停工通知书

停工通知书

停工通知书1

建房户：

经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业

安全生产自查中，发现你户在XXXXXX擅自修建的.房屋。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

特此通知

送达人：xx

接受人：xx

停工通知书2

沙建管（ ）停第（ ）号

经查，你公司开发的 项目工程，未在沙洋县建设行政主管部门办理 设工程质量管理条例》第二章第十三条，《建设工程安全生产管理条例》第四十二条 之规定，属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为，确保该工程的质量和安全，现通知你公司立即停止违章建设。

特此通知

沙洋县建筑工程管理处 年 月 日

建设单位签收人：

监理单位签收人：

施工单位签收人：

停工通知书3

河南xx有限公司：

经查，你公司于20xx年7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。

当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。

限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时 回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。

特此通知。

当事人签字：

甲方人员签字：

日期：

停工通知书4

同志：

根据《关于对党员领导干部进行诫勉谈话和函询的实施细则(试行)》的有关规定，请你对以下情况做出书面说明，表明态度，并将函询通知书及反馈表等有关材料于年月日前报送我。

委员会

20xx年xx月xx日

停工通知书5

村户：

你户在_________________处，擅自建房___间，长___米，宽___-米，

___层，建筑面积___-平米，根据《中华人民共和国城乡规划法》和《安徽省城乡规划条列》的有关规定，责令你户停止建设，并在___-日内主动拆除违法建设，否则我镇将依法强行拆除，造成的一切损失均有你户自负。

官塘镇人民政府

______年___月___日

停工通知书6

xx：

鉴于你在建的***（位于******）占用国有土地，无任何合法手续，严重违反《城乡规划法》和《土地法》，不符合国有土地使用有关规定，未经审批擅自新建，影响********整体规划，限立即停工，若无合法手续继续建造，责任自行承担。

******人民政府

20xx年6月7日

送达人：

接收人：

停工通知书7

七城管金沙字[xx]号：

你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的.规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。

如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）

xx年xx月xx日

当事人：

承办人：

停工通知书8

尊敬的.业户：

您好！

为了给您营造一个安静、和谐的居住环境，继而对此期间苑区内装修活动安排如下：

1、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，园区内禁止一切装饰装修施工行为。

2、假期期间禁止所有装修人员、装修物料等进入园区内。

3、20xx年9月3日至20xx年9月5日期间，请各业户/装修单位做好各自单元的垃圾清理，材料堆放、施工现场围蔽等相应的清洁卫生和安全防范工作。

4、期间物业服务中心暂停办理装修登记备案手续，装修退场手续和装修延期手续。

5、20xx年9月6日起装修活动恢复正常。

如上信息烦请广大业户相互知照，谢谢！如需其他帮助，请咨询物业服务中心24小时服务热线、或者致电您的凤凰管家。

xx

xxxx年xx月xx日

停工通知书9

________________________________：

经检查，你单位施工的______________________________________________项目，违反《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、《河北省建设工程施工安全规程》等标准规范，存在如下重大安全隐患：____________________________________________________________________________________________。

根据《建设工程安全生产管理条例》、《河北省建筑工程施工安全监督管理暂行规定》，必须立即停工整改，待整改完毕，将整改报告书报(________________________)。经检查验收合格后方可复工。

签发人：______________(公章)

施工单位接受人：______________

__________年________月______日

监理单位签收人：______________

停工通知书10

xx建设有限责任公司：

20xx年3月13日，你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施

工现场发生一起1人死亡的安全事故，现责令你单位立即处置事故、配合调查，并暂停工程施工。

xx市住房和城乡建设局

xx年3月13日

停工通知书11

____________：

你单位 工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题： ___________________________________________________________

□ 1.整改;

□ 2.局部停止施工，进行整改;

□ 3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕，并将整改结果书面报我站复查。

建设单位项目负责人：

监理单位项目负责人：

施工单位项目负责人：

相关单位项目负责人：

检 查 人 ： 签发人：

签发单位(盖章)：

年 月 日

注：此表相关责任单位各存一份、监督站存档一份。

停工通知书12

工程名称：

编号：( )停字号

上海xx水电安装工程有限公司：

经检查发现，施工现场存在下列重大安全隐患：现通知你方必须于年月日时起停止对本工程的一切施工活动，立即对上述安全隐患进行整改。整改完毕后，并将整改措施及整改结果和复工申请报建设单位现场管理人员复查，复查合格后方可恢复施工。

现场管理人员签名：

施工单位接收人签名：

发出日期：

签收日期：

停工通知书13

尊敬的业户/施工单位：

20______年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工(含单项工程施工)，现提醒阁下注意以下事项：

停工时间：20______年9月15日—20______年9月17日

注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区;物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。

停工提示：

1、20______年9月14日下午18：00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域(路面、梯间)的装修材料、施工淤泥等清理干净。

2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。

3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。

4、无人居住的房间请在清场后关闭好自家的'水阀，以防发生漏水事故。

5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。

6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。

7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。

姓名：_________

_________年_________月_________日

停工通知书14

xx单位：

你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：

根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：

□立即停止限于《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报 申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

(以上打勾项为唯一选项)

在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。

xx县公路管理局

接收人签名：

检查人签名：

年 月 日

停工通知书15

尊敬的业户/施工单位：

20xx年中秋节将至，为让广大业主过一个祥和安静的节日，我司将在节假日期间暂停园区内一切装修、维修施工（含单项工程施工），现提醒阁下注意以下事项：

停工时间：____________

20xx年9月15日—20xx年9月17日，

注意：此段时间内，园区内禁止一切施工行为，禁止任何施工人员与装修材料进入小区；物业服务中心将暂停办理一切装修相关手续。

停工提示：

1、20xx年9月14日下午18：00前请各施工单位必须将临时堆放于公共区域（路面、梯间）的装修材料、施工淤泥等清理干净。

2、请关闭好所有的铝合金门窗和入户门，以防物品丢失。

3、各装修施工队请妥善保管好您的装修物品。

4、无人居住的`房间请在清场后关闭好自家的水阀，以防发生漏水事故。

5、无人居住的房间请关闭好电源总开关和煤气阀门，以免引发火灾事故。

6、在此期间请不要把装修材料或装修垃圾堆放在阳台上，防止被风吹落伤人或被雨淋湿给您和他人带来不必要的损失。

7、在停工前请疏通好您的阳台地漏以防下雨造成积水。

姓名：xxx

___年___月___日

停业通知书（存根）

()号：

经检查发现，你加油站安全生产存在如下问题：请你加油站接到通知后，立即停业，待办齐手续后方可进行生产。否则，将依法追究责任。

经手人:送达人：

在场人：

甘溪乡安全生产监督管理站年月日

——————————()号——————————

停业通知书

()号：

经检查发现，你加油站安全生产存在如下问题：请你加油站接到通知后，立即停业，待办齐手续后方可进行生产。否则，将依法追究责任。

甘溪乡安全生产监督管理站年月日