第一篇:案例分析求答案
第二部分案例分析
(一)张三到集市购买化肥,李四正好也要去该地出售耕牛,二人相伴而行。行至途中,李四有急事需回家一趟,于是将耕牛交予张三,请张三替自己赶牛,二人约好在集市会和。张三到达集市后,李四还未到,此时王五正好想买牛,询问张三牛的价格。张三向王五说明情况,并和王五商量以低于市场价的价格将牛只卖予王五,王五给张三相应的好处费。尔后李四赶到,张三谎称因为牛有病不得已低价售出。后李四从好友处得知实情,于是要求张三和王五赔偿自己的损失。
1、运用民法学的相关原理分析案例中的民事法律关系。
2、李四是否有权要求张三和王五赔偿损失?为什么?
3、你认为本案应如何处理?法律依据是什么?
(二)肖某因其丈夫长期患病,久治不愈造成残疾,生活不能自理,便由嫌弃进而产生杀夫的恶念。某日晨,肖煮了两碗面条,在其中份量较少又没有鸡蛋的一碗内投下“1605”农药,放在灶台上,并向儿子说“锅里放有鸡蛋的面条是给你吃的,灶台上的那一碗是给你爸爸吃的,千万别弄错了。”说完后,便外出挑水去了。其子因肠胃不舒服,见锅里那碗面多,又有鸡蛋,怕吃不完,便把灶台上少的一碗吃了。当肖某返回家时,其子已中毒身亡。肖见自己毒死了儿子,心里十分难受。
请运用刑法的相关原理分析肖某的行为性质。
(三)周某和刘某是同村邻居。2009年7月10日周某向法院诉称:刘某房后的5棵梨树是1987年村里买来树种并派工栽活的,应属村里所有,但现在为刘某所占。要求法院判决刘某将5棵树退还村里,并将多年所获的收益折款退还。刘某得知周某起诉一事,即到周家谩骂,并同周扭打起来。扭打中刘某被周某推倒在地,右手腕骨折。法院经审查后,认为周某与事实无利害关系,并于同月19日作出裁定,对该案不予受理。周某将情况告诉村委会。村委会决定委托周某为诉讼代理人代为诉讼,并向法院提交了授权委托书。周某作为委托代理人以同样事实、理由和要求重新起诉,法院受理了此案。刘某在收到起诉书副本后,向法院提出反
诉,诉称:自己右手骨折是周某伤害所致,要求周某赔偿全部医疗费用。法院决定将本诉同反诉合并审理。开庭审理后,刘某经法院一次口头传唤、一次传票传唤,无正当理由拒不到庭,法庭遂决定对刘某采取拘传的强制措施。法院经过审理,依照事实和法律对本案作出了判决。
请运用民事诉讼法的相关知识分析本案在诉讼程序中存在的问题,并说明理由。
(四)李某(女)与陈某(男)于1995年结婚。结婚后不久,即因陈某一度有外遇,夫妻双方而感情不合。1998年李某因为企业裁员而失业,陈某遂经常打骂李某。2000年5月李某不堪忍受,向某法院提起刑事自诉,要求追究陈某的虐待罪的刑事责任,并要求判决离婚,法院受理案件后,陈某要求法院主持调解,遭到审判人员庄某的拒绝,理由是对于刑事案件不能进行调解。陈某恼羞成怒,对李某再次予以打骂。于是李某跑到法院找到庄某,要求给予处理。庄某十分气愤,遂决定立即拘传陈某,决定对陈某进行教育。当天上午,法警根据庄某填发的拘传票将陈某拘传到法院,并关在法院的被告人候审室里。第二天下午,庄某对陈某进行了教育。陈某表示以后再也不殴打李某后,庄某将陈某释放。后来,由于李某父母的劝告,李某撤回了自诉。此后几个月,陈某一直对李某没有采取任何虐待行为。2001年3月,李某与陈某因为经济问题发生争吵。此日,李某向原法院提出刑事自诉,要求追究陈某虐待罪的刑事责任,法院于3月15日决定予以受理,并于4月20日宣判:判处陈某有期徒刑一年,缓期执行二年;解除李某与陈某的婚姻关系。
请运用刑事诉讼法的相关知识分析本案在诉讼过程中存在的问题,并说明理由。
第三部分文书写作
被反诉人(本诉原告)因反诉人(本诉被告)拖欠房屋租金,于2006年10月20日向××市××区人民法院提起诉讼,请求法院判令被告交清房租。被告接到起诉状副本后,于10月29日向同一法院对原告提起反诉。
反诉请求:请法院依法判令被反诉人赔偿反诉人经济损失××××元。
反诉的事实和理由是:反诉人于2006年1月租住××市××区××被反诉人两间平房(约45平方米),每月租金×××元。1至6月反诉人按时交纳房租。2006年6月,反诉人发现房屋漏水,就爬到房顶查看,才知道房顶已经破烂不堪,有一平方米大小的房瓦已全部破碎。于是,反诉人找被反诉人修缮,被反诉人不但不派人修缮,而且被反诉人还不讲情理。为此,反诉人从7月开始停付房租,至今已有4个月,共拖欠房租×××元,这是事实。可是,拖欠房租是由于被反诉人拒绝修缮房屋所致,责任应由被反诉人负。
2006年夏季,阴雨不断,反诉人又多次找被反诉人修房,但被反诉人却未修房。同年8月10日下暴雨,房顶落下几块砖瓦,将室内电视机砸坏,还损坏了一些其他物品,约××××元。故此,反诉人至今未付房租。现被反诉人已向法院起诉,要求法院判令反诉人交付房租。对此,反诉人提出反诉,要求法院合并审理,判令被反诉人赔偿反诉人的经济损失。
反诉人:赵××,男,41岁,住××市××路××胡同×号,××市仪器工人,汉族,××市人,高中文化程度。
被反诉人:胡××,男,46岁,住××市××区××路×号。××市化工厂工人,汉族,××市人,高中文化程度。
证据材料:1.反诉人家电视机被砸坏那天,居委会主任王××来反诉人家目睹了这一情况,王××可以证实。王××住反诉人东边×号。2.同院邻居朱××、李××也可证实反诉人家中遭损情况。3.电视机修理费收据一张。
第四部分法律评论
数据显示,2008年全国法院一审受理婚姻家庭纠纷案件共计1,286,437件,2009年为1,341,029件,2010年为1,374,136件,呈逐年上升趋势。2010年全国法院一审受理离婚案件1,164,521件,受理抚养、扶养关系纠纷案件50,499件,受理抚育费纠纷案件24,020件,受理婚约财产纠纷案件24,676件。案件中相对集中的反映出婚前贷款买房、夫妻之间赠与房产、亲子鉴定等争议较大的问题,亟需进一步明确法律适用标准。
为正确审理婚姻家庭纠纷案件,最高人民法院根据相关法律规定,结合民事
审判实践经验,制定了《关于适用<中华人民共和国婚姻法>若干问题的解释
(三)》,于2011年8月13日起施行。该解释一经公布,即在社会上引起了很大反响,尤其是《司法解释》中关于婚前贷款所购不动产性质的认定、父母为子女结婚所购房产产权归属等问题的解释,引起了很大争议。有人认为这些规定便于司法认定及统一裁量尺度,有利于均衡保护婚姻双方及其父母的权益,能够转变扭曲的婚姻观念等。也有人认为《司法解释》的规定不利于对婚姻中弱势的一方,或者无过错一方的权利保护,同时“在司法解释将离婚的问题规定得如此清楚之后,离婚将变得更加容易,会推高离婚率。”
针对这些争论,请你运用所学法律知识,谈谈自己看法。
第二篇:财务案例分析 作业求答案[定稿]
(40分)推进建设规范董事会工作的政策建议
针对我省省属国有企业建设规范董事会工作存在的问题和制约因素,为进一步推动此项工作,提出如下政策建议:
一. 进一步加强顶层设计。推进建设规范董事会工作,需要加强顶层设计和总体规划。湖北省国资委按照“一个全覆盖,四个规范”的工作体系,加快推进建设规范董事会工作。“一个覆盖” 即董事会建设工作在省属国有企业实现全覆盖,“四个规范”即建设规范董事会工作的主要内容,包括规范职责权限、规范董事结构、规范运行机制、规范评价考核。在指导出资企业建设规范董事会工作过程中,要坚持“因企制宜,分类指导”的原则,针对企业的实际,构建多种形式的规范董事会。如对于规模较小的国有独资公司,可不设董事会,只设一名执行董事;对于国有资本控股公司和规模较大的国有独资公司,工作重点在合理配备董事,清晰界定职责权限,加强对董事会运作的跟踪和评价等方面。同时,要加强制度顶层的设计,针对不同行业和不同发展阶段的企业,总结提炼出科学有效的董事会运作模式。
二.进一步健全制度体系。进一步加强政策研究,针对推动建设规范董事会工作过程中遇到的问题,深刻剖析省属国有企业的实际情况,借鉴国务院国资委及其他省市的经验,充分预测到将来很长一段时间内工作对象的变化,按照《2012年建设规范董事会工作方案》的要求,尽早出台董事会工作报告制度、外部董事管理、职工董事管理、经理层考核及薪酬指导、董事会与监事会协调关系等规范性文件,指导董事会工作有序开展。
三. 进一步创新工作方式。建立董事会信息管理系统,全面掌握出资企业董事会工作情况,及时知晓出资企业董事会成员变化、董事会会议情况等,并派员旁听董事会会议,指定专人跟踪分析试点企业董事会建设情况,为下阶段开展董事会、董事评价工作打好基础。
四.进一步完善工作程序。一是要建立董事会工作报告全覆盖制度。为改善国资监管点多、面广的局面,依法合规履行好出资人职责,从明年起正式开展董事会工作报告工作,根据需要召开专题会议听取汇报,做好出资企业董事会工作报告的分析和成果运用工作。二是要探索开展董事会、董事的及任期评价工作。成立董事会、董事评价委员会,进一步完善评价程序和评价办法,先在试点企业推行,条件成熟后在所有出资企业中铺开。三是要做好董事、董秘培训工作,提高履职能力。构建多层次培训体系,加强专题培训,与相关培训基地或机构建立长期合作关系,科学设置培训内容,切实提高董事、董秘的素质和能力。四是要加强研究,总结模式。董事会工作不能搞一刀切,要结合企业的实际情况,创造性地开展工作。工作中,注重研究,总结试点经验,提炼适合各种类型企业的董事会模式。
五. 进一步扎实推进试点。加强对试点企业建设规范董事会工作的指导力度,尽快配足合适的外部董事,达到外部董事过半的要求,并积极推动董事会规范运作,在规范过程中逐步将重大投融资决定权、经理层的选聘、考核及薪酬决定权稳妥授予规范董事会,使董事会有权有责,真正成为企业的治理中心、决策中枢和责任主体。
讨论:如何评价上述的“建设规范董事会工作的政策建议”?
第三篇:求行为组织学案例答案
新案例1:艾琳化妆品公司
艾琳·格拉斯纳曾在一家大公司当过地区部经理,工作是一流的。离开了这家大公司后,便开始经营她自己的化妆品公司。她购买了一套化妆品配制流水线,租用了一个旧仓库,安装了一套小型的化妆品灌瓶与包装生产线。三年过去了,艾琳的化妆品公司初见成效,格拉斯纳小姐打算拓展她的产品,增添生产线,建立分销网络。她采取了以下步骤:
第一步、她准备了一份使命报告书。她写道:“艾琳化妆品公司准备生产一套化妆品系列,在美国东北部通过百货商店与专业商店分销上市”,她还建立了长期目标,第一,成为意大利香水在美国市场的一个主要代理人;第二,只销售高级化妆品;第三以高收入顾客为主要销售对象。
第二步、去银行贷款,银行问她经营有何独到之处,她回答说,第一,她只批发给独家经销她的产品的那些百货商店和专业商店;第二,在圣诞节旺季到来的三个月之前来采购的话,在价格上打对折,甚至更优惠;第三、建立一种内部制度,所来采购的订单要先核实信用,在装货起运之前才在价格上标出适当的折扣。她一回到厂里就对运输室管理人员说:“你绝对不可以在业务部认可之前运走任何东西。”
第三步、格拉斯纳小姐一确认所需要的资金到位了,就着手具体计划。她特别想达到的第一个目标是在5座大城市开设自己的经销办事处。确定明年6月1日开业。
第四步、为公司的设下的另一个目标是下一,销售额应达到3百万美元。她的销售部经理认为这个目标是不现实的。格琳斯纳问生产部经理,如果所有的生产线都上马,能否完成3百万的定单任务,生产部经理说这得等他核准了生产能力的各项数字后才能答复。格拉斯纳又和律师和销售部经理联系,商讨如何加快5个新的经销办事处的开业,而他们都强调开业前还有许多准备工作,她有点失望。
第五步、格拉斯纳决心把她的一些职权委派给那些主要部门的经理们。她逐一落实要达到的目标。她给出生产部经理下达的目标是:每月生产一万只产品,破损率降低到5%,工薪支出保持在预算的50万元以内。那些经理提出了许多异议。格拉斯纳说,“你只要尽力而为就是了”。到了年终,生产部完成了头两个指标。
在看完上述案例后,你觉得艾琳化妆品公司的销售管理工作中有没有充分调动人的积极性?这家公司下一步发展将面临什么样的问题?
新案例2:围绕核心竞争力的组织变革——日产公司由衰落走向兴盛
日本具有68年历史的日产公司是一个多元化发展的汽车制造商,后由法国雷诺公司控股,控股比例为36%。但此时,该公司在全球的市场份额从1991年的6.6%下降到5%,而在国内的市场份额则遭受了27年的持续下跌,8年中有7年公司一直处在亏损状态,同时还背负着高额债务——1999年财政伊始,净汽车负债额已达21000亿日元。
1999年6月,法国雷诺集团副总裁,年仅45岁的卡洛斯·戈恩被派到日产公司任首席营运官,开始全面对日产公司进行改革。卡洛斯·戈恩的誓言是:如果三年内不能使日产重新盈利,他将率领日产执行委员会成员辞职并永远退出汽车行业。
1999年10月18日,日本东京车展,戈恩上任后的第4个月,复兴计划全盘发表:开发新的产品和新的市场机会;恢复日产品牌的效力;对技术进行大规模投资;减少一万亿日
元的采购、制造和行政开支。到2000年财政使公司恢复赢利,营业利润超过销售额的4.5%,净债务水平下降50%。
改变传统的组织管理模式
几十年来,日本的企业管理模式一直为全球企业所推崇,其国际化企业日产公司的技术领先和质量优势以及员工的忠诚度一直是日本企业的典范,没有任何人怀疑这一点。但是面对销售指标节节下滑,市场不断溃败,就连日产企业的高层管理者也无法解释原因,显然对该公司不进行大刀阔斧的改革是难以从根本上扭转局面了。
卡洛斯·戈恩认为,日产的发展战略模式缺乏集中性,他的资源被分散在多条生产线和多个海外市场上,特别是试图与强大的市场主导者丰田汽车公司竞争。所以,当丰田汽车和本田汽车在美国市场上庆祝达到一个新的盈利高点时,日产却承受着在美国市场的巨额亏损。
因此,戈恩的第一个动作就是对企业发展的战略模式进行重新审核,目的是使企业集中有限的资源重点发展企业的核心业务。他迅速拍卖了一些价格不菲的资产,如日产的太空设备部门,非汽车制造部门,回收了大量现金用于汽车项目;关闭了在日本本土的5个工厂。其次,他对企业内部的组织机构进行大刀阔斧的改革。以增强企业的快速应变能力。戈恩发动了一场“文化革命”对日产严密的组织机构、严格的办事程序、严肃的上下级服从习惯和复杂的决策过程进行了大力冲击。他认为:日产的组织僵化,已经坏死,必须大力减少决策人数,建立信息信箱,提高办事程序和行政效率。以戈恩的年龄,在日本企业的“年功序列”制中只相当于课长。但他勇于打破日本人信奉多年的提拔准则。一位表现出色的课长被他在一日之内连升5级,在企业内形成了“地震”。三年内日产裁员21000人,但生产效率却大大提高,2000年产量比1999年高出8%。卡洛斯·戈恩以他的方式终结了日产的“终身雇佣”和“年功序列”规则,在企业内部大力推行“能力晋升”制。这在日本企业中甚至引起了一场风暴。到2001年,日本有近一半的大公司放弃了“终身雇佣”制。
重新整合供应链
与一贯特立独行的丰田汽车公司不同,日产是一个非常传统和保守的公司。它不仅与日本政府保持着极为密切的关系,还与日本的银行与其他公司有着千丝万缕的联系。所以,日产公司股东之间不仅交叉持股,与其供应商之间也是长期固定的关系。在企业持股圈子里的成员,可能会为某个项目共同组成临时的研究开发小组或相互提供各种各样的帮助。而日产公司的股东,大多数是由它的前雇员创办和经营着。由于股份关系,使日产很难拒绝购买持股公司的原材料和零部件,尽管这些供应商的产品非常缺乏竞争力。这种长期的、有凝聚力的供销关系,已成为日产关系系统和经营模式的重要组成部分,任何破坏交叉持股圈子的行动都被视作禁忌。
但卡洛斯·戈恩要打破这些规矩。他力排众议将日产公司交叉持股公司的数量由1400家变成了现在的4家,同时,通过卖掉这些关联公司的股票而获得了大量的现金。对供应商的大调整,使得原来的13000多家零部件、原材料供应商压缩为600多家,不符合日产公司要求的供应商被剔除,强有力的供应商得到订单。仅这一项就将占汽车成本60%的采购成本降低到20%。在2000年4月公司又向供应商发布了一则消息,要求再将供应品降价8%,否则就要承担失去日产汽车业务的风险,尽管供应商们无比震惊,但是还是接受了,因为只有这样,他们才能一起走出困境。
这些行动的结果是,日产在2000年就将债务缩减了一半,达到了15年来的最低水平。在2001年实现盈利,税前利润为25亿美元。与戈恩的“三年盈利”誓言相比,他仅用了两年实现了他的所有目标。2002年初,在日产汽车公司于东京召开的供应商会议上,面对650位供应商,卡洛斯·戈恩又重演了在东京车展上的一幕。他宣布公司将于2002年3月份提前一年实现日产复兴计划中承诺的同时,提前一年实施下一个三年期事业计划,即“日产180计划”。
“1—8—0”这三个数字分别代表了日产在从2002年4月份开始的三年内将实现的三个目标:“1”代表在宏观经济条件下,2004年财政公司全球汽车年销售量将较2001年财政增加100万台左右;“8”代表实现8%的经营利润率,达到全球汽车制造商的最高水平;“0”代表将汽车事业净债务降低接近零的水平。该计划为综合性运营计划,旨在通过增加销售量、提高利润率和实现零负债,来支持日产的持续性发展。其中包括提高收入,降低成本,提高质量和效率,以及从与雷诺的联盟中获得了更多协同效应。
“日产复兴计划使日产摆脱了困境,而180计划将使公司走向辉煌。”
在看完上述案例后,你认为卡洛斯是如何运用组织变革理论来拯救日产公司的?日产公司从衰落再度走向辉煌,对中国企业有借鉴意义吗?
新案例3:年轻人辞职引发的**
一家在同行业居领先地位、注重高素质人才培养的高技术产品制造公司,不久前有两位精明能干的年轻财务管理人员提出辞职,到提供更高薪资的竞争对手公司任职。其实,这家大公司的财务主管早在数月前就曾要求公司给这两位年轻人增加工资,因为他们的工作表现十分出色。但人事部门的主管认为,这两位年轻财务管理人员的薪资水平,按同行业平均水平来说,已经是相当高的了,而且这种加薪要求与公司现行建立在职位、年龄和资历基础上的薪资制度不符合,因此,拒绝给加薪。
对辞职事件,公司里议论纷纷,有人说,尽管他们所得报酬高于行业平均水平,但表现出色,应该加薪。也有的人反对给他们加薪。但是否应当由了解其下属表现好坏的财务部门主管对本部门员工的酬劳行使最后决定权?公司制定了明确的薪资制度,但它是否与公司雇佣和保留优秀人才的需要相适应呢?公司是否应当制定出特殊的条例来吸引优秀人才,或是随他们离开算了?……这些议论引起了公司总经理的注意,他责成人事部门牵头与生产、销售、财务等各部门人员组成一个小组,就公司工资制度征求各部门意见,供公司常务会讨论之用。
在看完上述案例后,你认为企业应该怎样做才能留住优秀的人才?对员工的激励除了多给薪酬以外还有哪些激励措施?
第四篇:案例分析答案
案例分析
案例
一、深深浅浅话海尔(理论来源p37)
1.海尔的企业文化是完美无缺的吗?
答:否
企业文化是企业在长期的生产营长管理活动中创造的具有本企业特色的精神文化和物质文化。海尔成功的妙诀是“企业文化”的建造和更新。企业文化是随着经营环境的变化而不断地高速和完善的,因此海洋企业文化并不是完善无缺的。
2.海尔的企业文化是否是全体海尔人共建的?
答: 海尔的企业文化是全体海尔人共建的。
企业文化是由企业群体构成的,是全体海尔人长期实践的结果,从海尔企业文化的七个层次:表层海尔文化,如。。、浅层次海尔文化,如。。、中层海尔文化,如。。、深层海尔文化,如。。。、里层海尔文化,如。。。、内层海尔文化,如。。。、海尔文化内核,如。。。,无不体现全体海尔人集体参与。
3.海尔创建了一套完整的中国企业文化,它为推动海尔走向世界在企业员工中起了导向作用、激励作用和凝聚作用。在七个层次的海尔文化中哪一层次是最关键、最重要的?答:关键的层次是海尔文化内核也就是海尔的哲学和价值观,那就是“敬业报国,追求卓越”,“海尔真诚到永远”。
案例
二、拟订可考核的目标(p74)
1. 当他们没有得到集团公司总裁的目标时,分公司总经理能够拟订可考核的目标吗?怎样
制定?这些目标会得到下属的认可吗?
答:可以。因为总公司对分公司的管理模式是独立经营、集中核算。
建立企业目标首先要明确企业的使命宗旨,并结合企业内外环境决定一定期限内的工作具体目标。
现代管理学提倡参与制目标设定法,要求企业员工参与目标的设立。常用的有自上而下的目标制定法和自下而上的目标制定法。
2. 对于分公司来说,要制定可行的目标,需要集团公司提供什么信息和帮助?
答:集团公司要提供集团公司的战略目标、经营方向,以及下达给分公司的任务
3. 这位分公司总经理设置目标的方法是否是最佳方法?你会怎么做?
答:不是。不能一人说了算。(p74)
案例
三、陷于困境的经理(P152)
1. 你认为王先生的问题是什么?
答:权力过于集中。
2. 王先生所面临的问题如何能得到解决?
答:重新设计组织结构,适当的管理层次、管理幅度,增加中间层次且授权
3.授权能帮助王先生吗?他该如何授权?
答:能。如何授权?(见P152)
4.为该公司设计一个组织结构图
答:
案例
四、保罗的领导方式(p186-198)
答:1.保罗的权力主要来自法定权力,部分来自自身影响力,譬如在能力、情感等方面。
2.此案例说明了领导的权变理论。
因为保罗同样的领导方式,随着被领导者和工作环境的不同而产生了不同的效果。在纽约和新泽西取得了成功,在达拉斯却失败了。
3.保罗在达拉斯没能成功,其影响因素大致有:
(1)实现企业目标的方法,未能让员工了解。
(2)用人方面欠妥,人员更换频繁。
(3)社会环境原因。譬如达拉斯在社会、政治、经济、技术、文化等方面的特殊情况。
案例
五、惩罚员工不是苦差(p219-232)
1.你较赞赏哪种观点?与其他观点相比它优在哪里?为什么?
答:我比较赞赏“认清惩罚真谛”这种观点。
它的优点:让员工清楚自己为什么受到惩罚,使整个组织员工认清组织目标;强化理论认为通过惩罚可以减轻或消除某种行为过程;使其他员工明白如何做才是正确的。
2.适当的激励机制有利于调动职工的工作热情,你认为物质鼓励与精神鼓励哪一种效果更好?
答:我认为应根据具体对象来决定是用物质鼓励还是精神鼓励。例如:对物质过分关心的员用,则采用物质鼓励;对精神过分关心的员工则采用后者。
案例
六、某饮料公司的控制工作
答:
1、衡量该企业的工作绩效并与计划相比较,找出差距: 用百分比表示:
欠:A品牌(1075-913)/1075*100%=-15%
F品牌(160-146)/160*100%=-12.5%
G品牌(225-220)/225*100%=-2.2%
H品牌(80-65)/80*100%=-18.75%
H品牌差距最大,A品牌次之,G品牌最后。
超:B品牌(630-634)/630*100%=+0.63%
D品牌(620-622)/620*100%=+0.3C品牌(800-912)/800*100%=+14%
E品牌(540-672)/672*100%=+24.4%
I品牌(170-286)/170*100%=+68.3
合计:(4300-4464)/4300*100%=+3.8%
2、分析原因
(1)消费者偏好
(2)产品生命周期
(3)市场竞争
(4)产品质量
(5)广告、促销
等等
3、修订标准,制定下月的销售定额(自己定)
第五篇:案例分析答案
案例分析答案
2009 全国监理工程师执业资格考试试卷(建设工程监理案例分析)第一题
某工程监理合同签订后,监理单位负责人对该项目监理工作提出以下5 点要求:
(1)监理合同签订后的30 天内应将项目监理机构的组织形式、人员构成及总监理工程
师的任命书面通知建设单位;(2)监理规划的编制要依据:建设工程的相关法律、法规,项
目审批文件、有关建设工程项目的标准、设计文件、技术资料,监理大纲、委托监理合同文
件和施工组织设计;(3)监理规划中不需编制有关安全生产监理的内容,但需针对危险性较
大的分部分项工程编制监理实施细则;(4)总监理工程师代表应在第一次工地会议上介绍监
理规划的主要内容,如建设单位未提出意见,该监理规划经总监理工程师批准后可直接报送
建设单位;(5)如建设单位设计方案有重大修改,施工组织设计、方案等发生变化,总监理
工程师代表应及时主持修订监理规划的内容,并组织修订相应的监理实施细则。
总监理工程师提出了建立项目监理组织机构的步骤(见图1-1),并委托给总监理工程
师代表以下工作:(1)确定项目监理机构人员岗位职责,主持编制监理规划;(2)签发工程
款支付证书,调解建设单位与承包单位的合同争议。
图1-1 建立项目监理组织机构步骤框图
在编制的项目监理规划中,要求在监理过程中形成的部分文件档案资料如下:(1)监理
实施细则;(2)监理通知单;(3)分包单位资质材料;(4)费用索赔报告及审批;(5)质量 评估报告。问题:
1.指出监理单位负责人所提要求中的不妥之处,写出正确作法。2.写出图1-1 中①~④项工作的正确步骤。
3.指出总监理工程师委托总监理工程师代表工作的不妥之处,写出正确作法。
4.写出项目监理规划中所列监理文件档案资料在建设单位、监理单位保存的时限要求。
第二题
某实行监理的工程,实施过程中发生下列事件:
事件1:建设单位于2005 年11 月底向中标的监理单位发出监理中标通知书,监理中标
价为280 万元;建设单位与监理单位协商后,于2006 年1 月10 日签订了委托监理合同。监
理合同约定:合同价为260 万元;因非监理单位原因导致监理服务期延长,每延长一个月增
加监理费8 万元;监理服务自合同签订之日起开始,服务期26 个月。建设单位通过招标确定了施工单位,并与施工单位签订了施工承包合同,合同约定:开
工日期为2006 年2 月10 日,施工总工期为24 个月。
事件2:由于吊装作业危险性较大,施工项目部编了专项施工方案,并送现场监理员签 收。吊装作业
前,吊车司机使用风速仪检(资/料来.源,于:gzu521学;习/网 ]gzu521.com测到风力过大,拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名吊车司机进行吊装作业,监理员发现后立即向专业监理工程
师汇报,该专业监理工程师回答说:这是施工单位内部的事情。事件3:监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后,发现现场吊装
作业吊车发生故障。为了不影响进度,施工项目经理调来另一台吊车,该吊车比施工方案确
定的吊车吨位稍小,但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报,总监
理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由,签发了停止吊装作业的指令。施工项目
经理签收暂停令后,仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位,建设单
位负责人称工期紧迫,要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。事件4:由于施工单位的原因,施工总工期延误5 个月,监理服务期达30 个月。
监理单位要求建设单位增加监理费32 万元,而建设单位认为监理服务期延长是施工单
位造成的,监理单位对此负有责任,不同意增加监理费。问题:
1.指出事件1 中建设单位作法的不妥之处,写出正确作法。2.指出事件2 中专业监理工程师的不妥之处,写出正确作法。3.指出事件2 和事件3 中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处,写出正确作法。
4.分别指出事件3 中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处,写出正确作法。
5.事件4 中,监理单位要求建设单位增加监理费是否合理?说明理由。
第三题
某实行监理的工程,建设单位与总承包单位按《建设工程施工合同(示范文本)》签订
了施工合同,总承包单位按合同约定将一专业工程分包。施工过程中发生下列事件:
事件1:工程开工前,总监理工程师在熟悉设计文件时发现部分设计图纸有误,即向建
设单位进行了口头汇报。建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会,并向设计单位指
出设计图纸中的错误,在会后整理会议纪要。
在工程定位放线期间,总监理工程师指派专业监理工程师审查《分包单位资格报审表》
及相关资料,安排监理员到现场复验总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点。
事件2:由建设单位负责采购的一批材料,因规格、型号与合同约定不符,施工单位不 予接收保管,建设单位要求项目监理机构协调处理。
事件3:专业监理工程师现场巡视时发现,总承包单位在某隐蔽工程施工时,未通知项
目监理机构即进行隐蔽。
事件4:工程完工后,总承包单位在自查自评的 基础上填写了工程竣工报验单,连同全
部竣工资料报送项目监理机构,申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进行了
验收,便签署了竣工报验单,并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告,建设单位
收到该报告后,即将工程投入使用。问题:
1.分别指出事件1 中建设单位、总监理工程师的不妥之处,写出正确作法。
2.事件1 中,专业监理工程师在审查分包单位的资格时,应审查哪些内容?
3.针对事件2,项目监理机构应如何协调处理? 4.针对事件3,写出总承包单位的正确作法。
5.分别指出事件4 中总监理工程师、建设单位的不妥之处,写出正确作法。
第四题
某实行监理的工程,建设单位通过招标选定了甲施工单位,施工合同中约定:
施工现场的建筑垃圾由甲施工单位负责清除,其费用包干并在清除后一次性支付;
甲施工单位将混凝土钻孔灌注桩分包给乙施工单位。建设单位、监理单位和甲施工单位
共同考察确定商品混凝土供应商后,甲施工单位与商品混凝土供应商签订了混凝土供应合 同。
施工过程中发生下列事件:
事件1:甲施工单位委托乙施工单位清除建筑垃圾,并通知项目监理机构对清除的建筑
垃圾进行计量。因清除建筑垃圾的费用未包含在甲、乙施工单位签订的分包合同中,乙施工
单位在清除完建筑垃圾后向甲施工单位提出费用补偿要求。随后,甲施工单位向项目监理机
构提出付款申请,要求建设单位一次性支付建筑垃圾清除费用。事件2:在混凝土钻孔灌注桩施工过程中,遇到地下障碍物,使桩不能按设计的轴线施
工。乙施工单位向项目监理机构提交了工程变更申请,要求绕开地下障碍物进行钻孔灌注桩 施工。
事件3:项目监理机构在钻孔灌注桩验收时发现,部分钻孔灌注桩的混凝土强度未达到
设计要求,经查是商品混凝土质量存在问题。项目监理机构要求乙施工单位进行处理,乙施
工单位处理后,向甲施工单位提出费用补偿要求。甲施工单位以混凝土供应商是建设单位参
与考察确定的为由,要求建设单位承担相应的处理费用。
问题:
1.事件1 中,项目监理机构是否应对建筑垃圾清除进行计量?是否应对建筑垃圾清除
费签署支付凭证?说明理由。
2.事件2 中,乙施工单位向项目监理机构提交工程变更申请是否正确?说明理由。写
出项目监理机构处理该工程变更的程序。
3.事件3 中,项目监理机构对乙施工单位提出要求是否妥当?说明理由。写出项目监
理机构对钻孔灌注桩混凝土强度未达到设计要求问题的处理程序。4.事件3 中,乙施工单位向甲施
工单位提出费用补偿要求是否妥当?说明理由。甲施
工单位要求建设单位承担相应的处理费用是否妥当?说明理由。
第五题
某实行监理的工程,施工合同价为15000 万元,合同工期为18 个月,预付款为合同价 的20%,预付款自第7 个月起在每月应支付的进度款中扣回300 万元,直至扣完为止,保
留金按进度款的5%从第1 个月开始扣除。
工程施工到第5 个月,监理工程师检查发现第3 个月浇筑的混凝土工程出现细微裂缝。
经查验分析,产生裂缝的原因是由于混凝土养护措施不到位所致,须进行裂缝处理。为此,项目监理机构提出:“出现细微裂缝的混凝土工程暂按不合格项目处理,第3 个月已付该部
分工程款在第5 个月的工程进度款中扣回,在细微裂缝处理完毕并验收合格后的次月再支
付”。经计算,该混凝土工程的直接工程费为200 万元,取费费率:措施费为直接工程费的5 %,间接费费率为8%,利润率为4%,综合计税系数为3.41%。施工单位委托一家具有相应资质的专业公司进行裂缝处理,处理费用为4.8 万元,工作
时间为10 天。该工程施工到第6 个月,施工单位提出补偿4.8 万元和延长10 天工期的申请。
该工程前7 个月施工单位实际完成的进度款见表5-1 表5-1 施工单位实际完成的进度款
问题:
1.项目监理机构在前3 个月可签认的工程进度款分别是多少(考虑扣保留金)?
2.写出项目监理机构对混凝土工程中出现细微裂缝质量问题的处理程序。3.计算出现细微裂缝的混凝土工程的造价。项目监理机构是否应同意施工单位提出的
补偿4.8 万元和延长10 天工期的要求?说(贵.州,学.习,网)hTTp://
一、答案及评分标准(20 分)1.(9 分)
(1)30 天内不妥,应在10 天内;
(2)施工组织设计作为监理规划编制依据不妥,应将有关建设工程合同文件作为 编制依据;
(3)监理规划中不需编制有关安全生产监理的内容不妥,在监理规划中应编制安
全生产监理的相关内容 ;
(4)①监理规划经总监理工程师批准后直接报送不妥,应经监理单位技术负责人
审核批准后报送 ;
②监理规划在第一次工地会议后提交建设单位不妥,应在第一次工地会议前提交。;
(5)修订监理规划由总监理工程师代表主持不妥;,应由总监理工程师主持?(1 分)。2.(2 分)
确定项目监理机构目标 →确定监理工作内容 →设计项目监理机构的组织
结构 →制定工作流程和信息流程。【或:③ →④ →① →② 】 3.(4.5 分)
(1)主持编制监理规划不妥,应由总监理工程师主持编制监理规划 ;(2)签发工程款支付证书、调解建设单位与承包单位的合同争议 不妥,应由总监理工程师签发、调解。4.(4.5 分)
(1)①监理实施细则:建设单位长期保存,监理单位短期保存 ; ②监理通知单:建设单位长期保存,监理单位长期保存 ; ⑧分包单位资质材料:建设单位长期保存 ;
④费用索赔报告及审批:建设单位长期保存 ;监理单位长期保存 ; ⑤质量评估报告:建设单位长期
保存,监理单位长期保存。
二、答案及评分标准(20 分)1.(4 分)
(1)2006 年1 月10 日签订委托监理合同不妥,应在发出监理中标通知书后的30 天内签订监理合同。
(2)监理合同价为260 万元不妥,应为280 万元。2.(3 分)
回答“这是施工单位内部的事情”不妥,应及时制止 并向总监理工程师汇报。
3.(6 分)
(1)安排另一名司机进行吊装作业不妥,应停止吊装作业 ;
(2)专项施工方案未经总监理工程师批准便实施不妥,应经总监理工程师批准后实 施 ;
(3)签收工程暂停令后仍要求继续吊装作业不妥,应停止吊装作业。4.(4 分)
(1)建设单位要求总监理工程师收回吊装作业暂停令不妥,应支持总监理工程师的 决定 ;
(2)总监理工程师未报告政府主管部门不妥,应及时报告政府主管部门。5.(3 分)
合理,因为监理合同中有相关约定 且非监理单位的原因。
三、答案及评分标准(20 分)1.(4 分)(1)建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会 和整理会议纪要不妥(0.5 分)。
设计交底会应由建设单位组织召开细,会议纪要应由设计单位负责整理。(2)①口头汇报不妥,应书面汇报。
②派监理员复验不妥,应派专业监理工程师复验。2.(3 分)
(1)营业执照、资质等级证书 ;(2)业绩 ;
(3)拟分包工程的内容和范围 ;
(4)专职管理人员和特种作业人员的资格证、上岗证。3.(3 分)
协调施工单位保管该批材料,若经设计本资.料来源于贵-州-学-习-网 www.xiexiebang.com 单位确认可以使用,则该批材料可用于本工 程 ;若不能使用,应要求退货。4.(3 分)
在隐蔽前48 小时。以书面形式通知项目监理机构验收,验收合格方可隐
蔽。若项目监理机构未能在验收前24 小时 之前书面提出延期要求,不进
行验收,总承包单位可自行验收。5.(7 分)(1)总监理工程师直接签署工程竣工报验单,并向建设单位提交竣工验收报告和质量评估
报告不妥,应在收到工程竣工中请后,组织专业监理工程师全面检查竣工资料(1 分)及各专业工程的质量,验收合格后,签署工程竣工报验单,并向建设单
位提交质量评估报告。
(2)建设单位将未经验收的工程投入使用不妥,应在收到工程竣工验收报告后,组织勘察、设计、施工、监理等单位进行工程验收,验收合格后方可使用。
四、答案及评分标准(20 分)1.(3 分)
(1)不用计量,因费用包干 ;
(2)应签署支付凭证,因合同约定一次性支付。2.(7 分)
(1)不正确,因乙施工
单位是分包单位。(2)①收到工程变更申请后进行审查 ; ②同意后报建设单位转交原设计单位 ;
③取得设计变更文件后,结合实际情况对变更费用和工期进行评估 ; ④就评估情况与建设单位、施工单位协调后,签发工程变更单。3.(7 分)
(1)不妥 ;因乙施工单位是分包单位。(2)①下达《工程暂停令》 ;
②提出由检测单位对桩身混凝土强度进行检测 ; ③检测达到设计要求时,同意验收。;
④检测达不到设计要求时,须经原设计单位核算? ;满足设计要求的,同
意验收 ;不满足设计要求的,由相关单位提出处理方案,并 予以审核签认 ;
⑤监督施工单位的处理过程,并对处理结果进行检查、验收 ; ⑥满足要求后,签发《工程复工令》。4.(3 分)
(1)妥当,因有质量问题的商品混凝土是甲施工单位供应的。(2)不妥,因建设单位不是混凝土供应合同的签订方。
五、答案及评分标准(20 分)1.(3 分)
(1)200×(1-5%)=190(万元)
(2)300×(1-5%)=285(万元)
(3)500×(1-5%)=475(万元)2.(5 分)
(1)签发《监理工程师通知单》 ;(2)批复处理方案 ;
(3)跟踪检查处理方案的实施 ;(4)检查、鉴定和验收处理结果 ;(5)提交质量问题处理报告。3.(8 分)
(1)措施费:200×5%=1 0(万元)
直接费:200+10=210(万元)
间接费:210×8%=16.8(万元)
利润:(210+16.8)×4%=9.07(万元)
税金:(210+16.8+9.07)×3.41%=8.04(万元)
工程造价:210+16.8+9.07+8.04=243.91(万元)
(2)不同意 ;因为是施工单位 [此资料转贴于GZU521学习网 ]www.Gzu521.com 的责任。4.(2 分)
600×(1-5%)-243.91×(1-5%)=338.29(万元)(2 分)
5.(2 分)
800×(1-5%)-300+243.91×(1-5%)=691.71(万元)(2 分)
六、答案及评分标准(20 分)1.(3 分)(1)20 个月 ;
(2)A→D→F→I→K→M(或:①→②→⑤→⑦→⑧→⑩→⑧)(1 分);(3)2 个月。2.(4 分)
(1)吊装机械闲置补偿费:600×30=18000(元);(2)工程延期为零 ;
(3)理由:①建设单位原因造成的费用增加,应给予施工单位补偿。; ②工作E 的持续时间延长不影响总工期。3.(6 分)
(1)补偿费用为零 ;(2)工程延期1 个月 ;
(3)理由:①不可抗力原因,费用不补偿 ;工期可顺延 ; ②工作G 为关键工作,影响工期1 个月。4.(4 分)
(1)未通知施工单位共同清点并移交设备不妥,要求施工单位承担部件损坏 的责任不妥如 ;因建设单位未将设备移交施工单
位保管 ;
(2)应批复补偿费用1.6 万元,工程不予延期。因属建设单位责任,但工作I 为非关键工作。5.(3 分)(1)19 个月 ;
(2)正确,因总工期比原合同工期缩短1 个月叠。