第一篇:2017年上半年安徽省材料员专业管理实务考试题
2017年上半年安徽省材料员专业管理实务考试题
本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
一、单项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,只有 1 个事最符合题意)
1、塑料的主要性质决定于所采用的__。
A.合成树脂
B.填充料
C.改性剂
D.增塑剂
2、骨料最大粒径≤31.5mm的混凝土试件尺寸为__。
A.100mm×100mm×100mm B.150mm×150mm×150mm C.200mm×200mm×200mm D.300mm×300mm×300mm
3、对耐磨性要求较高的混凝土.其强度等级最低应为__级。
A.C20 B.C30 C.C40 D.C50
4、钢材中的大规格型材、普通钢筋和砖、瓦、砂、石、砌块等应入__保管。
A.库房
B.库棚
C.料场
D.特殊库房
5、当施工要求流动性较大时,混凝土用水量应选择__。
A.较大值
B.中间值
C.较小值
D.平均值
6、水与水泥之间的比例关系,常用__表示。
A.砂率
B.单位用水量
C.空隙率
D.水灰比
7、防洪防寒材料一般要制订__。
A.经常储备定额
B.保险储备定额
C.季节储备定额
D.在途储备定额
8、密度等级为1100的烧结空心砖的5块密度平均值为__。
A.≤800kg/m3 B.801~900kg/m3 C.901~1000kg/m3 D.1001~1100kg/m3
9、表示干硬性混凝土流动性的指标为__。
A.坍落度
B.分层度
C.沉入度
D.维勃稠度
10、下列选项中,不属于半耐水性胶粘剂的是__。
A.酪素胶粘剂
B.聚醋酸乙烯胶粘剂
C.三聚氰胺脲醛树脂胶粘剂
D.酚醛树脂胶粘剂
11、材料采购和加工业务的准备过程中,做好采购和加工业务的基础是__。
A.按照材料分类,确定各种材料采购和加工的总数量计划
B.按照需要采购的材料,了解有关厂矿的供货资源,选定供应单位,提出采购矿点的要货计划
C.选择和确定采购、加工企业
D.按照需要编制市场采购和加工材料计划,报请领导审批
12、下列铝酸盐水泥中,Al2O3含量百分数为77%的为__。
A.CA—50 B.CA—60 C.CA—70 D.CA—80
13、选择合理砂率,有利于__。
A.增大坍落度
B.节约水泥
C.提高混凝土工作性或节约水泥
D.提高强度
14、在整个施工过程中,材料消耗的去向包括有效损耗、__和管理损耗三部分。
A.工艺损耗
B.净用量
C.库存损耗
D.非工艺性损耗
15、测定材料的抗压强度,可广泛采用多种结构形式的__。
A.冲击试验机
B.硬度计
C.压力试验机
D.针入度仪
16、结算工程价款、计算工程收入的重要依据是__,它是考核企业成本水平的重要标尺。
A.预算成本
B.目标成本
C.计划成本
D.实际成本
17、混凝土配合比设计时,确定用水量的主要依据是__。
A.骨料的品种与粗细,所要求的流动性大小
B.骨料的品种与粗细,水灰比,砂率
C.混凝土拌和物的流动性或水灰比、混凝土的强度
D.骨料的品种与粗细、水泥用量
18、国家标准规定,混凝土立方体抗压强度以立方体试件在标准条件下养护28d时测定,该立方体的边长规定为__。
A.200mm×200mm×200mm B.150mm×150mm×150mm C.100mm×100mm×100mm D.50mm×50mm×50mm
19、建筑石膏的细度(0.2mm方孔筛筛余)(%)应__。
A.≤10% B.≤11% C.≤12% D.≤13%
20、设计混凝土配合比时,水灰比是根据__确定的。
A.混凝土强度
B.混凝土工作性
C.混凝土耐久性
D.混凝土强度与耐久性
21、等级为S95的矿渣粉,28d活性指数应大于等于__。
A.55% B.75% C.95% D.105%
22、目前我国采用劈裂抗拉试验来测定混凝土的__。
A.抗压强度
B.抗剪强度
C.抗拉强度
D.抗折强度
23、对于砌筑砂浆中的磨细生石灰粉,其熟化时间不得少于__。
A.1d B.2d C.3d D.4d
24、不利于混凝土密实性和抗渗性的做法是__。
A.降低水灰比
B.掺入减水剂
C.增大水灰比
D.调整配合比
25、石子中的针状颗粒是指长度大于该颗粒所属相应粒级平均粒径的__者。
A.10倍
B.15倍 C.20倍
D.24倍
二、多项选择题(共 25 题,每题 2 分,每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有1 个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、定质是对建筑工程或产品所需材料的__,做出正确的选择,务必达到技术上可靠、经济上合理和采购供应上可能。
A.损耗
B.品种
C.规格
D.废品
E.质量
2、材料采购和加工的执行阶段主要包括以下几个方面中的__。
A.材料保管
B.材料验收
C.材料交货日期、交货地点
D.材料交货方式
E.材料运输
3、对于调往项目以外其他部门或其他项目的材料,凭施工项目材料主管人签发或上级主管部门签发、项目材料主管人员核准的__调拨材料。
A.工程暂设用料申请单
B.工程暂供用料单
C.限额领料单
D.材料调拨单
4、下列选项中,属于低值易耗工具的是__。
A.手电钻
B.灰桶
C.扳子
D.锯片
E.千斤顶
5、彩板型材关键项目必须达到各自要求,一般项目必须__达到要求者为合格品。
A.2项以上(含2项)B.3项以上(含3项)C.4项以上(含4项)D.5项以上(含5项)
6、下列选项中,关于烧结多孔砖外观质量中的裂纹长度,说法正确的是__。
A.优等品的大面上深入孔壁15mm以上宽度方向及其延伸到条面的长度不大于60mm B.一等品的大面上深入孔壁15mm以上宽度方向及其延伸到条面的长度不大于100mm C.一等品的大面上深入孔壁15mm以上长度方向及其延伸到顶面的长度不大于100mm D.优等品的条、顶面上的水平裂纹不大于3mm E.合格品的条、顶面上的水平裂纹不大于4mm
7、等级为S105的矿渣粉,7天活性指数应大于等于__。
A.55% B.75% C.95% D.105%
8、天然大理石板材中,圆弧板优等品的线轮廓度允许公差为__。
A.0.4mm B.0.5mm C.0.6mm D.1.0mm
9、材料采购方式中的联合开发有__。
A.联产承包
B.合资经营
C.联合生产
D.产销联合E.技术协作
10、硅酸盐水泥的28d抗折强度应__。
A.≥6.5 B.≥7.0 C.≥7.5 D.≥8.0
11、__应反映企业个别的先进合理的消耗水平。
A.材料消耗预算定额
B.材料消耗施工定额
C.材料消耗概算定额
D.材料消耗估算指标
12、烧结普通砖的公称尺寸为__。
A.240mm×115mm×53mm B.190mm×190mm×90mm C.240mm×115mm×90mm D.100mm×120mm×150mm
13、下图代表的瓦类是()
A.板瓦
B.滴水瓦
C.筒瓦
D.沟头瓦
14、当孔隙率一定时,下列构造中,吸水率大的是__。
A.开口贯通大孔
B.开口贯通微孔
C.封闭孔
D.非贯通孔
15、下列选项中,属于材料出库凭证的是__。
A.加工单
B.限额领料单 C.调拨单
D.借用单
E.新旧转账单
16、下列选项中,属于非烧结砖的是__。
A.粉煤灰砖
B.碳化砖
C.页岩砖
D.炉渣砖
E.灰砂砖
17、在水泥的贮运与管理中应注意的问题是__。
A.防止水泥受潮
B.坚持限额领料,杜绝浪费
C.对于过期水泥作废品处理
D.水泥存放期不宜过长
E.严防不同品种、不同强度等级的水泥在保管中发生混乱
18、木模板管理中的“四包”管理是指__。
A.包制作
B.包维修
C.包回收
D.包拆除
E.包安装
19、如果水泥压蒸试验合格,水泥中氧化镁的含量(质量分数)允许放宽至__。
A.6.0% B.7.0% C.8.0% D.9.0%
20、下列选项中,关于材料员岗位职责,说法正确的是__。
A.负责工程材料的采购、验收、堆放等工作
B.负责上级主管部门授权的材料招(议)标采购,进行市场价格调查,掌握市场材料价格信息
C.负责项目部材料验收、搬运、储存、标志、发放及固定资产的管理
D.负责项目部季度验工材料成本管理,建立材料消耗台账,做好季度验工的材料成本分析工作
E.负责劳动保护用品的计划、申请、登记、发放、维护、回收工作
21、对于体大笨重的材料,应选用__比较经济。
A.直达供应方式
B.中转供应方式
C.发包方供应方式
D.承发包双方联合供应方式
22、如果水泥中有松块、小球,可以捏成粉末,但无硬块时,经过处理后,可以使用的方法是__。
A.用于不重要、受力小的部位
B.用于砌筑砂浆
C.正常使用 D.经试验后根据实际强度等级使用
23、强度等级为MU25的炉渣砖的碳化后强度平均值不小于__。
A.22.0MPa B.16.0MPa C.12.0MPa D.10.0MPa
24、编制材料计划应遵循的原则有__。
A.综合平衡的原则
B.实事求是的原则
C.留有余地的原则
D.严肃性和灵活性统一的原则
E.扩大储备的原则
25、选择混凝土拌和物的坍落度时,要根据构件截面大小、钢筋疏密程度和捣实方法来确定。当__时,坍落度可选择小些。
A.构件截面尺寸较小
B.钢筋较密
C.采用振捣器振捣
D.构件截面尺寸较大
E.钢筋较疏
第二篇:材料员专业管理实务
材料员专业管理实务
一、判断题(每题1分,正确的选“T”,错误的打“F”)
1、施工企业材料供应与管理的方针应该是:“从施工生产出发,为施工生产服务”。T
2、材料消耗定额由净用量、工艺损耗和管理损耗三部分构成。F
3、为了及时发现计划执行中的问题,保证材料计划的全面完成,建筑业企业应从上到下按照计划的分级管理职责,进行材料的计划与检查分析。T
4、长距离大宗建筑材料的运输,宜采用铁路运输方式或管道运输方式,沿江、沿河、沿海并且时间要求不紧的还可采用水路运输方式。但不宜采用航空、运输或公路运料方式。F
5、按照经济采购批量订购材料,可使采购费和材料保管费之和为最低,从而有效地降低材料采购成本。但这种方式只适用于消耗比较均衡、资源比较丰富的材料的采购。T
6、建设工程物资采购合同管理,是以法律手段约束合同当事人在物资采购中严格履行合同义务,认真完成采购工作,依照合同价格成交,从根本上保证物资采购工作顺利进行。T
7、材料出库凭证种类较多,应合理使用,材料内部转拨可直接使用“材料拨料单”,施工现场领用工程用料时,可直接使用领料单。F
8、对周转材料和施工工具等采用租赁管理的办法,实效较好,有利于提高所有周转材料和施工工具的利用率。F
9、屋面工程是容易产生亏损的工程,材料员要做好屋面工程施工的检查工作,防止以高标号水泥代替低标号水泥,以水泥砂浆代替混合砂浆,以免增加亏损。F
10、施工生产中,工具费的收入是按工程结构类型、不同檐高,以平方米建筑面积为单位计取。一般情况下,生产工具费用约占工程直接费的2%。T
二、单项选择题
a)关于建筑企业材料管理的概念,下列说法中正确的是(B)。
A建筑企业材料管理是指在计划指导下,在流通领域对建筑材料进行组织、采运、储运,并在生产领域进行配套供应的活动 B建筑企业材料管理,就是对施工过程中所需的各种材料,围绕采购、储运和消费,所进行的计划、组织、指挥、监督、调节等工作的总称
C建筑企业材料管理是指运用计划手段、组织、指导、监督、调节材料的采购、运输、储备、使用等一系列工作的总称 D建筑企业材料管理是指及时、齐备、按质按量地为施工生产提供所需材料的经济活动
2、建筑企业材料管理的主要业务环节是(A)。
A采购、运输、储备、供应 B计划、组织、指挥、调节
C供、管、用 D备、收、管、用、算
3、建筑企业材料供应与管理的特点主要表现在建筑材料(A)。
A品种规格多,用量大,供应不均衡,无固定的来源,工作涉及面广,工作质量要求高 B品种规格繁多、占用时间长、供应不均衡、来源固定、质量要求高
C品种规格多、用量大、占用资金长、不均衡、面广、无来源、质量要求高
D品种规格多、重量大、占用资金时间长、不均衡、面广、流动性大、质量要求高
4、施工企业材料管理的方针是(B)。
A发展经济,保障供给 B从施工生产出发,为施工生产服务 C加强计划管理,励行节约 D加强核算,按质论价
5、搞好材料供应与管理,必须重视采购运输和加工过程的管理,尽最大努力(B),加速材料周转。、A加强调剂材料在用、在库时间 B减少在途、压缩库存物资 C实现中转运输 D避免在现场的二次搬运
6、施工企业投标报价时,使用的材料消耗定额应该是(B)。A材料消耗概算定额 B材料消耗预算定额 C材料消耗施工额定 D材料消耗万元定额
7、材料消耗预算定额的构成因素包括(D)。A净用量、操作损耗和管理损耗 B合理的净用量、工艺损耗和管理损耗 C构成工程实体的消耗、净用量和有效消耗 D净用量、合理的工艺损耗和合理的管理损耗
8、在材料消耗过程的管理中,应按建筑产品(D)合理组织材料消耗,使企业获得低于社会必要劳动量的超额利润。A材料消耗预算定额 B材料消耗施工定额 C材料消耗概算定额 D必要的材料消耗量
9、材料(C)计划以单位工程为对象,按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总使用项目、材料名称、规格、型号、质量、数量等,是供应部门组织配套供应的计划。A B季度 C月度 D供应计划
10、编制材料供应计划的基础工作是(D)。
A核实和汇总材料申请计划 B分析上期材料供应计划的执行情况 C落实货源和资金 D明确工程任务和施工生产进度
11、编制材料需用计划的基础是(D)
A材料供应计划 B材料申请计划 C材料采购计划 D材料消耗定额
12、计划实施中,(C)是检查企业计划完成情况的有力工具。A组织 B计划 C统计 D核算
13、材料供应计划中确定的供应措施,必须与(C)进行平衡。A材料常用量 B材料供应量 C资金来源 D材料采购加工量
14、直达运输和直达供应都可以减少不必要的(A),从而降低材料采购成本。A材料周转 B中转环节 C库存储备 D采购批量
15、做好材料供应工作的关键是要把握材料供应工作中的(C)这一中心环节。A施工生产 B编制供应计划 C组织货源 D组织材料运输和储备
16、材料运输按合同约定的履行,如果委托供方代运发生材料错运时,因纠正而多付的运杂费由(A)承担。A供方 B需方 C运输公司 D合同当事人双方
17、组织材料运输,必须遵循(C)原则。
A及时、准确、均衡、安全 B及时、均衡、安全、经济
C及时、准确、安全、经济 D及时、准确、安全、合理
18、建筑企业的材料供应管理,应以企业的(B)。A施工生产需要为前提,以降低成本为目的
B施工生产需要为前提,以满足施工生产需要为目的 C材料资源为前提,以降低材料采购成本为目的 D材料管理方针为前提,以增产节约为目的
19、材料配套供应应遵循(C)原则。
A保证重点、统筹兼顾、先急后缓、勤俭节约 B实事求是、增产节约、先急后缓、保证重点 C保证重点、统筹兼顾、勤俭节约、就近就地供应 D实事求是、统筹兼顾、增产节约、就地就近供应
20、某施工企业计划期(360天)需用水泥216000吨,期初库存17500吨,水泥平均供应间隔为30天,平均误期天数为5天,则该企业计划期的水泥供应量应为(D)吨。A216000 B 233500 C 212500 D219500
21、在材料供应中,要(B),贯彻勤俭节约的原则,充分发挥材料的效用,使有限的材料,产生最大的经济效果。A科学、先进、合理 B管供、管用、管节约 C按质论价、加强核算 D实事求是、增产节约
22、材料采购中的“三比一算”,具体指的是(B)。A比质量、比价格、比及时交货、算运费 B比质量、比单价、比运距、算采购成本 C比质量、比单价、比运费、算总价 D比质量、比品种规格、比运距、算采购成本
23、市场行情对材料采购工作的影响因素是(B)。A材料信息和材料质量 B材料资源条件和材料价格 C材料资源条件和材料生产周期 D材料生产周期和材料价格
24、材料员应掌握下列材料信息:(B)等。
A资源、市场、价格、定额 B资源、供应、价格、市场 C计划、资源、价格、新产品 D合同、市场、定额、国家政策
25、某种材料全年计划需用240吨,该材料每吨每月的保管费需2元,每次采购的费用需20元,若按经济批量采购,全年的采购次数为(D)。
A 1次 B 3次 C 6次 D 12次
26、材料采购,由材料计划部门以施工生产的需要为基础,根据(B),进行比较分析,综合决策,会同采购人员制定采购计划,及时开展采购工作。
A材料需用计划 B材料库存情况 C市场信息反馈 D材料资金数量
27、材料采购资金管理办法有三种,其中的(C)是指确定一定时期内采购总金额,明确这一时期内各阶段采购所需资金,采购部门据此安排采购项目及采购量。
A品种采购量管理法 B类别采购管理法 . C采购金额管理法 D费用指标管理法
28、采购简单商品、半成品、原材料、以及其他性能质量相同或容易进行比较的货物时,评标方法采用(A)。A低投标价法 B综合评标法 C评标价法 D打分法
29、材料验收时填制的(C),是办理材料退货、索赔和追究供方违约责任的证明材料。A入库凭证 B入库验收单 c验收记录 D运输记录
30、旅工生产所需的主要材料必须保证供应,其仓库储备量不能低于(B)。A经常储备定额 B保险储备定额 C季节储备定额 D类别储备定额
31、仓库管理和组织材料运输,都必须贯彻(C)的原则。A严肃、及时、准确 B节约、及时、准确、严肃 c及时、准确、安全、经济 D及时、准确、安全、节约
32、为保证施工进度突然加快、材料需用量突然增大情况下的供料,对于主要材料必须建立(B)。A经常储备 B保险储备 C季节储备 D类别储备
33、材料出库的要求是(C)。
A及时、准确、严肃 B及时、准确、核料 C及时、准确、节约 D及时、准确、安全
34、材料盘点要求做到的”三清”是指(B)。A库存盈亏清、事故原因清、帐卡物数量清 B材料数量清、材料质量清、仓库帐表清 C四号定位清、五五堆放清、库容整齐清洁 D账表清、材料卡清、材料实物清
35、计算确定某种材料的最低储备量的关键要素是确定(D)。A施工任务量 B材料每日耗用量 C平均供应间隔天数 D平均误期天数
36、材料维护保养工作必须遵循(C)的原则。A合理堆码、精心保养 B四号定位、五五化 c预防为主,防治结合 D合理定量、整齐节约.37、对仓库中每日有变动的材料,当天复查一次,核对帐、卡、物是否对口,每月查库存材料的一半,年末全面盘点的方法,称为(C)。
A定期盘点 B定量盘点 C永续盘点 D连续盘点
38、材料仓库可按(A)衡量库存是否超储;根据最低储备量检查库存材料能否保证供应。A最高储备量 B经常储备量
C最低储备量 D经常储备与季节储备之和
39、某施工企业根据材料分析,预计计划期钢模总用量为5000m。,计划期钢模周转2.5次,则计划期钢模实际需用量为(A)m。
A 2000 B 2500 C 3000 D 1500 40、钢材数量验收,当现场检测确有困难时,可到供料单位(B),保证进场材料数量准确。A点件计数 B监磅发料 C检尺换算 D按车辆吨位计量
41、现场材料管理中,在施工前的准备工作阶段要根据(A),及时编制材料供应计划,组织人员落实材料名称、规格、数量、质量及进场日期。
A生产部门编制的材料预算和施工进度 B班组编制的用料计划
C整个工程的用料情况及大致供料时间 D施工现场总平面图纸
42、关于砖的现场质量验收,下列做法中错误的是(B)。A抗压、抗折等数据以质保书为凭据验收 B抗冻性能现场测试
C外观砖的颜色,色淡或色黑的红砖不合格 D外型规格,接砖的等级要求验收
43、材料实际采购成本等于下列各项费用之和(D)。A材料买价、流通费用、供销部门手续费、采购保管费 B材料买价、流通费用、运杂费、采购保管费 C材料单价、包装费、运输费用、采购费用、保管费 D材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购保管费
44、周转材料的核算以(A)为主要内容,核算周转材料的费用收入和支出的差异和摊销。A价值量 B价值 C使用价值 D工程量
45、对材料的实物储备情况进行核算时,反映材料储备周转的指标是(D)。A材料实际储备天数 B材料资金节约使用额
C万元产值占用材料储备资金 D材料储备对生产的保证天数
46、在检查考核材料计划执行情况时发现,材料供应总量的计划完成情况较好,但实际上施工现场上却发生了停工待料的现象。这是因为在供应工作中(D)。A供应计划完成率低 B供应品种配套率低 C供应材料周转性低 D材料供应及时性差
47、价值较高、使用期限较长的周转材料可以采用(D)摊销。A费用摊销法 B一次摊销法 C五~五摊销法 D期限摊销法
48、材料核算首先要建立和健全(B)。A材料核算责任制度 B材料核算管理体制 C材料核算管理制度 D经营管理基础工作
49、材料价格通常按实际成本计算,具体方法有(A)二种。A先进先出法和加权平均法 B统计分析法和加权平均法 C预算成本法和计划成本法 D市场调查法和因素分析法 50、以下(D)不属于《中华人民共和国建筑法》中确立的制度。A施工许可制度 B建筑工程监理制度 C质量监督检查制度 D工程竣工备案制度
51、掌握建筑工程(B.)的施工必须由总承包单位自行完成。A基础工程 B主体结构 C装饰工程 D复杂结构
52、不属于投标文件应包括的内容是(D)。
A施工项目负责人和主要技术人员的简历、业绩 B主要施工机械设备 C企业营业执照和资质证书 D交纳养老保险金的职工人数
53、根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械等危险部位,设置明显的(B)。
A安全提示标志 B安全警示标志 C安全标志 D警告提示标志
54、施工单位(B)应对项目的安全施工负责。A.单位主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.作业人员
55、以下费用不属于社会保障费的是(D)。
A养老保险费 B失业保险费 C医疗保险费 D住房公积金
56、将分项工程工程量乘以相应单价,经汇总即为建筑产品价格的预算编制方法是(B)。A工料单价法 B综合单价法 C单价法 D实物法
57、不列入分部分项工程量清单的是(C)。
A项目名称 B计量单位 C工程内容 D.工程数量
58、工程量清单采用(D)级编码设置。A二 B三 C四 D五
59、工程建设定额不具有(D)。
A.科学性 B.统一性 C.权威性 D.法令性
60、建筑安装工程费用由(B)、间接费、利润和税金四部分组成。A直接工程费 B 3直接费 C分部分项工程直接费 D措施费
三、多项选择题(每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上最符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分;选全得2分。)
1、建筑企业材料管理体制一般应包括和明确以下内容:(ACE)A企业各层次在材料管理上的分工 B建立和健全材料管理岗位
C企业所用材料的计划、采购、储备、调拨及使用等的主要管理办法 D全面规划企业的材料管理工作 E建立各层次的材料管理机构
2、建筑企业各层次材料管理机构的一般职责有(ABDE)等。A制订和执行企业材料管理的制度和办法
B筹划所需材料、设备的采购、加工、储备、供应、平衡调度 C做好企业经营决策工作
D负责材料资金管理及采购成本核算 E组织材料人员的业务学习
3、材料消耗定额的管理工作主要有(ACDE)。A贯彻执行各类定额,并负责定额的解释和业务指导 B配备材料定额人员
C对定额的使用情况进行检查,发现问题,及时纠正 D做好定额的考核工作
E收集积累有关定额的资料,拟订补充定额,定期组织修改定额
4、制定材料消耗定额的原则是(CD)。A保证重点、兼顾一般的原则 B综合平衡、实事求是的原则 C合理控制消耗水平的原则 D遵循综合经济效益的原则 E严肃性与灵活性统一的原则
5、确定实际需用量,编制材料需用计划时,核算和调整实际需用量的依据有(BCD)。A当任务已经落实,但设计尚未出施工图的情况下,按直接计算法计算材料需用量 B对于一些通用材料,在工程进行初期阶段,适当加大储备 C工程竣工阶段,实际需用量将略小于计划常用量
D对于一些特殊材料,要求一批进料
E辅助材料及生产维修用料应按直接计算法计算
6、编制材料计划,应遵循下列原则:(ABCD)A综合平衡、实事求是的原则 B保证重点、兼顾一般的原则 C留有余地、不留缺口的原则 D严肃性与灵活性统一的原则 E加强核算、不断调整的原则
7、实行限额领料应具备的技术条件主要有(BCDE)。A技术标准和规范 B施工图预算 C施工组织设计 D施工预算 E施工任务书
8、材料配套供应的方式主要有(BCDE)。
A计划平衡配套 B合议平衡配套 C重点工程平衡配套 D开工、竣工配套 E巡回平衡配套
9、材料采购信息整理常用的方法有(BCD)。
A随时进行检索、查询和定量分析 B运用统计报表的形式进行整理 C建立重要信息台帐、做好动态记录 D以调查报告的形式进行整理 E迅速反馈,制定合理的采购策略和方案
10、组织材料的方式有(ABCD)。
A采购方式和加工订货方式 B与建设单位协作采购和补偿贸易 C联合开发方式 D调剂与协作 E物资公司组织货源保证供应
11、材料采购合同订立后,当事人应当按照下列要求履行合同(ABDE)。A按约定的标的履行 B按合同规定的期限、地点交付货物 C承担违约责任 D按合同规定的数量和质量交付货物 E买方验收材料后,按合同规定履行支付义务
12、调整国际货物采购合同关系的法律和惯例主要有(ABCE)。A我国的《合同法》等涉外法律法规 B联合国国际货物销售合同公约 C国际货物销售合同法律适用性公约 D国际贸易中的统一规定 E国际贸易惯例
13、国际货物采购合同中,通常订有仲裁条款。其中对(BC)的选择是关键。A仲裁事项 B仲裁地点 C仲裁机构 D仲裁程序 E仲裁裁决的效力
14、关于不可抗力,国际货物采购合同中的相关条款有(ABCD)。A不可抗力事故范围 B不可抗力事故通知和证明
C免责规定 D受不可抗力影响的当事人延迟履行合同的最长期限 E不可抗力财产损失的分担
15、仓库材料帐务管理,首先应按下列要求审核凭证的有效性和合法性(ABCD)。A凭证必须是合法凭证,有编号,有材料收发动态指标,B凭证要能完整地反映材料经济业务从发生到结束的全过程情况 C白条(临时性借条)不能记帐
D凭证要按规定填写,内容、抬头、印章都要齐全 E凭证必须记好摘要,保持所记经济业务的完整性
16、材料合理储备天数等于(BCE)之和。
A经常储备天数 B供应间隔天数 C验收入库天数 D保险储备天数 E使用前准备天数
17、实行材料节约奖励制度,必须具备以下条件(ACDE)。A有合理的材料消耗定额和严格的收发制度
B定期进行经济活动分析 C有保证工程质量稳定的措施 D已经制订材料节约奖励办法 E有完善的材料消耗考核制度
18、现场材料管理的原则和任务是(ACDE)。
A材料全面规划、计划进场 B参与编制施工组织设计 C严格验收、合理存放、妥善保管 D控制领发、监督使用 E准确核算
19、材料采购成本考核指标有(DE)。
A材料采购实际成本 B材料预算价格 C材料运杂费和采购保管费 D材料采购成本节超额 E材料采购成本节超率 20、110.材料核算内容包括(BCDE),以及周转材料和工具的核算。A材料计划的核算 B材料采购的核算 C材料供应的核算 D材料储备的核算 E材料消耗量核算
21、下列属于《中华人民共和国建筑法》禁止的有(ABCD)。A将建筑工程肢解发包 B禁止将全部建筑工程转包给他人 C分包单位将其承包的工程再分包 D工程监理单位禁止转让监理业务 E专业承包的单位将其劳务部分再分包
22、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前,可以(ABE)。A补充 B修改 C查阅D转让 E撤回
23、下列关于合同无效的表述中,正确的是(BCD)。A一方以欺诈、胁迫的手段订立的合同 B恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益 C以合法形式掩盖非法目的 D损害社会公共利益 E违反法律、地方性法规的强制性规定
24、所有合同的订立都必须经过(BC)。A咨询 B要约 C承诺 D批准 E公证
25、建筑业从业人员职业道德基本规范包括(ACDE)。
A忠于职守、热爱本职 B勤劳工作、科学创新 C质量第一、信誉至上 D遵纪守法、安全生产 E文明施工、勤俭节约
26、施工定额从物质内容或生产要素来看,由(ACE)构成。A劳动定额 B时间定额 C材料消耗定额 D产量定额 E.机械台班使用定额
27、工程量清单的项目设置规则是为了统一(ACDE)。
A项目名称 B项目特征 C项目编码 D计量单位 E工程量计算
28、建安工程造价中,不含税工程造价加上(BCE)等于工程造价。A利润 B教育费附加 C城乡维护建设税 D房产税 E营业税
29、工程造价的特点有(ABE)。
A个别性 B动态性 C科学性 D系统性 E层次性 30、综合单价计价未包括的费用是(CD)。A措施费 B利润 C税金 D规费 E风险费用
第三篇:材料员专业管理实务-整理版
材料员专业管理实务
一、单选题(每题1分)A 150、按照施工合同示范文本规定,承包人的义务包括(B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明)。
154、按照施工合同文本的规定,承包人负责设计的图纸经工程师审查批准使用后,出现因设计责任的质量事故,该项损失应由(C.承包人)负责。
B 180、编制材料计划的步骤中的第一步是编制(A.用料计划)。239、编制材料需用计划的基础是(D.材料消耗定额)。
C 176、材料计划管理莓运用(D.计划)手段组织、指导、监督、调节材料的采购、供应、储备、使用等一系列工作的总称。
177、材料计划工作以(A.材料需用计划)为基础,材料管理的首要任务是满足施工生产的需要,必须提高计划管理的质量。
181、材料计划工作以(A.材料需用量材料供应计划)为基础,()是企业材料供应与管理的主导计划。
183、材料采购必须遵守国家、地方的有关(A.法律和法规),以物资管理政策和经济管理的有关法令指导采购,熟悉合同法、财会制度及工商管理部门的有关规定。
188、材料采购中的“三比一算”,具体指的是(B.比质量、比单价、比运距、算采购成本)。
193、材料采购加工的成交形式中,“一手付钱,一手取货”银货两讫的成交形式属于(C.现货现购)。
194、材料生产、销售、运输管理方法属于材料采购信息中的(C.政策信息)。
200、材料供应工作是以施工生产为中心,(B.按质、按量、按品种)成套齐备、经济合理的为企业提供所需的各种材料。
201、材料供应管理应完成八项任务,材料供应工作的首要环节是(A.编制材料供应计划)。
231、材料供应管理的工作内容包括(A.材料供应计划的编制、实施和分析考核,以及材料运输工作)。
235、材料出库的要求是(C.及时、准确、节约)。
236、材料出库的程序有以下几步,正确的顺序为(A.①②③④⑤⑥)①发放准备;②核对凭证;③备料;④复查;⑤点交;⑥清理。
238、材料计划的编制程序包括以下几点,正确的顺序为(A.①②⑨④⑤)①计算工程项目材料需用量;②确定供应量;③按不同渠道分类申请;④编制供应计划;⑤编制订货、采购计划。
245、材料管理的首要任务是保证施工生产的用料需要,材料管理各环节要围绕(C.材料供应计划)开展工作。
246、材料(C.月度)计划以单位工程为对象,按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总使用项目、材料名称、规格、型号、质量、数量等,是供应部门组织配套供应的计划。247、材料计划按用途分类有(B.用料计划、供应计划和采购加工计划)。249、材料季度计划是根据企业施工任务落实和安排的实际情况,对(A.)计划进行调整,具体组织订货、采购、供应的材料计划。
253、材料实际采购成本等于下列各项费用之和(D.材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购保管费)。
254、材料价格通常按实际成本计算,具体方法有(A.先进先出法和加权平均法)两种。
255、材料价格通常按实际成本计算,具体方法有“(B.后进先出法)”或‘:加权平均法”两种。
257、材料采购(B.实际成本)是材料在采购和保管过程中所发生的各项费用的总和。
262、材料采购批量指的是一次采购材料的(A.数量)。
264、材料采购批量与保管费用成(C.正比例,反比例)关系,与采购费用成()关系。
267、材料供应的核算,通过考核材料(B.供应计划
保证程度)的执行情况,检查材料收入的完成程度,反映材料对生产的()。
269、材料供应情况考核,一般是对材料供应中(B.数量)的检验。270、材料供应工作的重要环节是(C.合理地选择供料方式)。272、材料供应部门对施工生产单位实行“三保”,“三保”指的是(c.保质、保量、保进度)。
273、材料供应部门对施工生产单位实行“三包”,三包指的是(A.包供应、包退换、包回收)。
274、材料供应的核算主要是检查材料供应计划的执行情况应从检查材料收入量是否充足和检查材料供应的(A.及时性)两个方面进行考核。279、材料成本事前分析,就是通过(A.成本预测)分析,选择达到最佳经济效益的成本水平,确定成本目标,为编制成本计划提供可靠依据。284、材料采购中应坚持“三比一算”原则,即在采购材料时进行各种比较,指的是(A.比质量、比价格、比运距、算成本)。
60、承诺是(A.受要约人)同意要约的意思表示。
61、承诺可以撤回。撤回承诺的通知应当(B.在承诺通知到达要约人之前)或者与承诺通知同时到达要约人。
210、承包商应当按照合同约定的方法和时间,向监理(业主)提交已完工程量的报告。监理(业主)接到报告后(C.14)天内核实已完工程量,如未及时核实完,则承包商报告中的工程量即视为被确认,作为工程价款支付的依据。双方合同另有约定的,按合同执行。
64、采用数据电文形式订立合同的,收件人的主营业地为合同成立的地点;没有主营业地的,其(B.经常居住地)为合同成立的地点。258、采购成本可以从实物量和(B.价值量)两方面进行考核。69、采用格式条款订立合同的,提供格式条款的一方应当遵循(C.公平)原则确定当事人之间的权利和义务。
98、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起(A.一年内行使)。
99、撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起一年内行使,自债权人的行为发生之日起(B.5年)内不行使撤销权该撤销权消灭。100、撤销权自债务人的行为发生之日起(B.五年内)没有行使撤销权的,该撤销权消灭。113、出质人和质权人应当以书面形式订立质押合同。质押合同自(D.质物移交于质权人)占有时生效。
45、参加合同法律关系,依法享有权利和承担义务的当事人是合同关系的(B.主体)。283、成本分析通常采用的具体方法有指标对比法、(C.因素分析法)、连锁替代法。
D 68、当事人在(A.订立)合同过程中假借订立合同,恶意进行磋商,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。
105、当事人互负债务,(A.没有先后履行顺序)的,应当同时履行。71、当事人对合同的效力可以约定附条件。附生效条件的合同,自条件成就时生效。(D.附解除条件)的合同,自条件成就时失效。
108、当事人在保证合同中约定,(D.债务人)不能履行债务时,由保证人承担保证责任的,为一般保证。
110、当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的,按照(D.连带责任保证)承担保证责任。
84、当事人恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益的,因此取得的财产(B.收归国家
所有或者返还集体、第三人)。
111、当事人以城市房地产抵押的,抵押合同自(A.登记)之日起生效。
243、当工程任务已经落实,但设计尚未完成的建设项目,编制备料计划时可采用(B.间接计算法)计算材料需用量。
53、对于中标通知书的法律效力下列说法正确的是(D.中标通知书属于承诺)。
209、对承包人超出设计图纸范围和因承包人原因造成返工的工程量,发包人(D.不予计量)。
233、对仓储材料登记建卡,用于划线或退料冲账所使用的墨水颜色要求(C.红色)。
244、对于一些通用材料,在工程进行初期阶段,考虑到可能出现的施工进度超前等因素,一般都要(C.略加大储备)。
77、代理人以被代理人的名义对外所实施的民事法律行为,只有在代理权限范围内才能对(c.被代理人)有效。92、代位权行使的费用由(A.债务人承担)。
94、代位权的行使范围(D.以债权人的债权为限)。债权人行使代位权的必要费用,由债务人负担。
219、单项工程竣工后,承包商应在提交竣工验收报告的同时,向业主递交完整的结算资料和(D.竣工结算报告)。
259、多渠道货源的材料,材料原价按各供应单位的(C.出厂价或批发价
加权平均法),采用(C.出产价或批发价 加权平均法)计算确定。
57、(B.要约)到达受要约人时生效。
63、(A.承诺生效)的地点为合同成立的地点。
F 65、法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同,当事人未采用书面形式但一方已经履行主要义务,(D.对方接受的,该合同成立)。
67、法律规定应当采用书面形式的合同,当事人未采用书面形式,但已履行主要义务的,合同(A.有效成立)。
171、发包人应在其所供应点材料设备到货前(A.24小时),以书面形式通知承包人,由承包人派人与发包人共同清点。
189、非物质紧急调拨或执行救灾任务、军事任务采用的采购方式为(A.调拨采购)。
G
23、关于共同投标协议,下列说法错误的是(C.共同协议不应同投标文 4 件一并提交招标 人)。
24、关于联合体各方在中标后承担的连带责任,下列说法错误的是(A.联合体在接到中标
通知书未与招标人签订合同前放弃中标项目的,其已提交的投标保证金应予以退还)。
49、关于合同的形式说法有误的一项是(D.书面形式合同专指纸质合同)。101、关于当事人行使不安抗辩权时享有的权利,下列表述正确的是(C.对方在合理期跟内未恢复履行能力并且未能提供适当担保,则行使不安抗辩权的当事人一方有权通知对方解除合同)。
119、关于合同转让的特征,下列表述正确的是(A.合同的转让只是合同主体发生变化,不涉及权利义务内容变化)。
121、关于合同转让的特征,下列表述正确的是(A.合同的转让只是合同主体发生变化,不涉及权利义务内容变化)。
131、关于当事人解除合同说法有误的一项是(A.不能实现合同的当事人可以解除合同)。
37、根据《合同法》规定,建设工程施工合同不属于(D.实践合同)。
39、根据合同当事人之间是否互负义务,可以将合同划分为(B.双务合同与单务合同)。
40、根据合同的成立是否必须采取一定形式为标准,可以将合同划分为(A.要式合同与不 要式合同)。
114、根据《担保法》的规定,下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中,正确的是(D.担保期间,抵押物不需转移给债权人,质押物必须转移给债权人)。
126、根据《中华人民共和国合同法》有关合同转让的规定,下列关于债权转让的说法中,正确的是(A.债权人应当通知债务人)。
132、根据《合同法》的规定,合同解除后,当事人请求赔偿损失的权利(D.不受影响)。
145、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,当组成合同的文件出现矛盾时,应按合同约定的优先顺序进行解释,合同中没有约定的,优先顺序正确的是(D.中标通知书、专用条款、工程量清单)。
148、根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是(c.提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表)。
157、根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列施工合同履行中发生的事件,既可作为顺延合同工期的理由,又可作为调整合同价款理由的是 5(D.一周内限电导致累计停工时间超过8小时)。
158、根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于隐蔽工程检验的说法中,正确的是(A.工程师与承包人共同检验)。
163、根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于试车组织责任的说法中,正确的是(C.承包人采购的设备,投料试车由发包人负责组织)。
166、根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于设备试车达不到要求时确定责任方的说法中,正确的是(D.由于施工安装原因试车达不到要求,承包人承担返工的费用)。
172、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,发包人采购的建筑材料运抵施工现场,在由承包人保管前,应经过(C.发包人与承包人)共同清点。
174、根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于承包人负责采购的工程设备到货检验的说法中,正确的是(D.承包人应在设备到货时与工程师共同核验)。
175、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,承包人采购的建筑材料,在使用前需要进行试验时,责任的分担为(D.承包人负责试验,费用由承包人承担)。
204、根据《工程建设项目招标范围和规模标准规定》的规定,属于工程建设项目招标范围的工程建设项目,施工单项合同估算价在(D.200万元)人民币以上的,必须进行招标。
207、根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列关于工程量计量的说法中,正确的是(B.只对承包人完成的合格工程进行计量)。
213、根据监理(业主)确认的工程量计量结果,承包商向监理(业主)提出支付工程进度款申请,监理(业主)应在(C.14)天内向承包商支付工程进度款。
217、根据建设工程施工合同示范文本的规定,下列发包人违约的情形中,承包人依法可以与发包人协议将工程折价并就该工程折价的价款优先受偿的是(c.发包人拒绝支付工程竣工结算款)。
220、根据确认的竣工结算报告,承包商向业主申请支付工程竣工结算款。业主应在收到申请后(B.28)天内支付结算款,到期没有支付的应承担违约责任。
222,根据《建设工程价款结算暂行办法》的规定,在竣工结算编审过程中,单位工程竣工结算的编制人是(B.承包商)。227、根据《建筑法》,下列有关监理的说法正确的是(D.监理的权限要视建设单位的委托而定)。
228、根据《建筑法》,下列关于建设工程监理的说法正确的是(C.尽管建筑承包合同当事人没有监理企业,但也是监理人员实施监理的一个主要依据)。
250、根据(B.现场平面布置图),认真做好材料的堆放和临时仓库的搭设,要求做到有利于材料的进出和存放,方便施工,避免和减少二次搬运。275、根据我国《建筑法》,合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资,建设单位可以(c.提出质量要求)。
124、工程建设纠纷中,因施工单位脱离设计图纸、违反技术标准与规程而导致的纠纷属于(D.合同变更纠纷)。
167、工程质量保修期满后,如果工程无质量问题,则质量保修金应当(C.归承包人)。
285、工程成本按其在成本管理中的作用有三种表现形式,即(A.预算成本)计划成本、实际成本。
287、工具租赁的管理方法适合于除(B.消耗性工具)和实行工具费补贴的个人随手工具以外的所有工具品种。
l、国家标准和行业标准又分为强制性标准和(B.推荐性标准)。
8、观察法在选择观察对象时,要考虑与之配合的调查方式,所以(C.典型调查)必须选
择对总体具有代表性的单位。
12、公开招标亦称无限竞争性招标,是指招标人以(D.招标公告)的方式邀请不特定的法 人或者其他组织投标。
H
42、合同法律关系的(C.主体)可以是自然人、法人、其他组织。62、合同订立过程中,受要约人对有关合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任和解决争议方法等的变更,是对(A.承诺内容的实质性变更)。
117、合同权利义务的终止是指(B.合同的消灭)。123、合同(C.转让)是指合同的主体发生变化。
211、合同双方应该在合同专用条款第26条中选定两种结算方式中的一种,作为进度款的结算方式。两种结算方式是按月结算于支付和(C.分段结算与支付)。106、《合同法》中规定的合同履行抗辩权,是指合同履行过程中当事人任何一方因对方的违
约而(D.中止履行合同义务)的行为。
202、合理选择供料方式是材料供应工作的重要环节,选择供料方式的原则是(B.减少环节、方便用户、节省费用、提高效率)。
234、衡量仓储工作为生产建设服务质量的一个重要标志,也是加速流通领域资金周转的关键的是(B.材料领发)。
I J 30、甲、乙工程承包单位组成施工联合体参与某项目的投标,中标后联合体接到中标通知书,但尚未与招标人签订合同,联合体投标时提交了5万元投标保证金。此时两家单位认为该项
目盈利太少,于是放弃该项目,对此,招标投标法的相关规定是(A.5万元投标保证金不 予退还)。
50、甲单位以电子邮件的方式向乙单位发出要约,此要约的生效时间是(B.该电子邮件进
入乙单位指定的电子邮箱的时间)。75、甲施工企业获知自己的竞争对手乙施工企业正在与丙施工企业协商联合投标,遂与丙施工企业谈判联合投标事宜,甲施工企业在谈判中故意拖延时问。在乙施工企业放弃与丙施工企业联合投标后,通知丙施工企业将单独投标,根据《中华人民共和国合同法》规定,下列关于甲施工企业上述行为的法律责任的说法中,正确的是(C.甲施工企业承担法律责任,以丙施工企业有损失为前提)。
82、甲公司出售一批衬衫,每12件装一纸箱,乙公司向甲公司发电报订购2400件,甲公司回电告知单价,并说有充足现货,一个月内可以到货。乙公司复电:“此价格可以,但请将12件装一纸箱的包装改为10件一箱的包装。”甲公司收到乙公司的电报后没有回电。一个月后,乙公司去甲公司提货,甲公司说,双方意思表示不一致,合同没有成立,故他们没有任何责任。下列答案正确的有:(D.只要合同的主要条款一致,合同就能成立,故此合同成立。)。
102、甲乙两人签订一份钢材买卖合同,约定甲先付款,乙后发货。当合同的履行期限届至,甲因担心收不到货而未付款,于是乙在发货期限届至时也未发货。此时,乙行使的权利是(B.后履行抗辩权)。
170、建设单位应当自工程竣工验收合格之日起(C.15)日内,依照规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。184、建筑企业材料管理四大业务环节是(D.采购、运输、储备、供应)。191、建筑企业采购和加工业务,是有计划、有组织地进行的,其内容有 8(A.设计、计划、洽谈、签订合同、验收、调运和付款)。
192、建筑企业采购和加工业务的业务过程,可分为(C.准备、谈判、成交、执行、结算)等五个阶段。
197、建筑企业材料供应与管理的特点主要表现在建筑材料的(A.品种规格多,用量大,来源及运输方式不固定,供应工作涉及面广,质量要求高)等方面。
205、建设工程工程量清单计价规范》的规定,在具备施工条件的前提下,业主应在双方签订合同后的一个月内或不迟于约定的开工日期前的(C.7)天内预付工程款。229、建设工程监理的依据为(A.以法律、法规以及建设工程合同为依据)。230、建筑材料供应与管理是建筑企业(B.经营管)的重要组成部分。260、建筑企业采购和加工业务的业务过程,可分为(C.准备、谈判、成交、执行、结算)等五个阶段。
214、《建设工程价款结算暂行办法》规定,合同中只有类似于变更工程的价格,计算变更合
同价款按(A.合同中类似的价格执行)。
215、《建设工程价款结算暂行办法》规定,合同中没有适用于变更工程的价格,计算变更合
同价款按(D.承包商提出的价格,工程师确认后执行)。146、《建设工程施工合同示范文本》主要由三部分组成,不包括(D.补充条款)。
221、竣工结算在(C.竣工验收报告批准)之后进行。
223、竣工结算的方式不包括(D.分部分项工程竣工结束)。265、集中采购的价格一般(B.低于)分散采购的价格。
135、经过和解、调解未能解决合同争议的,且当事人没有订立仲裁协议或者仲裁协议无效的,合同争议的解决方式是(D.诉讼)。
216、监理(业主)超过约定的支付时间支付不工程进度款,承包商应及时向业主发出要求付款的通知,监理(业主)收到承包商通知后仍不能按要求付款,可与承包商协商签订延期付款协议,经承包商同意后可延期支付,协议应明确延期支付的时间和从工程量计量结果确认后第(A.15)天起计算应付款的利息。
10、进行市场调查,首先要明确调查的是(A.目标)。
L
4、利用“5C”评估法评估客户信用状况时,需要考虑的首要因素是(A.品质)。
32、联合体中标的,联合体各方应当(A.共同与招标人签订合同,就中 9 标项目向招标人承 担连带责任)。
72、罗某13岁,其欲去美国的小姨与之签订了一份赠与合同,赠给罗某1万美元。罗某接受,则其行为属于下列何种行为?(B.不必经法定代理人追认)。
87、履行说法有误的一项是(c.当事人可以擅自变更合同)。
127、李某于2000年1月向张某借款1000元,约定2003年1月偿还,事后张某于2002年1月又向李某借款1000元,约定1年后偿还。2003年1月,李某向张某表示,各自都不用偿还债务了,张某表示同意,这产生的法律后果是(B.合同的终止)。
M 13.某工程项目依法招标发包,某投标人在开标后提出增加优惠条件,招标人对该优惠条件 的正确处理是(c.拒绝接受该优惠条件)。
28、某招标人在招标文件中规定了对本省的投标人在同等条件下将优先于外省的投标人中
标,根据《招标投标法》,这个规定违反了(B.公平)原则。
29、某政府办公大楼项目对社会招标,招标文件中限定外省的投标人需与本省工程承包单位
组成联合体方可参加竞标,此举违背了招投标活动的(B.公平原则)。
51、某承包商向某建材供应商发出了购买钢材的要约,后又发出通知撤销该要约,双方便因
为要约的撤销问题发生分歧。下列选项中属于可以撤销要约的情形是(B.不损害材料供应 商合理利益)。
52、某承包商于2005年3月4日向某建筑设备租赁公司发出租赁要约,该租赁公司于3月
8日发出承诺,承包商于3月10日收到承诺,3月12日双方签订合同。则承诺的生效时间
是(C.3月8日)。
89、某钢材供应合同在甲市订立,在乙市履行。合同中未对某型号钢材的价格作出规定,事后也没有达成补充协议。该型号钢材的价格:订立合同时,甲市每吨4200元,乙市每吨4150元;履行合同时,甲市每吨4300元,乙市每吨4250元。该型号钢材的结算价格应为每吨(D.4150)元。95、某甲是某乙的债务人。某甲于5月1日将自己的房产无偿转让给了某丙,则(C.如果该行为对某乙产生的债权产生了损害,则在某乙知道该 10 行为发生之日起1年内可以行使撤销权)。
97、某甲是某乙的债务人,则(C.只有某甲无偿转让财产的行为对某乙造成了损害,某乙才能够行使撤销权)。
104、某工程项目材料供应合同中约定,供货方支付订购的材料后,采购方再行支付货款,合同履行过程中,由供货方交付的材料质量不符合约定标准,采购方拒付货款,采购方行使的是(B.后履行抗辩权)。129、某房地产开发商经营状况不良,欠某建筑公司30万元工程款久拖不还,却在近日将本公司的一辆价值30多万元的汽车无偿转让给某高校,致使其近期内不再有偿还债务的适当财产,因此,建筑公司便向法院起诉主张其债权。下列选项中正确的是(D.该转让行为应当撤销)。134、某工程项目建设单位与供货商签订工程物资采购合同,并按合同约定支付了10万元定金。此后供货商违约,按合同约定的违约条款计算的违约金为25万元。对此违约事件,建设单位最多要求供货商支付(B.25)万元。
137、某工程材料供应合同被确认无效,双方具有同等过错,购买方有4万元损失,供应方有2万元损失,下列关于双方损失责任承担的说法中,正确的是(C.供应方承担购买方l万元损失)。
147、某项目施工需要办理爆破作业的批准手续,但没有及时获得批准,给承发包双方者瞄舒舻定损失,则(A.承包人的损失都由发包人承担)。
151、某施工合同协议书内注明的开工日期为2009年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开I 1周的申请,但未获得工程师批准。工程实际在2009年2月5日开始动工。2009年12月5日,承包人在自检合格后提交了竣工验收报告,工程于2009年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定,承包人的施工期应为(A.自2月1日始,至12月5日止)。
155、某施工合同履行过程中,承包人因自身原因造成实际工程进度滞后计划进度,按照工程师要求对进度计划进行了修改,并得到工程师的确认。但执行修改后的进度计划,仍不能按期完工。下列关于该拖期的处理方法中,正确的是(D.承包人按合同约定的拖期违约金的计算办法承担违约责任)。
159、某体育馆工程二层楼板钢筋安装绑扎完毕,施工单位自检合格欲浇筑混凝土。按《建设工程质量管理条例》规定,该隐蔽工程隐蔽前施工单位应当通知(A.建设单位和建设工程质量监督机构)。
161、某项目分项工程的施工具备隐蔽条件,经工程师检查认可后承包人继续施工,后工程师又发出重新剥露检查的指示,承包人执行了该指示。11 重新检查表明该分项工程存在质量缺陷,承包人修复后再次隐蔽,下列关于承包人的经济损失和工期延误的责任承担的说法中,正确的是(A.工期和经济损失由承包人承担)。
17、目前,招标方式有(C.公开招标和邀请招标)。
N 182、材料供应计划应把(D.合同约定本竣工专项平衡)的单位工程用料计划列为重点,进行(D.合同约定本竣工 专项平衡),安排供应。224、1998年3月建设部颁发了(D.《中华人民共和国建筑法》),标志着我国建设监理工作已走上了法制化管理轨道。
P
27、评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家,成员人数为5人以上单数,其中招标人以外的专家不得少于总成员的(C.2/3)。
Q
5、企业以赊销方式卖给客户甲产品100万元,为了使客户能够尽快付款,企业给予客户的
信用条件为(5/30,n/60),则下面描述正确的是(D.在发票开出后30日内,可享受5 %的折扣)。
186、企业内部条件对材料采购工作的影响因素有(c.需用特点、储存能力、资金限制)。
241、企业内部编制施工作业计划,向单位工程承包人和班组实行定包供应材料时,应采用材料消耗(C.施工定额)计算材料需用量。
18、确定中标人后(A.15)内,招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报 告。
46、其他组织是指依法成立,有一定的组织机构和财产,但不具备(D.法人资格)的组 织。
R 144、如果下列合同文件出现不一致,(B.中标通知书)具有最高的解释效力。
152、如果承包人要求延期开工,应当由(B.工程师)批准。
S
15、施工项目定标,通常由(D.招标人)决定。
136、施工合同中的承包人到材料供应商处去购买水泥,由于水泥标号不清楚而将42.5#的水泥当作52.5#水泥购入。该买卖合同没有仲裁条款,发现问题后,承包人应(B.向人民法院起诉,要求撤销该合同)。
139、施工企业与材料供应商订立了材料供应合同,约定的定金为2万元,违约金为5万元。后因材料供应商违约,给施工企业造成7万元损失,施工企业可要求材料供应商承担违约责任的最大款额为(C.7)万元。240、施工企业用料单位应根据施工图计算分部分项实物工程量,结合施工方案与措施,套用相应的材料消耗定额,编制材料分析表。然后按(C.分部工程
单位工程)汇总,编制()材料需用计划。
242、施工图已经到达现场的单位工程,编制用料计划时应采用(A.直接计算法)计算材料需用量。
277、施工单位未对涉及结构安全的试块.试件以及有关材料的取样检测的,责令改正,处(D.十万元以上二十万元以下)的罚款。
288、施工企业的工具财务管理和实物管理相对应,工具账分为由财务部门建立的财务账和由料具部门建立的(D.业务账)两类。
11、市场调查程序是(A.明确目的、收集资料、分析、提出报告)。187、市场行情对材料采购工作的影响因素是(B.材料资源条件和材料价格)。
103、事人互负债务,有先后履行顺序,先履行一方履行债务不符合约定的,后履行一方(A.有权拒绝其相应的)履行要求。
280、事中材料成本分析,可以及时发现实际支出(D.脱离目标成本)的差异,以便及时采
取措施,保证预定成本目标的实现。
164、设备安装工程具备单机无负荷试车条件的,应由(A.业主)组织试车。
165、设备安装工程具有联动无负荷试车条件的,应由(A.建设单位)组织试车。
56、是希望他人向自己发出要约的意思表示(A.要约邀请)。
116、(D.合同转让)是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。
18、(B.合同转让)是指合同当事人一方依法将合同权利、义务全部或者部分转让给他人。
256、(C.材料采购核算),是以材料采购预算成本为基础,与实际采购成本相比较,核算其成本降低或超耗程度。
268、(A.组织货源)是为保证供应、满足需求创造充分的物质条件,是材料供应工作的中心环节。
43、(A.法律关系)是一定的社会关系在相应的法律规范的调整下形成的权利义务关系。
T 66、(A.格式)条款是当事人为了重复使用而预先拟定,并在订立合同时未与对方协商的条款。
281、通过对材料成本各构成因素的变动分析计算材料成本变动的影响程度,能够找出材料成本节超主次原因的方法是(B.因素分析法)。
W 78、无权代理的行为对被代理人不产生效力,但经被代理人(D.追认的),仍对被代理人产生效力。
83、无效的合同(A.自始没有)法律约束力。合同部分无效,不影响其他部分效力的,其他部分仍然有效。
85、无效合同和可撤销合同的区别不包括(C.二者在未被撤销前都是有效的)。
81、违约责任是一种(A.合同)法律责任。
276、未经(C.监理工程师,总监理工程师)签字,建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或安装,未经()签字,建设单位不拨付预付款,不进行竣工验收。
X
9、下列哪项不属于常用的市场调查方式(D.市场个案调查)。2l、下列关于施工公开招标的程序排列正确的是(C.(2)(1)(3)(4)(5)(6))。
(1)编制招标文件(2)建设项目报建(3)投标人资格预审(4)发放招标文件(5)开标、评标和定标(6)签订合同。
22、下列说法不正确的是(C.建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动,监
督招标按法定程序选择中标人;所派人员可作为评标委员会的成员,但不得以任何形式影响
或干涉招标人依法选择中标人的活动)。
25、下列各项关于招标人招标能力要求说法有误的是(B.招标能力不够,也不得委托中介 机构代理招标)。
31、下列选项中,(C.投标人以高于成本的报价竞标)不是关于投标的禁止性规定。
34、下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是(c.某丙,从事招标工程项目
领域工作满10年并具有高级职称)。
35、下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是(c.某丙,从事招标工程
项目领域工作满10年并具有高级职称)。
36、下列合同中,由《合同法》调整的是(c.买卖)合同。
38、下列属于单务合同的是(B.赠与合同)。
41、下列各项不属于合同法律关系客体的是(D.当事人)。
48、下列不具有法人资格的是(C.工商银行湖南省分行)。
54、下列关于要约与承诺说法正确的是(A.撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前
或者与要约同时到达受要约人)。
76、下列合同中,(c.张三在没有公司委托的情况下,拿着公司盖好章的空白合同同老客户签订一份50台计算机的合同)的行为具有法律效力。79、下列合同中,不属于无效合同的是(A.甲公司以欺诈的手段与乙公司签订的合同)。
80、下列订立合同有效的是(A.法人权限内订立的合同)。
88、下列有关价格的说法错误的是(B.逾期交付物的按交付时价格计算)。
130、下列不属于合同法定解除的条件的是(A.当事人一方迟延履行主要债务)。
140、下列解决建设工程合同争议方式,具有强制执行法律效力的是(D.仲裁)。
.
141、某建设工程施工合同中订有仲裁条款,下列关于该仲裁条款的说法中,正确的是(C.申请人民法院撤销仲裁裁决)。142、下列不属于《建设工程施工合同示范文本》中的3个附件是(D.工程量清单)。
143、下列不属于合同协议书组成部分的是(B.主要选项条款)。179、下列关于编制材料计划必须遵循的原则中,叙述不正确的是(B.项目经理负责制原则)。
196、下列选项中,不属于信息来源的是(A.过期的报刊、网络资料)。199、下列选项中,关于材料供应管理应遵循的原则,说法不正确的是(C.加强纵向经济联合,提高物资配套供应能力)。
203、下列关于施工合同计价方式的说法中,正确的是(A.工期在18个月以上的合同,因市场价格不易准确预期,宜采用可调价格合同)。
271、下列选项中,不属于材料供应的数量控制方式的是(A.定额供应)。
286、下列不属于工程材料质量监督管理的规定的有(D.监督材料在使用中有无偷工减料现象)。
289、下列选项中,不属于工具费用摊销常用方法的是(D.原值摊销法)。
7、信用评估的5C评估法中资本(capitAl)是指(C.企业的财务状况)。
3、“5C'’信用评级法,即评估客户信用品质的五个方面,即(D.品质、能力、资本、抵 押、条件)。
55、希望和他人订立合同的意思表示是指(A.要约)。
73、限制民事行为能力人订立的合同,经(c.法定)代理人追认后,该合同有效。
120、狭义的合同变更不包括合同(A.主体)的变更。
232、向(D.使用单位)发放材料是保证生产建设的需要,同时也是仓储管理的重要工作和最终目的。251、现场材料的验收步骤分为以下几点,正确的顺序是(B.①②③④)①查看送料单是否存在误送现象;②核对实物的品种、规格、数量和质量是否与凭证一致;③检查原始凭证是否齐全正确;④做好原始记录,逐项详细填写收料日记。
252、新材料未经试验鉴定,(B.可以)用于工程中。
Y
58、要约可以撤回。撤回要约的通知应当在(C.要约到达受要约人之前)或者与要约同时到达受要约人。
59、要约可以撤销。撤销要约的通知应当在(D.受要约人发出承诺通知之前)到达受要约人。
86、因重大误解订立的合同,当事人一方有权请求人民法院或者仲裁机构(D.变更或者撤销)。
93、因债务人怠于行使其到期债权,对债权人造成损害的,债权人可以向人民法院请求以(B.自己的名义代位行使债务人)的债权。282、因素分析法具体有(B.连锁替代法)和差额计算法。107、以下哪项不属于担保法规定的担保方式(D.违约金)。
278、以下所描述的质量责任和义务中,不应由工程监理单位负责的是(D.应对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,进行现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测)。
178、影响材料计划管理的企业内部因素主要是(B.企业内部部门之间 16 的衔接环节)。
185、影响材料采购的企业外部因素有(A.资源渠道、材料供方及市场供求因素)。
109、一般保证的保证人在主合同纠纷未经审判或者仲裁,并就债务人财产依法强制执行仍不能履行债务前,对债权人(A.可以)拒绝承担保证责任。
112、(B.抵押人和抵押权人)应当以书面形式订立抵押合同。
173、依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由(A.发包人)承担。
206、业主不按约定预付,承包商应在预付时间到期后按时向业主发出要求预付的通知,业主收到通知后仍不按要求预付,承包商可在发出通知(A.7)天后停止施工,业主承担违约责任。
237、用直接计算法编制材料需用计划,一般以(C.单位工程)为对象进行编制。
248、月度计划应把(B.单位工程材料计划)列为重点,专项平衡,安排供应。
14、邀请招标的邀请对象的数目不应少于(B.3)家。
Z
16、在我国下面投资主体的工程项目,可以不招投标的项目是(D.外商独资房地产公司 开发的住宅楼)。
70、在某建材购销的承诺中,对于要约中的下列事项作了变更,属于非实质性变更的是(c.建材包装的装潢)。
133、在法律没有特别规定及合同没有特别约定时,出现了下述哪种情况,一方当事人有权解除合同(B.发生不可抗力事件,致使合同不能适当履行)。
149、在施工合同中,(A.保护施工现场地下管线)属于承包人应该完成的工作。
153、在工程施工中,由于发包人的原因不能按照约定的开工日期开工,工程师应当(A.通知承包人,并承担承包人的损失)。
156、在下列导致工期延误的情况中,(D.发包人不能按照约定提供开工条件)不能顺延工期。
160、在工程施工中,经工程师检验合格已经覆盖的工程,工程师重新检验不合格,由此发生的费用应当全部由(C.承包人)承担。
162、在工程施工合同中,关于承包人权利和义务论述中,错误的是(C.工程竣工后,承包人要求发包人支付全部工程款)。
168、在签订施工合同时,要同时约定保修条款。防水工程的保修期限应不低于(C.5年)。
208、在工程进度款结算于支付中,承包商提交的已完工程量而监理不予计量的是(B.因承包商原因造成工程返工的工程量)。
212、在工程进度款结算过程中,除了对承包商超出设计图纸范围而增加的工程量,监理不予计量之外,还包括(B.因承包商原因造成返工的工程量)。
218、在施工中发现古墓、古建筑遗址等文物及化石或其他有考古、地质研究等价值的物品时,发包人承包人按文物管理部门的要求采取妥善保护措施。(C.发包人
相应顺延)承担由此发生的费用,延误的工期()。
225、在工程建设监理活动中,监理单位是(A.业主的代理人)。226、在建设工程实施过程中,工程监理企业可依据委托监理合同和有关的建设工程合同对(B.承建单位的建设)进行监督管理。
266、在检查考核材料计划执行情况时发现,材料供应总量的计划完成情况较好,但实际上施工现场上却发生了停工待料的现象。这是因为在供应工作中(D.材料供应及时性差)。
2、中国标准分为(A.国家标准)行业标准、地方标准、企业标准四级。
19、中标的承包商将由(B.业主)决定。
20、自中标通知书发出(C.30)内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同。
44、自然人的民事权利能力(A.始于出生)。
33、招标程序有①成立招标组织;②发布招标公告或发出招标邀请书;③编制招标文件和标
底;④组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑;⑤对投标单位进行资质审查,并将审查
结果通知各申请投标者;⑥发售投标文件。则下列招标程序排序正确的是(c.①③②⑤⑥ ④)。
290、招标人对招标文件进行澄清或修改,应在投标截止日期至少(B.15)天以前以书面形式发给所有投标人。
26、《招标投标法》规定,招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或必要修改时,应在
投标截止日期至少(B.15)天以前以书面形式发送给所有投标人。
6、折扣的表示通常采用如5/10,3/20,n/30,含义为(A.5/10表示10天内付款,可以享受5%的价格优惠;3/20表示20天内付款,可以享受3%的价格优惠;n/30表示
付款的最后期限为30天,此时付款无优惠)。
9l、债权人可以拒绝债务人部分履行债务,但部分履行不损害(A.债权人利益)的除外。
96、债务人以明显不合理的低价转让财产,对债权人造成损害,并且受让人知道该情形的,债权人可以请求(B.人民法院撤销债务人)的行为。122、债权人转让权利的,应当通知(C.债务人)。
128、债务转移是指合同债务人与第三人之间达成协议,并经(C.债务人)同意,将其
义务全部或部分转移给第三人的法律行为。
74、张某13岁,被称之为天才小画家,并在美术馆举办个人画展,美术馆与其达成协议有
偿展出该画,该协议(A.有效)。
115、张某将自己的货物质押给刘某,刘某疏于管理,任其日晒雨淋,下列说法错误的是(A.
张某有权要求刘某妥善保管货物,如刘某拒绝,张某可以解除质押关系)。190、责任明确、灵活、方便、手续简单和易于组织管理的采购方式为(B.现货采购)。261、责任明确、灵活、方便、手续筒单和易于组识管理的采购方式为(B.现货采购)。
195、资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的(A.资源信息)。
263、资源的分布、生产企业的生产能力属于材料采购信息中的(A.资源信息)。
90、执行政府指导价的合同,当事人一方逾期交付标的物,遇到政府指导价上涨时,交付标的物后的结算应按照(A.原价格)执行。138、仲裁委员会的组成人员由(c.业主与承包商协商选定)。
169、质量保修期从竣工验收之日算起。分单项竣工验收的工程,按单项工程分别计算质量保修期。其中,装修工程的最低质量保修期是(B.2年)。
198、做好材料供应工作的关键,是要把握材料供应工作中的(C.组织 19 资源)这一中心环节。47、10周岁以上的未成年人是(B.限制民事行为能力人),可以进行与他的年龄、智力相 适应的民事活动。
二、多选题(每题1分)A 301、按工具的价值和使用期限分类(BCE)。
B.固定资产工具
C.低值易耗工具
E.消耗性工具
B 307、必须实行监理的建设工程包括(ABDE)。A.大中型公用事业工程
B.国家重点建设工程 D.成片开发建设的住宅小区工程
E.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
311、必须进行招标的项目包括(CDE)。
C.大型基础设施、公用事业等关系到社会公共利益、公众安全的项目 D.全部或部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 E.使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目 391、编制材料计划,应遵循下列原则:(ABCD)。
A.综合平衡、实事求是的原则
B.保证重点、兼顾一般的原则 c.留有余地、不留缺口的原则
D.严肃性与灵活性统一的原则
392、编制材料需用计划时,核算和调整实际需用量的依据有(BCD)。B.对于一些通用材料,在工程进行初期阶段,适当加大储备 C.工程竣工阶段,实际需用量将略小于计划常用量 D.对于一些特殊材料,要求一批进料
393、编制材料计划的步骤如下:(ADE)。
A.编制材料需用计划
D.编制材料供应计划
E.编制材料采购加工计划
394、编制材料需用计划的程序是(ABCD)。
A.材料部门应与生产技术部门积极配合,掌握施工工艺,了解施工技术组织方案,仔细阅读图纸
B.根据生产作业计划下达的工作量,结合图纸和施工方案,计算施工实物工程量
C.查材料消耗定额,计算完成生产任务所需材料品种、规格、数量、质 20 量、完成材料分析
D.汇总各操作项目材料分析中的材料需用量,编制出用料计划 384、变更合同价款按下列(ABC)进行。
A.合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格计算变更合同价款
B.合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款 C.合同中没有适用于变更工程的价格,由承包人提出适当的变更价格,经工程师确认后执 行
321、(ACDE)不是合同法的重要基本原则。
A.平等原则
C.公平原则
D.诚实信用原则
E.自愿原则
C 296、材料采购成本考核指标有(DE)。
D.材料采购成本节超额
E.材料采购成本节超率 297、材料配套供应的方式方法有(ABCD)。
A.以单位工程或工程项目为对象配套供应
B.按大分部或分层配套供应
c.配套与计划供应和定额管理相结合D.周转材料配套供应 298、材料限额供应的作用有(ACE)。
A.有利于促进材料合理使用,降低材料消耗和工程成本
C.限额量是检查材料消耗是节约或超耗的标准,有利于发现浪费现象 E.有利于改进材料供应工作,提高材料供应管理水平389、材料计划管理的主要任务是(ABC)等。
A.为实现企业经济目标做好物质准备
B.做好平衡协调工作 C.采取措施,促进材料的合理使用
396、材料采购,应根据施工生产的需要和市场反馈的信息,对下列事项作出决策(ABCD)。
A.采购材料的品种、规格、质量和计划期的采购总量 B.选择供应渠道和供应单位,确定采购的形式和方法 C.决定采购批量
D.确定采购时间和进货时间
397、材料采购应遵循的原则有(ACE)。
A.遵守法律法规的原则
C.按计划采购的原则
E.坚持“三比一算”的原则
401、材料采购资源信息包括(ABC)。A.资源的分布和销售动态
B.生产企业的生产能力及其保证程度,产品结构和产品质量 C.资源的生产技术发展趋势
402、材料采购市场信息主要有(ABC)等。
A.供求动态,紧缺及呆滞材料情况
B.价格信息 C.生产资料市场及物资贸易中心的建立、发展情况 403、材料采购信息整理常用的方法有(BCD)。
B.运用统计报表的形式进行整理
C.建立重要信息台帐、做好动态记录
D.以调查报告的形式进行整理
404、材料供应管理的特点有(ABCE)等。
A.建筑用料品种规格多,来源复杂,并且用量多,重量大,需要大量的运力
B.材料供应必须满足需求多样性的要求,并且要适应施工中各种因素的多变性
C.材料供应受气候和季节、社会经济状况影响大
E.建筑生产材料供应工作要求高,供应材料的质量要求也高 405、材料供应管理的具体任务包括(BCDE)。
B.编制材料供应计划
C.组织资源、运输和材料储备
D.平衡调度和选择供料方式
E.提高成品、半成品程度,以及供应工作的分析和考核
408、材料运输管理的任务有(ACDE)。
A.贯彻“及时、准确、安全、经济”的原则组织运输 C.加强材料运输的计划管理
D.建立和健全以岗位责任制为核心的运输管理制度
E.以最低的费用、最短的时间、安全地完成材料在空间上的转移,保证工程需要
409、材料的进场验收工作包括(ACDE)。
A.入库收货时的检验
C.保管阶段的质量检查 D.发货阶段的备货复查
E.库存的盘点
332、承诺可以撤回,但撤回承诺的通知应当在(BD)。
B.承诺通知到达要约人之前
D.承诺通知同时到达要约人
325、(BD)采用书面形式的,应当采用书面形式。B.法律、行政法规规定
D.双方当事人约定
D 335、当事人在订立合同过程中有(ABDE)情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害
赔偿责任。
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实
D.提供虚假情况
E.有其他违背诚实信用原则的行为 337、当事人对合同的效力可以约定附条件,可以附生效条件;也可以附解除条件(BD)。
B.附生效条件的合同,自条件成就时生效 D.附解除条件的合同,自条件成就时失效
352、担保活动应当遵循(ACD)诚实信用的原则。A.平等
C.自愿
D.公平
353、担保合同被确认无效后,(ABDE)有过错的,应当根据其过错各自承担相应的民事 责任。
A.债务人
B.担保人
D.当事人
E.债权人 351、《担保法》规定的担保方式为(BCDE)和定金。B.保证
C.抵押
D.质押
E.留置
354、(ACE)等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。A.学校
C.幼儿园
E.医院
315、(ABD)等服务的采购,单项合同估算价在50万人民币以上的,必须进行招标。
A.勘察
B.设计
D.监理
319、(BDE)等有关身份关系的协议,不适用《合同法》的规定。B.婚姻
D.收养
E.监护
342、(ACE)的行为,只有经被代理人的追认,被代理人才承担民事责任。
A.没有代理权
C.超越代理权
E.代理权终止后
F 305、符合下列(BCD)情形之一的,经批准可以进行邀请招标。B.受自然地域环境限制的
c.涉及国家安全、国家秘密,适宜招标但不适宜公开招标的 D.项目技术复杂或有特殊要求只有几家潜在投标人可供选择的
324、法人应当具备的条件是(ABCE)。
A.依法成立
B.有必要的财产或者经费
C.有自己的名称、组织机构和场所
E.能够独立承担民事责任
G 334、根据《合同法》的规定,下列关于格式条款合同的说法中,正确的 23 有(CDE)。
C.订立合同时,起草方有义务请对方注意免除其责任的条款
D.格式条款合同的起草方应遵循公平原则确定当事人之间的权利义务 E.发生合同争议时,如果涉及合同条款有两种以上不同解释,应采用对起草方不利的解释
343、根据《中华人民共和国合同法》,合同被确认无效后,当事人因履行产生的财产应当(ABE)。
A.返还财产
B.赔偿损失
E.追缴收归国库
361、根据《担保法》判断下列哪些说法是正确的?(ABCD)。
A.为债务人质押担保的第三人,在质权人实现质权后,有权向债务人追偿
B.质权因质物灭失而消灭。因灭失所得的赔偿金,应当作为出质财产 c.质权与其担保的债权同时存在,债权消灭的,质权也消灭
D.定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的百分之二十 372、根据建设工程施工合同示范文本通用条款的规定,当合同的组成文件之间出现矛盾或
歧义时,下列有关文件优先解释顺序中,正确的有(BCD)。B.中标通知书一投标书一合同通用条款
C.履行过程中的书面洽商一合同专用条款一工程量清单 D.投标书一合同专用条款一标准规范
375、根据《建设工程施工合同(示范文本)》,下列工作中,应由发包人完成的工作有(AD)。
A.从施工现场外部接通施工用电线路
D.办理爆破作业行政许可手续
378、根据建设工程施工合同示范文本的规定,导致现场发生暂停施工的下列情形中,承包
商在执行工程师暂停施工的指示后,可以要求发包人追加合同价款并顺延工期的包括(BCE)。
B.施工中遇到了有考古价值的文物
C.发包人订购的设备不能按时到货
E.发包人未能按时移交后续施工的现场 382、根据《建设工程质量管理条例》,工程在正常使用条件下,承包人对工程质量保修期限
最低为2年的工程有(CDE)。
C.设备安装工程
D.电气管线工程
E.给水管道工程
383、根据建设工程施工合同示范文本的规定,承包人签署的质量保修书的主要内容应包括(AB)。
A.工程质量保修范围
B.质量保修期限
395、工程需用计划的编制方法主要有(BCDE)两种。
B.预算法
C.直接计算法
D.概算法
E.间接计算法 299、工具管理的内容包括(ACD)。A.储存管
C.发放管理
D.使用管 300、工具管理的主要任务是(ACD)。
A.及时、齐备地向施工班组提供优良、适用的工具,积极推广和采用先进工具,保证施工 生产,提高劳动效率。
C.采取有效的管理办法,加速工具的周转,延长使用寿命,最大限度地发挥工具效能。
D.加强工具的收、发、保管和维护、维修。
388、搞好材料计划管理,必须确立下列观念:(BCD)。
B.材料供求平衡的观念
C.材料指令性计划、指导性计划与市场调节相结合
D.多渠道、多层次筹措与开发资源
H
318、合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间(ABD)民事权利义务关系的协议。
A.变更
B.终止
D.设立
322、合同法律关系的构成要素是(ABE)。A.主体
B.客体
E.内容
323、合同法律关系的主体是参加合同法律关系,享有相应权利,承担相应义务的当事人。
下列主体中,可以作为合同法律关系主体的有(BCDE)。
B.政府机关
C.事业单位
D.社会团体
E.法人的分支机构 363、合同当事人有权单方行使合同解除权的情形有(ABCD)。A.因发生地震致使不能实现合同目的
B.在合同履行期限届满之前,对方明确表示不履行主要债务
C.在合同履行期限届满之前,对方以自己行为表示表示不履行主要债务 D.对方延迟履行主要债务,经催告后在合理期限内仍未履行 364、合同终止的原因中必然导致合同终止的情况有(BCDE)。B.提存
C.抵销
D.免除
E.混同
366、合同债务的法定抵销的条件包括(ACDE)。
A.须当事人互负债务,互享债权
C.须债务的标的物种类、品质相同 D.须债务的履行期均已届满
E.须债务均非不能抵消之债务
385、合同示范文本专用条款中供选择的进度款的结算方式有(ABD)。A.按月结算与支付
B.分段结算与支付
D.按形象进度结算与支付
386、施工
中发现地下障碍物影响施工时,承包人应于(C)小时内(D)形式通知发包人。
C.8
D.书面 362、《合同法》规定的合同变更条件包括(BCE)。B.协商一致
C.有效的合同
E.变更内容明确 336、《合同法》规定的承担缔约过失责任的构成要件有(BCDE)。B.缔约过失责任方有过错
c.缔约一方有受损害的事实 D.缔约当事人的过错与损失有因果关系
E.合同尚未成立 340、《合同法》规定,出现(ABD)情形的,合同中的免责条款无效。A.造成对方人身伤害的B.因故意造成对方财产损失的 D.因重大过失造成对方财产损失的 341、《合同法》规定有下列哪些情形出现的合同属无效合同(ABCD)。A.以欺诈、胁迫的手段订立的合同
B.损害国家利益的合同 C.以合法形式掩盖非法目的的合同
D.损害社会公共利益的合同,407、合理组织运输的途径主要有(ABCE)。A.选择合理的运输路线
B.采取直达运输,“四就直拨”,减少中转 C.选择合理的运输方式
E.合理使用运输工具
J 291、建设单位的招标应当具备的条件是(BCDE)B.有与招标工程相适应的经济、技术、管理人员 c.有组织编制招标文件的能力
D.有审查投标单位资质的能力
E.有组织开标、评标、定标的能力 308、建设工程监理的性质包括(BCDE)。
B.科学性
C.独立性
D.公正性
E.服务性 309、建设工程监理的作用(BCDE)。
B.有利于提高建设工程投资决策科学化水平C.有利于规范工程建设参与各方的建设行为
D.有利于促使承建单位保证建设工程质量和使用安全 E.有利于实现建设工程投资效益最大化建设
310、建设工程监理的依据包括(ABE)。
A.工程建设文件
B.有关的法律法规规章和标准规范 E.有关的建设工程合同
312、建设项目工程总承包主要的方式有(BD)。B.设计一施工总承包
D.设计采购施工总承包 320、建设工程合同属于(ABCD)。
A.有名合同
B.实践合同
c.要式合同 D.有偿合同
348、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款,而建设单位在其他单位有已到期的债权
却不积极行使,施工单位(AD)。
A.可以行使代位权
D.可以自己的名义行使权利
349、建设单位以无资金为由拖欠施工单位工程款,而建设单位在其他单位有已到期的债权
却不积极行使,施工单位(AD)。
A.可以行使代位权
D.可以自己的名义行使权利
373、建设工程开工前,合同各方应当做好各项准备工作。下列工作中,属于工程师准备工 作范围的有(BD)。
B.水准点与坐标控制点的交验
D.审查承包人提交的施工进度计划 E.书面通知发包人及时支付工程预付款
400、建筑企业加工订货是有计划、有组织进行的。其内容有计划、设计、(ABCE)等工 作。
A.洽谈
B.签订合同
C.验收
E.调运和付款 370、《建设工程施工合同范本》由(ACE)组成。A.协议书
C.通用条款
E.专用条款
376、《建设工程施工合同(示范文本)》中,属于发包人的义务有(BCD)。
B.负责土地征用、拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工
后继续解决以上事项的遗留问题
C.将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至专用条款约定地点,并保证施工期间 的需要。
D.开通施工现场与城乡公共道路的通道以及专用条款约定的施工现场内的主要交通干道,27 满足施工运输的需要,保证施工期间的道路畅通。377、《建设工程施工合同(示范文本)》中,能够构成设计变更的事项包括(BCD)。
B.增减合同中约定的工程量
C.改变有关工程施工时间和顺序 D.更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸 379、《建设工程施工合同(示范文本)》中,因(BCDE)原因造成的工期延误,经工程师确 认,工期相应顺延。
B.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行
C.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行 D.设计变更和工程量增加
E.一周内非因承包人的原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时 387、竣工结算的方式有(ABC)。
A.单位工程竣工结算
B.单项工程竣工结算
C.建设项目竣工总结算
K
313、开标会议上应宣布投标书为废标的情况有(ABCD)。A.投标书未按招标未见中规定封记
B.逾期送达的标书
C.未加盖法人或委托授权人印鉴的标书
D.未按招标文件内容编写的标书
L 359、留置担保的范围包括主债权及(ABCD)和实现留置权的费用。A.利息
B.违约金
C.损害赔偿金
D.留置物保管费用
P 302、5C评估法是指重点分析影响客户信用的五大因素的一种方法,属于五大因素的有(ABCD)。
A.品质
B.能力
C.资本
D.抵押
Q 306、(ABC)情况下对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款并责令改正。
A.施工单位在施工中偷工减料的
B.使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的
c.有不按照工程设计图纸或者施工技术标准施工的其他行为的
S 28 292、施工企业的工具帐分为财务帐和业务帐两大类,由材料部门建立的业务帐包括(ABCD)。
A.总数量帐
B.新品帐
c.旧品帐
D.在用分户帐
358、施工企业以商业汇票向债权人提供担保,下列关于该担保的说法中,正确的有(BC)。
B.该担保方式是质押
c.施工企业应当将汇票交付债权人 371、施工合同履行过程中的合同变更通常包括(ACDE)。
A.工期改变
C.工程量的变
D.施工方法的改变
E.工程技术规格改变
380、施工过程中如果发包人要求提前竣工,应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建
设工程施工合同(示范文本)》,提前竣工协议书中应包括的内容有(ABCD)。
A.提前竣工的时间
B.发包人为赶工应提供的便利条件 C.承包人采取的赶工措施
D.提前竣工需追加的合同价款 304、市场调查的作用有(ABC)。
A.发现顾客和竞争者的动向 B.对市场战略进行参谋C.发掘新产品和现有产品的新用途
326、书面形式是指(ACE)等可以有形地表现所载内容的形式。A.合同书
C.信件
E.数据电文
W
314、我国《招标投标法》规定:评标委员会中(ABC)等方面的专家不得少于三分之二。
A.技术
B.经济
c.合同
365、我国合同法律制度规定当事人承担的违约责任主要有(BDE)。B.赔偿损失
D.继续履行合同
E.采取补救措施 368、违约责任的承担形式包括(ABDE)。
A.继续履行
B.采取补救措施
D.赔偿损失
E.违约金 295、为建立和加强有形建筑市场管理,需要从(ABCD)方面着手。A.加强法制建设,不断完善监督约束机制
B.明确有形建筑市场的功能,充分发挥有形建筑市场的作用 C.建立和健全有形建筑市场的管理制度
D.加快有形建筑市场计算机管理系统和建设工程信息网络的建设步伐 399、为工程项目采购材料、设备而选择供货商并与其签订物资购销合同或加工订购合同,29 多采用如下(ACE)方式之一。
A.招标方式
C.询价方式
E.直接订购
X 339、下列情况,属无效合同的有(CDE)。
C.损害国家利益的合同
D.无行为能力人订立的合同 E.当事人以合法形式掩盖非法目的合同
345、下列合同中,可撤销的情形是(AB)。
A.因重大误解订立的B.在订立合同时显失公平的
328、下列关于合同订立过程的说法中,正确的有(ACD)。
A.发布招标公告是要约邀请
C.投标是要约
D.发出中标通知书是承诺
329、下列哪些情况,要约不得撤销(BDE)。B.要约人确定了承诺期限
D.受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作
E.以其他形式明示要约不可撤销
333、下列哪种说法符合《合同法》的规定(ACE)。
A.对格式条款的理解发生争议的,应当按照通常理解予以解释
c.对格式条款有两种以上解释的,应当作出不利于提供格式条款一方的解释
E.格式条款和非格式条款不一致的,应当采用非格式条款 347、下列那些情形可中止履行(ABCDE)。
A.经营状况严重恶化
B.转移财产抽
C.丧失商业信誉 D.有丧失履行债务能力的情形
E.逃资金逃避债务 360、下列哪些说法是正确的(ACDE)。
A.当事人在定金合同中应当约定交付定金的期限,定金合同从实际交付定金之日起生效
C.以依法可以转让的商标专用权,专利权、著作权中的财产权出质的,质押合同自登记之 日起生效
D.动产质押合同自质物移交于质权人占有时生效
E.以汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单出质的权利质押合同自权利凭证交付 之日起生效
369、下列解决合同争议的文件中,具有法律强制力的有(CD)。C.仲裁机构主持下发包人和承包人达成的仲裁调解书
D.法院主持下发包人和承包人达成的民事调解书
406、选择材料供应方式时,主要应考虑下列(ABCD)因素。
A.需用单位的生产规模和生产特点
B.材料的特性及运输条件 C.供销机构的情况
D.材料生产单位的订货或发货限额 303、信用条件是指企业要求客户支付赊销款项的条件,主要包括(BCD)。
B.信用期限
C.折扣期限
D.现金折扣
338、限制民事行为能力人订立的合同,经法定代理人追认后,该合同有效。但纯获利益的
合同或者与其(ABD)相适应而订立的合同,不必经法定代理人追认。A.年龄
B.智力
D.精神健康状况
Y 330、有下列哪些情形的,要约失效(ABCE)。
A.拒绝要约的通知到达要约人
B.要约人依法撤销要约
C.承诺期限届满,受要约人未作出承诺
E.受要约人对要约的内容作出实质性变
344、有下列(ACE)情形之一的,撤销权消灭。
A.具有撤销权的当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起一年内没有行使撤销权
C.具有撤销权的当事人知道撤销事由后明确表示放弃撤销权
E.具有撤销权的当事人自知道撤销事由之日起数年内没有行使撤销权 367、有下列(ABCD)情形之一,难以履行债务的,债务人可以将标的物提存。
A.债权人无正当理由拒绝受领
B.债权人下落不明
C.债权人死亡未确定继承人或者丧失民事行为能力未确定监护人 D.法律规定的可以提存标的物其他情形
398、以下属于材料采购的企业内部因素有(ABD)。A.施工生产因素
B.储存能力因素
D.资金因素 355、依据《担保法》规定,保证的方式有(AC)。A.一般保证
c.连带责任保证
356、依据《担保法》规定,下列那些财产可以抵押?(ABCE)。A.抵押人所有的房屋和其他地上定着物
B.抵押人所有的机器、交通运输工具和其他财产 C.抵押人依法有权处分的国有的土地使用权 E.依法可以抵押的其他财产
357、依照我国《物权法》的规定,下列哪些财产可以抵押?(BDE)。
B.某中学的小汽车
D.招标方式取得的土地承包经营权 E.依法可以抵押的其他财产
1、依据施工合同示范文本通用条款规定,进行竣工验收后,竣工检验的工作程序和双方责任还包括(ABCE)。
A.发包人在检验后14天内给予认可或提出修改意见
B.需要修改施工缺陷的部分,承包人应当修改并承担修改费用
C.需要修改因设计原因造成的缺陷,承包人修改后费用由发包人承担 E.检验后14天内不提出修改意见,视为竣工检验报告被认可
327、要约人发出要约后,要约失效的情形有(ADE)。
A.要约人依法撤销要约
D.承诺期限届满,受约人未作出承诺 E.拒绝要约的通知到达要约人
331、要约可以撤回。撤回要约的通知应当(AC)。
A.在要约到达受要约人之前
C.与要约同时到达受要约人
390、影响材料计划管理的因素主要来自企业外部和企业内部两个方面,以下属于企业外部 影响因素有(AD)。
A.材料政策因素
D.劳资部门下达的乎作量指标
350、应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有(ABCD)的,可以中止履行。
A.经营状况严重恶化
B.转移财产、抽逃资金,以逃避债务
C.丧失商业信誉
D.有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形
Z 374、在建设工程设计合同的履行中,属于发包人责任的有(ABC)。A.对勘察资料的正确性负责
B.提供设计人在现场的工作条件 C.设计成果完成后向设计审批部门办理报批手续
410、在材料进场时,根据(ABCE),进行数量验收和质量确认,做好验收记录,办理验 收手续。
A.进料计划
B.送料凭证
C.质量保证书
E.产品合格证 293、周转材料的期限摊销法计算方法是(BCD)。B.分别计取各种周转材料的月摊销额
C.计算各种周转材料的月摊销率
D.计算月度总摊销额 294、周转材料费用摊销有(ACE)。A.一次摊销法
C.“五·五”摊销法
E.期限摊销法
316、招标准备阶段的主要工作有(ABCD)。
A.工程报建
B.选择招标方式
C.申请招标
D.编制招标文 32 件
317、招标前期准备应满足的要求有(ABDE)。
A.建设工程已批准立项,且向建设行政主管部门履行了报建手续,取得批准
B.建设资金能满足建设工程的要求,符合规定的资金到位率 D.技术资料能满足招投标的要求 E.法律、法规规定的其他条件
346、执行政府定价或者政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照交
付时的价格计价(ABDE)。
A.逾期交付标的物的,遇价格上涨时,按照原价格执行 B.逾期交付标的物的,遇价格下降时,按照新价格执行
D.逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格上涨时,按照新价格执行 E.逾期提取标的物或者逾期付款的,遇价格下降时,按照原价格执行
三、案例题(每题1分)(二)上海某中心的外墙饰面工程,该工程外观雄伟亮丽,设计要求:1.外墙面、园柱面要求用浅黄色,具有大理石柔和亮丽的质感的材料。2.材料选A级不燃材料、吸水率小、耐风化耐侯性好、耐酸雨。3.整体较均一色差小。
415、被选材料应提供出厂合格证和(B.性能测试报告)。
416、不属于建筑装饰材料的燃烧性能分类的是(D.微燃)。
417、不属于天然大理石质量等级分类的是(D.特等品)。
418、人造石材应存储于阴凉、通风、干燥的库房,距热源不下于1m,储存期不超过(C.半年)。
(一)某市政工程在施工中由于业主改变部分设计,加上材料价格上涨,承包人不能按合同工期完成
施工任务。作为施工总承包单位,对此应做以下工作:。
411、工程承包方应该(A.向发包人提出索赔要求)。
412、这个案例的主要责任方是(c.发包方)。
413、如提出索赔要求,通常可采取(D.既延长工期又补偿费用)。
414、如发包人不承担责任,承包人可以采取(D.向发包人上级单位申诉)手段。
(三)某工地新进一批用于地下基础工程的热轧带肋钢筋HRB335,在进入建设工程被使用前必须进行检验验收。
419、钢筋的验收主要分资料验收和(c.实物质量验收)两部分。420、钢筋的力学性能检验的项目有拉伸试验,其性能指标不包括(C.冷弯性能)。
421、钢筋的冷弯试验指在每批任取两根切取两件试样进行(A.180。)冷弯。
422、HRB335钢筋中的R指的是(B.带肋)。
(四)某工程实行限额领料。开工初期下达的测算限额指标不够准确,可能有部分材料存在浪费空
间,因此随着工程施工的不断深入,对项目实施跟踪测定总结经验数据,随时调整限额指标。
423、选用正确的(B.施工定额)是计算材料限额的标准。
424、不属于工程施工现场材料管理实行限额领料的分类的是(D.按工程进度实行限额领料)。
425、根据分项、分层、分段工程量及施工定额的材料消耗量,计算出分项、分层、分段的材料需用量,然后按照(C.单位工程)汇总材料用量。
426、按(D.工程部位)实行限额领料,以施工队为对象增强了整体观念,有利于工种的配合和工序衔接,有利于调动各方面积极性。
(五)某市政工程已竣工验收,在工程验收前及验收中,需要做哪些工作?
427、验收前检查应具备的条件(ABCD)。A.完成工程设计和合同约定的各项内容
B.有完整的技术档案和施工管理资料及各种试验报告
C.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件 D.有施工单位签署的工程质量保修书
428、验收中需要哪些人员参加(ABCD)。
A.主持竣工验收的甲方负责人和现场总代表
B.勘察、设计、监理单位的负责人
C.施工单位负责人、项目经理、技术负责人.
D.建设主管部门和备案部门代表
34(六)某工程是单层钢筋混凝土排架结构,工程主要包括60根钢筋混凝土柱子和一个屋架,工期540天。其中混凝土估算工程量为1200m3,计划需用水泥438吨,实际混凝土工程量为1800m3,耗用水泥657吨。由于估算工程量严重不足,使水泥等材料供应处于被动,经常发生停工待料,工期延误20天,按合同规定施工单位需支付30万元违约金。请分析上述情况并完成下列1~2题。
429、该工程经常发生停工待料,应由(DE)负主要责任。D.用料单位
E.供应计划编制部门
430、该施工企业的材料管理可能存在的问题有(ABD)。
A.信息反馈差,惰性大
B.不能迅速发现问题并调整供应计划 D.材料计划编制水平低和执行的能力弱
第四篇:材料员专业管理实务试卷
湖北省建设行业关键岗位培训抽考试卷
科目:《材料员专业管理实务》卷号:2012B
一、判断题(每小题1分,共20分,正确的请在后面的括号内打“√“,错误的打“×”)
1、材料消耗定额中不包括操作过程中的废料。()
2、计算确定某种材料的最低储备量的关键要素是确定平均供应间隔天数。()
3、负责材料供应的部门,为完成材料供应任务,组织供需衔接的实施计划就是材料供应计划。()
4、施工定额的材料消耗量大于预算材料消耗量。()
5、为了及时发现计划执行中的问题,保证材料计划的全面完成,建筑企业应从上到下按照计划的分级管理职责,进行材料的计划与检查分析。()
6、材料员应掌握资源、市场、价格、定额等材料信息。()
7、材料采购和加工业务,可分为,准备、谈判、成交、执行和结算等五个环节。)
8、每次采购数量使保管费与采购费这和为最低的批量称为经济批量。()
9、运输部门的材料运输“普通记录”,是托运单位向运输部门提出货损、货差索赔的具有法律意义的基本条件。()
10、材料供应管理是指及时、配套、按置按量地为企业施工生产提供材料。()
11、材料储备定额是在一定的生产技术和组织管理条件下,而规定的合理储存材料的数量标准。()
12、材料运输管理要贯彻“及时、准确、安全、经济的原则”。()
13、计算确定某种材料的最低储备量的关键要素是确定平均供应间隔天数。()
14、保险储备一般只针对生产影响明显,采购供应条件差的主要或少数品种。)
15、材料出库凭证种类较多,应合理使用,材料内部转拨可直接使用‘材料拨料单’,施工现场领用工程用料时,可直接使用领料单。()
16、ABC分类管理法中,所说的A类材料是只金额占总金额的10%,品种数占品种总数的70%的材料。()
17、现场必须建立回收制度,保证包装品的成套、完整、提高回收率和完好率。)
18、所谓工具的定包管理是指“生产工具定额管理、包干使用”的管理办法。()
19、进入现场的水泥应按规范要求复验。()
20、当钢筋的品种、级别或规格需做更变时,应办理设计变更文件。()
二、单项选择题(每小题1分,共20分。每题备选项中,只有1个正确的选项。请将正确选项的题号填在括号内。)
1、材料供应管理包括()业务,是配套供应的先决条件。
A、计划、组织、采购B、组织、采购、仓库管理
C、采购、运输、订额供应D、采购、运输、仓库管理
2、材料员对材料消耗活动进行记录、计算、控制、分析、考核和比较,做好()工作。
A、材料的发放B、材料的统计报表
C、材料预算汇总D、材料核算
3、没有材料,建筑企业就失去了主动权,完成任务就成为一句空话。只有()才能满足生产需要。
A、抓好采购运输B、加速周转
C、抓好商情信息管理D、落实资源保证供应
4、在下列各种定额中,不属于工程造价计价定额的是()。
A、预算定额B、施工定额C、概算定额D、费用定额
5、项目上的材料管理工作应在()的领导下进行。
A、项目总工B、项目经理C、钢筋工长D、施工技术员
6、材料预算价格是指材料从其来源地到达()的价格。
A、工地B、施工操作地点C、工地仓库D、工地仓库以后出库
7、企业定额的编制,应反映()。
A、社会平均水平B、平均先进水平
C、社会先进水平面D、企业实际水平
8、我国现行工程量清单计较办法中的单价采用()
A、单位直接工程费B、综合单价
C、工料单价D、不限制
9、从建设单位(业主)的角度,工程造价是()。
A、固定资产投资B、流动资产投资
C、工程预算价格D、工程的市场价格
10、测定材料定额时,建筑工程必须消耗的材料不包括()
A、直接用于建筑施工材料B、不可避免的施工废料
C、不可避免的构件运输损耗材料D、不可避免的场内堆放材料
11、招标人将按照国家规定准予分包的工程指定分包他人施工或者指定供应商供应材料等而预留的金额,叫()。
A、指定金额B、暂定金额
C、余额D、配额
12、以下分部工程中,属于施工技术措施项目的是()。
A、桩基础工程B、楼地面工程
C、模板工程D、天棚工程
13、在材料消耗过程的管理中,应按建筑产品()合理组织材料消耗,使企业获得低于社会必要劳动量的超额利润。
A、材料消耗预算定额B、材料消耗施工定额
C、材料消耗概算定额D、必要的材料消耗量
14、安全生产应贯彻()的方针。
A、安全第一、预防为主B、百年大计,质量第一
C、文明施工、勤俭节约D、遵纪守法、安全生产
15、材料()计划以单位工程为对象,按形象进度实物工程量逐项分析计算汇总
使用项目、材料名称、规格、型号、质量、数量等,是供应部门组织配套供应的计划。
A、B、季度C、月度D、供应计划
16、完成10m³砖墙需消耗砖净量10000块,有500块的损耗量,则材料损耗率和材料消耗定额分别为()。
A、5%,1000块/ m³B、5%,1050块/ m³
C、4.76%,1050块/ m³D、4.76%,1000块/ m³
17、用材时间与季、月计划不一定吻合,但在月计划内要列为重点,专项平衡安排的材料计划称为()。
A、申请计划B、供应计划C、临时追加计划D、一次性用料计划
18、材料消耗定额中,实体消耗性材料的定额消耗量是指()。
A、材料的消耗量+损耗量B、材料的净用量+消耗量
C、材料的消耗量+损耗量D、材料的净用量+损耗量
19、不属于材料计划执行效果的考评指标的是()。
A、租用运输设备的运输量B、供应量及配套率
C、材料成本的降低率D、三大材料的节约率和节约额
20、清单项目按《计价规范》统一编码,用12位阿拉伯数字表示,其中,三、四位编码表示()。
A、附录顺序B、专业工程
C、分部工程D、分项工程
21、确定实际需用量,编制材料需用计划时,核算和调整实际需用量的依据中不包括()。
A、当任务已经落实,但设计尚未出施工图的情况下,按直接计算法计算材料需用量。
B、对于一些通用材料,在工程进行初期阶段,适当加大储备。
C、工程竣工阶段,实际需用量将略小于计划常用量。
D、对于一些特殊材料,要求一批进料。
22、进口设备检验鉴定费属于()。
A、进口设备运杂费B、进口设备单位
C、建设单位管理费D、引进技术和进口设备其他费用
23、编制材料需用计划时,当工程量已知,则主要依据是()。
A、供应计划B、申请计划C、定额D、采购计划
24、材料消耗预算定额的构成因素包括()。
A、净用量、操作损耗和管理损耗
B、合理的净用量、工艺损耗和管理损耗
C、构成工程实体的消耗、净用量和有效消耗
D、净用量、合理的工艺损耗和合理的管理损耗
25、某项目材料申请计划中二季度钢材申请量是150t,一季度未库存20t二季度末计划周转库存50t,则供应部门具此确定的申请量应该是()。
A、120tB、170tC、80tD、220t26、施工过程中,对工人班组实行限额领料,依据材料()。
A、预算定额B、施工定额
C、概算定额D、地区单位估价表
27、施工队每日开碰头会、分析形象进度、资源供应、专业队组完成定额情况等,做到统一思想、统一目标,及时解决各种问题。属于材料计划的()检查制度。
A、定期B、现场C、统计D、经常性
28、组织有经验的施工人员、工人、业务人员,通过现场操作对完成单一产品的材料消耗进行观察和测定、写实记录。这种确定材料消耗定额的方法称为()。
A、技术分析法B、标准试法
C、经验估算法D、现场测定法
29、市场行情对材料采购工作的影响因素是()。
A、材料信息和材料质量B、材料资源条件和材料价格
C、材料资源条件和材料生产周期D、材料生产周期和材料价格
30、由于设计修改或任务调整,原计划材料品种、规格、型号、颜色、数量的错漏等,需要采取措施解决的计划。称为()。
A、单位工程材料计划B、临时追加计划
C、加工材料计划D、申请计划
三、多项选择题(每小题3分,共30分,每题备选项中,至少有2个正确选项。多选或错选均不得分,少选可相应得分。)
1、建筑企业材料管理的原则是()。
A、加强计划管理B、加强供应管理C、加强核算,按质论价
D、励行节约E、保障供给
2、制定材料消耗定额的原则是()
A、保证重点、兼顾一般的原则B、综合平衡、实事求是的原则
C、合理控制消耗水平的原则D、遵循综合经济效益的原则 E、严肃性与灵活性统一的原则
3、计算所得的材料需用量,需通过核算和调整从而确定实际需用量,核算和调整的依据有()
A、对于一些通用性性的材料,工程初期略加大储备
B、竣工阶段实际需用量略小于与计划量
C、对特殊材料,要求一批进料,实际量大于计划量
D、辅材也要调整
E、水泥用量不调整
4、组织材料的方式有()。
A、采购方式和加工订货方式
B、与建设单位单位协作采购和补偿交易
C、联合开发方式
D、调剂与协作
E、物资公司组织货源保证供应
5、材料供应部门对施工生产用料“三保”,即()。
A、保质量B、保数C、保服务D、保供应E、保进度
6、材料出库应本着先进先出的原则,要及时、准确、面对生产、为生产服务,保证生产正常进行。所谓及时是指()。
A、及时审核发料单据B、及时发放C、及时下账改卡
D、及时回收利用E、及时包退包换
7、材料验收工作的“三关”是()。
A、质量关B、数量关C、单据关D、型号关E、价格关
8、关于钢材的现场验收和保管,下面描述中()正确。
A、主要进行力学性能验收
B、可到供料单位监磅发料
C、优质钢材,镀锌板,管最好入库入棚
D、要经常进行除锈工作
E、品种、规格、材质不能混淆
9、()建筑材料进出场和现场发放都要进行计量检测。
A、砖B、砂石C、钢材D、门窗E、洁具
10、下列属于《中华人民共和国建筑法》禁止的有()。
A、将建筑工程肢解发包
B、禁止将全部建筑工程转包给他人
C、分包单位将其承包的工程在分包
D、工程监理单位禁止转让监理业务
E、专业承包的单位将其劳务部分再分包
四、综合题(每题10分,共20分。)
1、某公司本期主要材料消耗资料如下,请用连锁代替法对主要材料消耗情况进行
2、某建筑工程需用材料及相应的资金如下:水泥需用资金274428元,钢材需用资金332640元,砖需用资金92664元,黄砖需用资金74844元,石子需用资金79715元,木材需用资金26294元,其他材料(品种占总数的70%)需用资金99000元,试应用ABC分类法对需用材料进行分类,并确定相应的管理策略。
第五篇:劳务员专业管理实务整理版
劳务员专业管理实务
一、单选题(每题1分)A
13、按(C.工期进度要求)及实际劳务需求,编制工程施工部位劳务需求统计表。
B 186、编制劳务管理计划根据企业自身(B.施工生产需要)和劳动力市场供需状况制定。
187、编制劳务管理计划从劳动力(D.数量和质量)方面确保施工进度和工程质量。
192、被确认全部无效的劳动合同适用于(A.撤销合同)处理方法。
C 40、从劳务培训的难易程度来看,(B.态度)的培训更为困难。
51、从事建筑业劳动的务工人员,必须年满(B.16周岁)以上。
52、从事繁重体力劳动和接触有毒有害物质的必须年满(C.18周岁)以上。
85、成建制的劳务分包,指以(B.企业的形态)承包劳务作业。
171、承包人收到劳务分包合同价款应当按照合同约定发放工资并将工资发放情况(C.书面报送)发包人。
219、出现应急前兆时,原则上由发生群体性事件的项目部组织(D.本项目部人员)出面调解处理。
221、出现劳务工资纠纷紧急情况阶段,由应急指挥领导小组成员及工作组各司其职,维护现场秩序,进行劝阻和力争(B.谈判)解决矛盾。245、除合同另有约定,支付劳务费应当保障劳务分包队伍每月支付农民工基本工资人均不低于(B.工程所在地)最低工资标准。
D
36、对劳务培训收集上来的调查资料进行(B.仔细分析),从中找出培训需求并对其进 行总结。
62、对于劳务分包工程队伍人数超过50人的,其中级工比例不低于(C.40%)。
63、对于劳务分包工程队伍人数超过50人的,其屯高级工比例不低于(A.5%)。65、对劳务施工人员证书验审时,专业与劳务分包施工企业负责人或(c.代理负责人)必须 在场。
66、对劳务施工人员证书验审中出现专业与劳务分包施工企业职工名册内的无证人员,在
(C.15个工作日)内提交相关资料进行复审。
69、对未办理证书验审的专业与劳务分包作业队伍一律不予办理(A.备案手续)。
107、对劳务作业队伍连续(A.2次)考评均不合格,公司劳务主管部门将按照不合格队 伍予以公布。
115、对劳务企业管理人员和务工人员开展教育培训工作,其经费采取(D.分层次、多渠道)分担办法。
116、对广大农民工的普法教育培训,主要由(A.政府出资解决)。189、对参与项目施工人员进行安全、质量和文明施工教育的措施应列入(B.教育培训计划)。
190、对分包企业的分包合同的履约情况应列入(C.考核计划)。200、对劳务分包合同价款,书面确认时限自发包人收到承包人报送的书面资料之日起计算,最长不得超过(B.3日)。
224、对突发劳务纠纷事件,要严格控制事态,坚持(C.就地解决)的原则。
225、对劳务纠纷事件不上报或瞒报、报告不及时的单位,视情节处以一定数额的罚款、通报批评并(D.追究行政责任)。237、对劳务费结算支付情况实行(B.报表制度)。256、对劳务分包企业及队伍的选择执行(B.招标制)。139、订立劳动合同应当采用(A.书面形式)。
148、订立劳动合同时,(A.不得扣押)劳动者的居民身份证和其他证件。
149、订立劳动合同时,(A.不得要求)劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取 财物。
163、订立劳务分包合同时,承包低值易耗材料的,应当(D.明确)材料价款总额。
F 108、凡不配合项目部进行考评工作,该劳务队伍不得在(D.全公司)范围内承揽新工程。
127、凡不具备法人资格的事业部负责人与劳动者签订劳动合同前应当办理(C.法定代表
人)授权委托手续。
155、凡因用人单位原因未订立书面劳动合同的,用人单位单方面对劳动者进行劳动关系解除或终止,视为(D.违法解除或终止)。140、非全日制用工(C.可以签订口头形式)合同。169、发包人(B.不得)以工程款未结算为理由拖欠劳务分包合同价款。170、发包人(D.不得)以工程质量纠纷为理由拖欠劳务分包合同价款。
181、发包单位支付劳务人工费时,只能向(B.分包企业法人)支付。185、发生劳务工上访,总包单位应派(C.主管领导)亲自处理。196、发包人、承包人应当在劳务分包合同中(C.明确约定)对劳务作业验收的时限。
197、发包人、承包人应当在劳务分包合同中(D.明确约定)劳务合同价款结算和支付的时限。
198、发包人、承包人应当在(A.每月20日前)对上月完成劳务作业量及应支付的劳务分包合同价款予以书面确认。
199、发包人应当在书面确认后(C.5日内)支付已确认的劳务分包款。179、分包队伍因被拖欠工程款导致拖欠工人工资的,追回的被拖欠工程款,(A.应优先用于)支付拖欠的劳务工工资。
182、分包工程发包人与承包人在工程施工过程中提前解除分包合同的,应按(D.已完合格工程量)结算劳务费。
G
14、根据(D.劳务净需求)的新增部分,制定具体劳务用工的补充或调剂计划。
48、根据《公司法》的相关规定,劳务企业应办理工商注册并取得(C.企业法人营业执 照)。
257、根据外埠工程特点,在选择入围分包企业和队伍时,须在政府或行业协会提供的合格供方名录中按照基地化、(C.属地化)相结合的原则。
44、岗位操作技能训练可依托(D.施工现场)根据生产实际组织进行。75、工程承包人和劳务分包人双方按照(D.合同约定)的计价方式,进行劳务报酬的最终 支付。
156、固定合同价款是指在合同中确定一个完成(A.全部)劳务分包施工项目所应支付的劳务费用总价。
157、固定合同价款的劳务费用总价被承包人接受后,(B.一般不得变 3 动)。
159、工种工日单价按(C.定额单价)确定各工种的工日单价。
160、工种工日单价是指按(D.不同作业工种)划分的,每完成一个定额工日所应支付的工资价格(元/日)。201、工伤认定是劳动者能否享受工伤待遇、获得工伤赔偿的(C.前提)。204、工伤认定条件的上下班途中,是指职工在合理时间内往返于工作单位和居住地的(C.合理路线)。
H 232、合同双方当事人(C.必须履行)劳动合同规定的义务。
J
49、建筑劳务企业资质划分为(C.13)类。
68、建筑行业起重设备操作人员必须持(C.建设部门)核发的《建筑施工特种作业人员 操作资格证》。
80、建设单位(c.不得)直接将劳务作业发包给劳务分包企业或个人。95、建设主管部门将对履行劳务分包合同的主体(B.是否合法)进行监督检查。
143、建筑劳务分包企业与农民工签订劳动合同后,双方应(D.严格履行)劳动合同。
144、建筑劳务分包企业与农民工在劳动合同中约定的工资标准不得低于(C.当地最低工资 标准)。
145、建筑劳务分包企业在计发农民工工资时,应由(D.农民工本人签字)确认。
146、建筑劳务劳动合同(B.一式三份)。158、建筑面积综合单价通常按(D.分部分项工)分别计算平方米单价。167、建筑施工企业应当在银行建立(D.工资保证金专用账户)。259、建筑劳务基地企业,应管理机构健全,有专门的(D.劳动力管理)260、建筑劳务基地企业使用的劳务作业人员中使用本地劳务基地的人员应达到总数的(B.70%)以上。
9、仅具有施工方案和生产规模的资料时,劳动力总量需求计划适用(A.经验比较法)编制方法。
11、机械挖土方,平时定额为(A.0.2)工时/立方米。
110、(A.优秀的)教师往往可以使劳务培训更加富有成效。
L
1、劳务需求预测应以(B.劳动定额)为依据。
2、劳务需求预测应围绕企业(项目)的施工组织设计内容,预测具体劳务需求的(C.工种和数量)。
15、劳务净需求涉及引进新的施工队伍时,劳务需求计划应包括(D.引进渠道)内容。
17、劳务用工需求计划表中应列入(D.需求队伍类型)。
18、劳务企业应建立(D.劳务作业人员花名册),核验作业人员身份,留存身份证复印件。
19、劳务企业进行证书审验,审验合格后办理(C.人员备案手续),劳务作业人员方可 进入施工现场。
34、劳务培训档案应该注重(C.员工素质)、员工工作变动情况以及培训历时等方面的 记载。
35、劳务培训需求调查工作应确定一个目标,由培训的(A.特点)而。
37、劳务培训需求分析报告结论要以调查的信息为(C.依据)。
42、劳务培训应有助于企业管理工作的(D.有序和优化)。
43、劳务人员培训必须面向(C.市场)和时代。
45、劳务培训目标的制定不仅对培训活动具有指导意义,而且是培训评估的一个(C.重要
50、劳务企业应符合施工项目所在地建设主管部门相关管理要求,进行(D.相关备案)。
54、劳务作业工人必须与劳务企业签订(B.书面劳动合同)。
55、劳务作业工人应当(D.100%)具备相应工种岗位资格证书。
56、劳务作业工人必须在(B.建设主管部门)完成人员备案。
57、劳务分包企业施工队伍必须配备相应的管理人员,不得低于注册人数的(C.8%)。
58、劳务分包企业施工单位配备的相应管理人员应(D.100%)持有国家相关部门颁发的 管理岗位证书。
59、劳务分包企业施工作业队伍每(A.50人)必须配备一名专职安全 72、劳务分包人未经工程承包人授权或允许,(D.不得擅自)与发包人及有关部门建立工作 联系。
73、劳务分包人应承担并履行总(分)包合同约定的、与劳务作业有关的(C.所有义务)及工作程序。
74、劳务分包人(D.必须)为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费用。
76、劳务分包人(A.不得)将合同项下的劳务作业转包或再分包给 78、劳务分包人和工程承包人对劳务报酬结算价款发生争议时,按(D.合同约定)处理。
79、劳务分包合同与专业分包合同(B.不同)。86、劳务分包企业应有(B.完善)的组织管理体系。
87、劳务分包企业应有健全的质量管理体系和(D.责任制),按有关规定进行考核。
88、劳务分包企业须严格执行国家和地方强制性技术标准和相关管理规范、规程,工程质量
合格率达到(D.100%)。
89、劳务分包企业应能够(C.及时准确)提供统计数据和有关资料。90、劳务分包企业财务状况良好的表现之一是(B.财务制度健全),内控制度完善,照章纳税。
91、劳务分包企业的社会信用良好包括企业法定代理人和主要负责人的(D.个人信用良好)。
93、劳务分包合同监督检查内容之一是劳务分包合同价款(B.支付情况)。94、劳务作业人员(C.备案情)也是属于劳务分包合同监督检查内容之一。99、劳务分包队伍综合评价时,要求分包队伍管理体系健全,劳务管理人员(C.持证上岗)。
100、劳务分包队伍综合评价时,要求安全管理体系健全,人员进场安全教育面、考核合格率达到(D.100%)。
101、对劳务分包队伍进行安全管理内容评价时,需考察企业是否按规定配备和使用(C.符合标准)的劳保用品。
102、劳务分包队伍承接的工程必须达到质量标准和(B.合同约定)工期要求。
103、劳务分包队伍食堂必须办理(D.卫生许可证)。
104、劳务分包队伍的(C.生活责任区)干净、整洁,无浪费水电现象。105、劳务分包队伍须积极配合政府和项目经理部妥善处理(D.突发事件),保证公司和社会稳定。
106、劳务分包队伍综合评价由(A.公司劳务主管部门)统一部署考评工作。
131、劳动合同期限(C.三个月以上不满一年)的,试用期不得超过一个月。
132、劳动合同期限一年以上不满三年的,试用期不得超过(B.二个月)。134、劳动合同必备条款包括(D.保险待遇)。135、劳动合同必备条款不包括(D.服务期)。
136、劳动者在该用人单位连续工作满(D.10年)的,除劳动者提出订立固定期限劳动
合同外,应当订立无固定期限劳动合同。
138、劳动者与用人单位连续订立两次固定期限劳动合同,且没有《劳动合同法》规定的除
外情形时,(D.劳动者可以提出订立固定期限劳动合同)。
141、劳动合同是劳动关系双方当事人(D.权利和义务)的协议。151、劳动者接到《签订劳动合同通知书》后,自用工之日起(c.1个月内)不与用人单位签订劳动合同152、补订劳动合同的生效日期为(B.签订劳动合同之日)。
153、劳动者逾期不与用人单位补订书面劳动合同的,用人单位(A.可以)终止劳动关系。
162、劳务分包合同价格风险幅度范围应(C.明确约定)。
165、劳务分包工程完工,工程结算程序完成后,发包人应当自结算完成之目起(C.28日内)支付全部结算价款。
168、劳务分包合同价款的支付必须以(D.银行转账)的形式办理。172、劳务人员工资采用约定不同工种劳务的计时单价,则按(D.确认的工时)计算。
173、劳务人员工资采用约定不同工作成果的计件单价,则按(D.确认的工程量)计算。
175、劳务分包队伍严禁将工资发放给(C.不具备用工主体资格的组织和个人)。
176、劳务分包队伍应制定本企业的工资支付办法,并告知(C.本企业全体劳务工)。
177、劳务分包队伍支付劳务工资应编制(D.工资支付表)。
178、劳务分包队伍每次发放工资应经劳动者(C.本人签字确认),并保存两年以上备查。
188、劳务管理计划应围绕国家、地方政府行政部门对施工企业及劳务分包管理规定和企业(项目)的(C.施工组织设计)要求制定。191、劳务管理计划应包括(D.应急预案)。
193、劳动合同(B.部分无效),不影响其他部分效力的,其他部分仍 194、劳动合同法施行前订立、施行后存续的劳动合同,内容与《劳动合同法》相抵触的,抵触部分自(c.2008年1月1日)起无效。
205、劳务分包队伍综合评价实行百分制,考评结果(D.95分以上)206、劳务分包队伍综合评价实行百分制,考评结果(B.85分以下)207、劳务分包队伍考评中,属于劳务管理考评项目的是(A.农民工夜校管理)。208、考务分包队伍考评中,属于安全管理考评项目的是(A.劳保用品)。209、劳务分包队伍考评中,属于综合素质管理考评项目的是(C.日常管理)。
210、劳务分包队伍考评中,属于生产管理考评项目的是(D.产品保护)。
213、劳动力需求量计划还应包括对(D.现场其他人员)的使用计划。
214、劳务分包企业的施工作业队应属于当地建设主管部门、行业管理协会和企业(A.考核评价合格)的队伍。
228、劳务管理资料中,突发事件应急预案(A.应当属于总承包企业劳务管理资料类别)。
229、劳务分包企业提供的进入施工现场人员(C.花名册),是总承包单位掌握进场作业人员自然情况的重要材料。
230、劳务员必须将分包企业人员花名册和身份证明作为(C.重要文件)收集保管。
231、劳动合同(D.依法订立)即具有法律约束力。
233、劳动合同由用人单位与劳动者协商一致,并经用人单位与劳动者在劳动合同文本上(A.注明日期)生效。
235、劳务档案现代化管理应与企业信息化建设(C.分别开展)。236、劳务管理资料档案中,合同协议类最低保存年限为(C.8年)。238、劳务工人工资发放记录表在工人生活区要(C.公示3天以上)。242、劳务工人工资发放记录表可以作为支付劳务人工费的(B.依据)。243、劳务分包方在发放工资时,项目部(A.必须)有人参加并监督。244、劳务费是指建筑工程总承包企业或专业分包企业应支付给劳务分包企业的劳务作业(A.人工费用)。249、劳务企业施工作业人员进入现场后,项目部应建立(A.劳务人员)管理档案,分类存放,以备查。
253、劳务纠纷管理机构要成立总承包企业(D.一把手)为组长的工 255、劳务纠纷管理机构要职责明确并(D.责任落实到人)。
83、零散劳务承包形式中,承包人的法律地位(D.不应等同于)分 84、零散劳务承包形式下,承包人对施工期间发生的伤害事故、质量安全问题均(D.不能)承担责任。
10、利用实物工程量中的综合人工系数计算总工日在劳动力总量需求计划中的编制方法是
8(B.分项综合系数法)
M
7、某施工队有钢筋1125人,月计划完成施工产值2500000元,其计划工人劳动生产率为(C. 20000元/人)。
8、某施工作业队有木140人,钢筋140人,计划工资总额为200000元,则计划平均工资为(C.2500元)。
N 111、内部渠道聘请的教师,(C.对企业情况了解,培训具有针对性)。147、农民工所持的劳动合同(A.不得)由建筑劳务分包246、农民工劳务费每年年底前应当做到(D.100%)支付。
O 77、全部工作完成,经工程承包人认可后(C.14天内),劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料。
92、区县建设主管部门负责本辖区内劳务分包合同(C.履行)过程的监督管理。
P 30、培训需求分析是真正有效地实现培训的(C.前提条件)。
31、培训需求分析具有很强的(D.指导性)。
38、培训计划的制定是一个复杂的(C.系统工程)。
46、培训地点的选择主要考虑(C.培训的方式),应当有利于培训的有效实施。
47、培训费用一般只计算(D.直接发生)的费用。
109、培训师资的(C.选择)是培训实施过程中的一项重要内容。
113、培训场地的选择要根据(C.培训的人数)、培训的形式来确定。114、培训经费是进行培训的(A.物质基础)。117、培训前准备工作包括(C.培训教师的联系)。118、培训实施过程中,要做好(A.签到)工作。
120、培训评估就是对员工培训活动的(D.价值)做出判断。123、培训评估实际上是对有关培训信息进行(D.处理和应用)的过程。
124、培训中评估的作用包括培训执行情况的反馈和培训计划的(B.调整)。
125、培训后评估是提高培训质量的(C.有效途径)。
Q 128、签订劳动合同的劳动者应当(A.未)与其他用人单位建立劳动关 9 系。
211、确定劳动力的劳动效率,是劳动力需求计划编制的(B.根本)。
R
4、如某工种的劳务净需求为(A.正数),则需引进新的劳务企业或施工队伍。
5、如某工种的劳务净需求为(B.负数),则过剩,需要精简或调剂。222、如果劳务工资纠纷中出现冲击总包单位机关、扰乱总包单位办公秩序,由(D.现场总指挥)决定报警。
241、如因拖欠克扣工资引起上访,造成影响的,该劳务分包队伍(C.从合格分包商名录中剔除)。
240、若劳务分包队伍违反国家工资支付规定拖欠克扣劳务工资的,应计入(D.分包考核档案),并通报批评。
S 60、施工队伍人数在(D.100人)以上劳务分包企业,必须配备一名专 248、施工总承包企业要(B.优选)劳务队伍,并实施招投标管理。251、施工企业要切实加强劳务分包作业人员的工资(D.发放管理)。96、省(市)建设主管部门责令改正,通报批评,记入信息提示系统的禁止性行为是(D.承包人未按照劳务分包合同的约定组织劳务作业人员完成劳务作业内容的)。
97、省(市)建设主管部门责令改正,记入地市级建委信息提示系统和注册建造师信用档案、并向社会公布的禁止性行为是(C.分包人、承包人未依法订立书面劳动合同的)。
133、三年以上固定期限和无固定期限的劳动合同,试用期不得超过(C.六个月)。
142、书面劳动合同能够加强合同当事人的(C.责任感),促使合同所规定的各项义务能够全面履行。
T
25、通过劳务管理计划的实施,掌握企业(C.用工需求变化)。
26、通过劳务管理计划的实施,合理组织和(c.调剂)工程所需劳务队伍。
27、通过劳务管理计划的实施,(D.确定)劳务队伍和施工作业人员引进渠道、进退场时间。
28、通过劳务管理计划的实施,从施工作业人员的数量和质量上为企业实现预定目标(A.提供保证)。
29、通过劳务管理计划的实施,使对劳务队伍的(D.日常劳务管理)工作更加规范。
32、通过对企业的外部环境和内部气氛进行分析,来发现企业目标与劳务培训需求之间的(D.联系).121、通过建立培训效果评估指标及评估体系,对培训(A.是否达到预期目标)进行检查与评价。
122、通过建立培训效果评估指标及评估体系,对培训计划(C.是否具有成效)进行检查与评价。
61、特种作业人员必须(D.100%)持有相应工种的岗位证书。64、特种作业人员证书(D.必须)在规定的有效时间内。
67、特种设备的电梯安装人员必须持(B.质量技术监督管理局)核发的《特种设备作业人员操作证》。71、统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收是劳务分包合同条款中规定的(A.工程承包人)的主要义务。
223、突发劳务纠纷事件,相关人员按预案要求在(B.第一时间)赶到事件发生现场,立即启动应急程序、开展工作。
W
33、未来劳务培训需求分析是为(B.满足)企业未来发展过程中的需要而提出培训的要求。
195、未经本人同意由他人代签的劳动合同是(D.无效)合同。112、无论培训教材的形式如何,都要紧紧围绕(B.培训的内容)。
X
12、项目部劳动力计划根据企业(项目)工程(A.组织设计)编制。20、项目经理部组织劳务作业人员进行(A.入场教育)。
23、项目经理部劳务员建立施工作业人员(D.实名增减)台账。
24、项目经理部备查资料均应按照(B.总承包企)的管理要求整理归档。
184、项目部一旦发生劳务工资纠纷,应立即向(D.总包单位)报告。250、项目部严格执行现场考勤管理制度,(A.准确核实)劳务队伍的备案人员花名册人员是否与现场实际人员考勤相吻合。
Y 126、用人单位与劳动者签订劳动合同的应当是(B.法定代表人)。129、用人单位应当在(B.用工之日)与劳动者签订劳动合同。
130、用人单位在用工之前与劳动者签订劳动合同的,劳动合同生效日期应当填写(c.用工之日)。
154、用人单位自用工之日起(C.满1年)未与劳动者订立书面劳动合同,视为用人单位已与劳动者订立无固定期限劳动合同。
3、依据项目(D.工期进度安排),确定各工种的具体劳务人员的需求 11 数量。
39、一个完整的劳务培训计划必须满足(D.组织及员工)的需求。
53、由于建筑业的工作大多是强体力劳动,因此务工者必须(D.身体健康)。
180、由发包单位按照(C.己完工程节点),预结、预付劳务费。150、已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起(C.1个月内)订立书面劳动合同。164、约定劳务分包合同价款时,承包低值易耗材料的,(A.应当明确)材料款的支付时间、方式。
174、因劳务作业承包人原因造成返工的工程量,劳务发包人(A.不予计量)。
215、验审劳务队伍时,应注意劳务队伍是否能够积极配合政府主管部门和项目经理部妥善处理(B.突发事件),保证企业和谐和社会稳定。
216、验审劳务队伍时,应注意劳务队伍的(C.管理行为)是否符合国家及地方政府的法律法规与政策要求。
218、应急预案中,总承包单位领导小组办公室负责纠纷协调、督办,紧急情况处理等(B.指导工作)。
220、应急预案中,保稳定宣传工作组工作职责之一是负责对新闻媒体(A.发布消息)。
252、(C.总承包企业)应建立劳务人员工资纠纷应急处理的组织管理 234、要定期对保管期限己满的档案(C.进行鉴定),准确的判定档案的存毁。
247、要充分发挥建筑劳务基地在提供建筑劳务方面的(D.主渠道)作 254、与劳务管理相关的部门管理人员是劳务纠纷工作领导小组的(C.组员)。
Z
6、在掌握劳务人员余缺并确定(D.劳务净需求)基础上,编制劳务需求计划。
41、在劳务培训中应将(A.人格素质)的训练融入知识技能的学习中。98、在建筑劳务分包的禁止性行为中,限制其承揽新工程的行为是(A.转包劳务作业的)。
137、在首次订立劳动合同时,劳动合同期限由(C.双方协商解决)确 161、在招标文件中,暂估价(A.不适用于)劳务分包工程。
202、在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在(D.48小时之内)经抢救无效死亡的,视同工伤。
203、在生产工作环境中接触职业性有害因素造成职业病的,(A.应认 12 定为工伤)。
212、在建筑工程中,劳动效率可以在(B.劳动定额)中直接查到,它代表社会平均先进水平的劳动效率。
258、在劳务分包合同履行中,应严格依照(B.先签合同后进场)原则。
21、作业队劳务员按规定记录作业人员(B.考勤情况)。
22、作业队劳务员依照劳动合同约定标准,以(D.实际出勤情况)为依据,编制工资表。
16、总承包企业劳动力需求计划编制应依据本公司生产部门的(C.生产计划)。
166、总承包企业和劳务企业必须每月支付一次劳务企业农民工的(B.基本工资)。
226、总承包单位必须建立“农民工夜校”,将农民工教育培训工作纳入企业(C.教育管理体系)。
227、总承包企业劳务管理资料中日常检查记录应包括各项目经理部日常用工检查制度和(D.劳务例会)记录。
239、总包企业定期对所有分包队伍劳务工资支付情况进行统计检查,并将检查情况在(D.企业范围内)进行通报。
70、证书验审工作将作为劳务管理的(D.考核评价工作指标)。8l、真正意义上的劳务作业分包合同形式是指(A.成建制的劳务分包)。82、自带劳务承包形式下被招用的工人与承包人之间(A.不存在)劳务 183、支付工程款时,应把劳务费列为(C.第一支付)顺序。
217、最大限度降低劳务纠纷突发事件造成的经济损失和社会影响是应急预案的(A.目的)。
二、多选题(每题1分)A 268、按照国务院政策要求,应当做到劳务费(AE)。
A.月清月结
E.按分包合同约定执行
B 291、不得认定为工伤或者视同工伤的情形是(CDE)。
C.因违反治安管理伤亡的D.醉酒导致伤亡的E.自残或者自杀的
C 376、处理劳务纠纷的法律依据主要有(ACE)等法律及各省市有关劳务管理的相关文件。
A.建筑法
C.劳动法
E.劳动合同法
D 269、对劳务费结算支付,劳务分包队伍每月向总包项目部报送(DE)。
D.劳务费报表
E.工资支付情况报表
294、(CDE)等不属于具有签订劳动合同主体资格的劳动者。
C.在校学生
D.现役军人
E.离退休人员
324、对入场劳务人员所持证书不符合规定的,应尽快(BC),确保入场作业人员尽快完成备案手续。
B.实施补充培训
c.参加补充鉴定
344、对劳动合同的无效或者部分无效有争议的,由(DE)确认。
D.劳动争议仲裁机构
E.人民法院 345、对无效合同的处理,一般包括(BDE)。
B.撤销合同
D.修改合同
E.赔偿损失
367、对劳务人员工资纠纷应急处理的原则有(BCDE)原则。
B.先行垫付
C.优先支付
D.违法分包承担连带责任
E.及时裁决和强制执行
368、对劳务人员(BD)的工资争议案件,劳动争议仲裁委员会可部分
B.事实清楚的 D.不及时裁决会导致农民工生活困难的 369、对劳务人员(CE)的工资争议案件,劳动争议仲裁委员会可部分
C.涉及农民工工伤的 E.涉及患病期间工资待遇的
328、订立劳务分包合同的主体可以是(BCD)。
B.施工总承包企业
C.专业承包企
D.劳务分包企业
F
318、凡患有(ACD)等症的人不宜从事建筑业的工作。
A.高血压
C.心脏病
D.贫血
336、凡在公司范围承接劳务分包工程施工的劳务作业队伍,经一次考评不合格将(CE)。
C.限期整改
E.要求作业队长参加考核培训
348、发包人、承包人约定劳务分包合同价款计算方式时,应当采用(ABCD)。
A.固定合同价款
B.建筑面积综合单价
C.工种工日单价
D.综合工日单价
353、发包人将工程劳务作业发包给一个承包人的,(ABCD)等应分别
A.正负零以下工程
B.正负零以上结构
C.装修
D.设备安装工程
354、发包人、承包人应当在劳务分包合同中明确约定施工过程中(BE)。
B.劳务作业工作量的审核时限
E.劳务分包合同价款的支付时限 359、发生劳务费及劳务工资纠纷,先在(BE)协调处理。
B.项目部
E.总包单位内部
360、反映总包方是否按规定及时结算和支付分包方劳务费的依据是(AC)。
A.劳务费结算台账
C.支付凭证
G 292、工伤认定的条件是(ACE)。
A.工作时间
C.工作场所
E.工作原因 299、根据企业(项目)跨和在施工项目的劳务使用情况,测算可供给的劳务企业的(CD),从而计算出企业(项目)的劳务净需求。
C.数量
D.工种
343、固定期限劳动合同可以是(ABCD)。
A.6个月
B.3年
C.5年
D.20年
365、公司劳务作业人员花名册由施工班组编制,(ABE)有效。
A.班组长签字
B.用工企业劳务员签字
E.用工企业盖章 366、公司劳务作业人员考勤表由施工班组编制,(ABDE)有效。
A.班组长签字
B.用工企业劳务员签字
D.用工企业项目负责人签字
E.用工企业盖章
J
313、建筑业务工人员教育培训的主要方式有(ABCE)。
A.入场教育
B.日常现场教育
C.农民工夜校
E.技术大比武活动
335、建设主管部门应当建立劳务分包合同监督检查制度,采取(ACE)等方式进行监督检查。
A.定期检查
c.巡查
E.联合检查
347、建筑劳务分包企业的(DE)代表企业与农民工签订劳动合同。
D.法定代表人
E.法定代表人委托的代理人
355、建设单位或施工总承包企业未按合同约定与劳务分包企业结清工程款,致使劳务分包企业拖欠农民工工资的,由(BC)先行垫付农民工工资。
B.建设单位
C.工程总承包企业
338、教师选择恰当与否对整个劳务培训活动的(CD)都有着直接的影响。
C.效果
D.质量
370、解决劳务人员工资纠纷的主要方法有(ABDE)。
A.建立公司支付农民工工资的约束和保障机制
B.建立企业信 15 用档案制度
D.建立日常工作机制和监督机制
E.提高农民工的法律维权意识 372、解决劳务人员工资纠纷的主要途径有(BCE)。
B.由建设单位或总承包单位先行支付
C.责令用人单位按期支付工资和赔偿金
E.通过法律途径解决
378、解决劳动争议,应当根据(ADE)的原则,依法维护劳动争议当事人的合法权益。
A.合法
D.公正
E.及时处理
K 262、跨区域劳务管理需建立以(BDE)的管理体系。
B.信息平台为基础
D.劳务合同为核心
E.监督检查为保障
263、跨省市劳务管理需要建立企业统一的(ADE)。
A.工作程序
D.管理标准
E.规章制度
L 261、劳务分包信息系统管理数据分析工具包括(AD)。
A.队伍规模分析
D.劳动力使用趋势
264、劳务人员工资纠纷应急处理的组织管理系统应本着(ABCE)的原则。
A.确保社会稳定
B.建立和谐社会
C.预防为主
E.标本兼治
265、劳务纠纷应急情况报警电话有(BCDE)。
B.火警电话
C.急救电话
D.项目所在地派出所电话
E.应急领导小组下设办公室电话 266、劳务人员工资纠纷表现形式有(ABCD)。
A.企业内部闹事
B.围堵总承包企业
C.围堵政府机关
D.聚众上访
267、劳务人员工资纠纷的主要原因有(ACDE)。
A.企业内部管理混乱
C.考勤不清
D.违法分包
E.恶意讨薪
270、劳务分包队伍每月编制劳务工人工资发放记录表,如实记录(ABCE)等工资支付情况。
A.支付单位
B.支付时间
C.支付对象
E.支付数额 271、劳务工人工资发放记录表要求(BDE)三方签字后,报总包项目部和总包企业财务部备查。
B.工人代表
D.分包企业负责人
E.项目经理
272、劳务分包队伍每季度向总包项目部报送(AD),项目部核实后,报公司劳务主管部门汇总并上报上级主管部门。
A.劳务用工人数
D.劳动报酬支付情况统计表
273、劳务档案资料要保证(ACDE)。
A.字迹清晰
C.图样清晰
D.表格整洁
E.签字盖章手续完备
274、劳务档案资料必须(BDE)。
B.真实
D.有效
E.完整
278、劳务分包企业劳务管理资料有(ACDE)等。
A.劳务作业人员花名册
C.劳务作业人员劳动合同
D.劳务作业人员工资表
E.劳务作业人员考勤表 279、劳务作业人员花名册必须包含(ABCE)等重要信息。
A.姓名
B.身份证号码
c.岗位证书编号
E.工种 280、(CE)应该作为劳务管理重要资料存档备查。
C.劳务作业人员工资表
E.劳务作业人员考勤表 281、劳务工资纠纷应急预案的编制应包含(ABDE)。
A.应急预案的目的B.应急机构体系及职责
D.应急措施
E.责任处理
282、劳务工资纠纷应急预案中,子、分公司领导小组应做好日常与劳务企业人员维护稳定的(ABCE)等工作。
A.宣传
B.教育
c.沟通
E.合作交流
283、劳务工资纠纷预案中,各项目部劳务管理人员应掌握(ABCD)的具体情况。
A.分包合同履约情况
B.劳务工作量
C.劳务费结算
D.农民工工资发放
284、劳务工资纠纷应急预案中,各项目部劳务管理人员要认真观察本项目作业人员的(BC),认真做好思想政治工作。
B.思想动态
C.异常动态
285、劳务工资纠纷应急预案中,行政保障工作组在进入应急状态紧急阶段时,应保证(ABC)A.备勤车辆
B.急救器材
c.药品
286、劳务分包队伍综合评价的内容有(ABC)。
A.劳务管
B.安全管理
C.生产管
287、劳务分包施工现场内应干净、整洁,无材料浪费,(BC)保护到位。
B.成品
C.半成品
288、劳动力总量需求计划的编制方法有(ABC)。
A.经验比较法
B.分项综合系数法
C.概算定额法
289、劳务分包队伍综合评价劳务管理项目的检查标准包括是否建立健全统一的(ACD)。
A.考勤表
C.工资表
D.相关台账
290、劳务分包队伍综合评价考评项目中属否决项目的是(DE)。
D.未按要求及时、足够支付工人工资,引发纠纷或群体性事件
E.未按要求做好安全防护工作,发生伤亡事故 293、劳务企业以现金形式支付劳动者工资的,应核实工资是否由(AD)代发。
A.队长
D.班组长
295、劳务净需求涉及引进新的劳务企业或施工队伍时,劳务需求计划应包括引进劳务企业或施工队伍的(BCDE)等具体内容。
B.资质类别
C.资质等级
D.规模
E.引进渠道
296、劳务净需求涉及引进新的劳务企业或施工队伍时,劳务需求计划应包括引进企业或施工队伍(ABC)等内容。
A.进场的具体时间
B.入场安全教育培训
C.住宿管理 297、劳务用工需求计划表中包括(ACDE)。
A.工程项目名称
C.需求队伍人数
D.落实人数
E.缺口人数
298、劳务需求预测应以(CE)为依据。
C.劳动定额
E.施工组织设计
300、劳务用工的相关计算包括(ABDE)的计算。
A.平均人数
B.计划工资总额
D.计划实际用工
E.劳动定额完成情况指标
301、劳动定额完成情况指标的计算包括(AB)。
A.执行定额面指标
B.定额完成程度指标
309、劳务培训计划是从组织的战略出发,在全面、多观的培训需求基础上做出的对(ACDE)等的预先系统设定。
A.培训时间
C.培训对象
D.培训方式
E.培训内容
310、劳务培训需求的层次分析有(BDE)。
B.企业层次分析
D.工作岗位层次分析
E.员工个人层次分析
311、劳务培训需求的阶段分析有(CE)。
C.目前培训需求分析
E.未来培训需求分析
312、劳务培训计划的编制有(ABD)等原则。
A.注重系统性
B.理论与实践相结合 D.培训与提高相结合314、劳务培训目标应包括(ACE)要素。
A.内容
c.标准
E.条件
316、劳务企业应具有根据相关部门要求建立(AE)的证明材料。
A.工资保证金专用账户
E.农民工工资专用账户
319、劳务作业人员与劳务企业签订的劳动合同,一式三份分别由(CDE)留存归档。
C.施工作业人员
D.劳务企
E.总承包企业
320、劳务作业工人应当按政府规定进行(AC),考核合格后方可入场施工作业。
A.安全培训
c.普法维权培训
325、劳务分包合同条款中规定的劳务分包人主要义务包括科学安排作业计划,投入足够的(BC),保证工期。
B.人力
C.物力
326、劳务分包人应严格执行(ABCD)等有关部门对施工现场的管理规定,做到文明施工。
A.建设主管
B.环保
C.消防
D.环卫
329、劳务作业发包人不得将劳务作业发包给(BCE)。
B.个人
C.未取得安全生产许可证的企业
E.单项业务合同超过企业注册资本金的5倍企业 330、劳务作业的发包方是(CD)。
C.施工总承包企业
D.专业分包企业 339、劳务培训成本项目的核算方法有(BE)。
B.利用会计方法计算培训成本
E.利用资源需求模型计算培训成本
340、劳务培训前评估内容包括(AB)。
A.培训需求整体评估
B.培训计划评估
341、劳务培训中评估内容包括(BCDE)。
B.培训内容评估
c.培训形式评估
D.培训教师评估
E.培训时间安排评估
342、劳务培训后评估内容包括(CDE)。
C.培训目标达成情况评
D.培训效果效益综合评估
E.培训工作者的工作绩效评估
351、劳务分包合同价款包括(ABCE)。
A.工人工资
B.管理费
C.低值易耗材料费
E.利润
352、劳务分包工程必须在分包合同中明确约定劳务款的(ACD)。
A.支付时间
C.结算方式
D.保证按期支付的相应措施
356、劳务人员工资可采用的计算方式有(ADE)。
A.固定劳务报酬
D.计时单价
E.计件单价
357、劳务人员工资采用固定劳务报酬方式的,施工过程中不计算(BD)。
B.工时
D.工程量
363、劳务人员出勤记录和工资支付表不得(BCDE)。
B.伪造
C.变造
D.隐匿
E.销毁
364、劳务人员工资表必须有(AE)和其所在企业盖章,方可办理劳务结算。
A.务工人员本人签字
E.施工队伍负责人签字。
373、劳务人员遭遇用人单位欠薪可以通过以下法律途径来解决(ACD)。
A.向当地劳动保障监察机构举报投诉
C.向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁
D.通过法律诉讼途径解决
374、劳务纠纷的性质有(BCDE)。
B.多发性
C.经济利益主导
D.地域集中性
E.矛盾激化性
375、劳务纠纷产生的原因主要有以下几类:(ABCD)。
A.未签订劳动合同
B.违法分包
C.未签订分包合D.分包合同约定不明确
379、劳动争议调解委员会由(CDE)组成。
.
C.用人单位代表
D.工会代表
E.职工代表 380、劳动争议仲裁委员会由(ACD)组成。
A.劳动行政部门代表
C.用人单位代
D.同级工会代表
M
321、每个注册劳务分包企业的(BCE)必须具有安全资格证书。
B.法人代表
C.项目负责人
E.专职安全员
N 277、农民工夜校的管理资料包括(ABCD)。
A.农民工夜校组织机构及人员名单
B.农民工夜校管理制度
C.农民工教育师资队伍名录及证书、证明
D.农民工夜校培训记录
S 20 334、省(市)建设主管部门负责全市劳务分包合同的(CDE)等活动的监督管理。
C.订立
D.备案
E.履行
361、(BD)是劳务分包企业进场作业人员实际发生作业行为工资分配的证明。
B.劳务作业人员工资表
D.考勤表
T 308、通过劳务管理计划的实施,使劳务队伍的(ABCD)工作更具有针对性。
A.审核
B.考察
C.进场教育培训
D.生活后勤管
X
327、下列条款中属劳务分包合同重要条款的是(ACD)。
A.质量标准
C.劳务分包人义务
D.施工配合Y 275、用书面形式订立劳动合同(BCD),一旦发生争议时,便于查清事实、分清是非。
B.严肃慎重
C.准确可靠
D.有据可查
377、用人单位与劳动者发生劳动争议,当事人可以依法申请(BE)、提起诉讼。
B.调解
E.仲裁
315、一般情况下,应该根据(AB)来选择相应的劳务培训方法。
A.培训的内容
B.成人学习的特点
317、验审劳务队伍时,应注意劳务队伍是否能够(ABCD)。
A.信守合同
B.保证工期
C.保证质量
D.保证安全
362、(BCDE)应该作为劳务管理重要资料存档备查。
B.劳务费结算台账
C.支付凭证
D.考勤表与工资台账
E.劳务作业人员工资表
Z 276、总承包企业劳务管理资料种类有(ABCD)等。
A.劳务分包合同
B.劳务费结算台账
C.支付凭证
D.劳务作业队伍考评表
306、总承包劳务管理部门劳务督察部门将不定期对(DE)进行检查。
D.项目劳务分包合同
E.作业人员备案情况
346、总承包企业、专业承包企业要加强对分包其工程的劳务分包企业(AE)劳动合同情况的监督和基检查。
A.签订
E.履行
358、总包企业对各项目部劳务费发放过程进行监督检查,及时(DE)劳务费发放中违规问题。
D.纠正
E.处理
307、专业与劳务分包施工企业持(BC)到总承包劳务管理部门进行证书审验。
B.合同用工备案花名册
C.岗位证书
323、专业与劳务分包企业出具的(AC)必须符合国家统一证书核发标准。
A.证书版本
C.格式
322、在施工现场,不得使用(BC)。
B.未成年工
C.童工
331、在劳务分包方施工与资源保障能力评价时,应重点考察申报企业(ABC)状况和经营行为及社会信用。
A.经营能力
B.管理能力
c.财务能力
332、在劳务分包施工与资源保障能力评价时,应具体考察企业(ACE)等是否达到资质等级规定的标准要求。
A.净资产
c.经营规模
E.人力资源水平
333、在劳务分包施工与资源保障能力评价时,应具体考察企业是否严格执行建设工程施工现场(ABE)等标准。
A.场容卫生
B.环境保护
E.生活区设置和管理
337、在考评周期内发生(ABDE)的劳务队伍不得在公司范围内承揽新工程。
A.聚众围堵事件
B.恶性恶意讨要事件
D.责任安全事故
E.责任质量事故
349、综合劳务费包括(ABDE)。
A.工人工资
B.劳动保护费
D.各项保险费用
E.利润 350、综合工日单价通常用于(CDE)等分部分项工程。
c.房建结构
D.市政道桥
E.园林
371、做好公司及各项目部(CD),从源头上杜绝发生农民工工资纠纷事件。
C.劳动队伍管理
D.用工管理
三、案例题(每题1分)(一)某工程承包作业2000平方米,计划每平方米单位用15个工日,每个工日单价50元,计划工期250天,计划劳动生产率指数为125%。381、计划用工总工日为(D.10000工日)。382、计划平均人数为(B.40人)。383、计划工资总额为(C.50万)。
384、计划实际用工为(C.8000工日)。
(二)某建筑公司当年新引进一支安装劳务队伍,施工作业结束后,项目部对该劳务队伍综合考评得分82分。经分公司审核汇总、公司劳务部门现场检查,确认考评结果。
385、该安装劳务队伍的考评为(C.不合格)。
386、公司劳务主管部门将按照(C.不合格队伍)予以公布。
387、建议分公司劳务管理部门(D.签订合同变更),降低合同履约风险。
388、该安装劳务队伍不得在(D.公司范围内)承揽新工程。
(五)某建筑劳务公司为了提高市场竞争力,提升施工作业人员的职业技能水平,依托建筑职业培训学校,对现有钢筋、木工初级工进行中级工职业技能鉴定培训。
397、此培训的场地应选择(ABC)。
A.工地民工学校教室
B.职业培训学校教室
C.施工现场 398、此培训的教师应选择(CDE)。
C.职业培训学校专业教师
D.企业工程技术人员
E.企业相应工种技师
(四)新兴建筑劳务公司下属木工作业队因施工任务需要,新招收了20名员工并立即与其签订了劳动合同。新员工中有一名建设职业技术学院刚毕业的学生、一名退伍军人。
393、该木工作业队(B.不具有)签订劳动合同的主体资格。
394、该建设职业技术学院刚毕业的学生(A.具备)签订劳动合同的主体资格。
395、该退伍军人(A.具备)签订劳动合同的主体资格。396、签订的该劳动合同(D.无效)。
23(三)浙江振华建筑劳务公司应业务拓展需要,新录用架子150人,这些人员虽然在其他工地从事过相应工种作业,但没有任何资格证书。389、这些员工(D.取得架子工特种作业操作证后)予以上岗。390、这些员工培训时采用的教材宜采用(A.考试专用教材)。391、培训教师应选用(D.中学老师)。
392、这些员工经培训应取得的证书是(D.架子工特种作业操作证)。
(六)浙江省建工劳务公司经常通过技术比武来提高在职员工的职业技能水平。在技术比武前要进行相应的应知理论知识和实际操作技能培训。399、培训前应做好(ABCD)的落实。
A.培训教材
B.培训场地
C.培训师资
D.培训资金
400、培训后应对(ABCE)资料进行整理、归档。
A.培训签到表
B.培训教材
C.试卷
E.培训总结