第一篇：2013年二级建造师考试《水利水电管理与实务》最后冲刺试卷(8)-中大网校
中大网校引领成功职业人生
2013年二级建造师考试《水利水电管理与实务》最后冲刺试卷(8)总分：100分
及格：60分
考试时间：120分
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
(1)根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL 252—2000)的规定，水利水电工程的等别根据其工程规模、效益及在国民经济中的重要性，可划分为（）等。
A.3 B.4 C.5 D.6
(2)水利水电工程验收结论应经（）以上验收委员会(工作组)成员同意。
A.1/3 B.1/2 C.2/3 D.1/4
(3)大型基坑开挖和大型采石场开采的主要方法是（）。
A.光面爆破法 B.深孔爆破法 C.预裂爆破法 D.洞室爆破法
(4)施工供电系统可分为3类负荷，除隧洞、竖井以外的土石方开挖施工、混凝土浇筑施工、混凝土搅拌系统、制冷系统、供水系统、供风系统、混凝土预制构件厂等主要设备属（）。
A.一类负荷 B.二类负荷 C.三类负荷
D.部分属二类负荷，部分属三类负荷
(5)不属于金属材料中黑色金属的是（）。
A.合金钢 B.铁 C.碳钢
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.锌
(6)已经或者可能导致死亡(含失踪)3人以上、10人以下，或重伤(中毒)30人以上、50人以下，或直接经济损失1000万元以上、5000万元以下的事故属于（）质量与安全事故。
A.I级 B.Ⅱ级 C.Ⅲ级 D.Ⅳ级
(7)土石坝坝面的质量检查中，堆石因其空隙大，一般用（）测定。
A.灌砂法 B.灌水法
C.200～500cm3的环刀 D.500 cm3的环刀
(8)根据《防洪法》的规定，防洪工程设施未经验收，即将建设项目投入生产或者使用的，责令停止生产或者使用，限期验收防洪工程设施，可以处（）万元以下的罚款。
A.5 B.4 C.3 D.2
(9)材料中孔隙体积所占的百分比是指（）。
A.空隙率 B.孔隙率 C.密实度 D.填充率
(10)水工建筑物岩石基础部位开挖不应采用（）进行爆破。
A.集中药包法 B.光面爆破法 C.洞室爆破法 D.药商爆破法
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(11)某坝是超静定结构，有较强的超载能力，受温度的变化和坝肩位移的影响较大，这种坝是（）。
A.拱坝 B.支墩坝 C.重力坝 D.土石坝
(12)引水隧洞转弯时弯曲半径一般大于（）倍洞径，转角不宜大于60。，以使水流平顺，减小水头损失。
A.2 B.3 C.4 D.5
(13)采用高效外加减水剂可以节约水泥用量约（）。
A.10% B.20% C.30% D.40%
(14)以硅酸钙为主的特定矿物组成的熟料，加入适量石膏，磨细制成的具有一定抗硫酸盐侵蚀性能的水硬性胶凝材料是指（）。
A.快凝快硬硅酸盐水泥 B.抗硫酸盐硅酸盐水泥 C.白色硅酸盐水泥 D.快硬硅酸盐水泥
(15)高、中坝中最常用的碾压式土石坝是（）。
A.非土料防渗体坝 B.均质坝
C.土质防渗体分区坝 D.面板坝
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(16)坝顶上游侧常设混凝土或浆砌石修建的不透水的防浪墙，墙基要与坝体防渗体可靠地连接起来，以防高水位时漏水，防浪墙的高度一般为（）m。
A.1．0～1．2 B.1．2～1．4 C.1．4～1．6 D.1．6～1．8
(17)应急救援人员应进行上岗前培训和常规性培训，培训工作应结合实际，采取多种形式，（），原则上每年至少组织一次。
A.定期培训 B.不定期培训 C.集中培训
D.定期与不定期相结合(18)粉状或颗粒状材料在某堆积体积内，颗粒之间的空隙体积所占的比例是指（）。
A.空隙率 B.密实度 C.填充率 D.孔隙率
(19)建筑材料的胶凝材料不包括（）。
A.混凝土 B.水泥 C.石灰 D.石膏
(20)在相同的观测条件下，对某一量进行一系列的观测，如果误差出现的符号和数值大小都不相同，从表面上看没有任何规律性，这种误差称为（）。
A.粗差 B.系统误差 C.偶然误差 D.必然误差
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
(1)水利工程在进行档案专项验收前应提出档案专项验收申请，档案验收申请应包括（）等内容，并将项目法人的档案自检工作报告和监理单位专项审核报告附后。
A.项目法人开展档案自检工作的情况说明 B.归档时间 C.竣工图的编制 D.自检结论 E.自检得分数
(2)可重复或连续在形状一致或变化不大的结构上使用，且有利于实现标准化和系列化的模板有（）模板。
A.承重式 B.滑动式 C.固定式 D.移动式 E.拆移式
(3)根据所用反滤料的不同，反滤围井可分为（）。
A.反滤层压盖 B.梢料反滤围井 C.土工织物反滤围井 D.砂石反滤围井 E.草土反滤围井
(4)平水建筑物调压室的基本要求包括（）。
A.尽量靠近厂房以缩短压力管道的长度 B.能调节流量，但工程量较大
C.有自由水面和足够的底面积以充分反射水击波
D.正常运行时水流经过调压室底部造成的水头损失要小
E.有足够的断面积使调压室水体的波动迅速衰减以保证工作稳定
(5)竣工技术预验收工作的主要内容包括（）。
A.检查历次验收遗留问题的处理情况 B.检查工程完工结算情况 C.鉴定工程施工质量
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.检查工程投资、财务情况 E.检查工程尾工安排情况
(6)骨料的含水状态可分为（）。
A.饱和面干状态 B.冻融状态 C.干燥状态 D.湿润状态 E.气干状态
(7)属于验收前蓄水安全鉴定的程序有（）。
A.检查工程形象面貌是否符合蓄水要求
B.听取项目法人、设计、施工、监理、运行等建设备方的情况介绍 C.设计、施工、监理、运行等建设各方分别编写自检报告 D.专家组集中分析、研究有关工程资料 E.进行现场调查，收集资料
(8)水利工程重大质量安全事故应急工作应当遵循（）的原则。
A.以人为本，安全第一 B.统一管理、分级负责 C.属地为主，条块结合 D.集中领导、分级指挥 E.信息准确、运转高效
(9)堤防工程的特征水位包括（）。
A.校核洪水位 B.保证水位 C.设计洪水位 D.设防水位 E.警戒水位
(10)叶片泵性能参数包括（）等。
A.阻力 B.扬程
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
C.转速 D.流量 E.效率
三、案例分析题（共4大题，每题20分）
(1)根据以下资料，回答{TSE}题。
(2)确定该工程围堰的建筑物级别并说明理由。计算上游围堰堰顶高程。
(3)根据《水工建筑物地下开托工程施工技术规范》，改正上述隧洞开挖施工方案的不妥之处。
(4)根据蓄水验收有关规定，除度汛措施计划报告、库区移民初步验收报告外，验收委员会还应听取并研究哪些方面的报告?
(5)根据以下资料，回答{TSE}题。
(6)施工总承包单位开工是否妥当?说明理由。
(7)事件1～3中，施工总承包单位的做法是否妥当?说明理由。
(8)指出事件4中的错误，写出正确做法。
(9)分包合同条款能否规避施工总承包单位的付款责任?说明理由。
(10)补充协议的约定是否合法?说明理由。
(11)根据以下资料，回答{TSE}题。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(12)依据正确的网络计划，确定计划工期(含施工准备)和关键线路。
(13)根据事件2的结果，说明进度检查时F、H、E、J工作的逻辑状况(按“„„工作已完成„„天工程量”的方式陈述)。指出哪些工作的延误对工期有影响及影响天数。
(14)事件3中，施工单位是否有权提出延长工期的要求?并说明理由。
(15)综合上述事件，该工程实际工期是多天?承包人可因工期提前得到奖励或逾期完工支付违约金为多少?
答案和解析
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(1):C(2):C(3):B(4):B(5):D(6):C(7):B(8):A(9):B(10):A(11):A(12):D(13):B(14):B(15):C(16):A(17):D(18):A(19):A(20):C
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）(1):A,D,E(2):B,D,E(3):B,C,D(4):A,C,D,E(5):C,D,E(6):A,C,D,E(7):B,C,D,E(8):A,C,E 以人为本，安全第一；分级管理、分级负责；属地为主，条块结合；集中领导、统一指挥；信息准确、运转高效；预防为主，平战结合。（本解析由中大网校学员提供）(9):B,D,E(10):B,C,D,E
三、案例分析题（共4大题，每题20分）(1): 施工导流作业的合理施工顺序为：
③导流隧洞开挖→⑦河道截流→①围堰填筑→⑥基坑排水→②围堰拆除→⑤下闸蓄水→④导流隧洞封堵(答出③→⑦、⑦→①、①→⑥、⑥→②、②→⑤、⑤→④各2分，满分10分)。
(2):
该围堰的建筑物级别应为4级。原因：其保护对象为2级建筑物，而其使用年限不足两年，中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
其围堰高度不足50.0m。围堰堰顶高程应为施工期设计洪水位与波浪高度及堰顶安全加高值之和，4级土石围堰其堰顶安全加高下限值为0.5m，因此其堰顶高程应不低于(150+2.8+0.5)m=153.3m。
(3):
根据规范要求，相向开挖的两个工作面在相距30m距离放炮时，双方人员均需撤离工作面；在相距15m时，应停止一方工作，单向开挖贯通。
(4):
验收委员会还应听取建设、设计、施工、监理、质量监督等单位的报告以及工程蓄水安全鉴定报告。
(5): 建设单位招标文件不妥当。
理由：不能把承诺垫资作为评标的加分的条件。
(6):
施工总承包单位开工不妥当。
理由：施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。建设单位要求施工总承包单位按照设计单位修改后的草图先行开工是违反《建设工程质量管理条例》的规定。
(7):
事件1中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：不应该同时担任两个项目的项目经理。
事件2中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：《中华人民共和国建筑法》规定，建筑工程的主体结构的施工必须由总承包单位自行完成，而本事件中总承包单位以包工包料的形式将全部结构工程分包给劳务公司。这不符合规定，况且还分包给不具有相应资质条件的分包单位。
事件3中，施工总承包单位的做法不妥当。理由：在城市市区范围内从事建筑工程施工，如需夜间施工的，在办理了夜间施工许可证明后，才可以进行夜间施工，并公告附近社区居民。
(8):
事件4中的错误与正确做法：
(1)错误：底板混凝土浇筑施工时，基坑四周未设临边防护。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
正确做法：应设置防护栏杆、挡脚板并封挂立网进行封闭。
(2)错误：工人从配电箱中接出220 V电源，使用行灯照明进行施工。
正确做法：使用行灯照明时，电压不得超过36 V。
(9):
分包合同条款不能规避施工总承包单位的付款责任。
理由：因为分包合同是由总承包单位与分包单位签订的，不涉及建设单位，总承包单位不能因建设单位未付工程款为由拒付分包单位的工程款。
(10):
补充协议的约定不合法。
理由：建设工程实行施工总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任；由总承包单位对施工现场的安全负总责，总承包单位与分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。
(11): 事件1中初始网络计划逻辑关系的错误之处：
(1)E工作的紧前工作只有C工作。E工作的紧前工作应为C、D工作。
(2)在节点④、⑤之间缺少一项虚工作。
(12):
计划工期为270 d。
关键线路：A—B—D—H—I—K—L—M。
(13):
F工作已完成4 d工程量，H工作已完成8 d工程量，E工作已完成10 d工程量，I工作已完成25 d工程量。
H、J工作拖延对工期有影响，H工作的延误对工作影响3 d，J工作的延误对工期影响5 d。
(14):
事件3中，施工单位有权提出延长工期的要求。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
理由：依据合同承包人对K工作结算工程量超过276 m3(240×115%)部分所造成的工程
延误可以提出延期要求，可提出2 d的延期要求。
(15):
该工程的实际工期=(270+5+3)d=278 d。
因逾期完工支付违约金=[10 000×(278-270-2)]元=60 000元。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
第二篇：2013年二级建造师考试《水利水电管理与实务》最后冲刺试卷-中大网校
中大网校引领成功职业人生
2013年二级建造师考试《水利水电管理与实务》最后冲刺试卷(1)总分：100分
及格：60分
考试时间：120分
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
(1)由于坝基面有不太厚的弱透水层，坝后产生渗透破坏，而水库又不能降低水位或放空，在上游无法进行防渗处理时，则可在下游坝基使用（）。
A.截水墙法 B.贴坡排水法 C.导渗沟法 D.排渗沟法
(2)噪声作业点至少每（）进行一次频谱分析。
A.1年 B.半年 C.3个月 D.2个月
(3)在龙口抛投石块或人工块体堵截水流，迫使河水经导流建筑物下泄的截流方法是（）。
A.抛投块料截流 B.爆破截流
C.水力冲填法截流 D.下闸截流
(4)根据《水电水利工程模板施工规范》(DL/T5110--2000)的内容，当木材含水率小于（）时，其荷载设计值可乘以系数0．90予以折减。
A.15% B.25% C.30% D.35%
(5)裂隙大且吸浆量大，灌浆泵不易达到冲洗和灌浆所需的压力等情况下可采用的灌浆方式是（）。
A.纯压式灌浆 B.分段灌浆 C.循环式灌浆
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.一次灌浆
(6)水闸上游连接段中以（）铺盖最为常见。
A.黏土 B.混凝土 C.钢筋混凝土 D.草土
(7)按棱柱体抗压强度的标准试验方法，制成边长为150mm×150mm×300mm的标准试件，在标准条件下养护（）d，测其抗压强度，即为棱柱体的抗压强度。
A.14 B.15 C.21 D.28
(8)全国由国务院负责，省、市、县由省长、市长、县长负总责称为（）。
A.行政首长负责制 B.统一指挥负责制 C.分级分部门负责制 D.国务院负责制
(9)我国《碾压式土石坝设计规范》(SL274--2001)规定，高度为15m的坝为（）。
A.低坝 B.中坝 C.高坝 D.超低坝
(10)不属于水利工程建设项目按其功能和作用划分的项目是（）项目。
A.公益性 B.准公益性 C.经营性 D.合营性
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(11)模板拆除时间应根据混凝土已经达到的强度及混凝土的内外温差而定，但应避免在（）拆模。
A.气温骤降期间 B.白天
C.气温变高时 D.气温变低时
(12)引水工程及河道工程不包括（）。
A.供水工程 B.堤防工程 C.灌溉工程 D.水库工程
(13)砂按技术要求分为I类、Ⅱ类、Ⅲ类。I类宜用于强度等级大于（）的混凝土。
A.C30 B.C40 C.C50 D.C60
(14)严禁在设计建基面、设计边坡附近采用（）施工。
A.洞室爆破法 B.浅孔爆破法 C.预裂爆破法 D.深孔爆破法
(15)土基开挖的岸坡应大致平顺，不应成台阶状、反坡或突然变坡，岸坡上缓下陡时，变坡角应小于20o，岸坡不宜陡于（）。
A.1：1．2 B.1：1．3 C.1：1．4 D.1：1．5
(16)合同价格调整后，监理机构（）d内不作答复，视为已经核准，并作为完工结算依据。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
A.7 B.14 C.15 D.21
(17)钢筋根据下料长度计算的需要和条件，可采用（）接长，配料时均应按规定留足相应的接头长度。
A.热熔 B.法兰 C.机械 D.焊接
(18)在合同实施过程中，项目法人可向承包人推荐分包人的情况不包括（）。
A.由于重大设计变更导致施工方案重大变化，致使承包人不具备相应的施工能力
B.由于承包人原因，导致施工工期拖延，承包人无力在合同规定的期限内完成合同任务 C.建设水利建设工程的主要建筑物的主体结构的
D.项目有特殊技术要求、特殊工艺或涉及专利权保护的(19)建立进度计划实施中的检查分析制度，这属于水利水电工程施工进度计划的（）。
A.合同措施 B.经济措施 C.组织措施 D.技术措施
(20)工程完成建设目标的标志是（），也是全面考核建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤。
A.生产准备 B.建设实施 C.后评价 D.竣工验收
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(1)水利工程中的主材是指（）。
A.块石 B.木材 C.钢材 D.水泥 E.碎石
(2)混凝土按配筋情况不同可分为（）等。
A.预应力混凝土 B.钢筋混凝土 C.钢丝混凝土 D.矿渣混凝土 E.纤维混凝土
(3)单位工程验收工作包括的主要内容有（）。
A.检查分部工程验收遗留问题处理情况及相关记录 B.检查工程投资控制和资金使用情况 C.检查工程是否按批准的设计内容完成 D.对验收中发现的问题提出处理意见 E.评定工程施工质量等级
(4)为保证混凝土质量，混凝土拌和用水和养护用水所含物质不应对混凝土产生的有害作用有（）。
A.影响混凝土的和易性及凝结 B.有损于混凝土强度发展 C.降低混凝土的耐久性
D.加快钢筋腐蚀及导致预应力钢筋脆断 E.降低混凝土的耐热性
(5)提高混凝土抗冻性最主要的措施是（）等。
A.加大水灰比
B.降低混凝土密实度 C.严格控制施工质量 D.掺和外加剂 E.加强养护
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(6)围堰按材料分类可分为（）等。
A.混凝土围堰 B.过水围堰 C.土石围堰 D.不过水围堰
E.钢板桩格形围堰
(7)水利工程施工监理、水土保持工程施工监理专业资质等级可分为（）。
A.甲级 B.乙级 C.丙级 D.丁级 E.特级
(8)水利水电工程中大量常用的浆液主要有（）。
A.水泥黏土浆 B.水泥浆
C.水泥黏土砂浆 D.黏土浆 E.膨润土浆
(9)在坝址处于（）地区时，可采用定向爆破截流。
A.峡谷 B.岩石坚硬 C.交通不便 D.泥土松软 E.岸坡陡峻
(10)施工单位的（）应当经水行政主管部门安全生产考核合格后方可任职。
A.主要负责人 B.项目负责人
C.专职安全生产管理人员 D.技术人员 E.测量人员
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
三、案例分析题（共4大题，每题20分）
(1)根据以下资料，回答{TSE}题。
(2)根据水利水电工程有关建设管理的规定，简述工程现场项目法人、设计、施工、监理、质量监督各单位之间在建设管理上的相互关系。
(3)根据水利系统文明建设工地的有关规定，工程建设管理水平考核的主要内容除了内部管理制度外，还包括哪些内容?
(4)工地基坑开挖时曾塌方并造成工人轻伤。请根据水电工程安全事故分类的有关规定判断属于哪一个等级事故，并简述人身伤害事故等级分类以及水利工程质量事故等级分类。
(5)根据水电建设安全生产的有关规定，简述安全生产的方针以及安全生产管理工作应贯彻的原则、工程各参建单位内部安全工作责任的划分。
(6)根据以下资料，回答{TSE}题。
(7)假设你是该项目的项目经理，你认为在混凝土验仓前需做好哪些浇筑前的准备作业?
(8)该大坝混凝土采用平浇法施工，在某仓混凝土施工中出现了冷缝，作为项目经理，请你分析冷缝发生的原因，并提出可能的处理和预防措施。
(9)混凝土坝的施工质量控制要点是什么?
(10)根据以下资料，回答{TSE}题。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(11)指出施工单位在闸墩与牛腿施工方案中的不妥之处，并说明理由。
(12)根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，本工程中的质量事故属于哪一类?确定水利工程质量事故等级主要考虑哪些因素?
(13)闸室分部工程质量评定的主要内容，除原材料质量、中间产品质量外，还包括哪些方面?
(14)根据以下资料，回答{TSE}题。
(15)为确保升降设备安全平稳运行，升降机必须配备的安全装置有哪些?
(16)施工安全技术措施中的“三宝”和“四口”指什么?
(17)根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，确定事件2的事故等级；补充完善质量事故报告的内容，指出事故调查的不妥之处，说明正确的做法。
答案和解析
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）(1):D(2):B 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(3):A(4):B(5):B(6):B(7):D(8):A(9):A(10):D(11):A(12):D(13):D(14):A(15):D(16):D(17):D(18):C(19):C(20):D
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）(1):B,C,D(2):A,B,C,E(3):A,C,D,E(4):A,B,C,D(5):C,D,E(6):A,C,E(7):A,B,C(8):A,B,C,D(9):A,B,C,E(10):A,B,C
三、案例分析题（共4大题，每题20分）(1): 工地工程质量监督项目站的组成形式不妥当。根据《水利工程质量监督规定》的规定，各级质量监督机构的质量监督人员由专职质量监督员和兼职质量监督员组成。其中，兼职质量监督员为工程技术人员，凡从事该工程监理、设计、施工、设备制造的人员不得担任该工程的兼职质量监督员。
(2):
工程现场项目法人和设计、施工、监理单位之间是合同关系，和质量监督单位之间是被监督和监督的关系。设计单位和施工单位、监理单位之间属于工作关系，和质量监督单位之间属于被监督和监督关系。施工和监理单位之间是被监理单位和监理的关系，和质量监理单位之间属于被监督和监督关系。监理单位和质量监督之间属于被监督和监督关系。
(3): 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
根据水利系统文明建设工地的有关规定，工程建设管理水平考核的主要内容除了内部管理制度外，还包括基本建设程序、工程质量管理和施工安全措施等。
(4):
工地基坑开挖时曾塌方并造成工人轻伤，根据水电工程安全事故分类有关规定判断属于一般事故。人身伤害事故等级分类为：一般事故、较大事故、重大事故、特别重大事故。水利工程质量事故等级分类为：一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特大质量事故。
(5):
水电建设工程施工必须坚持“安全第一，预防为主”的方针。水电建设工程施工安全生产管理工作贯彻“安全生产，人人有责”的原则。实行建设项目的业主、建设单位统一监督、协调，施工企业、设计院各负其责的管理体制。建设单位、施工企业和设计院应组成工程施工安全领导小组，负责工程施工安全工作的监督、协调。建设项目业主、建设单位、施工企业和设计院的行政正职是安全工作的第一责任者，对建设项目或本单位的安全工作负领导责任。各单位在工程项目上的行政负责人分别对本单位在工程建设中的安全工作负直接领导责任。(6): 施工单位签署协议后编制的图纸和文件包括施工总进度计划、施工总布置计划、临时设施设计和施工方法和措施等。
(7):
浇筑前的准备作业包括基础面的处理、施工缝的处理、立模、架筋及预埋件安设等。仓面准备就绪，风、水、电及照明布置妥当后，才允许开仓浇筑混凝土。
(8):
平层法施工，如果层问间歇超过混凝土的初凝时间，会出现冷缝，使层间的抗渗、抗剪和抗拉能力明显降低。若分块尺寸和铺层厚度已定，要使层间不出现冷缝，应采取措施增大运输浇筑能力，若设备难以增加，则应考虑改变浇筑方法，将平层法改为薄层浇筑、阶梯浇筑，以避免出现冷缝。
(9):
混凝土坝的施工质量控制应从原材料的质量控制人手，直至混凝土的拌和、运输、人仓、平仓、振捣、养护等各个环节，混凝土坝作为大体积混凝土工程还有温度控制和一、二期冷却等问题，混凝土浇筑结束后，还需进一步取样检查，如不符合要求，应及时采取补救措施。对在质检过程中发现的质量问题应及时进行处理。一般采用补强灌浆的处理措施，对质量十分低劣又不便灌浆补强处理的，一般需要整块炸掉，重新浇筑。
(10): 上游翼墙及铺盖的浇筑次序不满足规范要求。合理的施工安排包括：铺盖应分块间隔浇筑；与翼墙毗邻部位的1＃和10＃铺盖应等翼墙沉降基本稳定后再浇筑。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(11):
施工单位在闸墩与牛腿结合面设置施工缝的做法不妥，因该部位所受剪力较大，不宜设置施工缝。
(12):
本工程中的质量事故属于一般质量事故。确定水利工程质量事故等级应主要考虑直接经济损失的大小，检查、处理事故对工期的影响时间长短和对工程正常使用和寿命的影响。
(13):
闸室分部工程质量评定的主要内容还包括：单元工程质量；质量事故；混凝土拌和物质量；金属结构及启闭机制造；机电产品等。
(14): 不妥之处：在引爆时，无关人员一律退到安全地点隐蔽。
改正：在装药、联线开始前，无关人员一律退到安全地点隐蔽。
不妥之处：爆破后，首先须经安全员进行检查。
改正：爆破后，须经炮工进行检查。
(15):
为确保升降设备安全平稳运行，升降机必须配备的安全装置：灵敏、可靠的控制器、限位器等安全装置。
(16):
施工安全技术措施中的“三宝”是指安全帽、安全带和安全网，“四口”是指通道口、预留洞口、楼梯口、电梯井口。
(17):
根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，事件2的事故等级为较大质量事故。
对质量事故报告的内容补充和完善如下：
(1)事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计；
(2)事故发生原因初步分析；
(3)事故发生后采取的措施及事故控制情况；
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
事故调查的不妥之处：项目法人组织联合调查组进行了事故调查。
正确的做法：由项目主管部门组织调查组进行调查，调查结果报上级主管部门批准并报省级水行政主管部门核备。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
第三篇：2013年二级建造师《建筑工程管理与实务》最后冲刺试卷(8)-中大网校
中大网校引领成功职业人生
2013年二级建造师《建筑工程管理与实务》最后冲刺试卷(8)总分：100分
及格：60分
考试时间：120分
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
(1)当钢筋混凝土梁的跨度小于4m时，其架立钢筋直径不小于（）mm。A.8 B.10 C.12 D.14
(2)石基础施工过程中，必须设置拉结石的是（）。A.毛料石基础 B.粗料石基础 C.细料石基础 D.毛石基础
(3)关于防护栏杆的设置要求，描述错误的是（）。A.防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成
B.除经设计计算外，横杆长度大于1m时，必须加设栏杆柱 C.当栏杆在基坑四周固定时，可采用钢管打人地面50～70cm深
D.当栏杆在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢管或钢筋焊牢
(4)混凝土工程施工中，填充（），可采用微膨胀混凝土、强度等级比原结构强度提高一级，并保持至少15d的湿润养护。A.后浇带 B.施工缝 C.预留带 D.连接带
(5)下列不属于结构杆件的基本受力形式的是（）。A.拉伸 B.压缩 C.弯曲 D.碰撞
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(6)在钢结构构件焊接焊缝缺陷类型中，（）产生的主要原因是母材抗裂性能差、焊接材料质量不好、焊接工艺参数选择不当、焊接内应力过大等。A.热裂纹
B.未熔合、未焊透 C.固体夹杂 D.气孔
(7)在建筑物的测设方法中，（）适用于测设点靠近控制点，便于量距的地方。A.角度前方交会法 B.极坐标法 C.直角坐标法 D.方向线交会法
(8)凡阳台、外廊、室内回廊、内天井、上人屋面及室外楼梯等临空处应设置防护栏杆的。其临空高度在24m以下时，栏杆高度不应低于（）m。A.1．20 B.1．15 C.1．10 D.1．O5
(9)钢结构用钢主要是热轧成形的钢板和型钢等，钢板最大厚度等于（）mm为薄板，主要用于屋面板。A.6 B.5 C.4 D.3
(10)为了确保砂浆具有良好的保水性，砌筑砂浆的分层度不得大于（）m． A.30 B.60 C.75 D.90
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(11)在砖基础施工准备工作要点中，砖应提前（）d浇水湿润。A.4～5 B.3～4 C.2～3 D.1～2
(12)在土方工程的施工中，深基坑土方开挖的顺序，必须与支护结构的（）严格一致。A.设计工况 B.设计原理 C.组织概况 D.实施步骤
(13)关于普通大规格饰面板安装工程的灌浆，说法错误的是（）。A.灌注砂浆前应将石材背面及基层湿润 B.用填缝材料临时封闭石材板缝，避免漏浆 C.灌注砂浆宜用1：3水泥砂浆
D.灌注时应分层进行，每层灌注高度宜为l50～200mm
(14)在建筑物细部点的平面位置的测设中，适用于不便量距或测设点远离控制点的地方，所采用的方法是（）。A.极坐标法
B.角度前方交会法 C.距离交会法 D.直角坐标法
(15)设计使用年限为50年的钢筋混凝土及预应力混凝土结构，基础纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于（）mm。A.30 B.40 C.50 D.70
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(16)对于跨度大于6m的屋架和跨度大于（）m的梁，其支承面下为砖砌体时，应设置混凝土或钢筋混凝土垫块；当墙中设有圈梁时，垫块与圈梁宜浇成整体。A.4．8 B.4．0 C.4．2 D.5．6
(17)图书室、资料室、档案室和存放文物的房间，其地面应采用不低于（）级的装修材料。A.A B.Bl C.B2 D.B3
(18)工程施工过程中，边长在（）cm以上的洞口，四周应设防护栏杆，洞口下张设安全平网防护。A.25 B.50 C.100 D.150
(19)钢筋机械连接通常适用的钢筋级别为HRB335、HRB400和RRB400；钢筋最小直径宜为（）mm。A.12 B.16 C.20 D.24
(20)为了使建筑地面工程各层铺设材料和拌合料、胶结材料具有正常凝结和硬化条件，建筑地面工程施工时，各层环境温度及其所铺设材料温度的控制应符合要求。其中采用有机胶粘剂粘贴时，不宜低于（）℃。A.0 B.5 C.10 D.15
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
(1)对全玻幕墙安装的一般技术要求叙述正确的有（）。A.全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于20 mm B.全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大，宜采用机械吸盘安装 C.全玻幕墙不允许在现场打注硅酮结构密封胶 D.全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触
E.全玻幕墙面板承受的荷载和作用是通过胶缝传递到玻璃肋上去，其胶缝必须采用硅酮结构密封胶
(2)钢筋分项工程的钢筋加工，除焊接封闭环式箍筋外，箍筋的末端应作弯钩，弯钩形式应符合的规定是（）。
A.对一般结构箍筋弯钩的弯折角度，不应小于135°
B.对有抗震等要求的结构，箍筋弯钩的弯折角度应为120°
C.对一般结构箍筋弯后平直部分长度，不宜小于箍筋直径的5倍
D.对有抗震等要求的结构，箍筋弯后平直部分长度不应小于箍筋直径的10倍
E.箍筋弯钩的弯弧内直径除应满足本规范上条的规定外，尚应不小于受力钢筋直径
(3)在建筑工程施工现场，必须按规定装设避雷装置的有（）。A.照明灯架 B.高大脚手架 C.塔吊
D.小型仓库 E.施工电梯
(4)对《玻璃幕墙工程技术规范》中关于安装施工的有关规定叙述错误的有（）。A.隐框和半隐框玻璃幕墙，其玻璃与铝型材的粘结必须采用酸性硅酮结构密封胶 B.硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用 C.全玻幕墙的板面不得与其他刚性材料直接接触
D.采用胶缝传力的全玻幕墙，其胶缝必须采用硅酮结构密封胶 E.除全玻幕墙外，都应在现场打注硅酮结构密封胶
(5)建筑砂浆按所用胶凝材料的不同，可分为（）。A.水泥砂浆
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
B.石灰砂浆 C.砌筑砂浆 D.抹面砂浆
E.水泥石灰混合砂浆
(6)建筑内部防火施工应对（）材料进行抽样检验。
A.表面进行加工后的Bl级木质材料，每种取4m2检验燃烧性能 B.现场阻燃处理后的复合材料每种取2m2检验燃烧性能 C.现场阻燃处理后的纺织织物，每种取1m2检验燃烧性能 D.现场阻燃处理后的泡沫塑料每种0．1m3检验燃烧性能
E.施工过程中受湿浸、燃烧性能可能受影响的纺织织物，每种取2m2检验燃烧性能
(7)文明施工管理的要点包括（）。A.施工现场必须实施封闭管理
B.一般路段的围挡高度不得低于2．5m C.现场应设置消防通道，并保持畅通
D.施工现场应设置畅通的排水沟渠系统，保持场地道路的干燥坚实 E.施工现场应建立现场防火制度和火灾应急响应机制，落实防火措施
(8)在吊顶工程施工技术要求中，明龙骨吊顶饰面板的安装方法有（）。A.搁置法 B.卡固法 C.粘贴法 D.干挂法 E.嵌入法
(9)装饰装修施工过程中常见的荷载变动主要有（）。A.在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了面荷载 B.在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的线荷载
C.在室内增加装饰性的柱子，特别是石柱，悬挂较大的吊灯，房间局部增加假山盆景，这些装修做法就是对结构增加了集中荷载
D.在室内增加隔墙、封闭阳台属于增加的面荷载 E.在楼面上加铺任何材料属于对楼板增加了线荷载
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(10)对在正常使用条件下建设工程的最低保修期限叙述正确的有（）。A.供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 B.屋面防水工程，为3年
C.电气管线、给排水管道、设备安装为4年 D.装修工程为2年
E.有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为4年
三、案例分析题（共4题，每题20分）
(1)某高校由于扩招，需要对该校进行扩建。某施工单位中标承接该扩建工程，工程内容包括一栋5层教学楼和一栋6层办公楼。教学楼建筑面积14000m2，办公楼建筑面积8000m2。事件1：教学楼预采用整体预应力装配式板柱结构体系，建筑构造复杂，办公楼为普通钢筋混凝土框架结构。施工单位在施工组织设计的施工部署中确定了项目管理组织结构和管理人员相应的职责、明确了施工项目管理目标等。由于建设单位资金需要分阶段供应，两栋楼只能先后施工，合同规定的扩建工程竣工日期为2012年8月25日。事件2：该校根据扩建需要，令建设单位采购了一批墙体砌块，经施工总承包单位进场检验发现墙体砌块导热性能指标不符合设计文件要求。建设单位以指标值超差不大为由，书面指令施工总承包单位使用该批砌块，施工总承包单位执行了指令。监理单位对此事发出了整改通知，并报告了主管部门，地方行政主管部门依法查处了这一事件。事件3：学校将在东南角拟建一新食堂，设计采用框架结构，地下l层，地上9层。建筑物外形尺寸92m×21m，总高21．7m。东西两侧紧临配电室和锅炉房，南侧马路对面为一球场，场地十分狭小。采用商品混凝土搅拌，运至现场后，卸人混凝土料斗，利用塔吊吊至浇筑地点。塔吊采用固定式塔吊。现场不用再设置混凝土搅拌站，只设一小型砂浆搅拌站。问题1．施工单位应当如何安排两栋楼的施工程序，并给出理由。2．指出该办公楼的施工可分为哪几个阶段及各个阶段的施工顺序。如果工期要求较紧迫，如何安排各个阶段的搭接?3．依据《民用建筑节能管理规定》，当地行政主管部门就事件2，可以对建设、施工、监理单位给予怎样的处罚?4．根据事件3，简述塔吊的布置原则。
(2)施工总承包单位与建设单位于2008年2月20日签订了某二十层综合办公楼工程施工合同。合同中约定：(1)人工费综合单价为45元／工日；(2)一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期1 d；(3)施工总承包单位须配有应急备用电源。工程于3月15日开工，施工过程中发生如下事件：事件1：3月19～20日遇罕见台风暴雨迫使基坑开挖暂停，造成人员窝工20工日，一台挖掘机陷人淤泥中。事件2：3月21日施工总承包单位租赁一台吊车(1 500元／台班)吊出陷入淤泥中的挖掘机(500元／台班)，并进行维修保养，导致停工2d，3月23日上午8时恢复基坑开挖工作。事件3：5月10日上午地下室底板结构施工时，监理工程师口头紧急通知停工，5月11日监理工程师发出因设计修改而暂停施工令；5月14日施工总承包单位接到监理工程师要求5月15日复工的指令。期间共造成人员窝工300工日。事件4：6月30日地下室全钢模板吊装施工时，因供电局检修线路停电导致]：程停工8 h。事件5：主体结构完成后，施工总承包单位把该工程会议室的装饰装修分包给某专业分包单位，会议室地面采用天然花岗岩石材饰面板，用量350 m2。中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
会议室墙面采用人造木板装饰，其中细木工板用量600 m2，用量最大的一种人造饰面木板300 m2。针对事件1到事件3，施工总承包单位及时向建设单位提出了工期和费用索赔。问题1．事件1到事件3中，施工总承包单位提出的工期和费用索赔是否成立?分别说明理由。2．事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的工期和费用索赔各是多少?3．事件4中，施工总承包单位可否获得工期顺延?说明理由。4．事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料是否需进行抽样复验?分别说明理由。
(3)某施工总承包单位承担一项建筑基坑工程的施工，基坑开挖深度12 m，基坑南侧距坑边6m处有一栋6层住宅楼。基坑土质状况从地面向下依次为：杂填土0～2 m，粉质土2～5 m，砂质土5～10 m，黏性土10～12 m，砂质土12～18 m。上层滞水水位在地表以下5 m(渗透系数为0．5 m／d)，地表下18m以内无承压水。基坑支护设计采用灌注桩加锚杆。施工前，建设单位为节约投资，指示更改设计，除南侧外其余三面均采用土钉墙支护，垂直开挖。基坑在开挖过程中北侧支护出现较大变形，但一直未被发现，最终导致北侧支护部分坍塌。事故调查中发现：(1)施工总承包单位对本工程作了重大危险源分析，确认南侧毗邻建筑物、临边防护、上下通道的安全为重大危险源，并制订了相应的措施，但未审批。(2)施工总承包单位有健全的安全制度文件。(3)施工过程中无任何安全检查记录、交底记录及培训教育记录等其他记录资料。问题1．本工程基坑最小降水深度应为多少?降水宜采用何种方式?2．该基坑坍塌的直接原因是什么?从技术方面分析，造成该基坑坍塌的主要因素有哪些?3．根据《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—99)基坑支护安全检查评分表的要求，本基坑支护工程还应检查哪些项目?4．施工总承包单位还应采取哪些有效措施才能避免类似基坑支护坍塌?
(4)某写字楼工程，建筑面积120 000 m2，地下2层，地上22层，钢筋混凝土框架剪力墙结构，合同工期780 d。某施工总承包单位按照建设单位提供的工程量清单及其他招标文件参加了该工程的投标，并以34 263．29万元的报价中标。双方依据《建设工程施工合同(示范文本)》签订了工程施工总承包合同。施工阶段项目部对项目进行了验收。合同履行过程中，发生了下列事件：事件1：施工总承包单位任命李某为该工程的项目经理，并规定其有权决定授权范围内的项目资金投入和使用。事件2：木门窗、铝合金门窗、全玻门、防火门安装，按照同一品种、类型和规格，每100樘划分为一个检验批进行验收。隐框玻璃幕墙工程的表面平整度规范的允许偏差为2mm，在检验批验收时，两个检验批各抽查的100个检测点，第一个检验批检测点90％合格，其中最大偏差为3．5 mm；第二个检验批82％合格，其中最大偏差为2．8 mm。事件3：普通混凝土小型空心砌块墙体施工，项目部采用的施工工艺有：小砌块使用时充分浇水湿润；砌块底面朝上反砌于墙上；芯柱砌块砌筑完成后立即进行该芯柱混凝土浇灌工作；外墙转角处的l临时间断处留直槎，砌成阴阳槎，并设拉结筋，监理工程师提出了整改要求。事件4：建设单位在工程竣工验收后，向备案机关提交的工程竣工验收报告包括工程报建日期、施工许可证号、施工图设计审查意见等内容和验收人员签署的竣工验收原始文件。备案机关要求补充。问题1．根据《建设工程项目管理规范》，事件1中项目经理的权限还应有哪些?2．事件2中，门窗工程分项工程、检验批的划分是否正确?并说明理由。3．指出事件3中的不妥之处，分别说明正确做法。4．事件4中，建设单位还应补充哪些单位签署的质量合格文件?
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
答案和解析
一、单项选择题（共20题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）(1):A(2):D(3):B(4):A(5):D(6):A(7):B(8):D(9):C(10):A(11):D(12):A(13):C(14):B(15):B(16):A(17):B(18):D P165，楼板、屋面和平台等 面上短边尺寸小于25cm 但大于2.5cm 的孔口，盖板盖严，防移位;25~50cm洞口，可用竹、木等盖板，防移位;50~150cm洞口，设置一层用扣件扣接钢管而形成的网格，并在其上满铺竹笆或脚手板。钢筋网格间距不得大于20cm。
cm以上的洞口，四周调防护栏，洞口下张设安全平网。（本解析由中大网校学员提供）(19):B(20):C
二、多项选择题（共10题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选、本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）(1):B,D,E(2):C,D,E平直部分的长度，一般，直径5倍，抗震10倍，；弯折角度：一般90度，抗震135度。（本解析由thanks提供）(3):A,B,C,E(4):A,E(5):A,B,E(6):A,D,E(7):A,C,D,E(8):A,B,E(9):A,B,C(10):A,D
三、案例分析题（共4题，每题20分）
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(1): 1．扩建工程的两栋楼只能先后施工，可以先安排教学楼的施工，然后再进行办公楼的施工。其理由一是学校的主要职能是教学，教学楼建成后可以立即投入使用，因此应当优先先进行教学楼的施工；二是教学楼结构、建筑构造比较复杂，因为复杂的工程在施工过程中也可能遇到各种复杂的技术、质量问题和其他难以预料的问题，所以可能耗用时间较多，进而影响工期目标，为避免影响工期，通常应该先进行技术复杂工程的施工。
2．该办公楼的施工分为土方开挖、基础工程、主体结构工程、二次结构围护工程、装饰装修工程。施工顺序为：土方开挖-基础工程-主体结构工程-二次结构围护工程-装饰装修
工程。如果工期紧迫，可以安排主体结构工程与二次结构围护工程、二次结构围护工程与装饰装修工程、主体结构工程与装饰装修工程的搭接。
3．依据《民用建筑节能管理规定》，当地行政主管部门就事件2，可以对建设单位给予的处
罚：由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处20万元以上50万元以下的罚款；可以对施工单位给予的处罚：由县级以上地方人民政府建设主管部门责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书；造成损失的，依法承担赔偿责任。
4．事件3中，塔吊位置确定原则：
塔吊的平面位置主要取决于建筑物的平面形状和四周场地条件，一般应在场地较宽阔的一面沿建筑物的长度方向布置，以充分发挥其效率。布置方式有沿建筑物单侧布置、双侧布置和跨内布置3种。
布置塔吊的位置要根据现场建筑物四周的施工场地的条件及吊装工艺来确定，使塔吊在起重臂操作范围内能够将材料和构件运至任何施工地点，避免出现“死角”。
布置塔吊时还要考虑塔吊与拟建建筑物间的安全距离，以便搭设拟建建筑物外墙防护安全网，同时又不影响塔吊的运输。高空有高压线通过时，高压线必须高出塔吊，并留有安全距离；如不符合上述条件，则高压线应搬迁或重新选择塔吊布置位置。在搬迁高压线确有困难而又无新位置可选时，则要采取安全措施，如搭设隔离防护竹、木排架。(2): 1．施工总承包单位就事件1到事件3提出的工期和费用索赔是否成立的判定：
事件1：工期索赔成立，费用索赔不成立。理由：由于不可抗力造成的工期可以顺延，但窝工费用不给予补偿。
事件2：工期和费用索赔不成立。理由：租赁的吊车维修保养属于承包商自身的责任。
事件3：工期和费用索赔成立。理由：由于设计变更造成的工期延误和费用增加的责任应有建设单位承担。
2．事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的工期索赔：
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
事件1：可索赔工期2 d。
事件3：可索赔工期5 d。
共计可索赔工期7 d。
事件1到事件3中，施工总承包单位可获得的费用索赔：
300工日×45元／工日=13 500元。
3．事件4中，施工总承包单位可以获得工期顺延。理由：合同中约定一周内非承包方原因停水、停电造成的停工累计达8 h可顺延工期一天，事件4是由供电局检修线路停电导致工程停工8 h，因此可以获得工期顺延。
4．事件5中，专业分包单位对会议室墙面、地面装饰材料需要进行抽样复验。
理由：建筑装饰装修材料要求复验的主要项目包括：(1)水泥的凝结时间、安定性和抗压强度；(2)人造木板的游离甲醛含量或游离甲醛释放量；(3)室内用天然花岗石石材或瓷质砖的放射性；(4)外墙陶瓷面砖吸水率。(3): 1．本工程基坑最小降水深度应为6 m。降水宜采用喷射井点排水方法。
2．该基坑坍塌的直接原因是采用土钉墙支护，垂直开挖。
从技术方面分析、造成该基坑坍塌的主要因素有：
(1)基坑(槽)开挖坡度不够或通过不同土层时，没有根据土的特性分别放成不同坡度，导致边坡失稳而塌方。
(2)在有地表水、地下水作用的土层开挖时，未采取有效的降排水措施，土层湿化，内聚力降低，引起塌方。
(3)边坡顶部堆载过大或受外力振动影响，使边坡内剪切应力增大，土体失稳而塌方。
(4)土质松软，开挖次序、方法不当而造成塌方。
3．根据《建筑施工安全检查标准)5(JGJ 59—99)基坑支护安全检查评分表的要求，本基坑支护工程还应检查的项目包括：施工方案、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、土方开挖、基坑支护变形监测和作业环境等。
4．施工总承包单位还应采取以下有效措施才能避免类似基坑支护坍塌：应采用临时性支撑加固。挖土时，土壁要求平直，挖好一层，支一层支撑。基坑开挖应尽量防止对地基土的扰动。当用人工挖土，基坑挖好后不能立即进行下道工序时，应预留15～30cm一层土不挖，待下道工序开始再挖至设计标高。采用机械开挖基坑时，为避免破坏基底土，应在基底标高以上预留一层由人工挖掘修整。使用铲运机、推土机时，保留土层厚度为15～20 cm，使用中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
正铲、反铲或拉铲挖土时为20～30cm。基坑开挖时，应对平面控制桩、水准点、基坑平面位置、水平标高、边坡坡度等经常复测检查。(4): 1．根据《建设工程项目管理规范》，事件l中项目经理的权限还应有：(1)参与项目招标、投标和合同签订；(2)参与组建项目经理部；(3)主持项目经理部工作；(4)制订内部计酬办法；(5)参与选择并使用具有相应资质的分包人；(6)参与选择物资供应单位；(7)在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；(8)法定代表人授予的其他权力。
2．事件2中，门窗工程分项工程、检验批的划分不正确。全玻门、防火门属于特种门，本工程可分木门窗安装、金属门窗安装、特种门窗安装三个分项工程；同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗第100樘应划分为一个检验批，不足100樘也应划分为一个检验批；同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批，不足50樘也应划分为一个检验批。
3．事件3中的不妥之处及正确做法。
(1)不妥之处：小砌块使用时充分浇水湿润。
正确做法：普通混凝土小型空心砌块施工前一般不宜浇水。
(2)不妥之处：芯柱砌块砌筑完成后立即进行该芯柱混凝土浇灌工作。
正确做法：清除空洞内的砂浆等杂物，并用水清洗；待砌筑砂浆大于1 MPa时方可砌筑混凝土；在浇筑混凝土前，注入适量水泥砂浆。
4．事件4中，建设单位还应补充勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
第四篇：2012年物业管理师考试《管理实务》最后冲刺试卷(8)-中大网校
中大网校引领成功职业人生
2012年物业管理师考试《管理实务》最后冲刺试卷(8)总分：100分
及格：60分
考试时间：120分
一、单项选择题(共10题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1)对于紧急事件的善后处理，要总结紧急事件处理过程，评估应急方案的（），改进组织、制度和流程，提高企业应对紧急事件的能力。
A.可行性 B.及时性 C.安全性 D.有效性
(2)对于验收不合格的部分，物业管理单位应协助业主敦促建设单位进行工程不合格整改、（）等工作。
A.工程变更 B.重建 C.报废
D.质量返修
(3)在完成对物业的竣工验收和接管验收之后，物业管理单位要布置好环境，保持道路通畅，遇有二期工程施工或临时施工情况．要进行必要（），防止安全事故发生。
A.暂停 B.隔离 C.防护 D.延迟
(4)建设单位和物业管理单位应在入住前（）个月制订入住工作计划，由项目管理负责人审查批准，并报经上级主管部门核准。A.1 B.2 C.3 D.5
(5)在物业管理活动中，风险是客观存在和不可避免的，在一定条件下还带有某些（）。
A.规律性 B.典型性 C.综合性 D.代表性
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(6)物业管理机构更迭时管理工作移交的物业资料中，业主房屋装修资料包括（）。A.身份证复印件、相片 B.入住登记表 C.设备维修记录 D.消防审批
(7)前期物业管理的风险有许多方面，但最主要的是（）。A.合同风险 B.管理风险 C.资金风险 D.技术风险
(8)物业服务企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务费收入、公众代办性服务费收入和特约服务收入称做（）。A.物业管理收入 B.物业资产收入 C.物业经营收入 D.物业大修收入
(9)齐全完整、检索便捷的物业管理档案系统，是物业管理的一项（）的工作，是做好物业管理服务工作的一个必要条件，也是物业服务企业的一项基本功。A.代表性 B.政策性 C.典型性 D.基础性
(10)物业管理的承接查验主要以（）的方式进行。
A.核对 B.检测 C.对比 D.监督
二、多项选择题(共5题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
(1)某个单份档案文件的价值是不能孤立鉴定的，应当从相互关联的一组档案文件来综合考虑档案的（）。A.保存价值
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
B.保存方法 C.保存期限 D.保存条件 E.保存内容
(2)白蚁的防治方法中，诱杀法包括（）。
A.药物诱杀 B.色彩诱杀 C.食物诱杀 D.灯光诱杀 E.气味诱杀
(3)物业管理风险是指物业服务企业在服务过程中，由于企业或企业以外的（）所导致的应由物业服务企业承担的意外损失。A.自然因素 B.人文因素 C.法律因素 D.经济因素 E.社会因素
(4)合同的类型包括（）。A.事实合同 B.综合合同 C.口头合同 D.书面合同 E.联合合同
(5)物业服务企业本身并不制造实物产品，它主要是通过常规性的公共服务、（）等项目，尽可能实现物业的保值和增值。A.延伸性的专项服务 B.创收性的经营服务 C.随机性的特约服务 D.无偿性的咨询服务 E.委托性的代办服务
三、案例分析题(共3题，共80分)
(1)某物业消防安全部门常规器材装备一览表如下(表1)，此表因保存不当缺失了一部分，分析此表剩余部分，并尝试回答下列问题。表1 XX物业消防安全部门常规器材一览表
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
根据以上案例，回答{TSE}题：
(2)结合图表与实际谈一谈，消防器材的一般配置。
(3)日常生活中，消防器材维护与管理的方法有哪些?
(4)按照案例中给出表格的形式，分析其他数据，试着补充灭火器的内容。
(5)某物业管理人员在物业区域施工现场巡视时发现有未佩带工牌的施工人员在小区进行装修作业。经询问，其称未来得及办理相关手续。根据以上案例，回答{TSE}题：
(6)结合案例分析，本案例中施工人员的行为是否违规?物业管理人员应该怎么处理?
(7)对于物业装饰装修的区域，有何规定?
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(8)入住期间需要注意的问题有哪些?
(9)根据所给信息，设计一套现场的人员配置表，并附上其负责的工作。
(10)某住宅小区入住方案(节选)。(一)入住时间安排(1)甲、乙栋集中入住时间：2006年11月26日—2006年12月3日。
(2)丙、丁栋集中入住时间：2007年3月3日—2007年3月10日。
(3)每日服务时间：周一至周五8：00 am—6：30 pm；周六、周日9：00 am—5：00 pm。(二)场地准备售楼处洽谈厅：办理入住手续，办理电信、邮政、有线电视、银行、派出所手续或咨询，装修审批或咨询。(三)办公用具准备(1)桌椅20套，配以丝绒台布；(2)文件柜3个，资料袋500个；(3)饮水机2台，一次性水杯500个；(4)复印机1台，复印纸若干；(5)小礼品200份；(6)纸、笔、双面胶；(7)平面图、模型；(8)装订机、过胶机、钥匙箱；(9)数码相机、手提电脑。(四)环境布置(1)彩灯、喷绘、粘贴画；(2)指示牌(中英文)；(3)办事流程(灯箱)；(4)样本表格；(5)广播、背景音乐；(6)宣传标语；(7)隔离桩等。根据以上案例，回答{TSE}题：
答案和解析
一、单项选择题(共10题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1):D
本题考核的是紧急事件的事后处理过程。对于紧急事件的善后处理，一方面要考虑如何弥补损失和消除事件后遗症；另一方面，要总结紧急事件处理过程，评估应急方案的有效性，改进组织、制度和流程，提高企业应对紧急事件的能力。
(2):D
本题考核的是入住服务验房及发放钥匙的管理内容。主要包括：
(1)建设单位或物业管理单位陪同业主一起验收其名下的物业，登记水、电、气表起始数，根据房屋验收情况、购房合同，双方在业主入住房屋验收表上签字确认；
(2)向业主发放钥匙并记录；
(3)对于验收不合格的部分，物业管理单位应协助业主敦促建设单位进行工程不合格整改、质量返修等工作，若发现重大质量问题，可暂不发放钥匙。
(3):B
本题考核的是入住服务的环境准备内容。在完成对物业的竣工验收和接管验收之后，物业管理单位要对物业共用部位进行全面彻底的清洁，为业主、物业使用人入住做好准备。同时，要布置好环境，保持道路通畅。遇有二期工程施工或临时施工情况，要进行必要隔离，防止中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
安全事故发生。
(4):A
本题考核的是物业管理规定的入住工作计划。主要包括：建设单位和物业管理单位应在入住前一个月制订入住工作计划，由项目管理负责人审查批准，并报经上级主管部门核准。
(5):A
本题考核的是物业管理风险防范的意义。在物业管理活动中．风险是客观存在和不可避免的，在一定条件下还带有某些规律性。虽然不可能完全消除风险，但可以通过努力把风险缩减到最小的程度。这就要求物业服务企业主动认识风险，积极管理风险，有效地控制和防范风险，以保证物业管理活动和人们生活正常进行。
(6):D
本题考核的是物业管理机构更迭时管理工作移交的物业资料。主要包括：
(1)物业产权资料、综合竣工验收资料、施工设计资料、机电设备资料等。
(2)业主资料。
1)业主人住资料，即入住通知书、人住登记表、身份证复印件、相片等；
2)房屋装修资料，即装修申请表、装修验收表、装修图纸、消防审批、验收报告、违章记录等。
(3)管理资料，即各类值班记录、设备维修记录、水质化验报告等各类服务质量的原始记录。
(4)财务资料，即固定资产清单、收支账目表、债权债务移交清单、水电抄表记录及费用代收代缴明细表、物业服务费收缴明细表、维修资金使用审批资料及记录、其他需移交的各类凭证表格清单。
(5)合同协议书，即对内对外签订的合同、协议原件。
(6)人事档案资料，即双方同意移交留用的在职人员的人事档案和培训、考试记录等。(7)其他需要移交的资料。
(7):A
本题考核的是前期物业管理的合同风险。前期物业管理的风险有许多方面，但最主要的是合同风险。合同风险具体包括：合同期限、合同订立的风险、合同执行的风险。
(8):A 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
本题考核的是物业服务企业主营业务收入中物业管理收入的概念。物业管理收入是指物业服务企业向物业产权人、使用人收取的公共性服务费收入、公众代办性服务费收人和特约服务收入。
(9):D
本题考核的是物业服务工作档案管理的内容。齐全完整、检索便捷的物业管理档案系统，是物业管理的一项基础性的工作，是做好物业管理服务工作的一个必要条件，也是物业服务企业的一项基本功。(10):A
本题考核的是物业承接查验的方式。物业管理的承接查验主要以核对的方式进行，在现场检查、设备调试等情况下还可采用观感查验、使用查验、检测查验和试验查验等具体方法进行检查。
二、多项选择题(共5题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)(1):A,C
本题考核的是档案的保存价值和保存期限。某个单份档案文件的价值是不能孤立鉴定的，应当从相互关联的一组档案文件来综合考虑档案的保存价值和保存期限。
(2):A,D
本题考核的是白蚁的防治中诱杀法的内容。诱杀法有药物诱杀和灯光诱杀两种方法。诱杀法主要用于发现白蚁又未能确定蚁巢地点，或者知道蚁巢地点又不能将其挖出，或者用药杀法不能彻底消灭时使用。药物诱杀通常用木制诱杀箱诱杀。灯光诱杀主要用于白蚁纷飞时诱杀纷飞蚁。
(3):A,E
本题考核的是物业管理风险的概念。物业管理风险主要是指物业服务企业在服务过程中，由于企业或企业以外的自然、社会因素所导致的应由物业服务企业承担的意外损失。
(4):A,C,D
本题考核的是合同的类型。主要包括：
(1)口头合同，是指当事人以对话的方式就合同的主要条款协商一致达成的协议。除了当事人面对面协商达成的口头协议之外，当事人通过电话以及第三人从中撮合、转达意思达成一致的表示一般也都被认为属于口头合同。
(2)书面合同，就是指当事人采用文字、图形及表格等方式将双方协商一致达成的协议表述出来的一种合同形式。当事人双方协商成文后签字或盖章形成的合同书、协议书、契约书、中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
公约等一般都属于书面合同的形式，如前期物业服务合同、物业服务合同、管理规约等。通过信件、电报、电传、传真、电子数据交换以及电子邮件等通信工具或形式进行协商达成的协议，也属于书面合同。
(3)事实合同，是指当事人双方不直接用口头或者书面形式进行意思表示，而是通过实施某种具体行为方式进行意思表示所达成的协议。
(5):A,B,C,E 本题考核的是物业服务企业的概念。主要包括：
(1)独立的企业法人，物业服务企业严格遵循法定程序建立，拥有一定的资金、设备、人员和经营场所，拥有明确的经营宗旨和符合法规的管理章程，具备相应的物业管理资质，独立核算，自负盈亏。以自己的名义享有民事权利，承担民事责任，所提供的服务是有偿的和赢利性的。
(2)属于服务性企业，物业服务企业的主要职能是通过对物业的管理和提供的多种服务，确保物业正常使用，为业主和物业使用人创造一个舒适、方便、安全的工作和居住环境。物业服务企业本身并不制造实物产品，它主要是通过常规性的公共服务、延伸性的专项服务、随机性的特约服务、委托性的代办服务和创收性的经营服务等项目，尽可能实现物业的保值和增值。因此物业服务企业的“产品”就是服务，与工业企业等其他经济组织是有区别的。
(3)具有一定的公共管理性质的职能。物业服务企业在向业主和物业使用人提供服务的同时，还承担着物业区域内公共秩序的维护、市政设施的配合管理、物业的装修管理等，其内容带有公共管理的性质。
三、案例分析题(共3题，共80分)(1): 大型物业管理区域消防器材的一般配备应包括消防头盔、消防战斗服、消防手套、消防战斗靴、消防安全带、安全钩、保险钩、消防腰斧、照明灯具、个人导向绳和安全滑绳等。
(2):
消防器材的配置包括：
(1)楼层配置，消防器材的配置应结合物业的火灾危险性，针对易燃易爆物品的特点进行合理的配置，一般在住宅区内，多层建筑中每层楼的消防栓(箱)内均配置2瓶灭火器，高层和超高层物业每层楼放置的消防栓(箱)内应配置4瓶灭火器，每个消防栓(箱)内均配置1～2盘水带、水枪1支及消防卷盘；
(2)岗亭配置，物业管理项目的每个保安岗亭均应配备一定数量的灭火器，在发生火警时，岗亭保安员应先就近使用灭火器扑救本责任区的初起火灾；
(3)机房配置，各类机房均应配备足够数量的灭火器材，以保证机房火灾的处置，机房内主要配备有固定灭火器材和推车式灭火器；
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(4)其他场所配置，其他场所配置灭火器材应保证在发生火灾后，能在较短时间内迅速取用并扑灭初期火灾，以防止火势进一步扩大蔓延。
(3):
消防器材的维护、管理方法包括：
(1)定期检查，常规消防装备是配备在队部的战备器材，应定期检查，至少每月进行一次全面检查，发现破损、泄漏、变形或工作压力不够时，应对器材进行维修和调换申购，以防在训练中发生事故；
(2)定期养护，所有员工应爱护器材，在平时训练和战勤中对器材都应轻拿轻放，避免摔打、乱扔乱掷，用完统一放回原处进行归口管理，并定期清洗和上油，以防器材生锈、变形和失去原有功能；
(3)专人保管，消防安全部门应指定专人对消防装备进行统一管理，建立消防设备保管台账，避免器材丢失和随便动用，平时训练用完后应由带训负责人交给器材保管员，做好领用和归还登记；
(4)交接班检查，消防班在交接班时应对备用、应急和常规配备的器材进行检查，以保证器材的良好运行；
(5)消防器材的定期统计，配置在各项目的消防器材，每月均应作一次全面统计工作，按照各区域分类统计，以保证项目配备的消防器材完整、齐全，对已失效、损坏的器材应进行重新配置，配置在每个项目及各个场所的消防器材，应由项目管理员签字确认，有专人负责管理。
(4):
灭火器的补充内容如下：
(5): 由于装饰装修工人的来源控制有极大的不确定性、施工过程中的自我约束不足、施工单位管理不力等原因，在物业装饰装修期问，物业管理单位应严格物业区域出入口(包括电梯)的人员和材料管理。凡未佩带物业装饰装修施工标志的施工人员和其他闲杂人员，应一律禁止入中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
内，保证装饰装修人员管理的有序化、规范化。
(6):
未办理相关手续进入物业区域施工的属明显的违规行为，物业管理人员要立即检查装修申报、出入口和装修管理等环节。同时，要求未办理装修人员入场手续的立即补办，否则拒绝相关人员人场。
(7):
物业装饰装修的区域应按照相关装饰装修管理规定和业主权益予以限定，原则上应统一要求、统一形式。
(8):
入住期间需要注意的问题包括以下几方面。
(1)业主入住实行一站式柜台服务，方便业主办理有关人住手续。在入住办理期间，物业建设单位、物业管理单位和相关部门应集中办公，形成“一条龙”式的流水作业，一次性地解决
业主入住初期的所有问题，如办理入住手续，开通电话、有线电视等。
(2)因故未能按时办理入住手续的，可按照人住通知书中规定的办法另行办理。
(3)应合理安排业主入住服务办理时间，适当延长办理时间。为方便业主入住，应根据业主的不同情况实行预约办理或实行弹性工作方式，如在正常工作时间之外另行安排入住手续的办理，或延长工作时间，如中午或晚上延时办公。
(4)办理入住手续的工作现场应张贴人住公告及业主人住流程图，在显要位置张贴或摆放各类业主人住的标牌标志、作业流程、欢迎标语、公告提示等。方便业主了解掌握，加快入住进程。同时，现场摆放物业管理相关法规和其他资料，方便业主取阅，减轻咨询工作压力。对于重要的法规文件等，可以开辟公告栏公示。
(5)指定专人负责业主办理入住手续时的各类咨询和引导，以便入住工作有秩序地顺利进行。入住现场应设迎宾、引导、办事、财务、咨询等各类人员，以方便业主的不同需要，保障现场秩序，解决各类问题。
(6)注意安全保卫以及车辆引导。入住期间不仅有室内手续办理，还有现场验房等程序。而有些楼盘的现场施工尚未完结，现场人员混杂，故应注意业主人身安全和引导现场车辆有序摆放。
(9):
人员配置表如下。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(五)人员配备
(1)引导组：2人，负责入住流程介绍，引导办理手续。
(2)资料组：4人，负责资料发放，查验登记工作。
(3)财务组：2人，负责收费并签订《管理服务费收费协议》。
(4)钥匙组：2人，负责钥匙发放与登记。
(5)验房组：15人，负责引导业主进行验房，以及情况登记。
(6)综合组：4人，负责咨询工作，综合协调工作。
(7)治安组：10人，负责治安防范，秩序维护，车辆引导。(10): 物业入住准备工作的核心是科学周密的计划。在进行周密计划和进行资料准备及其他准备工作的同时还应注意以下四个方面的工作。
第一是人力资源要充足。现场引导、办理手续、交接查验、技术指导、政策解释、综合协调等各方人员应全部到位，协同工作。如现场出现人员缺位，其他人员或机动人员应及时补位。
第二是资料准备要充足。虽然物业管理公司可通过一定管理方法有意识地疏导业主，避免业主过于集中，但业主的随意性是不可控的，因此，有必要预留一定余量的资料。
第三是分批办理人住手续，避免因为过分集中办理产生的混乱。为避免入住工作的混乱，降低入住工作强度，在向业主发出人住通知书时，应明确告知其入住办理时间，现场亦应有明确标志和提示，以便对业主入住进行有效疏导和分流，确保入住工作的顺利进行。
第四是紧急情况要有预案。入住时由于现场人员混杂、场面较大，随时可能发生如治安、消防、医疗、纠纷等突发事件，建设单位及物业管理单位应预先设立各种处理方案，防患于未然。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
第五篇：2013年二级建造师《法规与相关知识》最后冲刺试卷(7)-中大网校
中大网校引领成功职业人生
2013年二级建造师《法规与相关知识》最后冲刺试卷(7)总分：100分
及格：60分
考试时间：120分
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)
(1)有关对我国《招标投标法》的叙述中，错误的是（）。A.《招标投标法》自1999年1月1日起施行
B.《招标投标法》的立法目的在于规范招标投标活动
C.《招标投标法》从招标、投标、开标、评标和中标等各主要阶段对招标投标活动作出规定
D.《招标投标法》由中华人民共和国第九届全国人民代表大会常务委员会第十F次会议通过
(2)就法律关系的主体而言，债的主体（）。A.债权人是特定的，债务人是不特定的 B.债务人是特定的，债权人是不特定的 C.双方都是特定的 D.双方都是不特定的(3)袁某于2009年6月1日取得二级建造师注册执业证书，但由于袁某的工作单位变动，于2010年4月10日按规定办理了注册变更手续。那么袁某的注册有效期应当截止到（）。A.2011年4月10日 B.2011年6月1日 C.2012年4月10日 D.2012年6月1日
(4)某建设工程的承包人将工程进行了转包，导致实际施工人的工程款被拖欠。根据有关司法解释的规定，下列说法中错误的是（）。A.实际施工人只能以发包人为被告主张权利 B.实际施工人可以以转包人为被告起诉 C.人民法院可以追加转包人为本案当事人
D.发包人只在欠付工程价款范围内对实施工人承担责任
(5)某建筑公司承包了某工程，该工程计划于7月17日开工，该建筑公司在7月7日与保险公司签订了建筑职工意外伤害保险合同，7月10日，该建筑公司工作人员在巡视工地现场中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
时发生了意外事故，建筑公司拟向保险公司索赔，此时保险公司承担保险责任的期限起算时间为（）。A.8月17日 B.7月17日 C.7月l0日 D.7月7日
(6)在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商基本达成合作意向，但在双方签订正式的联合体协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止到日前，丙公司由于排挤乙公司的目的已经达到，遂借口资金紧张拒绝与甲公司共同投标。关于甲公司此间遭受的损失，下列表述正确的是（）。A.甲的损失自己承担，因为合同并未成立 B.甲的损失自己承担，因为丙公司没有过失 C.甲的损失由丙公司承担，承担违约责任
D.甲的损失由丙公司承担，承担缔约过失责任
(7)根据《中华人民共和国税收征收管理法》的有关规定，企业及其在外地设立的分支机构等从事生产、经营的纳税人，应当自领取营业执照之日起（）日内，向税务机关申报办理税务登记。A.5 B.15 C.30 D.60
(8)施工单位超越本单位资质等级承揽工程的，责令停止违法行为，对施工单位处工程合同价款（）的罚款，可以责令停业整顿，降低资质等级。A.0.5%以上1%以下 B.1%以上2%以下 C.2%以上4%以下 D.5%以上10%以下
(9)在执行中双方当事人达成的和解协议的，如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以（）。
A.申请人民法院按照原生效法律文书强制执行 B.重新提起诉讼
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
C.追究其违约责任
D.申请人民法院按照和解协议强制执行
(10)某工程业主与设计单位签订了一份合同价为50万元的设计合同，业主支付给设计单位定金10万元。该业主与承包商签订了施工合同，业主支付给承包商预付款20万元。下列表述中，错误的是（）。
A.设计单位不履行合同时，应当支付给业主20万元 B.承包商不履行合同时，应当支付给业主40万元 C.设计合同履行后，定金10万元可冲抵设计费
D.施工合同履行过程中，业主可逐步扣回预付款20万元
(11)下列情形中，不属于违法分包的是（）。
A.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B.建设工程总承包合同中未有约定，经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的
C.分包单位将其承包的建设工程再分包的
D.施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的(12)保证合同的签订人应当是（）。A.债权人与保证人 B.保证人与被保证人 C.债权人与债务人 D.债务人与保证人
(13)施工合同中约定工程必须于2012年9月30日前完工，拖期罚款为5000元／d，后来由于施工企业的原因导致工程到期未能完工。根据合同法的规定，施工企业（）。A.支付拖期罚款后中止履行合同 B.支付拖期罚款后继续履行合同 C.支付拖期罚款后终止履行合同
D.选择支付拖期罚款或继续履行合同
(14)2009年2月10日，甲公司向乙银行贷款人民币300万元，乙银行要求提供担保；甲公司找到丙公司作担保人，并表示如甲公司到期未能偿还债务，其承担连带责任。2009年3月13日乙银行贷款给甲公司并签订了借款合同，合同规定借款期限为1年。甲公司由于经中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
营不善，到期未能偿还贷款。则乙银行应于（）之前要求保证人承担保证责任。A.2010年2月10日 B.2010年3月13日 C.2010年9月13日 D.2011年3月13日
(15)导致合同变更与撤销的原因不包括（）。A.重大误解 B.显失公平
C.损害社会公共利益 D.欺诈、胁迫
(16)招标人采用邀请招标方式的，应当向（）个以上具备承担招标项目的能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书。A.1 B.2 C.3 D.5
(17)张某于2011年2月10日将自己的房产无偿转让给了李某，因此导致张某无法偿还对王某的100万元债务，王某于2011年5月10日知道此事，那么王某的撤销权截止于（）。A.2012年2月10日 B.2012年5月10日 C.2013年2月10日 D.2013年5月10日
(18)采取诉前财产保全须符合的条件不包括（）。
A.必须是紧急情况，不立即采取财产保全将会使申请人的合法权益受到难以弥补的损害 B.必须由利害关系人向财产所在地的人民法院提出申请 C.申请人必须提供担保
D.可能因当事人一方的行为或者其他原因，使判决不能执行或难以执行的案件
(19)下列关于证据证明力的表述中，错误的是（）。
A.国家机关，社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证
B.物证、档案、鉴定结论，勘验笔录的证明力一般大于其他书证、视听资料和证人证言
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
C.物证、档案、鉴定结论的证明力大于国家机关、社会团体依职权制作的公文书证
D.证人提供的对其亲属或者其他密切关系的当事人有利的证言，其证明力一般小于其他证人证言
(20)下列法律中，属于经济法的是（）。A.《物权法》 B.《招标投标法》 C.《合同法》 D.《标准化法》
(21)用人单位可以解除劳动合同的情形为（）。A.提供劳务的甲是未成年人 B.乙患病，但在规定的医疗期内 C.丙患职业病丧失劳动能力
D.丁因公负伤部分丧失劳动能力
(22)下列不属于肢解发包弊端的是（）。A.不利于质量和进度目标的控制 B.导致发包人变相规避招标 C.会增加发包的成本
D.增加了发包人管理的成本
(23)项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的（）个工作日内作出答复。A.5 B.7 C.10 D.14
(24)合同条款空缺时，可以采用(1)补充协议、(2)《合同法》约定和(3)交易习惯这三种方式来处理，这三种方式正确的先后顺序是（）。A.(1)(2)(3)B.(3)(2)(1)C.(1)(3)(2)D.(2)(1)(3)中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(25)下列法律中，属于民商法的是（）。A.《劳动合同法》 B.《劳动法》 C.《审计法》 D.《合同法》
(26)某项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法人代表的签字。其中，某投标人提交的投标文件只有投标单位的盖章而没有法人代表的签字。关于这份投标文件的效力，下列说法错误的是（）。
A.由于法律并无明文规定必须有法人代表签字，该投标文件有效 B.招标文件要求必须有法人代表签字属于对投标文件格式的要求 C.由于招标文件有明确规定，该投标文件应作废标处理
D.如果招标文件没有明确规定，该投标文件不能作废标处理
(27)甲施工企业与乙钢铁公司订立了一份钢材购销合同，约定乙钢铁公司向甲施工企业交付200t钢材，货款80万元人民币，甲施工企业向乙钢铁公司支付定金10万元人民币；如任何一方不履行合同应支付违约金l5万元人民币。乙钢铁公司因将钢材卖给丙施工企业而无法向甲施工企业交付，给甲施工企业造成损失20万元人民币。甲施工企业的（）诉讼请求不能够获得法院支持。
A.要求乙钢铁公司支付违约金20万元人民币 B.要求乙钢铁公司双倍返还定金20万元人民币
C.要求乙钢铁公司支付违约金15万元人民币，同时返还定金10万元人民币 D.要求乙钢铁公司支付违约金15万元人民币，同时继续履行交货义务
(28)各级人民法院院长发现本院作出的已生效的判决确有错误，认为需要再审的，应当（）。
A.裁定中止原判决的执行 B.提请上级人民法院决定 C.裁定终止原判决的执行 D.直接进行提审
(29)根据《劳动合同法》关于终止劳动合同的补偿标准的规定，经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付（）工资的标准向劳动者支付。
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
A.半个月 B.1个月 C.3个月 D.6个月
(30)根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，招标人可以在招标文件中要求投标人提交不超过投标总价（）的投标保证金。A.2% B.5% C.10% D.20%
(31)施工方甲单位由于建设需要，需要经过乙厂的道路运送建筑材料。于是，甲、乙双方订立合同，约定施工方甲单位向乙厂支付一定的费用，甲单位可以通过乙单位的道路运送材料。在此合同中，施工单位拥有的权利是（）。A.土地租赁权 B.建设用地使用权 C.相邻权 D.地役权
(32)甲建筑公司与业主签订的施工合同中约定由甲建筑公司先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果甲建筑公司没有按约定去修建工程，则业主可以行使（）。A.同时履行抗辩权 B.先履行抗辩权
C.先履行抗辩权，但是不能追究甲建筑公司的违约责任 D.先履行抗辩权，同时可以追究甲建筑公司的违约责任
(33)2010年3月24日，甲承包商与乙业主签订的施工合同，合同中约定，由甲承包商先修建工程，然后按照工程量结算进度款。如果乙业主没有按照合同的约定及时结算进度款，则甲承包商可以（）。A.行使同时履行抗辩权 B.行使先履行抗辩权 C.行使后履行抗辩权
D.追究乙业主的违约责任
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(34)法律规定应当撤销仲裁裁决的情形不包括（）。A.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序 B.仲裁裁决所依据的证据是伪造的
C.提出撤销仲裁裁决申请的主体并非是仲裁当事人
D.仲裁员在仲裁该案时有索贿、徇私舞弊、枉法裁决的行为
(35)对某施工现场检查时，发现存在下列问题，其中没有违反《建设工程安全生产管理条例》的规定的是（）。
A.施工单位没有采取措施防止施工对环境的污染
B.对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录 C.施工单位没有配备专职安全生产管理人员
D.施工单位对作业人员每两年进行一次安全生产教育培训
(36)在某工程项目的招标投标过程中，招标人甲公司向中标单位乙公司发出中标通知书后，与未中标人丙公司签订了施工合同。关于乙公司所受损失，下列说法正确的是（）。A.由于尚未与乙签订合同，甲不承担对乙的赔偿责任 B.甲应当承担对乙的违约责任，双倍返还乙的投标保证金 C.甲应当承担对乙的缔约过失责任，双倍返还乙的投标保证金 D.乙的损失超过投标保证金的，甲还应当继续赔偿
(37)在劳动争议的解决方式中，（）是一种简便易行、最有效、最经济的方法。A.协商 B.调解 C.提起诉讼 D.仲裁
(38)根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列选项中，（）必须实行监理。A.投资额为2500万元人民币的市政工程项目 B.投资额为3500万元人民币的生态环境保护项目 C.建筑面积为3万m2商品住宅建设项目
D.投资额为2000万元人民币的信息网络建设项目
(39)下列关于工程建设中采取的消防安全措施的表述中，错误的是（）。
A.生产、储存、经营其他物品的场所与居住场所设置在同一建筑物内的，应当符合国家工程建设消防技术标准
B.因施工等特殊情况需要在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火作业的，应事先向有关机中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
关报告并采取相应的消防安全措施
C.生产、储存、运输、销售、使用、销毁易燃易爆危险品，必须执行消防技术标准和管理规定
D.建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合国家标准
(40)某体育馆建设工程于2011年11月5日通过竣工验收，建设单位于2011年11月21日办理了竣工验收备案手续。根据《建设工程质量管理条例》的规定，该体育馆建设工程屋面防水工程的最低保修期限到（）。A.2013年11月5日 B.2013年11月21日 C.2016年11月5日 D.2016年11月21日
(41)某项目在施工过程中，施工单位在抽排地下水时未采取防护措施，致使邻近的甲单位印刷设备基础倾余，甲单位因此损失8万元，根据我国《建设工程安全生产管理条例》的规定，甲单位（）。
A.只能自行承担这一损失 B.可以要求施工单位赔偿 C.应当要求监理单位赔偿 D.应当要求设计单位赔偿
(42)在要约发生法律效力之前，要约人使其不发生法律效力而取消要约的行为称为要约的（）。A.撤销 B.撤回 C.消灭 D.失效
(43)公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起公诉的，应当在知道做出具体行政行为之日起（）个月内提出，法律另有规定的除外。A.1 B.2 C.3 D.6
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(44)钱某于2012年2月17日应聘一家建筑工程公司，与该公司签订了3年的劳动合同，则钱某在该公司的试用期最长时限为（）。A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.6个月
(45)注册商标的有效期的计算之日是（）。A.提出申请之日 B.初审公告之日 C.续展申请之日 D.核准注册之日
(46)甲与乙签订工程设计合同，合同约定设计费为80万元人民币。甲方向乙方支付16万元人民币定金。合同订立后，甲方实际向乙方支付了l0万元人民币定金，乙方收取定金后拒不履行合同，则（）。
A.甲方可以要求乙方返还10万元人民币 B.甲方可以要求乙方返还16万元人民币 C.甲方可以要求乙方返还20万元人民币 D.甲方可以要求乙方返还32万元人民币
(47)自然人甲通过签订合同授权自然人乙代理其进行证券投资，根据我国代理法律制度，（）原因不会导致代理权终止。A.甲死亡 B.乙死亡
C.甲取消委托合同
D.乙丧失民事行为能力
(48)不需要其他合同存在即可独立存在的合同是（）。A.有名合同 B.不要式合同 C.诺成合同 D.主合同
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(49)根据我国《民法通则》的规定。普通诉讼时效期间通常为（）年。A.1 B.2 C.4 D.5
(50)在我国工程建设领域，对于建设单位、勘察、设计单位、施工单位、工程监理单位等参建单位而言，（）是更为常见的行政责任形式。A.行政处分 B.行政处罚 C.罚款
D.行政拘留
(51)国家标准、行业标准分为（）。A.抚慰性标准和有效性标准 B.政府性标准和地方性标准 C.基础性标准和专业性标准 D.强制性标准和推荐性标准
(52)在施工承包合同中约定由施工单位采购建筑材料。施工期间，建设单位要求施工单位购买某采石场的石料，理由是该石料物美价廉。对此，下面说法正确的是（）。A.施工单位可以不接受
B.建设单位的要求施工单位必须接受
C.建设单位通过监理单位提出此要求，施工单位才必须接受 D.建设单位以书面形式提出要求，施工单位就必须接受
(53)任何一方当事人认为合同是由（）订立的，都可以向法院提出变更或撤销的请求。A.重大误解、显失公平B.欺诈、乘人之危 C.重大误解、乘人之危 D.显失公平、乘人之危
(54)某建设项目，招标文件中规定的开标日期是2012年6月6日上午9点整。在2012年6月6日上午9点整的时候，共收到了投标书10份，其中一份标书没有密封；一份标书只有中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
单位的盖章而没有法定代表人的签字；还有一份标书对同类问题表述不一致。2012年6月6日上午11点，另有一家投标人送来了一份投标书并说明原因，是因为公司的领导出差刚回来，由于签字的原因才送来晚了。下列说法中正确的是（）。A.共收到有效标书9份 B.共收到有效标书8份 C.共收到有效标书7份
D.11点送来的标书是有效标书
(55)在我国境内从事建筑施工的某国外从业人员的儿子，今年13周岁。依据其本国法律，尚属于无民事行为能力人，其在我国境内从事民事行为时，对其民事行为的认定，应（）。A.认定为无民事行为能力 B.认定为限制民事行为能力
C.认定为属于完全民事行为能力人 D.由其国家的使领馆认定
(56)当事人依照法律规定，对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是指（）。A.用益物权 B.担保物权 C.所有权 D.物权
(57)甲建筑公司与乙水泥厂签订了一份水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货，但是，丙水泥厂却没有按约定进供货，则下列说法正确的是（）。
A.甲水泥厂向甲建筑公司承担违约责任 B.丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任 C.丙泥厂向乙水泥厂承担违约责任
D.甲水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任
(58)某建设工程总承包商与分包商在分包合同中约定了有效的仲裁条款。合同履行期间，总承包商以分包商不具备资质为由向人民法院起诉，要求确认该分包合同无效。根据我国相关法律规定，人民法院（）。
A.应当受理，确认合同有效后驳回起诉 B.不予受理
C.应当受理，确认合同有效后移送仲裁委员会
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
D.应当先审查合同效力，确认合同无效后受理
(59)建设单位于2012年4月13日被依法批准开工报告，建设单位应在同年（）之前，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。A.5月13日 B.4月28日 C.4月23日 D.4月20日
(60)建设工程质量监督机构在工程竣工验收后（）日内，应向委托部门报送建设工程质量监督报告。A.3 B.5 C.7 D.15
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)
(1)周某在一家建筑工程公司上班，签订了一份劳动合同。根据我国《劳动法》的规定，下列情况下，周某可以单方解除与公司的劳动合同的有（）。A.公司强行命令周某做危险作业 B.公司拖欠周某5个月工资
C.公司一直未给周某缴纳社会保险费 D.周某处于试用期阶段
E.周某向公司申请假期回老家，公司未同意
(2)根据我国《刑法》的规定，主刑的种类包括（）。A.罚金 B.管制 C.拘役
D.有期徒刑 E.剥夺政治权利
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(3)撤销权的成立要件包括（）。A.债务人有偿转让财产
B.债务人处分财产的行为侵害债权人债权
C.债务人处分财产的行为发生在债权人的债权成立之前 D.债务人实施了处分财产的行为
E.债权人处分财产的行为已经发生效力
(4)要约在商业活动中又称（）。A.发盘 B.出盘 C.报价 D.定价 E.信函邀请
(5)物权的保护应当采取的方式有（）。
A.无权占有不动产或者动产的，权利人可以请求返还原物
B.妨害物权或者可能妨害物权的，权利人可以请求排除妨害或者消除危险
C.造成不动产或者动产毁损的，权利人可以请求修理、重作、更换或者恢复原状 D.侵害物权，造成权利人损害的，权利人只能请求损害赔偿
E.因物权的归属、内容发生争议的，利害关系人可以请求确认权利
(6)根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，大中型公用事业工程是指项目总投资额在3000万元以上（）。A.科技、教育、文化项目 B.体育、旅游、商业项目
C.邮政、电信枢纽、通信、信息网络项目 D.卫生、社会福利项目 E.生态环境保护项目
(7)建设单位的下列行为中，县级以上地方人民政府建设行政主管部门责令限期改正，处20万元以上50万元以下的罚款的行为包括（）。A.要求施工单位压缩合同约定的工期的行为
B.建设单位未提供建设工程安全生产作业环境及安全施工措施所需费用的行为 C.将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的行为
D.建设单位未将保证安全施工的措施的有关资料报送有关部门备案的行为
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
E.对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律法规要求的行为
(8)我国宪法规定，中华人民共和国公民在法律面前人人平等。这种平等是指（）。A.任何人不得强制任何公民承担法律以外的义务 B.公民的人身自由不受侵犯
C.任何人的合法权利都平等地受到保护 D.公民平等地履行宪法和法律规定的义务 E.公民平等地享有宪法和法律规定的权利
(9)根据《招标投标法》的规定，对联合体各方资质条件的要求有（）。
A.两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B.联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力
C.国家有关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件
D.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级 E.由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
(10)根据不同标准，可以将违约行为分为（）。A.预期违约 B.双方违约 C.先期违约 D.实际违约 E.单方违约
(11)关于违约金条款的适用，下列说法正确的是（）。
A.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 B.违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求继续履行
C.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款及定金条款
D.当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款
E.约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(12)甲企业与乙银行签订了一份70万元的借款合同，丙公司在借款合同的担保人一栏加盖了企业的印章。贷款到期后，经甲企业与乙银行协商，乙银行同意贷款延期2个月，但是都未告知丙公司。下列关于该债务清偿的说法电，正确的是（）。
A.乙银行有权要求甲企业对40万元债务承担责任，丙公司对30万元债务承担责任 B.乙银行只能通过司法途径要求甲企业承担责任后，才可要求丙公司承担责任 C.乙银行有权要求丙公司对70万元债务承担责任
D.乙银行有权要求甲企业对70万元债务承担全部责任 E.丙公司对此70万元的债务不再承担保证责任
(13)仲裁的基本特点包括（）。A.自愿性 B.专业性 C.经济性 D.强制性 E.公开性
(14)根据《建设工程质量管理条例》的规定，政府有关主管部门履行监督检查职责时，有权（）。
A.检查建设工程的实体质量 B.监督工程竣工验收
C.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料 D.进入被检查的施工现场进行检查
E.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
(15)下列关于物权特征的说法中，正确的是（）。A.物权是财产权 B.物权是排他权 C.物权是绝对权 D.物权是相对权 E.物权是支配权
(16)建设工程质量监督机构的主要任务包括（）。A.检查建设工程的实体质量 B.制订质量监督工作方案
C.检查施工现场工程建设各方主体的质量行为 D.进入被检查的施工现场进行检查
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
E.根据政府主管部门的委托，受理建设工程项目质量监督
(17)根据我国《刑法》的规定，犯罪构成的要件包括（）。A.犯罪主体 B.犯罪客体 C.犯罪的内容
D.犯罪的客观方面 E.犯罪的主观方面
(18)甲、乙、丙三家施工单位签订共同投标协议组成联合体，以一个投标人的身份投标，该联合体接到中标通知书后经认真测算发现该项目投标报价过低，遂决定放弃该项目。结果导致招标人重新招标、工程竣工日期后延。下列关于联合体承担赔偿责任的说法中，不正确的有（）。
A.由于尚未签订合同，招标人应当退还投标保证金 B.投标保证金超过实际损失，超过部分应当退还 C.损失超过投标保证金部分，不再承担赔偿责任
D.损失超过投标保证金部分，联合体各方仍应承担连带赔偿责任 E.损失超过投标保证金部分，联合体各方不应承担连带赔偿责任
(19)劳动者可以与用人单位解除固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同或者以完成一定工作任务为期限的劳动合同的行为是（）。A.劳动者与用人单位协商一致的
B.劳动者在试用期内提前3日通知用人单位的
C.用人单位在劳动合同中免除自己的法定责任、排除劳动者权利的 D.用人单位违反法律、行政法规一般性规定的 E.劳动者提前30日以书面形式通知用人单位的(20)下列属于投标人与招标人串通投标的有（）。A.招标人组织投标人踏勘项目现场
B.招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿 C.招标人预先内定中标人 D.招标人向投标人泄露标底
E.招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
答案和解析
一、单项选择题(共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)(1):A(2):C(3):D(4):A(5):B(6):D(7):C(8):C(9):A 201页，在执行中，双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生结束执行程序的效力。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的，对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。（本解析由中大网校学员提供）(10):B(11):B(12):A(13):B(14):C 是2010年9月13日。保证责任是主责任6个月。(15):C(16):C(17):B(18):D(19):C(20):D 标准化法属于经济法
招投标法属于民法、商法(21):A(22):A 1.肢解发包可能导致发包人变相规避招标； 2.肢解发包会不利于投资和进度目标的控制； 3.肢解发包也会增加发包的成本。（本解析由西川飞雪提供）(23):C 项目建设单位（法人）应向项目档案验收组织单位报送档案验收申请报告，并填报《重大建设项目档案验收申请表》。项目档案验收组织单位应在收到档案验收申请报告的10个工作日内作出答复。
请查阅一建法规（本解析由维尼熊提供）(24):C 按照《合同法》的规定，合同生效后，当事人就质量、价款或报酬、履行地点等内容没有约定或约定不明确的，可以协议补充，不能达成补充协议的，按照合同有关条款或交易习惯确定。如果合同当事人双方不能达成一致意见，又不能按照合同的有关条款或交易习惯确定的，可以按照《合同法》的规定。（本解析由维尼熊提供）(25):D 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
劳动法属于社会法，合同法属于民商法，审计法属于经济法。一建知识点（本解析由维尼熊提供）(26):A(27):C(28):A(29):B(30):A(31):D(32):D(33):D(34):C(35):B(36):D(37):A(38):B(39):B(40):C(41):B(42):B(43):C(44):D P125 合同3月-1年，不超过1个月，1-3年，不超2个月，3年上不超6个月。答案由柳哥提供谢谢（本解析由柳哥提供）(45):D(46):C(47):A(48):D(49):B(50):B(51):D(52):A(53):A 我国《合同法》第54条规定：“下列合同，当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销：(1)因重大误解订立的;(2)在订立合同时显失公平的。一方以欺诈、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受损害方有权请求人民法院或者仲裁机构变更或者撤销。(54):A 标书没有密封（废标）；没有法定代表人的签字（好标）；对同类问题表述不一致（好标），如累计工程量的总价跟报价不符；迟来的投标书（废标）（本解析由非我莫属提供）(55):B(56):A 21页
用益物权人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利（本解析由中大网校学员提供）(57):A 中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
中大网校引领成功职业人生
(58):B(59):B(60):B
二、多项选择题(共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分)(1):A,B,C(2):B,C,D(3):B,D,E(4):A,B,C(5):A,B,C,E(6):A,B,D(7):A,C,E(8):A,C,D,E(9):B,C,D A是联合投标的含义，不符合题意。正确答案是BCD,见课本44页（本解析由泛轻舟33提供）(10):A,B,D,E(11):A,B,C(12):D,E(13):A,B,C(14):C,D,E(15):A,B,C,E(16):A,B,C,E(17):A,B,D,E(18):A,B,C,E(19):A,B,C,E(20):B,C,D,E
中大网校
“十佳网络教育机构”、“十佳职业培训机构”
网址：www.xiexiebang.com
点击咨询 