第一篇:附属工程施工合同(湖南省建设厅2008版)
HNJS—2008
工程编号:
合同编号:
湖南省建设工程施工合同
工程名称:xx〃xx苑小区附属工程
工程地点:长沙县xx镇xx村
发 包 人:湖南xx建设集团股份有限公司第xx分公司
承 包 人:湖南oo建筑工程有限公司
湖 南 省 建 设 厅
合同协议书
发包人:(全称)湖南xx建设集团股份有限公司第xx分公司 承包人:(全称)湖南oo建筑工程有限公司
发包人作为xx〃xx苑小区总承包方,为实施xx〃xx苑小区附属工程的实施,接受承包人对本项目的中标。依据有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,共同协商达成如下协议。
1、工程概况
工程名称:xx〃xx苑小区附属工程 工程地点:长沙县xx镇xx村
工程内容:xx〃xx苑小区土石方清运、给排水、园林绿化、亮化及小区道路工程(具体以施工图、工程量清单为准)。
资金来源:自有资金
2、工程承发包范围
承包范围:xx〃xx苑小区土石方、给排水、园林绿化、亮化及小区道路工程。
3、合同工期
合同工期总日历天数:60天,最终以开工令为准。
4、工程质量标准
工程验收合格
5、工程造价及付款
(1)本工程造价根据经双方认可的工程量清单、参照《湖南省2006消耗量定额》按实结算,不下浮;人工工资参照长沙市定额站相关文件执行。
(2)土石方按每立方48元计算,如遇风化岩或岩石每立方增加10元。
(3)承包人根据施工进度,每月10日前向发包人申请付款;发包人按照实际完成工程量的80%支付;剩余工程款的结算在竣工验收后3个月内完成审计,并全部结清。
6、合同文件的组成双方签证及合同变更文件,均属于本合同的补充,具备法律效力。
7、发包人承诺
(1)发包人向承包人承诺按照合同约定的方式和期限支付合同价款和其他应当支付的款项,履行本合同的全部义务。
(2)发包人项目负责人: abc8、承包人承诺
(1)承包人向发包人承诺按照合同约定按期、保质完成施工任务,履行本合同的全部义务。
(2)承包人派驻本工程的项目负责人 def。
(3)承包人服从现场监理及发包人的调度及工作安排。
9、合同订立
本合同正本两份,发包人和承包人各执一份;副本 2份,发包人 1 份,承包人 1份。合同正本和副本具有同等效力。
本合同自双方代表签字并加盖公章之日起生效。
发包人:(公章):法定代表人: 委托代理人:
承包人:(公章): 法定代表人: 委托代理人:
通讯地址及收件人:邮政编码:联系电话: 传真:电子邮箱:
通讯地址及收件人: 邮政编码: 联系电话: 传真: 电子邮箱: 开户银行: 天心农合行xx支行 帐号:800xxxx000xxxx1xx012
年月日
开户银行: 帐号:
年月
日
第二篇:附属工程施工合同
附属工程施工合同
甲方:重庆璧山天然气有限公司
乙方:重庆市力冠建设集团有限公司
经双方友好协商,甲方将公司新建办公楼附属工程发包给乙方施工。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和国家有关主管部份颁发的相关规定,结合工程具体情况,特订立如下协议:
一、工程范围:重庆璧山天然气有限责任公司新建办公楼附属工程建设。
二、承包内容:①出车口土石方开挖及运输并修档土墙,硬化车道及打草油路至东林大道。②办公楼门前已拆除绿化地土石方开挖、运输,平基硬化。③大门前打草油路。④门前现留绿化带后面和右边修档土墙及打草油路3.5米左右。⑤铝孔板墙下3.5米左右不锈钢栏杆和内挡土墙。⑥燃气空调机房泄爆口开孔和安装百叶。⑦入车口做水糜子及安排污管。⑧附一楼杂物间地面混泥土硬化和墙体灰白。⑨出车口电缆开挖、埋管、回填等。
三、结算方式:
1、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008,《重庆市建设工程工程量清单计价规则》,《重庆市2008建筑工程计价定额》《重、庆市2008市政工程计价定额》及相关配套文件。
2、人工按2013年第四期造价信息按璧山市价格进入决算;材料价格2013年第五期造价信息璧山市价格进入决算。
3、AC-13沥青砼路面按5cm厚计算,水稳碎石基层按照20CM厚度计算。
4、挡墙按照图集04J008-57-FAJ2计算工程量。工程造价按总量总价下浮15%进行结算。
四、按重庆市08定额及配套文件计价,合同暂定价元,最后以审计部门审定为准。
五、工期:开工之日起日内完线。
六、付款方式:
1、进场施工土石方开挖运出后三日内付总价的40%。
2、所有附属工程完工验收合格后付总价的57%。
3、余款3%作为质保金,在完工后十二个月后10日内支付。
七、安全责任:施工中发生的任何安全事故及损失由乙方全部负责。
八、违约责任:若一方违反本协议约定,应赔偿另一方因此受到的损失。
九、本协议约定的变更或未尽事宜,双方协商解决,协商不成,向合同签定地有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、本协议有双方签字之日起生效,一式陆份,甲方执肆份,乙方执贰份。
甲方:重庆璧山天然气有限公司乙方:重庆力完建设集团有限公司
法定代表:项目负责人:
项目负责人:
2013年月日2013年月日
评标报告
一、项目简介
本次招标项目:璧山公司新办公大楼附属工程项目工程内容包括:①出车口土石方开挖及运输并修档土墙,硬化车费道及打草油路条车井大道。②办公楼门前已拆除绿化地土石方开挖、运输,平基硬化。③大门前打草油路。④门面现绿化带后面和右边修档土墙及打草油路3.5米左右。⑤铝孔板墙下3.5米左右不锈钢栏杆和内挡土墙。⑥燃气空调机房泄爆口开孔和安装百叶。⑦入车口做水糜子及安排污管。⑧附一楼杂物间地面混泥土化和墙体灰白。⑨出车口电缆开挖、埋管、回填等。
二、招标情况简介
璧山公司于2013年6月17日发放招标文件,共有4家单位领取了招标文件,分别是:重庆市力冠建设集团有限公司、重庆市璧山县第三建筑工程有限公司、重庆市璧山第九建筑有限公司、重庆市福禄建筑工程有限责任公司。至招标文件要求的截止时间(2013年6月20日上12:00),4家单位都将投标文件送到璧山公司办公室。
2013年6月20日下竿0,在璧山公司2楼会议室召开该项目开、评标会议。会议由璧山公司执行董事胡浩,经理帅兴德、副经理彭定川、工会主席、办公室主任贺志强,财务科长马晓红,办公楼建设现场代表薛、王长伦参加。
经到会人员检查标书封存无误后进行开标和现场唱标,投标报价情况如下(按投标报价由高到低排序):
投标单位投标下浮%
重庆市璧山第九建筑有限公司13
重庆市璧山县第三建筑工程有限公司14.5
重庆市福禄建筑工程有限公司14
重庆市力冠建设集团有限公司15
四、评标情况
1、与会评委首先对各投标单位资格进行符合性审查,各投标单位均满足招标文件要求。
2、依据评标办法,通过对各投标单位在投标资质、按08定额下浮比例等各项指标进行综合评分,结果如下(按分数由高到低排序):
投标单位投标下浮%
重庆市璧山第九建筑有限公司13
重庆市璧山县第三建筑工程有限公司14.5
重庆市福禄建筑工程有限公司14
重庆市力冠建设集团有限公司15
五、评标建议
根据以上情况,确定璧山公司新办公楼附属工程项目选择重庆市力冠建设集团有限公司为第一中标候选人并与其合同谈判。
评标小组成员:
2013年6月20日
第三篇:室外附属工程施工合同
小区室外工程(土建部分)
施工合同
甲方:
乙方:
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》的有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方结合本工程具体情况协商一致,订立本合同:
一、工程概况
1、工程名称: 小区门岗、办公用房、围墙及地坪
2、工程地点: 城里社区蓝湖绿城玫瑰园回迁房
3、工程内容:小区门岗、办公用房、围墙及地坪。
二、合同价款及支付方法
1、合同总价款:大写:叁拾捌万玖仟贰佰柒拾贰元玖角整小写:(389272.9)元。其中:
① 小区路面共2000m2,共计:94090元
② 水沟Φ600波纹管91米、Φ400波纹管120米、Φ300波纹管130米,共计:86210元
③ 围墙22.3米,共计:22633元
2、本合同价为暂定价。竣工后按实际工程量进行结算。材料价格执行施工期间市当月信息价;信息价无的材料单价需由甲方核价确认后才能进入决算。
3、工程款拨付:本工程不付预付款,工程完工并经验收达到质量标准后,甲方于15日内一次性付给乙方合同总价款的95%,下余的5% 保修金待保修期满后3日内支付。
三、承包方式
乙方采取全包方式一次性包定全部工程范围内的人工、材料、质量、工
期、安全。
四、开竣工日期
开工日期:
竣工日期:
总工期60日历天。
五、工程质量
乙方所施工的工程项目按照现行工程施工质量验收标准必须达到合格标准。
六、双方责任和义务
1、甲方负责与其他各施工方协调工作。
2、负责及时组织对以上工程的验收工作。
3、甲方应根据本合同的要求按时支付各期款项。
4、乙方应遵守各项规章制度,保证安全生产、文明施工,保质保量如期完成施工内容。
5、工程完工后乙方负责编制竣工资料并及时汇总给总承包单位。
6、乙方应组织安全生产,搞好施工过程中的各项安全工作,若发生安全事故由乙方全权承担。
7、工程交付后,由施工质量方面的原因引起的质量维修由乙方负责。
七、保修
本工程保修期为两年,从竣工验收之日起开始计算,保修金额为本工程价款的5%;保修期间,如发生质量问题,甲方向乙方发出维修通知三日内,乙方必须到现场进行维修,若超出三日,甲方有权组织维修,维修费在保修金中扣除。
八、其它
1、本合同一式两份,双方各执一份。
2、本合同未尽事宜,甲、乙双方在友好合作的基础上另行签订补充协议,并与本协议一并生效。
3、本合同自签字盖章后生效,保修期满余款结清后本合同自行失效。
甲方:乙方:法人定代表人:法人定代表人:委托人:
年月
日委托人: 年月日 3
第四篇:湖南省中小型建设工程施工合同
湖南省中小型建设工程施工合同
发包方:(甲方)
承包方:(乙方)
依照《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,经双方平等协商一致,鉴定本合同,共同遵守。
一.工程名称:汝城县地热研究专家楼建设工程场地平整
二.工程地点:汝城县热水镇
三.工程范围和内容:场地平整,土石方开挖,运输,回填。
四.质量标准及技术要求:按甲方设计及质量要求和国家有关技
术规范组织施工和管理。
五.承包方式:工程采取包工,包料,包税费,包工期,包质量,包安全的承包方式
六.工程造价:本工程采取业主(发包方),监理方认定工程量,由财政部门审核工程造价为准结算。
七.工程期限:工程总工期为40天,自2011年10月20日开工
至11月30日竣工验收,如乙方无故拖延工期,甲方有权另行安排施工队伍,由此造成的经济损失全部由乙方承担
八.工程价款的支付与结算方式:本工程由承包方(乙方)全额
垫资施工,待工程竣工验收合格后一次付清总工程款。
九.安全措施:乙方必须建立健全安全生产制度,按照安全操作
规程组织施工,若出现大小安全事故,概由乙方负责。
十.工程管理:乙方必须服从甲方技术人员,管理人员的管理指
导。
十一。合同效期:本合同经双方签字盖章后生效,工程竣工验收
合格,结清工程款后终止。
十二。纠纷解决办法:任何一方违反合同规定,双方协商不成,可向市(县)经济合同仲裁机关申请仲裁或向人民法院起诉。
本合同一式三份,甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送建设主管部门备案。
甲方单位(公章)乙方单位(公章)甲方代表签字:乙方代表签字:
二0一一年十月十七日
第五篇:加强附属工程施工标准化
加强附属工程施工标准化
大干九十天活动已经如火如荼的在邯济线十六局一标稳步展开,桥涵、路基、站场改造及附属工程各项施工,正按照指挥部统一精心制定的2012总体施工计划有序进行。随着路基的大面积成型,路基附属工程作为路基工程的重要组成部分,也已逐步全面展开。附属工程是路基的脸面,各项目分部必须对其充分重视,保证附属工程施工标准化。
首先组织好人力,包括施工技术管理人员和施工队伍。各分部领导精心挑选具有较强责任心的技术管理人员,对附属工程施工进行全面的管理。另外挑选有经验有资质的施工队伍,一个合格的施工队伍是产品合格的关键。
其次,我们技术管理人员要树立服务意识,为施工队服务,加强对施工队伍的技术支持。技术员必须加强对施工设计文件的学习,透彻掌握砌体各部位的尺寸厚度,对施工队伍做好安全、技术交底,为保证线型的顺畅,测量放线技术人员要测设出线间水沟、边坡骨架的位置及标高,并向施工人员作出详细可行的书面图文交底,让每一个施工人员都明确我们对施工的各项具体要求。
再次是加强现场施工的监督管理。对砌筑用的中粗砂子、片石和水泥等原材料必须经验收合格后方可进场,不合格的原材料绝不允许流入施工工地,这样才能从源头上保证工程产品的合格。另外必须按照要求配置砂浆搅拌和计量设备,这是保证拌制砂浆合格的关键。还要加强现场文明工地管理,各种安全、技术标识牌要齐全,机具线缆摆放要整齐。指挥部每周都要派人到各施工现场进行检查,进行评比并组织问题技术分析会。
最后,要严格附属工程的验收工作。为保证工程最后验收合格,我们每个月都要组织各部门对各项目分部已完成的区段进行破检验收,对砂浆不饱满、砌体厚度尺寸不符合设计要求的暂不予计价,并责令其限期整改。
有序推进九十天 严把安全质量关
九十天大干施工在邯济线十六局一标段已经紧张有序的全面深入铺开,从桥梁、涵洞到路基土方填筑工程,逐项制定了详细的施工计划,并将计划安排逐一具体分配到各项目分部及直属队。指挥部向各项目分部和直属队各指派一名副指挥长包保,负责对其工程进度、安全质量进行全面的督促指导,随时帮助协调解决可能发生的影响施工的难题。从上到下,从人力到物力,精心组织,共同为有序推进九十天,圆满完成施工计划,确保安全质量标准化同心协力。
为了不影响下一步铺轨架梁施工计划,桥梁、涵洞和路基等线下主体工程已经展开了全面攻坚施工,除了跨京广铁路特大桥变更段设计图纸未到外,全面进入向前推进中。在快速推进中,安全质量工作同样不可忽视,不可有丝毫的懈怠。针对桥涵施工通常存在的安全质量问题,指挥部对各项目分部提出了更加严格的要求,桥涵施工中必须派至少一名安全员和一名质量技术人员现场盯控,实行严明的包保奖罚责任制,对钢筋模板的绑扎安装,混凝土的拌制质量进行全面监控负责,并且指挥部派人不定期到各正在施工工点进行巡视检查,以确保安全质量不出事。为了加快路基施工的进度,路基填筑二十四小时进行不间断施工,特别是夜间施工时,由于是靠近营业线施工,存在较大的安全隐患,稍不注意就可能造成不可挽回的重大损失,为此,我们严格实行一机一防护,做的行车不施工,施工不行车,以绝对保证施工的安全。
九十天大干施工时间已进行过半,取得了较大的成绩,期间未出现任何重大安全质量问题,这是我们邯济线每一位员工同甘共苦共同努力的结果,我们为此感到欣慰,但是我们依然不能松懈,要继续向前进,为圆满完成施工任务继续加倍努力。