西藏2016年上半年一级建造师《法规知识》：工程索赔的概念及分类考试题

第一篇：西藏2016年上半年一级建造师《法规知识》：工程索赔的概念及分类考试题

西藏2016年上半年一级建造师《法规知识》：工程索赔的概念及分类考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、长输管道测量放线验收合格后，施工单位根据测定管道中心线。A：控制桩 B：变坡桩 C：加密桩 D：百米桩

E：中标通知书

2、刚性路面以__路面为代表。A．沥青 B．水泥 C．混凝土

D．水泥混凝土

3、在间歇式设备生产率计算公式：中，其中n的含义是。A：每拌制一份料的质量 B：时间利用系数

C：每小时拌制的份数 D：设备功率

E：招标文件规定的其他条件

4、港口工程施工基线的设置应符合下列规定：基线应与建筑物主轴线、前沿线平行或垂直，其长度不应小于放样视线长度的倍；基线应设在通视良好、不宜发生沉降及位移的平整地段，并与测区基本控制网进行联测；港口陆域施工宜采用建筑物轴线代替施工基线；基线上设置的放样控制点的点位精度不应低于施工基线测设精度。A：0．7 B：0．5 C：1．0 D：1．2 E：安装高度

5、建设单位应按照有关建设工程法律法规的规定和强制性标准的要求，办理各种有关安全环境保护方面的审批手续，这是（）的职业健康安全与环境管理的要求。

A：工程设计阶段 B：工程项目决策阶段 C：工程施工阶段 D：项目试运行阶段

6、属于措施费内容的是。

A：文明施工费、脚手架费、工程排污费 B：工程排污费、文明施工费、临时设施费 C：文明施工费、脚手架费、临时设施费 D：脚手架费、工程排污费、临时设施费

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

7、下列交通安全设施中主要起吸收能量，减轻事故车辆及人员的损伤程度的作用，同时也有视线诱导作用的是。A：隔离栅 B：防眩设施 C：防撞筒 D：护栏

E：招标文件规定的其他条件

8、某混凝土结构施工采用木模板。木模板一次净用量为200m2，模板现场制作安装不可避免的损耗率为3%，模板可周转使用5次，每次补损率为5%，该模板周转使用量为（）m2 A：41.2 B：49.44 C：43.20 D：51.50

9、爆破排淤填石法(简称爆填法)是采用爆破方法排除淤泥质软土换填的置换法。A：碎石 B：砂石 C：块石 D：条石

E：安装高度

10、在网络计划中，工作P最迟完成时间为55天，持续时间为10天。其三项紧前工作的最早完成时间分别为25天、30天、33天，那么工作P的总时差为天。A：22 B：12 C：15 D：20 E：速度比率

11、下列不属于因素分析法的是__。A．分层法

B．因果分析图法 C．相关分析法 D．调查表法

12、分片到货塔器的现场组焊，壳体组焊一般程序中筒节组焊的下一步是。A：筒节之间组焊 B：筒节和封头组焊 C：裙座与下封头组焊 D：分段壳体组焊 E：中标通知书

13、关于邀请招标、委托招标和自行招标，下列说法中正确的是（）。A：拟公开招标的费用与项目的价值相比不值得的，可以采取邀请招标 B：招标人自行办理招标事宜应当具有编制招标文件和组织投标的能力 C：乙级招标代理机构只能承担投资额5000万以下的工程招标代理业务 D：乙级招标代理机构不能跨地域承揽业务

14、下列关于重新检验的说明，正确的是（）。

A：当工程师没有参与验收，如果提出对已经隐蔽的工程重新检验时，承包人有权拒绝

B：重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，但工期给予顺延 C：重新检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 D：重新检验合格，发包人承担发生的全部费用，但工期不予顺延

15、水利工程质量事故分类中，对工程寿命有影响的事故是。A：重大事故和较大事故 B：重大事故和特大事故

C：重大事故、较大事故和特大事故

D：重大事故、较大事故和特大事故、一般事故 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

16、计量活动中，必须使用管理计量器具。A：依法 B：准确 C：完整配套 D：实事求是 E：中标通知书

17、建设项目可行性研究报告按照国家规定的基本建设程序报请批准时，应当附具有关水行政主管部门审查批准的。A：规划报告

B：环境影响评价报告 C：投资估算

D：洪水影响评价报告

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

18、关于质量控制说法，正确的是。

A：质量控制是指确定质量方针及实施质量方针的全部职能及工作内容，并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作

B：质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动 C：只要具备相关的作业技术能力，就能产生合格的质量 D：质量控制是围绕质量方针采取的一系列活动 E：速度比率

19、路基干湿类型应根据__确定。A．路基土的含水量 B．路基土的潮湿度 C．路基土的分界稠度 D．路基土的分界含水量

20、管道安装时，应将（）逐节调整正确。A．管节的中心

B．管节的中心及管顶高程 C．管节的中心及内底高程 D．内底高程

21、关于总价合同特点的说法，错误的是。

A：发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价 B：承包人将承担较多的风险

C：评标时易于迅速确定最低报价的投标人 D：在施工进度上不能调动承包人的积极性 E：速度比率

22、根据《水工碾压混凝土施工规范》DL／T 5112-2000，使用天然砂石料时，三级配碾压混凝土的砂率为。A：23％～27％ B：28％～32％ C：33％～37％ D：37％～41％

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

23、某大型泵站进水渠护底工程中，所用∮10钢筋量约为7．5t，由于施工需要承包人设立了∮6架立筋约0．4t，护底施工中钢筋各种损耗量约为0．1t；已知∮

10、∮6钢筋单价为3500元／t，则发包人应向承包人支付该项内容的合同价款为元。A：28000 B：27650 C：26250 D：30000 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

24、对由多层方块组成的重力式码头，在安装底层第一块方块时，方块的纵、横向两个方向都无依托，为达到安装要求，又避免因反复起落而扰动基床的整平层，一般在第一块方块的位置。

A：先精安一块，以它为依托，再按其他方块 B：先粗安一块，以它为依托，再按其他方块

C：先粗安一块，以它为依托，再按第二块，然后以第二块为依托，按此类推，逐块安装

D：先粗安一块，以它为依托，再按第二块，然后以第二块为依托，调整第一块后再逐块安装 E：安装高度

25、__是一种常用浆液，国内外大坝砂砾层灌浆绝大多数都是采用这种浆液，其主要优点是：稳定性好，能灌注细小孔隙，费用比较低廉，防渗效果也较好。A．水泥黏土浆 B．水泥浆

C．水泥黏土砂浆 D．黏土浆

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、需实行竣工验收备案制度，在我国境内新建、扩建、改建的工程有。A：房屋建筑工程 B：市政基础设施工程 C：抢险救灾工程

D：临时性房屋建筑工程 E：农民自建低层住宅工程

2、采用线形锁布设平面控制网时，线形锁的布设宜近于__。A．弧形 B．圆形 C．折线 D．直伸

3、水利工程建筑及安装工程费由__、企业利润和税金构成。A．直接费、管理费 B．直接费、间接费

C．直接工程费、其他直接费 D．直接工程费、间接费

4、宜采用固定总价合同的计价方式的建设工程项目有。

A：已经具备完整、详细的工程设计和必需的施工技术管理文件 B：工程量小，工程规模不大

C：工程技术结构简单，建设工期较短

D：前期招标工作准备充分，投标人准备时间充足

E：施工期内人工、材料、机械等要素市场价格可能发生较大变化

5、建设项目财务评价时，可以采用静态评价指标进行评价的情形有。A：评价精度要求较高 B：项目年收益大致相等 C：项目寿命期较短

D：项目现金流量变动大

E：可以不考虑资金的时间价值

6、人工费包括。A：基本工资 B：津贴和补贴 C：差旅交通费 D：职工福利费

E：生产工人劳动保护费

7、对业主而言，成本加酬金合同的优点有。

A：可以利用承包商的施工技术专家来帮助改进或弥补设计的不足 B：可以根据自身力量和需要来较深入地介入和控制工程施工和管理 C：可以转移风险，有利于业主方的投资控制 D：可以通过分段施工缩短工期 E：可以减少承包商的对立情绪

8、填隙碎石基层施工备料是根据以下哪些因素来计算各段需要的粗碎石数量__。A．各路段基层或底基层的宽度 B．各路段基层或底基层的厚度 C．机械台班 D．松铺系数 E．人工数

9、混凝土板在温度变化影响下会产生__。A．胀缩 B．裂缝 C．变形 D．位移

10、以工业产权和非专利技术作价出资的比例一般不超过技术方案资本金总额的。A：5％ B：10％ C：15％ D：20％ E：玻璃幕墙

11、适用于非多孔性金属材料和容器焊接接头表面开口缺陷的检测，不适用多孔性材料的检测。A：射线检测 B：超声检测 C：渗透检测 D：气密性检测 E：中标通知书

12、编制概算时，应用本定额算出定额直接费和基价定额直接费后。A：即可应用 B：乘以扩大系数 C：乘以折减系数

D：分别不同情况分别乘以系数 E：安装高度

13、针对岩层破碎的浅埋段隧道开挖，可选用的开挖方法有。A：单侧壁导坑法 B：双侧壁导坑法 C：多台阶法 D：全断面法

E：留核心土开挖法

14、根据《水电工程验收管理暂行规定》以及《水电站基本建设工程验收规程》，工程蓄水验收应具备的基本条件是。

A：大坝基础和防渗工程、大坝及其他挡水建筑物的高程、坝体接缝灌浆等形象面貌已能满足水库初期蓄水的要求

B：大坝及其他挡水建筑物的高程已达设计高程

C：工程质量符合合同文件规定的标准，且水库蓄水后不会影响工程的继续施工和安全度汛

D：工程安全鉴定单位已提交工程蓄水安全鉴定报告，并有可以下闸蓄水的明确结论

E：电站机组已经安装完毕

15、数字广播包含等方面 A：数字音频广播 B：数字多媒体广播 C：数字调幅广播 D：数字调频广播 E：卫星数字声音广播

16、根据《水电工程施工组织设计规范》DL／T 5397-2007，某水电工程永久建筑物级别为2级，下游无重要城镇，上游土石围堰高50m，施工期最大库容0．5亿，使用年限为3年，则该围堰级别为。A：2 B：3 C：4 D：5 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

17、关于履约担保的说法，正确的是（）。

A：履约担保的有效期从合同签订之日起，至工程竣工交付之日止 B：工程保修担保可采用预付款扣回的方式

C：在招标公告中，发包人要规定使用哪一种形式的履约担保 D：履约担保通常采用银行保函或者履约担保书的形式

18、水利工程质量是指对建设的水利工程的__等特性的综合要求。A．舒适 B．适用 C．美观 D．可靠 E．经济

19、关于事中质量控制的说法，错误的是（）。A：事中控制包含自控和监控两大环节

B：要做到较好的事中控制必须建立和实施质量体系 C：事中控制强调监控，以自控为辅 D：事中控制强调自控，以监控为辅

20、材料消耗定额指标的组成，按其性质、用途和用量大小可分为。A：主要材料 B：次要材料 C：工具性材料 D：零星材料 E：辅助材料

21、以下关于无轨运输的说法，正确的是。A：无轨运输是采用各种无轨运输车出砟和进料 B：适用于弃砟场离洞口较远的场合 C：适用于道路坡度较大的场合

D：缺点是由于多采用内燃驱动，作业时污染洞内空气 E：一般适用于长隧道中运输

22、一般来说，原材料的质量检验要把住“三关”，其中不包括在内的是。A：入库(场)检验关 B：随时抽查检验关 C：定期检查关 D：使用前检验关

E：水平、垂直混合安放

23、下列各施工生产要素的质量控制手段中，属于对劳动主体质量控制的有。A：合理布置施工总平面图 B：坚持特殊工种持证上岗制度 C：禁止使用明令淘汰的施工方法 D：坚持分包商资质考核制度 E：组织项目管理者培训学习

24、关于杜邦财务分析体系的说法，正确的有。A：通过杜邦分析体系能发现企业资本金的变动趋势

B：杜邦分析利用财务比率的内在联系对企业财务状况和经营成果进行评价 C：杜邦分析将若干财务指标形成一个完整的指标体系 D：杜邦分析以净资产收益率为核心指标

E：杜邦分析能研究各项资产的比重变化情况，揭示企业的借债能力

25、施工过程中出现合同争议进行行政调解的原则是。A：服从原则

B：公平、合理、合法原则 C：不公开原则 D：自愿原则 E：公开调解

第二篇：一级建造师建设工程法规及相关知识

押题密卷（法规1）

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）

1、赵李孙张四人通过建造师资格考试，并取得资格证书，各自找到一个单位申请注册，则（）。

A、赵某达到注册建造师继续教育要求，可以注册

B、李某因执业活动受到行政处罚已经执行完毕满2年，可以注册——应满3年 C、孙某被吊销职业证书，已满1年，可以注册——应满2年 D、张某在2个单位申请注册，可以注册 答案：A

2、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，应该（）。A、由国务院裁决

B、由国务院提出意见，提请全国人民代表大会常务委员会裁决 C、由制定机关裁决

D、决定在该地方适用地方性法规的规定 答案：A

3、下列限制民事行为能力人实施的行为，有效的是（）。A、15周岁的甲自行决定购买笔记本电脑的行为

B、12周岁的乙接受一笔赠与的行为C、不满15周岁的丙参加施工劳动，进行勤工俭学的行为 D、不能完全辨认自己行为的精神病人丁签订的设计合同 答案：B

4、只构成委托代理终止条件的是（）。A、代理人死亡 B、代理期间届满

C、被代理人恢复民事行为能力 D、人民法院取消指定 答案：B 法定代理和制定代理没有期限限制

5、由于银行储蓄员的失误，导致某储户存折上多出54000元现金，储户没有表态便离开现场，下午结帐时银行发现款数不对，经查账发现该储户的帐目可能有问题，根据住址找到该储户，则储户的1页

行为属于（）。

A、不当得利 B、无因管理 C、合同 D、侵权 答案：A

6、甲将自己的自行车出租给乙，租期1个月，在租期未满时，将该自行车出售给丙，于是甲通知乙，在租期期满的时候将自行车交付给丙。甲丙之间对自行车的交付方式为（）。

A.直接交付

B.简易交付

C.指示交付

D.占有改定 答案：C 解析：考点为物权法中的动产的特殊交付方式。

7、《物权法》与《担保法》相比，新增加的可以进行抵押的财产是（）。A.建设用地使用权

B.船舶

C.荒山承包经营权

D.正在建造的建筑物 答案：D ★8、1988年2月8日夜，赵某回家路上被人用木棍从背后击伤。经过长时间的访查，赵某于2007年10月31日掌握确凿证据证明将其打伤的是钱某。赵某要求钱某赔偿的诉讼时效届满日应为（）。

A.1990年2月8日 B.2008年2月8日 C.2008年10月31日 D.2009年10月31日 答案：B 解析：本题考核点是最长诉讼时效。权利被侵害超过20年的（从1988年2月8日起），人民法

2页

院不予保护。

9、某建筑工程因故中止施工3个月，建设单位需要做的工作有（）。A、应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告 B、应当自中止施工之日起三个月内，申请延期

C、应当自中止施工之日起一个月内，报发证机关核验施工许可证 D、应当自中止施工之日起三个月内，重新办理施工许可证 答案：A

10、某大型工程由甲乙两个公司联合承包，并确定由甲单位为项目总负责，甲乙两单位约定，因非过错责任导致的工程质量问题各承担50％，结果乙单位因自己的过失造成工程部分出现质量问题，给建设单位造成损失，对于建设单位来讲，其质量责任的承担方式是（）。

A、乙单位承担全部责任 B、各承担50％

C、由乙单位承担主要责任 D、连带责任 答案：D

11、关于分包单位在工程中出现质量问题，给建设单位造成损失，建设单位的正确做法是（）。

A、因为与总承包单位是合同关系，因此只能要求总承包单位赔偿

B、因为与分包单位没有合同关系，建设单位可以通过总承包单位要求分包单位赔偿 C、因为是连带责任，可以直接要求分包单位承担损害赔偿责任 D、因为是连带责任，只能要求总承包单位和分包单位共同赔偿 答案：C

12、某涉及国家安全的投资项目，施工单项合同估算价为8000万元人民币（陷阱），该项目（）。A.必须公开招标 B.必须邀请招标

C.可直接委托发包 D.必须聘请招标代理机构委托发包 答案：C

13、投标文件对招标文件的响应出现偏差，可以要求投标人在评标结束前予以澄清或补正的情况

3页

是（）。

A.投标文件没有加盖公章

B.投标文件中的大写金额与小写金额不一致 C.投标担保金额多于招标文件的规定 D.投标文件的关键内容字迹模糊，无法辨认 答案：B

14、根据《工程建设项目施工招标投标办法》的规定，说法正确的是（）。A、招标项目必须编制标底，标底必须保密 B、招标项目可以不设标底，但是应该有参考值 C、招标项目必须编制标底，标底不是评标的唯一依据 D、招标项目可以不设标底，进行无标底招标 答案：D

★

15、某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的报价应以（）为准。

A．原总价 B．原单价与工程量乘积之和 C．新总价 D．新单价与工程量乘积之和 答案：B

16、评标委员会成员可以不主动提出回避的是（）。A、行政监督部门的人员 B、投标人的主要负责人的近亲属 C、与投标人有经济利益关系 D、与招标人有经济利益关系 答案：D

17、根据《招标投标法》，招标人与中标人订立书面合同的法定时间是（）。A、自中标通知书发出之日起30日内 B、自中标通知书发出之日起15日内

4页

C、自中标通知书到达中标人之日起30日内 D、自中标通知书到达中标人之日起28日内 答案：A

18、根据《安全生产法》，从业人员（）的企业，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。

A、超过200人 B、250—500人之间的 C、超过300人的 D、不足300人的 答案：C ★

19、某建设单位根据城市市政有关部门提供的地下管线资料提交施工单位施工，由于该资料的准确性有误差，导致施工过程中出现挖断管道的工程事故，造成施工单位经济损失，施工单位应该（）。

A、就此向建设单位要求赔偿 B、就此向市政有关部门要求赔偿 C、施工单位自行负担一切损失

D、建设单位和市政管理部门承担连带责任 答案：A

20、根据《安全生产法》，使用危险物品的车间应（）。A、设置在员工宿舍附件 B、与员工宿舍保持一定距离 C、是需要封闭若干出口 D、设有符合紧急疏散要求的出口 答案：D

21、施工单位使用承租的机械设备和施工机具及配件的，（）后方可使用。A、应当委托具有相应资质的检验检测机构进行验收

B、由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收 C、应当进行自检合格

D、应当取得生产许可证和安全使用证

5页

答案：A

22、根据《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。A、施工现场从事危险作业的人员 B、施工现场所有的人员 C、施工现场从事特殊工种的人员 D、施工现场的专职安全管理人员 答案：A

23、施工单位为了保证工程质量而提高混凝土标号一个等级，此行为属于（）。A、擅自修改标准行为 B、擅自修改设计行为 C、偷工减料行为 D、正常行为 答案：B

24、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位采取新技术、新工艺、新设备、新材料时，应对作业人员进行相应的（）。

A、技术交底 B、安全生产教育培训 C、安全培训 D、技术培训 答案：B

25、投标文件中的勘察设计收费报价，应当符合（）的工程勘察设计收费标准。A、工程所在地价格主管部门制定 B、订立合同时工程所在地的市场价 C、国务院价格主管部门 D、国务院建设行政主管部门 答案：C 解析：注意两点，一是该价格执行的是政府指导价；二是该指导价是谁制定的。

26、建设单位不得明示或暗示施工单位违反（）标准。A、工程建设国家

6页

B、工程建设行业标准 C、工程建设强制性标准 D、工程建设企业标准 答案：C

27、在城市的下列区域，禁止夜间进行产生噪声施工作业的是（）。A、市中心区 B、中央商务区 C、风景名胜区 D、噪声敏感区 答案：D

28、向大气排放污染物的，其污染物排放浓度不得超过()。A、国家和地方规定的排放标准 B、国家标准 C、行业标准 D、企业申报标准 答案：A

29、对固体废物污染环境防治设施的验收应当()。A、与对主体工程的验收同时进行 B、在主体工程的验收之前进行 C、在主体工程的验收之后进行 D、单独由环境保护部门进行 答案：A

30、将建筑工程的消防设计图纸及有关资料报送公安消防机构审核的单位是（）。A、设计单位 B、监理单位 C、建设单位 D、施工单位 答案：C

31、停建、缓建建设工程的档案，由（）保管。

7页

A、施工单位 B、建设单位 C、城建档案馆 D、监督单位 答案：B

32、某人通过购买本单位建造的住房取得了房屋所有权和土地使用权，其中土地使用权是对国有土地享有的（）。

A、所有权 B、担保物权 C、用益物权 D、占有权 答案： C

33、某工程场地狭小，因此，将工人集体宿舍安置在建材仓库的二楼房间内。对此，下列说法正确的是（）。

A、绝对不允许将工人集体宿舍安置在建材仓库的二楼房间内 B、只要防治一些消防器材就可以将宿舍安置在建材仓库的二楼房间内 C、可以短期安置员工住宿，单期限不得超过三个月

D、由于该工程确有困难，经公安消防机构批准，在采取相应消防安全措施后，可以安排作为员工宿舍

答案：D

34、某施工单位在城市规划区内工程现场搭设的临时建筑物，在报批前，应当先经有关（）同意。

A、土地审批部门 B、同级人民政府

C、城市规划主管部门 D、建设行政主管部门 答案： C

35、某项列入城建档案馆接收范围的过程，建设单位于2009年1月1日接到施工单位提交的竣工验收报告，2月1日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（）前向城建档案馆移交该工程项目档

8页

案文件。

A、2009年4月1日 B、2009年5月1日 C、2009年7月1日 D、2009年8月1日 答案： B 解析：考点是竣工档案的移交手续。通过竣工验收后3个月。

36、被拆迁人使用拆迁人提供的周转房，则（）。A、拆迁人不支付临时安置补助费 B、拆迁人应该支付临时安置补助费 C、被拆迁人应支付临时安置费 D、双方协商临时安置补助费 答案： A

★

37、用人单位濒临破产进行法定整顿期间或者生产经营状况发生严重困难，确需裁减人员的，对患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的职工，用人单位（）。

A、可以预告解除劳动合同 B、可以经济性裁员 C、不得解除劳动合同 D、可以随时解除劳动合同 答案： C 考点：经济型裁员与不得解除劳动合同的综合性考试。

38、采用欺诈、胁迫等手段订立的劳动合同是（）劳动合同。A、有效 B、无效

C、可变更或可撤销 D、效力待定 答案：B

39、在投保人对保险标的不具有保险利益的情况下，即使订立了保险合同，该合同（）。A、属于无效合同

9页

B、属于可变更合同 C、属于有效合同 D、属于可撤销合同 答案： A

40、保险人的主要义务有（）。A、保险人的代位求偿义务——权利 B、给付保险金义务

C、防止或减少损失义务 D、维护保险标的安全义务 答案： B CD均为投保人的义务

41、工程监理单位转让工程监理业务情节严重的，应承担的法律后果有（）。A、降低资质等级 B、没收违法所得 C、责令停业整顿 D、吊销资质证书 答案：D

42、张某用2000元购买彩票1000张，其中1张获奖5万元，应缴纳个人所得税为（）万元。A、0.96 B、0.99996 C、1 D、0.5 答案：C

43、根据税收账薄管理制度，从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人必须按照国务院财政、税务主管部门规定的保管期限保管好的有关资料不包括（）。

A、账簿 B、记账凭证 C、完税凭证 D、承揽合同

10页

答案：D

44、某有限责任公司计划招聘一名新董事参与本公司经营活动，以下候选人当中，不可以被选为董事的是()。

A．赵某，酷爱行为艺术，举止怪异遭人非议

B．钱某，曾担任一家公司董事，到任后仅一个上午该公司即被宣告破产——对破产不负有个人责任

C．孙某，曾因打架被判刑10年，现已释放3年，一直靠在街头摆摊为生——并非经济类犯罪，因此没有任职资格障碍

D．周某，被鉴定为不能完全辨认自己行为的精神病人 答案：D

45、中外合资经营合同经双方当事人签字盖章后必须经过政府主管部门批准后才成立的合同属于（）。

A、不要式合同 B、要式合同 C、单务合同 D、无偿合同 答案：B

46、下列关于要约撤回的叙述，错误的是（）。A、要约发生法律效力之后，要约可以撤回 B、要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为

C、撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前到达受要约人 D、撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人 答案：A ★47、2009年1月6日建筑公司向水泥厂发出要约，要求购买水泥200吨，且说明本要约3日内答复有效。水泥厂于2009年1月9日下午5:45发出电子邮件承诺。正常情况下，建筑公司随即可收到承诺，但是由于网络原因该承诺1月10日上午才收到。对此，理解正确地是（）。

A、该承诺没能在有效期限内到达，建筑公司认为该承诺无效，可以不回应水泥厂 B、建筑公司未通知水泥厂，水泥厂认为因承诺过期而无效

C、水泥厂认为，自己在有效期内做出的承诺由于外界原因造成延期，自己不承担责任，该承诺

11页

是有效的

D、建筑公司未能及时通知水泥厂该承诺因延误无效，则该承诺有效 答案：D 解析：考点是承诺的延误。延误的承诺原则上是为承诺，除非要约人及时通知该承诺无效。注意与承诺的迟延的区别。

48、某建筑施工企业隐瞒自身资质等级不符的事实，借用了另一家资质条件合格企业的资质，并以后者名义参加某施工承包项目投标，并依招标文件要求的时间、地点递交了投标保证金，在确定了该企业为中标人后发现了该情况，根据招标文件相关内容为依据，招标人不予其签订合同，并没收了该投标人的投标保证金，则该企业属于（）。

A、承担违约责任 B、承担缔约过失责任 C、承担侵权责任 D、承担民事责任 答案：B ★

49、甲公司将一自己闲置不用的工程设备出售给乙公司，合同约定3天后交付设备。第二日，甲公司又与丙公司（丙公司不知甲公司与乙公司之间的合同关系）签订合同，将该设备卖给丙公司，并向丙公司交付了该设备。甲公司与乙公司、丙公司之间的合同效力是（）。

A.甲公司与乙公司之间的合同无效，甲公司与丙公司之间的合同有效 B.甲公司与乙公司之间的合同有效，甲公司与丙公司之间的合同无效 C.甲公司与乙公司、丙公司之间的合同均有效

D.甲公司与乙公司之间的合同先生效后失效，甲公司与丙公司之间的合同有效 答案：C 解析：本题考查买卖合同的效力。本题属于一物二卖的情形。

★50、王某将手机借给李某使用，李某却将手机送给张某。依据《合同法》规定，李某与张某之间的合同属于（）。（注意善意取得制度的区分）

A、无效合同 B、可撤销的合同 C、效力待定的合同 D、有效合同

12页

答案：C 解析：该题考点是无处分权人订立合同的效力。★

51、下列关于抗辩权说法正确的是（）。

A.同时履行抗辩权成立的条件之一是双方互负的债务已届清偿期

B.在先履行的一方未构成违约时，先履行一方可以请求后履行一方履行，行使先履行抗辩权——后履行一方行使的权利

C.如果后履行义务一方出现经营状况严重恶化，先履行义务一方可以解除合同——不得直接解除 D.双务合同履行中的抗辩权是指在符合法律规定的条件下，合同当事人一方对抗对方当事人的履行请求权，拒绝履行其债务的权利——暂时拒绝履行

答案：A

52、对格式条款有两种以上解释的，应当()。A．以合同中规定的有解释权一方的解释为准 B．以制定格式条款一方的解释为准 C．作出不利于提供格式条款一方的解释 D．按照民法自愿原则处理 答案：C

53、当事人对合同变更的内容约定不明确的，（）。A、按国家标准变更 B、可以协议补充 C、由权利方确定 D、推定为未变更 答案：D

54、下列属于先期违约的是（）。

A、当事人一方在合同约定的期限届满之前，明确表示其将来不能履行合同 B、合同约定的期限届满，当事人一方明确表示不履行合同义务 C、合同约定的期限届满，当事人一方以自己的行为表明不履行合同义务 D、当事人一方的行为是对应尽义务的违反——缔约过失责任 答案：A

55、合同当事人违反合同后，非违约方有权要求其依照合同约定继续履行合同，可以继续履行的13页

情形是（）。

A、合同约定的标的物仍有继续履行的可能 B、事实上不能履行的非金钱债务 C、履行费用过高的债务 D、债权人在合理期限内未要求履行的 答案：A

56、某建筑公司和开发商签订工程承包合同，约定了违约金，建筑公司又交付定金，开发商违约未能按期提供场地，造成建筑公司窝工损失，则（）。

A、建筑公司可以要求开发商支付违约金并双倍返回定金 B、建筑公司可以选择违约金或者定金条款，二者不得同时使用 C、建筑公司选择违约金条款后，不得要求返还定金——可以原数返还 D、开发商有权选择定金或违约金支付——违约方物权选择 答案：B

57、根据我国《担保法》，下列选项中，属于正确担保方式的是（）。A、保证、定金、抵押 B、保证、订金、质押 C、违约金、留置、保证 D、留置、定金、罚款 答案：A ★58、2006年4月，甲企业与乙银行签订借款合同，借款金额为10万元人民币，借款期限为1年，由丙企业作为保证人。合同签订3个月后，甲企业因扩大生产规模急需资金，遂与乙银行协商，将贷款金额增加到15万元，甲企业和乙银行通知了丙企业，丙企业未予答复。后甲企业到期不能偿还债务。下列表述中，合法的是（）。（思考：如果借款额降为8万元该如何处理）

A.丙企业不再承担保证责任，因为甲乙变更借款合同未得到丙的同意 B.丙企业对10万元应承担保证责任，对增加的5万元不承担保证责任

C.丙企业应承担15万元的保证责任，因为丙企业对于甲企业和乙银行的通知未予答复，视为同意

D.丙企业不再承担保证责任，因为保证合同因甲、乙变更合同金额而致使保证合同无效 答案B

14页

解析：该提考点是合同变更对担保责任的影响。《担保法司法解释》第30条作了详细说明：保证期间，债权人与债务人对主合同数量、价款、币种、利率等内容作了变动，未经保证人同意的，如果减轻债务人的债务，保证人仍应当对变更后的合同承担保证责任；如果加重债务人债务，保证人对加重的部分不承担保证责任。

59、质物折价或者拍卖、变卖后，其价款超过债权数额的部分归（）所有。A、质权人 B、第三人 C、出质人 D、债务人 答案： C ★60、下列关于抵押和质押的表述中，不正确的是（）。

A.抵押的客体是不动产或者不动产权利，动产不能成为抵押物 B.动产质押的客体是动产

C.动产质押中，出质人要将质物转移给质权人占有 D.在抵押关系中，并不转移物的占有 答案：A 61、建设工程施工合同无效，承包人请求支付工程价款的（）。A、建设工程经竣工验收合格，应予支持 B、建设工程经竣工验收不合格，不予支持

C、发包人以合同无效为由不支付工程款的，应予支持 D、发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持 答案：A

62、建设工程施工合同解除后的法律后果是（）。A、尚未履行的，继续履行 B、已经履行的，恢复原状

C、质量合格的，支付相应的工程价款 D、验收不合格的，赔偿损失 答案：C

63、下列不属于行政处罚的是（）。

15页

A、警告 B、罚款 C、没收财产 D、支付违约金 答案：D 64、租赁合同中，租赁期限超过（）年的，超过部分无效。A.10

B.20

C.5

D.15 答案：B ★65、A公司委托运输公司将10吨液体化学制品由甲地运往乙地。运输公司按合同约定的方式将化学制品运到乙地后，A公司发现化学制品已不足10吨，经查是由于化学制品蒸发所致，A公司要求运输公司赔偿损失。运输公司正确的作法是()。

A.应当赔偿短少部分的损失

B.不应赔偿，因为短少是由于不可抗力造成

C.不应赔偿，因为短少是由于货物本身的自然性质造成 D.应当与A公司分担损失，因为A公司对损失的发生也有过错 答案：C 66、下列纠纷可以申请仲裁的是（）。A、建筑工程施工纠纷 B、婚姻纠纷 C、劳动纠纷 D、财产继承纠纷 答案：A 67、下列对于争议解决方式中的和解方式理解正确的是（）。

A、双方当事人在自愿协商的基础上，达成的和解协议，产生法律的效力——无法律效力 B、当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，由仲裁庭根据和解协议作出裁决书——当事人请求，仲裁庭才可制作裁决书

16页

C、当事人申请仲裁后，自行和解，达成和解协议的，可以撤回仲裁申请 D、在诉讼中和解的，可以请求法院制作调解书，产生法律效力 答案：C 68、我国民事诉讼中的证据交换的时间是（）。A、诉讼答辩期届满后开庭审理前 B、起诉立案后诉讼答辩前 C、开庭审理后庭审辩论过程中 D、举证期限届满后 答案：A

69、根据我国民事诉讼法的规定，因（）提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。——专属管辖 A.票据纠纷

B.涉外纠纷 C.不动产纠纷

D.军人婚姻纠纷 答案：C 70、民事诉讼中，当事人未在举证期限内向人民法院提交证据材料的，（）。A.可以逾期提交，人民法院应当组织质证

B.应当在举证期限届满之日起5日内提交，但该证据须公证 C.视为放弃举证权利

D.如果当事人变更诉讼请求的，应当在法庭辩论终结前提出 答案：C

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

71、根据规定，当事人基于（）提出诉讼时效抗辩，人民法院不予支持。A.兑付国债本息请求权

B.基于投资关系产生的缴付出资请求权 C.基于合同关系产生的支付货款请求权 D.支付存款本金及利息请求权

17页

E.支付损害赔偿金 答案：ABD 72、甲乙双方签订房屋买卖合同，其应当具备的法律行为要件是（）。A、行为人具有相应的民事行为能力 B、行为人言行一致

C、行为不违反法律或者社会公共利益 D、当事人达成一致意见 E、形式符合法律要求 答案：ACE

73、施工单位的资质是根据（）确定的。A、注册资本 B、技术装备 C、业绩 D、企业信誉 E、专业技术人员 答案：ABCE 74、生产经营规模较大的建筑施工单位应当对应急救援工作做到（）。A、配备必要的应急救援器材 B、进行经常性维护 C、经常进行安全检查 D、配备专职应急救援人员 E、建立应急救援组织 答案：ABE

75、根据《招标投标法》，没收投标保证金的条件有（）。A、投标人在投标有效期内撤回其投标文件 B、投标人在提交投标文件截止时间前撤回投标文件 C、中标人未能在规定期限内提交履约保证金 D、中标人未能在规定期限内完成合同任务 E、中标人未能在规定期限内与招标人签署合同

18页

答案：ACE

76、下列可以提起行政诉讼的事项是（）。A.某公民对政府发布的决定不服——抽象行为

B.某组织对行政机关对民事案件的调解不服——行政调解 C.某烈士子女对民政部门发放抚恤金的行为不服 D.某公司对行政机关侵犯其公平竞争权的行为不服 E.某公务员对行政机关降级处分行为不服——内部行为 答案：CD 77、我国建设工程安全生产管理规定，负责高速公路工程建设安全生产监督管理的部门包括（）。

A、负责安全生产监督管理部门 B、铁路安全生产监督管理部门 C、交通安全生产监督管理部门 D、水利安全生产监督管理部门 E、建设行政主管部门 答案：AC

78、剥夺政治权利是指剥夺（）权利。A、选举权与被选举权 B、生命权 C、言论自由权 D、受教育权 E、出版自由权 答案：ACE 79、在有关安全生产许可证的取得、使用情况中，施工企业应负法律责任的情形有（）。A、未取得安全许可证进行施工 B、转让或接受转让安全生产许可证 C、冒用安全生产许可证

D、安全生产许可证遗失，在公众媒体上声明作废 E、安全生产许可证期满后继续进行生产

19页

答案：ABCE 80、勘察设计可以不进行招标的项目有（）。A、抢险救灾的项目

B、涉及国家安全、国家秘密的项目 C、建筑艺术造型有特殊要求的 D、采用特定专利或专有技术的 E、涉及公共安全的 答案：ABCD

81、行业标准中的强制性标准包括（）。A、勘察、规划、设计专用的质量标准 B、专用的术语、符号、代号标准 C、部门专用的信息技术标准 D、企业专用的卫生的标准 E、专用的试验标准 答案：ABE ★82、关于民事诉讼财产保全制度，下列哪些说法正确的是（）。A.诉前保全必须由当事人提出申请并提供担保，人民法院方可作出保全裁定 B.财产保全申请确有错误的，申请人应当赔偿被申请人因财产保全所遭受的损失

C.无论诉前保全还是诉讼中的保全，都必须由当事人提出申请——诉中保全法院可以依职权 D.诉讼中的保全，可以责令申请人提供担保；申请人不提供担保的，驳回申请。E.诉前财产保全，申请人应当提供担保，不提供担保的驳回申请。答案：ABDE 83、下列投标文件，属于无效投标的有（）。A、投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认 B、投标文件未按照招标文件的要求予以密封

C、投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金或者投标保函 D、投标文件中的大写金额与小写金额不一致——可以修正 E、投标文件中的投标函未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章 答案：ABCE

20页

84、根据国家有关消防安全的规定，下列行为属于违法的是（）。A、李某在紧急情况下将一车间的消火栓拿到二车间 B、王某利用消火栓周围的空地堆放物品掩埋了消火栓 C、车间内生产原材料堆放在车间的通道上

D、公用和城建等单位通知当地公安消防机构在修建道路时要停电、停水

E、特殊情况下经批准电焊作业人员在有爆炸危险的场所使用明火——关键是有批准程序 答案：AB 85、下列措施符合《消防法》规定的有（）。A、禁止携带打火机进入储藏化工原料的仓库

B、施工机械因为操作很简单，不需要持证上岗——不符合安全生产的规定 C、电器产品必须符合国家标准或行业标准 D、任何人不得埋压、圈占消防栓

E、因工具缺乏，临时使用灭火锹进行施工——违法 答案： ACD 86、根据《城市房屋拆迁管理条例》规定，房屋货币补偿价格确定应考虑的因素有（）。A、房屋坐落的区域 B、房屋的用途 C、房屋的面积 D、房屋的建设周期 E、市场价格 答案： ABCE 87、投保人因过失未履行如实告知义务，对保险事故的发生有严重影响，且影响保险人决定是否同意承保，则（）。

A、保险人有权解除合同

B、保险人对于保险合同解除前发生的保险事故，不承担赔偿责任 C、不退还保险费 D、只能给付部分保险金 E、可以退还保险费 答案： ABE

21页

88、纳税人的义务包括（）。A、依法纳税 B、申请延期 C、所要税票 D、出境清税

E、处分特定财产时的报告制度 答案：ADE 89、根据《物权法》规定，可以作为抵押财产的有（）。A.宅基地使用权 B.股权

C.建设用地使用权 D.原材料

E.正在建造的建筑物 答案：CDE 解析：本题考查《物权法》有关抵押财产标的的规定

90、根据《合同法》，下列要约中，不得撤销的有（）。A、要约人确定了承诺期限的要约 B、要约人明示不得撤销的要约

C、已经到达受要约人但受要约人尚未承诺的要约

D、受要约人有理由相信该要约不能撤销，且为履行合同做了准备的要约 E、受要约人有理由相信该要约不能撤销的要约 答案：ABD 91、下列合同中，无效的有（）。A、一方以欺诈、胁迫的手段订立合同 B、恶意串通，损害第三人利益的合同 C、以合法形式掩盖非法目的合同 D、不损害社会公共利益的合同

E、违反法律、行政法规的强制性规定的合同 答案：BCE

22页

92、对效力待定合同与可撤销合同的理解错误的是（）。A、可撤销合同属于无效合同

B、效力待定合同实际上是未发生效力的合同 C、可撤销合同在撤销前当事人负有履行的义务

D、可撤销合同的形成原因主要是当事人不具备签订此合同的相应的权利——效力待定 E、可撤销合同经法院或者仲裁机构撤销后，合同自始视为无效 答案：AD 93、合同转让的类型有（）。

A、以新的债权人代替了原合同的债权人——债权转让 B、以新的债务人代替了原合同的债务人——债务承担 C、合同权利义务概括转让 D、第三人向债权人履行债务 E、合同内容的变更 答案：ABC 94、被转移的债务应具有可转移性，不具有可转移性的合同是（）。A、建设工程合同 B、加工承揽合同 C、出版合同 D、委托合同 E、演出合同 答案：CDE 95、合同终止的原因有（）。A、混同 B、解除 C、中止 D、提存 E、提议 答案：ABD ★96、关于损害赔偿和支付违约金的关系，下列表述正确的是（）。

23页

A.损害赔偿和违约金都是违约责任的主要形式

B.损害赔偿主要是一种补偿性的责任形式，而违约金则是具有补偿性和惩罚性双重性质 C.损害赔偿以实际损失为前提，而违约金数额与实际损失之间并无必要联系，即使在没有损害的情况下，也可支付违约金

D.约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加 E.约定的违约金高于实际损失的，当事人可请求人民法院或仲裁机构予以适当减少 答案：ABCD ★97、抵押权的实现正确地是（）。

A、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物折价 B、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以与抵押人协议以抵押物拍卖 C、债务履行期届满抵押权人未受清偿的，可以直接取得抵押物的所有权 D、同一财产向两个以上债权人抵押的，可以连带清偿 E、同一财产向两个以上债权人抵押的，按照比例清偿 答案： AB 98、根据《民事诉讼法》，应当回避的情形有()。A．书记员何某是一起案件原告的父亲 B．鉴定人王某与一起民事案件存在利害关系 C．在一起民事纠纷中，审判人员张某是该案的当事人

D．审判人员是一起民事案件原告的老乡——与本案当事人有其他关系，可能影响对案件公正审理的

E．审判人员张某是一起民事案件被告人的弟弟 答案：ABCE 99、承揽合同在建设工程中包括（）。A、施工合同 B、设计合同 C、监理合同

D、招投标代理合同 E、运输合同 答案：AB

24页

★100、甲与乙签订建设工程施工合同，由乙为甲承建新教学楼。经甲同意，乙将部分安装工程分包给丙。工程竣工后，除丙承担的安装工程验收不合格外，其他工程验收合格，甲拒绝支付全部工程款，因此引起争议。下列表述中正确的有（）。

A.乙、丙之间的分包合同有效

B.乙、丙应就安装工程的瑕疵向甲承担连带责任 C.甲有权拒绝支付全部工程款 D.乙有权对该教学楼行使留置权

E.乙可以申请人民法院将该工程依法拍卖 答案：AB

25页

第三篇：2017年福建省一级建造师《法规知识》：违法行为考试题

2017年福建省一级建造师《法规知识》：违法行为考试题

一、单项选择题（共 25题，每题2分，每题的备选项中，只有1个事最符合题意）

1、关于我国现行建设工程招标投标的说法，正确的是（）。A：招标人必须委托招标代理机构代为办理招标事宜 B：工程招标代理机构的资格分为甲级、乙级

C：乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额5000万元以下的工程招标代理业务

D：乙级工程招标代理机构不可以跨省、自治区、直辖市承担业务

2、建筑施工安全检查评分中保证项目中有一项不得分或保证项目小计得分不足分时认为不得分。A：30 B：40 C：50 D：60 E：保证安全和使用功能的重要检验项目

3、围湖造地或者未经批准围垦河道，且防洪法未作规定的，应限期清除障碍或者采取其他补救措施，并处的罚款。A：一万元以上五万元以下 B：二万元以上十万元以下 C：五万元以上十万元以下 D：十万元以上十五万元以下

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

4、关于工程量清单主要组成部分的说法，正确的是。

A：分部分项工程量清单、措施项目清单、暂估价材料清单 B：分部分项工程量清单、措施项目清单、暂定金额部分清单 C：分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单 D：分部分项工程量清单、开办费用项目清单

E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

5、当初步设计深度不够，不能准确地计算工程量，但工程设计采用的技术比较成熟而又有类似工程概算指标可以利用时，编制工程概算可以采用。A：单位工程指标法 B：概算指标法 C：概算定额法

D：类似工程概算法 E：玻璃幕墙

6、某双代号网络计划如下图所示，其关键线路有条。A：2 B：3 C：4 D：5 E：速度比率

7、主副井错开施工的时间应根据最优网络图而定，一般为。A：1～4个星期 B：1～4个月 C：2～4个月 D：3～6个月

E：水平、垂直混合安放

8、安全检查应把自检与互检有机结合起来，基层以为主。A：自检 B：互检 C：两者都是 D：两者都不是 E：速度比率

9、施工企业所需的某种材料，采购总量为2000吨，材料单价为6000元／吨，一次订货成本为4000元，每吨材料的年平均储备成本为200元。根据经济批量模型，该种材料的经济采购批量为吨。A：280．0 B：282．8 C：284．6 D：286．4 E：玻璃幕墙

10、吊杆式悬吊装置采用稠密布局的方法安装在演播室顶棚上，遥控电动升降节省了时间和人力，适用于面积㎡以上、顶棚高度大于7m的演播室 A：100 B：200 C：300 D：400 E：安全措施

11、在电源回路中，为消除电源纹波电压对信号的干扰，可广泛采用的方法是__。A．接地 B．屏蔽 C．滤波 D．隔离

12、特别耐强氧化性酸(硝酸、铬酸等)腐蚀的设备及管道防腐蚀工程中使用的胶粘剂是。A：呋喃胶泥 B：酚醛胶泥 C：硫黄胶泥 D：水玻璃胶泥 E：中标通知书

13、关于建筑物内的厨房，其顶棚、墙面、地面所采用的装修材料的燃烧性能等级的说法，正确的是。

A：顶棚、墙面、地面均应采用A级装修材料

B：顶棚应采用A级装修材料，墙面和地面应采用不低于级装修材料 C：顶棚和墙面应采用A级装修材料，地面采用不低于级装修材料 D：顶棚、墙面、地面均可采用经过阻燃处理的级装修材料 E：施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结

14、水电建设工程质量监督总站对工程质量的监督属。A：检察性质 B：监督性质 C：监察性质 D：政府性质

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

15、建设工程采购合同约定质量标准的一般原则不包括。A：按颁布的国家标准执行

B：没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行 C：没有国家标准和部颁标准时，可按照企业标准执行 D：按国际标准执行 E：速度比率

16、不准在海图上标明的海底电缆位置两侧各海里(港内为两侧各100m)水域内抛锚、拖锚、拖网捕鱼或进行其他危及海底电缆安全的作业 A：1 B：2 C：3 D：4 E：安全措施

17、超声波检测与射线检测相比较的下列说法中，不正确的是。A：灵敏度高 B：显示缺陷直观 C：灵活方便

D：受检测人员经验和技术熟练程度影响较小 E：中标通知书

18、对于噪声的说法不恰当的是。

A：按噪声源可分为气体动力噪声、机械噪声、电磁性噪声 B：工业噪声如鼓风机、汽轮机、冲压设备的噪声

C：建筑施工的噪声如打桩机、推土机、混凝土搅拌机等发出的声音 D：社会生活噪声如高音喇叭、收音机等 E：速度比率

19、设备或管道采用硬质绝热制品时，应留设伸缩缝的正确选择项是。A：在立式设备及垂直管道的支承件、法兰上面留设伸缩缝 B：两固定管架间水平管道的绝热层应至少留设一道伸缩缝 C：弯头两端的直管段上留一道伸缩缝

D：两弯头之间的间距较小时，其直管段上的伸缩缝根据介质种类确定不留设 E：中标通知书

20、边坡挂网锚喷(含锚杆、挂网)防护时，喷层厚度应满足设计要求。当喷层厚度。

A：大于7cm时，宜分两层施喷；喷后应养护5～7d B：大于10cm时，宜分两层施喷；喷后应养护5～7d C：大于7cm时，宜分两层施喷；喷后应养护8～10d D：大于10cm时，宜分两层施喷；喷后应养护8～10d E：工程月(周、日)报

21、锅炉受热面施工中横卧式组合方式的缺点是。A：钢材耗用量大 B：可能造成设备变形 C：不便于组件的吊装 D：安全状况较差 E：中标通知书

22、水电工程安全鉴定是水电工程蓄水验收和枢纽工程专项验收的重要条件，也是确保工程安全的重要措施。工程安全鉴定由__指定有资质单位负责。A．项目法人 B．项目审批部门 C．质量监督单位 D．省级政府部门

23、《建设工程工程量清单计价规范》中规定：实行工程量清单计价的工程，应采用的合同类型是。A：总价合同 B：固定总价合同 C：单价合同

D：成本加酬金合同 E：玻璃幕墙

24、工程质量出现的，承担责任的期限不受工程保修期限制。A：质量问题 B：永久性缺陷 C：质量事故 D：缺陷

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

25、是以服务器为核心，利用网络来传送音视频数据和文件，实现自动化的方式和并行的工作模式，实现资源共享、提高工作效率 A：广播电视中心的数字化 B：传输系统的数字化 C：广播电视中心的网络化 D：传输系统的网络化 E：安全措施

二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得 0.5 分）

1、防止土石坝产生渗透变形的工程措施有。A：设置水平与垂直防渗体 B：设置上游堆石戗堤 C：设置排水沟或减压井

D：在有可能发生管涌的地段铺设反滤层

E：在有可能产生流土的地段增加渗流出口处的盖重

2、工程承包人一般要完成劳务分包人施工前期的工作并承担相应费用。A：向劳务分包人提供相应的工程地质和地下管网线路资料 B：向劳务分包人提供生产、生活临时设施

C：向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地 D：向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位置 E：向劳务分包人提供施工机具

3、网络互联CHINANET与国际Internet的互联通过CHINANET的国际出入口局节点与国际ISP连接．国际出入口局至国际ISP电路速率必须满足实际业务及业务发展的需求 A：核心层 B：物理层 C：网络层 D：传输层 E：安全措施

4、一般通信行政处罚程序，符合条件的，应当在7日内立案 A：有违法行为发生

B：违法行为依照法律、法规和规章应受通信行政处罚 C：属于本级通信主管部门管辖 D：属于上级通信主管部门管辖 E：属于下级通信主管部门管辖

5、轨道工程的轨枕道钉锚固所采用的方法有。A：承轨槽法 B：正锚法 C：反锚法 D：翻锚法 E：简锚法

6、项目盈亏平衡分析中，若其债务条件不变，可以降低盈亏平衡点产量的途径有(A：提高设计生产能力 B：降低固定成本 C：降低产品售价

D：提高营业税金及附加率 E：降低单位产品变动成本

7、使用前，必须按照产品说明书及有关焊接工艺的规定进行烘焙的有。A：焊条

B：电渣焊熔嘴 C：焊丝

D：焊钉用的瓷环 E：焊剂

8、拟新建一个有3 000个床位的综合性医院，已知同类型医院的投资为6000元/床，则采用的估算方法是__。A．生产能力指数法 B．指标估算法 C．资金周转率法 D．比例估算法

9、电站汽轮机主要由__等组成。A．汽轮机本体 B．蒸汽系统设备 C．凝结水系统设备 D．送引风设备 E．空气预热器

10、反映一个组织系统中各子系统或各元素的工作任务分工和管理职能分工的组织工具是（）。A：组织结构模式 B：组织分工

C：工作流程组织 D：组织论

11、矿山工程索赔的程序是。A：意向通知

B：提交索赔报告和有关资料 C：索赔报告评审

D：确定合理的补偿额 E：业主的索赔

12、为防治某一流域、河段或者区域的洪涝灾害而制定的总体部署称为。A：流域专业规划 B：流域综合规划 C：区域综合规划 D：防洪规划

E：保证安全和使用功能的重要检验项目

13、混凝土路面铺筑完成或软作抗滑构造完毕后立即开始（）。A．碾压 B．养生 C．振动 D．灌缝

14、水利工程建设水土保持工程中可支付的工程量应同时符合。

A：经监理机构签认，并符合施工合同约定或建设单位同意的工程变更项目的工程量及计日工

B：经质量检验合格的工程量

C：施工单位实际完成的并按施工合同有关计量规定计量的工程量 D：经设计单位确认的工程量 E：经第三方确认的工程量

15、业主与承包商发生争议时，任何一方可提交监理进行协调要求其做出决定．这时，一般由进行协调。A：监理单位领导 B：监理工程师 C：总监理工程师

D：总监听取法律专家的意见

E：一方当事人确定的现场监理工程师

16、下列单代号网络图中，违反绘图规则的错误地方有（）。A：箭线交叉 B：出现循环回路

C：没有设置虚拟的起点工作 D：没有设置虚拟的终点工作 E：节点编号顺序颠倒

17、根据《水法》规定，建设单位实施工程建设时，须采取相应补救措施的行为有。

A：占用农业灌溉水源的 B：占用灌排工程设施的

C：对原灌溉用水、供水水源有不利影响的 D：对原供水水源有不利影响的 E：对原有气候产生影响的

18、交流电路中，视在功率S的单位为。A：瓦特(W)B：伏安(VA)C：焦耳(J)D：乏(Var)E：中标通知书

19、某城市在开发建设用地时，由某地产商负责拆迁某居民区内的建筑，将施工单位的资质等级证明，拟拆除建筑物、构筑物及可能涉及的毗邻建筑的说明，拆除施工组织方案，堆放、清除废弃物的措施等资料报送建设工程所在地的县级以上的地方人民政府主管部门或其他有关部门备案。其备案时间应在拆除工程施工日前报送。A：7 B：15 C：30 D：60 E：速度比率

20、我国投标担保可以采用的担保方式有。A：银行保函 B：信用证

C：担保公司担保书 D：同业担保书 E：投标保证金

21、新设法人融资项目的资本金筹措方式有。A：股东直接投资 B：发行股票 C：政府投资

D：股东增资扩股 E：发行债券

22、水利工程建设监理单位的资质包括以下专业。A：水利工程施工监理 B：水土保持工程施工监理

C：机电及金属结构设备制造监理 D：水利工程建设环境保护监理 E：工程咨询

23、机械车辆在危险地段作业时，重车运行，下坡时两车间距不小于m。A：5 B：8 C：10 D：12 E：招标文件规定的其他条件

24、获得劳务分包资质的企业，可以承接相应资质等级的项目包括。A：施工总承包企业分包的混凝土作业 B：专业承包企业分包的钢筋作业 C：劳务分包企业分包的基坑开挖作业 D：专业承包企业分包的水暖电安装作业 E：施工总承包企业分包的设备制造作业

25、下列关于资金时间价值的说法，正确的有。

A：在单位时间资金增值率一定的条件下，资金使用时间越长，则资金时间价值就越大

B：在其他条件不变的情况下，资金数量越多，则资金时间价值越少 C：在一定的时间内等量资金的周转次数越多，资金的时间价值越少 D：在总投资一定的情况下，前期投资越多，资金的负效益越大

E：在回收资金额一定的情况下，在离现时点越远的时点上回收资金越多，资金时间价值越小

第四篇：[建造师]2007一级建造师《法规知识》模拟

2007一级建造师《法规知识》模拟（3）

一、单选[共70题，每题1分，总计70分]

1、（）确定的限额以下的小型工程，在建筑工程开工前不必向有关单位申请领取施工许可证。

A、国务院建设行政主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门

C、县级以上人民政府建设行政主管部门

D、建设单位的上级主管部门

2、建设工期不足1年的，到位资金原则上不得少于工程合同价的（）。

A、30% B、50% C、60% D、70%

3、建设工程监理企业与承包商串通，为承包商谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当（）。

A、由监理企业对损失承担责任 B、由施工企业对损失承担责任

C、由建设单位决定监理企业和承包单位对责任的分担比例

D、由监理企业和承包单位对损失承担连带责任

4、由同一专业的单位组成的投标联合体，按照（）确定资质等级。

A、招标人指定的其中某一家单位

B、资质等级较高的单位

C、资质等级较低的单位

D、资质等级居中的单位

5、甲为一老烟民，对各种香烟的市场价颇为了解。某日在路边，小贩叫卖中华香烟，20元一件。甲欣然买之。经查，该烟为假烟，甲与乙之间的行为性质是（）。

A、无效的民事行为，理由为欺诈

B、可撤销的民事行为，理由为欺诈

C、无效的民事行为，理由为违反法律规定

D、有效的民事行为，理由为双方达成合意

6、从事建筑工程活动的企业或单位，应当（）。A、向建设行政主管部门申请设立登记，向工商行政管理部门审查，颁发资格证书

B、向工商行政主管部门申请设立登记，向建设行政管理部门审查，颁发资格证书

C、向工商行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书

D、向建设行政主管部门申请设立登记，同时进行审查，合格的颁发资格证书

7、根据物权的权利主体是否为财产的所有人，物权可以分为（）。

A、用益物权与担保物权

B、动产物权与不动产物权

C、自物权与他物权

D、抵押权与质押权

8、不属于法律关系终止的情形是（）。

A、自然终止

B、法定终止

C、协议终止

D、违约终止

9、甲向乙购买一批钢材，已经交付所有货款但乙始终没有交货，甲一直怠于追究乙的责任。如今已经过诉讼时限，甲又执意要起诉乙以讨回公道。对甲的情况，下列分析正确的是（）。

A、甲超过诉讼时限则丧失诉权，不具备当事人资格

B、对超过诉讼时效的起诉，法院将裁定不予受理

C、法院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，判决驳回其诉讼请求

D、院会受理甲超过诉讼时效的起诉、受理后查明无中止、中断、延长事由的，裁定驳回其诉讼请求会

10、下列评标程序合法的是（）。

A、评标委员会成员私下接触投标人

B、评标委员会成员与投标人直属于一个部门

C、评标委员会成员对投标人透露对投标文件的评审情况

D、评标委员会成员的名单在中标结果确定后公布

11、在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当在中止施工之日起（）内向发证机关报告，并按规定做好建筑工程的维护管理工作。

A、1个月 B、3个月

C、6个月

D、1年

12、评标委员会专家应具备的资格不包括（）。

A、从事相关领域工作满8年

B、具有高级职称

C、有大型建设工程评标经验

D、具有高级职称同等专业水平

13、下列做法不属于滥用代理权的为是（）。

A、以被代理人的名义同自己实施法律行为

B、代理权终止后以被代理人名义订合同

C、代理双方当事人实施同一法律行为

D、代理人与第三人恶意串通损害代理人利益

14、国际货物买卖合同提起起诉或仲裁的期限是（）。A、1年

B、2年

C、4年

D、20年

15、以下做法符合法律规定的是（）。

A、建设单位将建筑工程肢解发包

B、建设施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围承揽工程

C、建设施工单位借用其他企业的资质证书以其他企业的名义承揽合同

D、大型建筑工程由两个承包单位共同承包

16、商标权取得的条件是（）。

A、向工商行政管理部门办理登记

B、向商标局申请注册

C、向商标设计者购买该商标

D、向社会公告对该商标的专有

17、下列不属于招标程序的是（）。

A、编制招标文件

B、发布招标通告

C、组织投标机构

D、接受投标书

18、下列权利属于著作人身权的是（）。

A、复制权

B、表演权

C、播放权

D、发表权

19、甲乙公司签定了一份建设工程合同，由于乙公司在履约中的重大过失造成合同履行对甲公司而言已经不必要，此时，（）。

A、甲公司可以解除合同且无须通知乙公司

B、甲公司可以解除合同但要通知乙公司

C、甲公司可以解除合同，乙公司接到通知后应终止履行

D、甲公司无合同解除权

20、建设工程发生质量事故后，有关单位应在（）内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。

A、10小时

B、15小时

C、24小时

D、48小时

21、下列做法中，没有尽到建设单位质量责任的是（）。

A、建设单位将工程发包给具有相应资质等级的单位

B、建设单位使用未经审查批准的施工图文件

C、建设单位在领取开工报告前，按照国家有关规定办理工程质量监督手续

D、建设单位委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理

22、由（）办理建设单位工程项目报监手续，收取监督费。

A、工程质量监督机构

B、工程监理企业

C、建设工程施工单位 D、建设工程勘察设计单位

23、对监理人员来说，实施监理时首先要进行监理的内容是（）。

A、《中华人民共和国建筑法》

B、《建设工程质量管理条例》

C、《建设工程安全生产条例》

D、《工程建设标准强制性条文》

24、涉及水土保持的项目，其环境影响报告书包括经由（）审查同意的水土保持方案。

A、建设单位的上级主管部门

B、水土行政主管部门

C、项目所在地的人民政府建设行政主管部门

D、国务院环保行政主管部门

25、我国的建设行政主管部门及有关专业部门实行（）统一监督管理。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门

B、省、自治区、直辖市人民政府建设行政主管部门 C、国务院建设行政主管部门

D、国家发展和改革委员会

26、对于评标委员会成员的违法行为的处罚，不包括（）。

A、给予警告，没收违法所得

B、并处3000元以上5万元以下罚款

C、取消担任评标委员会成员的资格

D、造成他人损失的，应当承担赔偿责任

27、审批部门应当在收到环境影响报告表之日起（）内，做出审批决定并书面通知建设单位。

A、10日

B、15日

C、30日

D、60日

28、当事人对合同履行方式不明确的，应（）。

A、按照有利于实现合同目的的方式履行 B、按照有利于保护债权人的方式履行

C、按照有利于保护债务人的方式履行

D、按照交易习惯履行

29、安装工程一切险的维修期从（）算起。

A、合同规定的竣工日期

B、实际投入使用日期

C、实际完工验收之日

D、实际投入使用或完工验收之日

30、居住在甲市的张某与居住在乙市的李某在丙市签定一份买卖水泥的合同，双方约定在丁市互为交付。未到交付时间，张某通知李某已经将这批水泥卖给别人。李某若要追究张某的违约责任，应当向（）起诉。

A、甲市人民法院

B、乙市人民法院

C、丙市人民法院

D、丁市人民法院

31、当事人向人民法院申请保全证据，不得迟于举证期限届满前（）。

A、7日

B、10日

C、15日

D、30日

32、外观设计取得专利权的条件为（）。

A、创造性

B、新颖性

C、实用性

D、专有性

33、招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人之外确定中标人的，可以处（）的罚款。

A、1万元以上5万元以下

B、5万元以上25万元以下

C、中标项目金额的5‰以上10‰以下

D、中标项目金额的5%以上10%以下

34、下列做法不符合法律规定的是（）。

A、在危险废物的包装物上设有识别装置

B、处置危险废物不符合国家规定的应交纳排污费

C、转移危险废物应填写“转移单”向移出地和接受地环保部门报告

D、临时将危险废物与旅客用同一运输工具载运

35、投标人以他人名义投标或以其它方式弄虚作假中标，情节严重的，取消（）内参加依法必须进行招标的项目的投标资格。

A、1-2年

B、1-3年

C、2-3年

D、2-4年

36、下列情况所形成的法律关系由《劳动法》调整的是（）。

A、某公司为其员工购房向银行提供担保

B、某厂员工操作机器不慎将参观的客户致伤，客户要求这名员工赔偿

C、某厂女职工与他人同居怀孕而被厂里开除，女职工准备起诉该厂 D、某公司与某培训中心就高层员工管理知识培训达成协议

37、（）在各自管理的范围内，负责对本行政区域内的有关专业建设工程勘察、设计活动的监督。

A、县级以上人民政府建设行政主管部门

B、县级以上人民政府交通水利等有关部门

C、国务院交通、水利部门

D、国务院建设行政主管部门

38、有限责任公司的股东对公司增资或减资的决议，必须经过（）表决权的股东通过。

A、1/3以上

B、1/2以上

C、2/3以上

D、3/4以上

39、以下各项，不属于国家权力机关参加工程建设法律关系的职能是（）。

A、审查批准国家建设计划和国家预决算

B、制定和颁布建设法律 C、监督检查国家各项建设法律的执行

D、指导建设单位进行工程承包

40、代理人与第三人相互勾结，在订立合同时给第三人优惠，而损害了被代理人利益的，应（）。

A、由代理人承担责任

B、由第三人承担责任

C、由代理人和第三人承担连带责任

D、由代理人和第三人承担按份责任

41、下列属于物权的客体是（）。

A、物

B、行为

C、事件

D、智力成果

42、某报社通过与某建设工程施工单位的工会沟通，了解到该单位在施工现场使用劣质脚手架造成员工受伤，于是对该事件曝光，这一做法属于安全生产监督中的（）。A、工会民主监督

B、社会舆论监督

C、公众举报监督

D、社区报告监督

43、依法必须进行招标的项目，招标人应当在确定中标人之日起（）内，向有关行政监督部门提交投标情况的书面报告。

A、5日

B、10日

C、15日

D、30日

44、下列选项中不属于商标注册的原则的是（）。

A、自愿注册原则

B、先申请原则

C、优先权原则

D、单一性原则

45、甲向乙购买房屋，经协商甲先交10000元给乙，两人3天后签定正式合同。乙开出的收条上写着“收到甲订金10000元”。3天后，甲了解到乙隐瞒了该房屋尚未取得产权证的事实，故拒绝签定合同。下列说法正确的是（）。

A、乙应当返还20000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失

B、乙应当返还10000元给甲并赔偿甲在买房过程中遭受的损失

C、甲只能要求获得在买房过程中受到的损失

D、甲可以要求乙承担违约责任

46、使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（）进行验收。

A、施工总承包单位

B、分包单位

C、出租单位和安装单位

D、施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位

47、下列权利中可以质押的是（）。

A、股份

B、债券

C、发表权 D、修改权

48、合同生效后，当事人对合同条款约定有缺陷，依法采取完善或妥善处理的法律行为叫做（）。

A、合同条款空缺

B、协议补充

C、合同条款缺陷

D、法定补充

49、下列做法符合安全生产要求的是（）。

A、施工单位向作业人员口头告知危险岗位的操作规程

B、为加快进度，施工单位在不适合作业的天气里依然开工

C、施工单位将废水直接排放到沟渠中

D、施工单位配备专职安全生产管理人员

50、对于达到一定规模的起重吊装工程，其专项施工方案必须经()签字后实施。

A、施工单位技术负责人

B、总监理工程师 C、施工单位技术负责人和总监理工程师

D、建设单位项目负责人

51、下列不属于法定代理终止事由的是（）。

A、被代理人或代理人死亡

B、代理期限届满或代理事务完成

C、代理人丧失民事行为能力

D、被代理人取得或恢复民事行为能力

52、未经依法批准，擅自生产、经营、储存危险物品，违法所得10万元以上的，处以（）的罚款。

A、1万员以上5万元以下

B、2万员以上10万元以下

C、违法所得1倍以上10倍以下

D、违法所得1倍以上5倍以下

53.以下表述中,不属于人民法院应当裁定中止执行的情形是()。

A.执行申请人表示可以延期执行 B,据以执行的法律文书被撤销

C.案外人对执行标的提出确有理由的异议

D.作为一方当事人的公民死亡,需要等待继承人继承权利或者承担义务

54.纳税人因有特殊困难,不能按期缴纳税款,应经(A.省、自治区、直辖市国家税务局

B.省、自治区、直辖市地方税务局

C.省、自治区、直辖市国家税务局、地方税务局

D.县级以上国家税务局、地方税务局

55.下列不属于安全监督检查人员职权的是()。

A.指定被审查单位购买产品权

B、现场调查取证权

C.现场处理权

D、查封、扣押行政强制措施权

56.仲裁协议的内容通常不包括()。)批准延期缴纳。A.请求仲裁的意思表示

B.仲裁事项

C.约定仲裁无效的条款

D.选定仲裁委员会

57.建设单位有()行为之一的,责令改正,并处20万元以上50万元以下的罚款。

A.将建设项目发包给不具有相应资质等级的施工单位

B.暗示施工单位使用不合格的建筑材料

C.未取得施工许可证而擅自施工

D.验收不合格擅自交付使用

58.下列不属于企业终止原因的是()。

A.违反法律法规给责令撤销

B.政府主管部门依照法律、法规的规定决定解散

C.根据法律法规程序被并购

D.依法被宣告破产

59.甲向乙借款5万元,约定1年后还款。结果1年后甲作生意亏本,根本无力还款。这时乙了解到,甲的亲戚丙拖欠甲一笔装修费6万元,到期半年多仍未交付,甲不好意思向丙催要。下列说法正确的是()。

A.乙可以甲的名义向丙要回6万元,其中5万元用于偿还自己的债务

B.丙在外地居住,乙前往丙住处的路费由丙承担

C.乙可以自己名义向丙要回6万元及延迟交付的违约金,其中5万元用于偿还自己的债务

D.乙可以自己名义向丙要回5万元,用于偿还自己的债务

60.下列鉴定结论,人民法院不予准许重新鉴定的情形是()。

A鉴定机构或鉴定人员不具备相关的鉴定资格

B.鉴定结论存在缺陷

C.鉴定程序严重违法

D.鉴定结论明显依据不足

61.当事人对仲裁协议的效力有异议的,应当在()提出。

A.仲裁判决作出后

B.仲裁判决作出前 C.仲裁庭首次开庭后

D.仲裁庭首次开庭前

62.生产经营单位与从业人员签订协议,减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的,该协议()。

A.无效

B.有效

C.效力待定

D.可撤销

63.张某将公司债券出质,债券上没有任何记载。张某按约定将债券交付质权人。下列说法正确的是()。

A.质押合同不成立

B.质押合同成立但不生效

C.质押合同生效但不具有对抗效力

D.质押合同生效且具有对抗效力

64.下列不属于建设工程纠纷仲裁解决的特点的是（）。A.专业性

B.保密性

C.二审终审制

D.裁决的终局性

65.股份有限公司的下列人员中可以担任监事的是()。

A.董事

B.部门工程师

C.经理

D.财务负责人

66.施工整体提升脚手架的安装单位未向施工单位进行安全使用说明,就办理移交手续的,应当处以()的罚款。

A.5万元以上10万元以下

B.10万元以上30万元以下

C.项目合同金额的5%以下

D.项目合同金额的5%以上10%以下

67.甲公司系私营独资企业,因欠债被乙公司起诉至法院,被判令履行金钱给付义务。履行期限届满,甲公司仍未还债。乙公司向法院申请强制执行。此时发现甲公司濒临破产，无力偿还欠款。下列措施正确的是()。

A.裁定中止执行,待被执行人有履行能力时再恢复执行

B.裁定终结执行

C.裁定宣告该公司破产

D.裁定执行该公司投资人的其他财产

68.邀请招标指的是()。

A.招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

B.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

C.招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标

D.招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标

69.下列情况,在施工单位法定保修范围内的是()。

A.因住户使用不当造成卫生间水管渗漏

B.因物业公司管理不当造成大厅墙面开裂

C.楼房交付使用后,遇到地震造成电气管线错位 D.由于没有按照建设单位要求给排水管道布局施工,造成交付使用后给排水出现故障

70.仲裁庭由()仲裁员组成的,设首席仲裁员。

A.2名

B.3名

C.2名以上

D.3名以上

二、多项选择题

1.招标人()确定中标人。

A.根据评标委员会的书面评标报告确定

B.根据评标委员会推荐的中标候选人确定

C.授权评标委员会直接确定

D.招标人审查投标文件后确定

E.招标人与评标委员会商议后确定

2.招投标活动的基本原则包括（）。

A.公开原则

B.公平原则

C.公正原则

D.鼓励交易原则

E.诚实信用原则

3.建筑工程监理的依据包括()。

A.法律、行政法规

B.施工单位的施工计划

C.有关技术标准

D.有关设计文件

E建筑工程承包合同

4.下列属于投标程序的是()。

A.组织投标机构

B.编制投标文件 C.接受投标书

D.开标

E.投标文件的送达

5.工程监理人员认为()的,有权要求建筑施工单位改正。

A.工程设计不符合建筑工程质量标准

B.工程施工不符合工程设计要求

C.工程施工不符合施工技术标准

D.工程施工不符合合同约定

E.工程设计不符合合同约定的质量要求

6.甲擅自将乙借给他的一台笔记本电脑卖给丙,下列表述中正确的是()。

A.若甲以自己的名义卖给丙,甲丙之间的合同属于效力待定的合同

B.若甲以乙的名义卖给丙,甲丙之间的行为属于无权代理的行为

C.若甲以乙的名义卖给丙,事后得到乙的追认,则甲丙间的合同是有效的

D.丙因善意取得而取得该电脑的所有权

E.丙必须经过乙的追认才能取得该电脑的所有权

7.招标人可以自行办理招标事宜的条件是()。．

A.有编制招标文件的能力

B.有从事招标业务的营业场所

C.有组织评标的能力

D.有从事招标业务的资金

E.有可以作为评标委员会人选的专家库

8联合体在接到中标通知书未与招标人签订合同前,除不可抗力外,联合体放弃中标项目的,法律后果包括（）。

A.已提交的投标保证金不予退还

B.给招标人造成损失超过投标保证金数额的，应当对超过部分承担连带赔偿责任

C.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由招标人自己承担损失

D.给招标人造成损失超过投标保证金数额的,由联合体按份承担赔偿责任

E.已提交的投标保证金可以与招标人商议适当退还

9.民事法律行为的成立要件包括()。

A.行为人具有相应的民事权利能力和行为能力 B.行为人意思表示真实

C.行为内容合法

D.行为目的有利于国家、集体及第三人的利益

E.行为形式合法

10;我国承认并以法律形式加以保护的主要知识产权为()。

A.商业秘密

B.著作权

C.商标权

D.专利权

E.自物权

11.中标人不按照与招标人订立的合同履行义务,情节严重的,将受到()的处罚。

A.取消其2至5年内参加依法必须进行招标的项目的投标资格

B.对取消投标资格予以公告

C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处以项目金额5‰以上10‰以下的罚款

D.由工商行政管理机关吊销营业执照 E.降低资质等级,吊销资质证书

12.政府对工程质量的监督管理主要以()为主要内容。

A.安全生产设施

B.地基基础

C.主体结构

D.环境质量

E.相关工程建设各方主体的质量行为

13.证据保全的方法有()。

A.向证人进行询问调查,记录证人证言

B.对文书、物品等进行录象、拍照、抄写

C.讯问当事人,制作讯问笔录

D.对证据进行鉴定或勘验

E.对证据经过法庭质证

14.下列情形中,构成无因管理之债的是()。A.甲将乙丢失的牛牵回家4乙向甲索要,甲要求乙支付草料费200元

B.甲的邻居乙长期出差未归,甲见乙的小狗快要饿死,于是拿回家养。不料小狗将甲家的客人咬伤,甲要求乙支付医药费

C.某天晚上甲乙刚练完跆拳道,在公园的河堤边聊天。公园管理员丙巡逻时看到两个穿白衣服的人在河边,以为是鬼怪,惊吓成病。丙要求甲乙支付他的住院费1000元c D.甲见乙的一车钢材要滚落，遂上去帮忙,结果钢材滚落轧伤甲,甲要求乙支付医药费

E.某日大雨,甲见邻居乙的一件呢子大衣晾在院子中被雨淋脏,就帮邻居收好,又将大衣送去干洗店子洗,甲要求乙支付干洗的费用

15.法律事件包括()。

A.积极事件

B.消极事件

C.自然事件

D.社会事件

E.意外事件

16.招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的,法律后果为()。

A.处以5万元以上25万元以下的罚款 B.对单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款

C有违法所得的,并处没收违法所得

D.情节严重的,暂停直至取消招标代理资格

E.违法行为影响中标结果的,依法承担赔偿责任,但是中标仍然有效

17.纠纷发生后当事人申请仲裁应具备()条件。

A.当事人之间有仲裁协议

B.仲裁协议上有具体的仲裁请求、事实和理由

C.纠纷属于仲裁委员会的受理范围

D.纠纷已经过诉讼程序

E.当事人的纠纷经过调解没有达成和解

18.下列权利中属于著作财产权的是()。

A.复制权

B.发表权

C.表演权

D.署名权 E.播放权

19.甲因出国将自家一古董玉器委托给好友乙保管。乙将玉器摆放在家中,丙多次来访看中这件玉器,以为是乙所有的,欲向乙购买。此时乙正好缺钱,就将玉器作价卖给了丙。甲回国后发现玉器在丙家中。下列判断正确的是()。

A.乙丙间的合同是无效的

B.乙丙间的合同是效力待定的

C.甲可以向丙要回玉器

D.只有乙丙间的合同得到甲的追认，丙对玉器的所有权才可以得到保护

E.不管甲是否追认,丙都基于善意取得而取得玉器的所有权

20.关于违约金的赔偿,下列说法正确的是()。

A.当事人可以约定一方违约时应根据违约情况向对方支付一定数额的违约金

B.当事人可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法

C.约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以请求法院予以减少

D.约定的违约金过分高于造成的损失的,当事人可以请求法院予以适当增加

E.当事人既约定违约金、又约定定金的,一方违约时,对方可以选择适用违约金或定金条款

21.建设工程勘察、设计注册执业人员和其他专业技术人员同时受聘于两个以上建设工程勘察、设计单位,从事建设工程勘察设计活动的,法律后果为()。

A.责令停止违法行为,没收违法所得

B.处以违法所得2倍以上5倍以下的罚款

C.处以合同约定勘察设计费5%以上10%以下的罚款

D.情节严重的,责令停止执行业务或吊销资格证书

E.给他人造成损失的,依法承担赔偿责任

22.承担缔约过失责任的情形包括()。

A.假借订立合同,恶意进行磋商

B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实

C.故意提供虚假情况

D.以合法形式掩盖非法目的

E,因重大过失造成对方财产损失

23.工程竣工验收报告应当包括()。

A.工程报建日期 B.环境影响报告书

C.施工图设计文件审查意见

D.勘察设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件

E.验收人员签署的竣工验收原始文件

24.某手表广为纪念申奥成功发行限量版手表,号称表面为天然蓝宝石,表的周边镶钻,表的售价为人民币3万元。经有关部门验证,该产品所用材料均为人造制品,成本低廉。为此,购买者与厂家发生纠纷,下列说法正确的是()。

A.按无效合同处理

B.按可撤销合同处理,理由为欺诈

C.按可撤销合同处理,理由为重大误解

D.按有效合同处理,双方可协商解除

E.购买者可以要求厂家退货及赔偿损失

25.招标人有()行为的,根据情节将被处以3万元以下的罚款。

A.未在指定的媒介上发布招标公告的

B.邀请招标不依法发出投标邀请书的

C.应当履行核准手续而未核准的 D.不按照项目审批部门核准内容进行招标的

E.收受投标人行贿为其谋取中标的

26.下列属于有效合同的构成要件的是()。

A.行为人具有相应的民事行为能力

B.合同条款完整明确

C.意思表示真实

D.不违反法律或社会公共利益

E.行为人具有完全的民事行为能力

27下列合同纠纷的诉讼时效为2年的是()。

A.商品房买卖合同纠纷

B.建设工程合同纠纷

C国际货物买卖纠纷

D技术进出口合同纠纷

E人身损害赔偿纠纷

28.下列做法符合法律规定的是()。

A.将含病原体废水经消毒达标后排放

B.农田灌溉渠道排放污水,应保证其上游最近灌溉取水点水质符合农灌标准

C设置专用场所露天堆放废物矿石

D在危险废物的包装上设有识别标志

E收集危险废物的场所直接转做厂房使用

29.下列行为不视为侵犯专利权的是()。

A.商家不知是假冒专利产品市购进,事后得知实情,但为了避免损失继续出售该产品

B.商家购买专利权人生产的专利产品,在未经专利权人许可的情况下,再次出售该产品

C.某生产商在专利权人的专利申请日前已经从事相同产品的生产,现扩大该产品的生产规模

D.在科学实验中使用了专利权人的专利方法,并以该实验的成果独立申请专利

E.某厂家未经专利权人许可,使用专利产品以提高生产效率

30.无权处分合同的特征包括()。

A.行为人没有对他人财产的处分权

B.无处分权人实施了处分他人财产的行为,与相对人签订处分他人财产的合同 C.无处分权人以自己的名义与相对人签订合同

D.无权处分合同属于无效合同

E.无权处分合同属于效力待定合同

答案：

单选：

1、A

2、B

3、D

4、C

5、C

6、B

7、C

8、B

9、C、10、D

11、A

12、C

13、B

14、C

15、D

16、B

17、C

18、D

19、B 20、C

21、B

22、A

23、D

24、B

25、C

26、D

27、B

28、A

29、D 30、A

31、A

32、B

33、C

34、D

35、B

36、C

37、B

38、C

39、D 40、C

41、A

42、B

43、C

44、C

45、B

46、D

47、B

48、A

49、D 50、C

51、B

52、D

53、B

54、C

55、A

56、C

57、B

58、C

59、D 60、B 61、D 62、A 63、C 64、C 65、B 66、A 67、D 68、C 69、D 70、B 多选：

1、ABC

2、ABCE

3、ACDE

4、ABE

5、BCD

6、ABCD

7、AC

8、AB

9、ABCE

10、ABCD

11、ABD

12、BCDE

13、ABD

14、ABDE

15、CDE

16、ABCD

17、ABC

18、ACE

19、BE 20、ABE

21、ABDE

22、ABC

23、ACDE

24、BE

25、ABCD

26、ACD

27、AB

28、ACD

29、BD 30、ABCE

第五篇：一级建造师《工程法规》模拟题

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）

1．一级建造师孙某的注册有效期将于2010年6月30日届满，孙某如欲继续执业，则根据现行规定，最迟应于（）之前申请延续注册。A．2010年1月1日 B．2010年3月1日 C．2010年5月1日 D．2010年6月1日

2．根据法的形式，《建设工程安全生产管理条例》属于（）。A．法律 B．行政法规 C．部门规章 D．地方性法规

3．在某建设项目的施工过程中，甲施工单位为了加快施工进度，要求采用替代材料，但由于会影响工程质量而被乙监理公司的监理工程师李某拒绝。于是甲施工单位的项目经理陈某向李某赠送部分财物进行公关，最终李某同意了甲施工单位的替换要求。若由此而给建设单位造成重大损失，则依法应由（）承担。A．甲施工单位和乙监理公司 B．监理工程师李某和甲施工单位 C．甲监理单位和项目经理陈某

D．监理工程师李某和项目经理陈某

4．在采购过程中，某采石场将本应发给甲建筑公司的3000m3 碎石发给了乙路桥公司，三天后，采石场向乙路桥公司索还这批石料。采石场和乙路桥公司之间债权债务关系产生的根据是（）。A．合同 B．侵权行为 C．不当得利 D．无因管理

5．2008年4月21日，某项目施工现场的施工人员周某将赵某头部打伤，当即被送往附近医院进行包扎。次日，经医院检查确诊为轻微脑震荡。经治疗后，赵某于4月28日出院。4月30日，赵某要求周某赔偿医疗及误工费共计3000余元，但被周某拒绝。则赵某请求赔偿的诉讼时效截止于（）。A．2009年4月21日 B．2010年4月22日 C．2010年4月28日 D．2009年4月30日

6．某工程项目的建设工期为10个月，施工合同承包价为600万元。根据我国法律的相关规定，建设单位申领施工许可证时，其到位资金不得少于（）万元。A．120 B．180 C．300

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

D．360

7．在对某项目的建设执法大检查中，检查人员发现，该项目的施工总承包商虽然未将其承包工程进行转包，但施工现场的项目经理、技术负责人以及其他管理人员均不是其本单位人员。则根据我国法律规定，下列关于总承包商行为的说法中，正确的是（）。A．总承包商行为合法，应当认定为合法分包行为 B．总承包商行为合法，应当认定为联合承包行为

C．总承包商行为违法，应当认定为超越资质等级承揽工程的行为

D．总承包商行为违法，应当认定为允许他人以本企业名义承揽工程的行为

8．关于建设工程监理行为，下列说法正确的是（）。

A．在监理过程中，工程监理单位代表行政机关执行强制监理任务 B．在监理过程中，工程承包合同不能作为建设工程监理的依据 C．在监理过程中，工程监理单位不能转让监理业务

D．在监理过程中，监理人员发现工程设计不符合工程建设强制性标准的，有权要求设计单位整改

9．根据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是（）。A．投资额为2500万元的市政工程项目 B．投资额为3500万元的生态环境保护项目 C．建筑面积为30000平米的商品住宅项目 D．投资额为2000万元的水利建设项目

10．在某工程项目招标过程中，建设单位甲公司以3000万元报价中标，该报价低于标底100万元的。招标人乙公司于2009年2月1日向中标人发出中标通知书，双方于2009年2月19日签订了施工合同，2009年2月25日向有关部门进行了备案。合同履行前，乙公司要求甲公司将合同价格调整为2800万元，甲公司同意并与乙公司重新签订了合同。施工过程中，由于双方对工程款的支付产生纠纷而诉至法院。根据法律规定，法院应认定以（）万元为工程款结算依据。A．2800 B．2900 C．3000 D．3100

11．某工程项目招标后，中标的施工单位拒不履行与招标人签订的合同，导致招标人不得不重新招标。下列关于施工单位法律责任的说法中错误的有（）。A．由于不可抗力造成合同无法履行的，施工单位无需承担法律责任 B．招标人实际损失超过履约保证金的部分，施工单位无需承担赔偿责任 C．如施工单位未提交履约保证金，仍应承担赔偿责任

D．招标人实际损失未超过履约保证金的，施工单位应以履约保证金承担赔偿责任

12．某项目的招标文件要求投标文件必须要有投标单位的盖章和法定代表人的签字。其中，投标人甲公司的投标文件只有甲公司的盖章而无法定代表人的签字。则关于甲公司投标的效力，下列说法正确的是（）。

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

A．由于法律并无明文规定必须法定代表人签字，甲公司投标有效

B．招标文件要求必须要有投标单位法定代表人的签字，甲公司投标无效

C．因招标文件要求必须要有投标人法定代表人的签字，甲公司投标应作废标处理 D．如果招标文件无此明确规定，则甲公司投标有效

13．根据我国《安全生产法》的规定，下列关于建设项目安全设施的表述中，错误的是（）。A．安全设施投资应当纳入建设项目概算

B．所有建设项目必须进行安全条件论证和安全评价 C．建设项目的施工单位对安全设施的工程质量负责

D．安全设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

14．某工程的项目经理王某强令操作人员李某超载运行起重机，李某对此明确表示反对并停止了工作。根据《安全生产法》的规定，李某行使的权利是（）。A．知情权 B．检举权 C．拒绝权

D．紧急避险权

15．根据《安全生产法》的规定，生产经营单位对（）应当登记建档，进行定期检测、评估、监控及制定应急预案，并告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。A．特种设备 B．劳保用品 C．重要储存物 D．重大危险源

16．根据《安全生产法》的规定，安全生产监督检查人员的职权不包括（）。A．现场处理权 B．行政处罚权 C．现场调解裁决权 D．现场调查取证权

17．根据《安全生产法》的规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告（）。A．本单位安全员 B．本单位负责人 C．当地人民政府

D．当地安全生产监督管理部门

18．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位项目负责人的安全职责包括（）。A．对本单位的安全生产工作全面负责 B．制定安全生产规章制度和操作规程 C．确保安全生产费用的有效使用

D．保证本单位安全生产条件所需资金的投入

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

19． 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位应当为（）办理意外伤害保险。A．本单位职工 B．施工现场人员

C．施工现场从事特种作业人员 D．施工现场从事危险作业的人员

20．某施工分包合同约定，由总承包单位租赁某大型起重机械用于工程施工，则该施工机械在使用前应由（）共同进行验收。A．总承包单位、出租单位、监理单位 B．总承包单位、出租单位、安装单位 C．总承包单位、分包单位、出租单位 D．总承包单位、分包单位、安装单位

21．由于严格遵守安全生产的各项规章制度，某施工企业在安全生产许可证有效期内未发生死亡事故。根据《安全生产许可证条例》的规定，该企业的安全生产许可证的有效期届满时（）。

A．需重新申请办理安全生产许可证 B．有效期自动延期3年

C．经原发证机关审查合格，有效期延期3年

D．经原发证机关同意，不再审查，有效期延期3年

22．建设工程质量监督管理机构的职权不包括（）。A．在办理报监手续时，收取监督费

B．检查施工现场各方主体及有关人员的资质或资格 C．对工程主要建筑材料、构配件的质量进行抽查 D．吊销有严重违法行为施工企业的资质证书

23．根据《建设工程质量管理条例》的规定，下列关于建设单位质量责任和义务的说法中正确的是（）。

A．建设单位不得指定生产厂、供应商 B．建设单位应当履行工程质量保修义务

C．建设单位应当按照国家有关规定组织竣工验收

D．对设计结构安全的试块应现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测

24．某工程项目完工后，施工单位于2009年4月7日向建设单位提交竣工验收报告，4月15日经验收不合格，施工单位返修后于4月28日再次验收合格。5月8日，建设单位将有关资料报送建设行政主管部门备案。则该工程项目的工程质量保修期自（）开始计算。A．2009年4月7日 B．2009年4月15日 C．2009年4月28日 D．2009年5月8日

25．某项目的设备安装工程于2008年3月15日由建设单位组织有关各方对工程进行竣工验收，结果为合格。3月31日当地建设工程质量监督机构为该工程办理了竣工验收备案手续。

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

根据《建设工程质量管理条例》的规定，该工程的最低保修期限截止于（）。A．2010年3月15日 B．2010年3月31日 C．2013年3月15日 D．2013年3月31日

26．根据我国法律规定，居住用地和工业用地的土地使用权出让最高年限分别为（）。A．70年和70年 B．70年和50年 C．50年和50年 D．50年和40年

27．下列关于工程建设按标准有关内容的理解中，不正确的是（）。A．推荐性标准一经采用即在当事人之间产生法律约束力 B．概、预算定额不属于工程建设标准范围

C．违反工程建设强制性标准的规定即是违法行为

D．建设行政主管部门不能依据《工程建设强制性条文》对责任者进行处罚

28．某大型工程建设项目交付使用后，在运行过程中发现与审批的环境影响报告书内容不符时，（）应当及时组织环境影响的后评价。A．建设单位 B．施工单位

C．建设行政主管部门

D．环境保护行政主管部门

29．某大型建设工程项目竣工后，建设单位于2009年4月1日向环境保护行政行政主管部门申请配套建设的环境保护设施竣工验收，环境保护行政主管部门于2009年4月5日收到申请。则环境保护行政主管部门完成该设施验收的截止日期为（）。A．2009年4月20日 B．2009年5月5日 C．2009年5月20日 D．2009年6月5日

30．我国《建筑法》规定的建筑意外伤害保险属于（）。A．强制保险 B．自愿保险 C．财产保险 D．责任保险

31．根据《城市房屋拆迁管理条例》的规定，拆迁补偿安置协议由（）订立。A．拆迁人和被拆迁人

B．拆迁人和房屋拆迁管理部门 C．被拆迁人和房屋拆迁管理部门

D．拆迁人、被拆迁人和房屋拆迁管理部门

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

32．某施工合同于2008年8月5日生效，该工程于2008年8月15日开工，合同约定的工期为24个月。施工单位为现场从事危险作业的工人办理了意外伤害保险，保险合同于2008年8月10日生效。由于施工组织得当，工程提前竣工并于2010年6月15日验收合格。该意外伤害保险期限至（）截止。A．2010年6月15日 B．2010年8月5日 C．2010年8月10日 D．2010年8月15日

33．2008年3月10日，甲施工单位与张某签订一份劳动合同，合同约定了一年的试用期。由于发现张某不能胜任工作要求，甲施工单位于（）前可以随时解除劳动合同。A．2008年4月10日 B．2008年6月10日 C．2008年9月10日 D．2009年3月10日

34．下列关于对未成工的特殊保护说法中，与《劳动法》规定不符的是（）。A．不得安排未成年工从事矿山井下工作 B．应当对未成年工定期进行健康检查 C．不得安排未成年工从事有毒有害的劳动

D．不得安排未成年工从事高处、低温、冷水作业

35．根据现行工程档案管理规定，工程质量保修书属于（）。A．监理文件 B．竣工验收文件 C．施工文件

D．工程准备阶段文件

36．下列表述中，符合我国《水污染防治法》关于防止地表水污染规定的是（）。A．对已受污染的潜水和承压水不得混合开采地下水

B．禁止在水体清洗装贮过油类或有毒污染物的车辆和容器 C．地下工程应采取防护性措施，防止地下水污染

D．禁止企业利用渗坑、渗井、裂隙和溶洞倾倒含有毒物质的废水

37．根据我国《消防法》的规定，施工单位的消防安全职责不包括（）。A．实行防火安全责任制 B．为职工办理意外伤害保险

C．按照有关规定设置消防安全标志

D．制定消防安全制度、消防安全操作规程

38．根据现行规定，对于下列工程的勘察、设计项目，应当采用招标方式发包的是（）。A．采用专利技术的 B．采用专有技术的 C．政府投资工程的

D．建筑艺术造型有特定要求的

39．根据我国现行税法规定，纳税人所在地在市区的，城市维护建设税的税率为（）。A．1% B．3% C．5% D．7%

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

40．根据我国《公司法》的规定，股份有限公司发行公司债券的决议应当由（）提出。A．股东会 B．股东大会 C．董事会 D．监事会

41．根据我国《公司法》的规定，公司财产清算后的清偿顺序为（）。A．清算费用、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款 B．清算费用、所欠税款、职工工资、社会保险费用、法定补偿金 C． 职工工资、社会保险费用、法定补偿金、所欠税款、清算费用 D． 所欠税款、职工工资、社会保险费用、法定补偿金、清算费用

42．根据相关法律法规的规定，纳税人有特殊困难，不能按期缴纳税款的，经（）批准可以延期缴纳税款，但最长不得超过3个月。A．县税务局 B．区税务分局 C．乡税务所

D．自治区、直辖市税务局

43．4月25日，甲建筑公司向乙钢材厂发出采购200吨钢材的要约，乙钢材厂于5月1日寄出承诺信函。信函于5月6日寄至甲建筑公司，但适逢其总经理冯某出差，5月9日，总经理冯某才拆阅、知悉了该信函内容，遂于5月10日电传告知乙钢材厂收到该承诺并同意订立合同。则上述承诺于（）生效。A．5月1日 B．5月6日 C．5月9日 D．5月10日

44．在某大型项目的招标中，甲公司欲和乙公司组成联合体进行投标，双方通过磋商已基本达成合作意向，但在双方签订正式联合协议之前，丙公司以更为优惠的条件劝说甲公司放弃与乙公司的联合，甲公司转而与丙公司开始新的谈判磋商。但在招标文件规定的投标截止日前，由于丙公司已经达到排挤乙公司的目的，遂以资金紧张为借口拒绝与甲公司联合投标。则关于甲公司所受损失的下列说法中，正确的是（）。A．甲公司的损失应自己承担，因为合同最终并未成立 B．甲公司的损失应自己承担，因为丙公司没有过错

C．甲公司损失应由丙公司承担，丙公司应承担违约责任

D．甲公司损失应由丙公司承担，丙公司应承担缔约过失责任 45．某工程项目的建设单位与甲公司签订施工合同，约定由甲公司对该项目施工进行总承包。后甲公司经建设单位同意将其中的幕墙工程发包给乙公司。为赶进度，乙公司又将分包的部分工程发包给丙公司。则下列关于前述施工合同的效力的说法中，正确的是（）。A．甲公司和乙公司的合同有效，乙公司和丙公司的合同有效 B．甲公司和乙公司的合同有效，乙公司和丙公司的合同无效 C．甲公司和乙公司的合同无效，乙公司和丙公司的合同有效 D．甲公司和乙公司的合同无效，乙公司和丙公司的合同无效

46．根据我国《合同法》的规定，下列合同中属于无效合同的是（）。A．12岁的小学生钱某自己决定购买一款新式笔记本电脑 B．某开发商与施工企业订立的施工合同未按规定进行备案

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

C．建设单位要求某总承包商垫资承包的合同 D．公民李某将自己拾得的电脑赠给了孙某 47．在某私人投资项目的建设中，甲施工企业要求乙供应商对双方已经协商一致的材料价格再减让10%，否则，下半年及以后的订单不再给乙供应商，乙供应商无奈表示同意。根据《合同法》的规定，甲乙之间买卖合同的效力是（）。A．因显失公平而无效 B．因欺诈而可撤销 C．因胁迫而无效 D．因胁迫而可撤销 48．甲施工企业与乙供货商签订的钢材供货合同未约定供货地点及运费的负担，在履行过程中双方也未对此达成补充协议，又无法按照交易习惯和合同其他条款确定。则根据合同法，应当（）。

A．由乙供货商送货并负担运费

B．由甲施工企业自行提货并负担运费 C．由乙供货商送货，甲施工企业承担运费

D．由甲施工企业自行提货，乙供货商负担运费

49．在某建筑材料采购合同中，甲公司向乙公司订购钢材50吨，但要求乙公司将其中的20吨直接交付给丙公司，但乙公司却一直未向丙公司交货。则应由（）承担违约责任。A．甲公司向丙公司 B．乙公司向丙公司 C．乙公司向甲公司 D．丙公司向甲公司

50．甲公司与乙公司签订一份钢材购销合同。合同约定，在乙公司将20万元货款支付给甲公司后的5天内，甲公司应将50吨钢材运至乙公司施工的工地。但由于乙公司经营状况严重恶化，遂要求甲公司先发一批钢材救急，被甲公司拒绝。甲公司的行为属于（）。A．违约行为

B．行使同时履行抗辩权 C．行使先履行抗辩权 D．行使不安抗辩权

51．甲施工企业与乙供货商于2009年4月1日签订一份水泥供货合同，约定乙供货商应于5月1日前交货。乙供货商随即与丙水泥厂签订了一份水泥买卖合同，要求丙水泥厂于4月20日交货。后来由于原材料紧张，丙水泥厂直到5月8日才将水泥交付给乙供货商。乙供货商收到水泥后立即办理托运手续发货，5月11日，该批水泥在运输途中因遇山洪暴发而灭失。则关于本案中违约责任承担的说法中正确的是（）。

A．由于发生了不可抗力，乙供货商对甲施工企业不承担违约责任 B．甲施工企业只能要求乙供货商承担违约责任

C．甲施工企业可以要求乙供货商和丙水泥厂连带承担违约责任

D．由于是丙迟延交货造成水泥灭失，乙供货商对甲施工企业不承担违约责任

52．在甲公司与乙公司签订的买卖合同中约定，违约方应支付违约金3万元，同时约定甲公司应向乙公司支付定金4万元。如在合同履行过程中乙方违约，则甲公司（）。A．只能要求乙公司返还4万元定金 B．只能要求乙公司支付3万元违约金

C．要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金8万元

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

D．只能要求乙公司支付3万元违约金或者双倍返还定金8万元

53．2009年2月15日甲建设单位与乙施工单位签订某项目施工合同，合同约定的工期为1年。在施工合同的履行过程中，甲建设单位于2009年6月23日提出变更合同的要求。后经与施工单位协商，2009年7月2日双方就合同增项工程的计价达成一致。则该部分工程的合同价款应自（）发生变更。A．2009年2月15日 B．2009年6月23日 C．2009年7月2日 D．2010年2月15日 54．甲施工单位借用其他企业的资质与乙建设单位签订了工程施工合同，但工程完工后经验收为不合格，于是甲施工单位按要求进行了返工并最终验收合格。于是，甲施工单位要求乙建设单位支付工程款。则关于工程款的支付的下列说法中正确的是（）。A．施工合同有效，乙建设单位应当按照合同约定支付工程款 B．施工合同有效，但乙建设单位可以拒绝支付工程款

C．施工合同无效，但乙施工单位应当按照合同约定支付工程款 D．施工合同无效，乙建设单位可以扣除修复费用后支付工程款 55．甲建设单位与乙设计单位签订一份工程设计合同，合同中约定甲建设单位应向乙设计单位支付设计费80万元，并向乙设计单位交付定金16万元。但合同成立后，乙设计公司向甲建设单位实际收取了18万元定金，后乙设计单位拒绝履行合同。则甲建设单位可以要求乙设计单位返还（）万元。A．18 B．32 C．34 D．36 56．某建筑公司与信用社签订一份借款合同，信用社要求建筑公司提供保证人。根据我国《担保法》的规定，下列主体可以作为保证人的是（）。A．某项目经理 B．某项目工程部 C．某公办小学 D．某国家机关

57．某建设单位与某招标代理公司签订一份招标代理合同，在合同履行过程中，双方发生争议并诉至法院。则受理法院应当根据《合同法》分则中关于（）合同的相关规定处理。A．行纪 B．技术服务 C．委托 D．居间

58．下列关于建设工程纠纷解决方式的说法中，正确的是（）。A．和解是解决纠纷的必经程序，所有纠纷都必须先通过和解放解决

B．如果纠纷当事人未在合同中订立仲裁条款，则纠纷发生后就不能通过仲裁解决纠纷 C．和解与仲裁是相互排斥的，一旦当事人选择了仲裁，在仲裁过程中就不能再进行和解 D．诉讼与仲裁是相互排斥的，一旦案件进入仲裁程序，就不能再通过诉讼方式解决纠纷 59．某市中级人民法院在对一起施工合同纠纷案件二审后，在判决中认定施工企业甲建筑公司不具备相应的资质等级，因而判决施工合同无效、驳回了甲建筑公司的诉讼请求。判决生效后，该法院院长发现该案事实认定出现重大错误，则应当（）。

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

A．要求法院合议庭进行改判 B．径自直接作出再审的决定

C．提交审判委员会讨论决定是否再审 D．提请上级人民法院决定是否再审 60．未满16周岁的杨某与某旅行社签订一份合同，合同中对争议解决方式约定“本合同发生争议由仲裁委员会裁决”。后来双方在合同履行过程中发生争议，但就仲裁委员会的选择达成了一致意见。则该仲裁协议的效力为（）。A．无效 B．有效 C．效力待定 D．可撤销

61．甲建设单位与乙施工单位因工程质量问题发生纠纷，双方欲以仲裁方式解决纠纷，则根据《仲裁法》的规定，当事人申请仲裁应具备的条件中不包括（）。A．有仲裁协议

B．有明确的被申请人

C．属于仲裁委员会的受理范围

D．有具体的仲裁请求、事实和理由

62．甲公司与乙公司签订一份施工合同，合同中约定“因本合同履行发生的劳动争议由仲裁委员会裁决”，则该仲裁协议的效力为（）。A．无效 B．有效 C．效力待定 D．可撤销

63．甲建设单位与乙施工单位在施工合同中定有仲裁条款，后双方因工程质量产生纠纷。甲建设单位向人民法院提诉讼，而乙施工单位向仲裁委员会申请仲裁。则根据《仲裁法》的规定，法院应当（）。

A．依法受理案件并进行审理 B．移送仲裁委员会进行仲裁 C．不予受理

D．经与仲裁委员会协商后可以受理

64．根据《民事诉讼法》的规定，当事人不服地方人民法院第一审判决的，有权在判决书送达之日起（）内向上一级人民法院提起上诉。A．10日 B．15日 C．30日 D．60日

65．根据《民事诉讼法》的规定，在民事诉讼中，当事人可以依法向人民法院申请先予执行的案件不包括（）。

A．某建筑工人因生活困难起诉建筑公司要求给付拖欠工资 B．某施工单位起诉建设单位要求支付工程款 C．受伤的某居民起诉施工单位要求给付医疗费

D．因工伤死亡的职工起诉监理公司要求给付抚恤金 66．建设单位甲公司与承包商乙公司签订施工合同，乙公司又与丙公司签订了劳务分包合同。

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

为保证施工合同的履行，甲公司要求乙公司提供保证人，为此乙公司又找到丁公司提供担保并签订保证合同。则该保证合同的被保证人是（）。A．乙公司 B．丙公司 C．甲公司

D．乙公司和丙公司

67．某建设项目在施工过程中，甲施工单位在抽排地下水时未适当采取保护措施，致使邻近的乙单位的印刷设备基础倾斜，乙单位为此损失18万元。则乙单位（）。A．只能自行承担该损失 B．可以要求甲施工单位赔偿

C．应当要求项目监理单位赔偿损失 D．应当要求工程建设单位赔偿损失

68．某项目施工单位甲公司在施工过程中偷工减料，导致建设工程质量不符合强制性标准，并给建设单位乙公司造成损失。则建设行政主管部门可对甲公司实施的制裁是（）。A．处以罚金

B．责令甲公司赔偿乙公司全部损失 C．责令其履行保修义务 D．降低资质等级

69．下列各项法律责任中，属于刑事责任的是（）。A．记大过 B．警告

C．没收违法所得 D．没收财产

70．在施工合同履行过程中，由于施工单位履行合同不当而给建设单位造成损失。则可作为认定施工单位行为是否应承担违约的一般要件是（）。A．建设单位有损害事实发生 B．施工单位存在违约行为

C．违约行为与损害后果之间有因果关系 D．客观原因造成损害

二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选答案中，有2个或者2个以上符合题意，至少有一个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0．5分）71．根据《注册建造师管理规定》，注册建造师享有的权利包括（）。A．使用注册建造师的名称

B．对侵犯本人权利的行为进行申述 C．出借注册证书或执业印章

D．签发工程开工、停工、复工令

E．在施工管理文件上签字并加盖执业印章

72．根据有关规定，注册建造师的注册证书失效的情形包括（）。A．聘用单位破产 B．年龄超过65周岁

C．未达到继续教育的要求 D．聘用单位被吊销资质证书

E．注册有效期满且未办理延续注册的

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

73．甲公司为施工总承包特级资质，乙公司为施工总承包一级资质，双方通过签订书面的联合承包协议共同承包了某大型建设工程。则对于该承包行为的说法中正确的是（）。A．该承包行为属于肢解工程发包的违法行为

B．甲公司应就工程质量和安全对建设单位承担连带责任 C．乙公司应按照联合承包协议的约定对建设单位承担责任 D．建设单位应当与甲、乙公司分别签订承包合同

E．甲乙公司组成的联合体应当按照施工总承包一级资质的业务许可范围承揽工程 74．根据我国现行法律规定，下列项目必须实行监理的建设工程包括（）。A．投资4000万元的城市地热管网铺设工程 B．建筑面积10万平方米的住宅建设工程 C．投资2000万元的奥运场馆修缮工程

D．投资1000万元的城市小型污水处理工程 E．使用世界银行300万美元贷款的建设项目

75．甲、乙、丙三家施工单位的资质等级依次为施工总承包二级、一级、特级。其中，甲和丙组成了联合体并在招标文件要求的投标截止日期之前提交了投标文件。则下列行为中符合法律规定的是（）。

A．甲和丙应将联合承包协议一并提交给招标人 B．甲和乙又组成另一联合体进行投标

C．丙又按照单独承包的报价提交了一份投标文件

D．甲和丙商定由甲为牵头人并以其名义提交了投标保证金

E．乙加入了由甲和丙组成的的联合体并在投标截止日之前征得了招标人的同意 76．在某工程项目的评标过程中，当事人的下列行为违反法律规定的是（）。A．招标人向评标委员会推荐了中标候选人

B．招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人

C．招标人采取措施保证了评标在严格保密的情况下进行

D．评标委员会要求某投标人对投标文件中部分内容作必要的说明 E．招标人在评标委员会提出的中标候选人名单以外确定了中标人 77．某工程项目现场施工人员发现脚手架有倒塌的危险，项目经理孙某却要求作业人员继续施工。对此情形，现场作业人员可以行使（）以保证安全。A．拒绝权 B．紧急避险权 C．检举控告权 D．要求赔偿权

E．获得劳动防护用品权

78．王某是某工程建设项目的项目经理，则根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，王某承担的安全职责有（）。A．落实安全生产责任制度 B．组织制定安全施工措施

C．确保安全生产费用的有效使用 D．对安全生产进行现场监督检查 E．对承建工程进行定期和专项检查

79．根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。A．主要负责人

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

B．项目负责人 C．技术负责人 D．作业人员

E．专职安全生产管理人员

80．某工程施工过程中，建设单位欲在原主体结构上增加一层轻钢结构层，则其应当（）后方可施工。

A．由原设计单位出变更图纸，并经原审图机构审查合格

B．委托当地甲级设计机构出变更图纸，送当地审图机构审查合格 C．由施工企业技术负责人出变更图纸，经总监理工程师审批 D．由原设计单位出变更图纸，送当地审图机构审查合格

E．经原设计单位书面同意后委托当地甲级设计单位出图并经原审图机构审查合格

81．某体育场馆工程结构设计合理使用年限为50年，工程于2008年4月18日竣工验收合格并交付使用。则施工单位出具的质量保修书中关于保修期的下列约定中，符合法律法规要求的是（）。

A．装饰装修工程为2年 B．电气设备安装工程为2年 C．屋面防水工程为3年

D．有防水要求的卫生间为2年 E．主体结构工程为50年

82．甲建设单位采取总承包方式发包一项工程，乙建筑公司是总承包商，乙公司将项目的勘察、设计工作分包给丙单位，部分专业工程的施工任务分包给丁公司。则下列关于工程文件移交的说法中正确的有（）。

A．丁公司负责收集、整理立卷其分包部分工程的文件并应及时向甲建设单位移交 B．对具有保存价值的各种载体文件均应收集齐全，整理立卷后归档 C．归档的工程文件如无法取得原件，也可以是复印件

D．丙单位应在工程竣工验收前，将其形成的工程档案向甲建设单位移交 E．丁公司需要向建设单位归档的工程文件，应按国家有关规定单独立卷归档

83．甲公司与乙公司签订一份电梯买卖合同。合同约定2009年6月1日前甲公司应向乙公司支付预付款10万元，6月12日由乙公司向甲公司交付两台电梯。但到了5月30日，甲公司经调查发现乙公司已经全面停产、经营状况严重恶化。在这种情况下，甲公司为维护自己的合法权益可以主张（）。A．解除合同

B．行使先履行抗辩权 C．转让合同

D．请求对方提供适当担保 E．中止履行合同并通知对方

84．甲公司向乙公司发出一份要约，购买一批建筑材料。要约发出后，甲公司发现资金紧张而欲撤回该要约。则甲公司撤回要约的通知应当（）到达乙公司。A．在要约到达乙公司之前 B．与要约同时

C．在乙公司发出承诺前

D．在乙公司发出承诺的同时 E．在收到乙公司承诺前

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

85．根据我国《劳动法》的规定，劳动者有下列（）情形的，用人单位可以随时解除劳动合同。

A．某单位职工李某因患肝炎，不能再从事原工作 B．某单位发现王某在试用期间不符合录用条件 C．史某在工作期间严重失职，给单位造成重大损失

D．职工姚某无法胜任本岗位工作，经培训后仍无法胜任 E．某单位司机李某因交通肇事罪被判处三年有期徒刑

86．根据我国《劳动合同法》的规定，下列有关试用期的说法中，正确的是（）。A．同一用人单位与同一劳动者在劳动合同有效期内只能约定一次试用期 B．用人单位与劳动者签订无固定期限劳动合同的，试用期不得超过6个月

C．用人单位与劳动者签订三年以上固定期限劳动合同的，试用期不得超过6个月 D．劳动合同期限一年以上不满二年的，试用期不得超过2个月 E．以完成一定工作任务为期限的劳动合同，不得约定试用期 87．关于表见代理，下列说法中正确的是（）。A．表见代理的行为人具有代理权 B．表见代理在本质上属于无权代理 C．表见代理的法律后果由行为人承担

D．善意相对人有理由相信行为人有代理权 E．未经被代理人追认的表见代理是无效行为 88．甲建筑公司的业务员孙某在被甲公司解聘后的第二天，仍然持甲公司原来的介绍信和空白合同书向乙供货商采购水泥200吨，乙供货商在不知情的情况下与孙某订立了合同。则关于该合同效力的说法中，正确的是（）。A．该合同为无效合同 B．该合同为有效合同

C．该合同为效力待定的合同

D．甲建筑公司的知情后可以撤销该合同 E．乙供货商知情后有权撤销该合同

89．某工程项目在施工过程中，由于发生不可抗力而受到损失，则施工单位可以不可抗力为由免责的有（）。

A．在合理期限内提供证明

B．无法履行合同时应及时通知对方 C．免责程度限于不可抗力的影响程度

D．受损害方没有及时采取补救措施致使损失扩大的部分

E．因施工单位的原因而迟延履行义务期间发生的不可抗力使对方受到的损失

90．根据《合同法》规定，合同债权人可以将合同权利全部或者部分转让给第三人，但是下列情形（）除外。A．债务人拒绝同意

B．根据合同性质不得转让 C．未通知债务人

D．当事人约定不得转让 E．法律规定不得转让

91．甲公司与乙公司因工程款的支付纠纷发生诉讼。在案件审理过程中，甲公司对于法院委托某工程咨询公司作出的鉴定结论有异议，于是向法院申请重新鉴定。下列情形可作为甲公

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

司申请理由的是（）。A．鉴定程序严重违法 B．鉴定结论未记载日期 C．鉴定结论明显依据不足

D．鉴定人员不具备相应鉴定资格 E．鉴定机构不具备相应鉴定资格 92．在某施工合同纠纷案件的审理过程中，原告施工单位在给其诉讼代理人徐某出具的授权委托书中仅写明“全权代理”而无具体的授权内容。根据民事诉讼的有关规定，徐某在诉讼过程中不得以代理人的身份代为（）。A．进行和解 B．提起反诉 C．提起上诉 D．提交证据 E．增加诉讼请求

93．某建筑原材料的采购合同在民事诉讼过程中，被人民法院依法认定为无效合同。则其发生的法律后果有（）。A．当事人相互返还财产 B．赔偿损失

C．违约方支付违约金 D．违约方双倍返还定金 E．没收违法所得

94．根据《担保法》的规定，下列关于抵押担保和质押担保的说法中，正确的是（）。A．动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保 B．不动产既可用于抵押担保，也可用于质押担保 C．动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保 D．动产可用于质押担保，但不可用于抵押担保 E．不动产可用于抵押担保，但不可用于质押担保 95．当事人在施工合同中约定有仲裁条款的，在发生纠纷时可根据约定向仲裁委员会申请仲裁。关于仲裁程序中的调解与和解，下列说法正确的是（）。A．当事人在申请仲裁后仍可自行和解

B．在仲裁庭作出裁决前，当事人可以先行和解

C．当事人在申请仲裁后达成和解协议的，必须向仲裁委员会申请撤回仲裁申请 D．经仲裁庭进行调解达成协议后，仲裁庭制作的调解书不具有强制执行效力 E．仲裁庭可以根据调解结果制作调解书

96．甲建筑公司与乙公司签订一份钢材购销合同。约定甲公司向乙公司订购建筑钢材150吨，应付货款为45万元，甲公司应向乙公司交付定金9万元，如任何一方违约须向对方支付10万元违约金。后因乙公司无法按期交货给甲公司造成18万元损失。则在甲公司提出的下列诉讼请求中，应当获得法院支持的是（）。A．要求乙公司双倍返还定金18万元 B．请求法院将违约金增加到18万元

C．要求乙公司支付违约金10万元，同时赔偿损失18万元 D．要求乙公司双倍返还定金18万元，同时赔偿损失18万元 E．要求乙公司双倍返还定金18万元，同时支付违约金10万元

97．甲公司与乙公司因工程款纠纷诉至法院，由于甲公司对于二审法院判决结果不服，于是

一级建造师网上辅导中心：http://edu.21cn.com/kcnet580/

决定向上一级人民法院申请再审。则对甲公司提出的有证据证实的下列事实和理由中，法院应当准予再审的是（）。

A．该案二审判决书未经甲公司签收 B．有新的证据足以推翻原判决 C．二审判决适用的法律有明显错误 D．二审法官依法应当回避而没有回避 E．二审判决认定的主要事实证据不足的

98．在解决施工合同纠纷的下列方式形成的法律文书中，具有强制执行效力的是（）。A．和解 B．仲裁 C．诉讼

D．行政调解 E．仲裁调解

99．建设工程施工合同的双方当事人可以在书面合同中协议选择（）人民法院管辖，但不得违反级别管辖和专属管辖的规定。A．发包人住所地 B．承包人住所地 C．合同签订地 D．工程所在地 E．监理单位住所地

100．在建设单位的下列行为中，属于违反建设程序的违法行为包括（）。A．未在指定的媒介发布招标公告 B．施工图设计文件未经审查擅自施工 C．未按照国家规定办理工程质量监督手续 D．未取得资质等级证书从事房地产开发经营 E．建设项目必须实行工程监理而未实行工程监理 【参考答案】

一、单项选择题

1．C 2．B 3．A 4．C 5．D 6．C 7．D 8．C 9．B 10．C 11．B 12．A 13．B 14．C 15．D 16．C 17．B 18．C 19．D 20．B 21．D 22．D 23．C 24．C 25．A 26．B 27．D 28．A 29．B 30．A 31．A 32．D 33．C 34．D 35．B 36．B 37．B 38．C 39．D 40．B 41．A 42．D 43．B 44．D 45．B 46．D 47．D 48．B 49．C 50．C 51．B 52．D 53．C 54．D 55．C 56．A 57．C 58．D 59．C 60．A 61．B 62．A 63．C 64．B 65．B 66．C 67．B 68．D 69．D 70．D

二、多项选择题

71．ABE 72．ABDE 73．BE 74．ABCE 75．ADE 76．AE 77．AB 78．ABC 79．ABE 80．AE 81．ACE 82．BE 83．DE 84．AB 85．BCE 86．BCE 87．BCD 88．BE 89．ABCD 90．BDE 91．ACDE 92．ABCE 93．AB 94．AE 95．ABE 96．ABD 97．BCD 98．BCE 99．ABCD 100．BCDE 来源：http://edu.21cn.com/kcnet580/