第一篇：水利基础知识试题与答案(河道管理部分)
水利基础知识试题与答案
《河道管理部分》
一．单选题
1.我国的七大江河所指的是长江、黄河、松花江、珠江、钱塘江、淮河和海河，其中有一个错误的是（）。
A.珠江
B.钱塘江
C.淮河
D.海河
E.松花江 答案: B 2.中华人民共和国河道管理条例适用于河道管理，其中河道指的是湖泊、人工水道、排水渠、行洪区、蓄洪区、滞洪区，其中有一个错误的是（）。
A.湖泊
B.人工水道
C.排水渠
D.行洪区
E.蓄洪区
答案: C 3.在河道管理范围内，禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路、桥梁。
其中有一个错误的是（）。
A.修建围堤
B.阻水渠道
C.阻水道路
D.桥梁 答案: D 4.山区河道有山体滑坡、崩岸、泥石流等自然灾害的河段，河道主管机关应当会同水利、地质、交通等部门加强监测。在上述河段，禁止从事开山采石、采矿、开荒、植树等危及山体稳定的活动。
其中有一个错误的是（）。A.水利 植树
B.地质、植树
C.交通、植树 答案: A 5.在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、收集、排放污染水体的物体。
其中有一个错误的是（）。
A.堆放
B.倾倒
C.掩埋
D.收集
E.排放 答案: D
二、多选题
1.河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由（）依据职权，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物、恢复原状。
A、县级以上水行政主管部门 B、流域管理机构
C、县级以上水行政主管部门或流域管理机构
D、其他部门
答案: A、B 2.禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的（）及（）。
A、矮作物 B、林木 C、草木 D、高秆作物
答案: B、D 3.在河道管理范围内采砂，影响河势稳定或者危及堤防安全的，有关县级以上人民政府水行政主管部门应当（）禁采区和（）禁采期，并予以公告。A、划定
B、制定
C、规定
D、规划 答案: A、C
4.上堤防汛专用道路的（）、（）、（）和（）的技术标准应满足汛期主要车型和运输强度的运行要求，并保证全天候通车。
A.宽度
B.路基
C.路面
D.坡度
E.建筑物
答案: A、B、C、E 5.有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的（）和堤防及护堤地
A．桥梁
B．水域
C．沙洲
D．滩地（包括可耕地）
E．行洪区
参考答案：B、C、D、E
三、判断题
1.在河道管理范围内，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由市级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依法进行处理。（×）
2.未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，擅自修建水工程或者其他违法建筑，被责令限期拆除而拒不拆除的，其强行拆除的费用应当由做出强行拆除决定的机关承担。（×）
3.跨流域调水，应当进行全面规划和科学论证，统筹兼顾调出和调入流域的用水需要，防止对生态环境造成破坏。（√）
4.在河道清淤和加固堤防取土以及按照防洪规划进行河道整治需要占用的土地，由当地人民政府调剂解决。（√）
5.在河道管理范围内进行采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥等活动，不必报经河道主管机关批准。（×）
四、简答题
1.在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的，给什么处罚？
答：责令停止违法行为，排除阻碍或者采取其他补救措施，可以处五万元以下的罚款。
2.对壅水、阻水严重的桥梁工程设施如何处理？
答：对壅水、阻水严重的桥梁、引道、码头和其他跨河工程设施，根据国家规定的防洪标准，由河道主管机关提出意见并报经人民政府批准，责成原建设单位在规定的期限内改建或者拆除。汛期影响防洪安全的，必须服从防汛指挥部的紧急处理决定。
五、论述题（略）
第二篇：水利基础知识试题集
水利基础知识试题集
水利知识试题之一
一、单项选择（共40 道）
1、我国将每年的（3 月 22～28 日）定为中国水周。
2、水的主要用途包括生活用水、生产用水、(生态用水)。
3、人类可利用的淡水资源主要是指某地区逐年可恢复和(更新)的淡水资源。
4、衡量一个国家、一个地区水资源丰歉程度的指标是(多年平均径流总量)。
5、我国《水法》中所称水资源，包括（地表水和地下水）。
6、我国水资源分布极不均匀，全国水资源的(81)%分布在长江及其以南地区。
13、跨流域调水，应当进行全面规划和科学论证,统筹兼顾调出和调入流域的用水需要，防止对(生态和环境)造成破坏。
14、我国《建设项目水资源论证管理办法》由(水利部)负责解释。
15、下列不需要申请取水许可的情形是:(为畜禽饮用取水)。
16、地下水的开采量超过(可开采量)，造成地下水水位待续下降，或因开发利用地下水引发环境地质灾害或生态环境恶化的现象，是判定地下水超采和划定地下水超采区的依据。
17、国家保护水资源，采取有效措施，保护植被，植树种草，涵养水源，防治水土流失和(水体污染)，改善生态环境。
18、国家建立饮用水(水源)保护区制度。
19、水污染会导致(水质型缺水)。
A、资源型缺水 B、工程型缺水 C、D、浪费性缺水
30、国家对水工程建设移民实行开发性移民的方针，按照(前期补偿、补助与后期扶持相结合)的原则，妥善安排移民的生产和生活，保护移民的合法权益。
31、水利部重大科技项目成果包括发明专利、（技术设计）、工程设计。
32、我国《水土保持法》所称水土保持，是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的（预防）和治理措施。
33、根据《水土保持法》，禁止在（25）度以上陡坡地开垦种植农作物。
34、在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的（水土保持）方案。
35、对荒山、荒沟、荒丘、荒滩水土流失的治理实行承包的，应当按照(谁承包治理谁受益)原则，签订水土保持承包治理合同。
36、建国以来到 2006 年，全国水电装机容量已达到 1.2857 亿千瓦，在电力总装机容量中占（21%）。
37、水电站自动化的直接目的是（提高运行效率）。
38、我国高扬程提水灌溉主要集中于（黄河）流域。
39、（集蓄雨水）是干旱、半干旱地区增加抗旱水源的有效途径。40、我国年均径流总量最大的国际河流是（黑龙）江。
二、多选题（共20道）
41、我国在治水方面取得的成就引人注目，特别是（解决黄河断流问题、南水北调工程、西部大开发水利建设）等方面的进展引起国际社会普遍关注。
42、《水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴水费。供水价格应当按照（补偿成本、优质优价、公平负担）的原则确定。
43、我国西北地区水资源紧缺，但用水效率却不高，单位 GDP 用水量高于全国平均水平。解决上述问题必须（调整产业结构，提高水的利用效率、建设资源节约型社会、合理配置水资源）。
44、缺水城市要有计划地关停并转一批（高耗水、高污染、低效益）的用水大户。
45、为维持地下水采补平衡，应严格控制开采（深层、承压层）地下水。
46、根据《防洪法》，进行防洪工作应当遵循的原则为（全面规划、统筹兼顾；预防为主、综合治理 ；局部利益服从全局利益）。
47、城镇的防洪规划应在（流域整体防洪规划、城镇建设总体规划）的基础上进行。
48、凌汛的处理措施和防护措施有（预防性破冰、应急性爆破）。
49、小浪底水利枢纽工程是在复杂的地层上建筑起的“最具挑战性” 的雄伟工程，创下的世界之最有（世界上最雄伟的进水塔群、3 条世界最大的孔板隧洞、世界最大的消力池）。
50、南水北调中线工程经过的省区有（湖北、河南、河北）等。
56、饮水安全重点要解决（高氟、高砷、苦咸）和血吸虫病区的饮水安全问题。
57、农村水利的主要内容是（灌溉、除涝、人畜饮水与村镇供水）。
58、对新开发的灌区选择灌溉水源，要满足（水质的要求、水位的要求、水量的要求）等要求。
59、农田排水的方式主要有（明沟排水、竖井排水、暗管排水）。60、截流的基本方法有（立堵截流、平堵截流）。
三、判断题（共 40道）
61、水占地球表面的 3/4，因此地球有“水的行星”之称（）
62、水利作为国民经济和社会发展的重要基础设施，在构建社会主义和谐社会中肩负着十分重要的职责。（）
63、要进一步落实科学发展观，完善发展出路，转变发展模式，加快发展步伐，全面推进可持续发展水利。（）
64、水资源是基础性的自然资源、战略性的经济资源，是生态和环境的控制性要素。（）
65、新修订的《水法》颁布并施行于 2003 年。（X）
66、制止向大自然无节制索取的做法，自觉约束人类活动，努力实现人与水和谐相处。（）
67、国家确定的重要 河、湖泊的流域综合规划，由国务院批准。()68、开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照流域、区域统一制定规划。规划分为国家战略规划和专业规划。（X）
69、我国大多数河流主要靠雨水补给，而我国西北的河流主要靠冰川补给。()70、加强流域水资源的统一管理和统一调度是解决黄河断流问题的主要措施之一。（）
71、水权是指水资源的所有权、使用权、经营管理权、转让权的总称。也可称为水资源产权。（）72、在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当充分考虑生产用水需要。（X）73、国家提倡农村开发水能资源，建设小型水电站，促进农村电气化。（）74、要按照国家建立资源节约型、环境友好型社会的要，纠正先破坏、后修复，先污染、后治理的错误认识。（）
75、在我国的社会总用水量中，工业生产是用水大户。（X）
76、在水源不足地区，应当限制城市规模和耗水量大的农业、工业和服务业的发展。（）
77、气候变化对水资源影响很小，可以忽略。（X）
78、水利工程建设程序一般分为以下八个阶段：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价。（）79、新建、扩建、改建建设项目应当制定节水措施方案，配套建设节水设施。（）80、水利项目经济评价的目的，就是根据经济效益的大小对各种技术上可行的方案进行评价和选优。（）
87、沿海地区开采地下水，应防止地面沉降和海水入侵。（）88、淮河流域最大的湖泊是洪泽湖、南四湖、骆马湖、巢湖。（X）
89、任何单位和个人都有保护防洪工程和依法参加防汛抗洪的义务。（）90、治理洪水灾害，关键在于加强控制措施，蓄 洪水。（X）
91、正确处理国家、集体、个人三 之间的关系，移民区和移民安置区应当服从库区经济的整体发展。（X）92、改善我国水环境质量，应重视对污染物排放的控制，减少环境污染负荷。（）93、在水体中种植水生植物，会增加水体中的污染负荷。（X）94、防治水土流失是解决非点源污染的有效措施之一。（）
95、农田灌溉系统主要由取水工程、输配水工程、田间灌溉工程、水土保持工程等部分组成。（X）
96、喷灌是一种利用专门设备把有压水喷射到空中形成细小雨滴，如同降雨湿润土壤的灌水方法。（）
97、我国西北内陆地区干旱少雨，灌溉是保证农业生产的重要措施。（）98、干旱缺水是土地荒漠化的自然基础。（）99、在水生生物洄游通道上修建永久性拦河闸坝，建设单位应当同时修建过鱼设施，或 经国务院授权的部门批准采取其他补救措施，并妥善安排施工和蓄水期间的水生生物保护所需费用由建设单位承担。（）100、泥石流按组成成分可以划分成泥流和水石流。（X）水利基础知识试题之二 一 单项选择题
1.在水利水电工程中设计不同等级的建筑物所采用的按某种频率或重现期表示的洪水称为洪水标准，它包括(洪峰流量与洪水总量)。
2.当山区、丘陵地区的水利水电工程永久性水工建筑物的挡水高度低于15m，且上下游最大水头差小于10m时，其洪水标准可按(平原、滨海区)标准确定。3.水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应该根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为(五级)级。
4.临时性水工建筑物级别中三级的使用年限(大于 3 年)。5.对于失事后造成损失不大的水利水电工程，其 1～4 级主要永久性水工建筑物的级别，经过论证并报主管部门批准，可(降低一级)。
6.防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积叫做(防洪库容)。7.水工建筑物按(用途)分类可分为一般性建筑物和专门建筑物。
8.根据山区、丘陵地区永久性水工建筑物洪水标准要求，对一级混凝土坝、浆砌石坝的水工建筑物来讲，在校核情况下的洪水重现期为(5000～2000 年)。9.《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规定（以下简称标准），水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民经济中的重要性，划分为(五等)。
10.水利水电工程的永久性主要建筑物的级别，划分为(五)级。11.水利水电工程的永久性次要建筑物的级别，划分为(三)级。12.水利水电工程的临时性建筑物的级别，划分为(三)级。
13.水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为(设计洪水位)。14.水库遇下游保护对象的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为(防洪高水位)。15.校核洪水位以下的水库静库容，称为(总库容)。
16.正常蓄水位至死水位之间的水库容积，称为(兴利库容)。17.引水隧洞属于(输水建筑物)。
18.以下属于临时水工建筑物的是(围堰)。
19.对于某一个水利水电工程，按其水库总库容 6 亿 m3，达到大（2）型指标；按其装机容量120万kW，达到大（1）型指标；按其水库灌溉面积10万亩，达到中型指标；按其保护农田 10 万亩，达到小（1）型指标；综合考虑后，该水利水电工程的等级为(大（1）型)。
20.设计永久性水工建筑物所采用的洪水标准，分为正常运用（设计）和非常运用（校核）两种情况。其中(B)为正确表述。
B.正常运用的洪水标准较低（即洪水出现频率较大），而非常运用的洪水标准较高（即洪水出现频率较小）21.用以改善河流的水流条件，调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物称为(整治建筑物)。22.引水隧洞的进水口段、灌溉渠首和供水用的进水闸、扬水站等建筑物是(取（进）水建筑物).23.造成拱坝失事的原因主要是(温度变化)。
24.溢洪道出现事故的主要原因为(溢洪道泄流能力不足)。
25.下列诸项中(坝身渗漏)不是混凝土坝出现事故的主要原因。二 多项选择题
1.水利水电工程永久性水工建筑物的洪水标准，应按(山区、丘陵区；平原；滨海区)分别确定。
2.临时性水工建筑物的洪水标准，应根据建筑物的(结构类型、级别、风险度)考虑。3.水利水电工程根据其(工程规模、效益、重要性)，划分为五个等别。4.水利水电工程中永久性建筑物的级别，应根据(工程的等别、作用、重要性)确定。5.临时性水工建筑物的级别应根据(保护对象的重要性、失事造成的后果、使用年限、规模)确定。
6.考虑到(失事后损失大小、坝高、地质条件)因素，永久性水工建筑物级别可以提高一级。
7.水工建筑物按其作用可分为(挡水建筑物、泄水建筑物、输水建筑物)等。8.以下属于主要水工建筑物的有(挡水大坝、电站厂房、引水发电隧洞)。
9.水工建筑物的特点主要有(工作条件复杂、施工难度大、环境影响大、失事的后果严重)。
10.水工建筑物往往是水下工程、地下工程多，它的工程一般都比较大，它的施工特点有(施工条件差、施工干扰多、施工期限长、施工场地狭窄)。11.在水工建筑中堤防工程事故的原因是(漫溢、冲决、溃决、凌汛险情)。12.造成混凝土坝失事的原因主要有(裂缝、表面损坏、抗稳定性不够)。13.造成拱坝失事的原因主要有(岸坡岩体崩塌、洪水漫顶、温度变化)。
14.失事后造成巨大损失或对水利水电工程造成十分严重影响的永久性水工建筑物，经过论证并报主管部门批准，其级别可提高一级。适用于(2 级、3 级、4 级、5 级)永久性水工建筑物。
15.在水利水电工程的永久性水工建筑物的洪水标准确定时，平原、滨海地区的水利水电工程的洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定的情况为:其永久性水工建筑物的挡水高度高于(AD)，且上下游最大水头差大于()时。A.15m，10m B.10m，10m C.10m，15m D.15m，15m E.5m，5m 16.溢流重力坝一般属于(一般性建筑物、挡水建筑物、泄水建筑物、永久性建筑物)。17.(护坡出现破坏、坝身渗漏及绕坝渗漏、抗剪强度不足、防洪标准低)是土石坝出现事故的主要原因。
18.下列(汛期地震、凌汛、溃决、冲决)属于堤防工程中出现事故的主要原因。
水利基础知识之三
水利工程:指为控制、调节和利用自然界的地面水和地下水，以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程。水利工程按其服务对象可以分为防洪工程、农田水利工程（灌溉工程）、水力发电工程、航运及城市供水、排水工程。
水利枢纽: 为开发利用水利资源和防治水害，将几种水工建筑物集中修建在一起，它们各自发挥作用又互相配合工作。这些彼此直辖市工作的水工建筑物组成的综合体，叫水利枢纽。
水利水电工程等级:指水利水电的等级及其建筑物的分级。在规划设计水利水电枢纽及其水工建筑物时，为使工程既安全可靠，又经济合理，根据工程规模、效益、在国民经济中的作用及失事后的影响，将工程划分为若干等级。
护坦和海漫:闸、坝下游的消力池底板，称为护坦。它是被用来保护水跃范围内的河床免受冲刷。一般用混凝土或桨砌石做成，护坦的高程和尺寸取决于护坦水跃旋滚的水力特性。紧接护坦或消力池后面的消能防冲措施，称为海漫。其作用是进一步消杀水流的剩余动能，保护河床免受水流的危害性冲刷。
坝 :指拦截水流的挡水建筑物。在坝的上游形成水库，用以调节流量、抬高水位，为防洪、灌溉、发电、航运、给水等事业服务。通常按筑坝材料分为混凝土坝、浆砌石坝、土石坝、草土坝、橡胶坝、钢坝和木坝等，其中混凝土坝和土石坝是常的主要坝型。混凝土坝和浆砌石坝按力学特点和结构特征又可分为重力坝、拱坝和支墩坝。土石坝又称当地材料坝，分为土坝和堆石坝。坝体剖面为上窄下宽的梯形。优点是 就 地取材，结 构简单，抗震性能好，除干砌石坝外均可机械化施工，对地形和地质条件适应性强。缺点是一般需要在坝体外另设泄洪过流和施工导流设施。坝还按坝顶是否允许泄流分为溢流坝和非溢流坝。按坝的高度分为高坝、中坝和低坝，对此各国标准不一。中国规定坝高70 米以上为高坝，坝高 30～70米为中坝，坝高30米以下为低坝。
泄水洞:指水库向下游泄洪、放水灌溉和发电的通道，包括设在坝端或坝下的涵洞或在坝端附近岩石开凿的隧洞。
冲沙洞:指防止泥沙进入建筑物（如渠道、引水洞、厂房）而修筑的一种冲沙设备。
溢洪道:用于宣泄规划库容所不能容 的洪水，保证坝体安全的开敞式或带有胸墙进水口的溢流泄水建筑物。溢洪道一般不经常工作，但却是水库枢纽中的重要建筑物。溢洪道按泄洪标准和运用情况，分为正常溢洪道和非常溢洪道。前 用以宣泄设计洪水，后 用于宣泄非常洪水。按其所在位置，分为河床式溢洪道和岸边溢洪道。
水窖:亦称旱井，是干旱地区存蓄雨、雪水的一种实施。
船闸:船闸是克服河流上建坝（或天然）形成的集中水位差的一种过船建筑物，它是由上下闸首、闸门、闸室等组成。
警戒水位:堤防临水，达到一定深度，有可能出现险情，要加以警惕戒备的水位。到达这一水位时，开始进入防汛戒备状态，要密切注意水情、工情、险情的发展变化，在各自防守堤段或区域内增加 堤查险次数，开始昼夜 查，并组织防汛队伍上堤防守，做好防汛抢险人力、物力等的准备。这一水位主要是防汛部门根据长期防汛实践经验和堤防等工程的抗洪能力/出险基本规律分析确定的，是制定防汛方案的重要依据。
闸门:是关闭水工建筑物过水空的设备。用它来控制流量、调节上下游水位、排除浮冰及其飘浮物等。闸门使用在各种不同的水工建筑物上，如闸坝、水电站、船闸等。按制造闸门的主要材料可分为：木闸门、钢筋混凝土闸门和金属闸门三种。按闸门工作性能可分为：主要闸门、事故闸门和检修闸门三种。
水位：江、河、湖、库、海的自由水面和地下水层表面，在某一时刻、某一地点高于（或低于）基准面的高程，就称作该地、该时刻的水位，单位为米。
防洪：指防止或减轻洪水泛滥危害的水利工作。
防洪标准：指防洪工程防护对象需达到防御洪水的设防标准。
正常蓄水位：指水库在正常运行情况下，挡水建筑物允许长期保持的最高库水位，又称为设计蓄水位、正常高水位、最高兴利水位。
死水位：指水库在正常运行的条件下，允许消落到达的最低库水位，即兴利库容的下限水位。
设计洪水位：指遇到挡水建筑物(坝、闸)的设计洪水标准时，坝（闸）上游达到的最高水位。
校核洪水位:当水库遇到大坝的校核洪水位时，在坝前达到的洪水位，它是水库在非常运用情况下，允许临时达到的最高洪水位，也是确定大坝顶高及进行大坝安全校核的主要依据。
汛期限制水位:在汛期水库允许兴利蓄水的上限水位，也是水库在汛期预留所需防洪库容的下限水位。这一水位是根据防洪标准、工程现状以及汛期洪水特性而制定的。
库容:指水库蓄水容积，以万M、亿M 计。水库的主要特征库容有：兴利库容（调节库容）、死库容、防洪库容、调洪库容、总库容等。以之相应的有正常蓄水位、死水位、设计水位、汛期限制水位、校核洪水位等主要特征水位。校核洪水位以下的库容容积，称为总库容。它是工程规模的一项重要标志，也是划分水库等级、确定工程安全标准的依据。
洪水等级:以洪峰流量重现期划分4 级: 一般洪水 :5-10 年一遇；较大洪水 :10-20年一遇； 大洪 水 :20-50年一遇；特大洪水 :大于50年一遇。
死库容:亦称成垫低库容，指水库死水位一下的容积。水库正常运行时，其水位不应低于死库容。
跨流域调水: 将多水区的水引向干旱区、缺水区，从而改变水资源在流域和地区上的分布不均。
防洪库容:指为保证水工建筑物安全，用于控制调节大洪水的水库容积，也即汛期限制水位至校核洪水位之间的水库容积。
水库调洪:指在河流上修建水库后，拦河坝起 阻挡洪水的作用，宣泄洪水的通道由原来的河槽断面缩小为溢洪道或泄水孔断面，这种天然条件的改变，导致 要水库对洪水起调蓄作用，称作调洪水库。
水库调度:指一种控制运用水库的技术管理方法。它是根据各用水部门的合理需要，参照水库每年蓄水情况与预测的可能天然来水及含沙情况，有计划地合理控制水库在各个时期的蓄水和放水过程，即控制其水位升降过程。
水库渗漏:指水体向水库库盆以外渗流（指水在土壤或岩石孔隙中流动）而漏失水量的现象。
水库淹没:指水库建成后，因抬高 库周地下水位而导致沼泽化、盐渍化和建筑物地基发生沉陷，以及农田荒芜、饮水和居住卫生条件恶化等现象。
农田水利:指为发展农业生产服务的水利事业。农田水利的内容包括：中小河流的治理及农田防洪、除涝排水、灌溉、农牧业供水、水土保持、盐碱地改良、围垦、改造沙漠等水利措施。中小河流的防洪措施，一般也属农田水利的范围。
农田基本建设:指通过水利和农业等综合措施，改造不利农业生产的自然条件，建设旱涝保水、高产稳产农田。农田基本建设的主要任务是以治水改土为中心，实行山、水、田、林、路综合治理，大搞园田化，做好田间工程。
灌溉系统:指人工补给农田分水的工程技术措施。通过这些工程措施可以随时按农作物的需要，将水从水源输送到田间。灌溉系统主要的工程技术设备，包括有取水、输水、配水及泄水建筑物和渠道系统。
灌溉渠道:指专供灌溉用的水道。灌溉渠道分干、支、斗、农渠等若干等级，由这些渠道组成的渠道系统，简称渠系，其作用是将灌溉水输送、分配到全灌区。
灌溉保证率:指灌溉设施对灌区用水的保证程度。它的灌溉设计标准的一种表示方法。即在多年中灌区作物对灌溉用水全部获得满足的年数与总年数之比，以百分数表示。
机电排灌:指利用动力机（如内燃机、电动机）带动水泵或其他提水工具，进行排涝或灌溉。
堤防:简称堤，亦称堤埝。指为防御水流漫溢而在岸边修筑的水工建筑物。一般用土修筑。
水土流失:指地表土壤及岩石因水力、风力、重力和冻融等外力的作 用，而受各种破坏，并产生移动、堆积的过程，以及水本身的损失现象。这是指广义的水土流失。狭义的水土流失是特指水力侵蚀现象。
水土保持: 主要研究水土流失规律及其经济有效的防治措施，研究水土流失同发展农业生产和根治 河的矛盾，研究自然界中水、风的侵蚀力与土壤能力的矛盾。
施工导流:指在河道上修建工程时，为 创造在原河床施工的条件，通常围堰围护基坑，让河水从部分河床或 通过临时泄水道下泄的技术。
三通一平:在施工期间首先要把交通道路修通，联结工地内外称为路通。接着把生活用水引人工区称为水通。并要将生产生活用电接通，称为电通。将整个施工场地平整好，以供建设，称为一平。如将通讯设施包括在内，称为四通一平。
围堰:是导流工程中临时挡水建筑物。用来围护施工中的基坑，以保证水工建筑物能在干地上工作。围堰往往需要在流水中进行修建，它在完成导流任务后，如果对永久建筑物的运行有防碍，则应予拆除。
丁坝:坝身较长，有挑溜作用。坝头多做成圆形或流线形，一般坝前水流湍急，主守困难。
险工:河道水流直接冲刷堤岸的地段，称为险工，需要进行抢护。
垛坝:坝垛布置与河岸平行，有调缓溜势保护堤岸作用，其形式多样，有人字形、月牙形、盘形、雁翅形、鱼鳞形等。
平顺护岸:沿堤岸做防护工程延续较长，不改变河势。
排 :将梢料或薪柴用绳或铅丝绑扎成把，编成上下两层网格，其间平铺梢料或薪柴，再用麻绳或铅丝结扎成排。一般厚 0.5-1.2M，运到沉放点，排上压石料，沉至河底，用来护岸或护底，防止水流刷。
捆枕:利用梢料和块石捆成长10M、直径 1M左右的枕体，推至堤岸坡脚防冲，一般梢料铺厚0.2M，中间石料厚0.6M，每间隔.离M 捆扎一道。
导流洞:指用于施工导流目的的隧洞。隧洞导流主要适用于河谷狭窄、岸陡岩坚的山区河流。
截流:亦称堵口。指在建造威仪围堰的过程中，当河道被缩窄到一定程度后，所留缺口（龙口）的封堵工作。截流方式有平都、立堵和混合堵三种。
土坝和堆石坝:土坝是指用当地或附近地区的土料筑成的坝。断面一般呈梯形，边坡较缓，靠自重维持稳定。堆石坝是指用当地或附近地区的石料筑成的坝，在石料之间不用胶结材料。
土石混合坝:土石坝是指用当地或附近地区的土石料筑成的坝。一般适用于当地有坝体防渗部分的土料和有效开挖供给的石料。拱坝:拱坝成圆拱形，一般用混凝土及砌石筑成，少数情况（如薄拱坝）也可以用钢筋混凝土筑成。
混凝土重力坝:指坝身用混凝土浇筑的坝。其主要特点是依靠坝于地基表面的摩擦力来阻止水平力所引起的坝体 动。
水利局普法试题库试题
一、填空题：
1、在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有()方案。
2、在沿海地区开采地下水，应当经过科学论证，并采取措施，有效防止()和海水入侵。
3、禁止损毁堤防、护岸、闸坝等水工程建筑物和防汛设施、水文监测和测量设施、河岸地质监测设施以及通信 明等 设施。因降雨雪等造成堤顶泥泞期间，禁止车辆通行，但()除外。、在河道管理范围内采砂、取土，必须按 经批准的范围和作业方式进行，并向河道主管机关缴纳()费。
5、防洪工程设施建设，应当纳入()计划。
6、单位和个人都有保护水资源和()的义务。
7、江河、湖泊治理和防洪工程设施建设的基本依据是()。
8、在蓄滞洪区内建造房屋应当采取()结构。
9、当江河、湖泊的水情接近保证水位或安全流量时，有关县级以上人民政府防汛指挥机构可以宣布进入()。
10、新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行()。
11、修改后的《中华人民共和国水法》自()起施行。
12、《中华人民共和国水法》规定，水资源包括地表水和地下水，水资源属于()所有，水资源所有权由()代表国家行使。
13、国家对水资源依法实行()和()，用水实行计量收费和超定额加价制度。
14、水法中所称水工程，是指在()上开发、利用、控制、调配和保护水资源的各类工程。
15、国家对水工程建设移民实行开发性移民的方针，按前期补偿、补助,与
()相结合的原则，妥善安排移民的生产生活，保护移民的合法权益。
16、大中型水利水电工程建设征收耕地的，土地补偿费和安置补助费之和为该耕地被征收前三年平均年产值的()倍。
17、《防洪法》规定，对河道、湖泊范围内阻碍行洪的障碍物，按谁设障、谁清除的原则，由()责令限期清除。
18、《防洪法》规定，受洪水威胁的省、自治区、直辖市为加强本行政区域内防洪工程设施建设，提高防御洪水能力，按国务院的有关规定，可以规定在防洪保护区范围内征收()费。
19、水土保持方案分为()和()。
20、《取水 可和水资源费征收管理条例》中规定，水行政主管部门应当自受理取水申请之日起()个工作日内决定批准或者不批准。
二、选择题
1、水法中的水资源是指（）。
A、空中水、地表水、地下水 B、海水、淡水 C、地表水、地下水Ｄ、空中水、地表水
2、国家对水资源实行()相结合的管理体制。
A、统一管理与分级分部门管理 B、分级管理与分部门管理 C、流域管理与行政区域管理 Ｄ、区域管理与部门管理
3、经批准的规划需要修改时，必须按 规划编制程序经()批准。A、原批准机关 B、水行政主管部门 C、上级部门 Ｄ、水利局
4、不同行政区域之间发生水事纠纷的，应当协商处理；协商不成的，由()。A、上一级人民政府裁决 B、本政府自行决定
C、由人民法院判决 D、由上一级水行政主管部门裁决
5、县级以上人民政府或者其授权的部门在处理水事纠纷时，有权采取()，有关各方或者当事人必须服从。
A、强制措施 B、临时处置措施 C、强制执行措施 D、自由裁量权
6、河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由()依据职权，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物、恢复原状。A、县级以上水行政主管部门 B、流域管理机构
C、县级以上水行政主管部门或流域管理机构 D、其他部门
7、逾期不缴纳水资源费的，从滞纳之日起按日加收滞纳部分()的滞纳金。A、千分之一 B、千分之二 C、千分之三 D、千分之四
8、在()设置排口的，由县级以上人民政府限期拆除。A、江河 B、湖泊 C、饮用水水源保护区 D、河流
9、单位之间、单位和个人之间、个人之间的水事纠纷，当事人可以直接向人民法院提起()。
A、刑事诉讼 B、行政诉讼 C、民事诉讼 D、商事诉讼
10、下列哪种说法是不正确的是（）
A、水行政主管部门负责依法查处水事违法案件
B、县级以上人民政府在处理水事纠纷时，有权采取临时处置措施 C、县级以上人民政府可以授权水行政主管部门处理水事纠纷 D、水政监督检查人员无权进入被检查单位的生产场所
11、水染防治，依（）的规定执行。
A、新水法 B、防洪法 C、水染防治法 D、河道管理条例
12、在水工程保护范围内，从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动的，处以（）的罚款。A、一万元以上五万元以下 B、一万元以上十万元以下 C、二万元以上五万元以下 D、十万元以上
13、省政府 128 令是规范()征收使用和管理的政府规章。
A、河道工程维护管理费 B、水资源费 C、河道采砂费 D、水利建设基金
14、国家所有的水工程应当按（）的规定划定工程保护范围。A、城建部 B、国务院 C、地矿部 D、水利部
15、国务院水行政主管部门或者流域管理机构管理的水工程，由主管 部门或者流域管理机构商有关()划定工程保护范围。A、水行政主管部门 B、市级人民政府
C、省、自治区、直辖市人民政府 D、县级人民政府
16、禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内弃置、堆放阻碍行洪的 物体和种植阻碍行洪的()及高秆作物。A、矮作物 B、林木 C、草木 D、植物
17、在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和 其他有关的技术要求，工程建设方案应当依()的有关规定报经 有关水行政主管部门审查同意。
A、水土保持法 B、水法 C、防洪法 D、水 染防治法
18、跨省、自治区、直辖市的水量分配方案和旱情紧急情况下的水量调度预案，由流域管理机构商有关省、自治区、直辖市人民政府制订，报()或者其授权的部门批准后执行。
A、水利部 B、国务院 C、水行政主管部门 D、流域机构
19、实施取水许可制度和征收管理水资源费的具体办法，由()规定。A、水利部 B、国务院 C、水行政主管部门 D、流域机构
20、水土保持方案未经审批擅自开工建设或者进行施工准备的，由县级以上人民政府水行政主管部门责令停止违法行为，采取补救措施。当事人从事经营活动，在违法所得的，可以处违法所得（）倍以下罚款，但是最高不得超过（）万元。
A、2，2 B、3，3 C、2，3 D、3，4
三、判断题：
1、县级以上人民政府水行政主管部门履行水法规定的监督检查职责时，有权要求被检查单位提供有关文件、证、资料。（）
2、用水实行计量收费和超定额累进加价制度。（）
3、单位和个人有权拒绝水政监督检查人员的依法检查。（）
4、水政监督检查人员在履行监督检查职责时，不出示执法证件也属于合法。（）
5、各级水行政主管部门应当加强对水政监督检查人员的廉洁教育。（）
6、县级以上人民政府水行政主管部门履行水法规定的监督检查职责时，可以进入被检查单位的生产场所进行调查。（）
7、在河道管理范围内，从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由市级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依法进行处理。
8、未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，擅自修建水工程或者其他违法建筑，被责令限期拆除而拒不拆除的，其强行拆除的费用应当由做出强行拆除决定的机关承担。（）
9、对居住在行洪河道内的居民，当地人民政府应当有计划地组织外迁。（）
10、在地下水超采地区，县级以上地方人民政府应当采取措施，严格控制开采地下水。（）
11、畜禽养殖场和农副产品加工单位产生的废水，经过处理，可以直接排入河道、湖泊等水域。（）
12、取水 可持证人应当安装符合国家计量标准的取水计量设施，不得擅自拆除、更换。（）
13、水量水质监测结果应当按国家规定向社会公开。（）
14、在城乡供水管网未覆盖的区域，因家庭生活需要取用地下水的，应当办理取水许可。（）
15、水资源所有权由水利部代表国家行使。（）
16、对林草地等水土保持植被设施，按占地面积每平方米 10 元一次性交纳水土保持设施补偿费。（）
17、县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构，应当自收到取水申请之日起 7 个工作日内对申请材料进行审查。（）
18、侵占、破坏水源和抗旱设施的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构责令停止违法行为，采取补救措施，处 10 万元以下罚款。（）
19、饮用水源保护区由所在地的县级以上水行政主管部门划定（）。20、在饮用水源保护区内设置排 口的，由县级以上水行政主管部门责令限期拆除。（）
四、简答题：
1、建设项目利用水资源，必须遵循什么原则？
答：建设项目利用水资源，必须遵循合理开发、节约使用、有效保护的原则；符合江河流域或区域的综合规划及水资源保护规划等专项规划；遵守经批准的水量分配方案或协议。
2、防汛的工作方针是什么？
答：安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险
3、在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的，给什么处罚？ 答：责令停止违法行为，排除阻碍或者采取其他补救措施，可以处五万元以下的罚款
4、筹集防洪费用的原则是什么？
5、国家工作人员拒不执行防御洪水方案、防汛抢险指令或者蓄洪方案、措施、汛期调度运用计划等防汛调度方案的，给予什么处罚？
6、流速仪法测流速的工作内容包括哪些？
7、什么是防洪区？
8、什么是蓄滞洪区？
9、水土保持方案报告的审批条件包括哪些内容？
10、什么是水行政执法？
11.2015年3月22日是第二十三届“世界水日”,3月22-28日是第二十八届“中国水周”。联合国确定2015年“世界水日”的宣传主题是“水与可持续发展”（Water and Sustainable Development）。我国纪念2015年“世界水日”和“中国水周”活动的宣传主题为“节约水资源，保障水安全”。
六、论述题：
1、论《水法》规定的用水管理的主要措施
2、论我国在水资源和水域保护方面的法律制度法规及水知识试题之问答题部分
1、建设项目利用水资源，必须遵循什么原则？ 答：合理开发、节约使用、有效保护的原则。
2、防汛的工作方针是什么？
答：安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险。
3、防洪工作应当遵循的原则是什么？
答：全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益。
4、筹集防洪费用的原则是什么？
答：政府投入同受益者合理承担相结合。
5、编制防洪规划，应当遵循什么原则？
答：遵循确保重点、兼顾一般，以及防汛和抗旱相结合、工程措施和非工程措施相结合的原则。
6、什么是防洪区？
答：指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。
7、什么是蓄滞洪区？
答：指包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等。
8、对可能出现垮坝的水库，大坝主管部门应当组织有关单位事先制定什么方案？ 答：应急抢险和居民临时撤离方案。
14、在水文测验保护区范围内，建造房屋等建筑物或从事取土、采石等活动的，水行政主管部门应如何处理？
答：责令其停止违法行为，恢复原状或者采取补救措施，可根据情节轻重，并处5000元以下罚款。
15、什么是水文水资源调查评价？
答：水文水资源调查评价是指对水资源的数量、质量、时空分布特征、开发利用条件的分析评定。
16、有堤防的河道，其管理范围是什么？
答：两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、两岸堤防及护堤地。
17、在水文测验保护区内设置的妨碍水文测验的障碍物，应当如何处理？
答：按照“谁设障、谁清除”的原则，由当地防汛指挥机构责令设障者在规定的期限内清除；逾期不清除的，由防汛指挥机构组织强行清除，所需经费，由设障者承担。
18、跨河管道、线路的净空高度必须符合什么要求。答：防洪和航运要求。20、哪些对象应列入防洪重点？
答：大中城市，重要铁路、公路干线，大型骨干企业。
21、在防洪工程设施保护范围内，禁止哪些危害防洪工程安全的活动？ 答：爆破、打井、采石、取土等。
23、什么是洪泛区？
答：指尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区。
24、我国确定2006年“中国水周”的宣传主题是什么？ 答：转变用水观念，创新发展模式。
25、在汛期，哪些部门应当按照各自职责，及时向有关防汛指挥机构提供天气、水文等实时信息和风暴潮预报？ 答：气象、水文、海洋等部门。
26、《中华人民共和国防洪法》自什么时间起施行？ 答：1998年1月1日。
27、大型水闸的管理范围是什么？
答：水闸主体向上下游各延伸四百米，左右侧边墩翼墙起各向外延伸一百米。
28、在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的，给予什么处罚？ 答：责令停止违法行为，排除阻碍或采取其他补救措施，可以处5万元以下罚款。
29、在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，未编制洪水影响评价报告的，给予什么处罚？
答：责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以下罚款。
30、国家工作人员拒不执行防御洪水方案、防汛抢险指令或者蓄洪方案、措施、汛期调度运用计划等防汛调度方案的，给予什么处罚？
答：构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，给予行政处分。
36、水事违法案件处理程序包括哪些内容？
答：①受理②立案③调查④告知（听证）⑤处理（处罚）⑥执行⑦结案
37、高标准水库安全管理体系是指什么？
答：工程安全、设施齐全、功能完备、管理高效、环境优美。
40、取水计量设施发生故障不能正常运行的，应当在几日内向当地水行政主管部门报告并及时修复？
答：3日
41、水资源紧缺地区应当对哪些产业加以限制？
答：耗水量高的工业、农业和服务业。
42、在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当充分考虑什么用水的需要？
答：生态用水。
43、在水工程保护的范围内，禁止从事哪些活动？
答：禁止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。
45、单位之间、个人之间、单位与个人之间发生水事纠纷，如当事人不愿协商或者协商不成的，该怎么办？ 答：如当事人不愿协商或者协商不成的，可以申请县级以上地方人民政府或者其授权的部门调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。县级以上地方人民政府或者其授权的部门调解不成的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。在水事纠纷解决前，当事人不得单方面改变现状。
46、根据《中华人民共和国水法》规定，开发、利用水资源，应当坚持什么原则？ 答：开发、利用水资源，应当坚持兴利与除害相结合，兼顾上下游、左右岸和 有关地区之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排。
48、县级以上水行政主管部门及其水政监督检查人员在监督检查中，发现用水单位未依法办理取水许可或者未按照批准的取水条件进行取水设施建设的，该如何处理？对拒不停止、继续施工的，又该如何处理？ 答：县级以上水行政主管部门及其水政监督检查人员在监督检查中，发现用水单位未依法办理取水许可或者未按照批准的取水条件进行取水设施建设的，应当责令其停止建设；对拒不停止、继续施工的，经县级以上水行政主管部门负责人批准，可以查封、暂扣用于施工的取水工具、取水设备。
71、从事工程建设，占用农业灌溉水源，或者对原有灌溉用水有不利影响的，建设单位应当承担什么责任？
答：建设单位应当采取相应的补救措施；造成损失的，依法给予补偿。
72、在不同行政区域边界的河流上建设水资源开发、利用项目，应该由谁批准？ 答：由有关县级以上地方人民政府报共同的上一级人民政府水行政主管部门批准
73、《水法》对水资源管理体制是怎样规定的？
答：国家对水资源实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制。
74、水中长期供求规划应当按照什么原则制定？
答：按照水资源供需协调、综合平衡、保护生态、厉行节约、合理开源的原则 制定。
75、县级水土保持规划须经谁批准？ 县级人民政府。
76、省级水土流失重点防治区由谁划定并公告？ 省级人民政府。
77、建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入使用的，应怎样处罚？ 答：建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入使用的，由县级以上人民政府有关部门或者流域管理机构依据职权，责令停止使用，限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款。
78、在水事纠纷发生及其处理过程中哪些行为构成犯罪的，要依照刑法的有关规定追究刑事责任？
答：在水事纠纷发生及其处理过程中煽动闹事、结伙斗殴、抢夺或者损坏公私财物、非法限制他人人身自由，构成犯罪的，依照刑法的有关规定追究刑事责任。
79、在我省，利用水域从事旅游开发不符合水功能区划要求的，将会受到怎样的处罚？
答：由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为，采取补救措施，并可处以五千元以上五万元以下的罚款。
81、县级以上人民政府或者上级水行政主管部门发现本级或者下级水行政主管部门在监督检查工作中有违法或者失职行为的，应当怎样处理？ 答：责令其限期改正。
88、未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意，擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的，应该怎么处理？ 答：由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期恢复原状，处五万元以上十万元以下的罚款。
89、建设水工程，必须符合什么规划？ 答：流域综合规划
90、开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当坚持什么原则？
答：应当全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合利用、讲求效益发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。
91、水中长期供求规划应当依据什么制定？
答：水中长期供求规划应当依据水的供求现状、国民经济和社会发展规划、流域规划、区域规划，按照水资源供需协调、综合平衡、保护生态、厉行节约、合理开源的原则制定。
99、千万农民饮用水工程的总体目标任务是什么？
答：用10年时间，改善1000多万农村人口饮用水条件，解决100多万人口饮用水困难。
100、千库保安工程建设的总体目标是什么？ 答：安全、高效、美丽。
101、“世界水日”的宗旨是什么？
答：解决与饮用水供应有关的问题；增进公众对保护水资源和饮用水供应的重要性的认识；通过组织“世界水日”活动加强各国政府、国际组织、非政府机构和私营部门的参与和合作。
109、水政监察队伍的主要职责是什么？
答：
一、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规；
二、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监测等有关设施；
三、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；
四、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；
五、对下级水政监察队伍进行指导和监督；
六、受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。
110、开发建设项目水土保持设施验收合格的条件？
答：
一、开发建设项目水土保持方案审批手续完备，水土保持工程设计、施工、监理、财务支出、水土流失监测报告等资料齐全；
二、水土保持设施按批准的水土保持方案报告书和设计文件的要求建成，符合主体工程和水土保持的要求；
三、治理程度、拦渣率、植被恢复率、水土流失控制量等指标达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求及国家和地方的有关技术标准；
四、水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求。水土保持设施的管理、维护措施落实。
113、在洪泛区、蓄滞洪区建设非防洪建设项目，《防洪法》作了哪些规定？
答：在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的洪水影响评价报告。
在蓄滞洪区内建设的油田、铁路、公路、矿山、电厂、电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。建设项目投入生产或者使用时，其防洪工程设施应当经水行政主管部门验收。在蓄滞洪区内建造房屋应当采用平顶式结构。
10、县级以上地方人民政府水行政主管部门按照规定的权限，负责本行政区域内水资源的(统一管理和监督)工作。
11、国家厉行节约用水，大力推行节约用水措施，推广节约用水新技术、新工艺，发展节水型工业、农业和服务业，建立(节水型)社会。
12、各级人民政府应当采取措施，加强对节约用水的管理，建立节约用水技术开发(推广体系)，培育和发展节约用水产业。
13、国家保护水资源，采取有效措施，保护植被，植树种草，(涵养水源)，防治水土流失和水体污染，改善生态环境。
14、国家鼓励和支持开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害的(先进科学)技术的研究、推广和应用。
15、在开发、利用、节约、保护、管理水资源和防治水害等方面成绩显著的单位和个人，由(人民政府)给予奖励。
16、在水资源短缺的地区，国家鼓励对（雨水和微咸水）的收集、开发、利用和对海水的利用、淡化。
17、水法规定，单位和个人有(C)的义务，（）的义务，并规定开发、利用水资源的单位和个人有依法（）的义务。C、节约用水 保护水工程 保护水资源
18、开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照流域、区域(统一制定)规划。
19、综合规划，是指根据经济社会发展需要和水资源开发利用现状编制的开发、利用、节约、保护水资源和防治水害的(总体部署)。
20、专业规划，是指防洪、治涝、灌溉、航运、供水、水力发电、竹木流放、渔业、(水资源保护)、水土保持、防沙治沙、节约用水等规划。
21、流域范围内的区域规划应当服从(流域规划)，专业规划应当服从综合规划。
22、流域综合规划和区域综合规划以及与土地利用关系密切的专业规划，应当与国民经济和社会发展规划以及土地利用总体规划、城市总体规划和环境保护规划(相协调)，兼顾各地区、各行业的需要。
23、制定规划，必须进行水资源(综合科学)考察和调查评价。
24、县级以上人民政府应当加强水文、水资源(信息系统)建设。
25、国家确定的重要江河、湖泊的(流域综合)规划，由国务院水行政主管部门会同国务院有关部门和有关省、自治区、直辖市人民政府编制，报国务院批准。
26、经批准的规划需要修改时，必须按照规划编制程序经(原批准机关)批准。
27、水工程建设涉及防洪的，依照(防洪法)的有关规定执行；涉及其他地区和行业的，建设单位应当事先征求有关地区和部门的意见。
28、建设水工程，应当进行科学论证，并符合（流域综合）规划。
29、开发、利用水资源，应当坚持兴利与除害(相结合)，兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排。
30、跨流域调水，应当进行全面规划和(科学论证)，统筹兼顾调出和调入流域的用水需要，防止对生态环境造成破坏。
31、地方各级人民政府应当结合本地区水资源的实际情况，按照地表水与地下水统一调度开发、(开源与节流)相结合、节流优先和污水处理再利用的原则，合理组织开发、综合利用水资源。
32、开发利用江河、湖泊、水库水资源，应当按照水法规定的原则，做到公平有序，并符合（水功能区划），服从防洪安全和水工程运行安全的需要。
33、国民经济和社会发展规划以及城市总体规划的编制、重大建设项目的布局，应当与当地水资源条件和防洪要求(相适应)，并进行科学论证；在水资源不足的地区，应当对城市规模和建设耗水量大的工业、农业和服务业项目加以限制。
34、地方各级人民政府应当加强对灌溉、排涝、水土保持工作的领导，促进农业生产发展；在容易发生盐碱化和渍害的地区，应当采取措施，(控制和降低)地下水的水位。
35、农村集体经济组织或者其成员依法在本集体经济组织所有的集体土地或者承包土地上投资兴建水工程设施的，按照谁投资建设谁管理和谁受益的原则，对水工程设施及其蓄水进行(管理和合理)使用。
36、水法所称水工程，是指在江河、湖泊和地下水源上开发、利用、控制、调配和保护水资源的(各类)工程。
37、建设水力发电站，应当保护(生态环境)，兼顾防洪、供水、灌溉、航运、竹木流放和渔业等方面的需要。
38、任何单位和个人引水、截（蓄）水、排水，不得(损害)公共利益和他人的合法权益。
39、国家对水工程建设移民实行(开发性移民)的方针，按照前期补偿、补助与后期扶持相结合的原则，妥善安排移民的生产和生活，保护移民的合法权益。40、农村集体经济组织修建水库应当经(县级以上人民政府水行政主管部门)批准。
41、县级以上人民政府水行政主管部门、流域管理机构以及其他有关部门在制定水资源开发、利用规划和调度水资源时，应当注意维持江河的(合理流量)和湖泊、水库以及地下水的合理水位，维护水体的自然净化能力。
42、从事水资源开发、利用、节约、保护和防治水害等水事活动，应当遵守经批准的规划；因违反规划造成江河和湖泊水域使用功能降低、地下水超采、地面沉降、水体污染的，应当(承担治理责任)。
43、开采矿藏或者建设地下工程，因疏干排水导致地下水水位下降、水源枯竭或者地面塌陷，采矿单位或者建设单位应当采取(补救措施)；对他人生活和生产造成损失的，依法给予补偿。
44、开发利用水资源，应当首先满足（城乡居民生活）用水。
45、县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构应当按照水功能区对水质的要求和水体的自然净化能力，核定该水域的纳污能力，向环境保护行政主管部门提出该水域的(限制排污总量)意见。
46、县级以上地方人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当对水功能区的水质状况进行监测，发现重点污染物排放总量超过控制指标的，或者水功能区的水质未达到(水域使用功能)对水质的要求的，应当及时报告有关人民政府采取治理措施，并向环境保护行政主管部门通报。
47、国
家
建
立(饮用水水源保护区)制度。省、自治区、直辖市人民政府应当划定饮用水水源保护区，并采取措施，防止水源枯竭和水体污染，保证城乡居民饮用水安全。
48、禁止在(饮用水水源保护区)内设排污口。
49、在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口，应当经过有管辖权的(水行政主管)部门或者流域管理机构同意，由环境保护行政主管部门负责对该建设项目的环境影响报告书进行审批。50、从事工程建设，占用(农业灌溉水源)、灌排工程设施，或者对原有灌溉用水、供水水源有不利影响的，建设单位应当采取相应的补救措施；造成损失的，依法给予补偿。
51、在地下水超采地区，县级以上地方人民政府应当采取措施，(严格控制)开采地下水。在地下水严重超采地区，经省、自治区、直辖市人民政府批准，可以划定地下水禁止开采或者限制开采区。
52、鼓励公民、法人和其他经济组织依法开发，利用水能资源，开发利用权可以通过（招标或拍卖）等方式取得。
53、禁
止
在江
河、湖
泊、水
库、运
河、渠
道 内
堆
放
(阻碍行洪)的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。
54、禁止在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物以及从事影响(河势稳定)、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动。
55、在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的(防洪标准)和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。
56、国家实行(河道采砂许可)制度。河道采砂许可制度实施办法，由国务院规定。
57、在河道管理范围内采砂，必须经到级以上人民政府（水行政主管部门）批准。
58、在河道管理范围内采砂，影响河势稳定或者危及堤防安全的，有关县级以上人民政府水行政主管部门应当划定(禁采区)和规定禁采期，并予以公告。
59、禁止围湖造地。已经围垦的，应当按照国家规定的防洪标准有计划地(退地还湖)。
60、禁止围垦河道。确需围垦的，应当经过科学论证，经省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门或者(国务院水行政主管部门)同意后，报本级人民政府批准。
61、县级以上地方人民政府应当采取措施，保障本行政区域内水工程，特别是水坝和堤防的安全，限期(消除险情)。水行政主管部门应当加强对水工程安全的监督管理。
62、使用水工程供应的水、用水单位和个人应当向（供水单位）申请用水计划，并按规定缴纳水费。63、国家对水工程实施保护。国家所有的水工程应当按照国务院的规定划定工程(管理和保护)范围。
64、国务院水行政主管部门或者流域管理机构管理的水工程，由(主管部门)或者流域管理机构商有关省、自治区、直辖市人民政府划定工程管理和保护范围。
65、防洪、防涝的堤防、间堤背水坡脚向外延伸（B）至（）米（城镇的堤段不少于10米）为管理范围。
B、30 50 66、在水工程保护范围内，禁止从事(影响水工程)运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。
67、调蓄径流和分配水量，应当依据流域规划和水中长期供求规划，以(流域为单元)制定水量分配方案。68、跨省、自治区、直辖市的(水量分配)方案和旱情紧急情况下的水量调度预案，由流域管理机构商有关省、自治区、直辖市人民政府制订，报国务院或者其授权的部门批准后执行。
69、在不同行政区域之间的(边界河流上)建设水资源开发、利用项目，应当符合该流域经批准的水量分配方案，由有关县级以上地方人民政府报共同的上一级人民政府水行政主管部门或者有关流域管理机构批准。70、县级以上地方人民政府水行政主管部门或者流域管理机构应当根据批准的水量分配方案和预测来水量，制定水量分配方案和调度计划，实施(水量统一调度)；有关地方人民政府必须服从。
71、国家确定的重要江河、湖泊的水量分配方案，应当纳入国家的国民经济和社会发展(计划)。
72、国家对用水实行总量控制和(定额管理)相结合的制度。
73、省、自治区、直辖市人民政府有关行业主管部门应当制订本行政区域内行业用水定额，报(同级水行政主管)部门和质量监督检验行政主管部门审核同意后，由省、自治区、直辖市人民政府公布，并报国务院水行政主管部门和国务院质量监督检验行政主管部门备案。
74、直接从江河、湖泊或者地下取用水资源的，应当按照国家取水许可制度和水资源有偿使用制度的规定，向水行政主管部门或申请(领取取水)许可证，按国家和省人民政府规定缴纳水资源费。
75、水法规定，(农村集体经济组织及其成员使用本集体经济组织的水塘、水库中的水，家庭生活和零星散养、圈养畜禽饮用等少量取水)不按取水许可制度和有偿使用制度申请领取取水许可证、缴纳水资源费。76、用水实行(计量收费和超定额累进加价)制度。77、各级人民政府应当推行(节水灌溉)方式和节水技术，对农业蓄水、输水工程采取必要的防渗漏措施，提高农业用水效率。78、工业用水应当采用先进技术、工艺和设备，增加循环用水次数，提高水的(重复利用)率。79、国家逐步淘汰落后的(耗水量高)的工艺、设备和产品，具体名录由国务院经济综合主管部门会同国务院水行政主管部门和有关部门制定并公布。
80、城市人民政府应当(因地制宜)采取有效措施，推广节水型生活用水器具，降低城市供水管网漏失率，提高生活用水效率；加强城市污水集中处理，鼓励使用再生水，提高污水再生利用率。
81、新建、扩建、改建建设项目，应当制订节水措施方案，(配套建设)节水设施。82、供水企业和自建供水设施的单位应当加强供水设施的维护管理，减少(水的漏失)。
83、各级人民政府应当积极采取措施，改善城乡居民的(饮用水条件)。
84、使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴纳水费。供水价格应当按照(补偿成本)、合理收益、优质优价、公平负担的原则确定。
85、不同行政区域之间发生水事纠纷的，应当(协商处理)；协商不成的，由上一级人民政府裁决，有关各方必须遵照执行。
86、水事纠纷解决前，未经各方达成协议或者共同上一级人民政府批准，在县级以上行政区域交界线水事纠纷发生地方圆（B）公里，乡镇行政区交界线水事纠纷发生地方圆（）公里内，任何一方不得修建排水、阻水、取水和截（蓄）水工程，不得单方面改变水的现状。
B、5 3
87、单位之间、个人之间、单位与个人之间发生的水事纠纷，应当协商解决；当事人不愿协商或者协商不成的，可以申请县级以上地方人民政府或者(其授权的部门)调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。88、县级以上人民政府或者其授权的部门在处理水事纠纷时，有权采取(临时处理)措施，有关各方或者当事人必须服从。89、县级以上人民政府水行政主管部门和流域管理机构应当对违反本法的行为加强监督检查并(依法进行)查处。
90、水政监督检查人员应当忠于职守，(秉公执法)。91、有关单位或者个人对水政监督检查人员的监督检查工作应当给予配合，不得拒绝或者(阻碍)水政监督检查人员依法执行职务。92、县级以上人民政府或者上级水行政主管部门发现本级或者下级水行政主管部门在监督检查工作中有违法或者(失职行为)的，应当责令其限期改正。93、在河道管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物，或者从事影响河势稳定、危害河岸堤防安全和其他妨碍河道行洪的活动的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构(依据职权)，责令停止违法行为，限期拆除违法建筑物、构筑物，恢复原状。
94、未经水行政主管部门或者流域管理机构同意，擅自修建水工程，或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，且防洪法未作规定的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期(补办有关手续)95、拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠(水资源费)的，由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令限期缴纳。96、建设项目的节水设施没有建成或者没有达到(国家规定)的要求，擅自投入使用的，由县级以上人民政府有关部门或者流域管理机构依据职权，责令停止使用，限期改正。
97、未经水行政主管部门审查同意，擅自在江河、湖泊新建或者扩大排污口，水行政主管部门（可以）对当事人进行行政处罚。
98、侵占、盗窃或者抢夺防汛物资，防洪排涝、农田水利、水文监测和测量以及其他水工程设备和器材，贪污或者挪用国家救灾、抢险、防汛、移民安臵和补偿及其他水利建设款物，构成犯罪的，依照刑法的有关规定追究(刑事责任)。99、在水事纠纷发生及其处理过程中煽动闹事、结伙斗殴、抢夺或者损坏公私财物、非法限制他人人身自由，构成犯罪的，依照(刑法)的有关规定追究刑事责任。
100、引水、截（蓄）水、排水，损害公共利益或者他人合法权益的，依法(承担民事)责任。
第三篇：水利基础知识试题
水利基础知识试题集
一、单项选择
1、我国将每年的（A）定为中国水周。
A、3月22～28日
B、4月22～28日
C、5月22～28日
D、7月22～28日
2、水的主要用途包括生活用水、生产用水、(B)。
A、灌溉用水
B、生态用水
C、采矿用水
D、航运用水
3、人类可利用的淡水资源主要是指某地区逐年可恢复和(A)的淡水资源。
A、更新
B、开采
C、储存
D、消耗
4、衡量一个国家、一个地区水资源丰歉程度的指标是(B)。
A、多年平均降水量
B、多年平均径流总量
C、年降水量和蒸发量之比
D、多年平均蒸发量
5、我国《水法》中所称水资源，包括（A）。
A、地表水和地下水
B、淡水和海水
C、地表水和土壤水
D、河水和地下水
6、我国水资源分布极不均匀，全国水资源的(A)%分布在长江及其以南地区。
A、81
B、51
C、91
D、71
7、跨流域调水，应当进行全面规划和科学论证，统筹兼顾调出和调入流域的用水需要，防止对(A)造成破坏。
A、生态和环境
B、交通
C、通信设施
D、农业
8、我国《建设项目水资源论证管理办法》由(A)负责解释。
A、水利部
B、流域管理机构
C、建设部门 D、省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门
9、下列不需要申请取水许可的情形是:(D)。
A、直接从地下取水
B、直接从河取水
C、直接从湖泊取水
D、为畜禽饮用取水
10、地下水的开采量超过(B)，造成地下水水位待续下降，或因开发利用地下水引发环境地质灾害或生态环境恶化的现象，是判定地下水超采和划定地下水超采区的依据。
A、补给量 B、可开采量 C、天然资源量 D、降水入渗补给量
11、国家保护水资源，采取有效措施，保护植被，植树种草，涵养水源，防治水土流失和(B)，改善生态环境。
A、环境污染
B、水体污染
C、大气污染
D、土壤污染
12、国家建立饮用水(C)保护区制度。
A、水质
B、水量
C、水源
D、水域
13、水污染会导致(C)。
A、资源型缺水
B、工程型缺水
C、水质型缺水
D、浪费性缺水
14、国家对水工程建设移民实行开发性移民的方针，按照(C)的原则，妥善安排移民的生产和生活，保护移民的合法权益。
A、前期补偿、补助
B、后期扶持
C、前期补偿、补助与后期扶持相结合 D、生产扶持与生活扶持相结合
15、水利部重大科技项目成果包括发明专利、（B）、工程设计。
A、技术创造
B、技术设计
C、开发规划
D、工程运行
16、我国《水土保持法》所称水土保持，是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的（D）和治理措施。
A、控制
B、管理
C、保护
D、预防
17、根据《水土保持法》，禁止在（C）度以上陡坡地开垦种植农作物。
A、15
B、20
C、25
D、30
18、在山区、丘陵区、风沙区修建铁路、公路、水工程，开办矿山企业、电力企业和其他大中型工业企业，在建设项目环境影响报告书中，必须有水行政主管部门同意的（C）方案。
A、环境保护
B、水资源规划
C、水土保持
D、项目规划
19、对荒山、荒沟、荒丘、荒滩水土流失的治理实行承包的，应当按照(C)原则，签订水土保持承包治理合同。
A、政府进行合理补贴
B、个人独自承担费用
C、谁承包治理谁受益
D、谁受益谁承包治理
20、建国以来到 2006 年，全国水电装机容量已达到 1.2857 亿千瓦，在电力总装机容量中占（A）。
A、21%
B、31%
C、41%
D、51%
21、水电站自动化的直接目的是（B）。
A、增加发电量
B、提高运行效率
C、增加防洪库容
D、提高供水能力
22、我国高扬程提水灌溉主要集中于（B）流域。
A、辽河
B、黄河
C、海河
D、长江
23、（B）是干旱、半干旱地区增加抗旱水源的有效途径。
A、建闸引水
B、集蓄雨水
C、打井取水
D、引洪蓄水
24、我国年均径流总量最大的国际河流是（A）江。
A、黑龙
B、澜沧
C、雅鲁藏布
D、乌苏里
25、在水利水电工程中设计不同等级的建筑物所采用的按某种频率或重现期表示的洪水称为洪水标准，它包括(C)。
A、静水流量和洪水流量
B、静水流量和洪水总量
C、洪峰流量与洪水总量
D、静水流量与动水流量
26、当山区、丘陵地区的水利水电工程永久性水工建筑物的挡水高度低于15m，且上下游最大水头差小于10m时，其洪水标准可按(B)标准确定。
A、平原
B、平原、滨海区
C、山区、丘陵
D、滨海区、丘陵地区
27、水利水电工程的永久性水工建筑物的级别应该根据建筑物所在工程的等别，以及建筑物的重要性确定为(D)级。
A、一级
B、二级
C、三级
D、五级
28、临时性水工建筑物级别中三级的使用年限(C)。
A、大于1.5年
B、大于1年
C、大于3年
D、大于2年
29、对于失事后造成损失不大的水利水电工程，其1～4级主要永久性水工建筑物的级别，经过论证并报主管部门批准，可(A)。
A、降低一级
B、降低二级 C、提高一级
D、提高二级
30、防洪高水位至防洪限制水位之间的水库容积叫做(C)。
A、总库容
B、死库容
C、防洪库容
D、调洪库容
31、水工建筑物按(A)分类可分为一般性建筑物和专门建筑物。
A、按用途
B、按使用期
C、按作用
D、按特征
32、根据山区、丘陵地区永久性水工建筑物洪水标准要，对一级混凝土坝、浆砌石坝的水工建筑物来讲，在校核情况下的洪水重现期为(B)。
A、10000～5000 年
B、5000～2000 年 C、5000～1000 年
D、2000～1000 年
33、《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252—2000）规定（以下简称标准），水利水电工程根据其工程规模、效益以及在国民
经济中的重要性，划分为(C)。
A、三等
B、四等
C、五等
D、六等
34、水利水电工程的永久性主要建筑物的级别，划分为(C)级。
A、三
B、四
C、五
D、六
35、水利水电工程的永久性次要建筑物的级别，划分为(A)级。
A、三
B、四
C、五
D、六
36、水利水电工程的监时性建筑物的级别，划分为(A)级。
A、三
B、四
C、五
D、六
37、水库遇大坝的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为(B)。
A、防洪限制水位
B、设计洪水位
C、正常高水位
D、防洪高水位
38、水库遇下游保护对象的设计洪水时在坝前达到的最高水位，称为(D)。
A、防洪限制水位
B、设计洪水位 C、正常高水位
D、防洪高水位
39、校核洪水位以下的水库静库容，称为(B)。
A、防洪库容
B、总库容
C、兴利库容
D、调洪库容 40、正常蓄水位至死水位之间的水库容积，称为(C)。
A、防洪库容
B、总库容
C、兴利库容
D、调洪库容
41、引水隧洞属于(C)。
A、取水建筑物 B、挡水建筑物 C、输水建筑物 D、泄水建筑物
42、以下属于临时水工建筑物的是(D)。
A、导流墙
C、电站厂房
B、挡水大坝
D、围堰
43、对于某一个水利水电工程，按其水库总库容6亿m3，达到大（2）型指标；按其装机容量120万kW，达到大（1）型指标；按其水库灌溉面积10万亩，达到中型指标；按其保护农田10万亩，达到小（1）型指标；综合考虑后，该水利水电工程的等级为(A)。A、大（1）型
B、大（2）型
C、中型
D、小（1）型
44、设计永久性水工建筑物所采用的洪水标准，分为正常运用（设计）和非常运用（校核）两种情况。其中(B)为正确表述。
A、正常运用的洪水标准较低（即洪水出现频率较小），而非常运用的洪水标准较高（即洪水出现频率较大）
B、正常运用的洪水标准较低（即洪水出现频率较大），而非常运用的洪水标准较高（即洪水出现频率较小）
C、正常运用的洪水标准较高（即洪水出现频率较小），而非常运用的洪水标准较低（即洪水出现频率较大）
D、正常运用的洪水标准较高（即洪水出现频率较大），而非常运用的洪水标准较低（即洪水出现频率较小）
45、用以改善河流的水流条件，调整河流水流对河床及河岸的作用以及为防护水库、湖泊中的波浪和水流对岸坡冲刷的建筑物称为(C)。
A、泄水建筑物
B、输水建筑物
C、整治建筑物
D、取水建筑物
46、引水隧洞的进水口段、灌溉渠首和供水用的进水闸、扬水站等建筑物是(C)。A、泄水建筑物
B、输水建筑物
C、取（进）水建筑物
D、专门为灌溉、发电、过坝需要而兴建的建筑物
47、造成拱坝失事的原因主要是(B)。
A、渗漏
B、温度变化
C、抗稳定性不够
D、坝身裂缝
48、溢洪道出现事故的主要原因为(A)。
A、溢洪道泄流能力不足
B、坝身渗漏
C、由于抗剪强度不足
D、出现贯穿裂缝
49、下列诸项中(B)不是混凝土坝出现事故的主要原因。
A、抗稳定性不够
B、坝身渗漏
C、裂缝
D、表面损坏
二、多选题
1、我国在治水方面取得的成就引人注目，特别是（BCD）等方面的进展引起国际社会普遍关注。
A、湖泊污染治理
B、解决黄河断流问题
C、南水北调工程
D、西部大开发水利建设
2、《水法》规定，使用水工程供应的水，应当按照国家规定向供水单位缴水费。供水价格应当按照（ACD）的原则确定。
A、补偿成本
B、效益优先
C、优质优价
D、公平负担
3、我国西北地区水资源紧缺，但用水效率却不高，单位GDP用水量高于全国平均水平。解决上述问题必须（ABD）。
A、调整产业结构，提高水的利用效率 B、建设资源节约型社会
C、限制生态用水量
D、合理配臵水资源
4、缺水城市要有计划地关停并转一批（BCD）的用水大户。
A、高投入
B、高耗水
C、高污染
D、低效益
5、为维持地下水采补平衡，应严格控制开采（CD）地下水。
A、表层
B、浅层
C、深层
D、承压层
6、根据《防洪法》，进行防洪工作应当遵循的原则为（ABC）。
A、全面规划、统筹兼顾
B、预防为主、综合治理
C、局部利益服从全局利益
D、以蓄为主、防漏堵决
7、城镇的防洪规划应在（BC）的基础上进行。
A、社会宏观发展规划
B、流域整体防洪规划
C、城镇建设总体规划
D、地区经济发展规划
8、凌汛的处理措施和防护措施有（AC）。
A、预防性破冰 B、加热熔冰 C、应急性爆破 D、破冰船破冰
9、小浪底水利枢纽工程是在复杂的地层上建筑起的“最具挑战性” 的雄伟工程，创下的世界之最有（BCD）。
A、世界上最大的高坝
B、世界上最雄伟的进水塔群。
C、3 条世界最大的孔板隧洞
D、世界最大的消力池
10、南水北调中线工程经过的省区有（BCD）等。
A、陕西
B、湖北
C、河南
D、河北
11、饮水安全重点要解决（ABC）和血吸虫病区的饮水安全问题。
A、高氟
B、高砷
C、苦咸
D、高碘
12、农村水利的主要内容是（ABC）。
A、灌溉
B、除涝
C、人畜饮水与村镇供水
D、城镇水运
13、对新开发的灌区选择灌溉水源，要满足（ABD）等要。
A、水质的要
B、水位的要
C、水压的要
D、水量的要
14、农田排水的方式主要有（ABC）。
A、明沟排水
B、竖井排水
C、暗管排水
D、蒸发排水
15、截流的基本方法有（AB）。
A、立堵截流
B、平堵截流
C、龙口合龙
D、架设栈桥
16、水利水电工程永久性水工建筑物的洪水标准，应按(ACE)分别确定。
A、山区、丘陵区 B、山区 C、平原 D、丘陵区 E、滨海区
17、临时性水工建筑物的洪水标准，应根据建筑物的(CDE)考虑。
A、山区、丘陵区 B、级别 C、山区 D、结构类型 E、风险度
18、水利水电工程根据其(BCD)，划分为五个等别。
A、作用
B、工程规模
C、效益
D、重要性
E、使用年限
19、水利水电工程中永久性建筑物的级别，应根据(ACE)确定。
A、工程的等别
B、失事造成的后
C、作用
D、使用年限
E、重要性
20、临时性水工建筑物的级别应根据(BCDE)确定。
A、作用
B、保护对象的重要性
C、失事造成的后果
D、使用年限 E、规模
21、考虑到(ACE)因素，永久性水工建筑物级别可以提高一级。
A、失事后损失大小
B、作用
C、坝高
D、使用年限
E、地质条件
22、水工建筑物按其作用可分为(BDE)等。
A、永久性建筑物
B、挡水建筑物
C、临时性建筑物
D、泄水建筑物
E、输水建筑物
23、以下属于主要水工建筑物的有(BCD)。
A、导流墙
B、挡水大坝
C、电站厂房
D、引水发电隧洞
E、护岸
24、水工建筑物的特点主要有(BCDE)。
A、施工较简单
B、工作条件复杂
C、施工难度大
D、环境影响大
E、失事的后果严重
25、水工建筑物往往是水下工程、地下工程多，它的工程一般都比较大，它的施工特点有(ABCD)。
A、施工条件差
B、施工干扰多
C、施工期限长
D、施工场地狭窄
E、施工程序较简单
26、在水工建筑中堤防工程事故的原因是(ABCD)。
A、漫溢
B、冲决
C、溃决
D、凌汛险情
E、浮起
27、造成混凝土坝失事的原因主要有(ABC)。
A、裂缝
B、表面损坏
C、抗稳定性不够
D、坝身渗漏
E、绕坝渗漏
28、造成拱坝失事的原因主要有(BCE)。
A、裂缝
B、岸坡岩体崩塌
C、洪水漫顶 D、坝身渗漏
E、温度变化
29、失事后造成巨大损失，或
对水利水电工程造成十分严重影响的永久性水工建筑物，经过论证并报主管部门批准，其级别可提高
一级。适用于(ABCD)永久性水工建筑物。
A、2级
B、3级
C、4级
D、5级
E、6级
30、在水利水电工程的永久性水工建筑物的洪水标准确定时，平原、滨海地区的水利水电工程的洪水标准宜按山区、丘陵地区标准确定的情况为:其永久性水工建筑物的挡水高度高于(AD)，且上下游最大水头差大于()时。
A、15m，10m
B、10m，10m
C、10m，15m D、15m，15m
E、5m，5m
31、溢流重力坝一般属于(ACDE)。
A、一般性建筑物
B、专门性建筑物
C、挡水建筑物
D、泄水建筑物
E、永久性建筑物
32、(ABCD)是土石坝出现事故的主要原因。
A、护坡出现破坏
B、坝身渗漏及绕坝渗漏
C、抗剪强度不足D、防洪标准低
E、温度变化使防渗体产生贯穿裂缝
33、下列(ACDE)属于堤防工程中出现事故的主要原因。
A、汛期地震
B、脉动压力
C、凌汛
D、溃决
E、冲决
三、判断题
1、水占地球表面的3/4，因此地球有“水的行星”之称。（）
2、水利作为国民经济和社会发展的重要基础设施，在构建社会主义和谐社会中肩负着十分重要的职责。（）
3、要进一步落实科学发展观，完善发展出路，转变发展模式，加快发展步伐，全面推进可持续发展水利。（）
4、水资源是基础性的自然资源、战略性的经济资源，是生态和环境的控制性要素。（）
5、新修订的《水法》颁布并施行于2003年。（X）
6、制止向大自然无节制索取的做法，自觉约束人类活动，努力实现人与水和谐相处。（）
7、国家确定的重要江河、湖泊的流域综合规划，由国务院批准。()
8、开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当按照流域、区域统一制定规划。规划分为国家战略规划和专业规划。（X）
9、我国大多数河流主要靠雨水补给，而我国西北的河流主要靠冰川补给。()
10、加强流域水资源的统一管理和统一调度是解决黄河断流问题的主要措施之一。（）
11、水权是指水资源的所有权、使用权、经营管理权、转让权的总称。也可称为水资源产权。（）
12、在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当充分考虑生产用水需要。（X）
13、国家提倡农村开发水能资源，建设小型水电站，促进农村电气化。（）
14、要按照国家建立资源节约型、环境友好型社会的要求，纠正先破坏、后修复，先污染、后治理的错误认识。（）
15、在我国的社会总用水量中，工业生产是用水大户。（X）
16、在水源不足地区，应当限制城市规模和耗水量大的农业、工业和服务业的发展。（）
17、气候变化对水资源影响很小，可以忽略。（X）
18、水利工程建设程序一般分为以下八个阶段：项目建议书、可行性研究报告、初步设计、施工准备、建设实施、生产准备、竣工验收、后评价。（）
19、新建、扩建、改建建设项目应当制定节水措施方案，配套建设节水设施。（）20、水利项目经济评价的目的，就是根据经济效益的大小对各种技术上可行的方案进行评价和选优。（）
21、沿海地区开采地下水，应防止地面沉降和海水入侵。（）
22、淮河流域最大的湖泊是洪泽湖、南四湖、骆马湖、巢湖。（X）
23、任何单位和个人都有保护防洪工程和依法参加防汛抗洪的义务。
（）
24、治理洪水灾害，关键在于加强控制措施，蓄纳洪水。（X）
25、正确处理国家、集体、个人三者之间的关系，移民区和移民安臵区应当服从库区经济的整体发展。（X）
26、改善我国水环境质量，应重视对污染物排放的控制，减少环境污染负荷。（）
27、在水体中种植水生植物，会增加水体中的污染负荷。（X）
28、防治水土流失是解决非点源污染的有效措施之一。（）
29、农田灌溉系统主要由取水工程、输配水工程、田间灌溉工程、水土保持工程等部分组成。（X）
30、喷灌是一种利用专门设备把有压水喷射到空中形成细小雨滴，如同降雨湿润土壤的灌水方法。（）
31、我国西北内陆地区干旱少雨，灌溉是保证农业生产的重要措施。（）
32、干旱缺水是土地荒漠化的自然基础。（）
33、在水生生物洄游通道上修建永久性拦河闸坝，建设单位应当同时修建过鱼设施，或者经国务院授权的部门批准采取其他补救措施，并妥善安排施工和蓄水期间的水生生物保护所需费用由建设单位承担。（）
34、泥石流按组成成分可以划分成泥流和水石流。（X）
三、水利名词解释
1、水利工程: 指为控制、调节和利用自然界的地面水和地下水，以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程。水利工程按其服务对象可以分为防洪工程、农田水利工程（灌溉工程）、水力发电工程、航运及城市供水、排水工程。
2、水利枢纽: 为开发利用水利资源和防治水害，将几种水工建筑物集中修建在一起，它们各自发挥作用又互相配合工作。这些彼此直辖市工作的水工建筑物组成的综合体，叫水利枢纽。
3、水利水电工程等级: 指水利水电的等级及其建筑物的分级。在规划设计水利水电枢纽及其水工建筑物时，为使工程既安全可靠，又经济合理，根据工程规模、效益、在国民经济中的作用及失事后的影响，将工程划分为若干等级。
4、护坦和海漫: 闸、坝下游的消力池底板，称为护坦。它是被用来保护水跃范围内的河床免受冲刷。一般用混凝土或桨砌石做成，护坦的高程和尺寸取决于护坦水跃旋滚的水力特性。紧接护坦或消力池后面的消能防冲措施，称为海漫。其作用是进一步消杀水流的剩余动能，保护河床免受水流的危害性冲刷。
5、坝: 指拦截水流的挡水建筑物。在坝的上游形成水库，用以调节流量、抬高水位，为防洪、灌溉、发电、航运、给水等事业服务。通常按筑坝材料分为混凝土坝、浆砌石坝、土石坝、草土坝、橡胶坝、钢坝和木坝等，其中混凝土坝和土石坝是常的主要坝型。混凝土坝和浆砌石坝按力学特点和结构特征又可分为重力坝、拱坝和支墩坝。土石坝又称当地材料坝，分为土坝和堆石坝。坝体剖面为上窄下
宽的梯形。优点是就地取材，结构简单，抗震性能好，除干砌石坝外均可机械化施工，对地形和地质条件适应性强。缺点是一般需要在坝体外另设泄洪过流和施工导流设施。坝还按坝顶是否允许泄流分为溢流坝和非溢流坝。按坝的高度分为高坝、中坝和低坝，对此各国标准不一。中国规定坝高70米以上为高坝，坝高30～70米为中坝，坝高30米以下为低坝。
6、泄水洞: 指水库向下游泄洪、放水灌溉和发电的通道，包括设在坝端或坝下的涵洞或在坝端附近岩石开凿的隧洞。
7、冲沙洞: 指防止泥沙进入建筑物（如渠道、引水洞、厂房）而修筑的一种冲沙设备。
8、溢洪道: 用于宣泄规划库容所不能容纳的洪水，保证坝体安全的开敞式或带有胸墙进水口的溢流泄水建筑物。溢洪道一般不经常工作，但却是水库枢纽中的重要建筑物。溢洪道按泄洪标准和运用情况，分为正常溢洪道和非常溢洪道。前者用以宣泄设计洪水，后者用于宣泄非常洪水。按其所在位臵，分为河床式溢洪道和岸边溢洪道。
9、水窖: 亦称旱井，是干旱地区存蓄雨、雪水的一种实施。
10、船闸: 船闸是克服河流上建坝（或天然）形成的集中水位差的一种过船建筑物，它是由上下闸首、闸门、闸室等组成。
11、警戒水位: 堤防临水，达到一定深度，有可能出现险情，要加以警惕戒备的水位。到达这一水位时，开始进入防汛戒备状态，要密切注意水情、工情、险情的发展变化，在各自防守堤段或区域内增加巡堤查险次数，开始昼夜巡查，并组织防汛队伍上堤防守，做好防汛抢险人力、物力等的准备。这一水位主要是防汛部门根据长期防汛实践经验和堤防等工程的抗洪能力/出险基本规律分析确定的，是制定防汛方案的重要依据。
12、闸门: 是关闭水工建筑物过水空的设备。用它来控制流量、调节上下游水位、排除浮冰及其飘浮物等。闸门使用在各种不同的水工建筑物上，如闸坝、水电站、船闸等。按制造闸门的主要材料可分为：木闸门、钢筋混凝土闸门和金属闸门三种。按闸门工作性能可分为：主要闸门、事故闸门和检修闸门三种。
13、水位：江、河、湖、库、海的自由水面和地下水层表面，在某一时刻、某一地点高于（或低于）基准面的高程，就称作该地、该时刻的水位，单位为米。
14、防洪：指防止或减轻洪水泛滥危害的水利工作。
15、防洪标准：指防洪工程防护对象需达到防御洪水的设防标准。
16、正常蓄水位：指水库在正常运行情况下，挡水建筑物允许长期保持的最高库水位，又称为设计蓄水位、正常高水位、最高兴利水位。
17、死水位：指水库在正常运行的条件下，允许消落到达的最低库水位，即兴利库容的下限水位。
18、设计洪水位：指遇到挡水建筑物(坝、闸)的设计洪水标准时，坝（闸）上游达到的最高水位。
19、校核洪水位: 当水库遇到大坝的校核洪水位时，在坝前达到的洪水位，它是水库在非常运用情况下，允许临时达到的最高洪水位，也是确定大坝顶高及进行大坝安全校核的主要依据。
20、汛期限制水位: 在汛期水库允许兴利蓄水的上限水位，也是水库在汛期预留所需防洪库容的下限水位。这一水位是根据防洪标准、工程现状以及汛期洪水特性而制定的。
21、库容: 指水库蓄水容积，以万M、亿M计。水库的主要特征库容有：兴利库容（调节库容）、死库容、防洪库容、调洪库容、总库容等。以之相应的有正常蓄水位、死水位、设计水位、汛期限制水位、校核洪水位等主要特征水位。校核洪水位以下的库容容积，称为总库容。它是工程规模的一项重要标志，也是划分水库等级、确定工程安全标准的依据。
22、洪水等级: 以洪峰流量重现期划分4级:
一般洪水 :5-10 年一遇； 较大洪水 :10-20年一遇；
大 洪 水 :20-50年一遇； 特大洪水 :大于50年一遇。
23、死库容: 亦称成垫低库容，指水库死水位以下的容积。水库正常运行时，其水位不应低于死库容。
24、跨流域调水: 将多水区的水引向干旱区、缺水区，从而改变水资源在流域和地区上的分布不均。
25、防洪库容: 指为保证水工建筑物安全，用于控制调节大洪水的水库容积，也即汛期限制水位至校核洪水位之间的水库容积。
26、水库调洪: 指在河流上修建水库后，拦河坝起了阻挡洪水的作用，宣泄洪水的通道由原来的河槽断面缩小为溢洪道或泄水孔断面，这种天然条件的改变，导致了要水库对洪水起调蓄作用，称作调洪水库。
27、水库调度: 指一种控制运用水库的技术管理方法。它是根据各用
水部门的合理需要，参照水库每年蓄水情况与预测的可能天然来水及含沙情况，有计划地合理控制水库在各个时期的蓄水和放水过程，即控制其水位升降过程。
28、水库渗漏: 指水体向水库库盆以外渗流（指水在土壤或岩石孔隙中流动）而漏失水量的现象。
29、水库淹没: 指水库建成后，因抬高了库周地下水位而导致沼泽化、盐渍化和建筑物地基发生沉陷，以及农田荒芜、饮水和居住卫生条件恶化等现象。
30、农田水利:指为发展农业生产服务的水利事业。农田水利的内容包括：中小河流的治理及农田防洪、除涝排水、灌溉、农牧业供水、水土保持、盐碱地改良、围垦、改造沙漠等水利措施。中小河流的防洪措施，一般也属农田水利的范围。
31、农田基本建设: 指通过水利和农业等综合措施，改造不利农业生产的自然条件，建设旱涝保水、高产稳产农田。农田基本建设的主要任务是以治水改土为中心，实行山、水、田、林、路综合治理，大搞园田化，做好田间工程。
32、灌溉系统: 指人工补给农田分水的工程技术措施。通过这些工程措施可以随时按农作物的需要，将水从水源输送到田间。灌溉系统主要的工程技术设备，包括有取水、输水、配水及泄水建筑物和渠道系统。
33、灌溉渠道: 指专供灌溉用的水道。灌溉渠道分干、支、斗、农渠等若干等级，由这些渠道组成的渠道系统，简称渠系，其作用是将灌溉水输送、分配到全灌区。
34、灌溉保证率: 指灌溉设施对灌区用水的保证程度。它的灌溉设计标准的一种表示方法。即在多年中灌区作物对灌溉用水全部获得满足的年数与总年数之比，以百分数表示。
35、机电排灌: 指利用动力机（如内燃机、电动机）带动水泵或其他提水工具，进行排涝或灌溉。
36、堤防: 简称堤，亦称堤埝。指为防御水流漫溢而在岸边修筑的水工建筑物。一般用土修筑。
37、水土流失: 指地表土壤及岩石因水力、风力、重力和冻融等外力的作用，而受各种破坏，并产生移动、堆积的过程，以及水本身的损失现象。这是指广义的水土流失。狭义的水土流失是特指水力侵蚀现象。
38、水土保持: 主要研究水土流失规律及其经济有效的防治措施，研究水土流失同发展农业生产和根治江河的矛盾，研究自然界中水、风的侵蚀力与土壤能力的矛盾。
39、施工导流: 指在河道上修建工程时，为了创造在原河床施工的条件，通常围堰围护基坑，让河水从部分河床或者通过临时泄水道下泄的技术。
40、三通一平: 在施工期间首先要把交通道路修通，联结工地内外称为路通。接着把生活用水引人工区称为水通。并要将生产生活用电接通，称为电通。将整个施工场地平整好，以供建设，称为一平。如将通讯设施包括在内，称为四通一平。
41、围堰: 是导流工程中临时挡水建筑物。用来围护施工中的基坑，以保证水工建筑物能在干地上工作。围堰往往需要在流水中进行修建，它在完成导流任务后，如果对永久建筑物的运行有防碍，则应予拆除。
42、丁坝: 坝身较长，有挑溜作用。坝头多做成圆形或流线形，一般坝前水流湍急，主守困难。
43、险工: 河道水流直接冲刷堤岸的地段，称为险工，需要进行抢护。
44、垛坝: 坝垛布臵与河岸平行，有调缓溜势保护堤岸作用，其形式多样，有人字形、月牙形、盘形、雁翅形、鱼鳞形等。
45、平顺护岸: 沿堤岸做防护工程延续较长，不改变河势。
46、沉排: 将梢料或薪柴用绳或铅丝绑扎成把，编成上下两层网格，其间平铺梢料或薪柴，再用麻绳或铅丝结扎成排。一般厚0.5-1.2M，运到沉放点，排上压石料，沉至河底，用来护岸或护底，防止水流掏刷。
47、捆枕:利用梢料和块石捆成长10M、直径1M左右的枕体，推至堤岸坡脚防冲，一般梢料铺厚0.2M，中间石料厚0.6M，每间隔离M 捆扎一道。
48、导流洞: 指用于施工导流目的的隧洞。隧洞导流主要适用于河谷狭窄、岸陡岩坚的山区河流。
49、截流: 亦称堵口。指在建造威仪围堰的过程中，当河道被缩窄到一定程度后，所留缺口（龙口）的封堵工作。截流方式有平都、立堵和混合堵三种。
50、土坝和堆石坝: 土坝是指用当地或附近地区的土料筑成的坝。断面一般呈梯形，边坡较缓，靠自重维持稳定。堆石坝是指用当地或附
近地区的石料筑成的坝，在石料之间不用胶结材料。
51、土石混合坝: 土石坝是指用当地或附近地区的土石料筑成的坝。一般适用于当地有坝体防渗部分的土料和有效开挖供给的石料。
52、拱坝: 拱坝成圆拱形，一般用混凝土及砌石筑成，少数情况（如薄拱坝）也可以用钢筋混凝土筑成。
53、混凝土重力坝: 指坝身用混凝土浇筑的坝。其主要特点是依靠坝于地基表面的摩擦力来阻止水平力所引起的坝体滑动。
第四篇：2016水利选修课试题与答案
· 1.先进适用、效能显著的工法未经有关部门审批仍可成为国家、行业或地区的施工规范、施工标准或操作规程。()
正确
错误
2.未经工程实践检验的科研成果，不属于工法范畴。（）
正确
错误
3.评价工艺的先进性，就是结合技术与经济对工艺做的全面、综合的评价。
（）
正确
错误
4.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所有用水
正确答案：A、C、D、E
A.消防 B.防尘 C.降尘 D.厕所冲洗 E.基坑支护用水
5.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。
正确答案：B、C、D、E
A.抽水量多 B.抽水量多
C.对周边环境不影响 D.不污染周边水源
E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价
6.工法把先进技术和科学管理结合起来，科学管理主要体现在（）等方面。
正确答案：A、B、C、D
A.劳动组织 B.资源配置 C.现场制度 D.规范规程 E.施工图设计
7.工法以工艺为核心有以下三个方面的内容：（）。
正确答案：A、B、D
A.施工中所采用的关键技术的工艺原理 B.施工工艺流程 C.施工图设计 D.施工操作要点 E.施工技术
8.热源和热力站热计量应采用热量计量装置进行计量。（）
正确
错误
9.防水技术主要包括（）等
A.防水卷材机械固定施工技术 B.地下工程预铺反粘防水技术 C.遇水膨胀止水胶施工技术 D.预备注浆系统施工技术 E.硬泡聚氨酯技术
10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。
A.地下连续墙
B.深层搅拌桩防水帷幕 C.高压摆喷墙 D.降水帷幕
· 1.原建设部于（）年8月颁发了《关于建筑业1994、1995年和“九五”期间推广应用10项新技术的通知》是我国政府要求建筑行业推广应用新技术
A 的第一个正式文件。
正确答案： A.1994
B.1995 C.1996 D.1997
2.工法的时效是由工法关键技术的先进性所决定的。（）
正确答案：正确
正确 错误
3.国家级工法之所以分级，主要是为了进一步凸显国家级工法的技术、效能和影响，好中选优、优中选精、精中选特。（）
正确答案：
正确
正确
错误
4.在工法应用中注重对工法适时跟踪、及时改进、努力创新，以保持工法的（）。
正确答案：A、C、D
A.先进性 B.实用性 C.适用性 D.有效性 E.合理性
5.下列属于工法开发过程的实施阶段的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.围绕关键技术的工艺流程和操作要点，紧扣安全、质量、经济、环保等关键指标 B.注重检查操作的严密性和管理的科学性 C.收集、分析、整理和应用各类信息、数据、及时调控和改进 D.保证工程资料的准确、齐全、及时、有效 E.颁布文件，纳入企业施工管理的规程、标准
6.国家一级工法和二级工法的主要区别在于（）。
正确答案：A、B、C、D
A.关键技术水平在国内领先的程度 B.是成套还是单项工法 C.工法的效能大小 D.工法的效能大小
E.关键技术水平在国际领先的程度
7.在工法的每一个类别中，按国内建筑业的施工技术和施工管理的综合水平，可分为（）三级。
正确答案：A、B、C
A.国家级工法 B.省、部级工法 C.企业级工法 D.市级工法 E.区域级工法
8.工法按专业范畴可分为（）三个类别。
正确答案：C、D、E
A.水利工程 B.市政工程 C.房屋建筑工程 D.土木工程 E.工业安装工程
9.工法的特点有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.先进性 B.科学性 C.效能性 D.可操作性 E.经济合理性
10.根据当前建筑业技术发展的情况，规定国家级工法有效期（）年。
D
正确答案： A.3 B.4 C.5 D.6
· 1.太阳能与建筑一体化应用技术在施工过程中应注意（）。
正确答案：
A、B、D、E
A.保护屋面防水层 B.防止屋面渗透
C.上下水管保温，最好放置室外减少热损 D.防雷、防风措施，消除安全隐患 E.高寒地区应有防止结冰炸管的措施
2.结构安全监测过程一般分为施工期间监测与试用期间监测。（）
正确答案：正确
正确
错误
3.硬泡聚氨酯的技术特点有（）。
正确答案：A、B、D、E
A.聚氨酯具有很高的自黏结强度
B.聚氨酯对混对混凝土、木材、金属、玻璃都具有很好的黏结性 C.需要机械锚固件辅助连接 D.施工具有连续性 E.整个保温层无接缝
4.聚乙烯丙纶防水卷材与非固化型防水黏结料复合防水层的特点是冷施工、环保，并可在低温及潮湿基面上施工。（）
正确答案：正确
正确
错误
5.聚乙烯丙纶是由上下两层长丝丙纶无纺布和中间芯层线性低密度聚乙烯一次加工复合而成的防水卷材。（）
正确答案：正确
正确
错误
6.深基坑施工监测方法可分为（）。
正确答案：A、B
A.基准线法 B.坐标法 C.指标法 D.分析法 E.因素法
7.建议在群体建筑上造太阳能光伏发电厂，太阳能屋顶示范项目必须大于50KW，即需要至少（）平方米的面积。
A.200 B.300 C.400 D.500 8.信息化应用技术包括（）。
正确答案：A、B、D、E
A.虚拟仿真施工技术 B.高精度自动测量控制技术
C.混凝土结构粘贴碳纤维、粘钢和外包钢加固技术 D.工程量自动计算技术
E.施工现场远程监控管理及工程远程验收技术
9.聚氨酯硬泡体在低温下不脆裂，高温下不流淌、不粘连、能耐温（）摄氏度。
B
正确答案： A.100 B.120 C.150 D.180
10.现浇混凝土外墙外保温如果涉及为两侧保温，则墙体两侧均采用保温模板，适宜在严寒、寒冷地区和夏热冬冷地区使用。（）
正确
错误
· 1.基坑封闭降水是指在基坑周边降低渗透系数较小的封闭结构，从而有效阻止地下水向基坑内部渗流，在抽取开挖范围内的少量地下水，从而减少
错误 地下水的浪费。（）
正确答案：
正确
错误
2.工业废渣及（空心）砌块应用技术主要强调各种砌块的构成和产品性能，外墙自保温体系施工技术强调施工的整体性，施工时注意节点构造的处理和
正确 砌筑砂浆的选择。（）
正确答案：
正确
错误
3.施工过程水的回收利用技术包括雨水回收利用技术与基坑施工降水回收利用技术。（）
正确答案：正确
正确
错误
4.粘贴式外墙外保温隔热系统施工时应注意岩棉（矿棉）板的（）等项目的检验结果。
正确答案：B、C、D、E
A.亲水率 B.压缩强度 C.憎水率 D.酸度系数 E.质量吸湿率
5.施工过程水的回收利用包含整个工程施工期间除饮用水外的（）等所有用水。
正确答案：
A、C、D、E
A.消防 B.防尘 C.降尘 D.厕所冲洗 E.基坑支护用水
6.聚氨酯防水材料是通过化学反应而固化成膜，分为（）两种类型。
正确答案：A、B、C
A.甲组分 B.乙组分 C.丙组分 D.单组分 E.双组分
7.基坑施工封闭降水技术的特点有（）。
正确答案：B、C、D、E
A.抽水量多 B.抽水量少
C.对周边环境不影响 D.不污染周边水源
E.止水系统配合支护体系一起设计降低造价 8.下列属于绿色施工技术的有（）。
正确答案：A、B、C
A.基坑施工封闭降水技术 B.施工过程水回收利用技术 C.预拌砂浆技术
D.非金属复合板风管施工技术 E.大型复杂膜结构施工技术
9.处理不好外墙自保温体系可能会出现（）。
B
正确答案： A.泛碱 B.冷桥 C.破裂 D.生锈
10.基坑施工封闭降水技术同时采用降水措施或引渗基坑开挖范围内的现存地下水的降水方法；帷幕不常采用（）。
D
正确答案： A.地下连续墙
B.深层搅拌桩防水帷幕 C.高压摆喷墙 D.降水帷幕 · 1.聚氨酯防水涂料可采用喷涂、刮涂、刷涂等工艺施工。施工时需分多层进行涂覆，每层厚度不应大于（）mm。
A
正确答案： A.0.5 B.1 C.1.5 D.2
2.薄钢板法兰风管的制作，可采用单机设备分工序完成风管制作；也可采用在计算机控制下，通过自动生产线将材料类型选择、剪切下料、风管板面
正确 连接形式及法兰成形、拆方等工序顺序自动完成。（）
正确答案：
正确
错误
3.“管线综合布置技术”各专业的施工单位和人员要提前熟悉图纸。（）
正确答案：
正确
正确
错误
4.预分支电缆由（）三部分组成。
正确答案：A、B、C
A.主干电缆 B.分支线 C.起吊装置 D.普通分支线 E.耐火型分之电缆
5.民用建筑管道工厂化预制的内容主要有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.图纸深化 B.现场测量 C.绘制单线图 D.绘制加工图 E.运输配送
6.目前国内应用较多的是以液压油缸为动力的爬模。（）
正确答案：正确
正确
错误
7.组装式大模板技术的适应性强，除搭设一些常规脚手架外，还可搭设悬挑结构、悬跨结构、整体移动、整体吊装架体等。（）
正确答案：
错误
正确
错误 8.机械密封式连接的种类主要有（）。
正确答案：A、B
A.钢管机械密封式连接
B.薄壁不锈钢管机械密封式连接 C.焊接 D.粘结 E.铆接
9.盘销式钢管脚手架目前尚无相应的安全技术规程，以容许荷载法设计架体。（）
正确答案：正确
正确
错误
10.电动桥式脚手架技术可替代脚手架及电动吊篮，用于建筑工程施工。（）
正确答案：正确
正确
错误
· 1.变风量空调系统运行成功与否，取决于（）。
正确答案：A、B、C
A.空调系统设计是否合理 B.变风量末端装置的性能优劣 C.控制系统调试 D.电量的大小
E.空调系统的完备情况
2.钢结构技术具体包括（）。
正确答案：B、C、D、E
A.钢结构安装工程施工 B.深化设计技术 C.厚钢板焊接技术
D.大型钢结构滑移安装施工技术 E.钢与混凝土组合结构技术
3.在管线综合布置设计时，要遵循六大原则包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.小管让大管，越大越优先 B.有压管道让无压管道 C.一般性管道让动力性管道 D.强电、弱点分开设置
E.同等情况下造价高的让造价低的
4.插接式钢管脚手架及支撑架技术科广泛应用于（）
正确答案：
A、B、C、D
A.建筑结构
B.市政桥梁工程的脚手架及模块支撑系统 C.装修工程
D.钢结构安装工程施工 E. 5.机电安装工程技术包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.管线综合布置技术
B.金属矩形风管薄钢板法兰连接技术 C.变风量空调技术
D.非金属复合板风管施工技术 E.大型复杂膜结构施工技术
6.组装式大模板技术具有（）等特点。
正确答案：A、B、C、D
A.单块面积较大 B.完整的使用功能 C.工业化程度高 D.机械化程度高 E.造价高
7.在超高层供电系统中，电缆在垂直敷设时，采用带有（）根钢丝绳、并配吊装圆盘的电缆。
C
正确答案： A.1 B.2 C.3 D.4
8.变风量空调系统运行成功与否的关键是（）。
B
正确答案： A.空调系统设计是否合理 B.变风量末端装置的性能优劣 C.控制系统调试 D.电量的大小
9.整体钢平台采用大吨位长行程油缸的顶升模板装置能适应复杂多变的核心筒结构施工，满足平均（）d一层的工期要求，保证全过程施工安全和
B 施工质量。
正确答案： A.2
B.3 C.4 D.5 10.（）技术既节省了大直径贮仓滑模装置的平台结构材料，也解决了仓顶空间钢结构安装难题。
D
正确答案： A.附着升降脚手架 B.组装式大模板
C.插接式钢管脚手架及支撑架
D.贮仓筒壁滑模拖带仓顶空间钢结构整体安装施工
· 1.附着升降脚手架技术只需搭设（）层的脚手架，随主体结构施工逐层爬升，也可随装修作业逐层下降。
A
正确答案： A.4-5 B.5-6 C.6-7 D.7-8
2.预制混凝土装配整体式结构施工技术是一种在工厂用专门的焊网机焊接成型的网状钢筋制品。（）
正确答案：错误
正确
错误
3.大直径钢筋直螺纹连接技术目前主要采用滚扎直螺纹连接和镦粗直螺连接方式。（）
正确答案：正确
正确
错误
4.钢筋焊接网应用技术目前主要采用CRB550级冷轧带肋钢筋和HRB400级热轧带肋钢筋制作焊接网。（）
正确答案：正确
正确
错误
5.高强钢筋是指屈服强度为（）MPa和（）MPa级的普通热轧带肋钢筋和细晶粒热轧带肋钢筋。
正确答案：A、B
A.400 B.500 C.600 D.700 E.800
6.钢筋及预应力技术包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.高强钢筋应用技术
B.大直径钢筋直螺纹连接技术 C.有粘结预应力技术 D.无粘结预应力技术 E.混凝土制备技术
7.超高泵送混凝土技术是一项综合技术，包含（）等。
正确答案：A、B、C、D
A.混凝土制备技术 B.泵送参数计算
C.泵送机械选定与调试 D.泵管布设 E.预制混凝土
8.预制混凝土装配整体式结构施工技术具有（）等优点。
正确答案：A、B、C、D
A.建造速度快 B.质量好
C.减少现场湿作业 D.低碳环保 E.节约造价
9.（）已成为超高层建筑施工中的关键技术之一。
B
正确答案： A.复合土钉墙支护 B.超高泵送混凝土技术 C.钢筋及预应力技术
D.预制混凝土装配整体式结构施工技术
10.超高泵送混凝土技术是指泵送高度超过（）m的现代混凝土泵送技术。
B
正确答案： A.100 B.200 C.300 D.400
· 1.型钢水泥土复合搅拌桩支护结构同时具有抵抗侧向土水压力和阻止地下水渗透的功能。（）
正确答案：正确
正确
错误
2.普通水下灌注桩施工工艺相比，长螺旋钻孔压灌桩施工，由于不需要泥浆护壁，无泥皮，无沉渣，无泥浆污染，施工速度快，造价较低。（）
正确答案：
正确
正确
错误
3.复合土钉墙支护具有（）特点。
正确答案：A、B、C、D A.针对性强 B.机动灵活 C.支护能力强 D.轻型 E.造价较高
4.水泥粉煤灰碎石桩复合地基具有（）等特点。
正确答案：B、C、D
A.承载力提高幅度小 B.承载力提高幅度大 C.地基变形小 D.适用范围广 E.地基变形大
5.水泥粉煤灰碎石桩是由（）加水拌合形成的高粘结强度桩。
正确答案：A、B、C、D
A.水泥 B.粉煤灰 C.碎石 D.砂
E.土工织物
6.（）是建筑基坑支护的一种施工技术，它通过合理利用建（构）筑物地下结构自身的抗力，达到支护基坑的目的。
D
正确答案： A.复合土钉墙支护 B.钢筋及预应力技术
C.水泥粉煤灰碎石桩复合地基 D.逆作法
7.长螺旋钻孔压灌桩技术是采用长螺旋钻机钻孔至设计标高，利用混凝土泵将混凝土从钻头底压出，边压灌混凝土边提升钻头至成桩，然后利用专门
A 振动装置将钢筋笼（）插入混凝土桩体，形成钢筋混凝土灌注桩。
正确答案： A.一次
B.两次 C.三次 D.分次
8.爆破挤淤泥法技术不属于地基基础和地下空间工程技术。（）
正确答案：错误
正确
错误
9.2010版与2005版《建筑业10项新技术》相比较拓宽了覆盖面。（）
正确答案：
正确
正确
错误
10.强调实际应用成果要求实际应用新技术应至少在一个典型工程得到实际应用，对新技术安全可靠性、经济适用性有良好的评价。（）
正确答案：正确
正确
错误
· 1.下列情况下，（）违反了《担保法》关于保证人资格的规定。
正确答案：A、B、D
A.某中学为校长的私人借款作保证人
B.某省地税局，为局长赵某贷款买房作保证人 C.某中学校长为该校的借款作保证人 D.某医院为院长的私人借款作保证人 E.其它
2.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。
B
正确答案： A.承包人 B.雇主 C.国家 D.国家
3.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。
A
正确答案： A.合同工期：三个月
B.开工日期：签订合同后第45日 C.竣工日期：签订合同后第365日 D.开工日期：2013年4月24日
4.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。
C
正确答案： A.10日 B.15日 C.一个月 D.三个月
5.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。
C
正确答案： A.承诺是法律行为 B.承诺不能撤回 C.要约是法律行为 D.要约可以撤回
6.当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同，自条件成就时生效。附解除条件的合同，自条件成就时失效。（）
正确答案：
正确
正确
错误
7.合同解除包括约定解除和法定解除。（）
正确答案：正确
正确
错误
8.对于下列对于责任的认定正确的有（）。
正确答案：C、D
A.工程师有权免除承包人的责任
B.经过工程师的检查合格的工程，承包人无责 C.雇主有权免除承包人的责任
D.工程师对各种事项的同意，不减免承包人的责任 E.其它
9.下列选项中，（）属于我国《担保法》规定的担保形式。
正确答案：B、C、D
A.订金 B.保证 C.抵押 D.质押 E.合同
10.下面关于仲裁的说法正确的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.仲裁可以减轻人民法院审理案件的负担 B.仲裁分国内仲裁和涉外仲裁 C.仲裁是一种法律制度 D.仲裁与诉讼只可选其一 E.其它
· 1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文
A 件的收受人。
正确答案： A.15
B.20 C.30 D.10
2.下列说法正确的有（）。
B
正确答案： A.已注册的监理工程师才有资格以个人名义承接工程建设监理义务 B.国家行政机关现职工作人员不得申请监理工程师注册 C.《监理工程师岗位证书》终身有效 D.《监理工程师--书》终身有效
3.根据《合同法》的有关规定，下列关于承诺的说法中，错误的是（）。
A
正确答案： A.承诺可以撤销
B.承诺须由受要约人向要约人作出 C.承诺人必须在承诺期限内作出承诺 D.承诺的内容应当与要约的内容完全一致
4.施工合同文本中，不属于不可抗力被迫终止合同的事件的有（）。
B
正确答案： A.**
B.建设项目依据国家计划被取消 C.战争
D.协议条款内约定等级以上的地震 5.根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》，下面说法正确的是（）。
B
正确答案： A.是否对设计项目进行招标由招标人根据工程实际需要自行决定 B.监理合同估算价在50万元人民币以上的就必须招标
C.如果单项合同估算价低于标准，可以对这个单项合同项目不进行招标
D.所有设备、材料等货物的采购，只要合同估算价在100万元人民币以上的就必须招标 6.甲乙两人签订一份钢材买卖合同，约定甲先付款，乙后发货。当合同的履行期限届至，甲担心收不到货而未付款，于是乙在发货期限届至时也未发
错误 货。此时，乙行使的权利是不安抗辩权。（）
正确答案：
正确
错误
7.合同无效、被撤销或者终止时，合同中独立存在的有关解决争议方法的条款也无效。（）
正确答案：
错误
正确
错误
8.合同的内容由当事人约定，一般应包括的条款有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.履行期限 B.违约责任 C.价款或者报酬 D.标的 E.其它
9.某房地产开发商拖欠某建筑公司15万元工程款，却不积极索要某设计院拖欠自己的20万元购房款，于是该建筑公司便对该设计院行使代位权，拿
B、D 到了15万元工程款。就此情形，下列选项中正确的是（）。
正确答案： A.建筑公司可以自己的名义行使代位权 B.建筑公司必须向法院请求行使代位权 C.建筑公司不能以自己的名义行使代位权 D.建筑公司只能以自己的名义行使代位权 E.其它
10.正大建筑公司与东方建材公司签订建筑材料买卖合同，双方当事人可以约定选择（）作为合同纠纷的管辖法院。
正确答案：A、B、C、D
A.建筑材料买卖合同签订地人民法院 B.东方建材公司住所地人民法院 C.正大建筑公司住所地人民法院 D.建筑材料买卖合同履行地人民法院 E.其它
· 1.按照FIDIC合同在工程现场挖掘出来的文物属于（）。
B
正确答案： A.承包人 B.雇主 C.国家 D.挖掘人
2.对于《协议书》工期的填写不正确的是（）。
A
正确答案： A.合同工期：三个月
B.开工日期：签订合同后第45日 C.竣工日期：签订合同后第365日 D.开工日期：2003年4月24日
3.电脑经销商与15岁的中学生小王订立的笔记本电脑买卖合同是效力待定的合同。电脑经销商可以催告小王的父亲在（）内予以追认。
C
正确答案： A.10日 B.15日 C.一个月 D.三个月
4.在招标文件规定的投标截止日期前，投标单位递交了投标文件和投标保证金，说明该（）。
C
正确答案： A.承诺是法律行为 B.承诺不能撤回 C.要约是法律行为 D.要约可以撤回
5.某合同双方约定违约金为2万元，但该合同被法院裁定为可撤销合同，合同履行过程中双方都受到了5万元的经济损失，法院判定双方都有错，但
C 甲方是主要过错方，应承担80%的过错责任，则损失承担为（）。
正确答案： A.甲方赔偿乙方1万元损失 B.甲方赔偿乙方4.2万元损失 C.甲方赔偿乙方3万元损失 D.甲方赔偿乙方4万元损失
6.保证，是指保证人和债权人约定，当债务人按期不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为。
正确答案：
正确
正确
错误
7.下列事项中，（）属于邀约邀请的范畴。
正确答案：A、B、C、D
A.招标公告 B.拍卖公告 C.招股说明书 D.寄送价目表 E.其它
8.施工合同履行过程中，发生()等情况，应给承包人顺延合同工期。
正确答案：A、C、D
A.设计变更
B.承包人采购的材料供货商未能按时交货 C.发包人延误移交施工现场
D.开挖时遇到图纸未标明的地下通讯管线 E.其它
9.下列情况下，承包人有权延长工期的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.由于雇主责任造成的干** B.非承包人责任的其他特殊情况 C.恶劣的气候条件 D.额外或附加工程 E.其它
10.仲裁和诉讼都是解决纠纷的方式，与诉讼相比，仲裁具有（）的特点。
正确答案：
A、C、D
A.仲裁必须有合同纠纷当事人的仲裁协议；而诉讼则没有关于诉讼的协议
B.在仲裁协议中，当事人可不选择仲裁委员会；在合同中，关于解决争议方式中可以选择诉讼方式及诉讼管辖法院
C.对于仲裁，当事人必须选择仲裁委员会；而诉讼则实行法定管辖，当事人不能随意选择管辖法院
D.当事人对仲裁庭的组成有权选定；诉讼中审判庭人员是由法院指定的 E.当事人对仲裁庭的组成有权选定 · 1.FIDIC合同条件内规定，承包商自有的施工机具运入工地后，若其他承包工程项目施工需要用时，（）。
B
正确答案： A.应经业主批准后才能运出工地 B.经监理工程师批准后才能运出工地 C.可自行运出工地 D.不能运出工地
2.某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙某承包商甲与某建材供应商**订了水泥购销合同，约定建材供应商向承包商乙、丙承包商丙因为短缺水泥而影响施工造成经济损失。请问，C 建材供应商应当向（）承担违约责任。
正确答案： A.承包商乙、丙 B.承包商乙、丙 C.承包商甲 D.承包商丙
3.根据FIDIC条件对索赔程序的规定，如果在整个工程全部竣工时，承包人仍有尚未提出的或尚未付款的索赔，则应在（）中列明。
B
正确答案： A.最终详细索赔报告 B.竣工报表 C.最终报表 D.详细索赔报告
4.债务链中，某乙是某甲的债务人，某甲是某丙的债务人。由于某甲怠于行使自己到期的债权导致无法偿还对某丙的债务，则（）。
C
正确答案： A.某乙可以行使代位权，直接向某丙偿还债务 B.某丙必须以某甲名义行使某甲的债权
C.某丙可以行使代位权，代**某甲向某乙主张债权 D.某丙可以行使不安抗辩权
5.定金是当事人双方为了保证债务的履行，按照合同规定向对方预先给付一定数额的货币，定金的数额由当事人约定，但是不得超过主合同标的额的C（）。
正确答案： A.30%
B.25% C.20% D.10%
6.反索赔的工作内容包括两个方面：一是防止对方提出索赔，二是反击或反驳对方的索赔要求。（）
正确答案：
正确
正确
错误
7.索赔意向通知应该包括的内容有（）。
正确答案：A、C、D A.索赔事件发生的时间、地点和简单事实情况的描述 B.索赔的依据和理由 C.索赔事件的发展动态 D.索赔工期的网络分析 E.索赔费用的计算
8.下列各项资料，可作为索赔依据的有（）。
正确答案：A、B、C
A.工程各项会议纪要 B.中标通知书 C.工程建设惯例 D.监理工程师的意见 E.法律法规
9.将产品赊销给买方，规定买方在一定时期内延期或分期付款，卖方通过向本国银行申请出口信贷，来填补占用的资金。这种支付进口设备、工器具
A 和材料价款的结算方式是（）。
正确答案： A.卖方信贷
B.买方信贷 C.商业发票 D.商业汇票
10.标准机械设备的结算，大都使用国际贸易广泛使用的（）。
A
正确答案： A.不可撤销的信用证 B.可撤销的信用证 C.不可撤销的商业保函 D.可撤销的商业保函
· 1.如甲方不按合同约定支付工程进度款，双方又未达成延期付款协议，致使施工无法进行，则（）。
C
正确答案： A.乙方仍应设法继续施工
B.乙方如停止施工则应承担违约责任 C.乙方可停止施工，甲方承担违约责任 D.乙方可停止施工，由双方共同承担责任
2.当某单项工程竣工结算报告金额为1500 万元时，审查时限应从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起（）天。
B
正确答案： A.20 B.30 C.45 D.60
3.建设项目竣工总结算在最后一个单项工程竣工结算确认后15 天内汇总，送业主后（）天内审查完成。
D
正确答案： A.20 B.45 C.60 D.30
4.若从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起审查时限为45 天，则单项工程竣工结算报告的金额应该为（）。
C
正确答案： A.500 万元以下 B.500 万～2000 万元 C.2000 万～5000 万元 D.5000 万以上
5.单项工程竣工后，承包商应在提交竣工验收报告的同时，向业主递交完整的结算资料和（）。
D
正确答案： A.竣工验收资料 B.造价对比资料 C.工程竣工图 D.竣工结算报告
6.发包人违反合同给承包人造成事件、费用损失不是构成施工项目索赔条件的事件。（）
正确答案：错误
正确
错误
7.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。（）
正确答案：
正确
正确
错误
8.下列各索赔事件，业主向承包商提出费用索赔合理的有（）。
正确答案：A、B、D、E
A.工程进度太慢，要求承包商赶工时，向承包商索赔工程师的加班费
B.质量不符合合同要求，工程被拒绝接受，在承包商自费修复后，业主索赔重新检验费 C.由于承包商的原因工程进度落后，工程师警告没有改进，业主没收履约保函 D.承包商未按合同要求及时办理保险造成损失和损害，向承包商提出索赔 E.合同工期已到而工程未完工，向承包商索赔烟雾期损害赔偿费
9.某工程实行施工总承包模式，承包人将基础工程中的打桩工程分包给某专业分包单位施工，施工过程中发现地质情况与勘察报告不符而导致打桩施
A、D 工工期拖延。在此情况下，（）可以提出索赔。
正确答案： A.承包人向发包人
B.承包人向勘察单位 C.分包人向发包人 D.分包人向承包人 E.发包人向监理 10.常见的建设工程施工索赔有（）。
正确答案：A、C、D、E
A.因合同文件引起的索赔 B.有关工程设计方案的索赔
C.关于价款、工期和财务费用补偿方面的索赔 D.关于工程暂停、终止合同的索赔 E.特殊风险和人力不可抗拒灾害的索赔
· 1.单项工程竣工结算或建设项目竣工总结算由（）编制。
C
正确答案： A.业主 B.承包商 C.总承包商 D.监理咨询机构
2.竣工结算的方式不包括（）。
D
正确答案： A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算 D.分部分项工程竣工结束
3.根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定，在竣工结算编审过程中，单位工程竣工结算的编制人是（）。
B
正确答案： A.业主 B.承包商 C.总承包商 D.监理咨询机构
4.监理（业主）超过约定的支付时间不知福工程进度款，承包商应及时向业主发出要求付款的通知，监理（业主）收到承包商通知后仍不能按要求付款，可与承包商协商签订延期付款协议，经承包商同意后可延期支付，协议C 应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第（）天起计算应付款的利息。
正确答案： A.14 B.28 C.15 D.30
5.根据监理（业主）确认的工程量计量结果，承包商向监理（业主）踢出支付工程进度款申请，监理（业主）应在规定时间内按工程价款的（）向承
B 包商支付工程进度款。
正确答案： A.30%～60%
B.60%～90% C.10%～90% D.30%～90%
6.根据工程管理，承包人应该无条件地执行工程变更的指示。（）
正确答案：正确
正确
错误
7.建设工程施工分包包括专业工程分包和劳务作业分包两种。（）
正确答案：正确
正确
错误
8.对进口设备、工器具和材料价款的支付，我国还经常利用出口信贷的形式。出口信贷根据借款的对象分为（）。
正确答案：
A、B
A.卖方信贷 B.买方信贷 C.商业发票 D.商业信用 E.商业汇票
9.专制机械设备的结算一般分为（）阶段。
正确答案：A、B、C
A.预付款 B.阶段付款 C.最终付款 D.进度付款 E.竣工付款
10.对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人（）。
C
正确答案： A.按实际计量 B.按图纸计量 C.不予计量 D.双方协商计量
B.因业主提出的设计变更而增加的工程量
C.因延期开工造成施工机械台班数量增加 D.因地质原因需要加固处理增加的工程量
6.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，应该由承包人承担责任。（）
正确答案：
正确
正确
错误 7.承包商提出的工程变更，应该交由发包商审查并批准。（）
正确答案：错误
正确
错误
8.工程竣工结算的审核一般从以下（）入手。
正确答案：A、B、C、E
A.核对合同条款 B.落实设计变更签证 C.按图核实工程数量 D.严格按决算约定计价 E.注意各项费用计取
9.竣工结算编制的依据包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.全套竣工图纸
B.材料价格或材料、设备购物凭证 C.双方共同签署的工程合同有关条款 D.业主提出的设计变更通知单 E.承包商单方面提出的索赔报告
10.工程价款结算对于建筑施工单位和建设单位均具有重要的意义，其主要作用有（）。
正确答案：B、E
A.是建设单位组织竣工验收的先决条件 B.是加速资金周转的重要环节
C.是施工单位确定工程实际建设投资数额，编制竣工决算的主要依据 D.是施工单位内部进行成本核算，确定工程实际成本的重要依据 E.是反应工程进度的主要指标
· 1.某分项工程发包方提供的估计工程量1500m³，合同中规定单价16 元/m³，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价，单价调为15 元/ m³，实际经过业主计量确认的工程量为1800 m³，则该分项工A 程结算款为（）元。
正确答案： A.28650 B.27000 C.28800 D.28500
2.某独立土方工程，招标文件估计工程量为100 万m³，合同约定：工程款按月支付并同时在该款项中扣留5%的工程预付款；土方工程为全费用单位，每立方米10 元，当实际工程量超过估计工程量10%时，超过部分调整C 单价，每立方米为9 元。某月施工单位完成土方工程量25 万m³，截至该月累计完成的工程量120 万m³，则该月应结工程款为（）万元。
正确答案： A.240 B.237.5 C.228 D.236.6
3.工程竣工结算的审核，除了核对合同条款、严格按合同约定计价、注意各项费用计取、防止各种计算误差之外，还包括（）。
C
正确答案： A.落实合同价款调整数额和按图计算工程造价 B.落实工程索赔价款和按图核实工程造价 C.落实设计变更签证和按图核实工程数量 D.落实工程价款签证和按图计算工程数量
4.根据确认的竣工结算报告，承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后（）天内支付结算款，到期没有支付的应承担违约责任。
C
正确答案： A.14 B.28 C.15 D.30
5.编制竣工结算除应具备全套竣工图纸、材料价格或材料、设备购物凭证、取费标准以及有关计价规定外，还应具备的资料有（）。
A
正确答案： A.工程量清单报价书和设计变更通知单等 B.施工预算书和材料价格变更文件等 C.材料限额领料单 D.工程现场会议纪要
6.招标是要约，投标是承诺。（）
正确答案：错误
正确
错误
7.有关变更的说法，正确的是（）。
正确答案：A、B
A.工程变更分为设计变更和其他变更两类 B.工程中常发生的变更是设计变更 C.其他变更仅指工程质量标准变更 D.承包人不可要求设计变更 E.只有发包人才能提出设计变更
8.《施工合同(示范文本)》规定，()属于发包人的工作。
正确答案：A、B、E
A.使施工现场具备施工条件 B.提供施工现场的工程地质资料 C.提供施工进度计划 D.提供工程师办公用房
E.开通施工现场与城乡公共道路的通道 9.要约邀请的主要形式有()。
正确答案：A、B、D
A.商品价目表 B.招标公告 C.投标书 D.广告 E. 10.勘察合同示范文本(一)适用于为设计提供勘察工作的委托任务，包括（）。
正确答案：A、B、E
A.岩土工程勘察 B.水文地质勘察
C.变更及工程费的调整 D.材料设备的供应 E.工程测量
· 1.投标人串通投标、抬高标价或者压低标价的行为是()。
D
正确答案： A.市场行为 B.企业行为 C.正当竞争行为 D.不正当竞争行为
2.由于承包人的施工过程、施工方案出现错误、疏忽而导致设计的修改，仍应由设计方承担责任。（）
正确答案：
错误
正确
错误
3.法律措施不属于合同控制措施。（）
正确答案：正确
正确
错误
4.竣工结算的方式有（）。
正确答案：A、B、C
A.单位工程竣工结算 B.单项工程竣工结算 C.建设项目竣工总结算 D.建设项目竣工总结算 E.分部工程竣工结算
5.合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有（）。
正确答案：A、B A.按月结算与支付 B.分段结算与支付 C.按季结算与支付
D.按形象进度结算与支付 E.按实际进度结算与支付
6.定标签订合同时，应对()作为中标的合同价。
D
正确答案： A.评标价 B.标底价
C.修正后的标底价 D.投标价
7.施工合同的总纲性文件是（）。
A
正确答案： A.协议书 B.通用条款 C.专用条款 D.附加条款
8.关于工程预付款结算，下例说法正确的是（）。
正确答案：B、C、D、E
A.工程预付款原则上预付比例不低于合同金额的30%，不高于合同金额的60% B.对重大工程项目，按工程计划逐年预付
C.实行工程量清单计价的，实体性消耗和非实体性消耗部分应在合同中分别约定预付款比例 D.预付的工程款必须在合同中约定抵扣方式，并在工程进度款中进行抵扣 E.凡是没有签订合同或不具备施工条件的工程，业主不得预付工程款
9.当承包商部分的施工质量未达到合同规定的要求时，监理工程师()。
A
正确答案： A.不承担责任 B.承担连带责任 C.承担全部责任
D.同意扣除一定数量的酬金
10.业主不按约定预付，承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知，业主收到通知后仍不按要求预付，承包商可在发出通知（）天
C 后停止施工，业主承担违约责任。
正确答案： A.7
B.10 C.14 D.28 · 1.工程量清单中有标价的单价或总额包括了合同明示或暗示的所有责任，义务和一般风险。（）
正确答案：
正确
正确
错误
2.属于招标文件主要内容的是()。
正确答案：A、B、D
A.设计文件 B.工程量清单 C.施工方案
D.投标书的编制要求 E.选用的主要施工机械
3.根据《建设工程价款结算暂行办法》规定，在具备施工条件的前提下，业主给承包商预付工程款应在双方签订合同后的（）。
B
正确答案： A.半个月内 B.1 个月内 C.1 个半月内 D.2 个月内
4.业主应该在合同约定的时间拨付约定金额的预付款。如果业主不安约定预付，承包商向业主发出要求预付的同志应在预付时间到期后的（）天内发
B 出。
正确答案： A.7
B.10 C.14 D.28
5.根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定，包工包料工程的预付款按合同约定拨付，原则按合同金额的（）比例区间预付。
D
正确答案： A.5%～25% B.10%～25% C.5%～30% D.10%～30%
6.《建设工程工程量清单计价规范》的规定，在具备施工条件的前提下，业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的（）天内
C 预付工程款。
正确答案： A.10
B.15 C.7 D.14
7.投标保证金一般不得超过投标总价的2%。（）
正确答案：正确
正确
错误 8.在招投标过程中，在发出中标通知书前的责任均应属于违约责任。（）
正确答案：
错误
正确
错误
9.关于招标信息修正的说法，下列描述正确的有（）。
正确答案：A、B、C
A.招标人在招标文件发布后，发现有问题可以按有关原则进行进一步的澄清和修改 B.招标人对已发出的招标文件进行澄清和修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前发出
C.所有澄清文件必须以书面形式进行 D.澄清和修改的内容与招标文件没有关系
E.所有澄清文件没有必要通知所有招标文件的收受人
10.关于招标信息发布于修正的说法，正确的有（）。
正确答案：D、E
A.招标人或其委托代理机构至少应该在三家指定的媒介发布招标公告 B.招标人对资格预审文件的收费应该合理，应该以微利为原则 C.招标文件售出后，在扣除一定的费用后可以退还 D.招标人售出招标文件后不得擅自终止招标
E.招标人对于招标文件所附的涉及文件可以收取押金
· 1.根据我国有关法规规定，建设工程施工招标应该具备的条件有（）。
正确答案：
A、B、C
A.招标人已经依法成立
B.初步涉及应当履行审批手续的，已经批准 C.招标方式应当履行核准手续的，已经核准 D.招标人已经委托了招标代理单位 E.相应的资金必须全部到位
2.合同无效的法律后果有（）。
正确答案：A、B、C
A.返还财产 B.赔偿损失
C.追缴财产收归国有 D.折价处理 E.追究刑事责任
3.监理单位的义务包括()。
正确答案：C、D、E
A.选择承担工程项目建设的实施单位 B.与承包商签订施工合同
C.公正地维护有关各方的合法权益 D.不得泄露与本工程有关的保密资料
E.不得参与可能与业主利益相冲突的承包商组织的活动 4.评标的条件是()。
正确答案：B、C、D、E
A.投标单位技术力量强 B.标价合理、工期适当 C.有较好的信誉
D.有保证质量和安全措施、有保修期内进行保修的措施
E.主要工种有施工方案、大型工程有施工组织设计，且先进合理、切实可行 5.合同生效后，当事人发现合同对交付不动产的履行地点的约定是不明确的，最后应当采用()确定。
D
正确答案： A.补充协议 B.合同有关条款 C.交易习惯
D.在不动产所在地履行
6.承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程的某部位施工与其他承包人发生干扰，工程师发布指示改变了他的施工时间和顺序导致施
D 工成本的增加和效率降低，此时，承包人（）。
正确答案： A.有权要求赔偿
B.只能获得增加成本的一定比例的赔偿 C.由发包人协调不同承包人间的赔偿问题 D.无权要求赔偿
7.FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师()之后，退还承包商合同约定的全部保留金。
B
正确答案： A.签发工程移交证书 B.签发解除缺陷责任证书 C.签发分部工程移交证书 D.退还履约保函
8.FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件()。
C
正确答案： A.承包商承担部分责任
B.业主可要求承包商承担全部责任
C.如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任 D.应由指定分包商承担全部责任
9.当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据《合同法》，应在()履行。
B
正确答案： A.支付货币一方所在地 B.接受货币一方所在地 C.货币存放地 D.货币使用地
10.根据FIDIC施工合同条件规定，应由工程师签发()。
正确答案：A、C、E
A.期中付款证书 B.最终报表 C.竣工结算证书 D.结清单
E.最终支付证书
· 1.属于以下情况之一者，资格预审申请文件无效()。
正确答案：A、B、C、D
A.未按期送达的资格预审申请文件 B.未经法定代表人或其授权的代理人签字 C.未加盖投标人印章的资格预审申请文件 D.内容虚假的资格预审申请文件 E. 2.下列属于采购方违约责任的情况有（）。
正确答案：B、C、E
A.拒绝提前提货 B.中途退货
C.不按期自提产品
D.拒绝接收有质量问题的材料 E.逾期付款
3.索赔按目的划分包括()。
正确答案：C、E
A.综合索赔 B.单项索赔 C.工期索赔 D.合同内索赔 E.费用索赔
4.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。
C
正确答案： A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定
5.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差，（）。
D
正确答案： A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
6.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照
D 设计范本的规定，设计人应()。
正确答案： A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
7.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。
C
正确答案： A.发包人 B.原设计人 C.修改单位 D.承包人
8.建设单位应根据承包单位的投标报价与承包单位协商确定中标价格。()
正确答案：
错误
正确
错误
9.应当先履行债务的当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。()
正确答案：
错误
正确
错误
10.若工程师进行合同规定之外的检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()
正确答案：错误
正确
错误
· 1.依照《担保法》，()不能作为施工合同的保证人。
正确答案：A、C
A.建筑协会 B.担保公司 C.建筑大学 D.施工企业 E.建设银行
2.正常监理工作的酬金，由()构成。
正确答案：A、B、C
A.直接成本 B.间接成本 C.利润和税金 D.监理人员工资 E.业务培训费
3.FIDIC条件中的“费用”，包括()。
正确答案：A、D
A.管理费 B.利润 C.利息
D.合理分摊的其他费用 E. 4.有资格代理招标的机构应满足的条件包括()。
正确答案：B、C、D、E
A.必须是法人组织
B.不得与行政机关有隶属关系 C.有从事招标代理义务的场所 D.有编制招标文件的能力 E.有自己的评标专家库
5.当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答的问题与招标文件中规定的不一致时，应以()为准。
C
正确答案： A.现场考察时招标人口头解释 B.招标文件规定 C.书面回函解答 D.仲裁机构裁定
6.材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所在地的车站，且交付数量多于合同约定的尾差,（）。
D
正确答案： A.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 B.采购方不能拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担 C.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由采购方承担 D.采购方可以拒绝提货，多交货的保管费用应由供货方承担
7.设计人的设计工作进展不到委托设计任务的一半时，发包人由于项目建设资金的筹措发生问题而决定停建该项目，单方发出解除合同的通知。按照
D 设计范本的规定，设计人应()。
正确答案： A.没收全部定金补偿损失
B.要求发包人支付双倍的定金 C.要求发包人补偿实际发生的损失
D.要求发包人付给合同约定设计费用的50%
8.发包人经原设计人书面同意后，可委托其他设计单位修改，（）对修改后的设计文件负责。
C
正确答案： A.发包人 B.原设计人 C.修改单位 D.承包人
9.合同法律关系是指合同法律规范调整的、在民事流转过程中形成的（）关系。
D
正确答案： A.债权与债务 B.代理与被代理 C.法人与自然人 D.权利与义务
10.下列情形中，经批准可以采用邀请招标的是（）。
B
正确答案： A.项目技术复杂的
B.公开招标的费用与项目价值相比不值得的 C.虽然涉及国家安全，但适宜招标的 D.投资额特别大的
· 1.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件，此为（）。
D
正确答案： A.要约 B.要约邀请 C.承诺 D.承诺生效
2.根据《中华人民共和国招投标法》，建设工程招标的方式不包括（）。
D
正确答案： A.公开招标 B.无限竞争性招标 C.邀请招标 D.议标
3.根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度符合规定的是（）万元人民币。
B
正确答案： A.70 B.50 C.100 D.120
4.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（）日前，以书面形式通知所有招标文件收
B 受人。
正确答案： A.10
B.15 C.20 D.30
5.无效的合同或者被撤销的合同自始至终没有法律约束力。合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他部分仍然有效。()
正确答案：正确
正确
错误
6.甲公司欠银行的贷款，由于业务发展的原因，现将该公司分成了乙公司和丙公司，则甲公司所欠银行债务应该由乙公司和丙公司承担连带的清偿责
正确 任。()
正确答案：
正确
错误
7.行为人在代理权终止后仍以被代理人的名义订立的合同，属于无效合同。()
正确答案：错误
正确
错误
8.采用评标价法评标时，应当遵循的原则包括()。
正确答案：A、D
A.以评标价最低的标书为最优 B.以投标报价最低的标书为最优
C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价 D.中标后按投标价格签订合同价 E.中标后按评标价格签订合同价
9.在停工损失中的审核索赔的说法正确的是（）。
正确答案：C、D
A.以计日工费计算 B.以机械台班费计算 C.按设备折旧费计算 D.按设备租赁费计算 E.以人工单价为准
10.工程师有权处理的索赔是承包商()。
A
正确答案： A.依据合同条款提出的索赔 B.依据法律法规提出的索赔 C.提出的道义索赔 D.提出的缺少证据索赔
· 8.综合索赔的主要做法有（）。
正确答案：A、B、C、D A.带有综合性质的索赔可以单独列出条目 B.索赔报告应编号
C.每一项索赔应附单独的说明资料 D.应有一份给现场工程师的致函 E. 9.张三欠李四人民币1000元，双方约定张三在一个月后将欠款交给王五。若到期后，张三未能履约，关于相应的债权债务关系，下列说法错误的是（）。
正确答案：
B、C、D
A.张三向李四承担违约责任 B.张三向王五承担违约责任
C.张三和李四共同向王五承担违约责任 D.李四向王五承担违约责任 E. 10.下列选项中，（）不属于不可抗力的范畴。
D
正确答案： A.政府法律修改 B.火山爆发 C.罢工
· 1.某集团公司的总公司由于工作失误，将应由甲子公司完成的任务误发给乙子公司，乙公司据此与施工单位丙签订了合同。该合同在执行过程中，总公司发现有错误，决定纠正错误，命令乙子公司停止执行合同，乙与丙因B 此遭受了损失。关于此例，下列表述中正确的是（）。
正确答案： A.原合同无效，乙与丙应各自承担损失 B.乙应赔偿丙的损失，再请求总公司负责处理 C.甲应赔偿丙的损失，乙的损失自己负责 D.总公司应直接赔偿丙的损失
2.甲公司欠银行的贷款。由于业务发展的原因，现该公司分成了乙公司和丙公司，对于公司分立后这笔银行债务的清偿责任问题出现了以下责任，其
D 中正确的是（）。
正确答案： A.应当由甲公司承担清偿责任
B.应当由乙公司承担清偿责任 C.应当由丙公司承担清偿责任
D.应当由乙公司和丙公司承担连带的清偿责任
3.承包商某甲向材料供应商某乙表示预购买钢材一批，要求某乙在一周内予以答复。乙在半个月后，向某甲表示愿意接受交易。对于乙的该意思表示
B（）。
正确答案： A.某甲不得接受
B.某甲可以承认其效力，但必须及时通知某乙 C.某甲必须接受
D.如果某甲未对此作出回应，则表示某甲接受交易 4.下列选项中构成承诺的是（）。
C
正确答案： A.甲向乙发出要约，要求10天内给予答复，过期则视为承诺，但是乙却没有如期作出答复
B.甲向乙发出要约，丙得知后向甲表示完全同意要约的内容
C.甲按照某公司的广告致电该公司要求购买其产品，该公司将甲指定的产品送货馒头，同时收取货款
D.甲向乙发出要约，乙向丁表示完全同意要约的内容 5.打桩机严禁夜间施工作业。（）
正确答案：正确
正确
错误
6.若遇紧急情况，可在施工现场搅拌混泥土、砂浆。（）
正确答案：错误
正确
错误
7.易燃易爆物品应分类定点妥善存放。（）
正确答案：正确
正确
错误
8.施工现场应设置专门吸烟处或吸烟室、茶水供应点。严禁在施工区域内吸烟。（）
正确答案：
正确
正确
错误
9.在正常使用条件下最低保修期限为5年的有（）。
正确答案：A、B、C
A.有防水要求的卫生间 B.外墙面的防渗漏 C.屋面防水工程 D.供热与供冷系统 E. 10.下列属于工程竣工验收技术资料的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.工程项目准备阶段资料 B.施工阶段技术准备资料 C.施工记录 D.竣工验收文件 E.· 1.下列做法符合规定的有（）。
正确答案：
A、B、C、D
A.施工现场应根据相关规定安装视频监控系统
B.严禁抛扔或随意倾倒，保证运输途中不污染城市道路和环境 C.施工现场应有健全的治安保卫制度，责任分解到人 D.施工现场禁止现场搅拌混泥土、砂浆 E. 2.（）时段内，禁止从事产生噪声的施工作业。
D
正确答案： A.夜间20时至8时 B.夜间20时至6时 C.夜间22时至8时 D.夜间22时至6时
3.施工单位应根据工程规模，设置相应人数的专职保洁人员，负责工地内及工地围墙外周边（）米范围内的环境卫生。
C
正确答案： A.8 B.9 C.10 D.11
4.（;）级以上大风天气或市政府发布空气质量预警时，严禁进行土方开挖、回填等可能产生扬尘的施工，同时覆网防尘。
B
正确答案： A.三 B.四 C.五 D.六
5.现场管理人员和工人应分色佩戴安全帽，管理人员佩戴（）色安全帽。
A
正确答案： A.红 B.黄 C.蓝 D.绿
6.临时消防通道宽度不得小于3米，并保证畅通。（）
正确答案：错误
正确
错误
7.对在施工现场产生的固体废弃物应进行分类。（）
正确答案：正确
正确
错误 8.工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染物排放标准，不使用气体排放超标的机械。（）
正确答案：
正确
正确
错误
9.文明施工专项方案应当包括（）等内容。
正确答案：A、B、C、D
A.围墙 B.场容场貌 C.临时设施 D.环境保护 E. 10.关于施工现场水污染防治措施下列说法正确的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.办公区、施工区、生活区应合理设置排水明沟、排水管 B.在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池
C.排放的废水先排入沉淀池，经二次沉淀后，方可排入城市排水管网或回收用于洒水降尘 D.未经处理的泥浆水，严禁直接排入城市排水设施和河流 E.· 1.成本控制的依据包括（）。
A、B、C、D
正确答案： A.工程承包合同 B.成本计划 C.进度报告 D.工程变更 E. 2.可按（）编制成本计划。
正确答案：A、B、C
A.成本组成 B.项目组成 C.工程进度 D.施工内容 E. 3.施工成本管理任务包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.成本预测 B.成本计划 C.成本控制 D.成本核算 E. 4.主干道围墙（挡）高度不得低于（）米。
D
正确答案： A.1 B.1.5 C.2 D.2.5
5.施工前应由施工单位工程技术人员、安全管理人员编制（）。
C
正确答案： A.施工方案 B.施工计划
C.文明施工专项方案 D.成本计划
6.成本控制的核心是（）。
B
正确答案： A.比较 B.分析 C.预测 D.纠偏
7.成本控制步骤中实质性的一步是（）。
D
正确答案： A.比较 B.分析 C.预测 D.纠偏
8.工程量清单计价模式是由企业自主报价。（）
正确答案：正确
正确
错误
9.在工程招标中采用定额计价是国际上较为通行的做法。（）
正确答案：错误
正确
错误
10.定额计价模式和清单计价模式中，定额计价模式是基础和根本。（）
正确答案：
正确
正确
错误 · 1.下列有关计价模式的表述正确的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.清单计价规范的编制以定额为基础 B.定额计价可作为清单计价的组价方式 C.定额消耗量是社会平均消耗量 D.清单计价规范是由企业自主报价 E. 2.组织措施费包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.环境保护费 B.安全施工费 C.临时设施费 D.夜间施工增加费 E. 3.企业管理费包括（）。
正确答案：A、B、C
A.管理人员工资 B.劳动保护费 C.职工教育经费 D.住房公积金 E. 4.实行工程量清单计价的工程，应采用（）合同。
B
正确答案： A.总价 B.单价
C.成本加酬金 D.可调价
5.工程量清单应采用（）计价。
C
正确答案： A.定额工料机单价 B.固定单价 C.综合单价 D.总价
6.招标工程量清单必须作为招标文件的组成部分，其准确性和完整性应由（）负责。
A
正确答案： A.招标人 B.投标人
C.招标代理机构 D.招标监督机构
7.下列不属于规费的是（）。
D
正确答案： A.定额测定费 B.工程排污费 C.社会保障费 D.企业管理费
8.酒水、电焊、打磨交叉作业，无需有效隔离开。（）
正确答案：错误
正确
错误
9.动火作业需配备灭火器。（）
正确答案：正确
正确
错误
10.施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测
正确 机构进行验收。（）
正确答案：
正确
错误
· 1.在吊装作业中，下列做法符合规定的有（）。
正确答案：A、C、D
A.下有人工作、通过或者站立 B.吊钩没有安全插销和舌片 C.货物本体固定绑牢
D.按货物长短进行分批吊装 E. 2.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）单位共同进行验收，验收合格后方可使用。
正确答案：
A、B、C、D
A.施工总承包 B.分包 C.出租 D.安装 E. 3.施工单位应当在施工现场（）等危险部位，设置明显的安全警示标志。
正确答案：
A、B、C、D
A.楼梯口 B.电梯井口 C.孔洞口
D.临时用电设施 E. 4.下列做法符合安全生产规定的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.劳动防护用品购买回来后，生产经营单位组织验收
B.生产经营单位维护、保养、检测安全生产设备必须有记录，并由有关人员签字 C.施工单位须在施工现场人口处设置明显的安全警示标志 D.设置的安全警示标志必须符合国家标准 E. 5.高处作业是在坠落高度基准面（）米（含）以上位置进行的作业。
B
正确答案： A.1 B.2 C.3 D.4
6.箱式消防栓不能落地，应距离地面（）米，便于操作。
B
正确答案： A.1 B.1.1 C.1.2 D.1.3
7.施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起（）日内，向建设行政主管部门或其他有关部门登记。
B
正确答案： A.20 B.30 C.40 D.60
8.生产经营单位可为从业人员有偿提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品。（）
正确答案：错误
正确
错误
9.生产经营单位主要负责人应当及时、如实报告安全生产事故。（）
正确答案：正确
正确
错误
10.施工单位的项目负责人应由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责。（）
正确答案：
正确
正确
错误
· 1.安全评估的方法有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.SCA法 B.专家评议法 C.故障分析法 D.PHA法 E. 2.施工单位应当建立健全（）等制度，指定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定
A、B 期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
正确答案： A.安全生产责任制度
B.安全生产教育培训制度 C.安全事故责任制度 D.安全事故调查制度 E. 3.下列需参加专家论证会的人员有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.专家组成员
B.建设单位项目负责人或技术负责人
C.施工单位分管安全的负责人或技术负责人 D.勘察、设计单位项目技术负责人及相关人员 E. 4.专项施工方案的内容包括（）。
正确答案：A、B、C、D
A.工程概况 B.编制依据
C.施工安全保证措施 D.施工计划 E. 5.（）主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。
A
正确答案： A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位
6.（）应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻
正确答案：建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。B
A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位
7.危险源是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。（）
正确答案：错误
正确
错误
8.特种作业人员需持证上岗。（）
正确答案：正确
正确
错误
9.开挖深度超过2米含（2米）的基坑（槽）的土方开挖工程属于危险性较大的分部分项工程。（）
正确答案：错误
正确
错误
10.危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。（）
正确答案：正确
正确
错误
· 1.下列符合我国当前危险性较大的分部分项工程安全管理现状及特点的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.数量多 B.分布广 C.掌控难 D.危害大 E. 2.下列属于危险性较大的分部分项工程的有（）。
正确答案：A、D
A.基坑支护与降水工程 B.楼地面工程 C.屋面防水工程 D.土方开挖工程 E. 3.下列属于《建设工程安全生产管理条例》基本制度和措施的有（）。
正确答案：
A、B、C、D A.安全生产的市场准入制度
B.生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作全面负责的制度 C.企业必须依法设置安全生产管理机构
D.企业必须依法设置安全生产管理人员的制度 E. 4.下列可以适用《安全生产法》的有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.国有企事业单位 B.股份制企业
C.中外合作经营企业 D.外资企业 E. 5.下列分部分项工程中，不属于危险性较大的分部分项工程的是（）。
A
正确答案： A.桥台大体积混泥土浇筑 B.开挖深度4米的基坑 C.高度6米的承重模板支架 D.T梁预应力筋张拉
6.对于一定规模的危险性较大的分部分项工程要编制专项施工方案，并附安全验算结果，经（）签字后方可实施。
D
正确答案： A.施工单位的项目负责人
B.施工单位的项目负责人和技术负责人 C.施工单位的项目负责人和总监理工程师 D.施工单位的技术负责人和总监理工程师
7.钢筋代换属于设计变更，需征得业主同意。（）
正确答案：错误
正确
错误
8.强制式搅拌机适合搅拌的是（）。
正确答案：B、C
A.水泥砂浆 B.干硬性混凝土 C.轻质混凝土 D.混合砂浆 E. 9.混凝土运输一般可以分为（）。
正确答案：B、C、D
A.索道运输 B.地面运输 C.垂直运输 D.楼面运输 E. 10.大体积钢筋砼结构浇筑方案，一般分为（）。
正确答案：A、C、D
A.全面分层 B.局部分层 C.分段分层 D.斜面分层 E.· 1.混凝土浇捣后之所以能逐渐凝结硬化，主要是因为水泥水化作用的结果，而水化作用需要适当的（）。
正确答案：A、B、C、D
A.环境 B.湿度 C.养护 D.温度 E. 2.制备混凝土中二次投料法与一次投料法相比其优点是（）。
正确答案：B、C
A.操作简便 B.节约水泥 C.混凝土强度高 D.混凝土和易性好 E. 3.防水砼凝结后，应立即进行养护，其养护时间不得少于（）。
C
正确答案： A.3d B.7d C.14d D.21d
4.模板及支架应按一定的安全等级的结构构件来考虑，此安全等级应为第（）。
C
正确答案： A.一级 B.二级 C.三级 D.四级
5.根据《混凝土工程施工及验收规范》规定，采取冬期施工措施时，其室外昼夜平均气温稳定低于+50C，且连续时间应为（）。
正确答案：
C
A.3天 B.4天 C.5天 D.7天
6.混凝土浇筑时，最大自由下落高度为（）。
D
正确答案： A.5m B.4m C.3m D.2m
7.对于悬臂构件模板拆除时，其混凝土强度应达到设计混凝土强度标准值的（）。
D
正确答案： A.55% B.75% C.85% D.100%
8.焊接钢筋网应采用的焊接方法是（）。
B
正确答案： A.电渣压力焊 B.电阻点焊 C.闪光对焊 D.电弧焊
9.在我国，孔心砖的孔洞率应大于（）。
D
正确答案： A.10% B.15% C.20% D.25%
10.砂浆中所用石灰砂浆一般应在化灰池内保持的时间为（）。
D
正确答案： A.3d B.4d C.5d D.7d
· 1.业主在确定误期损害赔偿费的费率时，一般要考虑（）因素。
正确答案：A、B、C、D
A.业主盈利损失 B.由于工程拖期而引起的贷款利息增加 C.工程拖期带来的附加监理费
D.由于工程拖期不能使用，继续租用原建筑物或租用其他建筑物的租赁费 E.工程看护费
2.当采用可调工料单价法计算工程进度款时于在确定已完工程量后，可按（）步骤计算工程进度款。
正确答案：A、B、C、E
A.根据已完工程量的项目名称、分项编号、单价得出合价 B.将本月所完全部项目合价相加，得出直接费小计 C.按规定计算间接费、利润
D.按规定计算辅材差价或差价系数 E.按规定计算税金
3.工程竣工验收报告经发包人认可后（）天内，承包人向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款
C 约定的合同价款调整内容，进行工程竣工结算。
正确答案： A.14
B.21 C.28 D.30
4.某工程合同总额500万元，工程预付款为42万，主要材料、构件所占比重为65％，则起扣点为()万元
C
正确答案： A.325 B.470 C.435.48 D.430
5.发包人支付给承包人的工程预付款其性质是（）。
C
正确答案： A.工程款 B.借款 C.预支 D.定金
6.进度款通常按月结算，根据工程进度支付工程款。（）
正确答案：正确
正确
错误
7.保修款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（）
正确答案：错误
正确
错误 8.结算款是在承包人竣工后，完成竣工结算后支付尾款。（）
正确答案：正确
正确
错误
9.预付款扣回的基本原则是从开工后一定期限之后开始到工程竣工期前的一定期限，从承包商每月的进度款中扣回。（）
正确答案：正确
正确 错误
10.可采用的预付款额度的计算方法有（）。
正确答案：A、B、C
A.按合同中约定的数额 B.影响因素法 C.额度系数法
D.合同金额的20% E.合同金额的50%
· 1.（）担任施工项目负责人是以管理者而非技术者身份出现的。
B
正确答案： A.注册造价工程师 B.注册建造师
C.注册咨询管理工程师 D.注册监理工程师
2.预付款可采用的扣回方式有（）。
正确答案：A、B
A.开工后某个月份到竣工前的某个月份平均扣还
B.由开工到累计支付额达到合同总价的某一百分数的下一个月开始扣还，到竣工前的某个月平均扣还
C.整个合同工期内平均扣还 D.分两期平均扣还 E.分三期平均扣还
3.影响预付款额度的因素有（）。
正确答案：A、B、C、D
A.施工工期 B.建安工程量
C.主要材料和构件费用占建安工程量的比例 D.材料储备周期 E.其他费用
4.对设计结构安全和使用功能的重要分布工程、专业工程应进行功能性抽样检测。（）
正确答案：
正确
正确
错误
5.隐蔽工程在隐蔽前应通知设计单位进行验收，并形成验收文件。（）
正确答案：
错误
正确
错误
6.在施工阶段依据法律和合同对自控主体的质量行为和效果实施监督控制的主体为（）。
正确答案：B、C、D
A.供应方 B.业主 C.监理单位 D.设计单位 E. 7.施工阶段质量的自控主体是（）。
正确答案：A、B
A.施工承包方 B.供应方 C.设计单位 D.业主 E. 8.施工准备质量控制指的是（）。
正确答案：A、B、C
A.全面施工准备
B.施工过程中各分部分项工程施工作业前的施工准备 C.季节性的特殊施工准备 D.工程产品的质量控制 E. 9.施工质量的基础及施工顺利进行的关键指的是（）。
D
正确答案： A.单位工程质量 B.分部工程质量 C.分项工程质量 D.工序质量
10.（）是指合同订立后根据合同约定，发包人在正式开工前预先支付给承包人的工程款。
A
正确答案： A.预付款 B.进度款
第五篇：水利法规,部分基础知识[小编推荐]
水法规及水知识试题之问答题部分
1、建设项目利用水资源，必须遵循什么原则？
答：合理开发、节约使用、有效保护的原则。
2、防汛的工作方针是什么？
答：安全第一，常备不懈，以防为主，全力抢险。
3、防洪工作应当遵循的原则是什么？
答：全面规划、统筹兼顾、预防为主、综合治理、局部利益服从全局利益。
4、筹集防洪费用的原则是什么？
答：政府投入同受益者合理承担相结合。
5、编制防洪规划，应当遵循什么原则？
答：遵循确保重点、兼顾一般，以及防汛和抗旱相结合、工程措施和非工程措施相结合的原则。
6、什么是防洪区？
答：指洪水泛滥可能淹及的地区，分为洪泛区、蓄滞洪区和防洪保护区。
7、什么是蓄滞洪区？
答：指包括分洪口在内的河堤背水面以外临时贮存洪水的低洼地区及湖泊等。
8、对可能出现垮坝的水库，大坝主管部门应当组织有关单位事先制定什么方案？
答：应急抢险和居民临时撤离方案。
........14、在水文测验保护区范围内，建造房屋等建筑物或从事取土、采石等活动的，水行政主管部门应如何处理？
答：责令其停止违法行为，恢复原状或者采取补救措施，可根据情节轻重，并处5000元以下罚款。
15、什么是水文水资源调查评价？
答：水文水资源调查评价是指对水资源的数量、质量、时空分布特征、开发利用条件的分析评定。
16、有堤防的河道，其管理范围是什么？
答：两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地（包括可耕地）、行洪区、两岸堤防及护堤地。
17、在水文测验保护区内设置的妨碍水文测验的障碍物，应当如何处理？答：按照“谁设障、谁清除”的原则，由当地防汛指挥机构责令设障者在规定的期限内清除；逾期不清除的，由防汛指挥机构组织强行清除，所需经费，由设障者承担。
18、跨河管道、线路的净空高度必须符合什么要求。
答：防洪和航运要求。
20、哪些对象应列入防洪重点？
答：大中城市，重要铁路、公路干线，大型骨干企业。
21、在防洪工程设施保护范围内，止哪些危害防洪工程安全的活动？答：爆破、打井、采石、取土等。
23、什么是洪泛区？
答：指尚无工程设施保护的洪水泛滥所及的地区。
24、我国确定2006年“中国水周”的宣传主题是什么？
答：转变用水观念，创新发展模式。
25、在汛期，哪些部门应当按照各自职责，及时向有关防汛指挥机构提供天气、水文等实时信息和风暴潮预报？
答：气象、水文、海洋等部门。
26、《中华人民共和国防洪法》自什么时间起施行？
答：1998年1月1日。
27、大型水闸的管理范围是什么？
答：水闸主体向上下游各延伸四百米，左右侧边墩翼墙起各向外延伸一百米。
28、在河道、湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物、构筑物的，给予什么处罚？
答：责令停止违法行为，排除阻碍或采取其他补救措施，可以处5万元以下罚款。
29、在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，未编制洪水影响评价报告的，给予什么处罚？
答：责令限期改正；逾期不改正的，处5万元以下罚款。
30、国家工作人员拒不执行防御洪水方案、防汛抢险指令或者蓄洪方案、措施、汛期调度运用计划等防汛调度方案的，给予什么处罚？
答：构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，给予行政处分。
36、水事违法案件处理程序包括哪些内容？
答：①受理 ②立案 ③调查 ④告知（听证）⑤处理（处罚）⑥执行⑦结案
37、高标准水库安全管理体系是指什么？
答：工程安全、设施齐全、功能完备、管理高效、环境优美。
40、取水计量设施发生故障不能正常运行的，应当在几日内向当地水行政主管部门报告并及时修复？
答：3日
41、水资源紧缺地区应当对哪些产业加以限制？
答：耗水量高的工业、农业和服务业。
42、在干旱和半干旱地区开发、利用水资源，应当充分考虑什么用水的需要？答：生态用水。
43、在水工程保护的范围内，止从事哪些活动？
答： 止从事影响水工程运行和危害水工程安全的爆破、打井、采石、取土等活动。
45、单位之间、个人之间、单位与个人之间发生水事纠纷，如当事人不愿协商或者协商不成的，该怎么办？
答：如当事人不愿协商或者协商不成的，可以申请县级以上地方人民政府或者其授权的部门调解，也可以直接向人民法院提起民事诉讼。县级以上地方人民政府或者其授权的部门调解不成的，当事人可以向人民法院提起民事诉讼。
在水事纠纷解决前，当事人不得单方面改变现状。
46、根据《中华人民共和国水法》规定，开发、利用水资源，应当坚持什么原则？
答：开发、利用水资源，应当坚持兴利与除害相结合，兼顾上下游、左右岸和有关地区之间的利益，充分发挥水资源的综合效益，并服从防洪的总体安排。
48、县级以上水行政主管部门及其水政监督检查人员在监督检查中，发现用水单位未依法办理取水许可或者未按照批准的取水条件进行取水设施建设的，该如何处理？对
拒不停止、继续施工的，又该如何处理？
答：县级以上水行政主管部门及其水政监督检查人员在监督检查中，发现用水单位未依法办理取水许可或者未按照批准的取水条件进行取水设施建设的，应当责令其停止建设；对拒不停止、继续施工的，经县级以上水行政主管部门负责人批准，可以查封、暂扣用于施工的取水工具、取水设备。
......71、从事工程建设，占用农业灌溉水源，或者对原有灌溉用水有不利影响的，建设单位应当承担什么责任？
答：建设单位应当采取相应的补救措施；造成损失的，依法给予补偿。
72、在不同行政区域边界的河流上建设水资源开发、利用项目，应该由谁批准？答：由有关县级以上地方人民政府报共同的上一级人民政府水行政主管部门批准
73、《水法》对水资源管理体制是怎样规定的？
答：国家对水资源实行流域管理与行政区域管理相结合的管理体制。
74、水中长期供求规划应当按照什么原则制定？
答：按照水资源供需协调、综合平衡、保护生态、厉行节约、合理开源的原则制定。
75、县级水土保持规划须经谁批准？
县级人民政府。
76、省级水土流失重点防治区由谁划定并公告？
省级人民政府。
77、建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入使用的，应怎样处罚？
答：
建设项目的节水设施没有建成或者没有达到国家规定的要求，擅自投入使用的，由县级以上人民政府有关部门或者流域管理机构依据职权，责令停止使用，限期改正，处五万元以上十万元以下的罚款。
78、在水事纠纷发生及其处理过程中哪些行为构成犯罪的，要依照刑法的有关规定追究刑事责任？
答：在水事纠纷发生及其处理过程中煽动闹事、结伙斗殴、抢夺或者损坏公私财物、非法限制他人人身自由，构成犯罪的，依照刑法的有关规定追究刑事责任。
79、在我省，利用水域从事旅游开发不符合水功能区划要求的，将会受到怎样的处罚？
答：由县级以上水行政主管部门责令停止违法行为，采取补救措施，并可处以五千元以上五万元以下的罚款。
81、县级以上人民政府或者上级水行政主管部门发现本级或者下级水行政主管部门在监督检查工作中有违法或者失职行为的，应当怎样处理？
答：责令其限期改正。
.........88、未经水行政主管部门或者流域管理机构审查同意，擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的，应该怎么处理？
答：由县级以上人民政府水行政主管部门或者流域管理机构依据职权，责令停止违法行为，限期恢复原状，处五万元以上十万元以下的罚款。
89、建设水工程，必须符合什么规划？
答：流域综合规划
90、开发、利用、节约、保护水资源和防治水害，应当坚持什么原则？
答：应当全面规划、统筹兼顾、标本兼治、综合利用、讲求效益发挥水资源的多种功能，协调好生活、生产经营和生态环境用水。
91、水中长期供求规划应当依据什么制定？
答：水中长期供求规划应当依据水的供求现状、国民经济和社会发展规划、流域规划、区域规划，按照水资源供需协调、综合平衡、保护生态、厉行节约、合理开源的原则制定。
.........99、千万农民饮用水工程的总体目标任务是什么？
答：用10年时间，改善1000多万农村人口饮用水条件，解决100多万人口饮用水困难。
100、千库保安工程建设的总体目标是什么？
答：安全、高效、美丽。
101、“世界水日”的宗旨是什么？
答：解决与饮用水供应有关的问题；增进公众对保护水资源和饮用水供应的重要性的认识；通过组织“世界水日”活动加强各国政府、国际组织、非政府机构和私营部门的参与和合作。
..........109、水政监察队伍的主要职责是什么？
答：
一、宣传贯彻《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等水法规；
二、保护水资源、水域、水工程、水土保持生态环境、防汛抗旱和水文监侧等有关设施；
三、对水事活动进行监督检查，维护正常的水事秩序。对公民、法人或其他组织违反水法规的行为实施行政处罚或者采取其他行政措施；
四、配合和协助公安和司法部门查处水事治安和刑事案件；
五、对下级水政监察队伍进行指导和监督；
六、受水行政执法机关委托，办理行政许可和征收行政事业性规费等有关事宜。
110、开发建设项目水土保持设施验收合格的条件？
答：
一、开发建设项目水土保持方案审批手续完备，水土保持工程设计、施工、监理、财务支出、水土流失监测报告等资料齐全；
二、水土保持设施按批准的水土保持方案报告书和设计文件的要求建成，符合主体工程和水土保持的要求；
三、治理程度、拦渣率、植被恢复率、水土流失控制量等指标达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求及国家和地方的有关技术标准；
四、水土保持设施具备正常运行条件，且能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求。水土保持设施的管理、维护措施落实。
.......113、在洪泛区、蓄滞洪区建设非防洪建设项目，《防洪法》作了哪些规定？答：在洪泛区、蓄滞洪区内建设非防洪建设项目，应当就洪水对建设项目可能产生的影响和建设项目对防洪可能产生的影响作出评价，编制洪水影响评价报告，提出防御措施。建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的洪水影响评价报告。
在蓄滞洪区内建设的油田、铁路、公路、矿山、电厂、电信设施和管道，其洪水影响评价报告应当包括建设单位自行安排的防洪避洪方案。建设项目投入生产或者使用时，其防洪工程设施应当经水行政主管部门验收。
在蓄滞洪区内建造房屋应当采用平顶式结构。
点击咨询 