第一篇：招投标选择题
《工程招标与合同管理》复习题
单选题（每题的备选项中，只要一个最符合题意）
1、中标通知书（D）具有法律效力。
A、对招标人； B、对中标人；C、对投标人；D、对招标人和中标人。
2、招标人与中标人签订合同后（A）工作日内，应当向中标人和未中标人退还投标保证金。A、5个；B、10个；C、15个；D、20个。
3、合同依据的计价方式不同主要有总价、单价和成本加酬金合同，承发包双方在谈判中根据（A）的特点加以确定。
A、工程项目；B、合同；C、发包方；D、承包方。
11、在合同实施中，如果工程变更（B），则可向发包人提出工程变更的补偿要求。
A、属于承包人应承担的风险范围；B、超过承包人应承担的风险范围；
C、超过承包人可承担的风险范围；D、属于承包人可承担的风险范围。
13、按索赔所依据的理由分类，索赔有（B）。
A、工程索赔、费用索赔；B、合同内索赔、合同外索赔和道义索赔；
C、对内索赔、对外索赔；D、单项索赔、总索赔。
21、开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（A、）公开进行。
A、同一时间；B、至少15天后；C、后5天内；D、后三天内再经研究。
49、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于（C）工作日。
A、10个；B、7个；C、5个；D、3个。
22、称为有限招标的是（B）。
A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、定标。
25、发包人应在施工总承包合同协议书中向承包人承诺（C）。
A、办理有关批准与手续；B、交付施工现场；
C、按合同约定的期限和方式支付合同价款；D、及时批准承包人提出的有关变更。
26、挂靠是指（C）。
A、建设单位的工程款直接进入项目管理机构财务的；
B、施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位；
C、承包单位承包建设工程后，不履行合同约定的责任和义务，将其承包的全部建设工程转给他人；
D、分包单位将其承包的建设工程再分包的。
28、投标人不按招标文件要求提交投标保证金的，（A）。
A、投标文件将被拒绝，作废标处理；B、在评标时予以降分处理；
C、要求投标人补交投标保证金；D、视当时情况而定。
33、指定分包商违约或延误的索赔属于（B）。
A、工期变更索赔B、有关工程施工的索赔；C、关于价款方面的索赔D、合同外索赔。
34、工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关自立后28天未予答复或未对承包人做进一步要求，视该项索赔（A）。
A、已经认可；B、没有认可；C、已提交诉讼；D、已提交仲裁。
35、建设工程合同的订立一般情况下应采取（C）方式。
A、招标；B、投标；C、招标投标；D、协议。
36、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（D）天。
A、5；B、7；C、10；D、20。
37、建设工程项目的招标一般应采用（A）的方式。
A、公开招标；B、邀请招标；C、议标；D、发标。
38、在下列几种情形中，（A）工程项目经批准可以进行邀请招标。
A、受自然地域环境限制；B、技术复杂；
C、已具有招标部分条件的；D、招标人不完全具有招标能力的。
39、在下列情形中，（A）的投标文件应视为废标。
A、只要单位盖章；B、已在招标文件要求提交投标保证金；
C、联合体投标附有联合体各方共同投标协议；D、按招标文件要求密封。
40、评标委员会推荐的中标候选人应当限定在（C）人，并标明排列顺序。
A、2；B、3；C、1—3；D、1—5。
41、开标地点应为（D）。
A、当地政府的招投标办；B、招标人所在地；
C、招标人与投标人商议的地点；D、招标文件中确定的地点。
42、中标人的投标应当符合（d）。
A、基本满足招标文件中确定的各项综合评价标准；
B、能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；
C、满足招标文件中规定的各项主要综合评价标准。
D、能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。
43、中标人应当由（d）确定。
A、评标委员会；B、招标代理机构；C、政府招标投标办；D、招标人。
44、在资格预审中，招标人主要审查潜在投标人应当符合的条件包含（A）。
A、具有独立订立合同的水平；B、在近五年内没有骗取中标和严重违约问题；
C、具有独立订立合同的权利；D、在近五年内没有重大工程质量问题。
45、招标人可以在招标文件中要求（A）提交投标保证金。
A、投标人；B、代理人；C、银行；D、中标人。
46、在邀请招标的程序中（D）。
A、需发售资格预审文件；B、要资格预审；C、不存在资格审查；D、要资格后审。
47、投标人投标，可以是（D）。
A、投标人之间先进行内部议价、内定中标人然后再参加投标；
B、投标人之间相互约定在招标项目中分别以高、中、低价位报价投标；
C、投标人以低于成本价报价竞标；
D、联合体投标且附有联合体各方共同投标协议。
48、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在（C）日内确定中标人。
A、7；B、10；C、15；D、30。
49、评标委员会提出评标报告后，招标人最迟应当在投标有效期结束日前（D）个工作日内确定中标人。
A、10；B、20；C、28；D、30。
50、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10；B、30；C、20；D、56。
52、投标担保，招标人可以在（C）要求投标人提交投标保证金。
A、招标文件发出之后；B、招标文件前；C、招标文件中；D、投标人中标后。
53、投标人在（B）可以补充，修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
A、招标文件要求提交投标文件截止时间后； B、招标文件要求提交投标文件截止时间前；C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前；
D、招标文件规定的投标有效期终止之前。
54、投标人串通投标行为是（A）。
A、投标人以行贿的手段谋取中标；
B、投标人非法挂靠或借用其他企业的资质证书参加投标；
C、投标人投标时递交假业绩证明、资格文件；假冒法定代表人签名，私刻公章，递交假达到委托书等。
D、投标文件中故意在商务和技术上采用模糊语言骗区中标，中标后撤消低档劣质货物、工程或服务。
56、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，该澄清或修改的内容为（B）的组成部分。
A、投标文件；B、招标文件；C、评标报告；D、投标文件和招标文件。
58、对于一般的单价合同，如发包人在原招标文件中未明确工程量变更部分的限度，则谈判时应要求（C）确定一个“增减量幅度”，当超过该幅度时，可对工程单价调整。
A、发包人；B、承包人；C、发包人与承包人共同；D、造价管理部门。
59、可以说（B）共同确定了工程承包合同的实际价格。
A、价格调整和合同单价（对于“单价合同”；B、价格调整和合同总价；
C、合同单价（对于“单价合同”和合同总价；
D、价格调整和合同单价（对于“单价合同”）及合同总价。
61、工程合同的付款可分为（D）。
A、预付款、工程进度款、最终付款；B、预付款、最终付款；
C、工程进度款、最终付款；D、预付款、工程进度款、最终付款和退还保留金。
64、建设工程总承包合同中对总承包的内容规定一般包括从（D）到交付使用的工程建设全过程。
A、施工图设计；B、工程开工；C、工程合同；D、勘察设计。
65、由承包人进行并负责工程设计的合同属于（D）。
A、施工总承包合同； B、工程分包合同； C、劳务分包合同； D、建设工程总承包合同。
66、建设工程总承包合同一般规定应以（C）作为解决争议的最终方式。
A、仲裁；B、调解；C、诉讼；D、协商。
67、在建设工程总承包合同的订立与履行中，（B）是不正确的行为。
A、建设工程总承包合同通过招标投标方式订立；
B、建筑工程总承包单位可将承包工程中的部分工程自行发包给具有相应资质条件的分包单位；
C、建设工程总承包合同订立后，双方都应按合同的规定严格履行；
D、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包，但不能倒手转包。
68、施工总承包合同的协议书内容不包括（B）。
A、工程概况；B、组成合同的文件；C、材料设备供应；D、合同价款。
69、有关施工总承包合同组成文件的优先解释顺序正确的是（）。
A、标准、合同专用条款、工程量清单；B、合同专用条款、合同通用条款、中标通知书。
C、合同协议书、工程量清单、图纸；D、中标通知书、标准、工程量清单。
70、施工总承包合同协议书中应包括（）。
A、施工组织设计与工期；B、质量与检验；C、安全施工；D、质量标准。
72、施工总承包合同协议书中的合同价款应填写（）。
A、双方确定的合同金额；B、招标人编制的标底价；
C、施工图预算价；D、评标委员会的评标价。
73、施工总承包合同通用条款中包括（）。
A、组成合同的文件；B、工程概况；C、材料设备供应；D、工程承包范围。
74、以下不属于施工合同文件组成的是（B）。
A、合同协议书；B、投标须知；C、合同通用条款；D、工程报价单。
75、投标保证金的数额一般为报价的（B）。
A、1%；B、2%；C、3%；D、4%。
76、投标保证金的数额最高不得超过（C）万元。
A、50；B、60；C、80；D、100。
77、投标保证金有效期应当超过（C、）30天。
A、投标截止日期；B、开标日期；C、投标有效期；D、中标通知书中的日期。
78、投标保证金的主要作用是（A）。
A、考察投标人的资金能力；B、保证合同的正常履行；
C、招标人获得一定的收入；D、筛选投标人。
82、下列（C）是指在承包人没有实施合同或未履行合同义务时，发包人不需要出具任何证明和理由，即可对银行保函进行收兑。
A、履约担保书；B、保留金；C、无条件银行保函；D、有条件银行保函。
83、保留金的退还规定是（B）。
A、工程移交时，一次性退还； B、质量保修期满一年后，一次性退还；
C、工程移交时，支付一半；质量保修期满一年后，支付一半；D、不予退还。
84、索赔是指在合同的实施过程中，合同一方因对方不履行或未能正确履行合同素所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而（B），向对方提出的补偿要求。
Ａ、拖延工期后；Ｂ、遭受损失后；Ｃ、产生分歧后； Ｄ、提起公诉后。
85、对于索赔的描述，正确的是（C）。
A、承包人可以向发包人索赔，发包人不可以向承包人索赔；
B、承包人不可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔；
C、承包人可以向发包人索赔，发包人可以向承包人索赔；
D、发包人可以向承包人索赔，承包人可以向发包人反索赔。
87、由于发包人的原因，造成工程中断或进度放漫，使工期拖延，承包人对此（B）。
A、不能提出索赔；B、可以提出工期拖延索赔；
C、可以提出工程变更索赔；D、可以提出工程终止索赔。
89、由于某种原因，如不可抗力因素影响、发包人违约，使工程被迫在竣工前停止实施，并不再继续进行，使承包人蒙受经济损失，因此提出的索赔属于（C）。
A、不可预见的外部障碍或条件索赔； B、工程变更索赔；
C、工程停止索赔； D、其他索赔。
90、要求发包人补偿费用损失，调整合同价格的索赔是（D）。
A、工期索赔；B、费用索赔；C、道义索赔；D、合同内索赔。
91、不属于合同外索赔定义的是（D）。
A、工程过程中发生的干扰事件的性质已经超过合同范围；
B、必须根据适用于合同关系的法律解决；
C、在合同中找不出具体的依据；D、索赔超过合同规定期限。
92、以下不能成为承包人向发包人施工索赔的理由的是（D）。
A、监理工程师对合同文件的歧义解释；B、物价上涨，法律法规变化；
C、由于不可抗力导致施工条件的改变；D、承包商做出工程变更。
100、当出现索赔事项时，承包人 以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的（A）以内向工程师正式提出索赔意向通知。
A、28天；B、14天；C、21天；D、7天。
第二篇：招投标和合同管理选择题
第二部分
复习思考题
一、单项选择题
1、在下列法律关系主体中，（A）是法人。
A、施工企业
B、施工企业经理 C、个体工商户
D、施工企业的分公司
2、未成年人与其父母之间的代理关系是属于（B）代理。A、委托
B、法定
C、指定
D、再
3、某项目在施工过程中，由于建设单位没有筹措到资金而未按照约定向施工单位支付工程款，该行为属于（C）。
A、合法行为
B、自然事件 C、违法行为
D、社会事件
4、在投标报价程序中，在调查研究，收集信息资料后，应当（D）。A、进行投标计价
B、确定投标方案
C、办理资格审查
D、决定是否参加投标
5、《建设工程施工示范文本》附有三个附件，不属于其附件的是（A）。
A、承包人分包工程一览表
B、承包人承揽工程项目一览表 C、发包人供应材料一览表
D、工程质量保修书
6、投标人少于（A）的，招标人应当依照招投标法重新投标。
A、3
B、4
C、5
D、7
7、法人的意志是由法人的（D）实现的。A、名称
B、场所 C、上级机关
D、组织机构
8、经济法律关系的（A）是指经济法律关系的参加者或者当事人。A、主体
B、客体
C、内容
D、对象
9、从行为性质上说，工程招标属于（C）。
A、要约
B、承诺
C、要约邀请
D、反要约
10、委托代理的法律后果由（B）承担。A、无权代理人
B、被代理人
C、善意第三人
D、保险公司
11、无效合同从（C）时起就没有法律效力。
A、被确认无效
B、履行
C、订立
D、谈判
12、招标投标法规定：依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发放之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（C）日。
A、7
B、15
C、20
D．30
13、招标人可以（C）评标委员会直接确定中标人。
A、批准
B、委托
C、授权
D、指定
14、评标委员会中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（D）。
A、五分之三
B、五分之四
C、三分之一
D、三分之二
15、招标投标活动的公正原则与公平原则的共同之处在于创造一个公平合理、（B）的投标机会。
A、自由竞争
B、平等竞争
C、表现企业实力
D、展示企业业绩
16、全部或部分使用国有资金投资或国家融资的项目，其重要设备材料的采购，单项合同估算价格在（B）万元人民币以上时，必须进行招标。
A、300
B、100
C、200
D、500
17、下列建设工程施工合同文件出现矛盾时，应优先考虑选择（C）执行。
A、工程量清单
B、工程预算书
C、工程变更协议书
D、施工图纸
18、如果一方在订立合同的过程中违背了诚实信用的原则并给对方造成了实际的损失，责任方将承担（B）的责任。
A、赔偿
B、缔约过失
C、降低资质等级
D、吊销资质证书
19、对于具体工程的一些特殊问题，可通过（B）约定承发包双方的权利和义务。
A、通用条款
B、专用条款 C、监理合同
D、协议书
20、工程建设施工招标，招标单位应在定标（B）天内发出招标通知书。
A、5
B、7
C、15
D、30
21、《施工合同示范文本》中规定，索赔事件发生（C）天内，承包人应向工程师发出索赔意向通知。
A、14
B、15
C、28
D、60
22、对于工程内容明确、工期较短的项目，宜采用（B）合同。
A、总价可调
B、总价不可调
C、单价
D、成本加酬金
23、依法必须进行招标的项目（C）的，必须通过国家指定的报刊、信息网络或者其他公共媒介发布。
A、资格预审公告
B、投标邀请书
C、招标公告
D、评标标准
24、建设单位领取了施工许可证不能按期开工的应当申请延期，延期以（B）次为限。
A、1
B、2
C、3
D、4
25、.在保险合同中，按照保险合同负有支付保险费义务的人是（B）。
A、保险人
B、投保人
C、被保险人
D、受益人
26、.建筑工程监理是监理单位代表（A）实施监督的一种行为。
A、建设单位
B、设计单位
C、施工单位
D、行政机关
27、人民法院受理合同诉讼案件的管辖权与当事人在合同中约定（C）的有关。A、违约责任
B、履行期限
C、履行地点
D、履行方式
28、建设项目应当在领取施工许可证后的（B）个月内开工。
A、1
B、3
C、6
D、12
29、招标人不得以任何方式限制或排斥本地区、本系统以外的法人或其他组织参加投标体现了（D）原则。
A、公开
B、公正
C、诚实信用
D、公平30、于招标文件不包括（D）的内容。
A、投标邀请书
B、且设计图纸
C、合同主要条款
D、财务报表
31、债权人转让权利的，应当（A）。
A、通知债务人
B、与债务人协商
C、使债务人的抗辩只能针对债务人
D、只转让主权利，不转让从权利
32、债权人领取提存物的权利消灭后，提存物归（C）所有。
A、债务人
B、债权人
C、国家
D、提存机构
33、当一方当事人不履行仲裁裁决时，另一方当事人可以依照民事诉讼法的有关规定
向（B）申请执行。
A、当地人民政府
B、人民法院
C、仲裁委员会
D、调解委员会
34、在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最常见的原因。
A、债务清偿
B、合同解除
C、免除债务
D、债务抵消
35、应当招标的工程建设项目，根据招标人是否具有（C），可以将组织招标分为自行招
标和委托招标两种情况。
A、招标资质
B、招标许可
C、招标的条件与能力
D、评标专家
36、应当招标的工程建设项目在（B）后，已满足招标条件的，均应成立招标组织，组织招标，办理招标事宜。
A、进行可行性研究
B、办理报建登记手续
C、选择招标代理机构
D、发布招标信息
37、投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，应（B）。A、以小写金额为准
B、以大写金额为准
C、由投标人确认
D、由招标人确认
38、从合同法意义上讲，招标人发出的中标通知书属于（C）。
A、要约
B、要约邀请
C、承诺
D、承诺要约
39、招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（B）日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、15
B、30
C、45
D、60 40、缔约过失责任发生在（C）。
A、中标前
B、中标后
C、合同订立过程中
D、合同成立后
41、我国招标投标法规定，开标应由（C）主持。
A、政府部门
B、招标代理人
C、招标人
D、中介机构
42、下列属于违反合同承担违约责任的形式是（B）。
A、返还财产
B、支付赔偿金
C、追缴财产
D、抵押财产
43、当中止施工（D）个月以上的工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证。
A、1
B、3
C、6
D、12
44、招标投标活动是以（B）为目的的民事活动。
A、承揽工程任务
B、签订承包合同
C、确定中标企业
D、订立采购合同
45、保证方式没有约定或约定不明确的，按（B）承担担保责任。
A、保证
B、连带保证
C、违约
D、合同
46、索赔必须以（D）为依据。
A、工程预算
B、结算资料
C、工程变更
D、合同
47、根据法律规定或当事人约定合同是否应采取特定的形式来划分，必须采取特定形式的
是指（A）。
A、要式合同
B、不要式合同
C、单务合同
D、无偿合同
48、通常把承包商向业主提出的为了取得（C）的要求称为“施工索赔”。
A、施工损失和利润损失
B、超额利润或工期延误 C、经济补偿或工期延长
D、经济补偿和工期延长
49、在施工中出现非承包商原因的窝工现象，承包商自有设备可按（C）计算索赔费用。A、施工机械台班费
B、施工机械台班折旧和设备使用费 C、施工机械台班折旧费
D、施工机械市场租赁费 50、合同订立过程中，承诺自（A）时生效。
A、发出
B、要约人了解其内容
C、合同生效
D、达到要约人
51、可撤销的建设工程施工合同，当事人应当请求（B）撤销。
A、建设行政主管部门
B、人民法院
C、监理单位
D、设计单位
52、从合同理论上来说，建设工程合同是广义的（C）合同的一种。
A、委托
B、技术
C、承揽
D、保管
53、工程反索赔通常是指（D）。
A、承包商向业主提出的索赔
B、分包商向总包商提出的索赔 C、承包商向供货商提出的索赔
D、业主向承包商提出的索赔
54、在下列合同形式中，（A）合同是可撤销的合同。
A、当事人的意思表示不真实
B、恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益的 C、一方以欺诈、胁迫手段订立合同，损害国家利益 D、违反法律强制规定的
55、我国法律规定（A）享有民事权利能力。
A、所有公民
B、十六岁以上的公民 C、十八岁以上公民
D、具有民事行为的公民
56、《合同法》对合同生效规定了三种情况，不包括下列（B）。
A、成立生效
B、公正生效 C、批准登记生效
D、约定生效
57、采用平方米造价为基础编制标底时，一般不包括（A）部分。A、基础
B、外装饰 C、内装饰
D、设备
58、招标工程的标底是指（C）。
A、投标单位的最低报价
B、允许的最高报价 C、招标工程的计划价格
D、合同价格
59、下列文件中不属于招标文件内容的是（C）。
A、投标须知及投标文件格式
B、施工图纸及技术规范 C、施工方案及施工组织设计
D、合同条件及合同协议条款 60、按照我国竞争性招标方式，招标的条件由（B）决定。A、投标单位
B、业主 C、政府主管部门
D、中介机构 61、当事人采用合同书形式订立的，自（C）合同成立。
A、双方当事人制作合同书时
B、双方当事人表示受合同的约束时 C、双方当事人签字或盖章时
D、双方当事人达成一致意见时 62、未中标的投标单位的投标保证金，招标单位应尽量将其退还，一般最迟不得超过投标有效期期满后的（A）天。
A、14
B、16
C、18
D、20 63、下列内容（B）是承包人的工作。
A、办理土地征用的工作
B、向工程师提供工程进度计划 C、办理拆迁补偿的工作
D、办理平整施工现场的工作 64、施工合同的订立方式有（C）两种。
A、直接发包和投标发包
B、投标发包和间接发包 C、直接发包和招标发包
D、招标发包和间接发包 65、监理人调换总监理工程师须经委托人同意，这是（A）的权力。A、委托人
B、监理人 C、监理人
D、委托人 66、建设监理合同的主体是（D）。
A、合同确定的权利的享受者
B、义务的承担者 C、建设单位
D、以上都正确 67、震后救灾的工程所用的合同一般采用（B）形式。
A、总价合同
B、成本加酬金合同 C、单价合同
D、分包合同 68、投标文件的核心内容是（B）。
A、工程工期
B、工程报价 C、工程质量
D、工程量
69、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用（D）的方式。
A、特邀投标
B、限制性投标 C、议标
D、两阶段投标 70、与邀请招标相比，公开招标的最大优点是（A）。
A、竞争激烈
B、招标时间短
C、减小违约风险
D、节省招标费用
71、投标文件的核心内容是（B）。
A、工程工期
B、工程报价 C、工程质量
D、工程量
72、当出现所有投标价都超出标底20%以上，只好在现有基础上邀请若干家较低报价者再次报价时，一般采用的方式（C）。
A、特邀投标
B、限制性投标 C、两阶段投标
D、议标 73、民事诉讼法的适用范围不包括下列（D）。
A、地域效力
B、时间效力 C、对人的效力
D、经济效力 74、我国《担保法》规定的担保方式不包括（B）。
A、保证
B、交换
C、抵押
D、定金 75、国家实行建设工程质量（A）监督制度。
A、政府
B、建设单位 C、行业组织
D、监理 76、下列纠纷类型中（A）可以通过仲裁方式解决。A、合同纠纷
B、婚姻纠纷 C、抚养纠纷
D、继承纠纷 77、按照国家有关规定付给勘察、设计费是（C）的义务。
A、承包人
B、政府
C、发包人
D、人民 78、下列（B）不是项目业主的生产的主要方式。
A、业主即原企业或单位
B、业主是政府 C、业主是联合投资董事会
D、业主是各类开发公司
79、下列（B）是指建设行政主管部门及其授权的建筑安全监督管理机构对建筑安全生产的行业监督管理。
A、施工管理
B、纵向管理 C、横向管理
D、现场管理 80、下列属于保险合同的特征的是（D）。
A、保险合同是单向有偿合同
B、保险合同是非保障性合同 C、保险合同是经济合同
D、保险合同是双务有偿合同 81、在施工过程中，实行的是以（A）为核心的管理体系。
A、工程师
B、发包人 C、承包人
D、项目经理 82、发包人应在双方计量确认后（B）天内，向承包人支付工程款。
A、7
B、14
C、21
D、28 83、工期索赔的计算主要有（B）。
A、网络图分析和差值计算
B、网络图分析和比例计算 C、比例计算和总费用法
D、差值计算和总费用法 84、以下原因（C）造成工期延误，经工程师确认，工期相应顺延。A、工程返工
B、工人数量不同 C、不可抗力
D、项目经理指导失误 85、建设工程招标是依据（C）提出报价。
A、投标人的意图
B、中标人的意图 C、招标人的意图
D、主管建设部门的意图
86、招标文件一经发出，不得随意更改或增加条件，如需修改，一般应当在投标截止日期 前（B）以书面方式通知投标单位。
A、10天
B、15天
C、20天
D、30天 87、下列属于间接费的是（D）。
A、设备费
B、施工机械费 C、人工费
D、远程工程增加费 88、下列（B）监理单位可以跨地区、跨部门监理一、二、三等的工程。A、特级
B、甲级
C、一级
D、二级 89、工程建设的（A）的控制，是整个工程质量控制的基础。A、工程机械质量
B、技术人员的数量 C、施工人员的数量
D、材料设备供应的质量 90、保险人对以下（D）不承担赔偿责任。
A、战争
B、雷电
C、盗窃
D、洪水 91、下列（A）是在招标文件中规定的用以作为业主的备用金的一笔固定金额。A、暂定金额
B、保障金额 C、备份金额
D、合同金额 92、设备采购招标一般将合同授予（B）。
A、报价最低者
B、评标价最低者 C、百家最接近标底者
D、评标价最接近标底者 93、建设工程施工的技术要求和方法是（C）标准。
A、行业
B、合同
C、强制性
D、国家 94、下列（C）不是建筑产品的特点。
A、建筑产品的单件性
B、建筑产品的整体性
C、建筑产品的可逆性
D、建筑产品的社会性 95、我国的建设工程交易中心是按照三方功能进行构建的，不包括（A）。
A、政府调节功能
B、信息服务功能
C、场所服务功能
D、集中办公功能
96、国际联合承包的主要方式不包括下列（B）。
A、工程项目合营公司
B、股份公司
C、合资公司
D、联合集团
97、评标报告的主要内容不包括下列的(A)。
A、标底情况
B、招标情况
C、开标情况
D、评标情况 98、选择咨询单位是国际工程投标主要过程中的(D)阶段。
A、投标后续
B、投标决策
C、投标竞争
D、投标准备
99、接受要约的受要约人作出承诺后，要约和承诺的内容（C）产生法律约束力。
A、仅对要约人
B、仅对受要约人
C、对双方
D、对双方都不 100、可调整合同价适用于（A）的项目。
A、工期较长
B、工期较短
C、合同额较小
D、合同额较大
101、工程开工前，（A）应与城建档案馆签订《建设工程竣工档案责任书》。
A、建设单位
B、施工单位
C、监理单位
D、设计单位
102、中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（B）。
A、法律责任
B、连带责任
C、民事责任
D、侵权责任 103、单项金额在万（A）元以上的勘察设计项目必须招标。
A、50
B、100
C、200
D、300 104、在建设项目各类招标中，不要求投标人依据给定工作量报价的是（C）招标。
A、施工
B、设备采购
C、设计
D、材料采购
105、如果施工单位项目经理由于工作失误导致采购的材料不能按期到货，施工合同没有按期完成，则建设单位可以要求（A）承担责任。
A、施工单位
B、监理单位
C、材料供应商
D、项目经理 106、委托监理合同法律关系的客体是（B）。
A、监理工程
B、监理服务
C、监理规划
D、监理资质 107、与邀请招标相比，公开招标的特点是（C）。
A、竞争程度低
B、评标量小
C、招标时间长
D、招标费用少
108、工程建设单位与某设计单位签订合同，购买该设计单位已完成设计的图纸，该合同法律关系的客体是（B）。
A、物
B、智力成果
C、财
D、利益 109、依据《担保法》，只能由合同当事人本人提供担保的担保方式是（C）。
A、保证
B、抵押
C、定金
D、质押
110、执行政府定价的合同，当事人一方逾期提取货物，遇到政府上调价格时，应当按（D）执行。
A、原价格
B、平均价格
C、市场价格
D、新价格
111、《合同法》规定：“当事人互负债务，有先后履行顺序，先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行要求。先履行一方履行债务不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行要求。”这被称为（B）。
A、同时履行抗辩权
B、后履行一方享有的抗辩权
C、先履行一方享有的抗辩权
D、不安抗辩权
112、当事人一方依法将其合同权利和义务的部分或者全部转让给第三人的法律行为是 指（C）。
A、合同的变更
B、合同的订立
C、合同的转让
D、合同的终止 113、竣工结算在（A）之后进行。
A、竣工验收报告批准
B、保修期满
C、施工全部完毕
D、装修完毕 114、在建设工程施工中，施工许可证的申请者是（C）。
A、施工单位
B、监理单位
C、建设单位
D、设计单位 115、合同法律关系主要的是由法律规范调整的（B）。
A、行政法律关系
B、民事权利义务关系 C、刑事法律关系
D、经济侵权关系
116、施工合同通用条款规定，当施工合同文件中出现含糊不清或不一致时，下列中解释顺序排列正确的为（D）。
A、专用条款、通用条款、中标通知书、图纸
B、中标通知书、协议书、专用条款、通用条款
C、中标通知书、投标书、协议书、图纸
D、中标通知书、专用条款、通用条款、图纸
117、施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误，承包商为此事件提出的索赔属于应（A）。
A、给予工期顺延但不给费用补偿
B、给予费用补偿并顺延工期 C、给予费用补偿但不顺延工期
D、由承包商承担的风险责任
118、诉讼时效期间发生中断事由之后，诉讼时效（C）。
A、继续计算
B、维持不变
C、重新计算
D、适当减少
119、隐蔽工程验收，应由施工单位在隐蔽验收日提前（D）小时通知相关验收单位。
A、10
B、12
C、24
D、48 120、资格预审的评审方法一般采用（A）。
A、评分法
B、投票法 C、评议法
D、举手表决
第三篇：招投标合同管理选择题
建筑工程合同管理考试复习资料
建管1031曹双喜
填空题
1.依据建设部第87号令《建筑业企业资质管理规定》，自（2011年7月1日）时间实施，将建筑业企业资质分为（施工总承包）、（专业承包）、（劳务承包）
2.《中华人民共和国招标投标法》，自（2011年1月1日）实施。
3.《中华人民共和国合同法》，自（1999年10月1日）实施。
4.依据建设部第93号令《建设工程勘察设计企业资质管理规定》，工程勘察资质分为（工程勘察综合资质）、（勘察专业资质）、（勘察劳务资质）；将工程设计资质分为（工程设计综合资质）、（工程设计专项资质）、（工程设计行业资质）。
5.投标文件包括（投标书）、（技术标）、（商务标）。
6.投标决策，按性质分为（风险标）和（保险标）；按效益分为（盈利标）、（保本标）和（亏损标）。
7.投标人应当按照（招标文件）的要求编制投标文件，投标文件应当对（招标文件）提出的（实质性要求）和（条件）做出响应。
8.投标人根据招标文件载明的项目实际情况，拟在中标后将中标项目的部分（非主体）、（非关键）工作进行分包的，应当在投标文件中载明。
9.投标人不得以低于（成本）的报价竞标，也不得以（他人名义）投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标
10.1999年发布的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-1999-0201），主要适用于施工总承包合同。是由（协议书）、（通用条款）、（专用条款）三部分组成。
11.依据《中华人民共和国招投标法》，招标方式分为（公开招标）、（邀请招标）。
12.联合体中标的，联合体各方应当与（共同）与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担（连带责任）。
13.项目招标在开标时，由（招标人）主持，邀请所有的（投标人）参加
14.招标人与中标人应当自中标通知书发出之日起（30）d内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
15.建设工程合同包括（勘察合同）、（设计合同）、（施工合同）
16.合同订立分为（书面形式）、（口头形式）、（其他形式），而建设工程合同应当采用（书面形式）
17.招投标活动的基本原则是（公开原则）、（公平原则）、（公正原则）、（诚实守信原则）。
18.整个招标投标过程，经过（招标）、（投标）和（定标）。
19.FIDIC合同为（单价合同）的计价方式
20.承包人在工程师变更确定后（14）d内，提出变更工程价款报告。
21.工程质量保修金一般不超过施工合同价款的（3%）
22.施工合同按计价方式来分为（总价合同）、（单价合同）、（成本加酬金合同）。
23.合同中免责条款无效的是（造成对方人身伤害）、（故意或重大过失造成对方财产损失）。
24.违约金的根本属性是其（制裁性），此外还具有（补偿性）。
25.违约金可分为（约定）违约金和（法定）违约金。
26.建设工程争议处理的基本方式是（和解）、（调解）、（仲裁）、（诉
讼）。
选择题
1.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少（15）d前，以书面形式通知所有招标文件收受人
2.（公开，无限制招标），是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
3.（有限制，邀请招标），是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
4.自招标文件开始发出之日起，至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（20）d。
5.建筑市场的主体包括（业主）、（承包商）、（工程咨询公司）
6.采用银行的有条件保函，在承包人没有实施合同或者未履行合同义务时，由（担保人）对执行合同部分和未执行合同部分加以鉴定
7.履约担保的形式（银行保函，履约担保书，预留金）
8.评标委员会是由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为（5）以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不少于（,2/3）
9.劳动分包合同主要条款主要包括（劳务分包人资质情况质量标准劳务分包工作对象及提供劳务内容分包工作期限）
10.劳务分包合同规定，工程承包人确认结算资料后（14）d内向劳务分包人支付劳务报酬尾款
11.劳务分包合同规定，当发生（工程承包认违反合同的约定，工程承包人不按时向劳务分包人支付劳务报酬，工程承包人不按约定履行合同义务）情况之一的，工程承包人应当承担违约责任
12.劳务分包合同规定，劳务报酬可以采用（固定劳动报酬（含管理费）约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工程量计算约定不同工作成果的计件单价（含管理费），）方式
13.租赁或提供给劳务分包人使用的施工机械设备办理的保险，由（工程承包人）支付保险费用
14.FIDIC合同条件规定，承包商向业主提交的履约保函，保证书内的合同担保有效期是从（合同签字之日起到颁发解除缺陷责任证书为止）
15.预留金一般为每次工程进度款的10％，但总额一般应限制在合同总价款的（5％）
16.投标保证金的数额一般为投标价的（2%）左右，但最高不得超过（80）万元人民币，投标保证金有效期应当超出投标有效期的（30）
17.(工程师现场口头指令)不属于工程索赔证据
18.当出现下列合同文件互相矛盾时，（合同通用条款）的解释顺序最后
19.（施工日记）不属于合同文件
20.有关因工程量清单准确性引起的索赔，属于（因合同文件引起的索赔）
21.(承包人工程管理不当造成费用增加)不是施工索赔的理由
22.解决建设工程索赔最理想的方法是（通过协商解决）
23.承包人发出索赔意向通知后，（工程师）在一定期限内处理该项索赔
24.承包商应在索赔事件发生后（28）d内向工程师递交索赔意向通知
25.工程师收到承包人递交的索赔报告和相关资料后应在（28）d内给予答复
26.承包人要求发包人“延长工期，推迟竣工日期”属于（工期索赔）
27.要求发包人“补偿费用损失、调整合同价格”属于（费用索赔）
28.工程师指令将某分项工程混凝土改为钢筋混凝土，对此做出的索赔具体为（单项索赔）
29.索赔事件主要表现为（工期的延长和费用的增加）
30.不属于合同分析资料的是（施工日记）
31.合同实施控制的内容不包括（合同后评价）
32.合同交底由（合同管理人员）实施
33.支付担保中担保额度一般为工程总额的（20%－25％）
34.预付款担保的作用（承包人保证偿还发包人已支付的全部预付金额）
35.投标担保的形式有（现金支票银行汇票不可撤消信用证）
36.投标担保金额一般不超过投标总价的（2％80万）
1.招标代理机构的概念？
2.招标投标立法的目的什么
3.2000年7月国家计委关于《工程建设项目自行招标试行办法》规定招标人招标具备他条件是什么？
4.什么是资格预审？
5.资格预审文件内容？
6.招标程序是什么？
７.招标文件的内容是什么？
８．招标主要工作内容？
９.投标文件的实质性响应是什么？
1０.投标程序是什么？
11.建设工程项目招标具备的条件是什么？
1２.投标的决策是什么？
13.什么是潜在投标人？
１４．什么是投标担保？
15.什么是履约担保？
16.工程建设项目必须进行招标的范围是什么？
17.《工程建设项目招标范围和规模标准规定》规定必须进行招标的金额？
１８．什么是施工劳务？
１９．什么是要约？
20.什么是新要约？
２１．什么是要约邀请？
２２．什么是承诺？
23.施工总承包合同的构成？
24.建设工程总承包一般如何订立？
25.总承包的内容是什么？
２６．总承包合同对工期、造价和质量三大目标的条款要求？
２７．建设工程的最低保修期限是什么？
28．什么是合同控制？
２９．什么是工程变更？
３０．合同控制的方法是什么？
３１．什么是建设工程合同？
３２．争议解决的方式是什么？
３３．合同无效的法律规定是什么？
３４．索赔的概念是什么？
３５．索赔的特点是什么？
３６．建设工程承包人提出索赔的起因有哪些方面？ ３７．建设工程索赔按当事人或签订合同的类型分类？ ３８．建设工程按干扰事件的性质分类？
３９．按照索赔要求如何分类？
４０．索赔的作用是什么？
４１．承包商索赔管理的任务是什么？
４２．索赔成立的条件是什么？
４３．施工索赔应具备的条件？
４４．索赔成功的条件是什么？
４５．作为索赔的合同文件是什么？
４６．在施工索赔中，能作为索赔依据使用的有哪些证据？ ４７．索赔程序是什么？
第四篇：工程招投标和合同管理多项选择题复习题
一、多项选择题
1．下列工程项目中，必须进行招标的有(BCD)。A．使用外商资金的项目 B．污水排放项目 C．大型体育场馆
D.采用寺用技术作为施工主要技术的工程项目 E．国家融资项目
2．下列关于公开招标，说法正确的是(ABCE)。
A.公开招标的资格审查和评标的工作量较大，有可能因资格预审把关不严导致鱼目混珠现象的发生
B.公开招标也称无限竞争性招标，招标人在媒体上发布招标公告 C．采用公开招标方式，招标人就不得以不合理的条件限制潜在的投标人 D.按规定应当招标的建设工程项目，都应采用公开招标方式
E.公开招标有助于在众多的投标人中选择报价合理，资信良好的中标人 3．工程建设项目招标的组织形式有(BD)。
A．公开招标 B.自行招标 C.邀请招标 D.委托招标 E．上级主管部门组织招标 4．邀请招标与公开招标的不同点是(ABE)。
A.公开的程度不同 B.潜在投标人的范围不同 C．评标标准不同 D.报价合理程度不同 E.发布招标信息的方式不同 5.下列关于招标信息的发布，说法正确的是(BDE)。
A．招标人或其委托的招标代理机构应至少在两家指定的媒体发布招标公告 B.招标人或其委托的招标代理机构应当保证招标公告内容的真实、准确和完整 C.拟发布的招标公告文本应当由招标人或其委托的招标代理机构的主要负责人签名 D.招标文件可以收费，但不得以盈利为目的
E.招标人对于所附的设计文件，可向投标人酌收押金 6．下列关于资格预审，错误的有(DE)。
A．资格预审可以使招标人了解潜在投标人对项目投标的兴趣，并据此可修改招标条款，以吸引更多的投标人参加竞争
B.资格预审文件是由业主自行编制或委托咨询公司编制的
C．招标人自资格预售文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日 D.对于任何一个投标意向者提出疑问的答复，仅须通知该投标意向者即可
E.当业主对投标意者报送的资格预审文件中的疑点要求澄清时，投标意向者应按实际情况，可以修改资格预审文件中的实质内容 7．评标的过程包括(ACDE)。
A.评标的准备 B．开标 C.初步评审 D.详细评审 E．编写评标报告
8．“投标人须知”是招标人向投标人传递基础信息的文件，研究“投标者须知”应注意的事项有(ABDE)。
A.投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报 B.注意投标文件的组成，避免因提供的资料不全而被作为废标处理 C.注意合同条款中投标人在中标后享有的权利和义务条款约定是否公平 D.注意招标答疑时间、投标截止时间的安排 E.注意其中报价原则的规定
9．投标人在研究招标文件的同时，还可对工程其他情况进行调查研究，以避免投标及履约风险。这些调查研究可能包括(BCDE)。
A.工程业主方与当地政府关系调查 B.工程现场地质情况考察 C.工程所在地区自然环境考察 D.工程业主方资信状况调查
E．工程竞争对手履约能力调查
10．根据《建设工程施工合同<示范文本）》，关于合同文件的优先解释顺序，正确的有（ABCE）
A．投标书优先于合同专用条款 B.合同专用条款优先于标准、规范 C.标准、规范优先于图纸 D.工程清单优先于图纸 E.工程量优先于工程报价单
11．根据《建设工程施工合同（示范文本）》，承包人的主要义务是(BCDE)。A.根据发包人委托，完成全部施工图设计与工程配套的设计，经工程师确认后使用 B.按合同专用条款约定的数量和要求,向发包人提供施工场地办公和生活的房屋及设施
C.负责工地安全、看管进场材料、设备和未交工程
D.按专用条款约定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作。
E.接受发包人、工程师或其代表的指令。
12.在建筑材料采购合同中，标的物的质量要求应该符合国家或行业现有关质量标准和设计的要求，约定质量标准的一般原则是(BCDE)。
A．按企业标准执行
B．没有国家标准而有部颁标准的则按部颁标准执行 C．没有国家标准和部颁标准为依据时，可按企业标准执行
D．没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求时，按双方在合同中约定的 技术条件、样品或补充的技术要求执行
E．合同内必须写明执行的质量标准代号、编号和标准名称，明确各类材料的技术 要求、试验项目、试验方法、试验频率等
13．在建筑材料采购合同中，关于采购的数量，以下说法正确的是(ABDE)。
A．凡国家、行业或地方规定有计量标准的产品，合同中应按照统一标准注明计量单位 B．凡国家、行业或地方规定没有计量标准昀产品，可由当事人协商，不可以用含混不清的计量单位
C．若建筑材料或建筑产品有计量换算问题，可由当事人协商计量单位，确定订购数量 D．供贷方发货时所采用的计量单位与计量方法应该与合同一致，并在发货明细表或质量证明书中注明，以便采购方检验
E．订购数量必须在合同中注明
14．依据《建设工程施工劳务分包台同（示范文本）》，承包人的主要义务是指(ABDE)。A．向劳务分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地 B．向劳务分包人提供生产、生活临时设施
C．严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工 D．负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系
E．负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表
15．在建设工程施工劳务分包合同中，劳务报酬可以采用的方式是(ADE)。A．固定劳务报酬（含管理费）B．浮动劳务报酬（含管理费）C．约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按预计的丁时计算 D．约定不同工作成果的计件单件（含管理费），按确认的丁程量计算 E．约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），接确认的工时计算
16．根据《工程总承包合同示范文本》（征求意见稿），关于发包人的义务和权利，以下说法正确的是(BCDE)。
A．协助承包人办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件
B．履行合同中约定的合同价格调整、付款、竣工结算义务
C．有权根据合同约定及国家法律对安全、质量、标准、环境保护和职业健康等强制性规定，对承包人的设计、采购、施工等实施工作提出建议、修改和变更
D.有权根据合同约定，对因承包人原因给发包人带来的任何损失和损害，提出赔偿 E．发包人认为必要时，有权发出书面形式的暂停通知。17．在工程监理合同中，下列属于监理人的义务的有(ABCD)。
A． 按照合同约定或监理投标书的承诺派出监理机构人员，完成监理范围内的监理业务，按合同约定定期向委托人报告监理工作
B．在履行监理合同义务期间，应认真勤奋地工作，为委托人提供咨询意见，并公正维护各方面的合法权益
C．由委托人所提供的设施和物品，属于委托人的财产，在监理工作完成或中止时，应将其设施和剩余的物品按合同约定的时间和方式移交给委托入
D．在合同期内和合同终止后，未征得有关方面同意，不得泄露与监理工程及其监理业务有关的保密资料
E．对工程建设有关事项包括工程规划、设计标准、规划设计、生产工艺设计和使用功能要求，向委托人提出建议
18．根据《建设工程施工合同（示范文本）》规定，工程师可以是(AC)。A．工程监理单位委派的总监理工程师 B．业主方的项目经理 C．发包人指定的履行合同的代表 D．业主方技术负责人 E．施工方技术负责人
19．固定总价合同适用的情况是(ACDE)。
A．工程设计详细，图纸完整、清楚，工程任务和范围明确 B．有工程造价管理部门公布的价格调整 C．工程结构和技术简单，风险小
D．工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化小，工程条件稳定并合理 E．投标期相对宽裕，承包商可以有充足的时间详细考察现场、复核工程量，分析招标文件，拟定施工计划
20．采用固定总价合同，承包商承担的主要风险是（ABCD）A．报价计算错误造成的风险 B．漏报项目造成的风险 C．工程范围不确定造成的风险 D．工程量计算错误造成的风险 E．由于设计失误造成的风险
21．建设工程中经常采用的担保种类有(ABCD)。
A．投标担保 B．履约担保 C．支付担保 D．预付款担保 E．备案担保 22．建设工程施工合同分析的必要性体现在(BCDE)。A．许多合同条文存在错误，需要修改
B．同一个工程中的不同合同形成一个复杂的体系 C．在合同中依然存在问题和风险 D．合同中的任务需要分解和落实
E．许多工程小组、项目管理职能人员所涉及的话动和问题不是合同文件的全部 23．下列情况属于合同交底的工作包括(ACD)。A．学习合同，对合同的主要内容做出解释和说明 B．确保施工现场的道路、水电、临时设施等施工条件 C．将合同事件责任分解落实到各工程小组或分包人 D．了合同双方的合同责任和工作范围 E．召开生产调度会议
24．下列各项属于合同跟踪对象的是(ABCD)。
A．分包人的工作 B．业主的工作 C．监理工程师的工作 D．承包的任务 E．政府质量监督机构的工作
25．根据合同实施偏差分析的结果，承包商应该采取相应的调整措施，该调整措施可分为（ABCE）。
A．组织措施 B．技术措施 C．经济措施 D．管理措施 E．合同措施 26．引起索赔的原因非常多且复杂，下列(ABCE)情况可能引起索赔。A．合同对方未能正确履行合同义务与责任
B．设计图纸错误 C．合同变更 D．下雨停工三小时 E．破坏性地震 27．下列事件中，承包商可以向业主提出费用索赔的有(ABD)。A．业主指定的分包商违约，造成承包商费用的增加 B．货币出现贬值，导致承包商实际费用的增加 C．业主延期支付工程敖，造成利润损失 D．由于不可抗力，造成停工损失
E．施工中出现了承包商难以预计的地下暗河，导致费用增加 28．在索赔资料准备阶段，主要工作包括（）A．跟踪和调查干扰事件，掌握事件产生的详细经过 B．分析干扰事件产生原因，划清各方责任，确定索赔根据 C．损失结果的调查分析与计算，确定工期索赔和费用索赔值 D．搜集证据
E．认真研究合同约定，防止对方向自己提出索赔 29．建设工程索赔文件的内容包括（）
A．证据部分 B．论证部分 C．总述部分 D．次要部分 E．索赔款项（或工期）计算部分 30．根据《建设施工合同（示范文本）》，确定可以顺延工期的条件包括(ABCD)A．发包人未按专用条款的约定提供图纸及开工条件
B．发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行 C．工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行 D．设计变更和工程量增加
E．一周内非承包人原因停水、停电、停气造成累计超过6小时 31.工期索赔的计算方法有(A C)。
A．网络分析法 B．修正的总费用法 C．比例计算法 D．实际费用法 E．分项计算法
32．按照延误事件之间的关联性划分，工程延误包括(CDE)。
A．直接延误 B．间接延误 C．单一延误 D.共同延误 E.交叉延误 33．根据《招标投标法》的规定，下列（ABCE）属于必须进行工程建设招标项目 A．水利基础设施工程 B．联合国粮农组织援助的农村灌溉工程 C．国家投资占60%的化工工程 D．中外合资有限公司厂房建筑工程 E．信息网络通信工程
34．根据《招标投标法》的规定，下列（ABCE）项目可以不进行招标 A．抢险救灾工程 B．利用扶贫资金以工代赈工程 C．国家秘密工程D．世界银行贷款工程
E．国外政府援助项目并对招标投标具体文件和程序有专门规定的工程
35．根据《招标投标法》的规定，在招标文件要求的投标文件提交截止时间前，投标人对已提交的投标文件有（ACD）的权利。
A．修改 B．转让 C．撤回 D．补充 E．撤销
36．围绕工程项目的招标投标活动，下列说法正确的是（ACE）A．招标公告是要约邀请 B．招标公告是要约 C．投标书是要约 D．投标书是承诺 E．中标书是承诺
36．《招标投标法》规定招标方式包括自行招标和委托招标，招标人具备（AB）条件的，可以自行办理招标事宜。A．编制招标文件能力 B．组织评标能力 C．评标能力 D．类似项目评标经验 E．有一定数量工程造价、技术人员
37．评标委员会在对投标人的投标文件评审时，发现投标文件存在以下问题：分部分项工程单价与工程量的乘积与总价不一致；大写数额与小写数额不一致；投标人承诺工期比招标文件的要求适当延长。对上述情形正确的认定是（BCE）
A．总价与单价不一致的，以总价为准
B．总价与单价不一致的，以单价为准，单价数额小数点有明显错误的除外 C.大写金额和小写金额不一致的，以大写为准 D．大写金额和小写金额不一致的，以小写为准 E．投标工期延长的视为废标
38.下列情况，（ABCE）属于投标文件重大偏差，未对招标文件实质上响应作废标处理的情形。
A．投标文件要求投标人改变招标文件要求的付款进度和比例 B．投标文件没有加盖公章
C．投标人没有按照招标文件要求提供银行担保函件，但提供担保机构担保函件 D．投标文件施工组织设计中遗漏了冬、雨期施工方案 E．投标文件中工程质量检验标准和方法已被明令淘汰
39.中标通知书发出后，中标人以其投标报价过低为由，放弃中标项目，不与招标人签订合同，则该中标人需承担的民事责任是（BCD）。
A．一定数额的罚款 B．取消中标资格 C．没收其投标保证金
D．对超出投标保证金之外的招标人损失予以赔偿 E．以投标保证金为限进行赔偿损失
40．《建设工程施工合同（示范文本）》主要由（ACE）三部分组成
A．通用条款 B．合同标准条件 C．协议书 D．补充和修正文件 E．专用条款 41．下列（BCDE）属于《建设工程施工合同（示范文本）》的组成合同文件 A．招标文件 B．施工合同通用条款 C．标准、规范及有关技术文件 D．工程变更洽商 E．中标通知书
42．《建设工程施工合同（示范文本》规定的可调价合同中合同价款调整因素包括（ABCD）A．国家政策变化 B．法律、行政法规的变化 C．工程造价管理部门作出的价格调整 D．一周内发包人原因停水、停气造成停工累计超过8小时 E．一周内停水、停电、停气造成停工累计超过8小时
43．《建设工程施工合同（示范文本）》中关于承包人索赔程序包括（ACDE）A．索赔事件发生后28d天内，承包人向工程师发出索赔意向通知
B．工程师收到索赔报告和有关资料后14d内予以答复，否则视为认可该项索赔 C．发出索赔意见通知后28d内，承包人向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料
D．索赔事件持续进行时，承包人阶段性发生索赔意见，在索赔事件终了后28d内，向工程师送交索赔有关资料和最终索赔报告。
E．工程师在收到承包人送交的索赔报告和有关资料后，可以要求承包人进一步补充索赔理由和证据。
44．建设工程合同合法生效须满足（ACDE）条件 A．合同当事人具备相应的民事行为能力 B．必须以书面形式
C．合同当事人意思表示真实
D．不违反法律、行政法规强制性规定 E．不违反社会公共利益
45．《合同法》规定双方当事人对某些内容约定不明情况下，合同的履行原则包括（）A．当事人协议补充原则
B．按照合同有关条款确定的原则 C．按照公平合理原则 D．按照交易习惯确定原则 E．法定补充原则 46．对于建设工程施工合同，具有下列（ABCD）情形之一的，建设工程施工合同无效。A．承包人收取部分管理费之后将工程交由劳务公司施工 B．工程施工需要资质为一级，而承包人为二级 C．承包人通过与发包人事先串通谋取中标 D．某包工头借用承包人名义承揽工程施工
E．工程承包人原资质等级不足，后于工程开工前取得工程相应资质 47．承包人提出建设工程施工合同的索赔必须满足的条件是（）A．并非自己过错而应由发包人承担责任 B．造成客观实际损失 C．有事件发生的客观证据
D．在规定的时间内按照约定程序提出 E．有工程师的有效签认
48．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，在工程师发出下列（BCDE）变更通知及要求情况下，承包人可以提出变更价款的要求。
A．对已完工程进行成品保护 B．变更工程有关部位的基准线 C．增加附属配套工程 D．改变部分施工顺序 E．改变有关工程施工时间
49．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，因以下（ACDE）原因，承包人可以向发包人提出工期顺延的索赔
A．百年不遇的大雨 B．分包工程因为质量问题返工
C．发包人未按合同约定足额支付工程进度款，影响施工正常进行 D．发包人未按合同约定提供工程施工许可证 E．发包人由于拆迁未按期提供施工场地
50．建设工程合同纠纷的处理方式主要有（ABCD）A．诉讼 B．调解 C．仲裁 D．和解 E．行政处理
第五篇：建设工程招投标与合同管理试卷A选择题
试卷A
一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）D1、《中华人民共和国招投标法》于（D）起施行。
A、1997.11.1 B、1998.3.1 C、1999.8.30 D、2000.1.1 A2、《中华人民共和国招投标法》规定，依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（A）。A、20 B、30 C、10 D、15 D3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（D）。A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的
C4、评标委员会成员中，成员人数为（C）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4 A5、招标投标活动的公开原则首先要求（A）要公开。
A、招标活动信息 B、评标委员会成员名单 C、工程设计文件 D、评标标准
C6、承包人在索赔事件发生后的（C）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。A、14 B、7 C、28 D、21 C7、在必须进行招标的工程建设项目中，施工单项合同估算价在（C）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元 B、120万元 C、200万元 D、2000万元 D8、索赔是指在合同的实施过程中，（D）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A、业主 B、第三方
C、承包商 D、合同当事人一方 A9、下列关于工程分包说法正确的是(A)。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
C10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（C）万元。A、10 B、20 C、50 D、100 B11、招标人采用邀请招标的方式，应当向（B）个以上的具备承担招标项目的能力、资信良好的特定法人或其他组织发出投标邀请。A、二 B、三 C、四 D、五
B12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（B）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、10 B、15 C、20 D、30 A13、某建设项目采用评标价法评标，其中一位投标人的投标报价为3000万元，工期提前获得评标优惠100万元，评标时未考虑其它因素，则评标价和合同价分别为（B）。A、2900万元，3000万元 B、2900万元，2900万元 C、3100万元，3000万元 D、3100万元，2900万元
B14、某招标项目采用评标价法进行评标，有四家单位投标有效，其中（D）的投标书为最优投标书。
A、投标报价1000万元，评标价950万元 B、投标报价1050万元，评标价940万元 C、投标报价980万元，评标价970万元 D、投标报价950万元，评标价960万元 D15、“评标价”是指（A）。
A、标底价格 B、预算价格 C、投标报价 D、以价格为单位对各投标书优劣进行比较的量化值 D16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（D）。
A、1000万元 B、950万元 C、900万元 D、800万元
C17、下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是（C）。A、某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B、某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C、某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D、某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 A18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（A）。
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可
C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同
C19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（C）引起的索赔。A、地质条件的变化 B、不可抗力 C、工程变更 D、业主风险 B20、开标时间应为（C）。
A、任一时间 B、投标截止时间
C、评标前的任一时间 D、发售招标文件后的15日内
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1、我国《招投标法》规定，招投标活动应当遵循（ABCD）的原则。A、公开 B、公平C、公正 D、诚实信用 E、平等
2、我国招投标法规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众开封。A、招标人 B、评标委员会 C、投标人或投标人推选的代表 D、地方政府相关行政主管部门 E、公正机构
3、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A、发包人未按约定提供施工场地 B、分包人对承包人的施工干扰 C、设计变更 D、承包人的主要施工机械出现故障 E、发生不可抗力
4、《招标投标法》规定，投标文件（）的投标人应确定为中标人。A、满足招标文件中规定的各项综合评价标准的最低要求 B、最大限度的满足招标文件中规定的各项综合评价标准 C、满足招标文件各项要求，并且报价最低
D、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最低，但是投标价格低于成本的除外 E、满足招标文件各项要求，并且经评审的价格最高
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（）。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包 B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行 D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
6、投标单位在下列（）情况，将被没收投标保证金。A、投标有效期内撤回其投标文件
B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C、中标单位签订了合同后
D、领取招标文件，但未参加投标的 E、中标单位未在规定期限内签订合同的
7、建设工程索赔按合同的依据不同可分为（）。
A、合同内索赔 B、工期索赔 C、费用索赔 D、合同外索赔 E、道义索赔
8、下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。A、涉及国家秘密
B、使用国际组织或者外国援助资金的项目 C、国家特许的融资项目
D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的
9、采用公开招标方式，()等都应当公开。
A、评标的程序 B、评标人的名单 C、开标的程序 D、评标的标准 E、中标的结果
10、某省地税局办公楼扩建工程项目招标,十多家单位参与竞标,根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。
A、A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标
B、B、C两单位组成联合体投标，他们应当签订共同投标协议。
C、D、E两单位构成联合体，他们签订的共同投标协议应当提交招标人 D、F、G两单位构成联合体，他们各自对招标人承担责任 E、H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任
三、判断题（每小题1分，共10分）
1、一个建设项目报建一般在发布招标公告后进行。（N）
2、由同一专业单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质。（N）
3、依照我国建筑法，国内施工工程可以转包。（N）
4、如果否决不合格投标者后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。招标人应当依法重新招标。（Y）
5、要约通知发出后即生效。（N）
6、联合体投标的投标文件未附联合体各方共同投标的协议或联合体章程。（N）
7、投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。（N）
8、目前，我国招投标代理机构大致可分为一级、二级和三级资质。（N）
9、使用纳入财政管理的各种政府性专项建设资金项目必须进行公开招标。（Y）
10、索赔与反索赔具有同时性。（Y）
一、单项选择题：
1、D
2、A
3、D
4、C
5、A
6、C
7、C
8、D
9、A
10、C
11、B
12、B
13、A
14、B
15、D
16、D
17、C
18、A
19、C 20、B
二、多项选择题：
1、ABCD
2、CE
3、ACE
4、BD
5、BCD
6、ABE
7、ADE
8、ADE
9、CE
10、BCE
三、判断题：
1、×
2、×
3、×
4、√
5、×
6、×
7、×
8、×
9、√
10、√
试卷B
一、单项选择题（每小题1.5分，共30分）
1、抢险救灾紧急工程应采用（）方式选择实施单位。
A、公开招标 B、邀请招标 C、议标 D、直接委托
2、招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。A、会议 B、电话 C、口头 D、书面
3、下列关于合同文件的表述，不正确的是（）。A、专用条款的内容比通用条款更明确、具体 B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款
C、合同文件之间应能相互解释、互为说明 D、专用条款与通用条款是相对立的
4、评标委员会成员中，成员人数为（）人以上单数，其中经济、技术专家不得少于成员总数的（）。
A、3，3/4 B、3，2/3 C、5，2/3 D、5，3/4
5、订立合同过程中，（）是要约。
A、招标公告 B、投标书 C、寄送的价目表 D、招标说明书
6、承包人在索赔事件发生后的（）天以后，应向工程师正式提出索赔意向通知。A、14 B、7 C、28 D、21
7、在必须进行招标的工程建设项目中，重要设备采购单项合同估算价在（）人民币以上的，必须进行招标。
A、20万元 B、100万元 C、200万元 D、2000万元
8、索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A、业主 B、第三方
C、承包商 D、合同当事人一方
9、下列关于工程分包说法正确的是()。
A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位 B、工程分包后，总承包人不再对分包工程承担任何责任
C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商 D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位
10、某工程投标总价为500万，则投标保证金最高不超过（）万元。A、10 B、20 C、50 D、100
11、在投标过程中，如果投标人假借别的企业的资质，弄虚作假来投标即违反了（）原则。
A、公平B、真实 C、竞争 D、诚实信用
12、根据我国《招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A、10 B、15 C、20 D、30
13、某施工项目招标采用评标价法评标，招标文件规定工期提前1个月，评标优惠20万元，某投标人报价1000万元，工期提前1个月，如果只考虑工期因素，则其评标价应为（）。A、1020万元 B、1000万元 C、980万元 D、960万元
14、根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A、10日 B、15日 C、30日 D、3个月
15、采用百分法对各投标单位的标书进行评分，（）的投标单位为中标单位。A、总得分最低 B、总得分最高 C、投标价最低 D、评标价最高
16、某工程项目在估算时算得成本是1000万元人民币，概算时算得成本是950万元人民币，预算时算得成本是900万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是800万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）。
A、1000万元 B、950万元 C、900万元 D、800万元
17、下列关于建设工程招投标的说法正确的是（）。
A、在投标有效期内，投标人可以补充、修改或者撤回其投标文件
B、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回投标文件
C、投标人可以挂靠或者借用其他企业的资质证书参加投标
D、投标人之间可以前进行内部竞标，内定中标人，然后再参加投标
18、下列关于联合体共同投标的说法正确的是（）。
A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标 B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可
C、有同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级 D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同
19、在施工过程中，由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序，造成工期延长和费用损失，承包商可以提出索赔。这种索赔属于（）引起的索赔。A、地质条件的变化 B、不可抗力 C、工程变更 D、业主风险 20、我国招投标法规定，开标的时间应为（）。
A、提交投标文件截止时间 B、提交投标文件截止时间的次日 C、提交投标文件截止时间的7日后 D、其他约定时间
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1、下列属于合同履行的原则的是（）。
A、公开 B、公平C、全面履行 D、诚实信用 E、平等
2、施工招标中采用综合评分法评标，评定报价部分得分高低的评分标准可以采用（）。A、最高报价衡量法 B、标底衡量法 C、复合标底衡量法 D、无标底衡量法 E、成本价衡量法
3、按照施工合同示范文本的规定，由于（）等原因造成的工期延误，经工程师确认后工期可以顺延。
A、发包人未按约定提供施工场地 B、分包人对承包人的施工干扰 C、设计变更 D、承包人的主要施工机械出现故障 E、发生不可抗力
4、招标过程中，投标文件对招标文件的响应出现了偏差，标书中（）等不影响继续评标。A、完工期限超过了招标文件规定的期限 B、个别项目提供了不完整的数据
C、单价与相应工程量乘积之和的金额大于总价金额 D、投标保函没有保证人的签字盖章 E、货物包装方式不满足招标文件的要求
5、下列关于建设工程总承包合同的说法，正确的是（）。A、总承包单位可以按合同规定对工程项目进行分包和转包
B、建设工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位
C、建设工程总承包合同订立后，发包人和承包人双方都应按合同的规定严格履行 D、建设工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责 E、总承包单位就分包工程对建设单位不承担责任
6、投标单位在下列（）情况，将被没收投标保证金。A、投标有效期内撤回其投标文件
B、中标单位未在规定期限内提交履约保证金 C、中标单位签订了合同后
D、领取招标文件，但未参加投标的 E、中标单位未在规定期限内签订合同的
7、根据《招标投标法》规定，招标方式分为（）。A、公开招标 B、协议招标 C、邀请招标 D、指定招标 E、行业内招标
8、下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。A、涉及国家秘密
B、使用国际组织或者外国援助资金的项目 C、国家特许的融资项目
D、利用扶贫资金实行以工代赈需要使用农民工的
E、停建或缓建后恢复建设的单位工程，且承包方未发生变更的
9、采用公开招标方式，()等都应当公开。
A、评标的程序 B、评标人的名单 C、开标的程序 D、评标的标准 E、中标的结果
10、下列符合我国招标投标法关于评标的有关规定的有（）。A、招标人应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行
B、评标委员会完成评标后，应当向招标人提出书面评标报告，并决定合格的中标候选人 C、招标人可以授权评标委员会直接确定中标人
D、评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标 E、任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果
一、单项选择题：
1、D
2、D
3、D
4、C
5、B
6、C
7、B
8、D
9、A
10、C
11、D
12、B
13、C
14、C
15、B
16、D
17、B
18、A
19、C 20、A
二、多项选择题：
1、CD
2、BCD
3、ACE
4、BC
5、BCD
6、ABE
7、AC
8、ADE
9、CE
10、ABCDE
三、判断题：
1、×
2、√
3、×
4、√
5、×
6、×
7、√
8、√
9、√
10、×
试卷C
一、单项选择题（每小题1分，共20分）
1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（）。
A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标
B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任 C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同 D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务 2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备会 D．7天
3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（）。A．①②③⑤④⑥ B．①③②⑥⑤④ C．①③②⑤⑥④ D．①⑤⑥②③④
4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（）为依据。A．工程量清单 B．实际工程量 C．承包方报送的工程量 D．合同中的工程量 5．《中华人民共和国招标投标法》于（）起开始实施。A．2000年7月1日 B．1999年8月30日 C．2000年1月1日 D．1999年10月1日 6．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（）。A．一级、二级、三级 B．一级、二级、三级、四级 C．特级、一级、二级、三级 D．特级、一级、二级 7．以下不属于投标文件的内容是（）A．投标函 B．施工组织设计 C．施工方案 D．技术规范 8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间公开 D．同一时间不公开 9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（）在确定中标结果之前就不可以公开。A．评标委员会成员名单 B．投标邀请书
C．资格预审公告 D．招标活动的信息 10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．10日 B．15日 C．30日 D．3个月 11．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。A．以单价金额为准 B．以总价金额为准 C．由投标人确认 D．由招标人确认
12．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（）来完成。A．该建设单位的领导 B．该建设单位的上级主管部门 C．当地的政府部门 D．该建设单位依法组建的评标委员会
13．评标委员会为（）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A．5，2/3 B．7，4/5 C．5，1/3 D．3，2/3 14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）。A．900万元 B．850万元 C．800万元 D．700万元 15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A．20 B．100 C．150 D．50 16．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。A．10 B．15 C．20 D．30 17．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。A．会议 B．电话 C．口头 D．书面
18．提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A．2 B．3 C．4 D．5 19．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人要求的延期开工应（）。A．经工程师批准 B．经发包人批准 C．由承包人自行决定 D．由承包人通知发包人 20．下列行为不属于分包的包括（）。
A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商 B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包
C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商 D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1．某省地税局办公楼扩建工程项目招标，十多家单位参与竞标，根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。
A．A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标 B．B、C两单位组成联合体投标，它们应当签订共同投标协议
C．D、E两单位构成联合体，它们签订的共同投标协议应当提交招标人 D．F、G两单位构成联合体，它们各自对招标人承担责任 E．H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任 2．依照相关规定：建设项目（），经项目主管部门批准，可以不进行招标。A．与科技、教育、文化相关的 B．涉及生态环境保护的
C．建筑艺术造型有特殊要求的
D．勘察、设计采用特定专利的 E．勘察、设计采用专有技术的
3．招投标活动应遵循的基本原则有（）。A．公开 B．公平C．公正 D．自愿 E、诚实信用 4．下列内容是投标文件的，包括（）。A．施工组织设计 B．投标函及投标函附录 C．缴税证明 D．固定资产证明 E．投标保证金或保函
5．我国《招标投标法》规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。
A．招标人 B．投标人或投标人推选的代表 C．评标委员会 D．地方政府相关行政主管部门 E．公证机构
6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）。A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项
B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据 C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D．细微偏差不影响投标文件的有效性 E．细微偏差将导致投标文件成为废标
7．下列评标委员会成员中，符合《招标投标法》规定的是（）。
A．某甲，由招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定 B．某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料 C．某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称
D．某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人 8．工程建设项目公开招标范围包括（）。
A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的 C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目
E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目
9．下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。A．涉及国家安全、国家秘密项目B．抢险救灾项目
C．利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况
D．使用国际组织或者外国政府资金的项目E．生态环境保护项目
答案
一、CBBBC CDCAC ADADD DCDBAA
二、BCE CDE ABCE ABE BE ABD AC ACDE ABC ACE 试卷D
一、单项选择题（每小题1分，共20分）
1．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。A．以单价金额为准 B．以总价金额为准 C．由投标人确认 D．由招标人确认 2． 《中华人民共和国招标投标法》于（）起开始实施。A．2000年7月1日 B．1999年8月30日 C．2000年1月1日 D．1999年10月1日
3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审
查结果通知各申请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（）。A．①②③⑤④⑥ B．①③②⑥⑤④ C．①③②⑤⑥④ D．①⑤⑥②③④
4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（）为依据。
A．工程量清单 B．实际工程量
C．承包方报送的工程量 D．合同中的工程量 5．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备会 D．7天
6．建设工程交易中心具有集中办公、场所服务和（）功能。A．信息服务 B．行政监督 C．宏观控制 D．项目检查
7．以下不属于投标文件的内容是（）
A．投标函 B．施工组织设计 C．施工方案 D．技术规范
8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间公开 D．同一时间不公开 9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（）在确定中标结果之前就不可以公开。
A．评标委员会成员名单 B．投标邀请书 C．资格预审公告 D．招标活动的信息 10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。A．10日 B．15日 C．30日 D．3个月
11．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。A．会议 B．电话 C．口头 D．书面
12．中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担（）责任。
A．直接责任 B．连带责任 C．完成责任 D．义务
13．评标委员会为（）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。
A．5，2/3 B．7，4/5 C．5，1/3 D．3，2/3 14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）。
A．900万元 B．850万元 C．800万元 D．700万元 15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。A．20 B．100 C．150 D．50 16．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
A．10 B．15 C．20 D．30 17．邀请招标是招标人以（）方式邀请特定的法人或者其他组织投标。A．招标邀请书 B．投标邀请书 C．招标公告 D．招标广告
18．提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。A．2 B．3 C．4 D．5
19．发包人应在双方计量结果（）内，向承保人支付工程款。A．28天 B．14天 C．56天 D．7天
20．下列行为不属于分包的包括（）。
A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商 B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包
C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商 D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包
二、多项选择题（每小题2分，共20分）
1．由建设单位负责组织的试车包括（）A．单机无负荷试车 B．联动无负荷试车 C．投料试车 D．单机设备安装
2．施工合同价款的方式包括（）
A．总价合同B．成本加酬金合同C．可调价格合同D．单价合同E．工程量结算合同 3．招投标活动应遵循的基本原则有（）。A．公开B．公平C．公正D．自愿 E、诚实信用 4．下列内容是投标文件的，包括（）。
A．施工组织设计 B．投标函及投标函附录 C．缴税证明 D．固定资产证明 E．投标保证金或保函
5．我国《招标投标法》规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后当众拆封。
A．招标人 B．投标人或投标人推选的代表
C．评标委员会 D．地方政府相关行政主管部门E．公证机构 6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）。A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项
B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据 C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果 D．细微偏差不影响投标文件的有效性 E．细微偏差将导致投标文件成为废标 7．工程进度款的结算方式包括（）。
A．按月结算B．按周结算C．竣工后一次结算D．工程形象进度结算 8．工程建设项目公开招标范围包括（）。
A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目 B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的 C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目 D．使用国际组织或者外国政府资金的项目
E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目 9．施工合同争议的解决方式包括（）A．仲裁 B．诉讼
C．调解 D．和解 E、默示 10．《建设工程施工合同（示范文本）》由（）组成。A．协议书 B．中标通知书
C．通用条款 D．工程量清单E．专用条款 答案：
一、ACBBB ADCAC DBADD BBBBA
二、BC ABCD ABCE
点击咨询 