第一篇:贵州2015年一建法规知识:认定为工伤的情形试题
贵州2015年一建法规知识:认定为工伤的情形试题
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、以下不属于施工图预算对施工单位的作用的是__。A.施工图预算是确定投标报价的依据
B.施工图预算是施工单位进行施工准备的依据 C.施工图预算是控制施工成本的依据 D.施工图预算是招标的依据
2、某大型水闸施工过程中,由于临时围堰施工的需要,在征得监理单位批准后,施工单位进行了补充地质勘探,由此产生的费用应由承担。A:发包人 B:监理人 C:承包人
D:该泵站工程的原勘测单位
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
3、建设工程施工合同签订后,施工中发包人将部分合同外增项工程委托承包人施工,双方对增项工程价款未做出约定,也无法协商一致,此时应按照市场价格履行。
A:订立合同时合同签订地 B:订立合同时合同履行地 C:履行合同时合同签订地 D:履行合同时合同履行地
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
4、第三代移动通信WCDMA标准是在__移动通信技术的基础上发展起来的。A.TD-SCDMA B.GSM C.IS-95CDMA D.CDMA2000
5、预算定额作为一项综合性定额,是由组成的消耗量综合而成的。A:分布工程的各分项工程 B:单位工程的各分部工程 C:分项工程的各工序 D:分项工程的各检验批 E:玻璃幕墙
6、施工单位应就竣工工程向提交完整的技术档案、试验成果及有关资料。A:质量监督机构 B:主管部门
C:项目法人(建设单位)D:城建档案馆
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
7、项目管理信息系统的进度控制功能不包括__。A.合同基本数据查询 B.编制资源需求量计划
C.进度计划执行情况的比较分析
D.根据工程的进展进行工程进度预测
8、根据《水利水电工程标准施工招标文件》,中标候选人为个。A:1 B:3 C:1~3 D:2 E:保证安全和使用功能的重要检验项目
9、不属于项目总平面设计的内容是。A:建设规模、标准和产品方案
B:厂址方案、占地面积和土地利用情况
C:总图运输、主要建筑物和构筑物及公用设施的配置 D:外部运输、水、电、气及其他外部协作条件 E:水平、垂直混合安放
10、某工程进行地下洞室开挖,其相关资料见下表,则最终发包人应向承包人支付的地下洞室开挖的价款应为万元。A:62.2 B:62 C:58.2 D:58 E:保证安全和使用功能的重要检验项目
11、某企业利用借购买的一台生产设备,每期按规定提取折旧费15万元,每期借款利息3万元,该企业营业税金及附加率为5.5%,所得税税率为25%,则企业购买该项设备带来的每期税收节约为万元。A:5.49 B:4.58 C:4.50 D:3.75 E:玻璃幕墙
12、砌筑反拱炉底前,应用找准砌筑弧形拱的基面。A:水准仪 B:钢尺 C:放基准线 D:样板
E:中标通知书
13、必须掺入较好的土体后才能用作路基填料,且在高等级公路中,只能用于路堤下层的填料是__。A.冻土 B.石质土 C.黄土 D.粉土
14、大型汽轮发电机组轴系对轮中心找正时,应以为基准。A:低压转子 B:中压转子 C:高压转子 D:电机转子 E:中标通知书
15、是锚杆(锚索)支护能力的重要性能,也是其施工质量的重要指标。A:抗剪指标 B:强度指标 C:抗拉拔力 D:变形指标
E:水平、垂直混合安放
16、下列进度控制措施,属于管理措施的是。A:建立进度控制的会议制度 B:分析影响项目工程进度的风险 C:制定项目进度控制的工作流程 D:选用有利的设计和施工技术 E:速度比率
17、《水利水电工程标准施工招标文件》中编列的技术标准和要求(合同技术条款)。
A:必须不加修改引用 B:仅供参考
C:一般规定部分强制使用 D:计量和支付部分强制使用
E:保证安全和使用功能的重要检验项目
18、当采用排列图法分析工程质量问题时,将质量特性不合格累计频率为的定为A类问题,实施重点管理。A:0%~50% B:0%~70% C:0%~80% D:0%~90% E:速度比率
19、关于总价合同特点的说法,错误的是。
A:发包单位可以在报价竞争状态下确定项目的总造价 B:承包人将承担较多的风险
C:评标时易于迅速确定最低报价的投标人 D:在施工进度上不能调动承包人的积极性 E:速度比率
20、港口工程质量检验中,按工程的、结构形式、施工和竣工验收的独立性划分单位工程。A:使用功能 B:主要部位 C:工程材料 D:施工顺序 E:安装高度
21、可索赔延误和不可索赔延误是按照()划分的。A:工期延误原因 B:索赔要求和结果
C:延误工作在工程网络计划的线路 D:延误事件之间的关联性
22、根据《水利水电工程施工质量评定规程(试行)》(SL 176—1996),分部工程质量优良时,单元工程优良率至少高于__,主要单元工程优良率要达到__。A.50%,80% B.60%,100% C.50%,100% D.70%,90%
23、压力管道安装单位应当在压力管道安装施工前履行告知手续。承担跨省长输管道安装的安装单位,应当向履行告知手续。A:单位所在地的县级以上质量技术监督部门 B:设区的市级质量技术监督部门 C:省级质量技术监督部门 D:国家质检总局 E:中标通知书
24、立面或大坡面铺贴防水卷材时,应采用的施工方法是。A:空铺法 B:点粘法 C:条粘法 D:满粘法
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
25、冬期开挖路堑施工中,挖方边坡不应一次挖到设计线,应预留__厚台阶。A.10cm B.20cm C.30cm D.40cm
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、正常情况下,同一设备寿命期内租赁费、租金和购置原价三者之间的数量关系是。
A:租赁费>租金=购置原价 B:租赁费=租金>购置原价 C:租赁费租金>购置原价 E:玻璃幕墙
2、港口与航道工程水上交通事故分级标准表中分为。A:特大事故 B:一般事故 C:大事故 D:重大事故 E:小事故
3、在国际上,设计进度计划主要是各设计阶段设计图纸的出图计划,在出图计划中标明每张图纸的。A:名称 B:规格 C:负责人 D:出图日期 E:绘制人姓名
4、工程项目策划旨在为项目建设的决策和实施增值。其增值反映在。A:建设周期 B:经营成本 C:社会效益
D:工程建设经验积累 E:建设过程的组织和协调
5、施工质量事前预控途径包括。A:施工图纸会审和设计交底
B:工程测量定位和标高基准点的控制 C:施工技术复核
D:施工分包单位的选择和资质的审查
E:施工机械设备及工器具的配置与性能控制
6、以下__公路的无机结合料基层养生期少于7d即铺筑沥青面层,则应限制重型车辆通行。A.高速公路 B.一级公路 C.二级公路 D.三级公路 E.四级公路
7、建筑幕墙工程所使用的材料进行现场质量检测中,硅酮结构胶主要进行检测。A:相容性 B:放射性 C:污染性 D:气密性 E:速度比率
8、关于中标通知书的说法,正确的有。
A:中标人确定后,招标人应当向中标人发出中标通知书 B:同时通知未中标人
C:必须在15个工作日之内签订合同 D:中标通知书对招标人具有法律约束力
E:中标通知书发出后,中标人可以放弃中标
9、临时用电工程必须由()施工。A.安全人员 B.项目施工人员 C.持证电工
D.当地供电部门
10、根据《水工混凝土工程施工规范》DL/T 5144-2001,在高温季节施工时,为减少混凝土的温度回升,可采取下列措施。A:缩短混凝土的运输时间,加快混凝土的人仓覆盖速度,缩短混凝土的曝晒时间
B:混凝土的运输工具应有隔热遮阳措施
C:宜采用喷水雾等方法,以降低仓面周围的气温
D:当浇筑块尺寸较大时,可采用台阶式浇筑法,浇筑块高度应小于2.5m E:当浇筑块尺寸较大时,可采用台阶式浇筑法,浇筑块高度应小于1.5m
11、某建设工程项目采用施工总承包方式,对其中的幕墙工程和设备安装工程分别进行了专业分包,则对幕墙工程施工质量实施监督控制的主体有等。A:建设行政主管部门 B:幕墙设计单位 C:设备安装单位 D:建设单位
E:幕墙玻璃供应商
12、下列各项中,应计入安全文明施工费的有。A:夜间施工费 B:施工排水费 C:二次搬运费 D:环境保护费 E:临时设施费
13、某工程竣工验收阶段,承包人于6月1日向工程师递交了竣工验收报告;发包人于6月15日组织生产设备启动试车检验;6月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量合格;工程师于6月20日签发工程移交证书。则承包人的实际竣工日应为()A:6月1日 B:6月15日 C:6月18日 D:6月20日
14、不属于建设工程项目总投资中建设投资的是。A:直接费 B:土地使用费 C:铺底流动资金 D:涨价预备费 E:玻璃幕墙
15、关于沥青混凝土搅拌设备和工艺的说法,错误的有。A:根据工作量和工期来选择搅拌设备的生产能力和移动方式 B:矿粉加热温度应略高于沥青加热温度
C:高等级公路一般选用生产量高的强制间歇式搅拌设备 D:沥青混合料应严格按施工图设计用量进行拌合
E:沥青混合料用自卸汽车运至工地时,车厢底板及周壁应涂一薄层油水混合液
16、关于明龙骨吊顶工程,下列说法不正确的有。
A:当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,焊缝要均匀、饱满 B:吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆
C:如为混凝土墙(柱)上可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶次龙骨的间距 D:吊杆的固定点间距600~900mm E:跨度大于10m以上的吊顶,应在主龙骨上每隔10m加一道大龙骨,并垂直主龙骨焊接牢固
17、铁路隧道施工辅助作业应包括。A:施工供电 B:施工供暖 C:施工供水 D:施工通风 E:施工防尘
18、下列会计要素中,属于流动负债的是。A:短期投资 B:预付账款 C:应付账款 D:应付债券 E:玻璃幕墙
19、能够科学分析和有效管理各种工程活动的工具是。A:目标分解表 B:因果分析图 C:因素控制图 D:工程网络图
E:水平、垂直混合安放
20、关于钢零件及钢部件的矫正和成型的说法,正确的有。A:碳素结构钢在环境温度低于-16℃时,不应进行冷矫正 B:低合金结构钢在环境温度低于-10℃时,不应进行冷矫正
C:低合金结构钢和碳素结构钢在加热矫正时,加热温度均不应超过900℃ D:采用热加工成型时,加热温度应控制在1000℃以上
E:低合金结构钢和碳素结构钢在温度下降到700℃之前应结束加工
21、采用先张法生产预应力混凝土构件,放张时,混凝土的强度一般不低于设计强度标准值的()。A.50% B.70% C.75% D.80%
22、交通部水上交通事故分级标准与有关。A:船舶吨位有关 B:船舶主机功率有关 C:伤亡人数有关
D:直接经济损失额有关 E:海域有关
23、对整个建设工程项目质量总目标进行策划、决策和实施监控,该任务属于()A:业主方的项目管理 B:施工单位的项目管理 C:设计单位的项目管理 D:材料供应商的项目管理
24、下列各项属于企业管理费的是。A:管理人员工资 B:固定资产使用费 C:工伤保险 D:劳动保险费 E:工会经费
25、投标人根据招标文件在约定期限内向招标人提交投标文件的行为,称为。A:要约 B:承诺 C:要约邀请 D:合同生效 E:速度比率
第二篇:宁夏省2015年上半年一建《法规知识》及精练:第一章试题(范文)
宁夏省2015年上半年一建《法规知识》及精练:第一章试
题
一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意)
1、物资采购合同的合同当事人为()。A:承包人和发包人 B:供货方和承包人 C:供货方和采购方 D:发包人和采购方
2、当计算工期不能满足合同要求时,应首先压缩的持续时间。A:关键工作 B:非关键工作
C:总时差最长的工作 D:持续时间最长的工作
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
3、某工程在施工过程中,因不可抗力造成损失。承包人及时向项目监理机构提出了索赔申请,并附有相关证明材料,要求补偿的经济损失如下:在建工程损失26万元;承包人受伤人员医药费、补偿金4.5万元;施工机具损坏损失12万元;施工机具闲置、施工人员窝工损失5.6万元;工程清理、修复费用3.5万元。项目监理机构应批准的补偿金额为。A:29.5万元 B:34万元 C:39.6万元 D:51.6万元 E:玻璃幕墙
4、针对事故发生的原因,提出防止相同或类似事故发生的切实可行的预防措施,并督促事故发生单位加以实施,以达到事故调查和处理的最终目的。此款符合“四不放过’’事故处理原则的原则。A:事故原因未查清不放过
B:事故责任人未受到处理不放过
C:事故责任人和周围群众没有受到教育不放过 D:事故没有制订切实可行的整改措施不放过 E:速度比率
5、“无线抄表”这一物联网的实际应用技术应用在领域 A:智能交通 B:智能电网 C:智能医疗 D:生态监测 E:安全措施
6、灰土地基施工结束后,应检验灰土地基的。A:渗透系数 B:压实系数 C:含水量 D:承载力
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
7、采用工程量清单招标时,提供招标工程量清单并对其完整性和确定性负责的单位是。
A:发布招标文件的招标人 B:发放招标文件的招标代理人 C:单的工程造价咨询人 D:招标人的上级管理单位 E:玻璃幕墙
8、电信管道、电信杆路、通信铁塔联合建设的项目竣工验收后,工程相关文件应及时向当地__备案。A.城市建设管理机关 B.城市规划管理机关 C.电信运营商 D.电信管理机关
9、在评标过程中,对标书报价的计算错误的处理,错误的是()。A:大小写不一致时,以大写为准
B:标书正本和副本不一致的,以正本为准
C:单价与数量的乘积之和与所报的总价不一致的,以总价为准 D:修改一般应由投标人代表签字确认 E:
10、当采用排列图法分析工程质量问题时,将质量特性不合格累计频率为的定为A类问题,实施重点管理。A:0%~50% B:0%~70% C:0%~80% D:0%~90% E:速度比率
11、将一个子项目进度计划分解为若干个工作项,属于项目总进度目标论证工作的。
A:项目的结构分解
B:进度计划系统的结构分析 C:项目的工作编码
D:各层进度计划的关系协调 E:速度比率
12、目前国内用量最大、品种最多的混合炸药是炸药。A:硝铵类 B:硝化甘油类
C:芳香族硝基化合物类 D:其他工业
E:水平、垂直混合安放
13、基线一般采用直线形,其长度一般不小于桥轴长度的__倍。A.2~1. B.0.7~0.5. C.1.5~1. D.0.9~0.7
14、某工程项目招投标过程中,由3个建筑企业组成联合体组成一个联合体共同投标,其中成员甲建筑企业具有房建一级资质,成员乙企业拥有房建二级资质,成员丙企业拥有房建三级资质,则该联合体的房建专业资质应认定为。A:一级 B:二级 C:三级 D:无效
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
15、电力变压器新装或大修注油以后,对10kV以下小容量变压器一般静止__以上才能进行耐压试验。A.5h B.10h C.15h D.20h
16、用实物量法编制施工图预算,主要是先用计算出的各分项工程的实物工程量分别套取相关定额中工、料、机消耗指标,并按类相加,求出单位工程所需的各种人工、材料、施工机械台班的总消耗量,然后分别乘以当时、当地各种人工、材料、机械台班的单价,求得人工费、材料费和施工机械使用费,再汇总求和。相关定额是指。A:预算定额 B:材料消耗定额 C:劳动定额
D:机械使用定额 E:玻璃幕墙
17、在竣工阶段的质量监督中,工程质量监督报告应。A:与竣工验收资料分开并单独提交竣工验收备案部门 B:作为竣工验收资料的组成部分提交竣工验收备案部门 C:作为竣工验收资料的组成部分提交工程建设单位 D:与竣工验收资料分开并单独提交工程监理单位 E:速度比率
18、对于重要的或对工程质量有重大影响的工序,应严格执行的“三检”制度。A:事前检查、事中检查、事后检查 B:自检、互检、专检
C:工序检查、分项检查、分部检查
D:操作者自检、质量员检查、监理工程师检查 E:速度比率
19、防排烟系统测定,不包括对的测定,并调整至符合设计与消防的规定。A:风量 B:风压 C:疏散楼梯间的静压差 D:疏散楼梯间的风温 E:中标通知书
20、施工承包企业按经监理工程师依据合同和相关法规审批的施工质量计划组织施工,如导致工程质量问题,则责任由承担。A:建设单位 B:监理单位
C:施工承包企业
D:监理单位和施工承包企业共同 E:速度比率
21、按人民币计算,某进口设备的离岸价2000万元,到岸价2500万元,运输保险费为30.15万元,运费为10万元,则设备的运输保险费率为。A:1.0% B:1.5% C:2.0% D:2.7% E:玻璃幕墙
22、施工方进度控制的任务是依据__对施工进度的要求控制施工进度。A.监理规划
B.施工任务委托合同 C.施工任务单 D.施工组织设计
23、关于室内防水管根及墙角处理的说法,正确的是 A:管根及墙角处抹圆弧,半径10mm。管根与找平层之间应留出20mm宽、10mm深凹槽 B:管根及墙角处抹圆弧,半径20mm。管根与找平层之间应留出30mm宽、20mm深凹槽 C:管根及墙角处抹方形,半径10mm。管根与找平层之间应留出20mm宽、10mm深凹槽 D:管根及墙角处抹方形,半径20mm。管根与找平层之间应留出30mm宽、20mm深凹槽
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
24、对于多层及高层钢结构安装工程的说法,正确的是。A:所有构件的中心线及标高基准点等标记必须齐全 B:结构楼层标高可以按相对标高进行控制 C:上层柱的定位轴线可从下层柱的轴线引上
D:柱、梁、支撑等构件的长度尺寸应等于构件的设计长度尺寸,偏差控制在允许范围之内
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
25、港口与航道工程中高桩码头工程预制构件安装时,搁置面要平整,预制构件与搁置面间应。A:接触紧密 B:留有空隙 C:有5mm空隙 D:有10mm空隙 E:安装高度
二、多项选择题(共25题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得 0.5 分)
1、GB/T19000—2008质量管理体系标准强调质量管理的()管理原则。A:过程方法 B:事后检验 C:质量预控 D:全过程
2、水利工程建设项目施工准备工作阶段监理工作的基本内容有。A:检查由发包人提供的首次工程预付款支付情况 B:检查进场原材料的质量、储存数量 C:审批工程月进度计划
D:主持技术交底会,由设计单位进行技术交底 E:协助发包人编制合同项目的付款计划
3、施工成本计划应满足的要求不包括()A:以经济合理的项目实施方案为基础的要求 B:合同规定的项目质量和工期要求 C:控制影响效率的其他因素的要求 D:有关定额及市场价格的要求
4、下列关于施工进度计划横道图的说法正确的是__。
A.横道图能表示出各项工作的划分、工作的开始时间和完成时间及工作之间的相互搭接关系
B.横道图能反映出实际工程进展速度及工程量的完成情况 C.横道图不能明确反映出各项工作之间错综复杂的相互关系
D.横道图不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路,不便于进度控制人员抓住主要矛盾
E.横道图利于建设工程进度的动态控制
5、工程项目施工进度计划检查完成后,项目部应向企业提供月度施工进度报告,报告应包括的内容有__。A.计划施工进度图
B.工程变更,价格调整,索赔及工程款收支情况 C.进度偏差的状况和导致偏差的原因分析 D.解决问题的措施 E.纠偏方法和措施
6、甲公司经投标获得某大楼桩基工程的施工任务,并按我国施工合同示范文本签订了承包合同。工程开工两周后,设计方变更设计,增加了1组与原设计相同的工程桩。发包人发出变更通知,甲公司对此()A:拥有拒绝的权利 B:没有拒绝的权利
C:需要与发包人协商接受与否 D:不需与发包人协商接受与否
7、屋面卷材铺贴应采用搭接法,垂直于屋脊的搭接缝,应搭接。A:顺流水方向 B:顺年最大频率风向 C:留在沟底
D:不宜留在天沟侧面
E:施工单位、监理单位已完成本合同段的工作总结
8、建筑新技术、新工艺和新材料应用方案经济分析常用的静态分析方法有。A:增量投资内部收益率法 B:增量投资收益率法 C:净年值法 D:折算费用法 E:综合总费用法
9、预制钢筋混凝土方桩,在吊运、存放过程中,要求。A:吊点位置偏差不应超过设计规定位置±200mm B:对棱角部位宜用麻袋或木块等衬垫
C:吊绳与构成水平面的夹角不应大于45° D:堆放层数不超过5层
E:各层垫木应位于同一垂直面上,其位置偏差不应超过±200mm
10、粒料类基层按照粒料密实程度和受力特点可分为__。A.嵌锁型 B.胶结型 C.级配型 D.密封型 E.摩擦型
11、某工程缸砖面层地面施工的费用偏差分析如下表所示,正确的有(A:夯填土不存在费用偏差,进度偏差为0.09 B:垫层不存在进度偏差,费用偏差为-5.40 C:缸砖面结合的费用偏差为-19.6 D:踢脚的费用偏差为-0.29 E:总的进度偏差为57.65
12、堆石坝坝体材料分区主要有__。A.上游主堆石区 B.垫层区 C.过渡区 D.主堆石区 E.下游堆石区
13、适用于基坑侧壁安全等级为一级的结构形式有。A:排桩 B:逆作拱墙 C:土钉墙 D:水泥土墙 E:地下连续墙
14、经常性安全教育中,最重要的是。A:安全技术措施教育 B:安全思想教育 C:安全态度教育)。D:安全生产责任教育
E:安全生产政策、方针教育
15、目前国内常规主力燃煤电站机组容量为。A:50MW B:125MW C:300MW(330MW)D:600MW(660MW)E:1000MW
16、下列对盈亏平衡法,理解不正确的选项为。A:能用于销售预测
B:企业的产销量在盈亏平衡点处,没有利润也没有发生损失 C:在保本点基础上增加产量,总成本则超过销售收入
D:盈亏平衡法中,将项目投产后的产销值作为不确定的因素进行分析 E:玻璃幕墙
17、研究招标文件的合同条件,对保险的要求不包括。A:要搞清楚保险种类
B:最低保险金额、保期和免赔额 C:对保函的要求
D:对保险公司要求的限制 E:玻璃幕墙
18、职业伤害事故,可以按照()进行分类。A:事故发生的原因 B:事故严重程度 C:事故处理的原则 D:事故责任人的性质
E:事故造成的人员伤亡或直接经济损失
19、下列有关建设工程招标概念和方式说法正确的是__。A.建设工程招标由招标人率先提出工程的条件和要求 B.可以通过招标广告或直接邀请众多投标人参加投标 C.包括勘察招标、设计招标、工程监理招标、施工招标等 D.招标方式包括公开招标和邀请招标 E.各种工程都可以进行邀请招标
20、《中华人民共和国水法》第二十七条规定:在水生生物洄游通道、通航或者竹木流放的河流上修建永久性拦河闸坝,建设单位应当同时修建__等设施,或者经国务院授权的部门批准采取其他补救措施。A.过鱼 B.过船 C.过木
D.农业灌溉水源 E.灌排工程设施
21、链斗挖泥船的主要施工方法有。A:斜向横挖法 B:正向横挖法 C:扇形横挖法 D:十字形横挖法 E:平行横挖法
22、盈亏平衡点反映了技术方案对市场变化的。A:可变能力 B:适应能力 C:盈利能力 D:抗风险能力 E:评价能力
23、建设工程施工承包合同文件由组成。A:合同补遗 B:合同条件 C:招标文件 D:邀请招标函 E:投标文件
24、关于建筑安装工程费用项目按照费用构成要素划分,其组成部分有。A:人工费 B:材料费
C:施工机具使用费 D:措施费 E:其他项目费
25、某施工企业当期主营业务成本为9000万元,期初存货为4000万元,期末存货为2000万元,则存货周转次数为次。A:1.50 B:2.25 C:3.00 D:4.50 E:玻璃幕墙
第三篇:2017年一建工程法规知识重点总结
2017年法律冲刺,一建法规
省、自治区的人民代表大会常务委员会在对报请批准的设区的市的地方性法规进行审查时,发现其同本省、自治区的人民政府的规章相抵触的,应当作出处理决定。
地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时,由国务院提出意见,国务院认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用地方性法规的规定;认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。(3)部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院裁决。
根据授权制定的法规与法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委员会裁决。
有独立经费的机关从成立之日起,具有法人资格。具有法人条件的事业单位、社会团体,依法不需要办理法人登记的,从成立之日起,具有法人资格;依法需要办理法人登记的,经核准登记,取得法人资格。
(三)第三人故意行为应承担的法律责任(2015-29)
第三人知道行为人没有代理权、超越代理权或者代理权已终止还与行为人实施民事行为给他人造成损害的,由第三人和行为人负连带责任。
物权包括所有权、用益物权和担保物权。
财产所有权的权能,包括占有权、使用权、收益权、处分权。
用益物权是依法享有占有、使用和收益的权利。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权和地役权。
建设用地使用权只能存在于国家所有的土地上,不包括集体所有的农村土地。享有占有、使用和收益的权利,有权利用该土地建造建筑物、构筑物及其附属设施。
设立建设用地使用权的,应当向登记机构申请建设用地使用权登记。建设用地使用权自登记时设立。
三、物权的保护(2015-15)物权的保护,是指通过法律规定的方法和程序保障物权人在法律许可的范围内对其财产行使占有、使用、收益、处分权利的制度。物权受到侵害的,权利人可以通过和解、调解、仲裁、诉讼等途径解决。因物权的归属、内容发生争议的,利害关系人可以请求确认权利。无权占有不动产或者动产的,权利人可以请求返还原物。妨害物权或者可能妨害物权的,权利人可以请求排除妨害或者消除危险。
建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害,所有人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的,应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔偿后,有其他责任人的,有权向其他责任人追偿。
建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的,由建设单位与施工单位承担连带责任。从建筑物中拋掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害,难以确定具体侵权人的,除能够证明自己不是侵权人的外,由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
授予专利权的发明和实用新型,应当具备新颖性、创造性和实用性。(造型师)(1)新颖性。新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术,抵押是指债务人或者第三人不转移对财产的占有 下列财产不得抵押:(1)土地所有权;(2)耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权;(3)学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施;(4)所有权、使用权不明或者有争议的财产;(5)依法被查封、扣押、监管的财产;(6)依法不得抵押的其他财产。
质权是一种约定的担保物权,以转移占有为特征。债务人或者第三人为出质人,债权人为质权人,移交的动产或权利为质物。
质押分为动产质押和权利质押。
权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括:(1)汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单;(2)依法可以转让的股份、股票;(3)依法可以转让的商标专用权、专利权、著作权中的财产权;(4)依法可以质押的其他权利。
定金的数额由当事人约定,但不得超过主合同标的额的20%。
第三者责任险是指在保险有效期内因在施工工地上发生意外事故造成在施工工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失,依法应由被保险人承担的经济赔偿责任。
保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿:(1)设计错误(2)自然磨损、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用;(3)因原材料缺陷或工艺不善引起的(4)非外力引起的(5)维修保养或正常检修的费用;
行政处罚的种类:(1)警告;(2)罚款;(3)没收违法所得,没收非法财物;(4)责令停产停业;(5)暂扣或者吊销许可证,暂扣或者吊销执照;(6)行政拘留;(7)法律、行政法规规定的其他行政处罚。
在建设工程领域,法律、行政法规所设定的行政处罚主要有:警告、罚款、没收违法所得、责令限期改正、责令停业整顿、取消一定期限内参加依法必须进行招标的项目的投标资格、责令停止施工、降低资质等级、吊销资质证书(同时吊销营业执照)、责令停止执业、吊销执业资格证书或其他许可证等。
行政处分种类有:警告、记过、记大过、降级、撤职、开除
投标人相互串通投标报价,损害招标人或者其他投标人利益,情节严重的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。
第二章
已增加的施工许可证申领条件主要是消防设计审核。对于证明文件不齐全或者失效的,应当当场或者5 日内一次告知建设单位需要补正的全部内容,审批时间可以自证明文件补正齐全后作相应顺延;对于不符合条件的,应当自收到申请之日起15 日内书面通知建设单位,中止施工满1年的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证
因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。
施工劳务资质不分类别与等级。
(二)施工企业资质的许可权限
1.下列建筑业企业资质,由国务院住房城乡建设主管部门许可:(1)施工总承包资质序列特级资质、一级资质及铁路工程施工总承包二级资质;(2)专业承包资质序列公路、水运、水利、铁路、民航方面的专业承包一级资质及铁路、民航方面的专业承包二级资质;涉及多个专业的专业承包一级资质。
2.下列建筑业企业资质,由企业工商注册所在地省、肖治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门许可:(1)施工总承包资质序列二级资质及铁路、通信工程施工总承包三级资质;(2)专业承包资质序列一级资质(不含公路、水运、水利、铁路、民航方面的专业承包一级资质及涉及多个专业的专业承包一级资质);(3)专业承包资质序列二级资质(不含铁路、民航方面的专业承包二级资质);铁路方面专业承包三级资质;特种工程专业承包资质。
资质证书有效期为5 年。建筑业企业资质证书有效期届满,企业继续从事建筑施工活动的,应当于资质证书有效期届满3 个月前,向原资质许可机关提出延续申请。
资质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定;逾期未做出决定的,视为准予延续。
企业资质证书的撤回、撤销和注销
1.撤回,企业不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件的
2.撤销,以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的,应当予以撤销。
对认定有转包、违法分包违法行为的施工单位,责令其改正,没收违法所得,并处工程合同价款0.5%以丨以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
一级建造师不予注册:(1)不具有完全民事行为能力的;(2)申请在两个或者两个以上单位注册的;(3)未达到注册建造师继续教育要求的;(4)受到刑事处罚,刑事处罚尚未执行完毕的;(5)因执业活动受到刑事处罚,自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的;(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的;(7)被吊销注册证书,自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的;(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间,所负责项目发生过重大质量和安全事故的;(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的;(10)年龄超过65周岁的;(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。
注册建造师担任施工项目负责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的,应当办理书面交接手续后更换施工项目负责人:(1)发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的;(2)发包方同意更换项目负责人的;(3)因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,除以上规定的情形外,不得变更注册至另一企业。建设工程合同履行期间变更项目负责人的,企业应当于项目负责人变更5个工作日内报建设行政主管部门和有关部门及时进行网上变更。
对认定有挂靠行为的,吊销其职业资格证书,5年内不予执业资格注册,造成重大质量事故的,吊销执业资格证书,终身不予注册
第三章 必须招标:(3)使用国有企业事业单位自有资金,并且国有资产投资者实际拥有控制权的项目。
政府采购工程依法不进行招标的,应当依照政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。
邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制,只有少量潜在投标人可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
数据电文形式与纸质形式的招标投标活动具有同等法律效力。
投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件,电子招标投标交易平台应当拒收。
资格预审申请文件截止时间至少3日前,或者投标截止时间至少15日前
潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;
招标人可以自行决定是否编制标底。招标人设最高投标限价,不得规定最低投标限价。
国有资金投资的建筑工程招标的,应当设有最高投标限价;招标人设有最高投标限价的,应当在招标时公布最高投标限价的总价,以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金。全部使用国有资金投资或者以国有资金投资为主的建筑工程,应当采用工程量清单计价
对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当以书面形式说明其不同意见和理由,评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的,视为同意评标结果 招标人不得组织单个命者部分潜在投标人踏勘项目现场
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。
投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
招标人终止招标,已经收取投标保证金的,招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息
《招标投标法实施条例》进一步规定,禁止投标人相互串通投标。有下列情形之一的,属于投标人相互串通投标:(1)投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容;(2)投标人之间约定中标人;(3)投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标;(4)属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;(5)投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。
有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:(1)不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制;(2)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;(3)不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人;(4)不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;(5)不同投标人的投标文件相互混装;(6)不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
联合体各方应当签订共同投标协议,并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标人。
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定
《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定査处管理办法(试行)》规定,存在下列情形之一的,属于转包:(1)'施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(2)施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;(3)施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该工程的施工活动进行组织管理的;(4)施工总承包单位或专业承包单位不履行管理义务,只向实际施工单位收取费用,主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位或个人实施的;(5)劳务分包单位承包的范围是施工总承包单位或专业承包单位承包的全部工程,劳务分包单位计取的是除上缴给施工总承包单位或专业承包单位“ 管理费” 之外的全部工程价款的:(6)施工总承包单位或专业承包单位通过采取合作、联营、个人承包等形式或名义,直接或变相地将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;(7)法律法规规定的其他转包行为。
存在下列情形之一的,属于违法分包:(1)施工单位将工程分包给个人的;(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的单位的;(3)施工合同中没有约定,又未经建设单位认可,施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的,钢结构工程除外;(5)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的;(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的,(•7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。
存在下列情形之一的,属于挂靠:(1)没有资质的单位或个人借用其他施工单位的资质承揽工程的;(2)有资质的施工单位相互借用资质承揽工程的,包括资质等级低的借用资质等级髙的,资质等级高的借用资质等级低的,相同资质等级相互借用的;(3)专业分包的发包单位不是该工程的施工总承包或专业承包单位的,但建设单位依约作为发包单位的除外;(4)劳务分包的发包单位不是该工程的施工总承包、专业承包单位或专业分包单位的;(5)施工单位在施工现场派驻的项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人中一人以上与施工单位没有订立劳动合同,或没有建立劳动工资或社会养老保险关系的;(6)实际施工总承包单位或专业承包单位与建设单位之间没有工程款收付关系,或者工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致,又不能进行合理解释并提供材料证明的;(7)合同约定由施工总承包单位或专业承包单位负责采购或租赁的主要建筑材料、构配件及工程设备或租赁的施工机械设备,由其他单位或个人采购、租赁,或者施工单位不能提供有关采购、租赁合同及发票等证明,又不能进行合理解释并提供材料证明的;(8)法律法规规定的其他挂靠行为。
勘察、设计、施工、工程监理单位允许其他单位或者个人以本单位名义承揽工程的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位和工程监理单位处合同约定的勘察费、设计费和监理酬金1倍以上2倍以下的罚款;对施工单位处工程合同价款2%以上4%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
承包单位将承包的工程转包或者违法分包的,责令改正,没收违法所得,对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%以上50%以下的罚款;对施工单位处工程合同价款0.5%以上1%以下的罚款;可以责令停业整顿,降低资质等级;情节严重的,吊销资质证书。
施工单位的不良行为记录认定标准分为如下5大类:资质不良、承揽业务不良、工程质量不良、工程安全不良(使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的;)、拖欠工程款或工人工资不良
(2015-67)省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果,对整改确有实效的,由企业提出申请,经批准,可缩短其不良行为记录信息公布期限,但公布期限最短不得少于3个月
招标投标违法行为记录公告不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的记录。但是,经权利人同意公开或者行政机关认为不公开可能对公共利益造成重大影响的涉及商业秘密、个人隐私的违法行为记录,可以公开。
第四章
要式合同,是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。如《合同法》规定,建设工程合同应当采用书面形式。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,按照以下情形分别处理:(1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;(2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;(3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。
发包人拖欠承包人工程款,不仅应当支付工程款本金,还应当支付工程款利息。当事人对欠付工程价款利息计付标准有约定的,按照约定处理;没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。
当事人对垫资和垫资利息有约定,承包人请求按照约定返还垫资及其利息的,应予支持,但是约定的利息计算标准高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的,按照工程欠款处理。
2002年6月发布的《最高人民法院关于建设工程价款优先受偿权问题的批复》中规定:(2)消费者交付购买商品房的全部或者大部分款项后,承包人就该商品房享有的工程价款优先受偿权不得对抗买受人。(4)建设工程承包人行使优先权的期限为6个月,自建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日起计算。(2015-11)
赔偿损失范围包括直接损失和间接损失。直接损失是指财产上的直接减少。间接损失(又称所失利益),是指失去的可以预期取得的利益。可以预期取得的利益(也称可得利益),是指利润而不是营业额。
合同无效:(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,损害国家利益;(2)恶意串通,损害国家、集体或者第三人利益;(3)以合法形式掩盖非法目的;(4)损害社会公共利益;(5)违反法律、行政法规的强制性规定。
未经债权人同意,债务人转移合同义务的行为对债权人不发生效力。
一方以欺诈、胁迫的手段订立合同,如果损害国家利益的,按照《合同法》的规定属无效合同。如果未损害国家利益,则受欺诈、胁迫的一方可以自主决定该合同有效或者请求撤铕。
承包人请求解除建设工程施工合同的,应予支持:(1)未按约定支付工程价款的;(2)提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的;(3)不履行合同约定的协助义务的。劳动合同分为固定期限劳动合同、无固定期限劳动合同和以完成一定工作任务为期限的劳动合同。固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定合同终止时间的劳动合同
无固定期限劳动合同,是指用人单位与劳动者约定无确定终止时间的劳动合同。2010年12月经修改后颁布的《工伤保险条例》规定:(1)劳动者因工致残被鉴定为1级至4级伤残的,即丧失劳动能力的,保留劳动关系,退出工作岗位,用人单位不得终止劳动合同;(2)劳动者因工致残被鉴定为5级、6级伤残的,即大部分丧失劳动能力的,经工伤职工本人提出,该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系,(3)职工因工致残被鉴定为7级至10级伤残的,即部分丧失劳动能力的,劳动合同期满终止。
终止劳动合同的经济补偿:劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上职工月平均工资3倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。
《劳务派遣暂行规定》进一步规定,用工单位应当按照劳动合同法第62 条规定,向被派遣劳动者提供与工作岗位相关的福利待遇,不得歧视被派遣劳动者。被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的,劳务派遣单位应当依法申请工伤认定,用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。.劳务派遣单位承担工伤保险责任,但可以与用工单位约定补偿办法。被派遣劳动者在申请进行职业病诊断、鉴定时,用工单位应当负责处理职业病诊断、鉴定事宜,并如实提供职业病诊断、鉴定所需的劳动者职业史和职业危害接触史、工作场所职业病危害因素检测结果等资料,劳务派遣单位应当提供被派遣劳动者职业病诊断、鉴定所需的其他材料。
劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。劳动争议当事人对仲裁裁决不服的,可以自收到仲裁裁决书之日起15日内向人民法院提起诉讼
有名合同:主要是承揽合同、买卖合同、借款合同、租赁合同、融资租赁合同、运输合同、委托合同、仓储合同、建设工程合同
三、标的物毁损灭失风险的承担(2011-98)
标的物毁损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之后由买受人承担。因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的,买受人应当自违反约定之日起承担标的物毁损、灭失的风险。(2006-44)
出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定的以外,毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。但在合同成立时出卖人知道或者应当知道标的物已经毁损、灭失却未告知买受人的,出卖人应当负担标的物毁损、灭失的风险。(2012-51)(2015-24)
对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约定不明确,出卖人将标的物交付给第一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。
当事人对风险负担没有约定,标的物为种类物,出卖人未以装运单据、加盖标记、通知买受人等可识别的方式清楚地将标的物特定于买卖合同,买受人可以不负担标的物毁损、灭失的风险
融资租赁出租人身份的二重性。承租人将其自有物出卖给出租人,再通过融资租赁合同将租赁物从出租人处租回的,人民法院不应仅以承租人和出卖人系同一人为由认定不构成融资租赁法律关系。
货运合同当事人的权利义务 2.承运人的义务
承运人的主要义务是运送货物、及时通知提领货物、按指示运输、货物毁损灭失的赔偿和因不可抗力灭失货物不得要求支付运费。
承运人应当在约定期间或者合理期间内,按照约定的或者通常的运输路线,将货物安全运输到约定地点。承运人未按照约定路线或者通常路线运输增加运输费用的,托运人或者收货人可以拒绝支付增加部分的运输费用。货物运输到达后,承运人知道收货人的,应当及时通知收货人。
在承运人将货物交付收货人之前,托运人可以要求承运人中止运输、返还货物、变更到达地或者将货物交给其他收货人,但应当赔偿承运人因此受到的损失。承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担损害赔偿责任,但承运人证明货物的毁损、灭失是因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的,不承担损害赔偿责任。两个以上承运人以同一运输方式联运的,与托运人订立合同的承运人应当对全程运输承担责任。损失发生在某一运输区段的,与托运人订立合同的承运人和该区段的承运人承担连带责任。
托运人应当按照约定的方式包装货物。对包装方式没有约定或者约定不明确,可以协议补充;不能达成补充协议的,按照合同有关条款或者交易习惯确定。对于不能达成补充协议,也不能按照合同有关条款或者交易习惯确定的,应当按照通用的方式包装,没有通用方式的,应当采取足以保护标的物的包装方式。
第五章 建筑施工过程中场界环境噪声不得超过规定的排放限值。建筑施工场界环境噪声排放限值,昼间70dB(A),夜间55dB(A)。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15dB(A)。“昼间”是指6:00至22:00之间的时段;“夜间”是指22:00至次日6:00之间的时段。
施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。
禁止生产、禁止销售、禁止进口的环境噪声污染严重的设备名录。建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价
转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的,应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门提出申请。
企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物,受到罚款处罚,被责令改正,拒不改正的,依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起,按照原处罚数额按日连续处罚。
(2015-1)
2.非传统水源利用:(1)优先采用中水搅拌、中水养护,有条件的地区和工程应收集雨水养护。(2)处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。(3)现场机具、设备、车辆冲洗,喷洒路面,绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用市政自来水。(4)大型施工现场,尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统,充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。(5)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。
3.安全用水:在非传统水源和现场循环再利用水的使用过程中,应制定有效的水质检测与卫生保障措施,确保避免对人体健康、工程质量以及周围环境产生不良影响。
国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变。
遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物,国家享有辨认器物物主的权利。
第六章
(2015-49)
《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定,建筑施工企业取得安全生产许可证,应当具备下列安全生产条件:(1)建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程;(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;(3)设置安全生产管理机构,按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;(7)依法参加工伤保险,依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险,为从业人员交纳保险费;(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;(9)有职业危害防治措施,并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装;(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员,配备必要的应急救援器材、设备;(12)法律、法规规定的其他条件。
安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等,应当在变更后10日内,到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。建筑施工企业破产、倒闭、撤销的,应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管理机关予以注销。建筑施工企业遗失安全生产许可证,应当立即向原安全生产许可证颁发管理机关报告,并在公众媒体上声明作废后,方可申请补办。(2013-84)
《安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责。生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(1)建立、健全本单位安全生产责任制;(2)组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程;(3)保证本单位安全生产投入的有效实施;(4)督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除生产安全事故隐患;(5)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(6)及时、如实报告生产安全事故;(7)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。
施工单位主要负责人,通常是指对施工单位全面负责,有生产经营决策权的人。具体说,可以是施工企业的董事长,也可以是总经理或总裁等。
施工项目负责人的安全生产责任主要是:(1)对建设工程项目的安全施工负责;(2)落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程;(3)确保安全生产费用的有效使用;(4)根据工程的特点组织制定安全施工措施,消除安全事故隐患;(5)及时、如实报告生产安全事故情况。
一、施工作业人员应当享有的安全生产权利;依靠工会维权和被派遣劳动者的权利
《安全生产法》规定,生产经营单位有下列行为之一的,责令限期改正,可以处5 万元以下的罚款;逾期未改正的,责令停产停业整顿,并处5 万元以上10 万元以下的罚款,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2 万元以下的罚款未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的,责令限期改正,可以处5 万元以下的窃款
生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,导致发生生产安全事故的,由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款:(])发生一般事故的,处上一年年收人30%的罚款;(2)发生较大事故的,处上一年年收人40%的罚款;(3)发生重大事故的,处上一年年收人60%的罚款;(4)发生特别重大事故的,处上一年年收人80%的罚款。
二、编制安全专项施工方案(2006-16)(2011-17)
《建设工程安全生产管理条例》规定,对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案,并附具安全验算结果,经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监督:(1)基坑支护与降水工程;(2)土方开挖工程;(3)模板工程;(4)起重吊装工程;(5)脚手架工程;(6)拆除、爆破工程;(7)国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案,施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置,并保持安全距离。从供餐单位订餐的,应当从取得食品生产经营许可的企业订购.未竣工的建筑物内不得设置员工集体宿舍。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。
安全生产费用:生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投人,由生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人予以保证
措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。
2013年3月住房城乡建设部、财政部经修订后发布的《建筑安装工程费用项目组成》中规定,安全文明施工费包括:(1)环境保护费:(2)文明施工费(3)安全施工费(4)临时设施费:是指施工企业为进行建设工程施工所必须搭设的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用,包括临时设施的搭设、维修、拆除、清理费或摊销费等。
安全防护、文明施工措施由分包单位实施的,由分包单位提出专项安全防护措施及施工方案,经总承包单位批准后及时支付所需费用。
工程总承包单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用负总责。禁止使用国家明令淘汰和已经报废的特种设备。
特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后30日内,向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记。
特种设备使用单位应当按照安全技术规范的要求,在检验合格有效期届满前1个月向特种设备检验机构提出定期检验要求
特种设备,达到设计使用年限可以继续使用的,应当按照安全技术规范的要求通过检验或者安全评估,并办理使用登记证书变更,方可继续使用。
消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估,做到安全自查、隐患自除、责任自负。
施工单位应当根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规的规定,建立施工现场消防组织,制定灭火和应急疏散预案,并至少每半年组织一次演练
职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的,视同工伤 社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起60日内作出工伤认定的决定,社会保险行政部门对受理的事实清楚、权利义务明确的工伤认定申请,应当在15日内作出工伤认定的决定。
申请鉴定的单位或者个人对设区的市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论不服的,可以在收到该鉴定结论之日起15日内向省、自治区、直辖市劳动能力鉴定委员会提出再次鉴定申请。
自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后,工伤职工或者其近亲属、所在单位或者经办机构认为伤残情况发生变化的,可以申请劳动能力复查鉴定。
职工与两个或两个以上单位建立劳动关系,工伤事故发生时,职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位 个人挂靠其他单位对外经营,其聘用的人员因工伤亡的,被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位。
未参加工伤保险的建设项目,职工发生工伤事故,依法由职工所在用人单位支付工伤'保险待遇,施工总承包单位、建设单位承担连带责任;用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位不支付的,由工伤保险基金先行支付,用人单位和承担连带责任的施工总承包单位、建设单位应当偿还;不偿还的,由社会保险经办机构依法追偿。
保险期限应涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日。提前竣工的,保险责任自行终止。因延长工期的,应当办理保险顺延手续。(2009-22)
(三)事故补报的要求(2013-59)
事故报告后出现新情况的,应当及时补报。自事故发生之日起30日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。
事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告;特殊情况下,经负责事故调查的人民政府批准,提交事故调查报告的期限可以适当延长,但延长的期限最长不超过60日。
建设单位一依法办理有关批准手续
二、向施工单位提供真实、准确和完整的有关资料
三、不得提出违法要求和随意压缩合同工期
四、确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
五、不得要求购买、租赁和使用不符合安全施工要求的用具设备等
六、申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料
七、装修工程和拆除工程的规定
八、建设单位违法行为应承担的法律责任
建设单位有下列行为之一的,责令限期改正,处20万元以上50万元以下的罚款;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任:(1)对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求的;(2)要求施工单位压缩合同约定的工期的;(3)将拆除工程发包给不具有相应资质等级的施工单位的。(2005-41)(2006-65)
《建设工程安全生产管理条例》规定,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改;情况严重的,应当要求施工单位暂时停止施工,并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的,工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。
工程监理单位受建设单位的委托,有权要求施工单位对存在的安全事故隐患进行整改,有权要求施工单位暂时停止施工,并依法向建设单位和有关主管部门报告。
出租的机械设备和施工机具及配件,应当具有生产(制造)许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测,在签订租赁协议时,应当出具检测合格证明。
有下列情形之一的建筑起重机械,不得出租、使用:(1)属国家明令淘汰或者禁止使用的;(2)超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的;(3)经检验达不到安全技术标准规定的;(4)没有完整安全技术档案的;(5)没有齐全有效的安全保护装置的。
建设行政主管部门在审核发放施工许可证时,应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查,对没有安全施工措施的,不得颁发施工许可证。
。负有安全生产监督管理职责的部门对涉及安全生产的事项进行审查、验收,不得收取费用;不得要求接受审查、验收的单位购买其指定品牌或者指定生产、销售单位的安全设备、器材或者其他产品。
第7章
2015 年3 月国务院印发的《深化标准化工作改革方案》中规定,通过改革,把政府单一供给的现行标准体系,转变为由政府主导制定的标准和市场自主制定的标准共同构成的新型标准体系。政府主导制定的标准由6 类整合精简为4 类,分别是强制性国家标准和推荐性国家标准、推荐性行业标准、推荐性地方标准;市场自主制定的标准分为团体标准和企业标准。环境保护、工程建设、医药卫生强制性国家标准、强制性行业标准和强制性地方标准,按现有模式管理。
对没有国家标准和行业标准而又需要在省、自治区、直辖市范围内统一的工业产品的安全、卫生要求,可以制定地方标准。在公布国家标准或者行业标准之后,该项地方标准即行废止。
建设工程勘察、设计文件中规定采用的新技术、新材料,可能影响建设工程质量和安全,又没有国家技术标准的,应当由国家认可的检测机构进行试验、论证,出具检测报告,并经国务院有关主管部门或者省、自治区、直辖市人民政府有关主管部门组织的建设工程技术专家委员会审定后,方可使用
建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任,施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应当在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样,并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。隐蔽工程在隐蔽前,单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构。
建设单位义务:
一、依法发包工程(二、依法向有关单位提供原始资料
三、限制不合理的干预行为
四、依法报审施工图设计文件
五、依法实行工程监理
六、依法办理工程质量监督手续
七、依法保证建筑材料等符合要求
八、依法进行装修工程
九、建设单位质量违法行为应承担的法律责任
监理单位业务:
一、依法承担工程监理业务
二、对有隶属关系或其他利害关系的回避
三、监理工作的依据和监理责任
工程监理的依据是:(1)有关法律法规,如《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等;(2)有关技术标准,如《工程建设标准强制性条文》以及建设工程承包合同中确认采用的推荐性标准等;(3)设计文件,施工图设计等设计文件既是施工的依据,也是监理单位对施工活动进行监督管理的依据;(4)建设工程承包合同,监理单位据此监督施工单位是否全面履行合同约定的义务。
《建设工程质量管理条例》进一步规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件:(1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容;(2)有完整的技术档案和施工管理资料;(3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;(4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件;(5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。
工程项目存在以下问题之一的,监理单位不得组织节能工程验收:(1)未完成建筑节能工程设计内容的;(2)隐蔽验收记录等技术档案和施工管理资料不完整的;(3)工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备未提供进场检验报告的,未提供相关的节能性能检测报告的;(4)工程存在违反强制性条文的质量问题而未整改完毕的;(5)对监督机构发出的责令整改内容未整改完毕的;(6)存在其他违反法律、法规行为而未处理完毕的。
3.工程项目验收存在以下问题之一的,应重新组织建筑节能工程验收:(1)验收组织机构不符合法规及规范要求的;(2)参加验收人员不具备相应资格的;(3)参加验收各方主体验收意见不一致的;(4)验收程序和执行标准不符合要求的;(5)各方提出的问题未整改完毕的。
建设工程的最低保修期限为:(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏,为5年;(3)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程,为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
缺陷责任期一般为6个月、12个月或24个月,具体可由发承包双方在合同中约定。
缺陷责任期内,承包人认真履行合同约定的责任,到期后,承包人向发包人申请返还保证金。
发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于14日内会同承包人按照合同约定的内容进行核实。如无异议,发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复,经催告后14日内仍不予答复,视同认可承包人的返还保证金申请。
施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10万元以上20万元以下的罚款,并对在保修期内因质量缺陷造成的损失承担赔偿责任。
如承包人不维修也不承担费用,发包人可按合同约定扣除保证金,并由承包人承担违约责任。承包人维修并承担相应费用后,不免除对工程的一般损失赔偿责任。
企业申请建筑业企业资质升级、资质增项,在申请之日起前一年至资质许可决定作出前,有未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务情形的,资质许可机关不予批准。
第8章
行政机关的行政行为具有以下特征:(1)行政行为是执行法律的行为。(2)行政行为具有一定的裁量性。(3)行政主体在实施行政行为时具有单方意志性,不必与行政相对方协商或征得其同意,便可依法自主做出。(4)行政行为是以国家强制力保障实施的,带有强制性。(5)行政行为以无偿为原则,以有偿为例外。
在建设工程领域,易引发行政纠纷的具体行政行为主要有如下几种: 1.行政许可2.行政处罚3.行政强制4.行政裁决
诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。民事诉讼分为一审程序、二审程序和执行程序三大诉讼阶段。
合同约定履行地点的,以约定的履行地点为合同履行地。合同对履行地点没有约定或者约定不明确,争议标的为给付货币的,接收货币一方所在地为合同履行地;交付不动产的,不动产所在地为合同履行地;其他标的,履行义务一方所在地为合同履行地。即时结清的合同,交易行为地为合同履行地。合同没有实际履行,当事人双方住所地都不在合同约定的履行地的,由被告住所地人民法院管辖。广义的民事诉讼当事人包括原告、被告、共同诉讼人和第三人。
质证,是指当事人在法庭的主持下,围绕证据的真实性、合法性、关联性,针对证据证明力有无以及证明力大小,进行质疑、说明与辩驳的过程。
可以作为认定案件事实依据的证据
(1)一方当事人提出的下列证据,对方当事人提出异议但没有足以反驳的相反证据的,法院应当确认其证明力:①书证原件或者与书证原件核对无误的复印件、照片、副本、节录本;②物证原物或者与物证原物核对无误的复制件、照片、录像资料等;③有其他证据佐证并以合法手段取得的,无疑点的视听资料或者与视听资料核对无误的复制件;④一方当事人申请法院依照法定程序制作的对物证或者现场的勘验笔录。
权利的最长保护期限。诉讼时效期间从知道或应当知道权利被侵害时起计算。但是,从权利被侵害之日起超过20年的,法院不予保护。
《民法通则》规定,在诉讼时效期间的最后6个月内,因不可抗力或者其他障碍不能行使请求权的,诉讼时效中止。从中止时效的原因消除之日起,诉讼时效期间继续计算。
根据上述规定,诉讼时效中止,应当同时满足两个条件:(1)权利人由于不可抗力或者其他障碍,不能行使请求权;(2)导致权利人不能行使请求权的事由发生在诉讼时效期间的最后6个月内。
当事人对已经发生法律效力的判决、裁定,认为有错误的,可以向上一级人民法院申请再审
发生法律效力的民事判决、裁定,以及刑事判决、裁定中的财产部分,由第一审人民法院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地人民法院执行。
申请强制执行,还须遵守申请执行期限。申请执行的期间为两年。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。
被执行人未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务的,人民法院可以限制其高消费。被执行人为自然人的,被限制高消费后,不得有以下以其财产支付费用的行为:(1)乘坐交通工具时,选择飞机、列车软卧、轮船二等以上舱位;(2)在星级以上宾馆、酒店、夜总会、高尔夫球场等场所进行高消费;(3)购买不动产或者新建、扩建、高档装修房屋;(4)租赁高档写字楼、宾馆、公寓等场所办公;(5)购买非经营必需车辆;(6)旅游、度假;(7)子女就读高收费私立学校;(8)支付高额保费购买保险理财产品;(9)其他非生活和工作必需的高消费行为。
被执行人为单位的,被限制高消费后,禁止被执行人及其法定代表人、主要负责人、影响债务履行的直接责任人员以单位财产实施上述规定的行为。
选定的仲裁委员会,是指仲裁委员会的名称应该准确。仲裁协议约定的仲裁机构名称不准确,但能够确定具体的仲裁机构的,应当认定选定了仲裁机构。
一方请求仲裁委员会作出决定,另一方请求人民法院作出裁定的,由人民法院裁定。
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件,由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民法院管辖;仲裁协议约定的仲裁机构不明确的,由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法院管辖。(2009-20)
调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。裁决书自作出之日起发生法律效力。
向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。,应当在收到裁决书之日6个月内提出 行政调解达成的协议也不具有强制约束力。调解书经双方当事人签收后,即发生法律效力。人民法院可以不制作调解书:(1)调解和好的离婚案件;(2)调解维持收养关系的案件;(3)能够即时履行的案件;(4)其他不需要制作调解书的案件。
DAB,争议裁决组),其决定具有约束力 可以不设行政许可:(1)公民、法人或者其他组织能够自主决定的;(2)市场竞争机制能够有效调节的;(3)行业组织或者中介机构能够自律管理的;(4)行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的。
省、自治区、直辖市人民政府规章可以设定临时性的行政许可。临时性的行政许可实施满1年需要继续实施的,应当提请本级人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规。
行政强制措施的种类:(1)限制公民人身自由;(2)查封场所、设施或者财物;(3)扣押财物;(4)冻结存款、汇款;(5)其他行政强制措施。
行政强制执行的方式:(1)加处罚款或者滞纳金;(2)划拨存款、汇款;(3)拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物;(4)排除妨碍、恢复原状;(5)代履行;(6)其他强制执行方式。
行政机关实施行政强制措施应当遵守下列规定:(1)实施前须向行政机关负责人报告并经批准;(2)由两名以上行政执法人员实施;(3)出示执法身份证件;(4)通知当事人到场;(5)当场告知当事人采取行政强制措施的理由、依据以及当事人依法享有的权利、救济途径;(6)听取当事人的陈述和申辩;(7)制作现场笔录;(8)现场笔录由当事人和行政执法人员签名或者盖章,当事人拒绝的,在笔录中予以注明;(9)当事人不到场的,遨请见证人到场,由见证人和行政执法人员在现场笔录上签名或者盖章;(10)法律、法规规定的其他程序。
公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的,可以自知道该具体行政行为之日起60日内提出行政复议申请;
行政复议机关应当在受理行政复议申请之日起60日内作出行政复议决定
公民、法人或者其他组织对具体行政行为在法定期间不提起诉讼又不履行的,行政机关可以申请人民法院强制执行,或者依法强制执行。
第四篇:2018年一建法规时间节点知识归类
2018年一建法规时间节点知识归类
1、法人分类P9:营利法人、非营利法人、特别法人。
(1)营利法人:(公司)营业执照签发日为成立日。
(2)非营利法人:(单位)依法登记的,登记成立取得法人资格,依法不需要登记的,成立之日有资格。
(3)特别法人:(机关、农村、基层)有独立经费的从成立之日取得法人资格。
2、表见代理合同:不追认直接生效;效力待定合同,可催告1个月内追认。
3、专利发明:其中商标可延期:21月前+6月
4、保证期间p35:依约定,或主债务满之日起6个月。
5、施工许可证:符合的15日内发证。3个月开工,2次3个月共9个月,开工报告6个月。
6、企业资质证书:5年,满前3个月延期;证书变更的,先工商后1个月内变资质内容。
7、认定转包分包挂靠违法出借资质的,限制3个月招投标活动及承揽,核查不符合的限期整改,整改不合格撤回资质证书。2年内2次转包分包挂靠出借资质的,停业整顿6个月以上。2年发生3次以上的,降低资质等级。
8、承包人优先受偿权:6个月。
9、建造师注册:满30日前延续,有效期3年。在与新聘用企业签合同后后1个月内,通过新聘用企业申请变更。
10、(1)注册人员未执行法律法规的,3个月-1年;严重的吊销5年;终身不注册。(2)注册人员违法法律法规的,1年;重大的吊销5年;终身不注册。(3)转包行为项目的,吊销5年不注册,不得再当项目经理。
(4)挂靠行为的,不得再当项目经理,吊销5年不注册,重大的,终身。
11、招投标:自确定中标人之日起15日内,向有关行政监督部门提交书面报告。投标人10日内投诉,监督部门3日决定受理,受理30日出结果。评标结果有异议的,公示期提出,招标人3日内答复。
12、承包人优先受偿权:6个月。
13、信息公布:不良的自处罚做出7日内公布,6月—3年,整改不少3个月。良好3年。
14、合同撤销权的行使p141:自知道或应当知道之日起1年内行使。
15、劳动纠纷p165:调解、仲裁、诉讼。必经过仲裁,不服的15日内起诉。(民事仲裁不可以起诉)。
16、工程环境保护p192:施工单位在开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护部门报项目名称、施工场所和期限、环境噪声值以及采取防治措施的情况。
17、文物行政部门接到报告后,如无特殊情况,24小时到现场,并7日内提出处理意见。
18、未执行强制标准的,县级部门停止执业3月-1年;严重,由发证机构吊销,5年不注册。
19、安产许可证p221:3年,满前3个月,变更名称等的,变更后10日内到原办变手续。20、施工现场p241:可能危及管道的,开工前7日通知所属单位,并制定应急预案。
21、工伤认定p253:所在单位应当自事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起30日内,提出工伤认定,用人单位未按以上规定提出工伤认定申请的;工伤职工或者其近亲属、工会组织在事故伤害发生之日或者被诊断、鉴定为职业病之日起1年内,部门在60日做出认定的决定。
22、应急预案P263:建筑企业每3年一次应急预案评估,生产营业单位每年至少一次综合及专项应急预案演练,半年一次现场处置方案。
23、消防安全重点单位每季度、其他单位每半年自行或委托有资质的机构对本单位进行一次消防安全检查评估。施工单位至少每半年一次消防演练。
24、事故调查P269:事故发生之日起60日提交调查报告,特殊可延期,延期不得超过60日。人民政府收到调查报告后:特别重大事故30日内批复,其他的15日内批复。
25、开工报告批准之日起15日内,建设单位向县级部门备案。P275
26、拆除工程前15日,县级部门备案:施工单位资质,拟拆除物、可能危及的说明,拆除施工组织方案,堆放清楚废弃物的 措施。P276
27、建设工程竣工p313:(1)建设工程验收合格后15日内将验收合格报告、公安消防、环保等部门认可文件向建设主管部门备案。
(2)验收合格后30日内,向城建档案馆报送工程档案。
(3)验收合格后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
28、消防验收p314:公安机关受理消防验收申请之日起20日内组织消防验收。
29、环保验收:需要试生产的,试生产之日3个月内,申请环保设施验收。
30、工程质量监督机构在验收之日起5日内,向备案机关提交工程质量监督报告。备案机关发现验收过程中违法的,在收到竣工验收备案文件15日内,责令停止施工,重新组织验收。
31、质保金的返还p325:发包人收到申请后14天内核实,然后14天内返还。14天不答复,经催告后14天仍不答复的,视为任何返还申请。
32、举证期限:第一审不少于15日,第二审不少于10日。
33、受理:符合条件的,7日内立案,不符合的,7日内做出裁定书,不予受理。
34、立案之日起5日内将起诉状副本发至被告,被告收到15日内提出答辩状。
35、上诉期限p344:不服一审判决的,判决书送达之日15日内向上一级上诉;不服一审裁定的,送达之日起10日内上诉。
36、强制执行期间:2年,履行期间最后一日起算,向原法院申请。法院接到申请6个月未强制执行的,可以向上一级法院申请强制执行。
37、仲裁:收到仲裁申请5日内决定是否受理。P354
38、仲裁裁决不可起诉,可撤销,收到裁决书后6个月内向仲裁机构所在地中院申请。
39、行政机关自收到申请后20日内做出行政许可决定。
40、行政复议p370:自知道后60日内提出行政复议。5日内审查是否受理。60日内出结果。
41、未经行政复议直接起诉的,知道后6个月内起诉,经过复议的,收到复议书后15日内。
42、不服一审裁决的,
第五篇:党员干部廉政法规知识测试试题(一)
党员干部廉政法规知识测试试题
(第一部分,2015年5月6日修改)
十八届中央纪委五次全会
1.十八届中央纪委五次全会审议通过了王岐山同志所作的《依法治国
,坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争》的工作报告。(A)
A.依规治党
B.从严治党
C.以德治国
2.十八届中央纪委五次全会强调,党中央坚持无禁区、全覆盖、,严肃查处腐败分子,着力营造不敢腐、不能腐、不想腐的政治氛围。(B)
A.模棱两可
B.零容忍
C.强硬态度
3.十八届中央纪委五次全会指出,我们党进行的党风廉政建设和反腐败斗争,立场是以零容忍的态度惩治腐败,当前任务是
腐败蔓延势头。(C)
A.适度遏制
B.适当放松
C.坚决遏制
4.十八届中央纪委五次全会指出,惩治腐败要重点查处十八大后不收敛、不收手,问题线索反映集中、,现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部。(A)
A.群众反映强烈
B.群众反映良好
C.工作失误较多
5.十八届中央纪委五次全会指出,纠正“四风”要重点查处十八大后、中央八项规定出台后、群众路线教育实践活动开展后仍然
的行为。(B)
A.有所收敛
B.顶风违纪
C.执法犯法
6.十八届中央纪委五次全会强调,紧紧抓住落实党风廉政建设
这个“牛鼻子”,以上率下,层层传导压力。(C)
A.两个责任
B.监督责任
C.主体责任
7.十八届中央纪委五次全会指出,我们党是肩负着历史使命的政治组织,必须有严明的政治纪律和
。(A)
A.政治规矩
B.政治规则
C.政治意识
8.习近平在十八届中央纪委五次全会上强调,各级党委(党组)要切实把
当作分内之事、应尽之责,进一步健全制度、细化责任、以上率下。(A)
A.党风廉政建设 B.以德治国
C.制度建设
9.习近平在十八届中央纪委五次全会上强调,从这两年查处的案件和巡视发现的问题看,反腐败斗争形势依然严峻复杂,主要是在实现不敢腐、、不想腐上还没有取得压倒性胜利。(B)
A.不准腐 B.不能腐
C.不会腐
10.习近平在十八届中央纪委五次全会上强调,纠正“四风”,把顶风违纪搞“四风”列为纪律审查的重点。(B)
A.当前要
B.横下一条心
C.应该重视
11.习近平在十八届中央纪委五次全会上指出,纪律是成文的规矩,一些未明文列入纪律的 是不成文的纪律。(C)
A.习俗
B.道德
C.规矩
12.习近平在十八届中央纪委五次全会上强调,讲规矩是对党员、干部党性的重要考验,是对党员、干部对党
的重要检验。(A)
A.忠诚度 B.迷信度
C.依赖度
十八届四中全会、十八届中央纪委四次全会精神和《中共中央关于全面推进依法治国
若干重大问题的决定》
1.党的十八届四中全会指出,全面推进依法治国,必须坚持党的领导、、依法治国有机统一。(B)A.统一战线
B.人民当家作主
C.群众路线
2.党的十八届四中全会指出,全面推进依法治国,总目标是建设中国特色社会主义
,建设社会主义法治国家。(A)A.法治体系
B.法律体系
C.宪法体系
3.党的十八届四中全会指出,依法执政既要求党依据宪法法律治国理政,也要求党依据
管党治党。(C)A.党中央指示
B.人民群众要求
C.党内法规
4.党的十八届四中全会指出,法律是治国之重器,是善治之前提。(B)A.法治
B.良法
C.宪法
5.党的十八届四中全会指出,坚持依法治国首先要坚持依宪治国,坚持依法执政首先要坚持
。(B)A.依纪执政
B.依宪执政
C.依规执政
6.党的十八届四中全会指出,法律的生命力在于
。(C)A.与时俱进
B.创新
C.实施
7.党的十八届四中全会强调,健全依法决策机制要建立重大决策
追究制度及责任倒查机制。(B)A.直接责任
B.终身责任
C.领导责任
8.党的十八届四中全会指出,是法治的生命线。(A)A.公正
B.公开
C.公平
9.党的十八届四中全会提出,完善确保
行使审判权和检察权的制度,要建立领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的记录、通报和责任追究制度。(B)A.依法公正
B.依法独立公正
C.党委政府领导
10.党的十八届四中全会提出,推进以
的诉讼制度改革,实行办案质量终身负责制和错案责任倒查问责制。(C)A.党委为中心
B.侦查为中心
C.审判为中心
11.党的十八届四中全会指出,法律的权威源自人民的内心拥护和真诚信仰。
(A)A.对
B.错
12.党的十八届四中全会强调,必须弘扬社会主义法治精神,建设社会主义
,增强全社会厉行法治的积极性和主动性,形成守法光荣、违法可耻的社会氛围。(C)A.新型文化
B.道德文化
C.法治文化
13.党的十八届四中全会提出,建设高素质法治专门队伍,要把
摆在首位。(A)A.思想政治建设
B.提高业务能力
C.提高准入门槛
14.党的十八届四中全会强调,提高党员干部
和依法办事能力,把法治建设成效作为衡量各级领导班子和领导干部工作实绩重要内容、纳入政绩考核指标体系,把能不能遵守法律、依法办事作为考察干部重要内容。(B)A.辩证思维
B.法治思维
C.业务能力
15.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》指出,依法治国事关我们党
,事关人民幸福安康,事关党和国家长治久安。(A)
A.执政兴国
B.路线方针政策 C.队伍建设
16.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》指出,人民是依法治国的主体和力量源泉,人民代表大会制度是保证人民当家作主的。(B)A.重大政治制度
B.根本政治制度
C.主要政治制度
17.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》要求,任何组织和个人都
尊重宪法法律权威,都必须在宪法法律范围内活动。(C)
A.应当
B.可以
C.必须
18.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》指出,国家和社会治理需要
共同发挥作用。(C)
A.法律和宗教
B.法律和艺术
C.法律和道德
19.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》确定,将每年
定为国家宪法日。(B)
A.十二月六日
B.十二月四日
C.十二月八日
20.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》要求,凡经人大及其常委会选举或者决定任命的国家工作人员
公开向宪法宣誓。(A)
A.正式就职时
B.会议决定后
C.试用结束后
21.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》明确,对部门间争议较大的重要立法事项,由决策机关引入
,充分听取各方意见,协调决定,不能久拖不决。(A)
A.第三方评估
B.讨论机制
C.逐级上报
22.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》明确,完善惩治贪污贿赂犯罪法律制度,把贿赂犯罪对象由财物扩大为财物和
。(B)
A.政治荣誉
B.其他财产性利益
C.人身权
23.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》指出,行政机关不得法外设定权力,没有法律法规依据不得作出减损公民、法人和其他组织合法权益或者
的决定。(C)
A.增加其权利
B.增加其收益
C.增加其义务
24.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》要求,各级政府及其工作部门依据权力清单,向社会
政府职能、法律依据、实施主体、职责权限、管理流程、监督方式等事项。(A)
A.全面公开
B.逐步公开
C.部分公开
25.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》确定,最高人民法院设立巡回法庭,审理
重大行政和民商事案件。(B)
A.全国范围内
B.跨行政区域
C.本行政区域
26.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》确定,建立司法机关内部人员
的记录制度和责任追究制度。(C)
A.查办案件
B.分析案件
C.过问案件
27.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》确定,实行办案质量
和错案责任倒查问责制,确保案件处理经得起法律和历史检验。(C)
A.集体负责制
B.会议负责制
C.终身负责制
28.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》指出,健全落实罪刑法定、、非法证据排除等法律原则的法律制度。(B)
A.疑罪从有
B.疑罪从无
C.疑罪从轻
29.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》要求,各级党政机关和人民团体
设立公职律师,参与决策论证,提供法律意见,促进依法办事,防范法律风险。(A)
A.普遍
B.有条件的C.可以
30.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》强调,各级领导干部要对法律怀有
,牢记法律红线不可逾越、法律底线不可触碰。(B)A.崇拜之心
B.敬畏之心
C.信仰之心
31.《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决议》指出,党员干部是全面推进依法治国的重要组织者、推动者、。(C)
A.监督者 B.督促者
C.实践者
32.王岐山在十八届中央纪委四次全会上指出,党把自己的主张通过法定程序转化为
,成为全国人民共同遵守的法律,引领社会主义法治建设。(B)A.宪法法律
B.国家意志
C.党内法规
33.王岐山在十八届中央纪委四次全会上提出,党的奋斗目标越宏伟、面临的形势越复杂、肩负的任务越艰巨,就越要严字当头、。(B)A.有腐必反
B.从严治党
C.加强教育
34.王岐山在十八届中央纪委四次全会上强调,各级党组织和全体党员尤其是党员领导干部,必须受到党章党规党纪的刚性约束,必须
国家法律法规。(C)A.与群众共同遵守
B.合理规避 C.模范遵守
35.王岐山在十八届中央纪委四次全会上要求,统筹推进党内法规制度建设,确保到建党
周年时,建成内容科学、程序严密、配套完备、运行有效的党内法规制度体系。(B)A.150 B.100 C.200 36.王岐山在十八届中央纪委四次全会上指出,党员干部 一旦
出问题,必然纲纪松弛、法令不行。(B)A.在钱上 B.在德上
C.在工作上
37.王岐山在十八届中央纪委四次全会上强调,党员干部特别是领导干部要严守党的政治纪律和
,把“同党中央保持高度一致”变成实实在在的行动。(C)A.职业道德
B.部门规矩
C.政治规矩
38.王岐山在十八届中央纪委四次全会上提出,要持之以恒纠正“四风”、驰而不息正风肃纪,使作风建设落地生根、成为
。(C)A.家喻户晓
B.新要求
C.新常态
39.王岐山在十八届中央纪委四次全会上强调,要持续保持高压态势,治病树、拔烂树,坚决遏制住腐败蔓延势头,不断加大治本力度,逐步形成不敢腐、、不想腐的有效机制。(A)A.不能腐 B.不需腐
C.不怕腐
40.王岐山在十八届中央纪委四次全会上强调,要强化自身监督,以铁的纪律打造一支忠诚、干净、的纪检监察队伍。(C)A.敬业
B.可信
C.担当
41.王岐山在十八届中央纪委四次全会上指出,“四风”病源还在、病根未除,仍停留在“不敢”层面,“不能”、“不想”的问题还
,防止反弹任务艰巨。(A)A.远没有解决
B.很严重
C.比较严重
42.王岐山在十八届中央纪委四次全会上强调,要持续保持高压态势,以
惩治腐败,重点查处十八大后不收敛不收手,问题线索反映集中、群众反映强烈,现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部。(B)A.严肃态度 B.零容忍态度
C.从重态度
党的十八大、十八届三中全会和 十八届中央纪委三次全会精神
1.十八大报告提出,围绕保持党的先进性和纯洁性,在全党深入开展以为民务实清廉为主要内容的,着力解决人民群众反映强烈的突出问题,提高做好新形势下群众工作的能力。(B)A.党的基本路线教育活动
B.党的群众路线教育实践活动 C.科学发展观实践活动 D.宗旨观念教育实践活动
2.十八大报告提出,坚持艰苦奋斗、勤俭节约,下决心改进文风会风,着力整治
等不良风气,坚决克服形式主义、官僚主义,以优良党风凝聚党心民心、带动政风民风。(B)A.上班迟到 B.庸懒散奢 C.吃拿卡要 D.不求上进
3.十八大报告指出,坚定不移反对腐败,永葆共产党人清正廉洁的。(B)
A.一贯习俗
B.政治本色 C.道德楷模
4.十八大报告强调,反对腐败、建设廉洁政治,是党一贯坚持的鲜明政治立场,是人民关注的。这个问题解决不好,就会对党造成致命伤害,甚至亡党亡国。(B)A.重大民生问题 B.重大政治问题 C.小问题 D.现代问题
5.十八大报告强调,反腐倡廉必须常抓不懈,必须警钟长鸣。(B)
A.艰苦奋斗
B.拒腐防变 C.住房改革
6.十八大报告提出,各级领导干部特别是高级干部必须自觉遵守廉政准则,严格执行
,既严于律己,又加强对亲属和身边工作人员的教育和约束,决不允许搞特权。(C)
A.办公用房有关规定
B.公务出差制度
C.领导干部重大事项报告制度
7.十八大报告提出,深化重点领域和关键环节改革,健全反腐败法律制度,防控廉政风险,防止利益冲突,更加科学有效地
。(B)
A.滋生腐败
B.防治腐败 C.反观腐败
8.十八大报告提出,健全纪检监察体制,完善派驻机构统一管理,更好发挥巡视制度
作用。(C)A.教育 B.帮助 C.监督 D.沟通
9.十八大报告提出,始终保持惩治腐败高压态势,坚决查处大案要案,着力解决
。不管涉及什么人,不论权力大小、职位高低,只要触犯党纪国法,都要严惩不贷。(B)A.“三农”方面存在的问题 B.发生在群众身边的腐败问题 C.群众反映的就业问题 D.群众关心的生活问题
10.十八届三中全会提出,坚持用制度管权管事管人,让人民监督权力,让权力在阳光下运行,是把
的根本之策。(B)A.查办案件
B.权力关进制度笼子 C.社会治安
11.十八届三中全会提出,落实党风廉政建设责任制,党委负
,纪委负
,制定实施切实可行的责任追究制度。(A)
A.主体责任、监督责任 B.监督责任、主体责任 C.主要责任、次要责任
12.十八届三中全会提出,推行地方各级政府及其工作部
门
制度,依法公开权力运行流程。(C)
A.权力义务 B.职责法定 C.权力清单
13.十八届中央纪委三次全会指出,加大执纪检查力度,及时查处违纪违规行为,通报曝光。(C)
A.在小范围 B.在单位 C.点名道姓 D.不点名
14.十八届中央纪委三次全会指出,坚持以
态度惩治腐败,坚决遏制腐败蔓延势头。(A)
A.零容忍 B.坚决 C.严厉 D.果断
15.十八届中央纪委三次全会指出,纪检监察机关要
、转方式、转作风,明确职责定位,把不该管的工作交还主责部门,做到不越位、不缺位、不错位。(B)
A.转责任 B.转职能 C.转定位
16.《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,落实党风廉政建设责任制,党委负
,纪委负监督责任,制定实施切实可行的责任追究制度。(B)
A.领导责任
B.主体责任
C.全面责任
17.党风廉政建设主体责任和监督责任是
赋予的重要职责,是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的“牛鼻子”。(C)
A.法律 B.纪委 C.党章
18.主体责任就是党委是党风廉政建设的领导者、,抓好党风廉政建设是本职,抓不好就是失职,党委书记是第一责任人。(B)
A.指挥者、执行者
B.执行者、推动者
C.决策者、推动者
19.党委的主体责任主要包括:①加强领导,选好用好干部,防止出现选人用人上的不正之风和腐败问题。②坚决纠正损害群众利益的行为。③强化对权力运行的制约和监督,从源头上防治腐败。④领导和支持执纪执法机关查处违纪违法问题。⑤党委主要负责同志要管好班子,带好队伍,管好自己,当好廉洁从政的表率。正确答案是:(A)A.①②③④⑤
B.②③④⑤
C.①③⑤ 20.各级党委要守土有责、守土尽责,牢固树立不抓党风廉政建设就是失职的意识,决不能只重业务不抓党风、只看发展指标不抓惩治腐败。(A)
A.对 B.错
21.党委(党组)的主要负责人要认真履行党风廉政建设责任制领导小组组长的职责,及时主动了解重大案件、作风建设等党风廉政建设和反腐败工作情况。(B)
A.错 B.对
22党委(党组)班子其他成员也要抓好分管领域的反腐倡廉工作,指导制定党风廉政建设的具体措施,加强督促检查,抓好落实。(A)A.对 B.错
总书记系列重要讲话精神
1.总书记在十八届中央纪委三次全会上强调,坚决反对腐败,防止党在长期执政条件下腐化变质,是我们必须抓好的。(A)
A.重大政治任务 B.权宜之策 C.短期行为
2.总书记在十八届中央纪委三次全会上指出,要让每一个干部牢记“
,伸手必被捉”的道理。(B)
A.心存侥幸 B.手莫伸 C.遵纪守法
3.总书记在十八届中央纪委三次全会上指出,遵守党的纪律是
的,要说到做到,有纪必执,有违必查,不能把纪律作为一个软约束或是束之高阁的一纸空文。(C)
A.有条件 B.有前提 C.无条件
4.总书记在十八届中央纪委三次全会上强调,党的力量来自组织,组织能使力量倍增。加强组织纪律性必须增强党性。党性说到底就是
。(A)
A.立场问题 B.概念问题 C.表现问题
5.总书记在十八届中央纪委三次全会上指出,要切实执行组织纪律,不能搞特殊、有例外,各级党组织要敢抓敢管,使纪律真正成为
。(B)
A.烫手的山芋 B.带电的高压线 C.严管的禁飞区
6.总书记在十八届中央纪委二次全会上指出,反腐倡廉必须常抓不懈,拒腐防变必须警钟长鸣,关键就在 二字,一个是要经常抓,一个是要长期抓。(A)
A.“常”、“长” B.“常”、“警” C.“常”、“鸣”
7.总书记在十八届中央纪委二次全会上指出,八项规定既不是最高标准,更不是最终目的,只是我们
的第一步,是我们作为共产党人应该做到的基本要求。(B)
A.万里长征 B.改进作风 C.经济工作
8.总书记在十八届中央纪委二次全会上强调,要加强对权力运行的制约和监督,把权力关进
的笼子里,形成不敢腐的惩戒机制、不能腐的防范机制、不易腐的保障机制。(B)
A.法律 B.制度 C.改革
9.总书记在十八届中央纪委二次全会上强调,反腐倡廉建设,必须反对特权思想、。(C)
A.小农意识 B.上层路线 C.特权现象
10.总书记在十八届中央纪委二次全会上强调,抓好党风廉政建设和反腐败斗争,必须
。(B)
A.单靠纪委 B.全党动手
C.主要领导的事
11.2014年10月8日,总书记在党的群众路线教育实践活动总结大会上谈到党建工作时连发三问,内容是“是不是各级党委、各部门党委(党组)都做到了聚精会神抓党建?是不是各级党委书记、各部门党委(党组)书记都成为了
的书记?是不是各级各部门党委(党组)成员都履行了分管领域从严治党责任?”(B)
A.主抓经济
B.从严治党
C.依法治国
12.总书记在参加十二届全国人大三次会议江西代表团审议时强调,要着力净化政治生态,营造
良好环境。(A)
A.廉洁从政
B.环境建设
C.社会稳定
13.总书记在参加十二届全国人大三次会议江西代表团审议时强调,要深入推进反腐败斗争,下大气力拔“烂树”、治“病树”、,使领导干部受到警醒、警示、警戒。(B)
A.剪“歪树”
B.正“歪树”
C.砍“歪树”
14.总书记在参加十二届全国人大三次会议江西代表团审议时强调,要加强对干部特别是党员领导干部监督管理,彻底改变对干部失之于宽、现象。(C)
A.失之于散 B.失之于宠 C.失之于软 《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》
1.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》指出,要做到党始终紧紧依靠人民,始终保持同人民群众的血肉联系,就必须坚定不移把党风廉政建设和
深入进行下去。(A)
A.反腐败斗争
B.法制建设
C.经济建设
2.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》指出,当前腐败现象多发,滋生腐败的土壤存在,党风廉政建设和反腐败斗争形势依然
。(B)
A.复杂 B.严峻复杂
C.可以松一把劲
3.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》指出,从已经查处的案件和掌握的问题线索来看,有的地方甚至出现了“
腐败”!(C)
A.结构性 B.窝案性
C.塌方式
4.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》强调,新形势下加强党的建设,必须把党的十八大提出的关于党的建设的目标任务落到实处,把党要管党、落到实处。(A)
A.从严治党
B.依法治国
C.改革开放
5.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》强调,执行党的纪律不能有任何含糊,不能让党纪党规成为“纸老虎”、“稻草人”,造成“
”。(B)
A.晕轮效应
B.破窗效应
C.蝴蝶效应
6.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》强调,各级党委对职责范围内的党风廉政建设负有
,党委主要负责人是第一责任人。(C)
A.主要领导责任 B.重要领导责任
C.全面领导责任
7.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》指出,强调党委负主体责任是因为党委能否落实好主体责任
党风廉政建设成效。(A)
A.直接关系
B.间接关系
C.没有关系
8.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》强调,无论是党委还是纪委或其他相关职能部门,都要对承担的党风廉政建设责任进行签字背书,做到
。(B)
A.漠不关心
B.守土有责
C.能推就推
9.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》指出,中央八项规定既不是最高标准,更不是最终目的,只是我们改进作风的,是我们作为共产党人应该做到的基本要求。(C)
A.重要环节
B.表面文章
C.第一步
10.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》强调,作风问题具有顽固性和
,形成优良作风不可能一劳永逸,克服不良作风也不可能一蹴而就。(A)
A.反复性
B.连续性
C.传染性
11.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》指出,教育实践活动有期限,但贯彻群众路线没有休止符,作风建设
。(B)
A.立足当前
B.永远在路上
C.一劳永逸
12.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》指出,作风建设和全面深化改革
。(C)
A.毫无联系
B.相互对立
C.息息相关
13.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》提出,以
态度惩治腐败,坚决遏制腐败现象蔓延势头。(A)
A.零容忍
B.适可而止
C.立足本届
14.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》提出,巡视工作就是要发现和反映问题。(A)
A.对 B.错
15.《习近平关于党风廉政建设和反腐败斗争论述摘编》指出,治理一个国家、一个社会,关键是要立规矩、、守规矩。(B)
A.创新规矩
B.讲规矩
C.修改规矩
落实党委主体责任和纪委监督责任
1.《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出,落实党风廉政建设责任制,党委负
,纪委负监督责任,制定实施切实可行的责任追究制度。(B)
A.领导责任
B.主体责任
C.全面责任
2.党风廉政建设主体责任和监督责任是
赋予的重要职责,是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争的“牛鼻子”。(C)
A.法律 B.纪委 C.党章
3.落实“两个责任”,是加强党风廉政建设和反腐败斗争的
重要
安排。(C)A.实践性 B.治标性
C.制度性
4.主体责任就是党委是党风廉政建设的领导者、执行者、推动者,抓好党风廉政建设是本职,抓不好就是失职,是第一责任人。(B)
A.纪委书记 B.党委书记 C.全体党员干部
5.党委的主体责任主要包括:①加强领导,选好用好干部,防止出现选人用人上的不正之风和腐败问题。②坚决纠正损害群众利益的行为。③强化对权力运行的制约和监督,从源头上防治腐败。④领导和支持执纪执法机关查处违纪违法问题。⑤党委主要负责同志要管好班子,带好队伍,管好自己,当好廉洁从政的表率。正确答案是:(A)A.①②③④⑤
B.②③④⑤
C.①③⑤
6.主要有加强组织领导、选好用好干部、深化作风建设、维护群众利益、坚决惩治腐败、推进源头治腐、强化权力制约和监督、加强和改进巡视工作、加强廉政教育这九条责任。(C)
A.党委主要负责人 B.党委领导班子其他成员 C.党委领导班子
7.主要有强化领导责任、管好班子带好队伍、当好廉政表率这三条责任。(B)
A.党委领导班子
B.党委主要负责人
C.党委领导班子其他成员
8.主要有强化责任担当、加强日常管理、自觉接受监督这三条责任。(A)
A.党委领导班子其他成员
B.党委领导班子 C.党委主要负责人
9.有加强组织协调、强化纪律监督、加强监督问责、严肃查办案件、维护党员权益这五条责任。(B)A.党委领导班子
B.各级纪委
C.党委主要负责人
10.对落实“两个责任”不力的,实行
制度、“一案双查”制度、公开通报曝光制度,严肃实行责任追究。(C)A.组织处理
B.诫勉谈话
C.责任倒查
11.对本地本部门本单位发生的严重违纪违法行为放任不管、压案不查或阻挠调查;在任期内,本地本部门本单位发生重大腐败窝案,或者在较短时间内连续发生重大腐败案件(主动查处的除外)等,要追究党委和
的责任。(A)
A.党委主要负责人 B.行政主要负责人
C.纪委
12.对压案不查、瞒案不报或包庇袒护违纪违法行为;对本地本部门本单位主要领导、班子成员腐败问题失察或不报告等,要追究
和纪委主要负责人的责任。(B)
A.党委
B.纪委
C.行政首长
13.实行“
”制度,在查办违纪违法案件的同时,一并调查案发单位党委主体责任、纪委监督责任是否落实到位,做到有错必究、有责必问。(A)
A.一案双查 B.一案一查 C.一案三查
14.落实党委主体责任和纪委监督责任,必须建立健全履责情况报告评议制度、签字背书制度、检查考核制度、社会评价制度、约谈制度、廉政教育谈话制度、“制度+科技”管理监督机制、推进纪律检查体制改革等工作机制和制度措施。(A)
A.对
B.错
15.要进一步加强巡视工作,哪里问题集中就巡视哪里,什么问题严重就专门盯紧什么问题。(B)
A.轮流巡视
B.谁问题突出就巡视谁 C.根据统一安排巡视
2013年9月后出台的廉政法规
党政机关厉行节约反对浪费条例
1.党政机关厉行节约反对浪费,应当遵循坚持从严从简,勤俭办一切事业,公务活动成本的原则。(A)
A.降低 B.增加 C.不考虑
2.党政机关依法取得的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产收益和处置等非税收入,必须按规定及时足额
。(C)
A.留本单位使用 B.私自截留 C.上缴国库
3.党政机关应当遵循先有预算、的原则,严格执行预算,严禁超预算或者无预算安排支出,严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。(B)
A.先有支出 B.后有支出 C.后有证人
4.健全公务卡强制结算目录,党政机关国内发生的公务差旅费、公务接待费、公务用车购置及运行费、会议费、培训费等经费支出,除按规定实行财政直接支付或者银行转账外,应当使用
结算。(A)
A.公务卡 B.个人卡 C.现金
5.公务用车实行政府集中采购,应当选用
,优先选用新能源汽车。(B)A.进口汽车 B.国产汽车 C.高质量汽车
6.本地区、本部门、本单位铺张浪费、奢侈奢华问题严重,对发现的问题查处不力,干部群众反映强烈的,追究
或者有关领导干部的责任。(B)
A.上级单位 B.主要负责人 C.其他人
党政机关国内公务接待管理规定
1.公务外出确需接待的,派出单位应当向接待单位发出
,告知内容、行程和人员。(A)
A.公函 B.布告 C.通告
2.接待住宿应当严格执行差旅、会议管理的有关规定,在定点饭店或者
安排,执行协议价格。(C)
A.豪华酒店 B.私人会所
C.机关内部接待场所
3.工作餐应当供应
,不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴,不得提供香烟和高档酒水,不得使用私人会所、高消费餐饮场所。(B)
A.山珍海味 B.家常菜 C.锦衣玉食
4.公务接待费用应当
预算管理,单独列示。(C)A.不纳入 B.少数纳入 C.全部纳入
5.积极推进国内公务接待服务
,有效利用社会资源为国内公务接待提供住宿、用餐、用车等服务。(A)
A.社会化改革 B.不改革
C.运营性改革
关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知
1.根据《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》,江西省列入禁止召开会议的风景名胜区有
。(C)
A.三清山 B.井冈山
C.庐山
2.地方各级党政机关的会议一律在 召开,不得到其他地区召开。(A)
A.本行政区域内
B.国内
C.本省
3.《关于严禁党政机关到风景名胜区开会的通知》适用于各级
。(B)A.党政机关。
B.党的机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关,以及工会、共青团、妇联等人民团体和参照公务员法管理的事业单位。
C.党的机关、人大机关、行政机关、政协机关。
关于进一步规范党政领导干部在企业
兼职(任职)问题的意见
1、现职和不担任现职但未办理退(离)休手续的党政领导干部
在企业兼职(任职)。(A)
A.不得 B.可以
C.视情况而定
2、辞去公职或者退(离)休后
内,不得到本人原任职务管辖的地区和业务范围内的企业兼职(任职),也不得从事与原任职务管辖业务相关的营利性活动。(B)
A.二年 B.三年
C.四年
3、按规定经批准在企业兼职的党政领导干部,不得
领取薪酬、奖金、津贴等报酬,不得获取股权和其他额外利益。(C)
A.在原单位
B.在社保机构
C.在企业
4、按规定经批准到企业任职的党政领导干部,应当及时将行政、工资等关系转入企业,公务员身份,不再保留党政机关的各种待遇。(A)
A.不再保留
B.可以保留
C.不统一规定
关于进一步做好领导干部报告个人
有关事项工作的通知
1、领导干部
本人婚姻变化和配偶、子女移居国(境)外、从业等事项。(A)
A.应当报告
B.可以报告
C.视情报告
2、领导干部辞去公职的,在提出辞职申请时,一并报告个人有关事项。(B)
A.可以
B.应当
C.视情
3、领导干部报告个人有关事项,按照
权限由相应的组织(人事)部门负责受理。(C)
A.地域管辖
B.领导批示
C.干部管理
4、领导干部有无正当理由不按时报告、不如实报告等情形的,根据情节轻重,给予批评教育、限期改正、责令作出检查、诫勉谈话、通报批评或者调整工作岗位、等处理;构成违纪的,依照有关规定给予纪律处分。(A)
A.免职
B.降职
C.撤职
《领导干部干预司法活动、插手具体案件 处理的记录、通报和责任追究规定》
1、要求司法机关违反法定职责或法定程序处理案件。(A)
A.任何领导干部都不得
B.党委书记可以
C.法院院长可以
2、对领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的情况,司法人员应当
记录,做到全程留痕,有据可查。(B)
A.选择重点
B.全面、如实
C.根据院长要求
3、领导干部在线索核查、立案、侦查、审查起诉、审判、执行等环节为案件当事人请托说情的,属于
司法活动,党委政法委按程序报经批准后予以通报,必要时可以向社会公开。(C)
A.依法干预
B.为了地方发展干预 C.违法干预
4、领导干部为了地方利益或者部门利益,以听取汇报、开协调会、发文件等形式,超越职权对案件处理提出倾向性意见或者具体要求的,违法干预司法活动。(A)
A.属于
B.不属于
C.请示领导确定是否属于
5、领导干部干预司法活动、插手具体案件处理的情况,应当纳入党风廉政建设责任制和政绩考核体系,作为考核干部是否遵守法律、依法办事、廉洁自律的重要依据。(B)
A.错
B.对
《关于推行地方各级政府工作部门
权力清单制度的指导意见》
1、《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》提出,通过建立权力清单和相应
制度,进一步明确地方各级政府工作部门职责权限。(A)
A.责任清单
B.义务清单
C.纪律清单
2、《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》提出,地方各级政府对其工作部门经过确认保留的行政职权,除保密事项外,要以清单形式将每项职权的名称、编码、类型、依据、行使主体、流程图和监督方式等,及时在 等载体公布。(B)
A.各级文件
B.政府网站
C.内部刊物
3、《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》提出,在建立权力清单的同时,要按照权责一致的原则,逐一厘清与行政职权相对应的责任事项,建立责任清单,明确责任主体,健全
机制。(C)
A.刑罚
B.教育
C.问责
4、《关于推行地方各级政府工作部门权力清单制度的指导意见》提出,要大力推进行政职权网上运行,加大公开透明力度,建立有效的权力运行
机制。(B)
A.集中
B.监督
C.封闭
建立健全惩治和预防腐败体系
2013-2017年工作规划
1.全面推进惩治和预防腐败体系建设是全党的重大政治任务和
的共同责任。(A)
A.全社会 B.少数人 C.领导干部
2.全党必须从思想上警醒起来,坚持惩治和预防腐败两手抓、,把党风廉政建设和反腐败斗争引向深入。(B)A.养痈遗患 B.两手硬 C.听之任之
3.把坚决遏制腐败蔓延势头作为全面推进惩治和预防腐败体系建设的重要任务,保持惩治腐败的。(C)
A.低压态势 B.适度态势 C.高压态势
4.推进预防腐败工作,加强理想信念教育,增强宗旨意识,使领导干部不想腐;加强体制机制创新和制度建设,强化监督管理,严肃纪律,使领导干部不能腐;坚持有腐必惩、,使领导干部不敢腐。(B)
A.怀柔政策 B.有贪必肃 C.中性政策
5.善于用法治思维和
反对腐败,让法律制度刚性运行。(A)A.法治方式 B.人治方式 C.群众运动
我省有关领导干部廉洁从政的要求
1.江西省委十三届七次、八次、九次全会精神
2.江西省贯彻落实《建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划》实施办法
3.江西省委《关于学习贯彻中央政治局改进工作作风、密切联系群众八项规定的通知》
4.《江西省党政机关国内公务接待管理办法》
5.《中共江西省委关于加强作风建设营造良好从政环境的意见》
1.省委十三届九次全会强调,要增强
,明确路径,激发干劲,走出符合江西实际具有江西特色发展升级新路。(B)
A.耐力
B.定力
C.冲力
2.省委十三届九次全会指出,腐败是发展升级的,深入开展反腐败斗争,有利于推动江西经济社会更好更快发展。(C)A.最大动力
B.最大活力
C.最大阻力
3.省委十三届九次全会指出,“
”的核心要义是激浊扬清,让党风更优、政风更好、民风更纯,让整个社会充满蓬勃朝气、昂扬锐气、浩然正气。(A)
A.风清气正 B.小康提速
C.依法治国
4.省委十三届九次全会强调,要牢固树立非义不取的名利观,牢固树立健康文明的交往观,牢固树立
的进步观。(B)
A.讨好上级
B.实干立身 C.揽功推过
5.省委十三届八次全会强调,要以改革创新精神加强新形势下党的建设,努力建设
的政治生态。(A)
A.风清气正
B.富裕和谐秀美 C.积极向上
6.《江西省贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划〉实施办法》指出,建设风清气正的政治生态,是我省加强惩治和预防腐败体系建设的奋斗目标,是立足江西实际建设廉洁政治的具体实践,需要全省
为之共同努力。(C)
A.仅领导干部 B.普通群众
C.各级党组织和全社会
7.《江西省贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划〉实施办法》提出,经过不懈努力,到2017年,腐败蔓延势头得到
,江西风清气正政治生态建设取得显著成效。(B)
A.进一步发展 B.有效遏制 C.放任不管
8.《江西省贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划〉实施办法》提出,要大力弘扬井冈山精神和苏区精神,扎实推进作风建设,密切党同人民群众的血肉联系,以优良的 带动民风社风。(C)
A.社会风气 B.小农意识 C.党风政风
9.《江西省贯彻落实〈建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划〉实施办法》强调,各部门要把承担的惩治和预防腐败体系建设任务
,发扬“钉钉子”精神,以抓铁有痕、踏石留印的劲头,有重点、分步骤地抓好落实。(A)
A.融入日常工作 B.放手不管 C.一推了之
10.江西省委《关于学习贯彻中央政治局改进工作作风、密切联系群众八项规定的通知》要求,减少发文数量,法律法规已有明确规定的一律不再发文,现行文件规定仍然适用的不再重复发文,没有实质内容、可发可不发的文件
。(C)
A.照发不误 B.酌情发文
C.一律不发
11.省纪委十三届四次全会强调,各级党委(党组)和主要领导要树立不抓党风廉政建设就是严重失职的意识,主要领导履行
责任,领导班子成员对职责范围内的党风廉政建设负领导责任。(A)
A.第一责任人 B.次要责任人 C.不负责任 12.省纪委十三届四次全会要求,继续治理“红包”问题,严格执行
的规定,一年一年抓下去,持之以恒,久久为功,坚决刹住歪风。(A)
A.先免职再处理
B.不处理
C.从严处理 13.党政机关工作人员不得要求将休假、探亲、旅游等活动纳入国内公务接待范围。(A)
A.对
B.错
14.接待住宿用房应当严格执行差旅、会议管理等有关规定,在定点饭店或者
安排,执行协议价格。(B)
A.接待宾馆
B.机关内部场所
C.下属单位
15.要严格控制陪餐人数,接待对象在10人以内的,陪餐人数不得超过
人;超过10人的,不得超过接待对象人数的三分之一。(A)
A.3 B.2 C.4
16.接待单位不得超标准接待,不得组织旅游和与公务活动无关的参观,不得组织到
娱乐、健身场所活动,不得安排专场文艺演出,不得以任何名义赠送礼金、有价证券、纪念品和土特产品等。(C)
A.大众性 B.竞技性
C.营业性
17.各级党政机关
将国内公务接待工作纳入问责范围。(C)A.可以
B.不必
C.应当
《中共江西省委关于加强作风建设营造良好从政环境的意见》
1.为贯彻落实总书记参加十二届全国人大三次会议江西代表团审议时关于着力推动作风建设的重要讲话精神,深刻汲取苏荣等人严重违纪违法案件教训,彻底肃清苏荣等人腐败案件的毒害,从严约束
从政行为,2015年4月24日省委出台了《中共江西省委关于加强作风建设营造良好从政环境的意见》(赣发〔2015〕9号)。(A)
A.各级领导班子和领导干部
B.党员干部
C.党外干部
2.《意见》从严守党的、严格规范选人用人行为、严肃查处违纪违法问题、严格教育管理亲属及身边工作人员、加强对党员领导干部的教育监督管理五个方面,明确了禁止什么、反对什么、要求什么,成为全省党员领导干部新的重要遵循。(A)
A.政治纪律和政治规矩
B.政治纪律和组织纪律
C.财经纪律和生活纪律 3.《意见》紧扣苏荣等人腐败案件中暴露出来的突出问题和主要教训,对从严约束各级领导班子和领导干部从政行为,有针对性地、直接明了地重申和强调了已有相关的党纪条规和制度规定,包括一些禁止性的规定,一共提出了
个“不得”。(C)
A.52 B.30 C.45 4.《意见》要求,不得以“老乡会”、“校友会”、“战友会”等形式搞团团伙伙、相互关照,不得搞人身依附和只对领导个人负责而不对
负责。(C)
A.群众
B.上级
C.组织
5.《意见》强调,任何个人不得违反
、议事决策规则直接决定应由党委(党组)或集体讨论决定的事项。(A)
A.组织程序
B.工作程序
C.议事程序
6.《意见》要求,不得搞非组织活动,不得有令不行、有禁不止,不得向组织讨价还价,不得欺骗、对抗组织,不得
、打击与自己意见不一致的同志。(B)
A.谩骂
B.压制
C.批评
7.《意见》规定,凡
、发生家庭重大变故、操办婚丧喜庆事宜等事项,应及时向组织人事等部门报告。(A)
A.身患严重疾病
B.生病住院 C.伤风感冒
8.《意见》要求,不得擅自修改或授意、强令有关部门、单位和人员
、伪造、篡改经济社会发展统计数据。(C)
A.编造
B.臆造
C.虚报
9.《意见》规定,拟任人选若被否决,不得
接替人选。(A)A.临时动议
B.事后酝酿
C.民主推荐
10.《意见》指出,不得擅自改变或
执行党委(党组)决定的干部任免事项,不得私自干预下级或原任职地方、单位及本人成长地的干部任免工作。(C)
A.干预
B.干扰
C.拖延
11.《意见》提出,严格落实中央“
”规定,对拟提拔、转任重要岗位、列入后备干部人选,都要核实个人有关事项报告,未经核实的,不得提交党委(党组)讨论决定。(B)
A.凡提必查
B.凡提必核
C.凡提必审
12.《意见》强调,不得为配偶、子女、亲友的提拔重用、出面打招呼,不得授意、暗示有关部门和人员造假作假、违规任用。(B)A.工作接洽
B.岗位调整
C.任务安排
13.《意见》提出,实行干部选拔任用全程纪实制度,健全责任追究办法,严格落实选人用人
。(C)
A.党委负责制
B.推荐制
C.问责制
14.《意见》强调,始终保持惩治腐败高压态势,用最坚决的态度
,用最果断的措施遏制腐败增量。(A)
A.减少腐败存量
B.查办腐败案件
C.源头预防腐败
15.《意见》提出,把纪律挺在法律的前面,注重用党纪衡量党员干部行为,坚持
,发现苗头就及时提醒,触犯纪律就及时处理。(B)
A.齐抓共管
B.抓早抓小
C.抓大放小
16.《意见》提出,推进“红包”治理常态化,坚决治理与群众利益密切相关行业的“红包”问题,对违规收送“红包”者严格执行“
”的规定。(C)
A.一律先调查再处理
B.一律先处理再通报
C.一律先免职再处理
17.《意见》强调,不得允许、纵容配偶、子女及其配偶、特定关系人在本人管辖的地区和业务范围内个人从事可能与
发生冲突的经商、办企业、社会中介服务等活动。(B)
A.个人利益
B.公共利益
C.法律法规
18.《意见》提出,坚持“一案双查”和
制度,严格实行党风廉政建设责任追究。(C)
A.问题整改
B.通报曝光
C.责任倒查
19.《意见》提出,全面推行党政正职
和不直接分管人事、财务、工程项目建设、大宗采购等规定。(A)
A.末位表态制
B.首位表态制
C.即兴表态制
20.《意见》要求,不得行使依法不该由自己行使的权力,不得违法干预司法活动、插手具体案件处理,更不得以言代法、、徇私枉法,切实做到在位不擅权、履职不谋私。(A)
A.以权压法
B.违纪违法
C.目无法纪
新增案例题
1.湖南省政协原副主席童名谦在任衡阳市委书记期间,对衡阳市人大选举湖南省人大代表前后暴露出的贿选问题,没有及时采取有效措施严肃查处,导致发生严重的以贿赂手段破坏选举的违纪违法案件。2014年8月17日,北京市第二中级人民法院以玩忽职守罪判处童名谦有期徒刑五年。追究的是
。(A)
A.主体责任
B.监督责任
C.民事责任
2.2014年8月14日晚,江苏省溧阳市委常委、江苏中关村党工委副书记管委会副主任、江苏省溧阳经济开发区党工委书记闵建平等3名党员干部,溧阳市委办公室主任王新民等12名党员干部,分别违规接受宴请。常州市纪委、溧阳市纪委对违规接受宴请的15人分别予以纪律处分、诫勉谈话和批评教育。常州市委对溧阳市委书记盛建良诫勉谈话并通报批评,对溧阳市纪委书记毛建国予以诫勉谈话,并责成溧阳市委、市纪委分别向常州市委、市纪委作出书面检查。
对市委书记、市纪委书记做出处理,追究的是
。(B)A.民事责任
B.主体责任和监督责任 C.法律责任
3.2014年1月以来,广东省梅州市蕉岭县法院先后有8名干警因涉嫌滥用职权、收受贿赂等行为被检察机关立案侦查,其中包括院领导班子成员1人,正、副庭长7人。陈小清作为该院党组书记、院长,对上述问题的发生应当承担教育监管及查处不力的领导责任。目前,陈小清已受到行政记过处分,相关部门拟依照有关程序提请免去其院长职务,并给予其相应的党纪处分。追究的是
。(B)
A.监督责任
B.主体责任
C.民事责任 4.2014年7月25日晚8时许,湖北省江陵县人民法院立案庭庭长齐宝华,驾驶牌号为鄂DA155警车回家途中,撞上3名行人,3名行人均死亡。(C)
A、齐宝华公车私用,且造成严重后果,应追究其个人法律责任、纪律责任,该单位主要领导、分管领导没有责任。
B、此事属于交通事故,只需根据有关交通法规处理即可。
C、齐宝华公车私用,且造成严重后果,在追究其个人法律责任、纪律责任的同时,应追究该单位主要领导、分管领导的党风廉政建设主体责任。
5.曲某,中共党员,A市建设局局长。据调查,2013年2至11月,曲某先后11次驾驶单位公车送在B市读大学的女儿回校;2013年1月,曲某为了协调与省建设厅相关处室的关系,到省建设厅所在地花费公款5000元宴请了省建设厅3名工作人员。此事该如何处理
?(C)A.曲某公车私用的行为虽不正当,但不构成违纪;为了协调与上级单位的关系而用公款宴请相关人员,属于单位招待,也不构成违纪。因此,应对其进行诫勉谈话。
B.曲某公车私用送女儿,大家都这么做;宴请是为了工作,因此,不存在问题。C.曲某两次行为均构成挥霍浪费违纪,应依照有关规定处理。
6.2014年7月26日,黑龙江省依兰县住房和城乡建设局副局长、供水公司经理、党总支书记李刚因女儿考上大学,在该县汇丰楼酒店举办了4桌“升学宴”,收受供水公司职工礼金共4600元。此事该如何处理
?(C)
A.仅举办了4桌,收受礼金才4600元,诫勉谈话即可。B.习俗难违,人之常情。
C.应免去职务,给予纪律处分,点名道姓公开曝光。
7.某县交通局近十年每月为每个干部职工发2千元的中餐补助、2千元的交通补助。2014年初事发,局长说他3年前才任局长,十年的习惯在他手上改掉,干部职工会有意见。对局长该如何处理?(C)
A.十年习惯不好一时改,以后停发即可。
B.对局长批评教育。
C.八项规定出台后还不停止,应追究局长的责任。
8.王某,中共党员,A市交通局副局长。2012年9月,王某利用职务上的便利,为工程承包商赵某谋取了利益。赵某知道王某喜爱古玩,为表示感谢,便带王某到古董市场,花8万元购买了一个古代花瓶,并将花瓶和发票一起交给王某。购买过程中,王某曾质疑该花瓶的价格。案发后,经专家鉴定,该花瓶仅价值6000元。(B)
A.王某明知花瓶是赵某花8万元购买,在主观方面具有收受价值8万元物品的直接故意,并在客观方面实际收受了该物品,根据主客观相一致原则,应认定其受贿数额为8万元。
B.王某在购买花瓶过程中,曾质疑花瓶的价格,表明其主观上不相信花瓶价值8万元,根据《关于审理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》确定的原则和主客观相一致原则,应认定其受贿数额为6000元。
C.认定王某受贿数额应取8万和6000元的平均数,为4万3千元。
9.私企老板刘某,在中秋、春节分2次各送了5万元红包给某区住建局副局长高某某,高某某分别回赠了刘某4幅山水画和3块和田玉挂件,并在平时工作中为刘某提供了验收工程、工程结款等方面的便利。经鉴定,4幅山水画价值约为9000元,3块和田玉挂件价值约为1.2万元。高某某的行为如何定性?(B)
A、高某某在接受老板刘某的红包后,回赠了礼品,两人属于正常的人情往来。B、高某某合计收受老板刘某10万元后,利用职权提供便利,属于受贿行为。C、高某某收受老板刘某所送红包,但回赠了贵重礼品,应责令其退回红包与礼品的差价,并对其进行批评教育。
10.李某在得知自己将要由常务副县长调任县人大常委会副主任后,担心调任后一些个人费用不好处理,指示县国税局和地税局各留4万元指标在财政局预算股。李某在 19 调任后的一年多时间内,将因私开支的费用总计8万元,分数次在县财政局报销。李某行为应如何认定?(A)
A、对李某行为,应按贪污违纪处理。
B、对李某行为,应按受贿(索贿)违纪处理。C、对李某行为,应按非法占有违纪处理。
11.A镇镇长李某,为使县财政局违反政策向镇政府拨款,安排镇政府办公室主任张某,在2012年春节前以单位名义给县财政局12名工作人员送去“过节费”,每人4000元,请他们在拨款时予以关照。据调查,所送钱款来自李某在镇政府设立的小金库。(C)
A、李某安排张某给县财政局工作人员送“过节费”,属于送礼行为,构成挥霍浪费违纪。
B、李某行为构成行贿违纪。
C、李某设立小金库属于违反财经纪律行为;A镇政府使用小金库款项行贿,构成单位行贿违纪,应依照《党纪处分条例》追究主要负责人李某的违纪责任。
12.2013年至2014年期间,上饶市质监局存在弄虚作假以会议费、培训费名义套取资金用于冲抵不合理开支;班子成员办公用房面积普遍超标且未按有关要求整改到位;党组成员、副局长王树仁的儿子王某在“吃空饷”专项整治后仍然在下属单位上饶市计量所“吃空饷”等问题,有关人员分别受到党纪政纪处分。上饶市质监局党组书记、局长胡平作为党风廉政建设第一责任人,履行主体责任不力,上饶市纪委给予其
处分。(A)
A.党内严重警告 B.行政拘留
C.开除党籍
13.2014年9月20日(周六),九江市商务局司机汪浔驾驶商务局公车去九江县城门乡前湖钓鱼,与城门乡兴联村五组村民刘某所骑自行车发生碰撞,造成刘某当场死亡,经交警部门认定,汪浔与刘某负事故同等责任。九江市商务局副局长李晓作为分管领导,履行
不力,对内部车辆管理制度执行不严、落实不到位,受到行政警告处分。(B)
A.直接责任
B.主体责任
C.监督责任
14.2014年1月,余江县锦江镇农村经营管理站原站长戴平生伙同黄壁村委会邓锦辉等10个村委会10名报账员弄虚作假,以他人的名义,虚报水稻、油菜面积,共骗取国家补贴款40.3万元,戴平生因涉嫌贪污已被依法逮捕。鹰潭市水利局副调研员、余江县锦江镇党委书记彭文荣作为党风廉政建设
,履行主体责任不力,鹰潭市纪委给予其党内严重警告处分。(C)
A.第二责任人
B.领导指挥人
C.第一责任人
15.2014年6月,在省商务厅和抚州市政府出台投资总额5000万美元以下的外资企业办理变更事项审批权限下放至县(区)政策后,抚州市商务局未及时下放审批权限给各县(区)商务主管部门,仍然行使审批权,造成企业办理事项时市、县两级受理和审批,给企业增加了办理难度,群众反映强烈。抚州市商务局副调研员罗晓川作为分管领导,履行主体责任不力,受到行政警告处分。此为行政
(A)
A.不作为
B.乱作为
C.摊派罚款
16.2013年以来,乐平市林业局先后有1名武装部长、2名林政股副股长、1名营林员,因利用职务便利谋取私利被查处,有关人员分别受到党纪政纪处分和刑事处罚。乐平市林业局党委副书记、局长邹长生等人履行
不力,乐平市纪委给予邹长生党内警告处分,给予乐平市林业局党委委员、分管副局长程金炎党内严重警告处分。(B)
A.监督责任
B.主体责任
C.民事责任
17.江西省鄱阳县工业园区党工委副书记、管委会主任吴立阳,管委会副主任吴喜金因受贿先后被判刑。县委常委、工业园区党工委书记黄仁爱履行主体责任不力,应受到
处分。(C)
A.判刑
B.开除党籍
C.党内严重警告
18.广西壮族自治区永福县违规发放考核奖金共计208.9万元,县委书记黄永跃作为直接责任人受到党内严重警告处分,并被免去县委书记职务;违规发放的奖金全部清退。县委常委、县纪委书记经翠艳履行监督责任不力,受到党内警告处分,调离纪委书记岗位。这样处理妥否?(A)
A.正确
B.错误
19.天津市水利勘测设计院分批派出10人参加未经有关部门审批的出国境学习考察活动,且存在考察费用超预算等问题。该院党委、纪委履行
不力,院党委书记李惠英、院长景金星、纪委书记李帅青受到党内警告处分,院党委作出深刻检查。(B)
A.主体责任
B.主体责任、监督责任
C.监督责任
20.四川省大竹县林业局党组书记、局长李明慕因多次组织带领干部职工并偕妻公款旅游等问题,受到撤销党内职务、行政撤职处分。时任副县长魏辉才分管该局工作,履行主体责任不力,受到党内严重警告处分;县林业局纪检组长廖君履行
不力,受到党内警告处分,调离纪检组长岗位。(B)
A.间接责任 B.监督责任
C.责任责任
21.河北省滦县公安局下属8个派出所对辖区内企业违规收费被查处,其中6个派出所所长受到党纪政纪处分。时任县公安局党委书记、局长郑连江履行
不力,受到行政警告处分。(A)
A.主体责任
B.监督责任
C.间接责任
文档为doc格式
声明:本文内容由互联网用户自发贡献自行上传,本网站不拥有所有权,未作人工编辑处理,也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎发送邮件至:645879355@qq.com 进行举报,并提供相关证据,工作人员会在5个工作日内联系你,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
2015-2017一建建设工程法规及相关知识真题
2015 年全国一级建造师执业资格考试《建设工程法规及相关知识》真题 一、单项选择题 1、某工程施工招标项目估算价为 5000 万元,其投标保证金不得超过万元。 A.80 B.100 C......
一建《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷(二)
《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷(二) 一、单项选择题(共70题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1、施工企业项目经理未履行安全生产管理职责,被施以刑罚,依法5年......
2015年一建《建设工程法规及相关知识》真题及答案(大全)
2015 年一建《工程法规及相关知识》真题 一、单项选择题 1.根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水......
2018年二建教材变化:《建设工程法规及相关知识》(一)
2018年二建教材变化:《建设工程法规及相关知识》(一) 一、法人应当具备的条件(P7,增加了第4条规定) 1.依法成立。 2.应当有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费。 3.能够独......
贵州2016年下半年一级建造师《法规知识》:仲裁协议内容试题(5篇)
贵州2016年下半年一级建造师《法规知识》:仲裁协议内容试题 一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、阀门安装前,应在每批(同牌号、同型号、同规......
2013年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题(一)
2013年二级建造师《建设工程法规及相关知识》模拟试题(一)(共100分) 【试题部分】 一、单选题(60分) -- 选项当中只有一个是正确的答案 1.【答案】C 【解析】 2.【答案】C 【......
贵州2016年下半年一建项目管理:1Z204060数理统计方法考试试题
贵州2016年下半年一建项目管理:1Z204060数理统计方法考试试题 一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、在地表按道路的线型和断面的要求开挖或......
湖南省2016年下半年一建法规知识:安全技术措施或专项施工方案进行审查试题
湖南省2016年下半年一建法规知识:安全技术措施或专项施工方案进行审查试题 一、单项选择题(共 25题,每题2分,每题的备选项中,只有1个事最符合题意) 1、直立式坝体结构,地基应力大,......