建筑工程土建预算员考试试题及答案

时间:2019-05-13 02:47:38下载本文作者:会员上传
简介:写写帮文库小编为你整理了多篇相关的《建筑工程土建预算员考试试题及答案》,但愿对你工作学习有帮助,当然你在写写帮文库还可以找到更多《建筑工程土建预算员考试试题及答案》。

第一篇:建筑工程土建预算员考试试题及答案

所在项目(部门):

姓名:

预算员及相关岗位人员考试试题

说明:

1、总分100分。

2、考试时间:9:30--11:00。

一、单项选择题(每题2分,25小题,共计50分。每题的备选项中,只有1个最符合题意。)

1、建筑物外墙外侧有保温隔热层的建筑面积应按照(A)计算。A、应按保温隔热层外边线计算建筑面积 B、不应按保温隔热层外边线计算建筑面积 C、应按结构外围外边线计算建筑面积

D、同外墙装饰、抹灰、镶嵌块料面层一样,不计算建筑面积

2、根据山东省住房和城乡建设厅发布的《关于发布我省建设工程定额人工最低工日单价、综合工日单价的通知》【2013年7号】,目前我省建筑工程消耗量定额中的省基价人工费已调整为(C)。

A、53元/工日

B、72元/工日

C、66元/工日

D、80元/工日

3、一栋六层住宅,勒脚以上结构的外围水平面积,每层为600m2,其中六层无围护结构的挑阳台的水平投影面积之和为200m2,则该工程的建筑面积为(B)m2。A、4200

B、3500

C、3800

D、3600

4、下列项目应计算建筑面积是(A)。A、地下室的采光井

B、室外台阶

C、建筑物内的操作平台

D、穿过建筑物的通道

5、以下应计算全部建筑面积的是(B)

A、层高2.1m的半地下贮藏室。

B、层高2.3m的地下商场。

C、屋面上有顶盖和1.5m高的钢管围栏凉棚。

D、外挑宽度1.5m悬挑雨蓬。

6、确定合同价款的方式不包括(D)

A、固定总价合同

B、固定综合单价合同

C、可调价格合同

D、预算合同

7、在约定风险范围时,(C)不应包括在承包人的风险范围内,价款调整方法应当在 专用条款内约定。

A、自然灾害

B、不可预见性灾害 C、设计变更及施工条件变更 D.政策性调整

8、清单计价规范中挖基础土方工程量,按设计图示尺寸以(C)计算。A、基础底面积乘以挖土深度

B、基坑底面积乘以挖土深度

C、基础垫层底面积乘以挖土深度

D、基础垫层底面积加工作面乘以挖土深度

9、材料预算价格是指材料从来源地到达(D)的价格。

A、工地

B、施工操作地点

C、工地仓库

D、工地仓库以后出库

10、措施费是指完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中非工程实体项目的费用,由(C)组成。

A、安全设施费和施工技术措施费

B、文明施工费和施工技术措施费 C、施工技术措施费和施工组织措施费 D、环境保护费和施工组织措施费

11、以下哪一项不应计入人工费(D)

A、辅助工资

B、生产工人基本工资

C、生产工人工资性补贴

D、职工养老保险

12、建安工程造价中的税金不包括(B)

A、营业税

B、所得税

C、城乡维护建设税

D、教育费附加及地方教育费附加

13、夜间施工增加费是指因夜间施工所发生的夜间补助费、夜间施工照明设备摊销、照明用电及(B)等费用。

A、夜间补助费

B、夜间施工降效

C、夜间劳保费

D、安全措施费

14、材料损耗计算公式,可以表示为(A)×100%。

A 损耗量/净用量 B 净用量/损耗量 C 损耗量/总用量 D 净用量/总用量 15、11G101-1规定,混凝土保护层的最小厚度是指(A)至混凝土表面的距离。A、最外层钢筋外边缘

B、受力钢筋外边缘 C、箍筋内边缘

D、箍筋外边缘

16、平整场地计算工程量应按照建筑物(构筑物)按首层结构外边线,每边各加(A)m计算。

A、2m

B、1.5m

C、2.5m

D、3m

17、某住宅工程,工程所在地为县城、镇,由某市一级资质施工企业承建,该住宅工程 计算税金应采用的费率为(B)

A、3.28

B、3.41

C、3.48

D、3.45

18、民用建筑中的公用建筑,包括综合楼、办公楼、教学楼、图书馆等建筑的装饰工程类别,均按照(B)类工程确定,一般居住类建筑的装饰工程均按照(B)类工程确定。

A、Ⅱ,Ⅱ B、Ⅱ,Ⅲ C、Ⅲ,Ⅱ D、Ⅲ、Ⅲ

19、《山东省建设工程费用项目组成及计算规则》(2011)工程量清单计价程序装饰工程管理费的计费基础为(C)

A、清单项目每计量单位∑(工日消耗量*省价人工单价+材料消耗量*省价材料费+施工机械台班消耗量*省价机械台班单价)

B、清单项目每计量单位∑(工日消耗量*市场价人工单价)C、清单项目每计量单位∑(工日消耗量*省价人工单价)

D、清单项目每计量单位∑(工日消耗量*省价人工单价+施工机械台班消耗量*省价机械台班单价)

20、基础施工所需工作面宽度计算时,基础材料为基础垂直面做防水层时,每边各增加工作面宽度为(C)mm。(13年的规范是1000mm,之前的规定是800mm)A、300

B、500

C、1000

D、1500 21、08清单计价规范中,工程量偏差超过(A),材料、工程设备单价变化超过价(A)时,应根据相应规定进行调整。

A、10%,5%

B、10%,3%

C、15%,3%

D、15%,5% 22、13清单计价规范中,工程量偏差超过(B),材料、工程设备单价变化超过价(B)时,应根据相应规定进行调整。

A、15%,10%

B、15%,5%

C、15%,3%

D、10%,5%

23、出现合同价款调增(调减)事项(不含工程量偏差。计日工、现场签证、索赔)后的(B)天,承包人(发包人)应向发包人(承包人)提交合同价款调增(调减)报告并附相关资料。承包人(发包人)再(B)天内未提交合同价款调增(调减)报告的,应视为承包人对该事项不存在调整价款请求。

A、7

B、14

C、21天

D、28天

24、承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后(D)天内,向发包人提交索赔意 向通知书,说明发生索赔事件的事由。承包人逾期未发出的索赔意向通知书的,丧失索赔权利。

A、7

B、14

C、21天

D、28天

25、高度超过3.6m的内墙面装饰不能利用原砌筑脚手架时,可按(C)计算规则计算装饰脚手架。

A、满堂脚手架

B、外脚手架

C、里脚手架

D、单排脚手架

二、多项选择题(每题2分,15题,共计30分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)

26、山东省建筑工程费由直接费、间接费、利润和税金构成。其中直接费包括直接工程费和措施费,直接工程费应包括(ABC)

A、人工费

B、施工机具使用费

C、材料费

D、企业管理费

E、其他直接费

27、单层建筑物的建筑面积的计算正确的是(ACE)。A、应按外墙勒脚以上结构外围水平面积计算 B、不论其高度如何,均按一层计算建筑面积 C、高度在2.2m以上者应计算全面积 D、高度不足2.2m者不计算面积

E、坡屋顶内空间净高不足1.2m的部位不应计算面积

28、临时设施费用内容包括(ACDE)等费用。

A、临时设施的搭设

B、照明设施的搭设

C、临时设施的维修 D、临时设施的拆除

E、摊销

29、下列关于现浇混凝土柱模板说法正确的是(ABCE)

A、现浇混凝土柱模板,按柱四周展开宽度乘以柱高,柱、梁相交时,不扣除梁头所占柱模板面积。柱、板相交时,不扣除板厚所占柱模板面积。

B、柱与梁、柱与墙、梁与梁等连接的重叠部分,以及伸入墙内的梁头、板头部分,均不计算模板面积。

C、现浇钢筋混凝土楼梯,以图示露明面尺寸的水平投影面积计算,不扣除小于500mm楼梯井所占面积。楼梯的踏步、踏步板、平台梁等侧面模板,不另计算。

D、现浇混凝土及预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外,不区别模板的材质,按混凝土与模板接触面的面积,以平方米计算。E、混凝土后浇带二次支模工程量按混凝土与模板接触面积计算,套用后浇带项目。30、下列说法正确的是(ABDE)

A、10-5-1,塔式起重机混凝土基础子目中,不含钢筋、地脚螺栓和模板。其工程量,按经过批准的施工组织设计计算。钢筋,执行现浇构件钢筋子目;模板,执行设备基础模板子目;地脚螺栓,执行补充子目4-1-131,并一并列入施工技术措施项目。B、建筑物主体结构工程垂直运输机械,按“建筑面积计算规则”计算出面积后,套用相应定额项目。

C、建筑物主要构件柱、梁、墙(包括电梯井壁)、板施工时均采用泵送混凝土,其垂直运输机械子目中的塔式起重机乘以系数0.8。若主要结构构件不全部采用泵送混凝土时,乘以系数0.9。

D、对于先主体、后回填,或因地基原因,垂直运输机械必须座落于设计室外地坪以下的情况,执行定额时,其高度自垂直运输机械的基础上坪算起。

E、±0.00以下工程垂直运输机械计算时,钢筋混凝土地下建筑,按其上口外墙(不包括采光井、防潮层及其保护墙)外围水平面积以平方米计算。钢筋混凝土满堂基础,按其工程量计算规则计算出的立方米体积计算。

31、合同价款变更时通常采用按下列(ABC)方法确定

A、合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的项目综合单价确定变更价款; B、合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款;

C、合同中没有适用或类似于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经发包人确认后执行; D、发包人直接批价;

E、承包人放弃该项施工,由发包人自行完成;

32、不可竞争费用有(ABCDE)。A、安全文明施工费

B、临时设施费

C、社会保障费

D、工程排污费

E、环境保护费

33、工程量清单的综合单价应包括人工费、材料费、机械费、(ABD)。A、风险因素

B、利润

C、税金

D、管理费

E、其他项目费

34、竣工结算编制的依据包括(ABCD)。A.全套竣工图纸 B.材料价格或材料、设备购物凭证 C.双方共同签署的工程合同有关条款 D.业主提出的设计变更通知单 E.承包商单方面提出的索赔报告

35、建筑物阳台的建筑面积计算正确的是(CD)。A、有栏杆的挑阳台按其水平面积计算建筑面积 B、有挡墙的凹阳台按其水平面积计算建筑面积

C、建筑物的阳台均按其水平投影面积的二分之一计算建筑面积 D、与建筑物内不相连通的装饰性阳台不应计算面积 E、底层阳台计算全面积,楼层挑阳台计算二分之一面积

36、施工技术措施项目包括(ACDEF)。

A、脚手架工程

B、临时设施费

C、构件运输及安装工程

D、混凝土模板及支撑费

E、大型机械安装、拆卸及场外运输

F、垂直运输机械及超高增加

37、安全文明施工费,包括(BCDE)。

A、工程排污费

B、环境保护费

C、文明施工费

D、临时设施费

E、安全施工费

F、已完工程及设备保护费

38、因不可抗力事件导致的费用,发、承包双方应分别承担。下列表述正确的是(ABD)。

A、工程本身的损害、由发包人承担;

B、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失,由发包人承担; C、承包人的施工机械设备损坏及因此造成的停工损失,由发包人承担; D、发包人、承包人人员伤亡,由其所在单位承担;

E、运至施工场地用于施工的材料、和待安装的设备的损失,由承包人承担; F、工程所需清理、修复费用,由承包人承担。

39、下列工程量清单中,(AB)应采用综合单价计价。A、分部分项工程量清单

B、可以计算工程量的措施项目清单 C、其他项目清单

D、不可以计算工程量的措施项目清单 40、现场签证的形式有(ABCD)。

A、发包人的口头指令,需要承包人将其提出,由发包人转换成书面签证。B、发包人的书面通知涉及工程实施,承包人为完成此通知产生的人工、材料、机械设备等内容向发包人提出。

C、合同工程招标工程量清单已有,但施工中发现与其不符,需要承包人及时向发包人提出签证确认。

D、由于发包人原因未按照合同约定提供场地、材料、设备或停水。停电等造成承包人停工,需承包人及时向发包人提出的现场签证。

E、由于承包人原因导致工期延误后遇物价变化,对承包人造成的损失应提出签证,由承包人确认该项签证。

三、判断题(每题1分,20题,共计20分)

41、直接费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。(×)

42、竣工结算是建设项目全过程的最后一个程序。(×)

43、甲方将材料运到施工现场所在地仓库,乙方不得收取采保费。(×)

44、有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2计算建筑面积。(√)

45、屋顶水箱、花架、凉棚、露台、露天游泳池均不计算建筑面积。(√)

46、分部分项工程量清单计价中,未填写单价的内容视作该费用已包括在其他项目中。

(√)

47、设计变更后,承包人在变更确定后7天内提出变更工程价款的报告。工程师收到变更价款报告之日7天内,予以确认。(×)

48、场地平整,系指建筑物所在现场厚度300mm以内的就地挖、填及平整。若挖填土方厚度超过300mm时,挖填土方工程量按相应规定计算,但仍应计算场地平整。(√)

48、砖砌体均包括原浆勾缝用工,加浆勾缝时,按相应项目另行计算。(√)50、卷材防水的接缝、收头、附加层及找平层的嵌缝、冷底子油等人工、材料,已计入定额中,不另行计算。(√)

51、过梁长度按设计规定计算,设计无规定时,按门窗洞口宽度,两端各加250mm计算。(√)

52、外脚手架子目综合了上料平台和护卫栏杆,依附斜道、安全网和建筑物的垂直封闭等,应依据相应规定另行计算。(√)

53、各种现浇混凝土独立柱、框架柱、砖柱、石柱等,均需单独计算脚手架;混凝土构 造柱,不单独计算。(√)

54、平挂式安全网(脚手架与建筑物外墙之间的安全网),按水平挂设的投影面积,以平方米计算,执行定额10-1-46立挂式安全网子目。(√)

55、砌筑高度小于15m、但外墙门窗及外墙装饰面积超过外墙表面积60%以上(或外墙为现浇混土墙、轻质砌块墙)时,按双排脚手架计算。(√)

56、现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支撑高度3.50m编制。支模高度超过3.50m时,执行相应“每增3m”子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。

(×)

57、墙的立面防水、防潮层,不论内墙、外墙,均按设计面积以平方米计算。(√)

58、外墙外保温。按保温层中心线长度乘以设计高度计算。设计注明了粘结层厚度的,按保温层与粘结层总厚度的中心线长度乘以设计高度计算。

(√)

59、楼地面铺贴块料面层子目,定额中包括了块料面层的粘接层及结合层,结合层不需另行计算。

(×)

60、抹灰面油漆、涂料项目中均未包括刮腻子内容,刮腻子按基层处理有关项目单独计算。

(√)

第二篇:土建预算员模拟试题

土建预算员模拟试题

一、单选题(每题1分,选对得分,选错不得分,共30分)

1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和(D)组成。

A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费

C、土地使用费及勘察设计费

D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等

2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是(C)。

A、施工机械修理费B、材料采购和保管费

C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资

3.预算定额基价是指(B)的人工、材料、施工机械使用费之和。

A、单位工程B、分部分项工程

C、扩大分部分项工程D、单项工程

4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有(D)。

A、企业管理费B、财务费用

C、其它费用D、现场管理费

5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为(A)。

A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法

6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为(D)。

A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行

B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉

D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键(B)

A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0

8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。

A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂

9.材料预算价格是指材料(d)费用

a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部

10.一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的 a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别

11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理(c)

a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理

12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按(a)层计算

a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定

13.人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米,超过时可另作补充定额

a.2,b.3,c.4,d.5,e.6

14.机械挖土方工程量,按机械挖土方(c)%,人工挖土方(d)%计算

a.80b.20c.90d.10

15.砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150b.200c.250d.300

16.人工挖土方,当挖土深度超过(b)米时,需增加工日

a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对

17.挖沟槽长度,外墙按图示(c)长计算,内墙按图示基础底面之间(e)长度计算

a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线

18.某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。

A.7130B.8556C.14260D.10695 19.泥浆运输工程量按(a)计算

a.钻孔实体积以立方米b.产生的泥浆量以立方米c.运输距离以米

20.某一预制钢筋砼桩截面300×300米,长8.3米,含0.3米桩尖,则其制作工程量为(C)。

A.0.72m3B.0.729m3C.0.747m3D.0.734m3

21.某建筑物外墙高度为52米,施工中采用竹制脚手架,施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额,建设单位不同意,双方激烈争论。你认为应套(b)脚手架

a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值d.由建设单位说了算

22.某建筑物室外地坪以下一层,室外地坪以上八层,地下室建筑面积为1000m2,地上建筑面积为8000m2,其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元/100m2,则高层建筑增加费为(c)元

a.216702.4b.229449.6c.203955.2d.以上答案都不对

23.砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时,砖基础算至(b)a.柱基础边b.柱边c.柱子中心线d.以上答案都不对 24.下列有关平板的论述,正确的是(b)

a.平板是指肋形楼板以外的板b.平板是指无柱、无梁,四周直接搁置在墙上的板

c.平板是指不带梁,直接用柱支承的楼板d.平板是指很平的板,无质量问题的板

25.各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时,以外墙的(d)为界,外为挑檐天沟,内为现浇屋面板

a.中心线b.轴线c.内边线d.外边线

26.计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。

A.按实调增B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内,不得计算

C.按施工规范计算D.与甲方协商解决

27.各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。

A.门窗洞口面积B.门窗框外围面积

C.门窗框中线面积D.门窗扇面积

28.楼地面工程块料面层按(a)计算工程量

a.实铺面积b.建筑面积c.墙内边线围成的面积d.主墙间的净面积

29.某卷材屋面,女儿墙内侧周长为140m,围成的面积为1000m2,则卷材屋面工程量为(c)m2 a.1000b.1140c.1035d.1070e.给的条件不够,不能计算

30.铝合金窗定额编制是以成品安装编制的,由供应地至现场的运输费按(c)计算

a.实际发生b.按铝合金窗运输项目计算c.按木门窗运输项目计算

d.钢门窗运输项目计算

二、多选题(每题2分,选对1题0.5分,多选或选错均不得分,共46分)

1.下列费用项目属于间接费的有(AE)。

A、职工教育经费B、工程保修费C、工程排污费

D、文明施工增加费E、职工待业保险费

2.建设工程中的直接工程费包括(AEC)。

A、直接费B、其它费用C、现场管理费

D、企业管理费E、其它直接费

3.按现行建安工程造价管理有关规定,对一个工程造价进行计算的计价依据是(ABC)。

A、工程计价类别B、执行的定额标准和取费标准C、工程量清单

D、企业自定的人工工日单价

E、企业自编的施工机械台班单价或租赁价格

4.混凝土配合比设计中,确定砂石用量时,可用(ab)a.体积法b.重量法c.试配法d.都不对

5.无效合同的确认权属于(CD)。

A、工商行政管理局B、行业行政管理部门

C、人民法院D、仲裁机构E、中介咨询部门

6.建设工程招标必须编制标底。编制标底时需要考虑(ABD)等相关内容。

A、人工、材料的价格变动B、机械台班的价格变动

C、施工场地的布置和安排D、优良工程相应增加的费用

E、有充足的劳力和资金

7.在实际工作中建安工程预付备料款的数额确定原则是(ABC)。

A、建筑工程不超过工程量的30% B、安装工程不超过工程量的10%

C、材料比重大的安装工程按年计划的15%左右拨付

D、各类工程均按20%拨付E.按国家统一文字规定原则

8.工程预算软件的基本*作步骤包括:(ABCDE)

A、工程项目建档B、预算表编辑C、价差表编辑

D、费用表编辑E、打印输出

9.钢管按生产工艺可分为(ac)

a.无缝钢管b.镀锌钢管c.焊接钢管d.热轧钢管

10.平板玻璃成品装箱运输,产量以(cd)计

a.平方b.立方c.标准箱d.重量箱

11.工程量计算除依据定额计算规则外,尚应依据以下文件(abcd)a.经审定的施工组织设计b.经审定的其他有关技术经济文件

c.经审定的施工技术措施方案d.经审定的施工设计说明

e.经审定的预算表

12.推土机推土方定额要区别(cd)分别计算工程量

a.何种品牌推土机b.土壤的松实程度c.推土机功率d.推土机运距

13.有关人工挖孔桩,不正确说法是(abd)a.若设置安全设施时,应另立项目计算

b.若设置坑内照明,应另立项目计算

c.若挖流砂,应另立项目计算d.防人坠落加的井盖,应另立项目计算 14.外挑宽度超过1.8米的挑阳台的正面墙,下面说法正确的是(ac)a.该正面墙可计算外墙脚手架

b.该正面墙不可计算外墙脚手架

c.该正面墙可计算里脚手架

d.该正面墙不可计算里脚手架

e.该正面墙如何计算由建设单位决定

f.该正面墙如何计算由施工单位决定

15.砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度以“立方米”计算,应扣除(BCD)。

A.梁头B.过人洞C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱

D.平砌砖过梁

16.下列哪些装配式构件应该计算安装、制作或堆放损耗(ad)a.地沟盖板b.屋架c.桁架d.空心板

17.有关肋形楼板,错误的说法是(abcd)

a.肋形楼板是形状似肋的结构b.无梁楼板也是肋形楼板

c.平板是一种没有肋的肋形楼板

d.若板内有两根过梁、一根圈梁,该板也是肋形楼板

e.肋形楼板工程量是梁板合并计算

18.木作工程中,木材均以(ab)类为准,若实际用材与定额不符,可以调整

a.一b.二c.三d.四e.五f.六

19.楼地面工程中,计算整体面层工程量时,应扣除的部位有(ab)a.凸出地面的构筑物b.设备基础c.柱d.间壁墙e.孔洞f.门洞开口部分

20.防水工程适用于(abcd)

a.楼地面b.建筑物±0.000以下的防潮c.墙身d.构筑物

21.在防腐、保温、隔热工程中,有关踢脚板的说法,正确的是(ac)a.应扣除门洞所占面积b.不应扣除门洞所占面积

c.应增加侧壁展开面积d.不应增加侧壁展开面积

22.下列哪些项目的普通抹灰应并入外墙普通抹灰面积(acd)a.附墙垛b.洞口侧壁c.梁侧面d.柱侧面e.门窗套f.压顶

23.厂区、生活区道路中,各种路面面层及垫层的铺设工程量,应区分设计图纸的(bd)计算

a.图号b.结构c.做法d.厚度

三、判断题(每题1分,对的打“√”,错的打“×”,判断错误倒扣1分,共14分)

1.非乙方原因造成停水、停电、停气的应调整合同价款。(X)

2.竣工决算是建设项目全过程的最后一个程序。(X)

3.甲方将材料运到施工现场所在地甲方仓库或车站、码头,乙方不得收取采保费。(错)4.直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。(错)5.经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价(对)6.室外楼梯,按自然层投影面积之和计算建筑面积(对)

7.设计未注明超灌长度时,计算钻孔灌注桩工程量时,其长度按设计桩长度加0.25米计算(对)8.在原有建筑物上扩建加层,则应计算高层建筑增加费(错)9.多层地下室钢筋混凝土墙可套地下室钢筋砼墙定额(错)

10.只要现浇楼板内有二根现浇梁,该板即为肋形楼板,但圈梁除外(错)11.木门窗运输工程量以洞口面积乘以0.98计算(错)

12.楼地面工程定额中的整体面层项目,已包括踢脚线的工料(错)

13.在防腐、保温、隔热工程中,块料面层也可用于立面项目,人工费进行适当调整即可(对)14.带防盗条的钢窗,防盗条应单独列项计算(错)

四、问答题(共25分)

1.(20分)背景材料

1992年8月19日中国某金属材料进出口总公司(下称金属公司)作为卖方与买方某地经济开发实业公司(下称实业公司)签订编号为“金实92-05号”的购销合同,约定金属公司以每吨3050元的单价供给实业公司日本产的钢材10000吨,总计货款3050万元。同年10月20日前船运至中国某港,船舱交货。合同签订后实业公司将货款20%的定金转到金属公司指定的银行,实业公司接到启港通知后,再支付20%的货款,其余货款在船到指定港口5个银行工作日内全部付清。合同还对产品质量、包装等事宜作了具体

规定。同年8月22日实业公司付给金属公司定金600万元,金属公司出具收据,并注明为“预付钢材定金”。实业公司预付定金数额比应付定金少10万元,但金属公司至诉讼之前均没有提出异议。合同规定的交货期届满后,金属公司未履行交货义务92年12月15日实业公司诉至某省高级人民法院。

问:1.金属公司与实业公司的合同是否有效,为什么?

2.实业公司付给金属公司的“预付定金”的性质如何,为什么?

3.该纠纷应怎样处理?

2.(5分)资格考试有什么专业?

五、计算题(5分)某新建项目,建设期为4年。第一年贷款额为500万,第二年为1000万,第三年为1500万,第四年为2000万。贷款的年利率为10%。用复利法计算,试问建设期贷款利息的总和是多少。

答案:

一、建筑面积及脚手架计算

建筑面积和工程量计算表

号 名 称 计算公式 Α-Β轴 30.20×(8.40×2+8.40×1/2)=634.20 m2 2 Β-С轴 60.20×12.20×4=2937.76 m2 坡屋面 60.20×(6.20+1.80×2×1/2)=481.60 m2 4 雨 蓬 2.60×4.00×1/2=5.20 m2 5 阳 台 18×1.80×3.60×1/2=58.32 m2 合 计 4117.08 m2 外墙脚手架 A-B轴11.75×(8.4×2+30.20)=552.25 m2 C-B轴12.75×(12.2×2+60.2+3×1.8+30)=1530.00m2 高低跨间 30.20×1.6=48.32m2 合计 2130.57m2

二、模板及砼工程量计算

工程量计算表

序号 项目名称 单位 计算公式 数量

一 模板工程量 ㎡ 90.46+3.58+6.96+28.67 129.67 1 底模 ㎡ 12.24×7.44-(0.4×0.24×4+

0.24×0.24×4)90.46 板侧模 ㎡(10.96+6.96)×2×0.1 3.58 3 板下口梁侧模 ㎡ 6.96×0.25×4 6.96(10.96+6.96)×2×0.4×2 28.67

二 砼工程量 m3 9.107+3.44+0.835 13.382 1 板 m3 12.24×7.44×0.1 9.107 2 梁 m3(6.96+10.96)×0.24×0.4×2 3.44 6.96×0.24×0.25×2 0.835

三、定额套用及换算

价表编号 子目名称及做法 单位 有换算的列简要

换算过程 综合单价

1-240 自卸汽车运土,运距2Km(正铲挖掘机装车)1000m3 11573.38 2-28换 胶泥接桩断面350*350 个 109.19+25.94*0.352/0.42-25.94 103.11

3-22换 M10混合砂浆KP1粘土多孔砖240×115×90 1砖墙 m3 184.17+0.185×37.50-23.54 186.07

5-34换 C25现浇自拌钢筋砼平板,板坡度15º(砼工程)m3 266.69+32.50×0.03×1.37+(245.56-252.32)261.27 9-73+9-74×2 C20细石砼刚性防水屋面无分隔缝50mm厚 10m2 168.65+13.97×2 196.59 12-51换 水泥砂浆贴大理石踢脚线120mm高 10m 268.30+229.5×120/150-229.50 222.40

13-124换 外墙面水泥砂浆贴釉面砖150*90(勾缝,面砖预算单价0.5元/块)10m2 506.15+10/0.16/0.1×1.025×

0.5-211.12 615.53

20-41 基础梁复合木模板(梁底有垫层)10m2 无底模套地圈梁 180.39

四、条基及砖基础计算 工程量计算表

号 项目名称 计算公式 计量

单位 数量 人工挖基槽 [(12.00+8.00)×2+6.20+4.20]×1/2×(1.80+2.856)×1.60=187.73m3 m3 187.73 2 砼无梁式条基 [(12.00+8.00)×2+6.80+4.80]×1.20×0.20=

12.384 m3 m3 12.384

砖 基 础 [(12.00+8.00)×2+7.76+5.76]×0.24×(1.58+

0.525)=53.52×0.24×2.105=27.038m3 扣:0.24×0.24×1.58×14=-1.274 m3 0.24×0.03×1.58×(10×2+4×3)=-0.364m3 m3 25.40 砼防潮层(53.52-0.24×14-0.03×32)×0.24=49.20×0.24 =11.808 m2 m2 11.808 模 板 12.384×0.74=9.16 m2 m2 9.16 6 模 板 11.808×0.06×8.33=5.90m2 m2 5.90

工程预算表

号 定额

编号 项目名称 计量

单位 数 量 综合单价 1-24 人工挖三类干土深度3m内 m3 187.73 16.77 2 5-2 C20砼无梁式条形基础 m3 12.384 222.38 3 3-1换 M7.5水泥砂浆砖基础 m3 25.400 186.21 3-43 C20抗渗砼P10以内(防潮层6cm厚)10m2 1.181 149.36 5 20-2或20-3 砼无梁式条形基础模板 10m2 0.916 202.05或159.96 6 20-40或20-41 砼防潮层模板 10m2 0.590 198.51或180.39

五、钻孔灌注桩

工程预算表

号 定额

编号 项目名称 计量

单位 数量 综合单价 合价(元)2-30 钻土孔(直径1000以内)m3 453.04 175.20 79372.61 2 2-33换 钻岩石孔(直径1000以内)

V类 m3 23.84 733.56 17488.07 2-35换 土孔砼 m3 435.56 316.41 137815.54 4 2-36 岩石孔砼 m3 23.84 280.05 6676.39 5 桩68注3 砌泥浆池 m3 459.40 1.00 459.40 6 2-37+2-38*3 泥浆外运 m3 476.88 83.77 39948.24 7 4-6换 钢筋笼制安 t 18.75 3288.55 61660.31 小计 343420.56 工程量计算表

序号 项目名称 计算公式 计量单位 数量 钻土孔 V钻土孔=3.14×0.452×(30-1.5)×25=453.04 m3 453.04 2 钻岩石孔 V钻岩石孔=3.14×0.452×1.5×25=23.84 m3 23.84 3 土孔砼 V土孔砼=3.14×0.452×(28+0.9-1.5)×

25=435.56 m3 435.56 岩石砼 V岩石孔砼=3.14×0.452×1.5×25=23.84 m3 23.84 砌泥浆池 V土孔砼+V岩石孔砼=435.56+23.84=459.40 m3 459.40 6 泥浆外运8KM内 V钻土孔+V钻岩石孔=476.88 m3 476.88 7 钢筋笼 0.75×25=18.75 t 18.75 工程造价计算程序表

序号 费用名称 计算公式 金额(元)一 分部分项工程费 343420.56 二 措施项

目费 机械进退场费 10000 检验试验费(一)×0.18% 618.16 临时设施费(一)×1.5% 5151.31

三 其他项目费 投标人部分(一)×1.0% 3434.20 招标人部分(一)×0.6% 2060.52

四 规费 劳动保险费(一+二+三)×1.6% 5834.96 五 税金(一+二+三+四)×3.44% 12745.88 六 工程造价 一~五 383265.59

2-33换(90+408.98)×0.15×(1+14%+8%)=91.31 642.25+91.31=733.56 元/m3

4-6换 钢筋笼 3288.55 元/t(240.50+73.60)×(1+14%+8%)+2905.35=3288.55元/t

六、钢筋审核 钢筋计算表

编号 直径 简图 单根长度计算式m 根数 数量

m 重量

㎏ φ25(4.5+6.8×3-0.5+3×10d+0.4 ×44d×2+15d×2)=26.78 如果双面焊5d =26.41 2 53.56 52.81 206.21 或203.32 φ25(4.5-0.5+0.4×44d+15d+0.5+6.3/3)=7.42 2 14.83 57.10 3 φ25(4.5-0.5+0.4×44d+15d+0.5 +6.3/4)=6.89 4 27.56 106.11 4 φ25 6.3 /3×2+0.5=4.7 2×2 18.8 72.38 5 φ25 6.3 /4×2+0.5=3.65 2×4 29.2 112.42 6 φ25

6.3 /3+0.4×44d+15d=3.41 2 6.83 26.30 7 φ25

6.3 /4+0.4×44d+15d=2.39 4 9.56 36.81 8 φ25

4+0.4×44d+15d+44d=5.92 5 29.58 113.88 9 φ25 6.3+44d×2=8.5+10d=8.75 如果双面焊5d=8.63 7 61.25 60.41 235.81 或232.58 φ25 6.3+44d×2=8.5+10d=8.75 如果双面焊5d=8.63 8 70 69.04 269.5 或265.8 11 φ25

6.3+0.4×44d+15d+44d=8.22 7 57.51 221.41 12 φ18 0.3+20d×2+(0.5-0.05)×

414×2=2.295 2 4.59 9.18 φ10(0.3-0.05+0.01×2)×2+(0.5-0.05+0.01×2)×2+24d=1.72 145 249.4 153.88 14 合计 1620.99 或1611.17

七、费用名称 工程费用类别 是否应支付、支付多少?

赶工措施费 措施项目 不应支付

基坑排水费 措施项目 应支付17.5万元

延长工期、点工 其他项目 不应支付、工期不延长

土方场外运输费 参照措施项目 应支付44万元元

施工撑筋费 参照措施项目 应支付1.8万元

现场办公用房 实体项目参照

分部分项项目

措施项目则不变 应支付2.8万元

预拌商品砼 分部分项项目 以乙方数量为准确定

砌墙脚手费 措施项目 应支付

砼模板费 措施项目 应支付

临时设施费 措施项目 不应支付

材料检验试验费 措施项目 不应支付

第三篇:2011年土建预算员(造价员)模拟试题和答案(推荐)

2011年土建预算员模拟试题

一、单选题(每题1分,选对得分,选错不得分,共30分)

1.建设项目总概算由工程费用、工程建设其他费用和(D)组成。A、建安工程费用和设备购置费等B、设备工器具购置费

C、土地使用费及勘察设计费

D、预备费、投资方向调节税、建设期贷款利息等

2.以下费用属建安工程造价中其它直接费的是(C)。

A、施工机械修理费B、材料采购和保管费

C、材料二次搬运费D、生产工人基本工资

3.预算定额基价是指(B)的人工、材料、施工机械使用费之和。

A、单位工程B、分部分项工程

C、扩大分部分项工程D、单项工程

4.我国现行建筑安装工程造价的构成中的间接费不包括有(D)。

A、企业管理费B、财务费用

C、其它费用D、现场管理费

5.对分部工程、分项工程采用相应的定额单价、费用标准,进行施工图预算编制的方法称为(A)。

A、单价法B、实物法C、概算法D、指标法

6.仲裁是当事人在争议发生前或争议发生后达成协议,自愿将争议交给第三者作出裁决,仲裁如发生争议,其解决的方式为(D)。

A、由于仲裁机构本身并无强制力,对于仲裁结果当事人可以不执行

B、裁决作出后,一方当事人不服可以再申请其它仲裁机构裁决

C、裁决作出后,一方当事人不服可以向人民法院起诉

D、裁决作出后,裁决结果立即生效,当事人不得再申请仲裁或者向人民法院起诉。

7.预算表的计算、价差表的计算、费用表的建表计算应键入以下哪一组合键(B)

A、Alt+PB、Alt+1C、Alt+2D、Shift+0 8.水泥砂浆体积配合比是指水泥与(C)体积比。

A.天然砂B.天然净砂C.净干砂D.饱和干砂

9.材料预算价格是指材料(d)费用

a.采购b.成本c.预算d.自采购地运至施工现场或工地仓库的全部

10.一般土建工程费用定额中的费率是由(d)而定的

a.施工单位资质b.工程造价的大小c.上级主管部门d.工程类别

11.定额内说明该项目另行计算者,应进行如下处理(c)

a.可换算入定额内b.建立补充定额c.由甲乙双方商定在独立费中处理

12.一般住宅层高3米,某住宅只一层,但高达9米,其建筑面积应按(a)层计算

a.1,b.1.5,c.3,d.视不同情况而定

13.人工挖地槽、地坑定额深度为(e)米,超过时可另作补充定额

a.2,b.3,c.4,d.5,e.6

14.机械挖土方工程量,按机械挖土方(c)%,人工挖土方(d)%计算

a.80b.20c.90d.10

15.砖基础施工所需工作面宽度为每边(b)mm a.150b.200c.250d.300

16.人工挖土方,当挖土深度超过(b)米时,需增加工日

a.1.2b.1.5c.2d.以上答案都不对

17.挖沟槽长度,外墙按图示(c)长计算,内墙按图示基础底面之间(e)长度计算 a.实际b.外边线c.中心线d.轴线e.净长线

18.某工程采用机械化施工大型土方工程10000m3,•挖土深1.5米,人工施工占10%,人工挖土方定额单价7.13元/m3,其人工挖土方的定额直接费是(C)元。

A.7130B.8556C.14260D.10695 19.泥浆运输工程量按(a)计算

a.钻孔实体积以立方米b.产生的泥浆量以立方米c.运输距离以米

20.某一预制钢筋砼桩截面300×300毫米,长8.3米,含0.3米桩尖,则其制作工程量为(C)。

A.0.72m3B.0.729m3C.0.747m3D.0.734m3

21.某建筑物外墙高度为52米,施工中采用竹制脚手架,施工单位在结算中却套用钢管脚手架定额,建设单位不同意,双方激烈争论。你认为应套(b)脚手架

a.竹制b.钢管c.取竹制和钢管脚手架的平均值d.由建设单位说了算

22.某建筑物室外地坪以下一层,室外地坪以上八层,地下室建筑面积为1000m2,地上建筑面积为8000m2,其应套用的高层建筑增加费定额基价为2549.44元/100m2,则高层建筑增加费为(c)元

a.216702.4b.229449.6c.203955.2d.以上答案都不对

23.砖基础与钢筋混凝土柱基相连接时,砖基础算至(b)a.柱基础边b.柱边c.柱子中心线d.以上答案都不对

24.下列有关平板的论述,正确的是(b)

a.平板是指肋形楼板以外的板b.平板是指无柱、无梁,四周直接搁置在墙上的板

c.平板是指不带梁,直接用柱支承的楼板d.平板是指很平的板,无质量问题的板

25.各种现浇屋面板与挑出的钢筋混凝土挑檐天沟相连时,以外墙的(d)为界,外为挑檐天沟,内为现浇屋面板

a.中心线b.轴线c.内边线d.外边线

26.计算钢筋工程量时,设计未规定搭接长度的,其搭接钢筋用量(B)。

A.按实调增B.已包括在钢筋的损耗搭接率之内,不得计算

C.按施工规范计算D.与甲方协商解决

27.各类门窗制作、安装工程量均按(A)计算。

A.门窗洞口面积B.门窗框外围面积

C.门窗框中线面积D.门窗扇面积

28.楼地面工程块料面层按(a)计算工程量

a.实铺面积b.建筑面积c.墙内边线围成的面积d.主墙间的净面积

29.某卷材屋面,女儿墙内侧周长为140m,围成的面积为1000m2,则卷材屋面工程量为(c)m2 a.1000b.1140c.1035d.1070e.给的条件不够,不能计算

30.铝合金窗定额编制是以成品安装编制的,由供应地至现场的运输费按(c)计算

a.实际发生b.按铝合金窗运输项目计算c.按木门窗运输项目计算

d.钢门窗运输项目计算

二、多选题(每题2分,选对1题0.5分,多选或选错均不得分,共46分)

1.下列费用项目属于间接费的有(AE)。

A、职工教育经费B、工程保修费C、工程排污费

D、文明施工增加费E、职工待业保险费

2.建设工程中的直接工程费包括(AEC)。

A、直接费B、其它费用C、现场管理费

D、企业管理费E、其它直接费

3.按现行建安工程造价管理有关规定,对一个工程造价进行计算的计价依据是(ABC)。

A、工程计价类别B、执行的定额标准和取费标准C、工程量清单 D、企业自定的人工工日单价

E、企业自编的施工机械台班单价或租赁价格

4.混凝土配合比设计中,确定砂石用量时,可用(ab)a.体积法b.重量法c.试配法d.都不对

5.无效合同的确认权属于(CD)。

A、工商行政管理局B、行业行政管理部门

C、人民法院D、仲裁机构E、中介咨询部门

6.建设工程招标必须编制标底。编制标底时需要考虑(ABD)等相关内容。

A、人工、材料的价格变动B、机械台班的价格变动

C、施工场地的布置和安排D、优良工程相应增加的费用

E、有充足的劳力和资金

7.在实际工作中建安工程预付备料款的数额确定原则是(ABC)。

A、建筑工程不超过工程量的30% B、安装工程不超过工程量的10%

C、材料比重大的安装工程按年计划的15%左右拨付

D、各类工程均按20%拨付E.按国家统一文字规定原则

8.工程预算软件的基本*作步骤包括:(ABCDE)

A、工程项目建档B、预算表编辑C、价差表编辑

D、费用表编辑E、打印输出

9.钢管按生产工艺可分为(ac)

a.无缝钢管b.镀锌钢管c.焊接钢管d.热轧钢管

10.平板玻璃成品装箱运输,产量以(cd)计

a.平方b.立方c.标准箱d.重量箱

11.工程量计算除依据定额计算规则外,尚应依据以下文件(abcd)a.经审定的施工组织设计b.经审定的其他有关技术经济文件

c.经审定的施工技术措施方案d.经审定的施工设计说明

e.经审定的预算表

12.推土机推土方定额要区别(cd)分别计算工程量

a.何种品牌推土机b.土壤的松实程度c.推土机功率d.推土机运距

13.有关人工挖孔桩,不正确说法是(abd)a.若设置安全设施时,应另立项目计算

b.若设置坑内照明,应另立项目计算

c.若挖流砂,应另立项目计算d.防人坠落加的井盖,应另立项目计算

14.外挑宽度超过1.8米的挑阳台的正面墙,下面说法正确的是(ac)a.该正面墙可计算外墙脚手架

b.该正面墙不可计算外墙脚手架

c.该正面墙可计算里脚手架

d.该正面墙不可计算里脚手架

e.该正面墙如何计算由建设单位决定

f.该正面墙如何计算由施工单位决定

15.砌筑墙体按长度乘以厚度再乘以高度以“立方米”计算,应扣除(BCD)。

A.梁头B.过人洞C.嵌入墙身的钢筋混凝土柱

D.平砌砖过梁

16.下列哪些装配式构件应该计算安装、制作或堆放损耗(ad)a.地沟盖板b.屋架c.桁架d.空心板

17.有关肋形楼板,错误的说法是(abcd)

a.肋形楼板是形状似肋的结构b.无梁楼板也是肋形楼板

c.平板是一种没有肋的肋形楼板

d.若板内有两根过梁、一根圈梁,该板也是肋形楼板

e.肋形楼板工程量是梁板合并计算

18.木作工程中,木材均以(ab)类为准,若实际用材与定额不符,可以调整

a.一b.二c.三d.四e.五f.六

19.楼地面工程中,计算整体面层工程量时,应扣除的部位有(ab)a.凸出地面的构筑物b.设备基础c.柱d.间壁墙e.孔洞f.门洞开口部分

20.防水工程适用于(abcd)

a.楼地面b.建筑物±0.000以下的防潮c.墙身d.构筑物

21.在防腐、保温、隔热工程中,有关踢脚板的说法,正确的是(ac)a.应扣除门洞所占面积b.不应扣除门洞所占面积

c.应增加侧壁展开面积d.不应增加侧壁展开面积

22.下列哪些项目的普通抹灰应并入外墙普通抹灰面积(acd)a.附墙垛b.洞口侧壁c.梁侧面d.柱侧面e.门窗套f.压顶

23.厂区、生活区道路中,各种路面面层及垫层的铺设工程量,应区分设计图纸的(bd)计算

a.图号b.结构c.做法d.厚度

三、判断题(每题1分,对的打“√”,错的打“×”,判断错误倒扣1分,共14分)

1.非乙方原因造成停水、停电、停气的应调整合同价款。(X)

2.竣工决算是建设项目全过程的最后一个程序。(X)

3.甲方将材料运到施工现场所在地甲方仓库或车站、码头,乙方不得收取采保费。(错)4.直接工程费由人工费、材料费、施工机械使用费组成。(错)5.经营性项目铺底流动资金不构成建设项目总造价(对)6.室外楼梯,按自然层投影面积之和计算建筑面积(对)

7.设计未注明超灌长度时,计算钻孔灌注桩工程量时,其长度按设计桩长度加0.25米计算(对)8.在原有建筑物上扩建加层,则应计算高层建筑增加费(错)9.多层地下室钢筋混凝土墙可套地下室钢筋砼墙定额(错)

10.只要现浇楼板内有二根现浇梁,该板即为肋形楼板,但圈梁除外(错)11.木门窗运输工程量以洞口面积乘以0.98计算(错)

12.楼地面工程定额中的整体面层项目,已包括踢脚线的工料(错)

13.在防腐、保温、隔热工程中,块料面层也可用于立面项目,人工费进行适当调整即可(对)14.带防盗条的钢窗,防盗条应单独列项计算(错)

第四篇:关于土建预算员....

关于土建预算员....问:我现在都20了以前上学的时候也没有过土建的什么基础

想学土建造价员 想报个班先 能学会么 ?

土建预算是不是很难? 是不是需要数学很好的?脑袋聪明的?细心的? 永记

北京城市建设技工学校,在北京和平里火车站

培训科:01051099622 费用:1400

本校学生报考费用是1300

每周日上午8点到下午4点上课

需要的书 必须要有的就是定额

我不知道你学的怎么样 所以也不知道让你看什么书

本专业的比较好一点

直接考试我还真 宁宁

土建预算相对是比较的简单的。两个,一个看的懂图纸,一个懂得定额。

这两点都是可以自学的。你在哪个省上班,就学哪个省的定额,里面怎么算都写的很清楚。

还可以直接买两本造价员培训教材看看。

一般都是这样开始的,真正做的好的,都是上班后才学的。

现在用电脑算量的比较多,你还可以学会cad,这个倒不是很要紧。

报班是必要的,因为如果你去上课的话,老师会很详细以及系统地为你讲解土建预算的所有方面知识,自己看书或者自学经常会遗漏一些重要内容,你上课后即使工地上呆得少也可以很快入门,比自学要强。做预算并不难,纯属操作性的工作,跟

数学好不好,头脑好不好都不想干,做预算最重要的是细心加耐心,因为计算工程量的时候经常会因为某些复杂结构计算而消耗大量时间,这个时候细心和耐心就体现出来了。当然预算需要一些空间想象力,一些图纸上的东西在现场会是怎么样你必须能想象出来,这种能力可以在工作中慢慢培养。所以如果你想学预算,现阶段就是看中两个方面,一是预算的计算方法,二是看懂图纸。

建议你不要急,慢慢学慢慢来,只要有恒心,不要付出太多努力一样可以有回报的。

桂芬

这个和数学好不好没有联系,报个班老师会从头教你的,不难学。主要是能看懂图纸,其次是掌握计算规则,也就是定额。考试时分实操和理论,理论就是把相关

法规和定额规则背下来就可以了.实操也就是考一个简单的一层或二层建筑,最多100多平方米,很简单.丫丫

我在造价事务所工作,如果你想学,我可以带你!qq:23785021 天蝎

想学土建呀太简单了只要你想学就行了

第一就是知道看图纸

第2就是知道怎么查定额

土建造价员的计算很简单比高中数学的还简单

考试是会有老师给你资料你把资料上的搞懂了就行了

不过你要有耐心呀计算时图纸好多的哦

查定额要知道怎么换算

现在定额上的基价不知道是哪一年的了

baby

我刚考完土木造价员证书,准备领证。我和你的情况一样,我是学工商管理 的,和建筑一点边都不粘,但是最后还是考过了。其实学这个并不难,也没有你想象的那么难,你首先最好是先报个班,最好是能经常面授的那种班,刚开始先学看图,这个并不难,只要你记住几个要点就可以了,就算看图你学不会,也没有关系,因为到后面做题的时候老师自然会告诉你怎么看,你也就明白了。学完图就该学土木工程之类的了,这时候需要你认真仔细听,做笔记,老师讲完了如果可能的话就回去没事看看,这个东西就是个熟练工中,越做越熟。其中土方工程和模板工程还有混凝土工程可能比较难,只要这三个学会了,其他都很容易,装修部分就更简单了。考试不考抽筋,所以不必担心过难。是这样 不考抽筋

上午考开卷 下午考闭卷 开卷包括: 土木工程包括:建筑面积,土方工程,砌筑工程,模板工程有时候考 有时候不考还有混凝土工程,平整场地,屋面工程。

装修工程包括:门窗工程,墙面工程,地面工程。

我个人认为装修工程部分不能丢分,把难得最后写 可以不按顺序。

07年6月份考试考的是独立基础。定额多翻两遍就可以了

闭卷部分就是背,判断题不会答的不要写,写错扣分。最后预祝你考试顺利,干预算比较好,企业的核心就是经营。

妙妙

关于土建预算员考试每个省

考试时间不一样,具体参见各省工程造价,往年一般在六月报名,九月考试,1,建设工程造价管理,2,建设工程技术基础知识,3,建筑工程编制与应用第三项就是预算员经常用到的书。各建筑书店有卖。Enya

那个你联系一下我吧,我是学土建的,你说的预算员,我们学校有开的,要是不嫌麻烦的话,联系我的邮箱499616774@ 我将你应该学习所需要的书的名字给你发过来。

张鹏

做预算就是多问,勤跑现场。多看图和定额。每个省的定额基本上差不多。你最好是报个预算员的辅导班,我是北京的,1400元报班和考试报名费。上课其实很管用。北京一年考两次吧6月和12月的。

首发公文范文

第五篇:预算员考试试题

预算员考试试题

1.建筑工程消耗量定额与修缮工程预算定额的分界?

答:修缮工程中,300㎡以内的零星添建工程,执行修缮定额;超过300㎡的添建工程,执行建筑定额。

2.变压式排气烟道,自设计室内地坪或安装起点,计算至什么位置?顶端遇坡屋面时如何计算?

答:计算至上一层楼板的上表面;顶端遇坡屋面时,按其高点计算至坡屋面板上表面。

3.外墙脚手架的高度,在工程量计算及执行定额时的计算规则? 答:自设计室外地坪算至檐口顶。4.施工机械台班单价的费用组成?

答:施工机械台班由七项费用组成:①折旧费②大修理费③经常修理费④安拆费及场外运费⑤人工费⑥燃料动力费⑦其他费用。5.工程量清单计价与定额计价的区别?

答:计价依据不同、反应水平不同、项目设置不同、项目编码不同、编制工程量不同、单价组成不同、计价原理不同、评标采用的方法不同、合同价格的调整方式不同、风险处理的方式不同、计量单位的不同、计价格式的不同。

6.工程量清单计价中综合单价调整的原则是什么?

答:①合同中已有适用的综合单价,按合同中已有的综合单价确定

②合同中已有类似的综合单价,按合同中类似的综合单价确定。③合同中没有适用或类似的综合单价,由承包人提出综合单价,经发包人确定后执行。

7.沟槽、基坑土方量如何划分?

答:沟槽底宽在3m以内,沟槽底长大于3倍槽底的为沟槽;凡土方基坑底面积在20㎡以上的为基坑。8.建筑工程招标方式有哪些? 答:公开招标和邀请招标

9.国家有关规定,特种作业人员应取得特种作业操作资格证后,方可上岗,特种作业有哪些?

答:升降机工、塔吊工、电工、焊工等。10.施工合同文件的组成及解释顺序?

答:组成部分:合同协议书、合同专用条款、发包人与承包人在有关工程的洽商、变更等协议或文件、中标通知书、询标纪要、招标文件及补充、投标书及附件、合同通用条款

解释顺序:合同协议书——中标通知书——投标书及其附件——合同专用条款——合同通用条款——标准、规范及有关技术文件——图纸——工程量清单——工程报价单或预算书。11.竣工清理和场内清理的工作内容包括哪些? 答:竣工清理:建筑施工过程中所有产生的垃圾。

场地清理:暂无(自己发挥)12.地面垫层的计算规则?

答:地面垫层按室内主墙间净面积乘以设计厚度,以立方米计算,计算时应扣除突出地面的构筑物、设备基础、地沟、以及单个面积在0.3㎡以内的孔洞等所占体积,门洞、空圈、暖气壁龛等开口部分亦不增加。

13.建筑物阳台建筑面积的计算规则? 答:按阳台投影面积的1/2计算建筑面积。

14.单层建筑物高度在2.2米及以上者,建筑面积如何计算? 答:按外墙外边线投影的全面积计算。15.时间定额的定义?

答:完成单位产品所必需消耗的工时。16.人工幅度差的定义?

答:指劳动定额未包括而在正常施工情况下又不可避免的但很难准确计量的用工和各种工时损失。17.综合单价的定义和组成内容?

答:定义:完成一个清单项目所需的人工费、材料费和工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润、以及一定范围内的风险的费用。

组成内容:人工费、机械费、材料费、企业管理费、利润组成。18.建筑物间有维护结构的架空走廊建筑面积计算规则?

答:按其维护结构外围水平面积计算。层高在2.2m及以上者,应计算全面积;层高不足2.2m者,应计算1/2面积,有永久性顶盖、无围护结构时,应按其顶盖水平投影面积的1/2计算。19.单独土石方定额项目适用范围?

答:单独土石方适用于自然地坪与设计室外地坪之间,且挖方或填方工程量大于5000m³的土石方工程,20.钢筋定额项目按构件类型不同主要分为哪几大项? 答:现浇构件钢筋、预制构件钢筋、21.定额中的毛石混凝土毛石占混凝土体积的百分比是多少? 答:15% 22.楼地面块料面层的计算规则?

答:按设计图示尺寸实铺面积,以平方米计算。门洞、空圈、暖气壁龛的开口部分的工程量并入相应的面层内计算。23.施工图预算编制所需要的资料有哪些? 答:施工图纸及说明和有关的标准图集等资料。

24.山东省建设厅发布的鲁建标字【2013年7号】文的主要内容? 答:

25.基础垫层定额套项时,根据基础形式不同人工机械分别乘多少的系数?

答:条形基础1.05,独立基础1.1,筏板基础1.00 26.简述工程合同的主要条款? 答:专用条款和通用条款

27.措施费用的种类有哪些?简述各自的内容?

答:措施费主要包括:施工技术措施费和施工组织措施费。

施工技术措施费:大型机械设备进出场及安拆费,混凝土、钢筋混泥土模板及支架费,脚手架费,施工排水降水费,其他施工技术措施费;

施工组织措施费:环境保护费,文明施工费,安全施工费,临时设施费,夜间施工费,缩短工期增加费,已完工程及设备保护费,其他施工组织措施费。28.清单计价费用的组成?

答:分部分项工程费,措施费项目费,其他项目费,规费,税金组成。29.简述实行工程量清单计价的目的和意义?

答:目的:规范建设市场秩序,适应社会主义发展的需要、促进建设市场有序竞争和企业健康发展、转变我国管理政府职能、为建设市场主体创造一个国际惯例接轨的市场竞争环境。

意义:有利于贯彻“公正、公平、公开”的原则、缩短了建设周期、要求投标方编制企业定额。30.简述规费有哪些部分组成?

答:定额测定费、工程排污费、社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险费。

31.简述工程量清单的组成?

答:封面、总说明、分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、暂列金额明细表、计日工表、总承包服务费计价表、规费、税金项目清单计价表、发包人供应材料一览表。

32.建筑物顶部有维护结构的楼梯间、水箱间,建筑面积如何计算? 答:层高在2.2m及以上者,应计算全面积;层高不足2.2m者,应计算1/2面积。

33.索赔的概念是什么?索赔的前提是什么? 答:定义:指在工程合同履行过程中,合同当事人一方因对方不履行或未能正确履行合同或者由于其它非自身因素而受到经济损失或权利损害,通过合同规定的程序向对方提出经济或时间补偿要求的行为。

前提:必须有一方违约合同的前提条件。34.材料预算价格的组成?

答:材料原价、材料运杂费、运输损耗费、采购及保管费。35.土方开挖放坡起点深度,普通土、坚土、混合土质分别是多少? 答:普通土1.2m,坚土1.7m,混合土质1.5m。36.简述地面装饰的计算规则?

答:按设计图示尺寸实铺面积,以平方米计算。门洞、空圈、暖气包槽,壁龛的开口部分的工程量,并入相应的面层内计算。37.税金的组成由那几部分?

答:营业税,城市维护建设费及教育费附加。

38.装饰高度在3.6米以上时,装饰脚手架如何计取?在3.6米以内时,装饰脚手架如何计取?

答:内墙装饰脚手架,内墙高度在3.6m以内时,按相应脚手架子目乘以0.3的系数。

内墙装饰脚手架,内墙高度在3.6m以上时,按双排里脚手架乘以0.3的系数。

39.简述定额的基本特征?

答:法令性,群众性,相对稳定性,针对性等特征。40.定额的定义?

答:定额是在合理的劳动组织和合理地使用材料和机械条件下,预先规定完成单位和合格产品所消耗的资源数量的标准,它反映一定时期的社会生产力水平的高低。41.钢筋的连接方式有哪些?

答:绑扎连接、焊接连接,冷压连接,螺旋连接。42.价值工程的三个基本要素是什么? 答:价值,功能和寿命周期成本。43.施工图预算审查的重点是什么?

答:工程量计算是否准确,定额套用,各项取费标准是否符合现行规定或单价计算是否合理等。

44.什么叫价值工程?提高价值工程的途径有哪些?

答:价值工程:是指以产品或作业的价值为目的,力求以最低寿命周期成本实现产品或作业使用所要求的必要功能的一项有组织的创造性活动。

45.03消耗量定额爆破岩石、松石、坚石的允许超挖量分别是多少? 答:松石:0.2m;坚石:0.15m。

46.机械挖土(坑内作业),普通土和坚土的放坡系数分别是多少? 答.0.33和0.2 47.工程结算的方式有哪些?

答:按月结算、竣工后一次性结算和分段结算。48.单位工程分为哪几个分部?

答:地基与基础工程,主体工程,装饰装修工程,给排水和采暖工程,电气工程,消防工程。49.综合工日的内容包含哪些?

答:基本用工,超运距用工,辅助用工,人工幅度差等。50.2砖以内标准砖砌体计算厚度分别为多少?

答:1/4砖:60;1/2砖:120;3/4砖:180;1砖:240;3/2砖:370;2砖:490

下载建筑工程土建预算员考试试题及答案word格式文档
下载建筑工程土建预算员考试试题及答案.doc
将本文档下载到自己电脑,方便修改和收藏,请勿使用迅雷等下载。
点此处下载文档

文档为doc格式


声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

相关范文推荐

    预算员考试试题

    一、单项选择(各专业必答试题) 1. 工程量清单由哪几部分组成?( ) A. 由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单三部分组成; B. 由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他......

    招聘预算员考试试题及答案(精选五篇)

    招聘预算员考试试题及答案 1、下列项目中可能包含包装费的是。 A.运费 B.设备运杂费 C.采购与仓库保管费 D.设备原价 E.设备供销部门手续费 答案:BD 2、下列费用中属于措......

    土建预算员知识

    主墙指承重墙或厚超过24的墙保温等结构厚度不算在内,屋面板的上表面 房间净空 板伸入内墙的部分叫内墙板头 大于3皮的才增加,60厚即为一皮,一挑为挑出1/4砖 屋面板上表面到压......

    土建预算员年终工作总结

    土建预算员年终工作总结1 一、工作情况1、对内的工作情况。按公司的规定要求,每月的月底统计当月的实际施工产值及成本分析情况。及时参加成本分析会议,对项目部每月的盈亏情......

    土建预算员岗位职责

    土建预算员 目录 土建预算员概述 土建预算员报考条件职务名称,又称造价员,指在土木建筑行业中专职做工程预算的人员,属于“工程造价”范畴。当一个工程项目在立项之初,需要对该......

    土建预算员岗位职责

    土建预算员岗位职责 一、市场调查:根据企业工程项目情况,对相关建筑原材料市场行情进行广泛调查,编制价格信息表,为预决算提供依据。 二、工程概算:在项目进行可行性分析时,依据国......

    土建预算员工作总结

    土建预算员工作总结 土建预算员工作总结1 光阴似箭,岁月如梭,算算自己来本公司已有X年多的时间了,在公司领导的关心指导和同事们的热情帮助下,我努力钻研专业技术知识,在实践锻炼......

    土建预算员年终工作总结

    土建预算员年终工作总结土建预算员年终工作总结120xx年是我进入工作岗位的第一年,回顾这一年的工作和生活,受益颇多。20xx年在我看来也是充满变化的一年,我在x月份离开了原来的......