第一篇:电力土建分包合同
电力土建工程施工合同条款
发包人:
承包人:
工程,由公司承包,依照《中华人民共和国合同法》、。《城市建设档案规定》和《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》、《市区供电公司110KV及以下的施工现场管理标准》、《国家电网公司电力安全工作规程(试行)及上海市电力公司补充条文》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程具体情况双方达成协议如下:
第一条:工程概况
1.1、工程名称:工程
1.2、工程地点:
1.3、工程内容:
1.4、设计单位:
1.5、资金来源:自筹。
1.6、承包范围:
1.7、承包方式:专业承包
1.8、开竣工日期:本工程计划于年月日开工,计划年月日竣工,总日历工期天。
1.9、质量等级:一次验收合格。
1.10、协议价款:
1.10.1、本合同总价暂估:元。
1.10.2、承包人必须加强做好对周边建筑物及四周地下管线的保护,如由承包人原因引起周边建筑物及四周地下管线的损坏,承包人承担相应的责任和由此产生赔偿费用,工期不予延长。
1.10.3、在电气安装阶段,除因电气设计变更或电气施工图与土建施工图不相符外,承包人都应给予免费配合。
第二条 合同文件及解释顺序
2.1、合同文件的组成和解释顺序如下:
(1)、本协议条款;
(2)、标准、规范及有关技术文件;
(3)、图纸
(4)、工程报价单或预算书
合同履行中,双方有关工程的洽商、变更、会议纪要等书面协议或文件视为本合同的组成部分。1
第三条 图纸
图纸提供套数:发包人应将全套施工图十二套、交承包人使用,其中三套施工图供承包人编制竣工图。
第四条 双方一般权利和义务
4.1发包人派驻的工程师:
姓名:___职务:_
4.1.1检查建设各方落实履行各自职责,组织各类单位工程验收;
4.2 发包人工作:
4.2.1发包人将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至定地点,保证施工期限间的需要;
4.2.2 向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;
4.2.3办理施工许可证用其他施工所需证件,确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场校验;
4.2.4组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底;
4.2.5 发包人委托承包人办理的施工现场的场地平整工作。
4.3承包人现场负责人:
姓名:__ 职务:__项目负责人__
4.5 承包人工作:
4.5.1向发包人提供年、季、月度工程进度计划及相应进度统计报表;每月二十五日向发包人提供下月度的施工进度计划,每月末向发包人提供当月完成实物量的验工月报,开工前两天向发包人提供开工报告,竣工前五天发包人提供竣工通知书。
4.5.2 根据工程需要,提供和维修非夜间施工使用的照明、围栏设施,并负责安全保卫
4.5.3遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续,并以书面形式通知发包人,发包人承担由此发生的费用,因承包人责任造成的罚款除外;
4.5.4确保施工区域(包括生活区域)的安全、防火、防盗等防范措施的落实,保证机械设备和电气用具的安全可靠,并落实每天检查记录,备查;
4.5.5已竣工工程未交付发包人之前,承包人按负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复;
第五条 施工组织设计和工期
5.1进度计划和施工组织设计
5.1.1承包人在开工前二周将施工组织设计和工程进度计划提交发包人,发包人在开工前一周预以确认或提出修改意见,逾期不确认也不提出书面意见的,视为同意。
5.1.2各单位工程分期进行施工的,承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间,按单位工程编制进度计划,并在单位工程开工前二周完成,并提交发包人派驻的工程师审核。
5.1.3承包人必须按发包人确认的进度计划组织施工,接受发包人对进度的检查、监督。工程实行进
度与经确认的进度计划不符时,承包人应按发包人的要求提出改进措施,经发包人确认后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符,承包人无权就改进措施提出追加合同价款。
5.2工期延误
5.2.1 因以下原因造成工期延误,经发包人确认工期相应顺延;
1)发包人未能约定提供图纸及开工条件;
2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,到使施工不能正常进行;
3)发包人未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行;
4)设计变更和工程量增加;
5)一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;
6)不可抗力;
5.3工程竣工
5.3.1 承包人必须按照约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工。
5.3.2 因承包人原因不能按照约定的竣工日期或发包人同意顺延的工期竣工的,承包人承担违约责任。
5.3.3 施工中发包人如需提前竣工,双方协商一致后就应签订提前竣工协议,作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和安全采取的措施、发包人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。
第六条安全施工
6.1 安全施工与检查
6.1.1 发包人派驻工地现场代表为本工程的施工安全责任人
1).按《工程安全施工评分表》、《施工现场危险源控制检查表》、《施工现场环境因素控制检查表》每二周对施工现场进行安全检查;
2).凡违反安全施工,有权责令现场暂停施工;
6.1.2承包人应当在施工开始前,按照下列规定确定施工安全管理的责任人:
1).承包人在施工工地的主管人员为全面负责施工安全管理的责任人;
2).承包人施工现场的项目经理为所在施工单位负责施工安全管理的责任人。
6.1.3 承包人应当在施工开始前,根据建设工程的性质、规模和特点,配备专职和兼职安全管理员,并明确其施工安全文明管理危险范围;承包人在编制施工组织设计时,应当根据建设工程的性质、规模、特点以及施工现场的环境条件,制定和组织落实专项的施工安全技术措施、危险源识别及环境因素识别,落实相应的文明施工具体措施,并向所有施工人员(包括按照有关规定使用的其他建筑劳务人员)进行安全技术交底。
6.1.4承包人不得安排未接受过安全教育、技术培训并经考核合格的施工人员上岗作业以及不得安排未取得有关特殊工种考核合格证明的作业人员从事特殊工种作业;
6.1.5 承包人应当在施工开始前,根据工程情况编制各项事故应急预案,并结合施工季节性特点,安排事故演习,做好演习记录。
6.2施工安全防护
6.2.1承包人对列入安全作业环境及安全施工措施的费用,应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善,不得挪作他用;
6.2.2承包人应当按照有关的国家标准、行业标准或者地方标准,在施工现场确立环境影响因素(附清单)设置有效安全防护设施,按施工进度有针对性落实;
第七条 材料设备供应
7.1 本工程主要材料由承包人自行采购。
7.2面砖、门窗、屋面卷材、水电安装设备等材料,须经发包人及设计单位对其认可后,方可在工程中使用。
7.3承包人应按设计和有关标准要求采购工程需要的辅助材料及设备,并提供产品准用证、合格证明、质保书等,对材料设备质量负责。
第八条 检查和返工
8.1 承包人应认真按照标准、规范和设计图纸要求以及发包人依据合同发出的指令施工,随时接受发包人的检验,并提供便利条件。由于承包人原因发生施工质量、安全等问题,发包人有权要求停工、返工、整改,并由承包人承担相关责任和由此产生的费用,工期不予顺延。
8.2 分部工程完工前三天,承包人应通知发包人尽快进行验收。
8.3 承包人在接到发包人的整改或返工通知后应及时予以实施,待全部完成后经再次验收合格,该分项工程才算完工。经验收合格后再发现质量问题,仍由承包人承担责任。
第九条 工程质量等级
9.1本工程质量等级的评定按照《建筑工程施工质量验收》执行。
第十条 隐蔽工程和中间验收
10.1 以下各部位均需分别进行中间验收:
⑴、基坑;⑵、基础;⑶、结构封顶(4)、安装隐蔽工程。
10.2 分项工程的验收按有关规定执行。
第十一条 工程预付款、工程款支付及结算
本工程工程款及结算办法按下列条款执行:
11.1工程付款法:
(1)工程开工前,发包方应付总工程款50%费用作为工程预付款。
⑵ 全部工程竣工并验收合格后,结算出本工程的实际工程费。发包人除留工程总造价的2%作为保修金外,其余工程款项一并结清。保修期满后一次结清余款。
11.2 工程竣工验收后,承包人应在30天内做好工程结算资料送发包人审核。发包人应在收齐承包人结算资料和竣工资料的30天内审核完毕。
11.3如发包人拖欠工程进度款,承包人可向发包人发出要求付款的通知,发包人收到承包人的通知后仍不能按要求付款,可与承包人协商签定延期付款协议,经承包人同意后可延期支付。协议应明确延期支付的时间和从计量结果确认后第15天起计算应付款的贷款利息。
第十二条 竣工验收
12.1、承包人应按上海市城市建设工程文件归档整理规范(GB/T50328-2001)的规定编制竣工资料三套(包括竣工图),同竣工验收报告一并提供给发包人。
12.2、发包人在收到承包人竣工验收申请后10天内组织验收,具体验收办法按通用条款执行。第十三条甲乙双方另签工程质量保修书(附件一)。
第十四条甲乙双方另签安全管理协议(附件二)。
第十五条违约、争议
15.1、合同双方都应按合同协议条款承担相应的权利与义务,若有违约则承担违约责任,由此所造成的一切经济损失由责任方负责清偿。
15.2、甲乙双方在履行合同时发生争议以及本合同未尽事宜,由甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》另行协商,协商不成时,提请上海仲裁委员会仲裁。
15.3、发生争议后,双方都应继续履行合同,保持施工连续,保护好已完工程,只有在以下情况下才能停止施工:
(1)、单方违约导致合同确已无法履行,双方协议停止施工。
(2)、调解要求停止施工,且为双方接受。
(3)、仲裁机构要求停止施工。
第十六条 合同的解除
16.1、甲乙双方协商一致,可以解除合同。
16.2、若发现承包人将全部工程转包他人或肢解后以分包的名义分别转包给他人,发包人有权解除合同,承包人承担相应责任。
16.3、有下列情况之一的,甲乙双方可解除合同:
(1)、因不可抗力致使合同无法履行。
(2)、因一方违约(包括因发包人原因造成工程停建或缓建),致使合同无法履行。
16.4、对解除合同有争议的,见本合同第十六条。
16.5、合同解除后,承包人应做好已完工程及材料设备等保护移交工作,发包人按合同约定支付已完工程价款。由此造成的损失由责任方承担,除此以外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。
第一十七条合同的生效与终止
本合同自双方盖章之日起生效,至保修期满结清工程款后终止。
第一十八条 合同的份数
20.1、本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。
20.2、本合同副本陆份,甲乙双方各执叁份。
发包方:承包方:上海
地址:地址: 上海
法定(委托)代表人:法定(委托)代表人:
经办人:经办人:
电话:电话: 1
邮政编码:邮政编码:
合同订立时间:合同订立地点:年月日
第二篇:土建分包合同
工程发包方:
劳务承包人:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,鉴于 与工程承包人
签订施工分包合同,双方就专业分包事项协商达成一致,订立本合同。
1、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称: 工程地点:
分包范围XXXX厂房及设备基础土建
2、分包工作期限
开始工作日期: XXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
3、质量标准
工程质量:国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》,本工作必须达到质量评定:合格等级。
4、标准规范
除本工程总包合同另有约定外,本合同适用设计图纸及说明书
5、分包人义务
5.1、对本合同分包范围内的工程质量向工程发包人负责,组织具有相应熟练技术的工人投入工作;自觉遵守法律法规及有关规章制度;
5.2、分包人根据施工总进度计划的要求,每日提交隔日施工计
共5页
工负责,承包人应承担并履行总分包合同约定的所有义务及工作程序。
6、安全施工与检查
6.1、承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标准进行施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用,由劳务分包人承担。
7、事故处理
7.1、发生重大伤亡及其它安全事故,承包人应按有关规定立即上报有关部门并报告工程发包人,同时按国家有关法律、行政法规对事故进行处理。
8、保险
8.1、承包人必须为从现场施工作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费用。
8.2、保险事故发生时,工程发包人和承包人有责任采取必要的措施,防止或减少损失。
8.3、各类保险所需费用均由自负责。
9、材料
9.1、劳务分包人应在接到图纸后3天内,向工程发包人提交材料、设备、构配件供应计划;经确认后,承包方负责提供消耗材料及设备工具。
9.2、分包人应妥善保管、合理使用材料、设备。因保管不善发生丢失、损坏,分包人承担因此造成的工期延误等发生的一切经济损失。
10、劳务报酬
10.1、本工程的承包费用采用下列方式计算:
本工程分包价为支模板按沾灰面积55元/㎡,混凝土地泵(塔吊)浇筑的70元/m³,汽车吊浇筑的混凝土120元/m³,钢筋制作绑扎650元/t,架子3.6米为一层16元/
共5页
第三方的工作必须分包人配合时,分包人应按工程发包人的指令予以配合。
15、违约责任
15、当发生下列情况之一时,分包人应承担违约责任:
(1)、分包人因自身原因延期交工或施工期间不能满足业主和发包人的进度要求,由此产生的损失和费用全部由分包人承担,同时工程发包人为了维护自身的声誉,有权无条件收回项目的施工作业权;
(2)、分包人施工质量不符合本合同约定的质量标准,分包人应承担由此产生的一切费用;
16、禁止转包或再分包
劳务分包人不得将本合同项目转包或再分包给他人。否则,劳务分包人将依法承担责任。
工程发包人:(公章)
分包人: 代 表 人:
或委托代理人:
****年**月**日
共5页
第三篇:电力土建工程施工合同(修改)
电力配套土建工程施工合同
建设单位:(简称甲方)湖南西沃建设发展有限公司施工单位:(简称乙方)
为配合小区内供配电系统电气设备的安装、高低压电缆的敷设,甲方对该建设项目与供配电系统电力设施配套的土建工程从设计、材料采购、施工、以及办理相关手续和竣工验收等工作全权委托乙方负责,经双方友好协商,达成如下协议条款:
一、工程名称与地点:
1、工程名称:
2、工程地点:
二、承包方式:
小区(外部工程、内部工程)所有与该项目配电系统相关的土建工程,乙方实施建设交钥匙总承包。
三、工程内容:
1、工程内容:一期住宅47栋,会所1栋,共计48栋房屋。
2、乙方负责对该项目配电系统相关的的电力管线、电缆井、电气设备基础工程等相关土建工程的设计、施工;同时负责对与该项目配电系统相关的土建材料的采购、电力管线的敷设、电力设备基础的砌筑,并对所采购的材料质量负责。
专变:从供电电源至该项目中心开关站段10KV进线主电缆埋管、电缆井、电缆井盖、电缆桥架、环网柜基础及接地系统土建及配电间内部所有基础土建架空层制安及电气设备接地系统、基础槽钢、电缆埋管、电缆井、电缆井盖、电缆沟、电缆沟盖、电缆桥架路由等相关土建工程。开闭所内部设备基础及两个开闭所之间的连接电缆沟管
公变:从供电电源至该项目公变10KV进线主电缆埋管、电缆沟、电缆井、电缆井盖、电缆桥架、环网柜基础及接地系统、公变内部设备基础,及红线内的电力走廊确定及电缆沟、电缆埋管、电缆顶管、电缆井、电缆井盖、电缆桥架路由、电气设备基础及接地系统等土建
四、合同价款及付款方式:
1、合同价款:
2、甲方预付合同金额的,即人民币元。乙方施工图设计完成交付甲方后,甲方支付合同金额的,即人民币元。工程开工,乙方第一批材料进场施工后,甲方支付合同金额的,即人民币元,工程验收合格,送电前一次性付清合同金额的。
五、工程工期:、根据双方商定达成的一致意见,工程总工期为天(工作天),自2010年 8月 20日开工至2011年月日,其中会所专变土建工程必须在2010年10月20日前完成。、如遇下列情况,经甲方现场代表签订后,工期相应顺延。
a、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,障碍物未能
清除,影响进场施工。
b、在施工中如因停电、停水 连续24小时以上或连续间歇性停水、停电1天以上(每次连续8小时以上)影响正常施工。
c、人力不可抗拒的因素而延误工期。、所有工作以满足甲方进度需求为前提。
六、工程质量:、乙方负责采购的设备、材料必须符合国家行业标准,并对质量负责。、乙方负责采购的设备、材料必须要有生产厂家的出厂合格证。
3、土建的施工必须按照国家相关规范进行。
七、双方的权利及义务:
甲方:
1、负责协调土建总包单位给予必要的配合并提前通知乙方进场安装。
2、按合同的约定及时付款。
3、负责协调其它管网施工单位给予相应的配合,并对小区内不同专业管网敷设路径拟订一个详尽的方案,避免与电力管网交错、重叠,造成电力埋管施工难度加大。
4、负责提供施工用水、用电接驳点。
5、与乙方协调同其它单位的关系。
乙方:
1、乙方自行接驳用水、用电并承担费用。
2、对产品质量及施工质量负责。
3、负责免费办理相关的开工和竣工验收手续。
4、工程完工后提供给甲方竣工图贰套。
5、竣工验收前,乙方的在建和已建供电配套设施由乙方承担保护工作。
6、甲方提供相关建设资料后,乙方负责本工程的设计、施工、验收等环节相关手续的办理。
八、如遇下列情况给对方造成各种损失,应由责任方承担:1、施工中如发现乙方设计有明显错误或严重设计不合理的地方,甲方应以书面形式通知乙方,由乙方提出修改或变更设计文件,经双方协商认可后方准施工。、施工中,如遇住宅小区项目中途停建、缓建,甲乙双方对在建、已建的工程设施,双方经协商确定妥善的安全保卫措施。
九、竣工验收、结算与保修、由乙方组织相关部门及甲方验收,并移交甲方或甲方指定的物业公司管理。、乙方在工程竣工前三日将验收日期以书面通知甲方届时验收,如甲方不能按时参与验收,须提前通知乙方取得乙方同意后,另定验收日期,但甲方须承认竣工日期,如不按时参加验收,其所发生的管理费和各项损失均由甲方承担。并偿付给乙方按验收设备范围造价总额每日万分之一的违约金。、竣工工程验收合格,从验收之日起 3 天内,乙方向甲方移交完毕,如甲方不能按期接管、致使验收后的工程损失,应由甲方承担。、在进行竣工工程验收时,如发生工程质量不符合规定,乙方应负责无偿修理或返工,并在经双方议定的期限内完成。经验收合格后,再进行移交,由此造成工程逾期交付的,以及第二款规定的情况除外,乙方造成工程逾期交付的,乙方应偿付给甲方按延期工程造价总额每日万分之一的违约金。
十、保修条款
1、自工程验收合格之日算起,工程保修期为壹年,保修期内乙方未能尽保修之工作,甲方有权使用保修款进行维修,其维修金额不足部分,甲方有权凭实际合理维修费用发票向乙方索取该项费用。
2、乙方在工程验收时向甲方缴付工程质量保修的保证函。
3、保修期内,非甲方原因造成的损坏,乙方负责维修或更换,对甲方原因造成的损失,由甲方负责赔偿。
十一、违约责任和仲裁:
1、由于乙方责任未按本合同规定的日期及时竣工,延误了后续电气施工,(以竣工验收合格日计算),每逾期一天,应偿付给甲方按本期工程延期部分总额万分之五的逾期违约金。
2、在进行竣工验收时,乙方未向甲方提供土建的配套相关竣工图手续文件的。每逾期一天,应偿付给甲方按本期工程造价总额万分之五的违约金。
3、甲方不得无故拖欠应付款项,如延期支付,应按银行的短期贷款率偿付给对方逾期违约金,并承担由此造成的延误工期责任。
4、本工程合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,可向工程所在地人民法院起诉。
甲方:乙方盖章:
法定代表人:法定代理人:
委托代理人:委托代理人:
年月日
第四篇:土建班组劳务分包合同20160324
土建班组劳务分包合同
发包方:
身份证号码
(以下简称甲方)承包方:
身份证号码
(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》的有关规定,为确保工程质量,保证安全文明施工,按期完成钢筋、模板、混凝土工作任务,本着平等自愿的原则,经双方协商,签定本合同。
一、工程名称:
二、工程地点:
三、承包合同单价
1、钢筋单价:单价为550元/吨,工程量若不足200吨,单价按680元/吨。
工作内容包括:钢筋下料、制作、绑扎、安装、二次搬运。二次搬运吊车由甲方提供。
2、模板单价:单价为42元/㎡。
工作内容:安装、制作、拆除、二次搬运。
3、混凝土单价:单价为31元/m³。
工作内容:配合泵送、搅拌、浇灌、养护、清理。
4、上述合同单价包含人工费、机械费、辅材费、床架费、搬运费。
5、上述合同单价不含工伤保险费、税金、混凝土、钢筋、模板、现场用电、场地。本工程住宿房屋由甲方提供,其他食宿、差旅、进退场费用均由乙方负责。
四、乙方承包范围及工作内容
1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装、二次搬运等工作;辅料、配套加工制作设备、调直机、弯连机、切割机等器具均由乙方自备。钢筋余料、废料的归类及堆放工作; 乙方应合理搭配使用钢筋,若出现浪费或人为报废现象,由乙方双倍赔偿。
2、基础及主体结构的所有模板安装、制作、拆除、二次搬运等工作。
3、基础及主体结构的所有混凝土泵送、搅拌、浇灌、养护等工作,并自备斗车、振动棒等相关器具。
4、无偿负责任区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前,剩余材料归类,工具归库,堆码有序,规范作业。
5、遵守甲方的管理制度,配合甲方施工人员、模板工,核校梁柱水平及垂直度,发现木工支模变形不合格,乙方要极时报告纠正。
6、严禁酒后作业,违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系牢固,避免吊装过程中散落伤人。否则,出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。
五、工期要求
乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要,确保按期或提前完成施工任务,已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚:
1、每个工期段达不到进度要求的罚款l000元;
2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外,所承包的总工程量单价下调20%。
3、乙方连续两个工期段不能按期完成的,甲方有权单方面解除合同,已完工的工作量按合同单价的80%结算。其余部分作为甲方另招用施工队伍延期窝工的补偿;或者甲方自行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取,从乙方结算中扣除。
六、承包形式:本工程承包内容为以上工程内全部工程造价、质量、工期、安全、文明施工等。乙方必须投入安全设施,若出现一起安全、质量责任事故,由乙方全部自行承担一切经济、行政责任。
七、付款方式
1、甲方每月根据工程需要打款至乙方指定账户,日期双方另行协商:
银行账户
开户人
2、工程量结算以单项工程竣工验收合格完成后,结算工程款90%,余下10%一年后无质量问题一次性付清。
3、乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务,由甲方财务审核后发放到每位职工,领取工资时随带身份证核查,否则甲方财务可以拒绝支付工资。
4、乙方应按月提供考勤情况(包含姓名、出勤天数)。
八、未尽事宜甲、乙双协商解决。税金在外。
九、本合同一式三份,由甲、乙双方及工程部各执一份,签字后生效。工程完工结算后失效。
甲方(盖章):
负责人(签字): 年 月 日
年 月 日
负责人(签字):
乙方(盖章):
第五篇:分包合同[范文模版]
工程分包合同
总包方(甲方): 分包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》和《建筑法》及有关规定,结合本工程的具体情况,本着互利互惠的原则,签订本分包合同。第一条 工程项目
(一)工程名称:
(二)工程地点:
(三)承包范围:
(四)承包方式:乙方以包工包料、包质量、包工期、包安全生产、包文明施工方式承包本工程任务。乙方按甲方和建设单位提供施工图纸进行施工,并按工程中标总造价双方约定的下浮25%结算,甲方负责缴交企业所得税及缴交除企业所得税以外的税费:包括工程营业税、城市维护费、教育附加费、防洪堤围费等税金。甲方负责从工程所在地办理有效工程发票给业主,税费由甲方负责。甲方还应负责相关建筑工程公司的全部管理费用。第二条 工程总造价
本工程总造价暂定为人民币(大写): 第三条 工期
本工程 日历天,自 年 月 日起至 年 月 日止。乙方不得延误工期。不可抗力及甲方或建设单位原因所造成的延误除外。第四条 工程质量标准和质量保修期
本工程施工质量及验收标准按国家现行施工技术规范、施工安全规范、施工验收规范和本工程总合同规定执行,主要标准有《建筑工程施工质量验收统一标准》等等。本工程竣工质量验收标准要求确保达到总合同的要求。第五条 材料及设备供应
(一)本工程所需全部材料及设备由乙方自行采购并运到施工现场。
(二)乙方所使用的全部材料及设备均应附有出厂合格证书或试验证明,并在进场后按质监部门的规定进行见证抽样检验,检验证明合格方可使用,检验所需费用由乙方自行承担。第六条
工程款支付和结算
本合同付款和结算方式按甲方与建设单位所签订的总合同相关条款执行,工程的所得税由甲方负责。建设单位的工程款统一汇入甲方帐户,甲方每次付款给乙方工程款必须专款专用,不得挪作他用。第七条 双方责任
(一)甲方责任:
1、甲方委派为 现场管理代表,负责监督检查乙方的工程质量、进度、安全、文明施工及其他事宜。
2、协助办理施工报建和开工所需的手续,并向乙方提供施工图纸及有关资料。
3、协助组织施工图纸会审以及与建设单位的业务联系。
4、协助办理设计图纸变更签证,组织隐蔽验收、工程完工验收。
5、收到建设单位工程款按时支付工程款项和办理完工结算。
(二)乙方责任:
1、乙方委派为 本工程技术负责人、安全生产责任人和防火治安责任人,全面负责施工管理工作。
2、全面履行甲方与建设单位签订的工程合同条款及承担全部责任。
3、按经甲方、监理和建设单位审核批准的施工组织设计、施工计划和甲方要求进行施工。
4、乙方必须严格遵守国家政策、法令,严格执行建设部门的有关规章制度,在生产、技术、文明施工,安全活动方面必须服从甲方的指挥、管理,切实执行甲方及有关部门对工地检查中提出的安全、质量、文明施工、消防等整改措施;如需购置所需材料物品必须及时购置;如乙方迟迟不进行购置,甲方有权强行采购,并在工程款中抵扣。教育和督促工人自觉遵守国家政策法规、上级主管部门有关安全生产、施工质量、文明施工、环保达标、综合治理、特殊工种人员持证上岗和《劳动法》等规定以及甲方工地现场的规章制度,认真搞好安全生产和文明施工。建立健全安全制度,杜绝重大伤亡事故,并做到“六无”事故,年轻伤频率控制在24‰以下,如有违反或发生质量、环境、伤亡事故、拖延工期和因违章而被新闻媒体曝光等,造成的损失和一切的处罚及事故指标全部责任均由乙方负责。
5、乙方在质量、环境、职业健康、安全管理方面必须符合国家有关法规、行业标准、规范及规程,符合GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准,符合甲方一体化管理体系手册、程序文件、工作文件的规定。对本工程重大危险源等实施重点防护,并根据本工程重大环境因素对施工中使用的含有毒物质的建筑材料进行严格检验,保证所使用的材料达到国家规定安全标准,还要认真做好施工废弃物的收集及清运处理工作。施工中发现问题,应立即通知甲方共同商量处理。
6、保证安全设施费用的投入,购买施工作业人员工伤、医疗等保险,负责全部施工人员的劳保费用,并负责购买总合同规定的有关保险。
7、负责编制工程结算书提交给甲方。
8、甲方根据工程的实际需要,派出业务人员参加乙方项目经理部管理工作,派驻人员的工资、奖金﹑差旅费和补助由乙方负责支付。
9、乙方必须按市建委及有关部门的要求,做好文明施工工作,创建文明施工样板工地。
10、乙方必须自己组织力量进行施工,不得将工程转包或分包,如有发现将工程转包或未经同意将工程分包,甲方将工程收回另行安排施工,乙方应无条件服从,所有损失由乙方负责赔偿。第八条 违约责任
(一)乙方必须遵守国家及省、市有关规定,对工程项目进行全面的施工管理,因乙方管理不善,造成工程质量低劣有拖延工期的可能,或发生严重工伤事故及未能按照合同规定履行职责,甲方有权责令乙方停工整顿。通过整顿后,工程质量、进度、生产及安全仍达不到要求时,甲方有权视情况终止合同,另选其他施工单位继续施工,并不免除乙方违约赔偿责任,由此而引起的经济损失由乙方负责。
(二)由于乙方原因延误工期、质量达不到总合同约定的标准等造成甲方的一切损失,由乙方负责赔偿。
(三)乙方必须安排现场施工技术人员做好有关工程技术资料,并上报甲方、监理单位和建设单位备案,发现资料不全应及时补足。其中中标通知书、施工许可证、开工报告、竣工验收证明书、竣工验收备案表、单位工程质量验收记录、工程竣工验收报告等重要工程资料要交回甲方公司存档备查。
(四)乙方应合理使用工程款,如因拖欠工人工资、材料商材料款等原因,造成工人集体上访及材料商追讨材料款给甲方公司造成不良影响,乙方必须承担所有经济责任及法律责任。第九条 其他约定
(一)甲乙双方签订的补充协议及承诺书与本分包合同具有同等法律效力。
(二)乙方要按照总包合同的约定进行施工和验收,履行本合同所约定的全部义务,并在保修期内承担工程质量保修责任。
(三)乙方承担的责任和义务,应能使甲方免除按合同约定对建设单位承担上述责任和义务,并应保护甲方在上述责任和义务方面不受损害,保障甲方免于承担任何由于乙方未能履行上述义务或未尽上述责任而引起的或与本合同有关的一切赔偿及其他开支。
(四)签订本合同乙方应缴纳人民币(大写)叁百万给甲方作为工程保证金,待工程完工后7天内退还。
(五)乙方收到建设单位预付款时,应借人民币(大写)贰百万给甲方用于其资金周转,该借款应在本工程的第二、三、四期工程进度款中分三次归还。
(六)由于本工程材差存在不确定因素,故甲方在多次工程款到帐后(不包括8.5%的税管费)收益累计达人民币(大写)陆佰万元时,应不再提走收益款项,待整个项目工程结算 确定后才应提取。第十条 争议解决方式
本合同甲乙双方发生纠纷,应本着实事求是的原则友好协商解决,协商或调解不成时,可向法院申请诉讼解决。
第十一条 本合同经双方代表签字即时生效,至本工程完工验收合格、保修期满并付清款项后自动失效。本合同正本二份,甲乙双方各执一份,副本二份,甲乙双方各执一份,正副本均具同等效力。甲方: 乙方: 地址: 地址: 开户银行: 开户银行: 帐号: 帐号: 电话: 电话: 签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日