应一批货物，并按一定的价格取得相应报酬的一种交易行为。

2、直接承包。

3、建设工程交易中心的三大基本功能是信息服务功能、、。

4、建设工程招标人自行办理招标必须具备的两个条件是12。

5、建设工程项目招标投标中，国内实行（岗位职务）

6、招标项目按照规定应具备两个基本条件：17、我国规定国内工程应采用两种方式。

8、建设工程评标主要有和

9、建设工程投标前期工作包括和

10、投标人应在招标文件规定的日期内将投标文件提交给招标人。

11、国内和国际工程招标投标都受到

12、国际工程投标常用的投标策略主要有

13、合同又称。合同概念有广义和狭义之分。

14、国家建设部、国家工商局于1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》主要由协议书、、三部分组成。

15、是衡量承包商管理水平的主要标志。

16、工程施工的过程就是的实施过程。

17、FIDIC是指，它是法文名称的缩写。

18、FIDIC的权利与职责、的权利与义务。

19、施工索赔是双方面的，既包括，也包括

20、索赔工作分为两个阶段，即阶段。

三、多项选择题

1、建筑市场的主体包括：

A、业主B、承包商C、设计院D、招标代理服务

2、工程承发包方式按照合同计价方法可分为：

A、包工包料B、指令承包C、固定总价 D、单价合同E、计量估价F、成本加酬金

3、建设工程招标投标活动的基本原则有：

A、合理原则B、统一、开放原则C、公开、公平、公正原则D、诚实信用原则 E、强制性原则

4、建设工程投标人的权利有：

A、确定自己的投标报价B、要求优质优价C、要求招标人或代理机构对招标文件中的问题进行修改D、有权参与投标或放弃参加投标

5、建设工程招标投标监管机关的职权有：

A、组织和参与招标活动B、择优选定招标人C、对投标人的投标资质进行复查D、接受招标人申报的招标文件，并对招标文件审查认定E、审查合同草案

6、以下属于公开招标工作程序的有：

A、评标B、议标C、招标申请D、招标人资格预审E、签订合同

7、建设工程招标标底编制的方法主要有：

A、工料单价法B、综合单价法C、固定总价法D、定额预算法

8、以下属于建设工程投标报价的组成有：

A、人工费B、材料费C、暂定金额D、预备费E、利润F、税金

9、以下属于投标技巧的方法有：

A、扩大标价法B、不平衡报价法C、多方案报价法D、先盈后亏法

10、国际工程采用的招标方式有四种类型，其中包括：

A、公开招标B、邀请招标C、两阶段招标D、议标

11、国际工程招标文件的内容包括有：

A、投标邀请函B、履约担保C、合同条款D、协议书

12、由于合同价款确定方式划分，可以将建设工程合同分为：

A、固定价格合同B、可调单价合同C、成本加酬金合同D、可调价格合同

13、建设工程合同关于经济条款，以下叙述正确的是：

A、实行工程预付款的，双方应在专用条款内约定发包人向承包人预付工程款的时间和数额，开工后按约定的时间和比例逐次扣回

B、工程师对承包人超出设计图纸范围和因承包人自身原因造成返工的工程量，如实计量，在与业主协商后酌情支付。

C、质量保修金由承包人向发包人支付。但一般不应超过施工合同价的5%.D、变更价款的确定方法，如合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格计算变更合同价款。

14、监理单位的权利有：

A、选择工程总承包人的认可权B、工程施工进度的检查、监督权C、主持工程建设有关的协作单位的组织协调，重要协调应当事先向业主报告D、在工程合同约定的工程价格范围内，工程款的支付的审核和签认权

15、施工合同管理的特点有：

A、施工管理合同周期长

B、施工合同管理与效益、风险密切相关

C、施工合同的管理变量少

D、施工合同管理是综合性的、全面的、高层次的管理工作

16、施工承包合同的合同文本分析包括以下的哪几项工作：

A、合法性分析

B、风险分析

C、完备性分析

D、双方责权利分析

E、后果性分析

17、应用FIDIC合同条件的前提是：

A、确定工程项目，筹措资金

B、通过竞争性招标确定承包商

C、按照固定价格方式编制招标文件

D、委托工程师对工程施工进行管理

18、FIDIC条款中，以下属于工程师的权利有：

A、有权批准或否决承包商将合同转让

B、对现场材料及设备有检查和拒收的权利

C、有权批准向承包商付款

D、有权发出开工令、停工令和复工令

19、工期索赔的计算方法有：

A、网络分析法

B、分项法

C、总费用法

D、比例分析法

20、索赔的解决方法有：

A、和解

B、调解

C、谈判

D、仲裁

E、诉讼

四、问答题

1.我国建设工程招标投标活动应遵循哪些基本原则？

2.简述建设工程招标代理行为的特征。

3.建设工程招标文件由哪些内容组成？

4.常用的投标技巧有哪几种？

5.简述国内和国际工程招标投标的区别和联系。

6.作为承包商，对合同风险应采取什么对策？

7.简述FIDIC施工合同文件的组成。

8.索赔证据有哪些基本要求？

第三篇：合同管理复习题

1.代理的种类有哪些？

委托代理、法定代理、指定代理。2.担保的方式有哪些？

保证、抵押、质押、留置、定金。3.那些组织不能作为保证人？

（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。（3）学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。4.合同法律关系是由哪些因素构成？

合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容。5.法人应当具备哪些条件？

（1）依法成立（2）有必要的财产或经费（3）有自己的名称、组织机构和场所（4）能够独立承担民事责任。6.了解法律实施的分类。

行为（作为和不作为：合法行为和违法行为）事件（自然事件和社会事件）7.理解保证在建设工程中的应用。

在建设工程的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。保证这种担保方式必须由第三人作为保证人，由于对保证人的信誉要求比较高，故往往是银行，也可以是信用较高的其他保证人，如担保公司。这种保证应采用书面形式。如施工投标保证、施工合同的履约保证、施工预付款保证。8.为什么我国合同法对合同形式采用不要式原则？

（1）合同本质对合同形式不作要求（2）市场经济要求不应对合同形式进行限制（3）国际公约要求不应对合同形式进行限制（4）电子技术对合同形式的影响。

9.合同法对格式条款的提供人有哪些限制？（1）采用合同格式条款订立合同的，提供格式条款的一方应当遵循公平原则，确定当事人之间的权利和义务，并采用合理的方式提醒对方注意免除或限制其责任的条款，按照对方的要求对该条款予以说明（2）提供格式条款的一方为免除其责任、加重对方责任、排除对方主要权利的，该条款无效（3）对格式条款发生争议的应当按照普通的理解予以解释，对格式条款有两种不同解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。10.承担缔约过失责任的情形有哪些？

（1）假借订立合同，恶意进行磋商（2）故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或提供虚假情况（3）有其他违背诚实信用原则的行为（4）违反缔约中的保密义务。

11.承担违约责任的方式有哪些？

（1）继续履行（2）采取补救措施（3）赔偿损失（4）支付违约金（5）定金罚则。

12.解决合同争议的方法有哪些？ 和解、调解、仲裁、诉讼。13.公开招标程序包括哪些步骤?（1）招标资格与备案（2）确定招标方式（3）发布招标公告或投标邀请书（4）编制、发放资格预审文件和递交资格预审申请书（5）资格预审，确定合格的投标申请人（6）勘察现场（7）答疑（8）编制、送达与签收投标文件（9）开标（10）组建评标委员会（11）评标（12）招标、投标情况书面报告及备案（13）发出中标通知书（14）签署合同。

14.政府主管部门对招标活动进行进行哪些方面的监督?

（1）依法核查必须采用招标方式选择承包单位的建设项目（2）招标备案（3）对招标有关的文件核查备案（4）对投标合同的监督（5）查处招标、投标活动中的违法行为。

15.如何进行投标人的资格审查？

（1）资格审查，包括证书种类、证书级别、允许承接的任务范围（2）能力审查（3）经验审查。

16.施工招标的评标有哪些方法? 综合评分法、评标价法。

17.监理合同当事人双方都有那些权力? 监理人权利：（1）委托监理合同中赋予监理人的权利（2）监理人执行监理业务可以行使的权利；委托人权利：（1）授予监理人权限的权力（2）对其他合同承包人的选定权（3）委托监理工程重大事项的决定权（4）对监理人履行合同的监督控制权。

18.监理合同要求监理人必须完成的工作包括哪几类？ 附加工作和额外工作

19.监理人执行监理业务过程中发生哪些情况不应由他承担责任？

（1）监理人在责任期内如果因过失而造成经济损失要负监理失职责任（2）监理人不对责任期外发生的任何事情所引起的损失或损害负责，也不对第三方违反合同规定的质量要求和完工的时限承担责任。20.订立设计合同时应约定哪些方面的条款？

（1）发包人应提供的文件和资料，包括设计依据文件和资料、项目设计要求（2）委托任务的工作范围（3）设计人员交付设计资料的时间（4）设计费用（5）发包人应为设计人提供的现场服务（6）违约责任（7）合同争议的最终解决方式。

21.设计合同履行期间，发包人和设计人各应履行哪些义务？ 发包人；（1）提供设计依据资料（2）提供必要的现场工作条件（3）外部协调工作（4）其他相关工作（5）保护设计人的知识产权（6）遵循合理设计周期的规律。设计人：（1）保证设计质量（2）各设计阶段的工作任务（3）对外商的设计资料进行审查（4）配合施工的义务（5）保护发包人的知识产权。

22.设计合同履行过程中那些属于违约行为？当事人双方各应如何承担违约责

任？

发包人违约责任：（1）发包人延误支付（2）审批工作的延误（3）因发包人原因要求解除合同。设计人违约责任：（1）设计错误（2）设计人延误完成设计任务（3）因设计人员因要求解除合同。23.对双方约束力的合同包括哪些文件？

包括签订合同时已形成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件。前者包括：施工合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、施工合同专用条款、施工合同通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书。后者包括：双方就有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

23.质量监督机构与工程师对施工合同的质量管理有哪些区别?

（1）依据不同，质量监督机构是接受建设行政主管部门的委托，负责监督工程质量的中介组织，对建设工程质量的监督有强制性；而工程师是根据监理合同的约定对施工过程进行质量管理，是受发包人委托的，其管理的依据是合同（2）范围不同，前者不但对质量进行监督，还对工程参加各方主体质量行为的监督，对实体质量监督以抽查为主，并辅以科学的检测手段。后者对合同管理限于合同的约定，仅仅对于工程质量本身进行控制，但其质量检查内容和控制手段则比质量监督机构丰富（3）后果不同，前者是一种强制性手段，如不合格，则工程参建各方主体需要承担相应的行政责任，而后者如果不合格，责任方则承担相应的民事责任，工程师无权进行行政处理。24.如何进行隐蔽工程的检验和验收？ 承包人自检、共同检验、重新检验。

25.发生哪些情况应该给承包人合理顺延工期？

（1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件（2）发包人不能按约定日期支付工程款，致使施工不能正常进行（3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行（4）设计变更和工程量增加（5）一周内非承包人原因停水、电、气造成停工累计大于等于8h（6）不可抗力（7）专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况。26.建设工程物资采购有哪些特点？

（1）建设工程物资采购合同的买受人即合同人，可以是发包人，也可以是承包人。依据施工合同的承包方式来确定；采购合同的出卖人即供货人，可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商（2）建设工程物资采购合同的标的品种繁多，供货条件差异较大（3）建设物资采购合同视标的的特点，合同涉及的条款繁简程度差异较大（4）建设物资采购合同供应合同与施工进度密切相关，出卖人必须严格按照合同约定的时间交付订购的货物。27.材料采购合同如何进行的检验？

（1）验收依据（交货数量检验；A供货方代运货物的到货检验B现场交货的到货检验（3）交货质量检验A质量责任B质量要求和技术标准D对产品提出异议的时间和方法

28.材料采购合同履行过程中，如果出现供货方提前交货应如何处理？

提前交付货物，属于约定由采购方自提货物的合同，采购方接到对方发出的提前提货通知后，可以根据自己的实际情况拒绝提前提货；对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按合同规定的时间付款，而且对多交付货的部分，以及品种、型号、规格、质量5个符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养等费用有供货方承担。在保管期内，不是因采购方保管不善因而导致的损失，仍由货方负责。29《施工合同条件如何进行风险责任划分的？

（1）业主应承担的风险义务A合同规定的业主风险B不可预见的物质条件C其他不能合理预见的风险（2）承包商应承担的风险义务 30.《施工合同条件》中工程师如何对施工进度进行监督？（1）月进度报告(2)施工进度计划的修订（3）顺延合同工期

31.《施工合同条件》中工程师热河进行工程进度款的支付管理？

（1）预付款：A动员预付款的支付B动员预付款的扣还（2）用于永久工程的设备和材料款预付：A承包商申请支付材料预付款B工程师检查提交的证明材料C预付材料款的扣还（3）业主的资金安排A承包商根据施工计划向业主提供不具约束力的各阶段资金需求计划B业主应该按照承包商的实施计划做好资金安排C业主未能按照资金安排计划和支付的规定执行，承包商可提前21天以上通知业主，将要暂停工作或降低工作速度（4）保留金A保留金的约定B每次中期支付时扣除的保留金C保留金的返还D保留金保函代换保留金（5）物价浮动对合同价格的调整A调价公式B可调整的内容和基价C延误竣工（6）基准日后法规变化引起的价格调整（7）工程进度款的支付程序

32.施工索赔有哪些分类？

按索赔的合同依据分类（1）合同中明示的索赔（2）合同中默示的索赔 按索赔目的的分类（1）工期索赔（2）费用索赔

按索赔事件的性质分类（1）工程延误索赔（2）工程变更索赔（3）合同被迫中止的索赔（4）工程加速索赔（5）意外风险和不可预见因素索赔（6）其他索赔

33.工程师处理索赔应遵循哪些原则？

（1）公平合理的处理索赔（2）及时作出决定和处理索赔（3）尽可能通过协商达成一致（4）诚实信用

34.工程师审查索赔应注意哪些问题？

（1）审查索赔证据（2）审查工期顺延要求（3）审查费用索赔要求

第四篇：合同管理复习题

第一章

1，建设项目周期分为决策阶段、实施阶段、运营阶段

2，合同管理的特点：1，合同管理周期长2，合同管理效益显著3，合同变更频繁4，合同管理系统性,5，合同管理法律要求高6，合同管理信息化要求高

3，合同管理内容：1，合同策划阶段2，招标采购阶段3，合同履行阶段

第二章

1，民法是调整平等主体的公民之间、法人之间、公民和法人之间的财产关系和人身关系的法律规范的总称。

2，经济法是调整国家在管理与协调经济运行过程中发生的经济关系的法律规范的总称。

第三章

1，合同是指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。

2，要约也称发价、发盘、出盘、报价等，是希望和他人订立合同的意思表示。

构成要约的条件：1，要约必须是特定人所作出的意思表示2，要约必须向相对人发出。3，要约的内容应当具体确定4，要约必须具有缔目的约

3，承诺是指受约人同意接受要约的全部条件的意思表示。

构成承诺的条件：1，承诺必须是受约人发出2，承诺必须向要约人发出3，承诺应当在确定的或者合理的期限内到达要约人。4，承诺的内容应当与要约的内容一致5，承诺必须表明受约人的缔约意图6，承诺的传递方式应当符合要约的要求

4，无效合同是指合同虽然已经成立，但因违犯法律、行政法规的强制性规定或者社会公共利益，自始不能产生法律约束力的合同。

无效合同的类型：1，一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益2，恶意串通，损害国家、集体或者第三人的利益3，以合法的形式掩盖非法的目的4，损害社会公共利益5，违反法律、行政法规的强制性规定。

5，可撤销合同是指因当事人在订立合同的过程中意思表示不真实，经过撤销人请求，由人民法院或者仲裁机构变更合同的内容，或者撤销合同，从而使合同自始消灭的合同。可撤销合同的类型：1因重大误解订立的2，在订立合同时显失公平的。

一方以欺诈、胁迫手段或者乘人之危，使对方在违背自己真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。当事人请求变更的，人民法院或者仲裁机构不得撤销。

6,效力待定合同是指合同虽然已经成立，但因其不完全符合合同的生效要件，因此其效力是否发生还不能确定，一般须经权利人确定才能生效的合同。

效力待定合同的类型：1，限制民事行为能力人依法不能独立订立的合同2，无民事行为能力人订立的合同3，无权代理订立的合同4，法定代表人、负责人超越权限订立的合同5，无权处分财产人订立的合同

7，合同履行基本原则：1，全面履行原则2，诚实信用原则

8与合同履行有关的其他原则：1，协作履行原则2，效益履行原则3，情事变更原则

9，合同解除的要件：1，存在有效合同并且尚未完全履行2，具备了合同解除的条件3，有解除合同的行为4，解除产生消灭合同关系的效果

10，法定解除合同的情形：1，因不可抗力致使不能实现合同目的2，在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务3，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内未履行4，当事人一方迟延履行债务或者其他违约行为致使不能实现合同目的5，法律规定的其他情况

11，违约责任的构成要件1）一般构成要件；2）特殊构成要件：损害赔偿责任的特殊构成要件、违约金责任形式的特殊构成要件、强制实际履行的特殊构成要件。

12，违约责任的承担形式：1，继续履行2，采取补救措施3，赔偿损失4，违约金5，定金6，价格制裁

第四章

1，工程采购的基本形式：传统采购模式即设计-招标-建造模式（DBB）、设计-建造模式（DB）、建设管理模式（CM）、设计-采购-建设模式（EPC）、项目管理模式（PM）/管理承包模式（MC）、项目融资模式（BOT）和项目伙伴模式（PP）

2，工程招投标的程序：1，招标准备工作2，发布招标信息3，起草招标文件，并编制标底4对投标人的资格预审，售发标书5，标前会议和现场考察6，投标人做标7，投标截止、开标8，投标文件分析9，澄清会议10，评标、决标、发中标函11，商签合同

3，监理投标的关键性工作：建立信息网络；实施项目跟踪；编制高质量的投标文件；提供优质监理服务，实现工程项目总体目标和价值增值

4，设计投标书的评审的内容：1，设计方案的优劣2，投入、产出经济效益比较3，设计进度快慢4，设计资历和社会信誉5，报价的合理性

5，施工投标的主要工作：1，组建投标机构2，接受资格审查3，研究招标文件4，调查投标环境5，参加标前会议并提出疑问6，编制投标文件7，投标

6，报价技巧与策略：不平衡报价；多方案报价法；区分对待报价法；增加建议方案；突然降价法

7，评标标准和方法：综合评分法；评标价法；案例分析

第五章

1，监理人失职违约赔偿的计算办法：1，承担违约赔偿责任2，承担连带责任赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

2，监理工作分为正常监理工作、附加监理工作和额外监理工作

3，监理合同的有效期为双方签订合同后，工程准备工作开始，到监理人向委托人办理完竣工验收或工程移交手续，施工承包人和委托人已签订工程保修责任书，监理收到监理报酬尾酬，监理合同才终止。

4，监理人的权利：监理合同中赋予监理人的权利和监理人执行监理业务可以行使的权利

第六章

1，设计依据：1，项目批准文件2，城市规划3工程建设强制性标准4，国家规定的建设工程设计深度要求

2，勘察设计过程中合同管理：1，合同资料文档管理2，合同实施的跟踪与监督3，合同变更管理

第七章

1，发包人是指在协议书中约定、具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

2，承包人是指在协议书中约定、被发包人接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人。

3，订立施工合同应具备的条件：1，初步设计已经批准2，工程项目已经列入建设计划3，有能够满足实施需要的设计文件和有关技术资料4，建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实5，对于招投标工程，中标通知书已经下达

4，通用条款是根据《合同法》、《建筑法》、《建设工程施工合同管理办法》等法律法规对承发包双方的权利义务作出具体规定，除双方协商一致对其中的某些条款做修改、补充或取消外，双方都必须履行。

5，专用条款：考虑到建设工程的内容各不相同，工期、造价等也随之变动，承包人发包人各自的能力，施工现场的环境和条件也各不相同，需要“专用条款”对“通用条款”进行必要的修改和补充，使两者成为双方当事人统一意愿的体现

6，工程师是指本工程监理单位委派的总监理工程师或发包人指定的履行本合同的代表，其具体身份和职权由发包人和承包人在专用条款中约定

7，项目经理是指承包人在专用条款中指定的负责施工管理和合同履行的代表

8，开工及延期开工：1，承包人要求的延期开工2，发包人原因的延期开工

9，工期顺延的情形：1，发包人未能按专用条款的约定提供图纸及开工条件2，发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行3，工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行4设计变更和工程量增加5，一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时6不可抗力7专用条款中约定或工程师同意工期顺延的其他情况

10，竣工验收的程序：1，承包人提交验收报告2，发包人组织验收3，发包人不能按时组织验收

11，质量保修责任：1，属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天

派人修理2，发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修3，在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。12，合同价款的方式：固定价格合同、可调总价合同、成本加酬金

13，工程量的确认程序：1，承包人应按专用条款约定的时间，向工程师提交已完工程量的报告2，工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时时通知承包人。3，工程师收到承包人报告后7天内未进行计量，从第8天起，承包人报告中开列的工程量即视为已被确认，作为工程价款支付的依据4，工程师不按约定时间通知承包人，致使承包人未能参加计量，计量结果无效5对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，工程师不予计量

14，竣工结算的程序：工程竣工验收报告经发包人认可后28天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后28天内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后14天内将竣工工程交付发包人。15，不可抗力是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。

不可抗力的形式：1，X级以上的地震2，X级以上持续X天的大风3，Xmm以上持续X天的大雨4，X年以上未发生过，持续X天的高温天气5，X年以上未发生过，持续X天的严寒天气。

16，施工合同的解除情形：1，发包人承包人协商一致，可以解除合同2，发包人不按合同约定支付工程款（进度款），双方又未达成延期付款协议，导致施工无法进行，承包人可以停止施工，由发包人承担违约责任。如果停止施工超过56天，发包人仍不支付工程款（进度款），承包人有权解除合同3，承包人将其承包的全部工程转包给他人，或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同4，因不可抗力致使合同无法履行，发包人承包人可以解除合同5，因一方违约致使合同无法履行，发包人承包人可以解除合同 FIDIC施工合同中工程师、分包商、指定分包商；及后二者的区别。

第十章

1工程师：是指与雇主签订咨询服务协议书，对某一项具体工程项目的施工进行监督、管理、协调的咨询工程师，相当于我国目前实行的监理工程师。

2分包商指由承包商选择，将合同承包范围内部分工作内容交与其实施并与其签订分包合同的承包商。

3,指定分包商是由雇主或工程师指定、选定，完成某项特定工作内容并与承包商签订分包合同的特殊分包商。

区别：选择分包单位的权利不同；分包合同的工作内容不同；工程款的支付开支项目不同；雇主对分包商利益的保护不同；承包商对分包商违约行为承担的责任范围不同。

4,合同工期指所签合同内注明的自开工日期起，至完成全部工程竣工时间的日历天数，再加上合同履行过程中因非承包商应负责原因导致变更和索赔事件发生后，经工程师批准顺延工期之和。

施工期是承包商完成合同工程实际使用的时间，从工程师按合同约定发布的开工令中指明的应开工之日起，至竣工验收后工程师颁发的工程接收证书中注明竣工日止的日历天数。5，缺陷通知期（工程质量保修期）：自工程接收证书中写明的竣工日开始，至合同约定的保修期满、工程师颁发履约证书为止的日历天数。

合同有效期：自合同签字日起至承包商提交给雇主的结清单生效日止，施工承包合同对雇主和承包商均具有法律约束力。

第十一章

1,工程索赔是指在工程合同履行过程中，合同当事人一方因非自身责任或对方不履行过未能正确履行合同而受到经济损失或权利损害时，通过一定的合法程序向对方提出经济或时间补偿的要求。

2索赔的分类1）按索赔有关当事人分类：承包人与发包人之间的索赔；总承包人与分包人间的索赔；发包人或承包人与供货人、运货人间的索赔；发包人或承包人与保险人间的索赔。

2）按索赔依据分类：合同内索赔；合同外索赔；道义索赔。3）按索赔目的分类：工期索赔；费用索赔。4）按索赔事件的性质分类：工程延期索赔；工程变更索赔；工程终止索赔；

工程加速索赔；意外风险和不可预见因素索赔；其他索赔。5）按索赔处理方式分类：单项索赔；综合索赔。

3索赔事件概念及索赔事件？索赔事件又叫干扰事件，是指那些使实际情况与合同规定不符合，最终引起工期和费用变化的那类事件。事件：发包人违约；不利的自然条件与客观障碍；工程变更；工期延长和延误；工程师指令和行为；合同缺陷；物价上涨；国家政策及法律、法规变更；货币及汇率变化；其他承包人干扰；其他第三人原因。

4索赔依据与证据？索赔的依据主要是法律、法规及工程建设惯例，尤其是双方签订的工程合同文件。证据：

1、各种合同文件，包括工程合同及附件、中标通知书、投标书、标准和技术规范、图纸、工程量清单、工程报价单或预算书、有关技术资料和要求等。

2、经工程师批准的承包人施工进度计划、施工方案、施工组织设计和具体的现场实施情况记录。

3、施工日志及工长工作日志、备忘录等。

4、工程有关施工部分的照片及录像等。

5、工程各项往来信件、电话记录、指令、信函、通知、答复等。

6、工程各项会议纪要、协议及其他各种签约、定期与业主雇员的谈话资料等。

7、发包人或工程师发布的各种书面指令书和确认书，以及承包人要求、请求、通知书。

8、气象报告和资料。

9、投标前业主提供的参考资料和现场资料。

10、施工现场记录。

11、工程各项经业主或工程师签认的签证。

12、工程结算资料和有关财务报告。

13、各种检查验收报告和技术鉴定报告。

14、各类财务凭证。

15、其他，包括分包合同、官方的物价指数、汇率变化表以及国家、省、市有关影响工程造价、工期的文件、规定等。

5索赔程序？索赔意向通知；准备索赔资料；提交索赔文件；工程师审核索赔文件；工程师对索赔的处理和决定；业主审查索赔处理；索赔最终处理。

6，可索赔延误：指非承包人原因引起的工程延误；分为只可索赔工期的延误；只可索赔费用的延误；可索赔工期和费用的延误三种情况

不可索赔延误：指因可预见的条件或在承包人控制之内的情况、或由于承包人自己的问题与过错而引起的延误。

7、工期索赔的依据？合同约定的工程总进度计划；合同双方共同认可的详细进度计划，如网络图、横道图；合同双方共同认可的月、季、旬进度实施计划；合同双方共同认可的对工期的修改文件，如会议纪要，来往信函、确认信等；施工日志、气象资料；业主或工程师的变更指令；影响工期的干扰事件；受干扰后的实际工程进度；其他有关工期的资料等。8工期索赔计算方法？网络分析法、比例类推发、直接法、工时分析法。

9索赔费用主要包括那些项目？人工费、材料费、机械设备使用费、现场管理费、总部管理费、利息、分包商费用、利润、其他（保函费、保险费、银行手续费、其他额外费用的增加）

第五篇：《合同管理》复习题

《公路工程合同管理》复习题

一、单选题

1、工程施工投标的主体是（）。

A、业主B、监理工程师C、承包商D、设备供应单位

2、某施工合同经法院确认无效后，应认为该合同从（）日起无效。

A、订立施工合同B、确认施工合同C、确认无效D、下达停工令

3、在施工合同中期付款时，对承包人施工质量不合格部分，发包人有权拒付该部分的工程款，这是发包人行使的（）。

A、同时履行抗辩权 B、先履行抗辩权 C、不安抗辩权 D、中止履行合同义务

5、在下列合同中，（）合同是可撤销的合同。

A、造成对方人身伤害而免责的B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的C、在订立时显失公平的D、违反法律强制规定的9、采用综合评分法进行评标时，以（）投标书为最优。

A、得分最高的B、得分最低的C、评标价最高的D、评标价最低的10、合同当事人双方权利义务共同指向的对象是（）。

A、标的B、数量C、质量D、价款

12、建设工程设计合同履行时，（）是承包人的义务。

A、提供有关设备技术资料 B、办理设计文件审批工作

C、修改预算 D、确定设计深度和范围

15、保证合同的当事人是指（）。

A、合同当事人 B、债权人和债务人C、保证人和债权人 D、保证人和债务人

17、按照诉讼的地域管辖规定，建设工程合同纠纷应由()的人民法院管辖。

A、工程所在地B、被告住所地C、原告住所地D、合同签字地

18、《合同法》中规定的“缔约过失责任”是指()。

A、订立合同时由于本方对合同风险估计不足，履行过程中受到的损失应由自己负责

B、委托代理人订立合同，由于条款约定不明确导致的损失，应由委托人承担

C、由于本方授权签订合同代表的失误而受到的损失，追究代表人缔约的过失责任

D、因订立合同时对方提供虚假情况而使本方受到损失，要求对方承担赔偿责任

21、依据《合同法》规定，当事人在合同中既约定定金，又约定违约金时，若一方违约，对方()追究违约方的赔偿责任。

A、可选择违约金条款或定金条款B、可以同时采用违约金和定金条款

C、应该采用违约金条款D、必须采用定金条款

22、代理是代理人在代理权限内，以()的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。

A、代理人和被代理人B、被代理人C、第三人D、自己

23、执行政府定价的合同，如果当事人一方逾期交付货物，遇政府价格上调时，则应按()执行。

A、原价格B、新价格C、原价与新价的平均价格D、市场价

24、合同法律关系的要素不包括（）

A．合同法律关系主体 B．合同法律关系客体

C．合同法律关系行为 D．合同法律关系内容

25、下列（）属于合同法律关系的客体。

A．自然人B．其他组织C．权利与义务D．智力成果

27、依《担保法》规定，能够（）的财产仅限于动产，且只有因保管合同、仓储合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债权人才有可能实施。

A．定金B．保证C．留置D．质押

28、（）是合同当事人双方权利和义务共同指向的对象。

A．质量B．报酬C．违约责任D．标的30、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。

A、现场考察时招标人口头解释B、招标文件规定C、书面回函解答D、仲裁机构裁定

32、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。

A、补充协议B、合同有关条款C、交易习惯D、在不动产所在地履行

33、必须以第三方财产提供担保的方式是()担保。

A、保证B、抵押C、质押D、定金

35、《合同法》规定的“抗辩权”是指，一方有违约行为时对方有权()。

A、撤回合同B、撤销合同C、解除合同D、中止履行义务

36、能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象是()。

A、法律关系主体B、法律事实C、法律关系客体D、法律关系内容

39、债务人或者第三人不转移其财产的占有，将该财产作为债权的担保是()。

A、定金B、抵押C、质押D、留置

40、能够留置的财产仅限于（）。

A、不动产B、动产C、专利权D、财产权

41、监理机构为执行监理任务所需的工程资料，应由()。

A、监理人自费收集 B、向委托人付费索取

C、向设计人付费索取 D、委托人免费提供

42、要约人要撤销要约，撤销要约通知应在（）到达对方。

A、要约到达对方之前B、对方发出承诺之前

C、对方承诺要达要约人之前D、对方承诺生效之后

44、委托代理的法律后果由()承担。

A、无权代理人B、被代理人C、善意相对人D、合同担保人

45、设计招标文件与施工招标文件的主要不同点之一，是设计招标文件中没有()。

A、合同条件B、投标须知C、工程量清单D、项目说明书

47、以下文件，都是施工合同文件的组成部分，其中()解释顺序是正确的。

A、中标通知书 合同协议书B、合同专用条件 合同通用条件

C、工程报价单 工程量清单D、投标书及附件 中标通知书

48、行为人没有代理权、超越代理权或代理终止后以被代理人名义订立的合同，属于()。

A、无效合同 B、可撒销或可变更的合同 C、效力待定合同D、附生效力合同

49、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、购买招标文件后不递交投标文件D、拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

51、依据《担保法》规定，担保人必须是第三人的担保方式是()。

A、保证B、质押C、定金D、留置

53、《施工合同(示范文本)》规定，承发包双方可通过()，约定具体工程项目双方的权利义务。

A、协议书B、通用条款C、投标书D、专用条款

54、违反经济合同的当事人支付了违约金和赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方()。

A、应在对方同意变更合同约定的违约责任条款后再继续履行合同B、可拒绝继续履行合同C、在继续履行过程中可更换标的D、必须按合同条款继续履行合同

55、评标过程中的邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

A、变更投标工期 B、变更投标报价

C、投标书中含有的技术细节 D、中标通知书的主要内容

57、关于无效合同，下列说法错误的是（）。

A、违反了法律规定的条件B、自订立起就没有法律效力

C、不受到法律保护D、自宣布无效之日起无效

59、本人知道他人以自己的名义实施民事行为而不作否认表示的，则()。

A、行为人承担民事责任B、视为不同意

C、本人承担民事责任D、视为同意

60、在合同的订立中，当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款，并限定其在一定期限内作出答复，这种行为是()。

A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺

二、多选题

1、合同约定应当先履行债务的当事人，当对方（），可以中止履行合同。

A、经营状况不理想B、转移财产，逃避债务C、丧失商业信誉D、抽逃资金、逃避债务

3、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件包括（）。

A、有编制招标文件的能力 B、已发布招标公告 C、具有开标场地 D、有组织评标的能力

5、当事人在合同的订立过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担订约责任。

A、假借订立合同，恶意进行磋商的B、准备订立合同后违约的C、提供虚假情况的D、故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

E、经过艰苦的谈判但最终未签订合同的8、承诺应具备的条件有()。

A、承诺只能向受要约人作出B、承诺必须由受要约人作出

C、承诺的内容应当与要约的内容一致D、承诺必须在承诺期限内发出

9、当事人一方履行合同义务不符合规定，应当承担()违约责任。

A、支付违约金和定金罚则B、继续履行C、采取补救措施D、赔偿损失

11、采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。

A、以评标价最低的标书为最优B、以投标报价最低的标书为最优

C、中标后按投标价格签订合同价D、中标后按评标价格签订合同价

15、依照《担保法》，()不能作为施工合同的保证人。

A、建筑协会 B、担保公司 C、建筑大学D、施工企业

16、索赔按目的划分包括()。

A、综合索赔B、单项索赔C、工期索赔D、费用索赔

18、经济合同的担保形式主要有()

A、定金B、保证金C、抵押D、留置权

21、合同是平等主体的()之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议

A、自然人B、法人C、其他组织D、国家机关

23、下列对索赔的理解，正确的是（）。

A、合同双方均有权索赔 B、是客观存在的 C、是单方行为 D、前提是经济损失或权利损害

24、合同订立须经过()。

A、要约邀请B、要约C、承诺D、鉴证或公证

28、施工合同的履约保证一般是由（）向招标人出具履约保函或者保证书。

A、政府机关B、银行C、担保公司D、公证机关

29、对无权代理行为，被代理人有（）。

A、撤回权B、追认权C、催告权D、拒绝权

31、按照设计合同示范文本的规定，()属于发包人的责任。

A、提供设计依据资料B、提供设计预算资料

C、向施工单位进行设计交底D、对设计成果组织鉴定和验收

32、受要约人对要约内容的实质性变更包括()等。

A、违约责任的变更B、数量的变更 C、增加建议性或说明性条款 D、履行期限的变更

33、合同公证与鉴证的()等相同。

A、性质B、效力C、内容和范围D、目的36、《招标投标法》规定的招标方式包括()。

A、公开招标B、询价招标C、直接发包D、邀请招标

37、评标工作应当遵循()的原则

A、公平、公正B、公开、公平、公正C、科学、择优D、合法、合理、合情

38、公路工程施工索赔中的索赔账单和证据资料有（）。

A、施工日志B、投标报价的基础资料C、技术规范和工程图纸D、监理工程师下达的停工令

39、《合同法》规定的合同履行原则包括<)。

A、全面履行原则B、实际履行原则C、适当履行原则D、诚实信用原则

三、判断题

1、公开招标的投标书和报价的评审，是在公开情况下进行的。（）

2、邀请招标是一种无限竞争性招标。（）

3、没有得到投标邀请书的承包商，无权参加该项目的投标。（）

4、招标采用的合同形式按计价方式的不同一般分为总价合同、单价合同和成本加酬金合同三种形式。当前国内外招投标用得最多的是单价合同。（）

5、工程量清单中有标价的单价和总价中包括了合同中明示或暗示的所有责任、义务和一切风险。（）

6、评标委员会通常由项目业主在本部门选配3～5人组成。（）

7、施工企业在公路建设项目的投标报价，不受部颁定额和造价编制办法的约束，可以根据自身的技术优势和投标策略报价。（）

8、投标单位必须认真全面填写招标文件内附件的各档空白，否则，招标单位可视为废标。（）

9、公开招标是一种有限竞争性招标。（）

10、在总价合同执行过程中，承包人有权要求变更承包总价。（）

11、投标文件一旦递交，就不能再更改。（）

12、承包商向其他单位和个人转让和分包所签定合同的全部或其中任何部分，都必须征得业主事先同意或批准。（）

13、工程勘察设计公开招标需要进行资格预审，而邀请招标不需要进行资格审查。（）

14、对勘察设计合同专用条款可以进行适当的修改。（）

15、招标人在收到履约保函并与中标人签订合同书后，应在7天内通知其他投标人。（）

16、投标人标后分析与总结只适用于没有中标的情况，目的是分析为什么没有中标。（）

17、任何工程的变更都必须经业主与承包商协商同意后，监理工程师才能下达工程变更令。（）

18、工程变更往往伴随工程数量的改变，但工程数量的改变不一定就是工程变更。（）

19、由承包商负责设计的部分永久工程，经监理工程师复核批准，出现了质量缺陷或事故，业主不能提出反索赔。（）

20、某隐蔽工程在覆盖前未通知监理工程师检查，监理工程师知晓后下令开挖检查，结果发现经检查该项隐蔽工程是合格的，由此造成的承包商额外费用由业主承担。（）

四、名词解释

1、施工索赔

2、自然人

3、法人

4、代理

5、抵押

6、质押

7、要约

8、承诺

9、合同

10、工程变更

五、简答题

1、工程变更的内容有哪些？

2、承包人申报工程索赔程序是什么？

3、根据《合同法》的规定,合同一般应包括那些条款?

4、根据《公路工程标准施工招标文件》(2009年),组成合同的文件有哪些?

5、如何确定变更工程的单价?

6、项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购,达到什么标准之一的, 必须进行招标？