2009年一级法规三

第一篇：2009年一级法规三

2009年一级建造师《法规》试题一

单项选择题

1．地方性法规，规章之间有时发生冲突，下属解决办法中正确的是（）。A． 部门规章之间不一致的，适用新定；同时颁布的，由双方协商

B． 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决

C． 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大法工委裁决 D． 地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，由国务院裁决

2.张某受聘于上海闵行区某工程施工单位，2006年9月在上海浦东新区报名参加一级建造师考试，2007年4月在江苏南通某项目工作期间，获悉其建造师考试合格，并已取得资格证书。张某所在单位工商注册在上海徐汇区。则张某（）

A.可以自行向南通市建设主管部门申请注册

B.应当通过其所在单位向上海市或江苏省建设主管部门申请注册

C.应当通过其所在单位向奉贤区建设主管部门申请注册

D.只能通过其所在单位向上海市建设主管部门申请注册

3、刘某2007年取得建造师注册证书和执业印章，2008年刘某与所在单位解除劳动合同并开始在新单位上班，则（）

A.刘某应办理注销注册手续，同时由新单位重新提出注册申请 B.刘某原单位提出注销注册申请，新单位提出重新注册申请

C.刘某应提出变更注册申请，同时执业印章继续有效；

D.刘某应提出变更注册申请，同时执业印章失效。

4.民事活动中，当事人意思表示真实是指行为人（）

A.言行要有法律根据

B.作出承诺

C.语言规范

D.效果意思与表示意思相一致

5．代理的种类不包括（）。

A．委托代理

B．法定代理

C.表见代理

D．指定代理

6．根据《民法通则》的规定，在（）内，因不可抗力或其它障碍不能行使请求权的，诉讼时效中止。

A诉讼时效期间的任何时间

B诉讼时效期间的最后六个月内

C诉讼时效期间的最后三个月内

D诉讼时效期间的最后一个月内 7．下列人员中，不属于建筑工程从业人员的是（）

A注册建筑师

B注册结构工程师

C注册资产评估师

D注册建造师 8．下列有关中标通知书的说法正确的是（）

A中标通知书属于要约

B中标通知书属于要约邀请

C中标通知书对招标人不具有法律效力 D中标通知书发出后，中标人放弃中标项目的，应承担缔约过失责任

9．某市建设行政主管部门派出工作人员王某，对该市的体育馆招标活动进行监督，则王某有权（）

A参加开标会议

B作为评标委员会的成员

C决定中标人

D参加定标投票

10．张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止作业，这属于从业人员行使（）

A知情权

B拒绝权

C紧急避险权

D检举权

11．某工厂有闲置用房，现准备对外出租给一钢结构施工企业，根据《安全生产法》规定，下列表述正确的是（）

A工厂应核查企业是否有资质证书

B工厂不得要求查看企业的资质证书 C是否核查资质证书由工厂决定

D不许核查该企业是否有资质证书

12．为了保护工程建设活动中从业人员的生命健康，《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得压缩（）

A合理工期

B合同约定的工期

C标准工期

D法定工期 13．工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（）之日为止。

A提交竣工验收报告

B竣工验收合格

C竣工验收备案

D交付使用

14．施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的工程是（）

A脚手架工程

B爆破工程

C模板工程

D地下暗挖工程

15．拆迁范围确定后，拆迁范围内的单位和个人不得进行的活动有（）。

A．新建、扩建、改建房屋

B．改变房屋和土地用途买卖房屋

D．租赁房屋

E．装修房屋

16.根据我国《劳动法》的规定，劳动者有下列情形中的（）时，用人单位可以随时解除劳动合同。

A．某单位职工李某因患肝炎，现已出院，不能再从事原来的工作

B．王某与某单位签订了劳动合同，但在试用期间，该单位发现王某在个人履历中弄虚作假，根本不符合单位规定的录用条件

C．史某在被某单位聘用担任业务员期间，将该单位大量客户介绍至其亲属开办的企业，造成单位利益遭受重大损失

D．因单位调整生产，转正职工单某无法适应单位工作，经过培训仍然无法进行工作

E．某单位司机李某在运送货物过程中，严重违反交通规则造成重大交通事故，被法院以交通肇事罪判处有期徒刑

17.甲某与乙某为初中同学，今年均为17岁。甲某仍在上高中，乙某则初中毕业后直接参加了工作，月收入1000元。乙某想买一台电脑，甲某向乙某表示，自己有一台九成新的电脑是以6000元购买的；如乙某愿买，自己愿以5000元出手。乙某问甲某能否做主，甲某说自己都17岁了，这点小事怎么作不了主！于是二人以5000元成交。这一合同的后果为：（）A．甲、乙的父母有追认权

B． 乙某有催告权

C． 乙某有撤消权

D．乙某的父母有追认权

E．甲某有撤消权

18.《合同法》规定，合同效力表述正确的有（）。

A．不得约定解除合同的条件

B．可以约定合同生效的条件

C．附生效条件的合同，自条件成就时合同生效D．附解除条件的合同，自条件成就时失效 E．附生效期限的合同，自期限届至时生效

19．根据《合同法》规定，建设工程施工合同生效后，如果当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容没有约定或者约定不明确的，可以协议补充。不能达成补充协议的，按照（）确定。

A．招标书、投标书、施工图文件、工程会议纪要等相关合同条款

B．不利于施工人（要约人）的解释

C．建筑工程市场的交易习惯D．总监理工程师的书面意见

E．只能提交法院或仲裁机构裁决

20.当事人对合同质量约定不明确的，（）。

A．有国家标准的，按国家标准执行

B．没有国家标准，有行业标准的，按行业标准执行 C．没有国家标准、行业标准，有地方标准的，按地方标准执行

D．没有国家标准、行业标准或地方标准的新产品，按新产品鉴定的标准执行

E．国家鼓励企业采用国际质量标准 21．工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查，监督检查可以采取的方式不包括（）A重点检验

B抽查

C平行检查

D专项检查 22．根据《民用建筑节能规定》，在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（）

A在规划、设计、建造和使用的过程中，采用新型墙体材料 B执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理

C合理设计建筑维护结构的热工性能、提高采暖、制冷、给水排水和管道系统的运行效率

D采用新型能源取代传统燃料

23．某项目属于按规定应当进行消防设计的建筑工程，则下列关于建筑工程消防设计、验收的表述中正确的是（）

A建筑工程设计单位应当将建设工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核

B建筑构件和建筑材料的防火性能应当符合国家标准或者行业标准

C公共场所室内装修、装饰，应当使用不燃、难燃的材料

D建筑工程竣工时，必须经公安消防机构进行消防验收；未经验收或者验收不合格的，不得进行竣工验收

24．在工程项目建设过程中，发生了下列事件，其中符合《消防法》规定的是（）

A将工地食堂建在木模板仓库的一个角落里 B因工期紧张，让从未接触过电焊工作的王某和其他工人一起焊接钢梁

C组织防火检查时，指派维修工李某更换灭火器中的化学药品

D对工人进行消防安全知识培训和考核，并将考核不合格的工人赵某辞退

25．生产经营单位使用涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须按照国家有关规定，由专业生产单位生产，（），方可投入使用。

A.专业检测机构检测合格，取得安全标志

B.专业检测机构检测合格，报安全生产监督管理部门批准

C．专业检验机构检验合格，申请安全使用证

D．健立专门安全管理制度，定期检测评估

26．建筑施工单位生产经营规模较小的，可以不建立应急救援组织，但应当指定（）的应急救援人员。

A．专职

B．兼职

C．专职和兼职相结合 D．消防单位 27.建设工程发生重大安全事故后，由（）负责上报。

A．建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位 28．《建设工程安全生产管理条例》第10条规定，依法批准开工报告的建设工程，（）应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A．建设单位

B．施工单位

C．监理单位

D．设计单位 29．《建设工程安全生产管理条例》规定，不属于监理单位安全生产管理责任和义务的是（）。

A.编制安全技术措施及专项施工方案

B．审查安全技术措施及专项施工方案

C．报告安全生产事故隐患

D．承担建设工程安全生产监理责任

30.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位的安全生产费用不应该用于（）。（A）购买安全帽

（B）更新防护网

（C）购买先进施工机械

（D）工人安全培训

31．某贸易公司甲与应届毕业的大学生乙以书面形式签订了一份劳动合同，并且约定了试用期。那么，根据我国《劳动法》的规定，双方在劳动合同中约定的试用期最长不得超过（）

A1个月

B2个月

C6个月

D1年

32．某煤矿是一个年产10万吨煤炭的大型煤矿，但是，该煤矿的管理人员经常违章指挥，强令矿工冒险作业。对于这种情况，该煤矿的职工有权（）

A要求增加工资

B延长休息时间

C要求减少工作强度

D拒绝执行 33．我国处理劳动争议的程序通常是（）

A调解、仲裁、诉讼、协商

B仲裁、调解、协商、诉讼、C协商、调解、仲裁、诉讼

D调解、协商、仲裁、诉讼

34．我国工程建设领域，依照《建筑法》的规定，属于强制保险的险种有（）A建筑工程一切险

B安装工程一切险

C工程监理责任保险

D建筑意外伤害险 35．某施工单位在4月2日与保险公司签订了建筑意外伤害保险，在开工（4月20日）前10天，即4月10日施工管理人员到工地巡视设备准备情况时遭受意外伤害，试问保险公司承担保险责任的期限的起算时间应是（）

A4月2日

B4月10日

C4月20日

D发生损失之日起生效

36．下列选项中不属于建筑工程一切险物质损失部分的保险责任的原因是（）

A空中运行物体坠落

B火灾、爆炸

C破坏性地震

D盘点时发现的短缺 37．王某从总承包人张某那理分包某建筑公司部分装潢业务，下列关于营业税的说法正确的是（）

A由王某缴纳营业税

B由张某缴纳营业税

C张某、王某都缴纳营业税

D以上答案均不正确

38．某建筑安装公司作为营业税的纳税人，其营业税率为（）

A利润额的6% B营业额的3% C利润额的5% D营业额的10% 39．根据《公司法》，股份有限公司的权力机关为（）

A股东会

B股东大会

C监事会

D董事会

40．某建筑工程有限公司股东会拟换监事，在下列人员中，可以做监事的应该是（）

A王某，现任公司总经理

B孙某，现任公司财务总监

C张某，为公司职工代表

D赵某，现任公司董事会董事

41．下列原则中，不属于《合同法》规定的基本原则是（）

A平等、自愿原则

B等价有偿原则

C诚实信用原则

D不损害社会公益原则

42．依当事人之间是否互负义务，合同可以分为双务合同和单务合同。下列合同中，属于单务合同的是（B）

A买卖合同

B赠与合同

C建设施工合同

D勘察设计合同 43．下列协议中，适用《合同法》的是（）

A收养协议

B监护协议

C工程承包协议

D婚姻关系协议

44、某建材公司收到一份销售建材的广告，其中有多种建材的规格、价格和销售合同的一半条款，内容具体明确，但却没有建材供应商的名称、地址和联系方式。则此广告不构成要约的原因是（）

A无订立合同的意思表示

B要约人不确定

C受要约人不特定

D要约内容不明确 45．下列对于要约的表述，错误的是（）

A要约的目的是订立合同

B要约的内容具体确定

C要约由特定人作出

D要约约束受要约人

46．下列表述中，错误的是（）

A要约可以撤回

B要约可以撤销

C承诺可以撤回

D承诺可以撤销 47．合同履行的地点不包括（）

A交货地点

B价款结算地点

C合同纠纷的管辖地点

D工程项目施工地点 48．在缔约过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担的责任是（）

A违约责任

B缔约过失责任

C无过错责任

D合同责任 49．下列关于效力待定合同的表述中错误的是（）

A无权代理人以被代理人名义订立的合同

B限制民事行为能力人独立订立的合同 C无权分权人处分他人财产的合同

D法定代表人越权订立的合同 50、下列合同中属于无效合同的是（）

A有重大误解的合同

B内容不明确的合同

C结构有缺陷的合同

D损害社会公共利益的合同

51、甲乙双方签订一特种建材买卖合同，约定执行政府指导价，于2004年6月1日前交付完毕，6月1日政府指导价是2500元∕吨，但甲方直至2004年8月1日才交货，此时的政府指导价是2800元∕吨，结算时应按照（）计算

A2800∕吨

B2650∕吨

C2500∕吨

D2200∕吨

52．甲乙双方互负债务，没有先后履行顺序，一方在对方履行之前有权拒绝其履行要求，一方在对方履行债务不符合约定时有权拒绝其相应的履行要求。这在我国合同法理论上称为（）

A先履行抗辩权

B先诉抗辩权

C同时履行抗辩权

D不安抗辩权 53．债权人转让权利的，应当（）

A通知债务人

B经债务人同意

C使债务人的抗辩只能针对债权人

D只转让主权利

54．债务人转移债务时，应当（）

A通知债权人

B经债权人同意

C只转让主债务，不转让从债务

D必须进行批准、登记

55．当事人依据合同法主张解除合同的，应当通知对方，合同从（）解除。

A当事人提出的时间

B发出通知的时间

C通知到达双方的时间

D对方接受通知的时间

56．当事人可以将合同标的物提存，一般提存到（）

A工商行政管理学院

B行政主管部门

C公证处或人民法院

D仲裁委员会 57．一般不会发生合同解除期限问题的是（）

A法定解除

B法院解除

C协商解除

D约定解除

58．根据《合同法》规定，违约责任采取（）原则。

A过错责任原则

B全面履行原则

C公平合理原则

D严格责任原则

59．当事人因对方违约采取适当的措施防止损失的扩大而支出的合理费用，由（）承担。

A违约方

B非违约方

C双方各一半

D依据责任的大小双方分担

60．“修理、重作、更换”责任形式主要适用的违约形态是（）A拒绝履行

B迟延履行

C不适当履行

D部分履行 61．保证合同是（）签订的合同

A债权人与债务人

B债权人与保证人

C债务人与保证人

D保证人与被保证人

62．建筑工程施工竣工日期是（）

A承包人递交竣工验收报告日期

B承包人施工完工日期

C竣工验收合格日期

D办理竣工验收手续日期

63．民事诉讼是解决建设工程纠纷的重要方式。其中民事诉讼的参与人不包括（）

A证人

B第三人

C审判长

D鉴定人 64．在证据可能灭失的情况下，当事人可以向法院申请（）

A先予执行

B证据保全

C强制执行

D财产保全 65．当事人可以对下列人员申请回避的是（）

A仲裁员、书记员、证人、鉴定人

B书记员、翻译人员、鉴定人、勘验人 C证人、审判员、书记员、勘验人

D调解员、仲裁员、鉴定人、勘验人 66．某市建委的下列行为中，当事人不服，但不能申请行政复议的是（）A对某建筑公司罚款2000元

B没收该公司违法所得8万元

C责令某建筑公司停产停业

D对某施工合同纠纷进行调解

67．某建设单位，不按施工合同的约定支付工程预付款，建设单位应当承担（）

A违约责任

B侵权责任

C缔约过失责任

D刑事责任 68．数罪并罚时，管制最高不能超过（）

A半年

B1年

C2年

D3年

69．我国刑法所保护的而被犯罪所侵害的社会关系，是犯罪构成要件中的（）

A犯罪对象

B犯罪客体

C犯罪的客观方面

D犯罪结果

70．某施工单位在施工作业时，向周边环境排放的建筑施工噪声超出国家规定的建筑施工场界噪声排放标准，则受到危害的人有权要求（）承担责任。

A建设单位

B设计单位

C施工单位

D监理单位 多项选择题

1.以下关于债的发生根据的表述中，正确的有（）。

A.合同

B.志愿服务

C.侵权行为

D．不当得利

E.无因管理

2.下列关于法律体系的说法，正确的有（）

A建筑法是一个独立的法律部门

B法律体系是由法律部门构成的

C建筑法属于行政法律部门

D安全生产法属于社会保障法律部门

E仲裁法属于民法部门 3.某承包商为了获得银行的贷款，将自己在建的房屋进行了抵押。银行对房屋的这种物权属于（）。（A）他物权

（B）用益物权

（C）担保物权

（D）地役权

（E）自物权 4.我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权有（）等。

A.著作权

B.专利权

C．商标权

D.商业秘密

E.肖像权

5.某业主没有按照合同的约定及时支付工程款，则在诉讼时效期间发生（）情况下，诉讼时效中断。

（A）承包商提请仲裁

（B）承包商向法院申请破产

（C）承包商向业主发出支付工程款的通知

（D）业主书面同意7天后支付工程款

（E）承包商向提供工程款支付担保的银行提出支付申请

6．工程监理单位在实施施工监理过程中，发现安全事故隐患，其能够采取措施的有（）

A罚款

B要求施工单位整改

C要求施工单位暂停施工

D要求施工单位停业整顿

E向有关主管部门报告

7．《建筑工程质量管理条例》规定：建设单位应当依法对工程建设项目的施工、（）等的采购进行招标。

A监督

B勘察

C监理

D电梯

E设计

8．工程质量监督机构对竣工验收实施的监督包括（）

A检举权

B处理权

C控告权

D投诉权

E检验权（知情权）9．根据《水污染防治法》对地表水污染的规定，禁止向水体排放（）

A油类

B酸液

C碱液

D粉尘

E剧毒废液 10．根据《民用建筑节能规定》，下列建筑工程属于民用建筑的有（）

A工业厂房

B娱乐中心

C百货商场

D单身公寓

E仓储用大楼 11．在工程建设中采取的下列措施中，不符合《消防法》规定的有（）

A禁止携带火种进入生产、储存化工原材料的仓库

B自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程

C在存储可燃物质仓库内外墙上没有悬挂禁止吸烟标志

D因工具缺乏，临时使用灭火锹从事施工生产

E个别企业可以不通知当地公安消防机构，挪用消防设施 12．根据《建设工程文件归档整理规范》，应归档的招标文件包括（）

A施工承包合同

B监理委托合同

C技术设计图纸和说明

D勘察设计承包合同

E工程项目监理机构负责人名单

13．甲开发公司因计划拆迁某旧城区，故向市政府房屋拆迁管理部门申请领取房屋拆迁许可证，下列各项中属于甲公司应当提交的资料是（）

A建设项目批准文件

B建设用地规划许可证

C国有土地使用证书

D拆迁计划和拆迁方案

E办理存款业务的金融机构出具的拆迁补偿安置资金证明

14．某装饰公司与姜某之间因工作待遇问题发生了劳动争议，依据劳动法的规定，双方当事人可以通过下列（）方式解决。

A申请调解

B双方协商

C投诉上访

D申请仲裁

E提起诉讼

15．在我国工程建筑领域，依照《建筑法》的规定，属于自愿保险的险种有（）

A工程设计责任险

B建筑工程一切险

C建筑意外伤害险

D安装工程一切险

E工程监理责任险

16．新近成立的某建筑安装公司，其公司章程对下列主体具有约束力（）

A公司本身

B股东

C公司的债权人

D监事

E董事

17．依据不同的标准，可以将合同划分为不同的种类。下列分类中，建设工程施工合同所属的分类包括（）

A有名合同

B双务合同

C单务合同

D无偿合同

E有偿合同

18．在谈判签约过程中，下列行为应当承担缔约过失责任的是（）

A假借订立合同，恶意进行磋商

B恶意进行磋商，给对方造成损失

C故意隐瞒与签约有关的重要事实

D故意提供虚假情况，给对方造成损失

E一方未尽通知义务，增加对方缔约成本 19．A市甲厂与B市一绿化公司签订了一份买卖合同，约定由甲厂提供乙公司苗木1000棵，乙企业支付货款5万元。但合同对付款地点和交货地点未约定，双方为此发生纠纷，付款地点和交货地点应为（）

A付款地点为A市

B交货地点为A市

C付款地点为B市

D交货地点为B市

E交货地点和付款地点均在B市 20．合同债权转让时，应满足下列条件中的（）

A合同关系已经存在B被转让的合同债权须有效存在C原合同应为双务合同

D被转让的合同债权具有可转让性

E转让人和受让人达成合同债权转让的协议 21．合同中的债务人可以将标的物提存的情况包括（）

A当事人未约定价格的B债权人没有正当理由拒绝受领的C债权人下落不明的D债权人不知以何种价格履行的E债权人死亡尚没有确定继承人的 22．担保人只能是债务人的担保方式有（）

A保证

B抵押

C质押

D留置

E定金 23．我国施工合同中的价款应写明工程价款的金额和承包方式，计价方式一般有以下几种（）

A单价合同

B总价合同

C按建筑面积与平方米包干

D按施工图预算造价加系数包干

E成本加酬金 24．甲将私房三间出租给乙，租期为2年，在租期内，甲又与丙签订了私房三间的买卖合同。下列说法正确的有（）

A甲与丙所签订的合同无效，因为甲未取得乙的同意

B甲应当提前3个月通知乙房屋要出售

C乙在合同条件下有权优先于丙购买房屋

D如丙购买了房屋，则其有权决定原甲乙之间的房屋租赁合同是否继续执行

E甲乙间的租赁合同仍然有效

25．在以诉讼方式解决建设工程合同纠纷的过程中，能够作为证据的是（）

A工程图纸 B造价鉴定 C律师辩论 D被告人弟弟的证言 E鉴定结论

26.当事人在订立合同过程中有（）情形，给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任。

A．不履行合同意向

B．假借订立合同，恶意进行磋商

C．因经营状况严重恶化而不签订合同

D．故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况

E．有其他违背诚实信用原则的行为

27．当事人一方（），对方可以在履行期限届满前，请求其承担违约责任。A．因不可抗力使合同目的无法实现的B．明确表示不能履行合同义务的

C．迟延履行主要债务经催告后在合理期限内联仍未履行的

D．以自己的行为表示不履行合同义务的 E．迟延履行债务无法实现合同目的的

28.甲装修公司的工人在为乙顾客家装修房屋的过程中，不慎弄脏了乙家的地毯，造成地毯污渍无法洗净，其价值受损。乙要求甲公司承担违约责任，甲公司认为：在双方订立的合同中，并未约定装修公司有不得弄污地毯的义务，自己并未违约，当然不应承担责任。以下错误的有：（）

A．乙有权请求甲公司承担违约责任

B.乙只能要求甲公司承担侵权责任

C．乙有权请求甲公司同时承担违约责任和侵权责任

D．乙有权请求甲公司承担缔约过失责任

E．乙无权请求甲公司承担任何责任

29．根据《民事诉讼法》的规定，申请执行程序发生必备条件是（）。

A．向法院递交作为执行根据的和解书

B．作为执行根据的法律文书已经发生法律效力 C．负有义务的一方当事人故意拖延、逃避或者拒绝履行义务

D．执行根据必须是人民法院制作的法律文书

E．执行根据是双方当事人签订的合同 30．依据《行政诉讼法》，建设行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不服可以提起行政诉讼的有（）。

A．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证

B．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目的投标

C．丙建设行政主管部门罚款数额过大，所依据的部门规章显失公平D．丁建设行政主管部门以安全不合格为由扣押、查封其施工设备2台 E．戊建设行政主管拒绝颁发安全生产许可证 2009年一建注册建造师<法规》试题一答案 单项选择题 1． B

2.D

3． D

4.D

5． C

6．B

7．C

8． D

9．A

10．C 11．A

12．B

13．B

14．D

15.ABD

16.BCE

17.BCD

18.BCDE

19.AC

20.ABE 21．C

22．D

23．B

24．D

25．A

26．B

27.B

28．A

29．A

30.C 31．C

32．D

33．C

34．D

35．C

36．D

37.B

38．B

39．B

40.C 41．B

42．B

43．C

44.B

45．D

46．D

47.C

48．B

49．B

50.D

51、C

52．C

53．A

54．B

55．C

56．C

57．D

58．D

59．A

60.C 61．B

62．C

63．C

64．B

65．B

66．D

67．A

68．D

69．B

70.C 多项选择题

1.ACDE

2.BD

6．BCE

7．BCDE 11．CDE

12． ABD 16．ABDE 17． ABE 21．BCE

22． DE 26.BDE

27． BD

3.AC

8． ABD

13． ABDE 18． BDE

23． ABE

28.BCE

4.ABCD

9． ABCE 14． ABDE 19． AB

24． BCE

29． BC 5.ACDE ． BCDE 15． ABDE 20． BDE 25． ABDE

30． BDE

第二篇：2012年一级建造师法规习题三

2012年一级建造师法规习题三

一、单项选择题（每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．下列与工程建设相关的法律中，不属于社会法部门的是（）。

A.《中华人民共和国残疾人保障法》 B.《中华人民共和国职业病防治法》 C.《中华人民共和国劳动合同法》 D.《环境影响评价法》 2.在我国解决工程建设纠纷时经常适用的非诉讼的程序法主要是()。

A.劳动合同仲裁法 B.民事诉讼法 C.行政诉讼法 D.仲裁法

3．建筑施工企业与劳务分包公司签订劳务分包合同,劳务公司与自己员工之间订立劳动合同;对其中存在的法律关系,下列表述正确的是()。

A.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与员工之间均为民事法律关系 B.建筑企业与劳务公司之间为行政法律关系 C.劳务公司与员工之间均为社会法律关系

D.建筑企业与劳务公司之间、劳务公司与员工之间均为商事法律关系 4.某建筑工程公司下设的分支机构中属于法人的是()。A.经授权的第一项目部 B.第二分公司 C.合约部 D.上海子公司

5．建筑公司给项目经理的任命书中注明了项目经理姓名、负责的项目名称、权限及公司的盖章。该任命书中缺乏（）内容。A.上级主管名称 B.详细的工作安排 C.任命书的有效期 D.对外责任的承担

6.某包工头王某打着某劳务公司的名义进行大规模招工，劳务公司知道后未予理睬。王某招收农民工后突然不知去向，农民工应如何主张权利（）。A.向王某主张 B.向劳务公司主张

C.向王某和劳务公司共同主张 D.由王某承担主要责任

7.某建设单位急需资金进行工程建设，将自己的一块建设用地使用权抵押给银行贷款，签订了抵押合同后，因建设单位自己的某种原因没有办理抵押合同登记。则下列说法中，错误的是()。

A.该抵押合同成立 B.该抵押合同生效 C.银行成为抵押权人

D.建设单位应向银行承担违约责任

8.某施工单位经过多年实践,最终提出一套新颖的施工方法,填补了国内一项技术空白;从知识产权角度看,它可能是()。A.发明 B.实用新型 C.外观设计 D.作品

9.某建设项目建设方委托一家商业银行为工程款支付提供保证担保，双方约定保证方式为一般保证，未约定保证期间。施工承包合同约定最后付款期为2005年6月1日。后建设方未支付工程款，施工方要求商业银行承担保证责任。施工单位在讨要工程款的如下行为中正确的是：（）。

A.在2005年12月15日起诉商业银行要求承担保证责任 B.在2005年12月15日起诉建设方要求支付工程款 C.施工单位胜诉后，依判决直接向商业银行要求支付工程款 D.强制执行建设方尚欠的50万元工程款，要求商业银行支付

10．某大型体育馆工程，建设单位领取施工许可证后满一年才开工，则开工时（）。

A.建设单位应当向发证机关报告 B.应当报发证机关核验施工许可证 C.应当报发证机关申请延期 D.施工许可证已自行作废

11．对于建筑业企业劳务分包的表述中,正确的是()。

A.劳务企业资质序列划分为混凝土作业、水暖电安装、结构补强等13个资质类别 B.每个资质类别分为一级、二级两个资质等级或者不分等级 C.具备一级资质的企业可以跨类别经营

D.其资质许可由企业工商注册所在地的省级人民政府建设主管部门负责 12．甲是某施工企业一级注册建造师(建设工程专业),其执业范围不包括()。

A.建筑幕墙 B.预拌商品混凝土 C.消防设施 D.起重设备安装 13．下列关于资格审查的说法错误的是（）。A.资格审查分为资格预审和资格后审

B.资格预审一般适用于潜在投标人较多或技术相对复杂的项目 C.进行资格预审的，一般不再进行资格后审 D.经资格预审不合格的投标人的投标按废标处理

14．某施工项目招标,组成的评标委员会中现有一名招标人代表和一名招标代理机构的代表,若要组成一个合法的评标委员会,其技术、经济等方面的专家至少是()。A.3人 B.4人 C.5人 D.7人

15．招投标活动是订立合同的特殊方式，其中中标通知书属于（），（）发生法律效力。

A.要约、发出 B.要约、到达 C.承诺、发出 D.承诺、到达

16．某工程建设项目在招投标中，投标人通过向评标委员会成员巨额行贿而中标，给建设单位造成巨大经济损失，情节严重。在其应当承担的法律后果中，表述错误的是()。

A.中标无效

B.对单位和单位相关负责人同时处以罚款 C.构成犯罪的追究刑事责任 D.五年内不允许参与项目投标

17．总承包的企业受建设单位的委托，按照合同的约定，对工程项目的勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包被称为()。

A.施工总承包 B.工程总承包 C.工程服务总承包 D.工程咨询总承包

18．某住宅工程，总承包单位与装饰公司签订了装饰分包合同，工程竣工验收时发现：

1、地基基础处理存在问题；

2、装饰部分未按合同约定完成。对上述责任的承担，下列说法正确的是()。A.由总承包单位对上述的两个问题承担责任 B.由总承包单位与分包单位承担连带责任

C.总承包单位对地基基础问题承担责任，分包单位对装饰部分承担责任

D.总承包单位对地基基础问题承担责任，总包单位与分包单位对装饰部分承担连带责任 19．在施工单位不良行为的认定标准中,()属于承揽业务不良行为。

A.超越本单位资质等级承揽工程的 B.拖欠工程款或工人工资 C.将承包的工程转包

D.需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗

20．甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。

A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任 C.甲、乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配

21．建筑公司向材料商发出了一个购买建筑材料的要约，后又向材料商发出了一份取消购买意向的通知，如果后发的通知先于要约到达材料商，则此行为称为（）。A．要约撤回 B．要约撤销 C．承诺撤回 D．承诺撤销

22．某施工承包合同，双方按照《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同。该工程于2010年1月1日经竣工验收合格。施工单位因与建设单位磋商工程总价,一直未提交结算书和结算资料,直至2010年2月10日建设方要求立即交付已完工的工程;则以下说法错误的是()。

A.应当先结算价款再交付工程 B.应当先行交付工程

C.施工单位应当在2010年1月29日前提交结算资料 D.施工单位未启动结算程序

23．建筑公司借用了其他公司的资质并在某项目上中标，当该工程竣工时发现存在大量质量问题。建设单位以建筑公司借用他人资质中标违反了《招标投标法》的规定，同时工程质量不合格为由拒绝支付工程款。对此，下面说法错误的是（）。A.建筑公司借用资质中标施工合同无效，不应支付工程款

B.建筑公司将质量问题修复后验收合格的，修复费用按双方过错比例承担 C.建筑公司将质量问题修复后验收不合格的，可参照合同约定支付工程款

D.施工合同无效，建筑公司将质量问题修复后验收合格的，由建筑公司承担修复费用 24．某建设工程经过招投标，确定了总承包单位；总承包单位与建设单位签订了施工总承包合同，但该合同未办理备案手续。下列说法中正确的是()。A.该合同成立并生效 B.该合同成立但未生效 C.该合同无效 D.该合同效力未定

25．某工程建设项目在招投标中，由甲建设单位内定乙施工单位为中标人，双方签订了施工合同并办理了备案手续。建设期间，甲由于资金严重不足将建设项目全部转让给丙投资公司并通知了乙。针对上述行为，表述正确的是：（）。A.甲的转让行为属于债权债务概括转移，通知乙即可 B.甲的转让行为必须经乙同意方产生转让的效力 C.甲的转让行为属于法定的概括转移，无须征得乙的同意 D.因甲乙的合同无效，甲丙之间的转让不能发生法律效力

26．某城市地铁建设项目某标段的招投标中，施工单位向招标人和评标专家行贿最终成为中标人，招标人依法与中标人施工单位签订合同并履行了备案手续。后行政管理部门发现此事，责令招标人重新招标，招标人只得与施工单位解除了合同，重新招标。针对招标人与施工单位原来签订的合同，下列说法正确的是：（）。A.原合同的权利义务因法定解除而终止 B.原合同的权利义务因行政部门指令而终止 C.原合同的权利义务因双方约定解除而终止 D.原合同为无效合同自始不发生效力 27．下列事例中，应承担违约责任的是（）。

A.招标人与投标人串通中标后签订承包合同，投标人不履行合同约定的

B.行政部门与施工单位约定，如果施工单位整改合格可以不予罚款；整改合格后行政 部门仍然给予了罚款处理

C.工人在施工时不慎将工具坠落，砸坏了附近停放的汽车 D.材料商迟延运输，后又发生不可抗力造成交货延期

28．2008年2月某市一建经过招投标中标后与开发商签订了一份施工总承包合同并备案，合同约定固定总价，工程应于2008年12月竣工。2008年6月时，当地建筑材料价格大幅上涨，造成材料成本剧增。市一建与开发商协商拟改变原合同约定的固定总价方式，改为部分材料价可调。为保证工程顺利进行，双方签订了补充协议但未再办理备案手续。对于此补充协议，下列说法正确的是：

A.该补充协议对工程价款的改变不属于合同实质性内容的变更

B.该协议约定的变更属于双方真实意思表示，属于合同约定变更，不需要再次备案 C.由于该协议未办理备案，工程结算时只能以原备案合同作为结算依据 D.该补充协议应当作为工程款结算的依据

29．某施工企业在提交标书时，误将其他项目的标书提交给了招标人，按照《合同法》的规定，此标书不构成要约的原因是（）。

A.标书不是由特定人作出的 B.该标书的内容不明确

C.受约人错误 D.标书不具有订立合同的意思表示 30．施工单位与建材供应商约定2008年12月供应钢材1000吨，2008年6月，由于材料价格大幅上涨，建材商通知施工单位：无法按照原价格在2008年底供货。则施工单位（）。

A.不可以要求建材商承担违约责任

B.可以接到通知后即要求建材商承担违约责任 C.只能在2008年12月后要求建材商承担违约责任 D.材料价格上涨属于不可抗力，建材商不构成违约

31．根据《招标投标法规定》，评标委员会中技术经济等方面的专家不得少于：（）。

A．二分之一 B．四分之一 C．三分之一 D．三分之二

32．承揽人在履行承揽合同中的下列行为错误的是（）。

A.承揽人发现定作人提供的材料质量不合格，立即停止工作并通知定作人 B.承揽人对由自己提供的材料，接受定作人检验

C.承揽人未征得定作人同意，可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成 D.因定作人未按期支付２０％的尾款，承揽人可以拒绝交付整个工作成果

33．某用人单位招聘一名员工，由于工作疏忽一直未与其签订劳动合同；一年后，用人单位决定辞退该员工，在用人单位应承担的法律后果中错误的是（）。

A．可提前30日书面通知，并额外支付一个月工资后解除劳动关系 B．如果该员工被追究刑事责任，用人单位可以解除劳动合同 C．应视为用人单位已与该员工订立无固定期限劳动合同 D．用人单位应每月向该员工支付两倍的工资

34．某贸易公司甲与应届毕业的大学生乙以书面形式签订了一份劳动合同，并且约定了试用期。那么，根据我国《劳动法》的规定，双方在劳动合同中约定的试用期最长不得超过（）。

A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.1年

35．某工程公司与劳动者齐某双方发生劳动争议后，经过平等协商，双方达成了一个和解协议，那么对该和解协议理解正确的是（）。

A.和解协议具有强制执行力 B.和解协议是提起诉讼的先决条件 C.和解协议达成后，不能再提起诉讼 D.和解协议需要当事人自觉履行

36．在缔约过程中，一方故意隐瞒与订立合同有关的重要事实，给对方造成损失的，应承担的责任是（）。

A.违约责任 B.缔约过失责任 C.无过错责任 D.合同责任 37．下列关于无效合同主要类型的表述中，正确的是（）。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国家、集体或者第三人利益 C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 38．甲和乙签订一份合同，后被法院认定为无效合同，但合同中（）条款的效力不受影响。

A.主要权利 B.主要义务 C.违约责任 D.争议解决方法

39．甲劳务公司与乙建筑公司签订了一份包工包料的劳务分包合同，工程竣工验收合格后交付使用。下列说法正确的是（）。A．分包合同无效，甲公司无权要求工程款

B．分包合同有效，甲公司有权要求工程款 C．分包合同无效，甲公司有权要求工程款 D．法院可以没收甲公司的工程款

40．建设项目的环境影响评价文件应报（）审批。

A．建设项目业主

B．建设项目主管部门

C．工商行政主管部门

D．有审批权的环境保护行政主管部门 41．如果纸业公司在分公司项目的施工中，确实产生了噪声，并对周围居民的生活造成了影响，那么，根据我国《环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内向周围生活环境排放建筑施工噪声时，其噪声应当符合国家规定的（）。

A．噪声污染的工业设备行业标准 B．城市市区噪声排放地方标准 C．产品的噪声排放国家标准 D．建筑施工场界环境噪声排放标准

42．在下列行为中不属于民用建筑节能情形的是（）。

A.在规划、设计、建造和使用过程中，采用新型墙体材料  B.执行建筑节能标准，加强建筑物用能设备的运行管理 

C.合理设计建筑围护结构的热工性能，提高采暖、制冷、给水排水和管道系统的运行效率

D.采用新型能源取代传统燃料

43．某新设立的建筑施工总承包公司，依据《建设工程安全生产管理条例》规定，下列做法正确的是（）。

A.应当设安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员 B.不必设安全生产管理机构，但需配备兼职安全生产管理人员 C.不必设安全生产管理机构，但需配备专职安全生产管理人员 D.应当设安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员

44．建筑施工企业应当依照安全生产许可证的管理规定向（）以上建设主管部门申请领取安全生产许可证。

A.省级 B.市级 C.部级 D.县级 45．某施工企业于2004年3月1日取得安全生产许可证，该许可证至（）届满。

A.2006年3月1日 B.2007年3月1日 C.2008年3月1日 D.2009年3月1日 46．关于安全施工技术交底，下面说法正确的是（）。

A.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底 B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底

C.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底 D.施工作业人员向施工单位负责人交底

47．施工单位专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患，应当及时向（）报告；对违章指挥、违章操作的，应当立即制止。 A.项目负责人 

B.安全生产管理机构

C.县级以上人民政府 

D.项目负责人和安全生产管理机构

48．建筑工程安全生产管理制度中最基本的管理制度是（）。

A.安全生产责任制度 B.群防群治制度 C.安全责任追究制度

D.安全生产检查制度

49．张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业，这属于从业人员在行使（）。

A.知情权 B.拒绝权 C.紧急避险权

D.检举权

50．甲施工单位与乙施工单位联合承包某机场工程，双方约定各方的工作范围并要求各方对自己施工的工程质量承担全部责任。在施工过程中，乙承揽的工程发生质量事故给建设单位造成5万元损失，对该损失的处理方法正确的表述是（）。

A.乙承担全部责任 B.乙承担主要责任，甲承担次要责任 C.甲、乙承担连带责任 D.由双方协商责任的分配

51．根据环保部门的跟踪检查结果，某化工厂在生产过程中，一直向水体排放污染物，应当按规定缴纳（）。

A．违约金

B．罚金 C．排污费

D．滞纳金 52．某项目建设过程中，发包承包双方就有关建设工程标准的执行问题有不同理解，下列各项观点中正确的是（）。

A.在承包合同中双方约定的内容不能低于强制标准的规定  B.若强制性标准未在承包合同中约定，则对承包方不具约束力

C.因推荐性标准属自愿执行，所以对承包合同中的推荐性标准可以不执行 D.因发包方坚持要求承包方执行强制性标准而增加的成本应由发包方承担 53．根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列关于对实施工程建设强制性标准进行监督的表述错误的是（）。

A.建设项目规划审查机关应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督

B.施工图设计审查单位应当对工程建设勘察阶段执行强制性标准的情况实施监督 C.施工图设计审查单位应当对工程建设设计阶段执行强制性标准的情况实施监督 D.建筑安全监督管理机构应当对工程建设勘察阶段执行安全强制性标准的情况实施监督

54．某住宅工程交付使用十年后，发现因施工原因造成地基基础局部下沉，承重梁裂缝，对此应承担责任的是（）。

A.设计单位 B.住户集体  C.建设单位 D.施工单位

55．工程竣工后，组织设计、施工等有关单位进行竣工验收的主体应当是（）。 A.质量监督站 B.建设单位  C.监理单位 D.建设行政主管部门

56．某综合楼工程由A企业总承包，其中消防工程由B企业分包。B企业于自检合格后，于2006年5月1日向A企业申请竣工验收，消防分部工程于2006年5月5日由当地公安消防机构进行了验收，A企业于5月8日向建设单位提出竣工验收申请，建设单位于5月15日组织了竣工验收，验收合格，工程交付使用。则该消防工程的保修期始于2006年（）。

A.5月1日 B.5月5日  C.5月8日 D.5月15日

57．在正常使用条件下，以下关于建设工程最低保修期限的说法，符合《建设工程质量管理条例》规定的是（）。

A.外墙面的防渗漏为5年  B.供热与供冷系统为2年 C.电气工程、给排水工程为3年 D.地基基础和主体结构工程为永久 

58．《建设工程质量管理条例》中要求，施工单位向建设单位提交《工程质量保修书》的时间为（）。

A.竣工验收后 B.竣工验收时  C.提交竣工验收报告时 D.竣工结算后 

59．根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程在保修范围和保修期限内发生的下列质量缺陷中，应当由施工单位承担保修责任的是（）。

A.因使用不当造成的质量缺陷 B.因用户装修引起的卫生间渗漏 C.一场暴雨后散水坡局部下沉裂缝 

D.地震导致的剪力墙裂缝

60．某施工单位由于工期紧张,对需要使用的安全防护用具、机械设备未经检查即投入使用,但情节并不严重。对此,施工单位可能受到的处罚是()。A.责令整改 B.责令停业整顿 C.降低资质 D.追究刑事责任

61．关于安全生产事故调查的管辖,下列说法中错误的是()。A.特别重大事故由国务院或者授权有关部门组织事故调查组进行调查 B.省级人民政府可以委托有关部门组织事故调查组进行调查

C.对于一般事故县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查 D.事故发生地与事故发生单位不在一个行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查 62．下列对工程监理单位安全责任的表述中,正确的是()。A.监理单位应当以监理合同为依据对施工进行监管

B.监理单位负责施工的质量、进度和费用控制，不负责安全监管 C.监理单位安全人员可由质量工程师兼任

D.施工合同签订前，主要是协助建设单位做好施工招标准备的各项工作

63．在某建筑工地上，附近居民与施工方发生噪声扰民纠纷，双方同意调解解决。在下 列解决争议的方式中，由（）主持或参与的调解，属于行政调解。

A.施工方上级单位 B建设方 C.当地政府建设主管部门 D.人民法院 64．下列选项中能作为行政诉讼被告的是()。A.建设单位 B.施工单位 C.建设行政管理部门 D.鉴定机构

65．在没有书面约定的情况下，因建筑工程施工合同纠纷提起的诉讼，（）法院没有管辖权。

A.施工行为地 B.被告住所地 C.合同履行地

D.原告住所地 66．在以下民事诉讼答辩制度的选项中，正确的是（）。

A.被告应在收到起诉状副本之日起十五日内提出答辩状 B.被告只能书面答辩 C.被告不进行答辩，视为认可

D.被告不提出答辩状的，会影响人民法院审理

67．以下关于法院开庭审理程序的表述中，不正确的是（）。

A.原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以按撤诉处理 B.原告未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理

C.被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以延期开庭 D.被告未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决

68．当事人对仲裁协议的效力有异议，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由（）。

A.仲裁委员会裁定

B.合同履行地中级人民法院裁定 C.被告所在地中级人民法院裁定 D.仲裁委员会所在地中级人民法院裁定

69．甲房地产公司根据与乙建筑公司建设工程合同中的仲裁条款，向仲裁委员会申请仲裁。在仲裁过程中，甲公司发现某仲裁员私自会见对方当事人的代理人,则甲公司最晚应于()提出回避申请。

A.在首次开庭前提出 B.裁决书送达之前提出 C.辩论终结前提出 D.最后一次开庭结束前

70．某建筑公司对某市辖区建筑工程质量监督站以该区建委名义作出的通报批评结果不服而申请复议，该复议应向（）提出。

A．市质量监督站 B．区质量监督站 C．市建委 D．区建委

二、多项选择题（每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，可得分）

1．下列与工程建设相关的法律中，不属于民商法法律部门的是（）。

A.城乡规划法 B.合同法 C.招标投标法 D.仲裁法 E.环境评价法

2.某县县内公路改造工程,该县政府与施工单位签订了工程承包合同。工程竣工后,县审计局依法出具《审计决定书》，县政府依照《审计决定书》结算了工程价款。就上述案情,下列表述正确的是()。

A.施工单位在本案中不是适格的被审计人

B.除非合同中有明确约定,否则审计结果不能作为结算依据 C.对《审计决定书》不服时,县人民政府有权提起行政复议 D.对《审计决定书》不服时,施工单位有权提起行政复议 E.在审计活动中，行政复议是行政诉讼的前置程序 3．下列关于专利权期限的说法正确的是（）。 A.发明专利权的期限是20年 B.实用新型专利权的期限是10年 C.外观设计专利权的期限是5年 D.发明专利权期限自批准日起计算 E.专利权期限届满后，专利权终止

4.当事人之间签订的（）合同，可以设立最高额保证担保。A.施工总承包合同 B.借款合同 C.商品交易合同 D.设备租赁合同 E.监理合同

5．下列选项中，不属于建筑工程一切险中物质损失部分的保险责任的原因是（）。A．空中运行物体坠落 B．火灾、爆炸 C．破坏性地震 D．盘点时发现的短缺 E.提前由建设方占有并使用的部分因意外事故损坏

6．按照《建筑业企业资质管理规定》,下列关于建筑业企业资质证书的说法中正确的是()。

A.建筑业企业资质证书的有效期和每次的有效延续期为5年

B.在资质证书有效期内企业法定代表人等发生变更的,应当办理变更手续

C.企业合并后存续或者新设立的建筑业企业可以承继合并前各方中较高的资质等级 D.企业改制后不再符合资质标准的，应按其实际达到的资质标准申请重新核定 E.建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被吊销

7．某工程项目由甲施工企业分包土石方工程，甲分包公司又与“包工头”乙签订任务书,约定由乙组织人员负责土方开挖、装卸和运输，负责施工的项目管理、技术指导和现场安全，单独核算，自负盈亏。对于此案,正确的分析是()。

A.视同甲企业允许乙以自己的名义承揽工程 B.属于内部承包的一种,不视为违法分包

C.对甲企业应处以工程合同价款2%以上4%以下的罚款 D.属于分包单位再分包的行为 E.经建设单位许可的属于合法分包

8．按照《注册建造师执业管理办法（试行）》的规定,下列关于注册建造师的说法中正确的是()。

A.取得资格证书后因故超过3年才申请注册的,须符合延续注册的条件 B.申请延续注册, 应在注册有效期满30日前申请 C.申请注册应当通过聘用单位提出 D.申请初始注册的要达到继续教育要求 E.注册建造师注册证书和执业印章由本人保管

9．某建设项目公开招标，投标截止后，招标人临时指定一个会议室为开标地点。开标由该 市招投标管理办公室的工作人员主持；由投标人代表检查密封情况后当众拆封，宣布了各投标人的报价和投标方案，但为保密没有宣布投标人名称；并宣布未按密封要求的投标为废标。上述程序中存在的问题，下列表述正确的是()。

A.招标人不可以另行指定开标地点

B.开标应由建设行政主管部门的工作人员担任 C.应由投标人或投标人代表检查标书密封情况

D.拆封后应宣布各投标人的报价和投标方案及投标人名称 E.开标时，不可以宣布废标

10．下列关于投标保证金的说法正确的是：

A.投标保证金是为防止投标人不审慎投标而在招标文件中设定的一种担保形式 B.投标保证金有效期应当超出投标有效期十五天

C.施工招投标时投标保证金一般不得超过投标总价的2％．但最高不得超过80万元 D.投标保证金除现金外，可以是银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票 E.投标人在投标有效期内修改、补充投标文件，招标人可以没收其投标保证金 11．根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施工单位不良行为认定标准的有（）。

A.资质不良行为认定 B.承揽业务不良行为认定

C.工程质量不良行为认定 D.不积极配合有关部门监督检查的认定 E.拖欠工程款或工人工资不良行为

12．下列工程建设常见的合同中,()属于从合同。A.设计合同 B.监理合同 C.抵押合同 D.保证合同 E.定金合同

13．在工程施工合同中,常见的发包人义务包括()。A.自行完成建设工程主体结构施工 B.及时检查隐蔽工程 C.提供必要施工条件

D.交付竣工验收合格的建设工程 E.及时验收工程

14．某施工现场需要进行基坑支护工程,施工单位编制的专项施工方案应经()签字后实施。

A.施工单位项目经理 B.施工单位技术负责人 C.施工单位项目技术负责人 D.安全生产管理人员 E.总监理工程师

15.在工程建设领域，环境噪声污染的防治主要包括()。

A.建设项目环境噪声污染的防治 B.施工现场环境噪声污染的防治 C.交通运输噪声污染的防治 D.使用机械设备产生环境噪声的防治 E.夜间产生环境噪声的防治

16．某市化肥厂由于扩建厂房场地，准备增加设立一个排污口，那么，根据法律规定，在（）等水利工程内设置排污口，应当经过有关水利工程管理部门同意。

A.运河 B.海洋 C.水库 D.湖泊 E.渠道

17.关于对建设工程项目的节能管理，下列表述中正确的有（）。

A.达不到合理用能标准和节能设计规范要求的项目，依法审批的机关不得批准建设 B.项目建成后，达不到合理用能标准和节能设计规范要求的，验收结论为不合格 C.建设单位不得以任何理由要求设计单位擅自修改经审查合格的节能设计文件，降低建 筑节能标准

D.施工图设计文件不符合建筑节能强制性标准的，施工图设计文件审查结论应当定为不 合格

E.监理单位应当依照法律、法规以及建筑节能标准、节能设计文件、建设工程承包合同 及监理合同对节能工程建设实施监理

18.根据《建筑法》的规定, 建筑工程安全生产管理应建立并遵循的基本制度是()。

A.安全技术措施制度 B.群众参与制度 C.安全生产责任制 D.安全生产监督制度 E.安全生产教育培训制度

19.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》的规定,特种作业的范围包括()。

A.电力系统进网作业

B.高处作业

C.制冷与空调作业 D.焊接与热切割作业 E.危险化学品安全作业

20.施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施，下列措施中（）属于减少事故损失的安全技术措施。

A.设置薄弱环节 B.避难与救援 C.消除危险源 D.限制能量 E.个体防护

21．施工生产安全事故应急救援预案分为()。

A.施工单位的生产安全事故应急救援预案 B.综合预案

C.灭火和应急疏散预案 D.现场处置方案

E.施工现场生产安全事故应急救援预案

22.在工程建设项目中,建设单位的安全责任包括()。

A.编制安全技术措施

B.办理临时占用规划批准范围以外场地的批准手续 C.拆除工程办理备案手续

D.统一协调总分包单位安全生产的责任 E.办理意外伤害保险

23.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查,其检查方式为()。

A.重点普查 B.抽查 C.区域检查 C.专项检查 E.行业调查

24.某建设工程拟聘请下属单位作为工程项目的监理单位，其中符合条件的是（）。

A.该工程施工单位的下属监理公司 B.该工程设计单位的下属监理公司 C.该工程设备供应单位的下属监理公司 D.该工程建设单位的下属监理公司 E.第三方监理公司

25.在见证取样时的见证人员应由()中具备施工试验知识的专业技术人员担任。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位 E.质量监督机构

26.根据《民法通则》的规定，在公共场所、道旁或通道上挖坑、修缮、安装地下设施等，没有设置明显标志和采取安全措施造成他人损害的，施工单位应当承担损害赔偿责任。这种责任属于（）。

A.行政责任 C.侵权责任 E.民事责任

27.关于劳动合同中试用期的约定，错误的是（）。A．劳动合同期限三个月以下，试用期不得超过一个月 B．劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过三个月 C．无固定期限的劳动合同，试用期不得超过六个月

D．用人单位与同一劳动者可以约定多次试用期，但累计不得超过六个月 E．完成一定工作任务为期限的合同，不得约定试用期

28.根据我国法律、行政法规及司法解释的相关规定，下列分包行为属于违法分包的是：（）。

A．专业分包人将分包工程部分劳务分包给一家劳务公司 B．施工总承包单位将工程主体部分的施工分包给其他单位的 C．分包单位将分包工程部分再次分包的 D．建设方指定总承包人将工程部分分包的 E．总承包人分包给不具有相应资质的分包人的 29.下列情况中，构成承诺的是（）。

B.违约责任 D.行政处罚 A.甲向乙寄送了价格目录，乙向甲发出了同意此价格的函件

B.甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复，要约人未做答复的 C.甲向乙发出的中标通知书

D.甲根据招标文件，向招标人提供的投标文件

E．甲直接给乙汇款购买其专利产品，乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品

30．某建设单位拟拆除某废弃建筑，在拆除前将相关资料报建设行政部门备案，这些资料包括（）。

A．建设单位资质证明

B．可能危及毗邻建筑的说明 C．拆除施工组织方案

D．拆除后对周边环境的影响 E．堆放、清除废弃物的措施

三、综合测试题答案

（一）单项选择题

1.D;

2.D;

3.C;

4.D;

5.C;

6.B;

7.C;

8.A;9.D;

10.D;

11.B;

12.D;

13.D;

14.C;

15.C;

16.D;17.B;

18.D;

19.C;

20.C;

21.A;

22.A;

23.D;

24.A;25.D;

26.D;

27.D;

28.C;

29.B;

30.B;

31.D;

32.D;33.A;

34.C;

35.D;36.B;

37.B;

38.D;39.C;

40.D;41.D;

42.D;

43.D;

44.D;

45.B;

46.A;

47.D;

48.A;49.C;

50.C;

51.C;

52.A;

53.B;

54.D;

55.B;

56.D;57.A;

58.C;

59.C;

60.A;

61.C

62.D;

63.C;

64.C;65.D;

66.A;

67.C;

68.D;

69.A;

70.D;

（二）多项选择题

1.A、D、E；

2.A、B、C、E;

3.A、B、E;

4.B、C;

5.D、E;

6.A、B、C、D；

7.A、C;

8.B、C、D、E;9.A、C、D、E;

10.A、C、D;

11.A、B、C、E;

12.C、D、E;

13。

B、C、E;

14.B、E;

15.A、B；

16.A、C、E；17.A、C、D、E;

18.C、E;

19.B、C、D、E；

20.A、B、E;21.A、E；

22..B、C；

23.B、C;

24.B、D、E； 25.A、C;

26.C、E；

27.A、B、D;

28.B、C、E;29.C、E;

30.B、C、E;

第三篇：2017年一级建造师《工程法规》考点(三)

2017 年一建《工程法规》考点（3）施工许可证的适用范围

1）需要办理施工许可证的建设工程 1999 年，建设部《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，在中华人民共和国境内从事各类房屋建筑及其附属设施的建造、装修装饰和与其配套的线路、管道、设备的安装，以及城镇市政基础设施工程的施工，建设单位在开工前应当依照本办法的规定，向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

2）不需要办理施工许可证的建设工程（1）限额以下的小型工程。

按照《建筑法》的规定，国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证。据此，《建筑工程施工许可管理办法》规定，工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 ㎡以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院建设行政主管部门备案。（2）抢险救灾等工程。

《建筑法》规定，抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不适用本法。

3）不重复办理施工许可证的建设工程为避免同一建设工程的开工由不同行政主管部门重复审批的现象，《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程，不再领取施工许可证。4）另行规定的建设工程

《建筑法》规定，军用房屋建筑工程建筑活动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定。据此，军用房屋建筑工程是否实行施工许可，由国务院、中央军事委员会另行规定。

申请主体和法定批准条件

一、施工许可证的申请主体

《建筑法》规定，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。

这是因为，建设单位(又称业主或项目法人)是建设项目的投资者，如果建设项目是政府投资，则建设单位为该建设项目的管理单位或使用单位。为建设工程开工和施工单位进场做好各项前期准备工作，是建设单位应尽的义务。因此，施工许可证的申请领取，应该是由建设单位负责，而不是施工单位或其他单位。

二、施工许可证的法定批准条件《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：(1)已经办理该建筑工程用地批准手续;(2)点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证;(3)需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑施工企业;(5)有满足施工需要的施工图纸及技术资料;(6)有保证工程质量和安全的具体措施;(7)建设资金已经落实;(8)法律、行政法规规定的其他条件。(一)已经办理该建筑工程用地批准手续

2004 年 8 月经修改后颁布的《土地管理法》规定，任何单位和个人进行建设，需要使用土地的，必须依法申请使用国有土地。依法申请使用的国有土地包括国家所有的土地和国家征收的原属于农民集体所有的土地。经批准的建设项目需要使用国有建设用地的，建设单位应当持法律、行政法规规定的有关文件，向有批准权的县级以上人民政府土地行政主管部门提出建设用地申请，经土地行政主管部门审查，报本级人民政府批准。

办理用地批准手续是建设工程依法取得土地使用权的必经程序，也是建设工程取得施工许可的必要条件。如果没有依法取得土地使用权，就不能批准建设工程开工。

(二)在城市规划区的建筑工程，已经取得规划许可证在城市、镇规划区内，规划许可证包括建设用地规划许可证和建设工程规划许可证。在乡、村庄规划区

内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，须核发乡村建设规划许可证。1.建设用地规划许可证

2007 年 10 月颁布的《城乡规划法》规定，在城市、镇规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目，经有关部门批准、核准、备案后，建设单位应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请，由城市、县人民政府城乡规划主管部门依据控制性详细规划核定建设用地的位置、面积、允许建设的范围，核发建设用地规划许可证。’建设单位在取得建设用地规划许可证后，方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地，经县级以上人民政府审批后，由土地主管部门划拨土地。

以出让方式取得国有土地使用权的建设项目，在签订国有土地使用权出让合同后，建设单位应当持建设项目的批准、核准、备案文件和国有土地使用权出让合同，向城市、县人民政府城乡规划主管部门领取建设用地规划许可证。

2.建设工程规划许可证 在城市、镇规划区内进行建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的，建设单位或者个人应当向城市、县人民政府城乡规划主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府确定的镇人民政府申请办理建设工程规划许可证。这两个规划许可证，分别是申请用地和确认有关建设工程符合城市、镇规划要求的法律凭证。所以，只有取得规划许可证后，方可申请办理施工许可。

(三)施工场地已经基本具备施工条件，需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求施工场地应该具备的基本施工条件，通常要根据建设工程项目的具体情况决定。例如：已进行场区的施 工测量，设置永久性经纬坐标桩、水准基桩和工程测量控制网;搞好“三通一平”或“五通一平”或“七通一平”;施工使用的生产基地和生活基地，包括附属企业、加工厂站、仓库堆场，以及办公、生活、福利用房等;强化安全管理和安全教育，在施工现场要设安全纪律牌、点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 施工公告牌、安全标志牌等。实行监理的建设工程，一般要由监理单位查看后填写“施工场地已具备施工条件的证明”，并加盖单位公章确认。

拆迁一般是指房屋拆迁。房屋拆迁要根据城乡规划和国家专项工程的迁建计划以及当地政府的用地文件，拆除和迁移建设用地范围内的房屋及其附属物，并由拆迁人对原房屋及其附属物的所有人或使用人进行补偿

和安置。拆迁是一项复杂的综合性工作，必须按照计划和施工进度进行，过早或过迟都会造成损失和浪费。需要先期进行拆迁的，拆迁进度必须能满足建设工程开始施工和连续施工的要求。‘这也是申办施工许可的基本条件之一。

(四)已经确定施工企业 建设工程的施工必须由具备相应资质的施工企业来承担。因此，在建设工程开工前，建设单位必须依法通过招标或直接发包的方式确定承包该建设工程的施工企业，并签订建设工程承包合同，明确双方的责任、权利和义务。否则，建设工程的施工将无法进行。

《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定，按照规定应该招标的工程没有招标，应该公开招标的工程没有公开招标，或者肢解发包工程，以及将工程发包给不具备相应资质条件的，所确定的施工企业无效。

(五)有满足施工需要的施工图纸及技术资料，施工图设计文件已按规定进行了审查 施工图纸是实行建设工程的最根本的技术文件，也是在施工过程中保证建设工程质量的重要依据。这就要求设计单位要按工程的施工顺序和施工进度，安排好施工图纸的配套交付计划，保证满足施工的需要。特别是在开工前，必须有满足施工需要的施工图纸和技 术资料。2000 年 9 月颁布的《建设工程勘察设计管理条例》规定，编制施工图设计文件，应当满足设备材料采购、非标准设备制作和施工的需要，并注明建设工程合理使用年限。

技术资料一般包括地形、地质、水文、气象等自然条件资料和主要原材料、燃料来源，水电供应和运输条件等技术经济条件资料。掌握客观、准确、全面的技术资料，是实现建设工程质量和安全的重要保证。在建设工程开工前，必须有能够满足施工需要的技术资料。我国已建立施工图设计文件的审查制度。施工图设计文件不仅要满足施工需要，还应当按照规定进行审查。《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。

(六)有保证工程质量和安全的具体措施

工程质量和安全是工程建设的永恒主题。《建设工程质量管理条例》规定，建设单位 在领取施工许可证或者开工报告前，应当按照国家有关规定办理工程质量监督手续。2003 年 11 月颁布的《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。建设行政主管部门在审核发放施工许可证 时，应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发施 工许可证。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 《建筑工程施工许可管理办法》中对“有保证工程质量和安全的具体措施”作了进一 步规定，施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术 措施，专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计，并按照规定办理了工 程质量、安全监督手续。

施工组织设计的编制是施工准备工作的中心环节，其编制的好坏直接影响建设工程质 量和安全生产，影响组织施工能否顺利进行。因此，施工组织设计须在开工前编制完成。施工组织设计的重要内容就是要有保证建设工程质量和安全的具体措施。施工组织设计由 施工企业负责编制，并按照其隶属关系及建设工程的性质、规模、技术简繁等进行审批。

(七)建设资金已经落实建设资金的落实是建设工程开工后能否顺利实施的关键。一些年来，某些地方和建设 单位无视国家有关规定和自身经济实力，在建设资金不落实或资金不足的情况下，盲目上 建设项目，强行要求施工企业垫资承包或施工，转嫁投资缺口，造成拖欠工程款的问题难 以杜绝，不仅加重了施工企业的生产经营困难，影响了工程建设的正常进行，也扰乱了建 设市场的秩序。许多“烂尾楼”工程等都是建设资金不到位的结果。因此，在建设工程开 工前，建设资金必须落实。

《建筑工程施工许可管理办法》明确规定，建设工期不足 1 年的，到位资金原则上不 得少于工程合同价的 50%，建设工期超过 1 年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的 30%。建设单位应当提供银行出具的到位资金证明，有条件的可以实行银行付款保函或者其他第三方担保。

(八)法律、行政法规规定的其他条件

由于施工活动本身很复杂，各类工程的施工方法、建设要求等也不同，申请领取施工许可证的条件很难在一部法律中采用列举的方式全部涵盖。国家对建设活动的管理也在不断完善，施工许可证的申领条件还会发生变化。所以，《建筑法》为今后法律、行政法规可能规定的施工许可证申领条件作了特别规定。需要说明的是，只有全国人大及其常委会制定的法律和国务院制定的行政法规，才有权增加施工许可证新的申领条件，其他如部门规章、地方性法规、地方规章等都不得规定增加施工许可证的申领条件。目前，已增加的施工许可证申领条件主要是监理和消防设计审核。

1.按照《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。为此，《建设工程质量管理条例》明确规定，下列建设工程必须实行监理：(1)国家重点建设工程;(2)大中型公用事业工程;(3)成片开发建设的住宅小区工程;(4)利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程;(5)国家规定必须实行监理的其他工程。

据此，《建筑工程施工许可管理办法》在申请领取施工许可证应当具备的条件中增加了一项规定，“按

照规定应该委托监理的工程已委托监理”。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 2.2008 年 10 月经修改后颁布的《中华人民共和国消防法》(以下简称《消防法》)规定，依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予施工许可，建设单位、施工单位不得施工;其他建设工程取得施工许可后经依法抽查不合格的，应当停止施工。

需要注意的是，上述 8 个方面的法定条件必须同时具备，缺一不可。建设行政主管部门应当自收到申请之日起 15 日内，对符合条件的申请颁发施工许可证。此外，《建筑工程施工许可管理办法》还规定，必须申请领取施工许可证的建筑工程未取得施工许可证的，一律不得开工。任何单位和个人不得将应该申请领取施工许可证的工程项目分解为若干限额以下的工程项目，规避申请领取施工许可证。

熟悉延期开工、核验和重新办理批准的规定

一、申请延期的规定

《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之日起 3 个月内开工。因故不能按期开工的，应当向

发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。难点解析：

对于施工许可证的申请延期的规定是历届考试常考的知识点之一，在学习时应注意以下几点：1、2、3、4、领取施工许可证后多长时间内开工——3 个月 向谁申请延期——发证机关 施工许可证可延期几次——2 次

施工许可证每次延期时间为多长时间——不超过 3 个月

5、施工许可证自行废止的条件——既不开工又不申请延期或者超过延期时限的即：领取施工许可证后 9 个月内必须开工，否则施工许可证将自行废止。

二、核验施工许可证的规定

《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 1 个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满 1 年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。

所谓中止施工，是指建设工程开工后，在施工过程中因特殊情况的发生而中途停止施工的一种行为。中止施工的原因很复杂，如地震、洪水等不可抗力，以及宏观调控压缩基建规模、停建缓建建设工程等。重点解析：

此处考点在考试中常常出现。需要注意几点： 1．谁去报告：建设单位。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频 2．什么时间内去报告：一个月内。3．向谁报告：发证机关，而不是主管单位。

4．需要核验施工许可证的时限：中止施工满一年。之所要核验施工许可证，就是由于中止施工的时间比较长，很多情况都在发生变化，需要看一看当初申请施工许可证的条件如今是否还具备。

5、正确理解新增内容中止施工的概念。

企业资质的法定条件和等级工程建设活动不同于一般的经济活动，其从业单位所具备条件的高低直接影响到建设工程质量和安全生

产。因此，从事工程建设活动的单位必须符合相应的资质条件。

一、施工企业资质的法定条件

根据《建筑法》、《行政许可法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》等法律、行政法规，2007 年 6 月建设部发布的《建筑业企业资质管理规定》中规定，建筑业企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成的建筑工程业绩等条件申请资质，经审查合格，取得建筑业企业资质证书后，方可在资质许可的范围内从事建筑施工活动。

点击【一级建造师学习资料】或打开http://www.xiexiebang.com/category/jzs1?wenkuwd，注册开森学（学尔森在线学习的平台）账号，免费领取学习大礼包，包含：①精选考点完整版 ②教材变化剖析 ③真题答案及解析 ④全套试听视频 ⑤复习记忆法 ⑥入门基础课程 ⑦考情分析课 ⑧应考指南直播课 ⑨通过率分析课 ⑩备考计划视频

第四篇：2015年一级建造师《工程法规》预习试卷(三)

2015年一级建造师《工程法规》预习试卷(三)

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1)对法的效力层级的叙述中，不正确的是()。

A.新法优于旧法

B.特别法优于一般法

C.民法至上

D.上位法优于下位法

(2)行政法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章应当在公布后的()日内，依照《立法法》的规定报有关机关备案。

A.15

B.30

C.45

D.60

(3)关于法人资格取得的叙述，不正确的是()。

A.有独立经费的机关从成立之日起，具有法人资格

B.依法需要办理法人登记的，经核准登记，取得法人资格

C.具有法人条件的事业单位，依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有法人资格

D.具有法人条件的社会团体，一律经核准登记之日起，具有法人资格

(4)建设工程项目经理部行为的法律后果由()承担。

A.企业法人

B.监理工程师

C.项目经理

D.主要项目负责人

(5)《招标投标法》规定，从事工程建设项目招标代理业务的招标代理机构，其资格由()或者省、自治区、直辖市人民政府的建设行政主管部门认定。

A.全国人民代表大会常务委员会

B.人民法院

C.全国人民代表大会

D.国务院

(6)某施工企业派出采购员张某去参加工业品展览会，并授权其采购一批外墙面砖。在展会期间，张某出示购买墙面砖的授权委托书及确定样品后，与甲建筑材料公司签订了一份外墙面砖供应合同。因洽谈顺利，张某发现该公司生产的卫生洁具质量上乘，且价格优惠，而现场正准备组织洁具供货，遂以公司名义又签订了50套卫生洁具供应合同。合同成立后，张某便随同甲建材公司送货车回到项目现场。下列关于卫生洁具合同的表述中，正确的是()。

A.因张某是以公司名义与甲公司签订的，所以合同有效

B.因张某签订洁具合同是无权代理，所以合同无效

C.此合同为效力待定合同，如果张某所在的施工企业追认，则合同具有效力

D.因张某有购买墙面砖的授权书，所以无论施工企业追认与否，此合同都具有效力

(7)甲供货单位与乙采购单位于2009年3月1日订立水泥供应合同，约定水泥价格为每吨370元，2010年5月1日交货，逾期交货1个月的违约金为每吨10元。甲实际交货为2010年6月1日。2010年5月1日水泥市场价格为每吨380元，2010年6月1日水泥市场价格为每吨390元，则乙最终应付总款为每吨()元。

A.360

B.370

C.380

D.390

(8)有关所有权的表述中，不正确的是()。

A.所有权是一种财产权，又称财产所有权

B.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利

C.所有权在法律上不会受到任何的限制

D.所有权是所有人依法对自己财产(包括不动产和动产)所享有的占有、使用、收益和处分的权利

(9)不动产的转让登记，由()的登记机构办理。

A.转让人所在地

B.不动产所在地

C.受让人所在地

D.转让双方协商达成一致

(10)施工噪声或者废水废弃物排放，可能对工地附近的居民构成侵权。此时，居民是债权人，施工单位或者()是债务人。

A.建设单位

B.监理工程师

C.监理单位

D.设计单位

(11)国务院建设主管部门应当自省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门受理申请建筑业企业资质许可材料之日起60日内完成审查，公示审查意见，公示时间为()日。

A.7

B.10

C.15

D.20

(12)施工合同的承包人对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当()。

A.返还财产

B.负责返修

C.赔偿损失

D.支付违约金

(13)甲施工单位项目经理受高额回扣的诱惑，从乙供应商处购进了一批质次价高的劣质钢材。后来被建设单位发现，要求甲施工单位返工，甲施工单位因此遭受了巨大损失，那么，甲施工单位的损失应由()承担。

A.项目经理与建设单位

B.项目经理与乙供应商

C.项目经理与甲施工单位

D.施工单位与乙供应商

(14)甲建筑公司承揽的是批准开工报告的工程项目，合向约定于2010年3月1日开工，但是由于征地问题没有解决而不能按期开工，如果开工日期超过()，则应当重新办理开工报告的批准手续。

A.2010年3月15日

B.2010年6月1日

C.2010年9月1日

D.2011年3月1日

(15)甲施工单位与乙施工单位以联合体方式承揽建设工程。以下不符合有关规定的是()。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.联合体造成违约，甲、乙以联合承包协议为依据对建设单位只承担约定的责任

(16)根据《建筑法》的规定，施工许可证的申请主体是()。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设项目的使用单位

(17)建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;延期以两次为限，每次不超过()个月。

A.1

B.2

C.3

D.6

(18)根据《建筑业企业资质管理规定》的规定，()负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。

A.国务院建设主管部门

B.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门

C.县级以上地方人民政府建设主管部门

D.省级人民政府

(19)投标的基本前提是响应招标文件的()要求。

A.程序性

B.合理性

C.实质性

D.经济性

(20)某招标人于2011年4月1日向中标人发出了通知书，双方于2011年4月15日签订了施工合同。根据相关法律规定，招标人应当在()前退还其他投标人的投标保证金。

A.2011年4月5日

B.2011年4月20日

C.2011年4月25日

D.2011年5月1日

(21)下列关于招标代理机构的表述，不正确的是()。

A.招标代理机构与行政机关和其他国家机关不得存在隶属关系或者其他利益关系

B.招标代理机构不得无权代理、越权代理、C.招标代理机构不得明知委托事项违法而进行代理

D.招标代理机构可以接受同一招标项目的投标代理和投标咨询业务

(22)招标人采用邀请招标方式的，应发出投标邀请书，投标邀请书应当载明的事项不包括()。

A.招标人的名称和地址

B.招标项目的技术要求

C.招标项目的性质、数量、实施地点和时间

D.获取招标文件的办法

(23)关于约定赔偿损失与法定赔偿损失的表述中，不正确的是()。

A.当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.约定违违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加

C.约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人只能请求人民法院予以适当减少

D.法定赔偿损失，是指根据法律规定的赔偿范围、损失计算原则与标准，确定赔偿损失的金额

(24)《招标投标法》规定，联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担()责任。

A.连带

B.无限

C.无限连带

D.有限

(25)某体育大学公开招标兴建一座体育场，招标文件规定投标截止日期为2011年3月20日，甲公司的投标书于2011年3月21日送达。对于此投标书，评标委员会应当()。

A.接受

B.审查合格后接受

C.审查不合格后拒收

D.拒收

(26)在建设工程招标投标活动中，投标文件属于()。

A.要约

B.新要约

C.要约邀请

D.承诺

(27)根据法律对合同的形式是否有特定要求，可以将合同分为()。

A.双务合同与单务合同

B.要式合同与不要式合同

C.诺成合同与实践合同

D.有名合同与无名合同

(28)根据《建设工程施工合同(示范文本)》的规定，承包人收到竣工结算价款后()d内将竣工工程交付发包人。

A.10

B.14

C.18

D.22

(29)根据《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起满()不与劳动者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。

A.3个月

B.6个月

C.8个月

D.1年

(30)根据《劳动合同法》的规定，同一用人单位与同一劳动者只能约定()次试用期。

A.1

B.2

C.3

D.4

(31)《节约能源法》规定，设计单位、施工单位、监理单位违反建筑节能标准的，由()责令改正，处10万元以上50万元以下罚款。

A.发证机关

B.产品质量监督部门

C.建设主管部门

D.市级以上人民政府

(32)生育津贴按照职工所在用人单位按()计发。

A.全职工月平均工资

B.上职工月平均工资

C.最低职工薪酬

D.基本补助

(33)甲仓库为乙单位保管500t水泥，双方约定保管费用为1000元，后乙未能按约定支付保管费用，则甲可以()。

A.行使质押权变卖全部水泥

B.行使质押权变卖部分水泥

C.行使留置权变卖全部水泥

D.行使留置权变卖部分水泥

(34)某采石场向高速公路二标段的承包单位甲路桥公司运送砂石。甲公司未能按照合同约定给付砂石款，采石场拟通过法律手段解决。如果仲裁委员会裁决甲公司交付采石场砂石款50万元，限于2011年9月11日之前结清，若届时甲公司不予支付，则采石场()。

A.可以自己强制执行

B.可以申请仲裁委员会强制执行

C.可以申请行政主管部门强制执行

D.可以申请人民法院强制执行

(35)生活护理费按照生活完全不能自理、生活大部分不能自理或者生活部分不能自理3个不同等级支付，其标准分别为统筹地区上职工月平均工资的()。

A.70%、60%或者50%

B.50%、40%或者30%

C.40%、30%或者20%

D.30%.20%或者10%

(36)承揽合同是以当事人之间的()为基础，所以在合同履行过程中，一旦这种关系遭到破坏，法律允许当事人解除合同。

A.合同关系

B.经济关系

C.信赖关系

D.社会关系

(37)委托合同的法律特征不包括()。

A.委托合同的目的是为他人处理或管理事务

B.委托合同是诺成合同

C.委托合同未必是有偿合同

D.委托合同的订立以双方相互信任为前提

(38)某工程的设备安装工程分包给某专业设备安装公司。在施工过程中，总承包单位发现存在安全隐患，遂要求该安装公司暂停施工，但分包单位仍继续施工，导致生产安全事故。对此事故，()。

A.由监理单位承担主要责任

B.由建设单位承担主要责任

C.由分包单位承担主要责任

D.由总承包单位承担主要责任

(39)甲施工单位于2010年5月20日签订施工合同，承建工程为5层砖混结构，七级抗震设防，施工图通过审批。工程于2010年10月8日开工建设，施工中技术人员发现图纸中有一处抗震设计差错，此时甲施工企业应当()。

A.按原图纸继续施工

B.及时提出意见和建议

C.与监理工程师协商一致后，继续施工

D.自行修改正确后施工，向建设单位提出增加费用

(40)张某因不能胜任工作，公司经理办公会研究决定，从8月1日起解除与张某的劳动合同。根据《劳动法》的规定，该公司最迟应于()前以书面形式通知张某。

A.6月1日

B.6月16日

C.7月2日

D.7月16日

(41)不符合借款合同法律特征的叙述是()。

A.借款合同一般为不要式合同

B.借款合同的标的物是货币

C.借款合同一般是有偿合同

D.借款合同一般为诺成合同

(42)《绿色施工导则》规定，要加强建筑垃圾的回收再利用，力争建筑垃圾的()。

A.再利用和回收率达到20%

B.再利用和回收率达到30%

C.再利用和折现率达到20%

D.回收率和折现率达到40%

(43)历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文物和()。

A.一级文物

B.二级文物

C.三级文物

D.一般文物

(44)《安全生产许可证条例》规定，未取得安全生产许可证擅自进行生产的，责令停止生产，没收违法所得，并()罚款。

A.处10万元以上50万元以下

B.处5万元以上10万元以下

C.处10万元以上30万元以下

D.处5万元以上20万元以下

(45)关于施工作业人员享受紧急避险权的描述，正确的是()。

A.生产经营单位可以因从业人员在紧急情况下停止作业而降低其工资

B.紧急情况直接、间接或者可能危及人身安全的情况都应撤离

C.出现危及人身安全的紧急情况时，首先是采取应急措施

D.危及作业人员人身安全的紧急情况必须有确实可靠的直接根据

(46)注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准，情节严重的，吊销执业资格证书，()内不予注册。

A.6个月

B.1年

C.3年

D.5年

(47)《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后，应当于()h内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

A.1

B.2

C.12

D.24

(48)意外伤害保险期限()。

A.自建设工程开工之日起至工程完工

B.自建设工程开工之日起至竣工验收合格

C.自承包工程之日起至工程完工

D.自承包工程之日起至竣工验收合格

(49)事故调查组应当自事故发生之日起()日内提交事故调查报告。

A.15

B.30

C.45

D.60

(50)事故调查的首要任务是()。

A.查清事故发生的经过和事故原因

B.查清事故发生的原因和事故性质

C.事故发生经过和事故救援情况

D.事故造成的人员伤亡和直接经济损失

(51)事故的处理中，有关机关应当按照()的批复，依照法律、行政法规规定的权限和程序，对事故发生单位和有关人员进行行政处罚，对负有事故责任的国家工作人员进行处分。

A.人民政府

B.人民检察院

C.人民法院

D.安全管理监督部门

(52)工程监理单位要对安全技术措施和专项施工方案进行审查，审查的重点在于()。

A.是否符合工程设计

B.是否符合工程建设强制性标准

C.是否考虑施工生产安全

D.是否考虑施工安全操作和防护

(53)属于自升式架设设施的是()。

A.整体提升脚手架

B.施工外用电梯

C.物料提升机

D.塔式起重机

(54)某建设单位与甲公司签定一份施工合同，约定由甲公司为某工程的施工总承包商。甲公司经过建设单位同意将其中幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司将其中一部分工程又发包给丙公司。对于前述施工合同的效力，下列表述正确的是()。

A.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同有效

B.甲和乙的合同有效，乙和丙的合同无效

C.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同有效

D.甲和乙的合同无效，乙和丙的合同无效

(55)甲建筑工程公司与乙房地产开发公司签定了一份承包合同，合同约定由甲公司承建乙公司开发的某住宅小区项目。在施工工程中，甲公司依法分立为丙建筑工程公司和丁建筑材料供应公司，分立协议约定，该住宅小区项目由丙公司负责完成。在项目竣工验收时被认定为不合格，因此而产生的责任应当由()。

A.甲公司承担

B.丙公司承担

C.丁公司承担

D.丙公司和丁公司连带承担

(56)甲公司与乙厂于2009年3月1日签订了一个合同，合同中的标的物是执行政府定价的商品，双方约定由甲公司提货，提货日期是2009年6月1日。但是甲公司却在2009年9月1日才去提货。该商品在2009年3月1日、2009年6月1日和2009年9月1日的政府定价分别是1000元/吨、1200元/吨、1100元/吨。则甲公司应该按照()来支付货款。

A.1000元/吨

B.1200元/吨

C.1100元/吨

D.送货到第三方所在地价格

(57)甲建筑公司与乙水泥厂签订了一个水泥供货合同，并且预交了水泥款，后来经过各方协商同意，由丙水泥厂代替乙水泥厂供货。但是，丙水泥厂却没有按约定供货，则下面说法正确的是()。，A.乙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任

B.丙水泥厂向甲建筑公司承担违约责任

C.丙水泥厂向乙水泥厂承担违约责任

D.乙水泥厂和丙水泥厂向甲建筑公司承担连带责任

(58)买方甲公司与卖方乙公司签订的供货合同约定，乙公司将甲公司所购买的部分货物直接运至丙公司。则下列表述不正确的有()。

A.合同主体不变，仍为甲、乙两公司

B.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，由甲公司按合同追究乙公司的违约责任

C.由乙公司向丙公司履行合同义务

D.丙公司认为乙公司供货质量不符合约定时，可直接追究乙公司的违约责任

(59)施工合同中约定工程必须于2009年9月28日前完工，拖期罚款为5000元/天，后来由于施工企业的原因导致工程到期未能完工。根据《合同法》的规定，施工企业()。

A.支付拖期罚款后中止履行合同

B.支付拖期罚款后继续履行合同

C.支付拖期罚款后终止履行合同

D.选择支付拖期罚款或继续履行合同

(60)劳动行政部门自收到集体合同文本之日起()内未提出异议的，集体合同即行生效。A.5日B.10日 C.15日D.30日

(61)用人单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请()。

A.法律援助

B.支付令

C.社会救济

D.依法制裁用人单位

(62)按照《城市建设档案管理规定》的规定，建设单位应当在工程竣工验收后()个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。

A.1

B.2

C.3

D.6

(63)根据《建设工程质量管理条例》的规定，如果建设单位为提前获得投资效益，在工程未经验收就提前投产或使用，由此而发生的质量等问题，()要承担责任。

A.施工单位

B.设计单位

C.监理单位

D.建设单位

(64)2011年8月1E1，甲公司在某报刊登广告：“我公司欲以低价处理混凝土搅拌机10台，每台售价5万元，有意购买者3日内到我公司付款即可提货。”乙公司看到该广告后，于2011年8月3日携带现金支票到甲公司提货。但被告知：“车已售完。”下列说法正确的是()。

A.该广告属于要约邀请，甲公司不承担任何赔偿责任

B.该广告属于要约，甲公司应当承担违约责任

C.该广告属于要约，甲公司应当承担缔约过失责任

D.该广告属于要约，但甲公司并无过错，不承担赔偿责任

(65)有管辖权的人民法院由于特殊原因，不能行使管辖权的，由上级人民法院()。

A.指定管辖

B.移送管辖

C.专属管辖

D.协议管辖

(66)在工程实践中，对在建筑材料、设备以及工程质量进行鉴定的过程中所涉及的各种证据，往往表现为()形式。

A.物证

B.书证

C.鉴定结论

D.证人证言

(67)开庭审理过程中，书记员应当将法庭审理的全部活动记入笔录，由()签名。

A.书记员和当事人

B.审判员和当事人

C.当事人和其他诉讼参与人

D.审判人员和书记员

(68)当事人申请撤销裁决的，应当自收到裁决书之日起6个月内向()提出。

A.仲裁机构所在地的基层人民法院

B.仲裁机构所在地的中级人民法院

C.仲裁机构所在地的高级人民法院

D.最高人民法院

(69)以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是()。

A.行政复议是行政机关上级对下级的监督

B.行政复议是对具体行政行为合法性和适当性进行审查

C.行政诉讼可以审查抽象行政行为的合法性

D.行政诉讼后不服的，不能再申请行政复议

(70)甲施工企业于2011年5月1日向乙企业发出采购80t钢材的要约，乙于2011年5月5日发出同意出售的承诺信件。2011年5月8日，信件寄至甲企业，时逢其总经理外出，2011年5月9日，总经理知悉了该信内容，遂于2011年5月10日电传告知乙收到承诺。该承诺自()起生效。

A.2011年5月5日

B.2011年5月8日

C.2011年5月9日

D.2011年5月10日

多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)

(1)在()情况下，委托代理终止。

A.被代理人取得或恢复民事行为能力

B.指定代理的人民法院或者指定单位取消指定

C.代理期间届满或者代理事务完成 D.代理人丧失民事行为能力

E.被代理人取消委托或者代理人辞去委托

(2)建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有()。

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.当事人可以采取书面或口头形式订立相应的合同

D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

(3)关于施工合同的义务下列说法正确的是()。2

A.施工合同的义务包括完成施工任务和支付工程价款.B.对于完成施工任务，建设单位是债务人，施工单位是债权人

C.对于支付工程价款，建设单位是债权人，施工单位是债务人

D.对于支付工程价款，建设单位是债务人，施工单位是债权人

E.对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人

(4)某施工单位与甲材料供应商订立了材料买卖合同，却误将货款支付给乙材料供应商，随后施工单位索要回货款支付给甲供应商。关于本案中债的性质，下列说法中正确的有()。0.5

A.向甲供应商支付货款属于合同之债

B.向乙供应商支付货款属于合同之债

C.甲、乙供应商之间原本没有债的关系

D.乙供应商获得货款形成无因管理之债

E.乙供应商获得货款形成不当得利之债

(5)商标的主体包括()。0.5

A.企业单位

B.事业单位

C.个体工商户

D.一般自然人

E.外资企业

(6)根据《担保法》的规定，质押担保中的质押包括()。

A.动产质押

B.不动产质押

C.权利质押

D.固定资产质押

E.无形资产质押

(7)根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的有()。2

A.动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

B.不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保

C.动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

D.动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保

E.不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保

(8)某施工单位在某工程项目的施工中，因自身原因导致施工中出现质量问题，给建设单位造成损失，该施工单位承担责任的方式应包括()。0.5

A.停业整顿B.赔偿损失 C.返还财产 D.修理 E.吊销资质证书

(9)《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑，其中主刑包括()。0.5

A.拘役

B.有期徒刑

C.管制

D.剥夺政治权利

E.没收财产

(10)资质许可机关或者其上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销建筑业企业资质的情形主要包括()。

A.超越法定职权做出准予建筑业企业资质许可的 B.违反法定程序做出准予建筑业企业资质许可的 C.建筑业企业依法终止的

D.资质证书有效期届满，未依法申请延续的

E.资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守做出准予建筑业企业资质许可的(11)某港口建设项目向社会公开招标，招标文件中明确规定提交投标文件的截止时间为2006年6月2日上午9点，则下列说法正确的有()。

A.开标时间为2006年6月2日上午9点至2006年6月3日上午9点之间

B.开标由该市建设行政主管部门主持

C.开标邀请所有投标人参加

D.开标时，由投标人当众检查投标文件的密封情况

E.招标人对2006年6月2日上午9点15分送达的投标文件不予受理

(12)某政府投资的工程项目向社会公开招标，并成立了评标委员会，该项目技术特别复杂、专业性要求特别高。则下列说法正确的有()。0.5

A.评标委员会由该市的建设行政主管部门负责组建

B.评标委员会成员的名单在开标时予以公布

C.评标委员会由9人组成，其中技术、经济等方面的专家为6人

D.评标委员会的专家成员可以由招标人直接确定

E.招标人可以直接授权评标委员会确定中标人

(13)投标文件有下列()情形的，招标人不予受理。

A.未按要求密封递送的标书

B.无单位盖章或法人代表签字

C.逾期送达或未送达指定地点的 D.未按招标文件要求提交了保证金

E.联合体投标未附有联合体各方共同投标协议

(14)某市一基础设施项目进行招标，现拟组建招标评标委员会，按《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中不得担任评标委员会成员的有()。0.5

A.投标人的亲属

B.行政监督管理部门人员

C.与投标人有经济利益关系的人员

D.招标代理机构的工作人员

E.与招标人有利害关系的人员

(15)根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》的规定，下列选项中属于施工单位不良行为认定标准的有)。0.5

A.资质不良行为认定标准

B.承揽业务不良行为认定标准

C.工程质量不良行为认定标准

D.市场管理不良行为认定标准

E.工程安全不良行为认定标准

(16)安全生产监督检查人员在行使职权时，应当履行的法定义务是()。

A.接受安全生产教育培训的义务

B.危险报告的义务

C.应当忠于职守，坚持原则，秉公执法

D.执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件

E.涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密时，应当为其保密

(17)我国勘察单位的安全责任包括()。0.5

A.确保勘察文件的质量，以保证后续工作安全的责任

B.科学勘察以保证周边建筑物安全的责任

C.科学设计的责任

D.提出建议的责任

E.承担后果的责任

(18)建设单位因急于投产，擅自使用了未经竣工验收的工程，使用过程中，建设单位发现了一些质量缺陷，遂以质量不符合约定为由将施工单位诉到人民法院。则下列情形中，能够获得人民法院支持的有()。2

A.因建设单位使用不当造成防水层损坏

B.因工人操作失误造成制冷系统损坏

C.因百年一遇的台风造成屋面损毁

D.使用中地基基础出现非正常沉陷

E.使用中主体某处大梁出现裂缝

(19)对于效力待定合同与可撤销合同的区别，下列说法正确的是()。0.5

A.可撤销合同属于有效合同，在未被撤销前，双方当事人都具有约束力

B.效力待定合同实际上是未发生效力的合同

C.可撤销合同具有履行效力，不履行者应当承担违约责任

D.效力待定合同在被权利人确认后则是有效合同，具有履行的效力

E.效力待定合同的形成原因是重大误解、显失公平等

(20)下列合同中无合同关系的是()。2

A.合同转让

B.合同无效

C.合同被撤销

D.合同变更

E.合同担保

(21)违约责任是财产责任，这种财产责任的表现方式一般为()。

A.支付违约金

B.定金

C.赔偿损失

D.继续履行

E.没收财产

(22)根据《合同法》的规定，无效合同类型主要包括()。

A.一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同

B.恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的合同

C.以合法形式掩盖非法目的的合同

0.5

D.损害社会公共利益的合同

E.违反法律、行政法规的强制性规定的合同

(23)总承包单位将其承揽的工程依法分包给专业承包单位。工程主体结构施工过程中发生了生产安全事故，专业承包单位由此开始质疑总承包单位的管理能力，并一再违反总承包单位的安全管理指令，导致重大生产安全事故，则下列说法中，关于本工程的安全生产管理，正确的有()。0.5

A.总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B.专业承包单位应服从总承包单位的安全生产管理

C.总承包单位与专业承包单位对全部生产安全事故承担连带责任

D.专业承包单位对该重大生产安全事故承担主要责任

E.分包合同中应明确双方的安全生产方面的权利与义务

(24)应急预案应当在()情况下及时修订。0.5

A.生产经营单位生产工艺和技术发生变化的 B.周围环境发生变化，形成新的重大危险源的 C.应急组织指挥体系或者职责已经调整的 D.应急预案演练评估报告要求修订的

E.生产经营单位重组、转制，但未导致经营方法发生变化的

(25)《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施时，应当()。0.5

A.编制监理规划细则

B.编制拆装方案

C.签订安全作业责任状

D.制订安全施工措施

E.由专业技术人员现场监督

(26)关于工程竣工结算审查期限，表述正确的是()。

A.500万元以下，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起15d

B.500万元～2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起30d

C.2000万元～5000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45d

D.5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起60d

E.500万元～2000万元，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20d

(27)民事诉讼的基本特征包括()。0.5

A.独立性

B.程序性

C.强制性

D.公权性

E.快捷性

(28)下列资料证据中属于视听资料的有()。0.5

A.录像带

B.传真资料

C.胶卷

D.电子邮件

E.合同文件

(29)下列证据中不能单独作为认定案件事实依据的有()。0.5

A.未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言

B.与一方当事人或其代理人有利害关系的证人出具的证言

C.存在疑点的视听资料

D.无法与原件、原物核对的复印件、复制品

E.未出庭作证的证人证言

(30)法院及审判人员对单一证据的审核认定应遵循的规则有()。0.5

A.证据与本案事实是否相关

B.证据的类型、性质是否符合法律规定

C.证据原件、原物，复印件、复制品与原件、原物是否相符

D.证据的内容是否真实

E.答案和解析

一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意)

(1):C(2):B(3):D(4):A(5):D(6):C(7):A(8):C

(9):B(10):A(11):B(12):B(13):B(14):C(15):D(16):A(17):C(18):A(19):C(20):B(21):D(22):B(23):C(24):A(25):D(26):A(27):B(28):B(29):D(30):A(31):C(32):B(33):D(34):D(35):B(36):C(37):B(38):C(39):B(40):C(41):A(42):B(43):D(44):A(45):D(46):D(47):A(48):B(49):D(50):A(51):A(52):B(53):A(54):B(55):D(56):B(57):A(58):D(59):B(60):C(61):B(62):C(63):D(64):A(65):A(66):A(67):D(68):B(69):C(70):B

二、多项选择题(共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分)(1):C,D,E(2):A,B,E(3):A,D,E(4):A,C,E(5):A,B,C,E(6):A,C(7):A,E(8):B,C,D(9):A,B,C(10):A,B,E(11):C,D,E(12):C,D,E(13):A,C(14):A,B,C,D(15):A,B,C,E(16):C,D,E(17):A,B(18):D,E(19):A,B,C,D(20):B,C(21):A,B,C,D(22):B,C,D,E(23):A,B,D,E(24):A,B,C,D(25):B,D,E(26):B,C,D(27):B,C,D(28):A,B,C(29):A,B,C,D(30):A,C,D,E

第五篇：一级建造师法规资料

2010年建设工程法规及相关知识模拟测试试卷

姓名： 学号： 总分：

一、单项选择题（共70题。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1．张某于2007年8月1日取得建造师注册证书和执业印章，2008年张某与所在单位解除劳动关系并应聘到新的单位上班，则（）。

A．张某可以直接在新单位继续以建造师名义执业至2010年7月31日 B．注册机关应撤销张某的注册证书及印章 C．张某可以仍以原单位职工名义执业

D．张某可以申请变更注册，经变更执业单位后可继续以建造师名义执业至2010年7月31日

2．下列关于建造师管理相关制度中正确的是：（）

A．建造师初始注册证书有效期为3年，变更注册后有效期也为3年 B．大型工程项目的负责人可以由非本专业的注册建造师担任 C．注册证书由所聘用的单位保管使用，执业印章由本人保管使用 D．信用档案中除记录不良行为外，还应记录业绩及良好行为

3．按照法律体系的类别划分，《建筑法》、《招标投标法》属于（）。A．民法 B.商法 C.经济法 D.法律

4.下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章 B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章 C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章 D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

5.某建设单位长期拖欠施工单位工程进度款，则拖欠进度款项是工程建设法律关系的（）。

A.主体 B.义务 C.客体 D.内容

6．王某原是甲建筑公司的采购员，长期负责与乙建材公司进行业务往来。王某辞职后又以甲公司的名义与乙公司签了钢材购销合同，乙公司虽然知道王某辞职的事却未予理会。则该钢材采购合同效力是（）。

A．可撤销、可变更 B.无效 C．按有效处理 D.效力待定 7.在工程施工中，施工单位甲委托材料商乙采购国家已经明令淘汰的产品在工程中使用，由此而造成工程质量事故，请问该法律责任应由（）承担。

A.甲单位 B.乙单位 C.甲和乙连带 D.甲或乙一方 8.下列情形中构成不当得利之债的是（）。

A．总承包单位为分包单位作业人员缴纳意外伤害保险费用 B．建设单位在开工之初按照约定支付工程预付款 C．施工单位在施工过程中获得了设计变更增加的工程款项 D．施工单位向劳务分包多支付了劳务报酬

9.某开发商与建筑公司就工程结算款达成延期付款协议，由另一投资公司承诺对所款项支付承担连带责任，后付款期至开发商仍未按时付款，则建筑公司（）。

A.只能要求开发商支付所欠款项

B.在开发商没有履行能力的情况下，才可以要求投资公司支付所欠款项 C.可以同时要求开发商和投资公司支付款项 D.不能单独要求投资公司支付款项

10.王军是某施工单位的项目经理。2008年8月，他租了一台压路机，租期为一年。2008年10月，李海找到王军，向王军说明该压路机已经作为抵押物被抵押了，他就是抵押权人。同时出示了抵押合同。该合同显示抵押合同生效时间为2008年9月1日。则下面说法正确的是()。

A.王军不可以继续租用该压路机了

B.王军可以继续租用，但如果在租期内李海需要实现抵押权，就不可以租用了 C.在租期内，李海不可就此压路机实现抵押权

D.租期过后，若李海尚未实现抵押权，就不可以续租了

11.某建筑公司总工程师李某在完成单位工作工程中，利用自己业余时间编著了较为先进的《高层烟筒滑模法施工工艺》，则关于该作品的使用表述错误的是（）。

A.该作品著作权由李某享有

B.该作品建筑公司有权在业务范围内优先使用 C.李某完全可以将该作品著作权许可第三人使用 D.经单位同意，李某可以许可第三人使用

12.法律规定发明专利权的期限为（）年，自（）起计算。A.10，申请日 B.10，注册日 C.20，申请日 D.20，注册日 13．甲施工企业租用乙公司脚手架，合同约定2005年12月31日到期，一次性支付全部租赁费，但到期后甲一直未付；2006年6月1日，甲乙所在地区发生强烈地震造成通信及正常事务严重受损，直至8月1日恢复正常，则乙的诉讼时效（）。

A．到2007年12月31日止 B．到2007年2月28日止 C．到2007年1月31日止 D．到2006年12月31日止

14.现场两施工单位对堆放某工地的一批钢筋材料都主张为其所有，争议不下，后 一方向法院提起诉讼，请问其应提出什么主张来切实保护自己的合法权益：（）

A.请求排除妨碍 B.请求返还财产 C.请求确认物权 D.请求赔偿损失 15.建设单位申请建筑施工许可证后，既不开工又不申请延期，或者超过延期期限的（）。

A.建筑施工许可证自行废止 B.由发证机关收回 C.建设行政主管机关强令开工 D.取消该建设项目

16．乙建筑公司为甲建筑公司的分包商，施工过程中，由于乙建筑公司承建的分包工程出现了质量问题，则（）

A.建设单位可以直接要求乙公司予以赔偿；

B.建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿，而不能直接要求乙公司予以赔偿； C.建设单位只能要求乙公司予以赔偿；

D.如果乙公司无力赔偿，则建设单位将无法通过其他获得赔偿；

17．国家推行建筑工程监理制度，（）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。A.国务院 B.建设部 C.国家发改委 D.监理协会

18．监理工程师张某在工程监理过程中，发现设计图纸存在瑕疵，则张某（）。A.可以要求设计单位修改设计文件 B.应当要求设计单位修改设计 C.将设计文件修改后交给施工单位实施 D.应当报告建设单位要求设计单位修改设计

19．某工程项目最终确定某建设公司中标，招标人于2009年3月1日向中标人发出了中标通知书，中标人于2009年3月5日收到，则招标人和中标人至少应在（）前签订书面建设工程施工合同。

A．2009年3月15日 B.2009年3月20日 C.2009年4月1日 D.2009年4月10日

20．按照《招标投标法》规定，截至招标文件要求提交投标文件的截止时间，投标人少于三个的，招标人应当（）。

A．直接开标 B.适当延长投标截止时间

C.邀请其他具备项目能力、资信良好的法人或组织参与投标 D.重新招标 21．评标委员会在对投标文件进行评审过程中，发现招标文件确定的评标标准和方法不尽合理，不利于择优选定中标人，则评标委员会正确作法是（）。

A．修改或者调整招标文件确定的标准和方法后进行评审

B.修改或者调整招标文件确定的标准和方法并告知投标人后进行评审 C.宣布此次招标投标作废，重新进行招标 D.严格按照招标文件确定的标准和方法进行评审 22.某市地铁工程施工作业面内，因大量的水和流沙涌入，引起隧道部分结构损坏及周边地区地面沉降，造成3栋建筑物严重倾斜，以及防汛墙局部塌陷并引发管涌，该事故造成直接经济损失约合1.5亿元，依据我国《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于()。

A.特别重大事故 B.重大事故 C.较大事故 D.一般事故 23．甲是总包单位，乙是建设单位直接分包的专业分包单位，在施工过程中，乙不服从甲的管理仍继续违章作业，最终乙施工工程发生重大安全生产事故，则（）承担主要责任。

A．建设方 B.甲 C.乙 D.甲和乙 24．以下做法符合法律规定的是：（）

A、某建筑施工企业从业人员为300人，遂配备了兼职安全生产管理人员 B、某危险品生产厂，委托了专业安全生产管理公司提供安全专项服务 C、某建设单位将一扩建项目的安全设施投资纳入了建设项目概算 D、某企业的危险品仓库与员工宿舍在同一幢楼内，但保持了安全距离 25．建设工程施工总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，（）A.分包工程现场的安全生产由分包单位负总责 B.分包单位的生产安全事故由分包单位负责 C.分包单位应当接受监理人员的安全生产管理

D.总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任

26．由某专业施工队对建筑外墙面进行防水、防渗施工，该部分工程于2003年5月1日通过竣工验收并合格，问该施工单位按照法定质量保修制度承担保修责任应截至（）。

A.2005年5月2日； B.2006年5月2日； C.2008年5月2日； D.合理寿命期终止日；

27．关于建设项目的环境评价制度，下列说法错误的是：（）A、对可能造成重大环境影响的，应当编制环境影响报告书 B、对可能造成轻度环境影响的，应当编制环境影响报告表 C、对可能造成轻度环境影响的，应当填报环境影响登记表

D、对环境影响很小、不需要进行环境评价的，应当填报环境影响登记表 28．以下不属于建筑工程一切险承保范围的工程是（）。

A．隧道工程 B．飞机场工程 C．石油工程 D．铁路工程 29．某建筑总承包商将主体工程劳务作业分包给某劳务公司，则总承包商缴纳营业税的营业额应为（）。A.总承包合同的承包额 B.总承包合同全部承包额减去分包合同额 C.分包合同额 D.整个工程建安费用 30．对于劳动争议申请仲裁的时效，下列说法正确的是：（）

A.时效期间为2个月 B.劳动关系存在期间因拖欠劳动报酬发生争议的，申请时效为1年

C.仲裁时效中止的，从中止时起，时效重新计算

D.劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出申请

31.大学毕业生小张、小李于2009年7月1日应聘到东方建筑公司参加工作，在与小张订立的劳动合同中约定的劳动期限为2年；而与小李没有约定劳动期限，只约试用期6个月。对此，依据《劳动合同法》，东方建筑公司应最迟在()之前，与小张和小李同时订立书面劳动合同。

A.2009年7月15日 B.2009年8月1日 C.2009年10月1日 D.2010年1月1日

32．根据《建设工程文件归档整理规范》，下列表述错误的是（）。

A.建设单位应当收集和整理工程准备阶段、竣工验收阶段形成的文件，并立卷归档

B.建设单位在组织工程竣工验收后，应取得城建档案管理机构出具的认可文件 C.勘察、设计、施工、监理等单位向建设单位移交档案时，应编制移交清单，双方签字、盖章后方可交接

D.建设单位在工程竣工验收后3个月内，必须向城建档案馆移交一套符合规定的工程档案

33．纳税人、扣缴义务人未按照规定的期限缴纳税款，除被责令缴纳外，从滞纳税款之日起，按日加收滞纳税款（）的滞纳金。

A.万分之五 B.万分之二 C.万分之一 D.百分之一 34．下列合同中，不属于《合同法》调整的是（）。A.施工单位与樊某签订的挖掘机租赁合同

B.建设单位与张某签订的借款合同

C.监理单位与拓维设计公司签订的联合投标协议书 D.建筑集团公司与税务机关签订的异地代扣营业税的合同 35．以下属于非实质性变更的是（）。

A．受要约人将要约中的争议解决方式由法院变更为仲裁

B．受要约人将要约中的履行方式由铁路运输变更为空运，费用由受要约人承担 C．受要约人将要约中的付款方式由现金支付变更为银行汇付 D．受要约人将要约中的承诺生效后三天发货变更为承诺生效后立即发货 36．甲、乙公司于2008年10月5日签订了一份模板租赁合同，交货地点是北京，但合同中没有对甲的交货时间做出明确规定，合同履行过程中，双方发生争议并未能达成一致，则应按照()履行。

A．乙随时可以要求甲方履行 B．甲随时可以供货 C．乙方必须按照甲方所在地规定时间进行履行 D．乙方可以随时供货，但应当给对方必要的准备时间 37．关于缔约过失责任的表现方式，说法不正确的是：（）

A.在订立合同时故意提供虚假情况 B.为拖延合同履行恶意磋商

C.由于合同未签订，将知悉的对方的商业秘密告知其他同行 D.签约谈判时故意隐瞒重要事实

38．甲、乙于2004年5月31日签订木材买卖合同，约定甲于2004年7月1日交货，乙于2004年7月4日付款。6月中旬甲有确切证据证明乙经营状况严重恶化，于是提出中止合同，乙不同意，后甲7月1日并没有交货。则下列表述正确的是（）。

A.甲有权中止履行合同，然后要求乙在一定期限内提供适当担保，乙不提供的，甲可以解除合同；

B.如果乙提供一定的担保，甲仍有权拒绝继续履行合同，直至乙恢复履约能力 C.甲有权解除合同

D.甲无权中止履行合同，乙有权追究甲的违约责任

39．2007年1月1日，某开发商将自己名下唯一的财产一处不动产以赠予的形式让给自己的关联公司，2010年1月1日，开发商的债权人建筑公司（开发商长期拖欠建筑公司工程款项）知道了该转让行为，则建筑公司的撤销权截止于（）。

A.2009年1月1日 B.2008年1月1日 C.2012年1月1日 D.2011年1月1日

40．某一购销合同约定交货日期为2005年7月1日，供货方甲因材料商乙迟延供料耽搁了加工周期，于2005年7月5日向买受人丙送货，途中恰遇洪水，货物尽损，则该批货物的灭失责任须由（）承担。

A.供货方甲 B.材料商乙 C.买受人丙 D.都不承担责任 41．施工单位于2009年5月1日向水泥厂发出了要约，并在要约中约定了：如果同意，收到文件后15个工作日将货物送到现场。水泥厂于5月5日收到，5月15日做出了完全同意的承诺并以快递的方式当天送达到了施工单位。水泥厂于5月25日将货物送到了现场。请问以下（）是不正确。A．施工单位与水泥厂没有形成有效的合同关系 B．水泥厂的承诺是无效的 C．水泥厂的书面承诺是有效的 D．施工单位有权拒收该货物 42．某混凝土生产厂与施工单位签订了一份商混凝土的供货合同，合同中约定工厂单位每月10日向施工单位上报上个月的商混凝土的使用量，施工单位根据使用量支付工程款，则（）。

A．不管什么情况发生，工厂都先履行义务，否则就要承担违约责任

B．如果工厂有确切证据证明施工单位已申请破产，就可以要求施工单位提供担保证明其可以继续履行合同

C．如果工厂有确切证据证明开施工单位不能支付工程款，就可以终止履行合同 D．如果工厂有确切证据证明施工单位不能支付工程款，就有权要求施工单位必须先付款再供货

43．甲建设单位拖欠乙施工单位1000万元工程款未付，经多次协商，甲、乙商定由丙材料商代替甲还款1000万，甲与丙签订了转让协议。后乙向丙主张付款时，丙以债权超过诉讼时效为由拒绝。下列说法中正确的是：（）。

A．甲、丙之间的转让符合法定程序 B．超过诉讼时效的债权不得转让 C．超过诉讼时效的抗辩只能由甲行使 D．甲、丙之间的转让协议对乙不发生效力 44．以下关于代位权的说法正确的是：（）

A.代位权可以通过向第三人主张权利而行使 B.债权人行使代位权应以债务人的名义

C.行使代位权的费用由债权人负担 D.债务人的债权必须已经到期 45.某企业与甲公司签订供应商品混凝土合同后，分立成乙、丙两个公司，乙公司与丙公司约定由乙供应混凝土，丙公司负责收受货款，并得到了甲公司许可。在后续合同履行时正确做法是：（）。

A.乙向甲交付水泥时要求支付货款，甲应当支付 B.应由丙公司向甲交付水泥并要求支付货款 C.甲应当遵守乙、丙的约定 D.应由乙、丙共同享有连带债权，承担连带债务

46．甲施工单位为工程使用向乙供应商购买钢材，签订合同后，乙因临时缺货，与丙供应商协商由丙直接向甲供货，并将此情况通知了甲；以下说法正确的是：（）

A.甲乙之间的合同为单务合同 Ｂ．因乙通知了甲，可以由丙直接供货

Ｃ．必须经过甲的同意，才可由丙直接供货 Ｄ．该变更属于合同的客体变更 47．某一买卖合同设定了定金条款，其中主合同的标的额为500万元，则定金的数额应为（）万元。

Ａ．80 Ｂ．120 Ｃ．150 Ｄ．200 48．供应商在供应水泥运输途中发生泥石流造成交通中断，迟延运输10日，给施工方造成损失。下列说法中错误的是：（）。

A．供应商应及时通知施工方 B．施工方接到通知后有义务防止损失扩大 C．施工方应止损产生的费用由双方合理分担

D．施工方接到通知后没有采取止损措施，扩大的损失自行负担

49．某市为举办全国性运动会建设运动场馆，某施工单位承包主场馆装饰部分工程。开工后由于该施工单位自身原因致使工程严重拖期，建设方多次要求要保证进度，确保场馆及时竣工保证运动会按时召开，但拖期状态一直未见好转，严重影响运动会如期举行。下列说法中正确的是：（）

A．建设方可以解除合同

B．建设方可以申请撤销合同并要求施工方承担违约责任 C．建设方应中止合同履行 D．建设方应变更合同 50．关于建设工程价款优先受偿权下列说法错误的是：（）

A.包括工作人员的工资 B.优于经登记的抵押权 C.商品房在消费者没有付清全部房款时，承包人可以行使优先受偿权 D.优先受偿权行使期限为6个月

51．某工程项目总承包单位按照合同约定将钢结构部分分包给甲公司，甲公司将钢结构的喷涂部分以较低的价格交由一家专业公司乙施工。竣工后发现钢结构喷涂部分存在质量问题，经乙修复后合格，乙请求甲支付工程款未果而诉至法院。对上例下列说法错误的是：（）。

A．甲、乙之间的合同是违法分包合同；

B．乙承担修复费用后按照甲、乙合同约定支付工程款 C．乙承担修复费用后参照甲、乙合同约定支付工程款 D．人民法院可以收缴甲的违法所得

52．发包人与承包人在建设工程施工合同中约定了按照固定总价结算整个工程款项，在合同履行过程中，发生了部分材料价格上涨，同时因发包人原因造成阶段停工，承包人请求对材料上涨价差和停工损失进行造价鉴定并予以支付，则人民法院对承包人的请求应（）。

A．不予支持 B.材料涨价和停工损失都支持 C.材料涨价部分支持，停工损失不支持 D.材料涨价部分不支持，停工损失支持

53．某建筑工程项目，施工单位委托某钢材供货商代为采购工程所需防水材料，供货商考虑到合作关系，承诺无须支付报酬。防水材料入场检验发现不符合质量检验标准，则以下说法错误的是（）。

A.钢材供货商应自己亲自完成代购行为

B.钢材供货商在紧急情况下，可以委托第三人购买材料以保证工程进度需要 C.钢材供货商购买防水材料垫付的费用应由施工单位支付 D.钢材供货商应就材料质量损失向施工单位承担赔偿责任

54．某建筑施工企业委托业务员李某到外地采购水泥，企业出具的授权书写明：委托本公司的李某采购建筑材料。李某到外地后，为了照顾一位朋友张某的生意，就购买了钢材并与其签订了合同。则该钢材购买合同（）。

A．无效

B.有效 C．必须经过企业的认可 D.可变更、可撤销 55．二审法院对于上诉案件，经过审理，认为一审判决事实清楚，但适用法律错误的，应当（）

Ａ．驳回上诉，发回原审法院重审

Ｂ．开庭重新审理，查明事实后改判

Ｃ．依法改判

Ｄ．裁定撤销原判，发回原审法院重审 56．依据《行政诉讼法》，有关行政主管部门作出的下列行政行为中，建筑施工企业不可以提起行政诉讼的是（）

Ａ．甲建设行政主管部门拖延办理施工许可证 Ｂ．乙建设行政主管部门劝告其不要参加某项目投标

Ｃ．丙行政主管部门处罚过重

Ｄ．丁建设行政主管部门以未经报验为由查封现场吊装设备

57．某仲裁机构对甲公司与乙公司之间的合同纠纷进行裁决后，乙公司不履行仲裁裁决。甲公司向法院申请强制执行，乙公司申请法院裁定不予执行。经审查，法院认为乙公司的申请理由成立，裁定不予执行该仲裁裁决。对此，下列哪一种说法是正确的？（）

Ａ．甲公司可以就法院的裁定提请复议一次

Ｂ．甲公司与乙公司可以重新达成仲裁协议申请仲裁

Ｃ．甲公司与乙公司可以按原仲裁协议申请仲裁

Ｄ．当事人不可以再就该纠纷重新达成仲裁协议，此案只能向法院起诉 58．除当申请重新鉴定的以外，当事人申请鉴定，应当在（）内提出。

A．开庭前7日

B．开庭前15日

C．开庭前30日

D．举证期限 59．下列哪些文书不可以作为民事执行根据？（）

Ａ．仲裁机构制作的发生法律效力的调解书

Ｂ．刑事判决书

Ｃ．发生法律效力的刑事附带民事判决书

Ｄ．公证机关依法赋予强制执行效力的关于追偿债款的债权文书

60．南丰公司与北富公司因钢材买卖合同发生争议，南丰公司向仲裁委员会申请仲裁，在仲裁中双方达成和解协议，南丰公司向仲裁庭申请撤回仲裁申请。之后，北富公司拒不履行和解协议。下列哪一选项是正确的？（）

A.南丰公司可以根据原仲裁协议申请仲裁

B.南丰公司应与北富公司重新达成仲裁协议后，才可以申请仲裁

C.南丰公司可以直接向法院起诉

D.仲裁庭可以裁定恢复仲裁程序 61．某工程监理机构违反国家规定，降低工程质量标准，为此而造成重大安全事故，则该监理机构涉嫌（）

Ａ．重大责任事故罪 Ｂ．重大劳动安全罪 Ｃ．工程重大安全罪 Ｄ．重大失职罪

62．材料公司为建筑公司送货时货物在工地破损，双方发生纠纷诉至法院，材料公司请劳务分包公司的工人出庭作证。下面关于证人出庭作证的表述中，不正确的是（）项。

A．证人应当出庭作证，并接受当事人的质询

B．材料公司可以根据需要，随时申请证人出庭作证

C．出庭作证的证人应当客观陈述其感知的事实

D．证人不得旁听法庭审理，质询证人时其他证人不得在场，人民法院认为必要时，可以让证人进行对质

63．仲裁庭对当事人申请仲裁的争议案件经过审理并作出仲裁裁决后，对于国内仲裁裁决，当事人不可以根据下列（）情形申请撤销仲裁裁决。

A．裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁委员会无权仲裁的

B．裁决所根据的证据是伪造的C．对方当事人隐瞒了足以影响公正裁决的证据的 D．仲裁裁决适用法律错误

64．限制人身自由的行政处罚，只能由（）来设定。

Ａ．法律

Ｂ．法律和行政法规

Ｃ．规章以上都可以

Ｄ．行政法规 65．下列具体处罚措施中，不属于刑罚处罚主刑种类的是（）。

Ａ．拘役

Ｂ．拘留

Ｃ．管制

Ｄ．有期徒刑并缓刑

66．某经济适用房建设工程由甲施工单位总承包，由于利润较低，甲未经建设单位同意将工程的主体结构部分交给另一家具有总承包特级资质的乙施工企业完成施工并签 定了分包合同。建设单位发现后采取了如下做法，其中可能得到人民法院或仲裁机构支持的是：（）。

A．通知施工单位解除总承包合同 B．通知施工单位解除甲、乙的分包合同 C．通知施工单位撤销甲、乙的分包合同 D．只能要求甲承担违约责任但不能解除合同

67．某开发商为保证工程款的支付，将一栋办公楼、一块土地使用权、一幢尚未完工的住宅楼、四辆奔驰汽车提供给施工单位作为抵押，双方签订了四份抵押合同均未办理登记。后开发商无力支付工程款，施工单位可以对（）行使抵押权。

A．办公楼 B．土地使用权 C．四辆奔驰汽车 D．尚未完工的住宅楼 68．下列项目费用中，属于建设工程价款优先受偿权范围的是（）。

A.因迟延支付工程款所产生的利息 B.因迟延交付场地而产生的窝工损失 C.承包人支付的材料费 D.因发包方违约而产生的索赔 69．某施工单位依约对博物馆进行装修改造，施工中作业人员李某不小心将馆藏多年的一幅古画划伤破损，博物馆为此提出了赔偿要求，则不能适用的民事责任承担方式是（）。

A.修理

B.更换

C.赔偿损失

D.赔礼道歉

70．下列关于行政处罚的具体措施中，说法错误的是（）。

A.罚款是行政机关对违法者的一种经济制裁，在行政责任中，适用范围较为广泛 B.《招标投标法》规定，投标人以向招标人行贿手段谋取中标的，亦可对单位直接负责的主管人员和其他直接负责人员处以罚款

C.责令停产停业，往往指令一定期限，同时要求违法者在此期限内进行整改 D.行政拘留的期限是1日以上，14日以下

二、多项选择题（共30题。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，得分）1．建造师不予注册的情形包括（）

A．未达到注册建造师继续教育的要求 B.受到行政处罚，处罚尚未执行完毕 C.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕起至申请注册之日止不满3年的 D.申请人聘用单位被吊销营业执照； E.申请人年龄为66周岁 2．下列规范性法律文件中，（）属于行政法规。

A.《安全生产许可证条例》 B.《工程建设项目施工招标投标办法》 C.《建设工程勘察设计管理条例》 D.《建设项目环境保护管理条例》 E.《建设工程质量管理条例》 3．在建设工程施工过程中，下列属于产生合同之债的情形有（）

A.施工单位与设备出租方签订租赁合同

B.材料供应商与施工单位达成延期付款协议 C.建设单位月进度款超付了15万元 D.施工现场基础坑内坠入行人 E.施工单位与受伤害员工达成补偿协议

4、（）的建筑工程，可以由两个以上承包单位联合共同承包。

a、大型； b、特殊工艺要求 c、结构复杂 d、涉及国家秘密 e、涉及专有技术

5．实施工程监理前，建设单位应当将委托的建设工程（）书面通知被监理的建筑施工企业。

A.监理单位 B.总监理工程师 C.监理内容 D.监理程序 E.监理权限

6．《安全生产法》规定，以下（）单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A.建筑施工单位 B.矿山单位 C.水上运输单位 D.危险物品的生产、经营单位 E.危险物品的储存单位 7．以下属于安全生产过程中从业人员拥有的权利（）。

A.检举、控告权 B.危险报告 C.紧急避险权 D.赔偿请求权 E.拒绝违章作业权

8．下述（）工程的专项施工方案，应由施工单位组织专家进行论证、审查。

A.降水 B.深基坑 C.高大模板 D.爆破工程 E.地下暗挖 9．下述属于符合办理施工许可证条件的是（）。

A．尚未办理取得建设工程规划许可证，但正在办理过程中 B.工程前期需要拆迁，拆迁计划尚能满足施工进度需要 C.经过招标投标确定了施工企业

D.施工图纸设计文件正在审查过程中 E.建设用地的批准手续已经办理 10．下述工程中，哪些不属于申请施工许可证的工程项目有（）。

A.投资额约为24万元的改造工程 B.工人临时宿舍工程

C.建筑结构形式有特殊要求的工程 D.国务院批准的工程 E.防洪抢险工程 11．甲、乙两建筑公司在某项目中组成联合体以一个投标人的身份共同投标，则在该项目中下列（）行为是被法律、法规所禁止的。

A．甲建筑公司以自己名义单独投标 B.乙建筑公司以自己名义单独投标

C.乙建筑公司与丙建筑公司组成联合体投标 D.甲、乙建筑公司私下约定中标后由甲公司实际施工 E.甲、乙建筑公司签订联合体投标协议

12．招标人认为根据实际招投标情况需要延长投标有效期的，应通知所有的投标人，则下列说法正确的是（）。

A．所有投标人均应同意

B.拒绝延长的投标人可以撤标但投标保证金不予退还 C.拒绝延长的投标人可以撤标并有权收回投标保证金

D.同意延长的投标人延长其投标担保期限但可以适当修改投标文件的实质性内容 E.同意延长的投标人延长其投标担保期限但不得修改投标文件的实质性内容 13．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现部分投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（）。

A．总价与单价不一致的，以总价为准

B.总价与单价不一致的，以单价为准，但单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准 D.大写金额和小写金额不一致的，以小写为准 E.投标工期延长的视为废标

14．根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在安全方面的主要职责包括（）。

A．建立、健全本单位安全生产责任制

B.组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程

C.对安全生产状况进行经常性检查，消除生产安全事故隐患 D。保证本单位安全生产投入的有效实施 E.及时、如实报告安全生产事故

15、在工程建设过程中所采取的措施，不符合《消防法》的是（）。A禁止携带火种进入生产、储存易燃易爆危险物品的场所。B单位可以根据现场的实际情况挪用消防设施 C可以临时占用消防通道进行施工

D自定消防系统的操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全操作规程 E单位优先购买公安消防机构指定的消防产品

16．按照《建设工程文件归档整理规范》的标准，应当归档的建设工程文件主要包括（）。

A．工程准备阶段文件 B.设计文件 C.施工文件 D.监理文件 E.竣工图和竣 工文件

17.建筑企业甲公司注册登记成立后，经有关部门批准，向社会公开招聘人员。在甲公司与被录用人员张某订立的劳动合同中，下列()情形不符合劳动法的规定。A.劳动合同约定试用期为1年

B.在试用期内，张某不得通知甲公司解除劳动合同

C.在试用期间，张某被证明不符合录用条件，甲公司可随时解除劳动合同 D.张某如被依法追究刑事责任，甲公司可随时解除劳动合同 E.张某如果患病，甲公司可以随时解除劳动合同

18．根据《合同法》规定，合同当事人在合同谈判过程中，发生的下列（）行为，应当承担缔约过失责任。

A.为了打击竞争对手，而故意与竞争对手对方洽谈合同，造成竞争对手的损失 B.一方当事人故意不告之标的物的使用方法，C.一方当事人故意隐瞒与签约有关的重要事实 D.一方当事人故意提供虚假情况，给对方造成损失 E.一方未尽通知义务，造成对方损害

19．下列关于无效合同主要类型的表述中，不正确的是（）。 A.一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B.损害国有企业、集体或者第三人利益C.以合法形式掩盖非法目的 D.违反地方性法规的强制性规定 E.一方有恶意，而另一方没有恶意的情况下串通签订合同，损害了私人的利益 20．甲公司与乙公司签订买卖合同，合同约定甲公司交货后3天内乙公司付款。交货前夕，甲公司听说乙公司负债累累，怀疑乙不能按时支付货款，遂暂时不向乙公司交货。对此，下列分析正确的有（）。

A.甲公司不交货属于违约行为

B.甲公司可以行使不安抗辩权，暂不交货 C.甲公司有权解除合同

D.甲公司应按约定交货，除非有确切材料证明乙公司无付款能力 E.甲公司有权要求乙公司先支付货款

21.对于建设用地使用权抵押后，该土地上新增建筑物的说法，正确的有()。A.不属于抵押财产 B.属于抵押财产

C.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权一并处分

D.该建设用地使用权实现抵押权时，应当将该土地上新增的建筑物与建设用地使用权分开处分

E.新增建筑物所得的价款，抵押权人无权优先受偿 22．某工程项目工程主体结构已基本完工，由于建设单位未依约支付相应工程款，施工单位提出解除合同并通知了建设单位。双方在协商时各自提出了自己的观点，这些观点中正确的是：（）。

A．合同解除后，对于主体未完成部分的工程，施工单位有义务完成 B．合同解除后，已完的工程部分应予拆除恢复原状 C．合同的解除须经法院或仲裁确认后才生效 D．合同解除后，对于未完部分的工程终止履行 E．施工单位要求解除合同，同时可以要求赔偿损失

23．某工程建设方一直拖欠工程进度款，工程竣工验收时质量存在缺陷，施工方拒绝修复。双方采取的下列做法中正确的是：（）。

A．建设方可以解除合同 B．建设方可以要求减少支付工程款

C．施工方可以解除合同 D．建设方可以行使抗辩权拒绝支付全部工程款 E．施工方可以要求建设方承担违约责任

24、如果合同中出现条款空缺情况，则解决方法是（）。

A．合同报酬不明确的，按订立合同时履行地的市场价确定 B．履行费用负担不明确的，由货物接收方负担 C．给付货币的，在接受货币一方所在地履行

D．履行方式不明确，按照有利于实现合同目的方式履行 E．履行期限不明确的，只有债务可以随时履行，债权人不得拒绝 25．下列情况中，构成承诺的是（）。

A.甲向乙寄送了价格目录，乙向甲发出了同意此价格的函件

B.甲故意超过承诺期限后发出的完全同意的回复，要约人未做答复的 C.甲向乙发出的中标通知书

D.甲根据招标文件，向招标人提供的投标文件

E．甲直接给乙汇款购买其专利产品，乙给甲邮寄了其在汇款单中指定的产品 26．因为发包方迟延支付工程款，承包方准备起诉到法院，又怕影响将来的关系，就准备和解或调解。以下关于解决此项争议的说法中，不正确的是（）。

A.承包方到法院起诉以后，双方就不能再和解

B.双方在法院的主持下达成调解协议，法院制作的调解书具有强制执行的效力 C．法院只在第一审程序中进行调解

D.发包方如果不执行法院的调解书，承包方申请法院执行当中，双方又达成和解协议，原调解书就终止执行。

E.诉讼中发包方愿意还款，承包方撤诉后双方达成的和解协议也具有强制执行 效力

27．某仲裁委员会对甲公司与乙公司之间的仲裁事项作出裁决后，甲公司以仲裁违反法定程序为由，申请法院撤销裁决，人民法院裁定先中止执行。然后经过审查，作出撤销仲裁委员会的裁决。在此情况下，乙公司可以采取下列（）措施。

A．可以要求仲裁委员会裁决此案的原仲裁庭纠正此案程序上的错误，并再次对此案作出裁决

B．可以根据原合同中的仲裁条款再次申请仲裁C．可以与甲公司重新达成仲裁协议申请仲裁

D．可以就合同纠纷向人民法院起诉E．乙公司无权就本案争议事项再申请仲裁或起诉

28．下列承担民事责任的方式中，仅适用于违约责任的是（）。A.恢复原状

B.修理、重做、更换

D.排除障碍

E.消除影响 C.支付违约金

29．某建筑施工企业向租赁公司租赁建筑起重机械，租赁期限为9个月，下列说法正确的是（）。

A．双方应订立书面的租赁合同，否则无效B．承租人应当在约定期限内支付租金 C．承租人应对建筑施工机械全部的损耗承担赔偿责任 D．租赁物需要维修的，承租人应当及时通知租赁公司

E．承租人可以自行决定将施工机械进行改装，提高机械的性能，改装费用自付 30．下列关于我国刑罚的种类的表述中，错误的是（）。A.一个罪可以同时适用多个主刑，但不能适用多个附加刑 B.管制是不予关押，由公安机关执行的刑罚方法 C.拘役的期限为3个月以上6个月以下

D.无期徒刑必须附加剥夺政治权利终身E.没收财产为犯罪人非法所得财产