第一篇:湖里区人民法院审判法庭综合楼二次装修工程
招标文件修改、澄清(答疑)纪要(四)
工程名称 湖里区人民法院审判法庭综合楼二次装修工程 招标阶段 施工招标 修改、补充内容如下:
1.本工程投标文件递交截止时间改为:2010年1 月4 日7:30时起至2010年1 月 4日9:30时止。
2、招标文件第1页投标须知前附表中第5项工期要求内容改为:
建设工期(中标工期)为152 日历日。开工日期:按合同约定;竣工日期:按合同约定。
3、招标文件第7页中第23条款所有内容替换为:
23、合同价款及调整
23.2 本合同价款采用固定价格方式确定。
(1)采用固定价格合同,合同价款中包括的风险范围:
① 因工程量清单有错、漏,导致工程预算控制价不准确;
② 因市场变化、政策性调整导致人工、机械价格变化和材料价格变化在包干幅度范围内的; ③ 因天气、地形、地质等自然条件的变化,采取的临时措施。
风险费用的计算方法:综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件,发包人按规定已考虑3%的风险包干系数计入工程预算价中。承包人在投标报价时已考虑上述风险因素并计取了风险包干费用,在风险范围内工程造价包干,施工过程和竣工结算时不再调整。
风险范围以外合同价款调整方法:采用固定价格合同,出现以下几种情况合同价款可进行调整。
1、非承包人原因造成的变更,且变更程序符合相关规定的项目;
2、发包人提供的地质勘察结果与实际不符,导致基础工程发生变更的。
合同价款可按以下方式进行调整:
因地质勘察结果与实际情况存在误差引起设计变更,可调整变更部分实物工程量或者因非中标人原因的设计变更、现场签证等,可按实际发生工程量增减,并按下列办法计算相关费用:
(1)增减工程量的单价确定
○1增减工程量在实物工程量清单之内的项目,一般按承包人工程量清单的综合单价计算,但出现下述情况的应按下列规定计算:
增加的工程量在工程量清单之内的项目,但其综合单价高于成本预警价相应项目综合单价10%幅度范围以外的;或减少的工程量在工程量清单之内的项目,但其综合单价低于成本预警价相应项目综合单价10%幅度范围以外的,按成本预警价相应项目的综合单价及中标价与成本预警价相比降幅系数计算。
○2增减工程不在实物工程量清单之内的项目,按照省、市建设工程造价管理机构颁布的施工期间的消耗量定额、费用标准、市场信息综合价及中标价降幅系数计算。中标价降幅系数=中标价/招标控制价×100%。若定额缺项的,由承包人提出适当的单价,经发包人会同有关部门审核后确定。
(2)材料变更的价格确定
○1承包人投标书内的材料价格明细表已有的变更材料,一般应根据承包人投标书内的材料价格明细表所列的材料单价计算,但出现下述情况的应按下列规定计算:
承包人投标书内的材料价格明细表中已有,但需调增的材料费相对应的材料单价高于成本预警价相应材料单价10%幅度范围以外的;或承包人投标书内的材料价格明细表中已有,但需调减的材料费相对应的材料单价低于成本预警价相应材料单价10%幅度范围以外的,根据成本预警价材料价格明细表所列的相应材料单价及中标价与成本预警价相比降幅系数计
算。
○2承包人投标书内的材料价格明细表中没有的变更材料,按照《厦门建设工程信息》施工期间公布的市场信息综合价与中标价降幅系数的乘积计算。
○3《厦门建设工程信息》没有公布的变更材料,由承包人提出适当的价格,发包人会同市建设工程造价管理机构或工程预决算审核部门审定。
(3)钢材、水泥以及特殊主要材料由于市场价格变动因素及政策性调整导致的价格变化,由于不可预见原因造成施工工期延后,延后工期限在二年以内(含二年)的,均不进行调整;延后工期在二年以上的项目钢材、水泥以及特殊主要材料涨(跌)幅度超过10%(含10%)时,根据市场价格变动情况,由市财政局会同有关部门共同研究确定进行价差调整;因承包人的原因造成工期拖延的,在拖延期间价格上涨引起的价差由承包人承担。
(2)采用可调价格合同,合同价款调整方法:无。
(3)采用成本加酬金合同,有关成本和酬金约定: 无。
23.3 双方约定合同价款的其他调整因素:招标文件的工程量清单中包含的项目或数量实际没有发生或减少的,在计算和工程结算时应当取消或扣减;不可抗力因素造成的损失,以市财政审核中心审定为准。
4、招标文件第29页项目管理班子配备分项评审标准中,安全员目前已承担在建工程项目数修改为无 ;安全员最低数量要求修改为1人;建设工程施工招标投标资格后审文件(包括各种评标办法)中的《资格后审必要合格条件标准》中的第6项:项目管理班子主要人员中安全员目前在建工程项目数修改为:目前无在建工程项目。
5、招标文件第30页第十九条中的第7条内容“本工程缩短工期比例为30%,应计取赶工措施费”删除。
6、招标文件第27页第十七条中第2条内容修改为:
工程成本预警价中风险包干费的风险包干系数按1 %计取。
7、招标文件第30页第十九条中的第8条内容修改为:
本工程实行风险包干制承包,招标人在工程预算价中已根据工程的实际情况和工期及市场情况按1%的风险包干系数计入了风险包干费。投标人在投标报价时,应自行考虑风险因素将风险费用计入在投标报价中风险包干系数不得低于上述系数。
8、本工程总承包配合费按总造价的 3%计取,在装修单位工程的其他项目费里计取。
9、本工程的电子投标计价文件推荐使用《厦门版海迈工程量清单计价软件2006》ver2.2.13版,信息价采用厦门市区200911期清单综合价。
10、工程量清单和设计图纸有调整,请已购买招标文件的投标人凭购买票据到我司(湖里区东渡路58号二楼)领取2009年12月16日工程量清单、新光盘、设计图纸变更。
招标人(项目法人):(盖章)
法定代表人或
其委托代理人:(签字或盖章)
2009年12月16日 招标代理机构:(盖章)
法定代表人或
其委托代理人:(签字或盖章)
2009年12月16日
修改、补充内容如下:
1、将本工程答疑四第3条的以下内容 “风险费用的计算方法:综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件,发包人按规定已考虑3%的风险包干系数计入工程预算价中。承包人在投标报价时已考虑上述风险因素并计取了风险包干费用,在风险范围内工程造价包干,施工过程和竣工结算时不再调整。”修改为 “ 风险费用的计算方法:综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件,发包人按规定已考虑1%的风险包干系数计入工程预算价中。承包人在投标报价时已考虑上述风险因素并计取了风险包干费用,在风险范围内工程造价包干,施工过程和竣工结算时不再调整。”
2、将本工程答疑四第4条内容中的“(包括各种评标办法)”删除。
3、将本工程答疑四第6条内容中的“招标文件第27页第十七条中第2条内容”修改为“招标文件第28页第十七条中第2条内容”
修改、补充内容如下:
1.本工程投标文件递交截止时间改为:2009年12 月 30 日7:30时起至2009年 12 月 30 日9:30时止。
2.材料设备品牌推荐表中,材料卫生间砖增加第四个品牌马可波罗。
序号 名称 规格、型号、技术参数等 推荐品牌 备注
品牌一 品牌二 品牌三 品牌四卫生间砖 300*600 箭牌 金牌 冠珠 马可波罗 600*600
3.911防水涂料改为K11防水涂料。
第二篇:人民法院审判法庭信息化建设规范
人民法院审判法庭信息化建设规范(试行)
一、总则
为加强和规范人民法院审判法庭信息化建设,保障审判活动公开、高效进行,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《最高人民法院关于全面加强人民法院信息化工作的决定》、《人民法院信息网络系统建设技术规范》、《人民法院专网建设技术规范》等法律和有关规定,制定本规范。
本规范适用于地方各级人民法院新建、扩建、改建的审判法庭。原有的审判法庭可根据实际状况参照执行,逐步完善各项功能。专门人民法院审判法庭参照本规范执行。
本规范中方案一是审判法庭信息化建设应达到的基本配置和基本功能。审判法庭信息化建设的具体范围和功能,由各级人民法院根据实际情况和审判工作需求确定。原则上高级人民法院应在4个以上,中级人民法院应在2个以上审判法庭实现方案三中的各项功能,基层人民法院应在1个以上审判法庭实现方案二中的各项功能,实现多媒体证据管理和庭审音视频信息的采集与应用,并为审判监督、绩效考核、审委会讨论、庭审转播、案例指导、上诉审等应用提供翔实、全面的信息。
本规范由最高人民法院司法行政装备管理局负责解释,并根据信息技术发展和审判工作需要适时修订。
二、基本原则和主要目标
审判法庭-信息化建设的基本原则是:
1、统一规划
为确保为庭审活动提供强有力的技术支持,为庭审音视频信息管理及其在审判监督、信息共享等方面的应用打下良好的基础,各高级人民法院应按照《规范》要求,结合当地实际情况,统一制订本院及辖区法院审判法庭信息化建设规划。通过演示、评测、招标等方式,统一组织确定辖区法院法庭信息化建设合作伙伴的入围范围。
2、服务审判
法庭信息化建设要以审判工作需求为导向,以服务审判工作为主线,以促进公正和效率为目标,立足法庭的基本功能,立足案件信息管理的整体需求,追求系统应用效益、社会效益和经济效益的最大化。
3、分期建设
统筹规划、突出重点、分步实施。采取先发达地区、后贫困地区,先基本功能、后功能扩展,先部分法庭,后全面实施的步骤;有计划、有目标地选择建设标准和试点法院,积累经验,逐步推广。
4、持续发展
在设计和建设中,在满足审判法庭基本功能、性能与安全要求的前提下,要充分考虑审判改革发展趋势,充分考虑 技术发展趋势,在基础布线、基础环境建设等方面为未来发展预留足够的空间。
审判法庭信息化建设的主要目标是:利用网络、通信、多媒体等先进技术和软硬件产品,扩展、延伸审判法庭功能,为案件开庭审理各阶段(开庭、法庭调查、法庭辩论、评议和宣判)提供技术支持和技术保障:对庭审音视频信息进行采集、处理、加工和存储,为案件信息管理和应用提供技术支持和保障;发挥信息化在提高审判效率、规范庭审活动、加强审判监督、促进审判公开、落实司法为民要求等方面的作用。
三、建设内容及要求
法庭信息化建设包括布线、证据展示、庭审笔录、音视频管理、庭审管理、灯光音响、集中控制、同声传译等系统建设。同时,还涉及法庭信息化应用、法庭信息化保障及管理等相关内容。各部分之间的关系如图
(一)所示。
(一)布线
1、建设目标
为法庭内计算机网络、视频网络、设备控制等提供线路支持和保障,包括综合布线、音视频线、控制线、灯光音响线以及法庭与机房的连接线等。应同时考虑法庭各方使用设备的快捷、简便。
2、功能要求 法庭内布线应满足法庭相关位置访问局域网、互联网要求,满足法庭内通信要求,满足庭审音视频信息采集和本地及远程应用要求。满足各类设备集中或分类控制要求、满足厂灯光、音响设备控制要求,满足法庭安防与监控要求,3、建设要求
(1)接口要求。在法官席、书记员席位设置局域网接口和互联网接口。在诉讼参加人席位设置或预留互联网接口和音视频接口。在主要审判配套用房内设置或预留局域网接口和互联网接口,并根据需要配置相关设备;
(2)冗余要求。布线时对各类线缆要进行冗余设计。在新建、扩建、改建法庭过程中,应为布线预埋管道、安置桥架、预留地槽和孔洞等。由于经济等原因,其他系统暂时无法建设的,应为布线预留管线。应为审判信息管理预留机房。
(二)证据展示
1、建设目标
实现不同形式(电子证据、实物、音频、多媒体等)、不同来源(案件信息管理系统、书记员、当事人、互联网等)证据的展示。
2、功能要求
配备多种证据证物展示软硬件设备,用于庭前交换或当庭出示的各类证据的展示。(1)满足庭前交换的各种电子证据(电子文本、电子图片、音视频信息)展示需求;
(2)满足实物证据展示需求;
(3)满足磁带、录像、VCD、DVD等多媒体证据展示需求;(4)满足互联网证据展示需求;
(5)满足当事人当庭出示的电子证据、音视频证据展示需求;
(6)满足异地作证(证人保护、远程作证)信息展示需求。
3、建设要求
(1)在法庭内配备电脑、卡座、录像机、VCD/DVD机、实物展台等各种证据证物展示设备;
(2)在法庭内配置LED屏/背投/电视/电子白板/投影等庭审显示设备,满足法官、诉讼参加人、旁听等席位的显示要求;
(3)在书记员席位或当事人席位配置音视频VGA输入接口和互联网接口:
(4)有条件的法院,可以在法官、书记员、当事人等席位配置显示设备,用于实时查看案件信息、庭审信息、证据展示信息,笔录信息等;
(5)通过软件或音视频矩阵实现与庭审音视频信息的切换展示及输出,满足证据展示时的音频扩声和视频显示要求;(6)采用有效的技术方法,将证据展示信息在庭审实况直播和庭审录像中清晰展观;
(7)有条件的法庭,应支持质证留痕功能。在基于同一图片、场景、文本等电子证据(应支持WORD、POWERPOINT、EXCE1、PDF、DWG、WMF等文档格式,以及BMP、JPG、PNG、TIF等图片格式)进行法庭辩论时,可以在一个或多个显示屏上显示、保留质证痕迹。质证信息纳入庭审管理范畴。
(三)庭审笔录
1、建设目标
实现书记员庭审笔录。笔录信息可自动转入案件信息管理系统。
2、功能要求
(1)支持庭审笔录的录入、校对及打印;
(2)可对遗漏的文字进行标记,并可通过该标记来定位庭审视频,进行补录或校正;
(3)校对后的庭审笔录可直接打印,并自动进入案件信息管理系统。
3、建设要求
(1)应有效支持计算机或专用速录设备(如亚伟速录机)录入;
(2)庭审笔录应与庭审音、视频记录信息进行时间标记同步。
(四)音视频管理
1、建设目标
实现庭审音视频信息的采集、处理、存储,为庭审直播、点播、远程观摩等应用和服务奠定基础。
2、功能要求
(1)信息采集。实时采集庭审音视频信息。可以采集、传输、存储一路或多路庭审画面。也可以采编一路或多路复合画面(包含摄像机信号和证据信号)。图像质量应达到四级(CB50348-2004)以上;
(2)光盘刻录。当庭或闭庭后按需要对庭审信息(包括庭审录像、证据、庭审笔录等信息)进行光盘刻录,用于随卷归档等用途。音视频编码格式为MPEG—Ⅱ、MPEG-4(H.264/AVC)、WMV或AVS。应具有光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施;在开闭庭(或开休庭)时间段内具备连续的时间标记;
(3)音视频处理。应具备混音处理、多画面合成和画面选择、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择与切换、法庭画面输出切换等功能;
(4)图像保存。对集中采集的庭审信息进行自动存储、形成符令主流格式标准的媒体文件和数据文件,并能够自动进入案件信息管理系统;
(5)图像格式。庭审信息的硬盘存储编码格式采用MPEG-4(H.264/AVC)、WMV或AVS,编码文件码流可根据需要调节。
3、建设要求
(1)采集庭审观场画面和发言人画面的摄像机数量和安装位置至少应能够对法官及诉讼参与人完全拍摄;
(2)各种庭审信息的编码记录严格时间同步,并可根据庭审过程设置标记,用于图像快速索引和定位;
(3)能够对庭审音视频信息进行数字化编码。音视频 数字编码器可安装在中心机房,为多个法庭进行后端数字化处理;
(4)可以同时采取光盘、磁带、网络和硬盘等存储方式。可以根据案件进展及其重要性等因素采用在线、进线、离线方式保存:
(5)应具备语音激励功能,并可以根据需要启用或屏蔽;(6)支持2个以上法庭采编直播备份;(7)支持证人远程作证、观看庭审实况功能。
(五)庭审管理
1、建设目标
实观对庭审各阶段各类信息及其应用的管理,包括案件基本信息、笔录信息、庭审音视频等信息的管理,以及庭审直播等应用的管理。
2、功能要求(1)提供案件基本信息(包括立案日期、案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等)和庭审排期信息的维护管理。具有权限划分、身份识别和日志功能;
(2)能够对本地庭审画面和远程质证(提讯、庭审)画面的显示和输出进行管理,根据需要在法庭内、外各类显示设备显示。或传送到图像处理中心,为庭审直播、点播、远程观摩等应用提供服务;
(3)能够在庭审视频中输出文字信息、时间信息等;(4)能够进行直播控制灵活,选择各路图像画面、证据展示画面或复合画面进行直播。能够根据网络带宽和庭审关注度的情况调节码流;
(5)能够对庭审中产生的笔录信息、质证信息和音视频信息进行管理,并能够同步输出到案件信息管理系统中应用。案件基本信息和实体信息的文件格式、数据结构、数据代码、数据交换等必须满足《人民法院信息网络系统建设技术规范要求》。
3、建设要求
(1)庭审管理由庭审管理模块1和庭审管理模块2共同完成。其中庭审管理模块1为案件信息管理系统的一部分,由案件信息管理系统建设单位开发提供。庭审管理模块2为法庭信息化的一部分:由科技法庭建设单位开发提供。两者应按下列要求互相提供接口:(2)庭审管理模块1完成的功能包括:管理、展示案件排期信息、案件基本信息,并可以在开庭前将这些信息发送给管理模块2;管理、展示案件证据信息和质证信息;接收庭审管理模块2的庭审笔录信息和庭审音视频信息;
(3)庭审管理模块2完成的功能包括:管理、展示开庭排期信息、案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等),并可从庭审管理模块1中接收这些信息;管理、展示庭审笔录信息和庭审音视频信息,并在休庭后将这些信息发送给庭审管理模块1;庭审直播、远程质证、证人保护、庭审观摩的控制和管理。
(六)灯光音响
1、功能要求
(1)满足庭审扩声需求,满足播放DVD、CD、磁带等音像资料需求;
(2)满足庭审各阶段灯光需求。
2、建设要求
(1)在法庭内形成一个均匀的声场,不产生回声啸叫;(2)话筒数量应满足法官、检察官、当事人和书记员的发言需求。法官席每个席位、双方当事人席位(大、中法庭双方各两个以上席位,小法庭双方一个以上席位)、刑事审判法庭被告人席位均配置话筒;(3)发言控制方式。可以声控激励,也可以法官席控制。法官席优先发言,并可控制控、辩双方的发言与发言时间;
(4)满足国家标准GB50371—2006—《厅堂扩声系统设计规范》中的会议类扩声系统声学特性指标;
(5)根据庭审环节和证据展示等需要提供可分区控制光源。法台区域的平均光照强度不应低于800 1ux、其它部位的平均光照强度不应低于500 1ux,等离子视频屏幕区照度不应高于800 1Ux。
(七)集中控制
1、建设目标
实现对庭审各阶段音视频信息采集控制、庭审设备控制,简化书记员或其它控制人员的操作,提高庭审效率。
2、功能要求
能够对法庭内的DVD、投影仪、实物展台、显示屏、摄像机等各类设备进行集中控制。能够设置庭审各阶段各类设备和灯光的工作状态。庭审过程中,控制人员“单击”一键即可满足开庭要求。
3、建设要求
(1)庭审控制可以采用触摸屏界面方式,也可以采用计算机界面方式;
(2)控制界面应直观明了,简单易用;(3)大中法庭和重要的小法庭,可以考虑同时在书记员席位和控制室对庭审进行控制;
(4)有条件的法院,可以在大、中法庭设置控制室,以安放音响、视频等设备,以及对视频设备的控制和维护。
(八)同声传译
1、建设目标
为人民法院的涉外庭审和少数民族地区法院的庭审提供同声传译功能。
2、功能要求
提供同声传译的服务,并能够将翻译内容提供给法庭记 录人员形成审判记录文档。
3、建设要求
(1)确有必要且有条件的法院,个别法庭可以配置同 声传译系统。其他情形可以临时租用同声传译系统:(2)主机支持发言单元数量、翻译单元数量、音频输 入/出,红外发射设备传输频率,发射距离等性能指标由各建设法院根据建设期间技术发展情况、经济条件、应用要求等研究,四、审判法庭信息化应用
在法庭信息化建设的同时、应积极推进信息化应用。除 了为庭审活动提供证据展示、庭审笔录制作、庭审流程控制、庭审录音录像、设备控制等技术支持外,还应该推进在远程音视频方面的应用,推进为审判工作提供案件信息服务方面的应用。
(一)远程音视频应用
1、远程质证。采用视频技术,庭审过程中实观证人在异地法院出庭作证,通过远程质证,降低证人、鉴定人出庭作证的成本和风险。
2、远程提讯。对于经过阅卷,事实清楚,一审判处死缓以下刑罚的案件,高级法院在进行二审时,有必要进行远程视频提讯的尝试。同样,这种方式还可探索用于普通刑事案件、减刑假释案件。对于一些涉案法律关系并不复杂、诉讼标的金额较小的民事案件,也可考虑通过远程审判的方式开庭审理。
3、庭审直播。将庭审实况在本院局域网(有条件的还应在立案大厅等相关位置配置LED屏或等离子电视等显示设备)和法院专网直播,供审判监督、庭审观摩等使用。
(二)案件信息服务
1、审判监督。在案件流程信息管理的基础上,将证据及庭审音视频等实体信息纳入管理范畴,使案件的审理在实时监督下进行。
2、绩效考核。将庭审质量纳入绩效考核范畴,为考核法官的庭审驾驭能力提供依据。
3、审委会讨论。审委会讨论案件时,不但要听取承办人的汇报。还可以实时查看庭审笔录和证据采信情况,“亲历”庭审实况,将审理制落到实处。
4、庭审转播。通过局域网、法院专网、互联网等渠道进行庭审转播或点播。使法官、检察官和律师在法庭中的诉讼活动受到各方面的监督,也使庭审成为向社会公众进行法制宣传教育的有效手段。
5、案例指导。将庭审音视频信息纳入案例中,使用者不再只通过文字材料去揣摩法官的思维,有力提升案件的指导作用和说服力。
6、上诉审等。在案件上诉审、再审、复核、执行时,同时移送电子卷宗,使承办法官全面、便捷地掌握原审证据采信、庭审等情况。
五、审判法庭信息化保障
1、加强领导。各级人民法院应将审判法庭信息化建设纳入工作日程,加强领导,明确职责,稳步推进法庭信息化建设和应用工作。
2、落实经费。各地要争取将审判法庭信息化建设经费和运行维护经费与其他信息化建设经费一起列入法院业务经费预算。运行维护经费一般每年不低于建设投资的5%。
3、充实队伍。各级人民院要加强信息技术队伍专业化建设,确保法庭信息化的应用和运行维护。运行维护也可以考虑采用外包方式。
4、强化管理。建立和完善法庭信息化建设、应用、运行维护等方面的管理制度。形成有效的激励、监督和约束机制。
5、完善标准。在审判法庭信息化建设中,要严格遵循国家和最高人民法院发布的技术和业务标准、规范等。
六、方案参考
考虑不同时期,不同地区,不同经济条件等方面的差异,本节列出四个功能方案,供各级人民法院进行法庭信息化建
设过程中参考。(方案一)基本功能型
各级法院审判法庭至少应配置以下基础设备,为审判活动提供最基本的支持。
1、配置电脑和投影机,用于电子资料展示;
2、配置速录机(或电脑),用于庭审笔录;
3、配置1台摄像机,用于视频信息采集;
4、配置3支麦克风,用于庭审音频信息采集;
5、配置光盘刻录设备,刻录光盘。(方案二)简约功能型
1、音视频信息采集(1)民事审判庭配置1台摄像机,用于视频跟踪和全景拍摄。在法官席、书记员席、双方当事人席各配置1支话筒;
(2)刑事审判庭配置2台摄像机(或1台全景摄像机),用于被告人席和全景拍摄。在法官席、公诉席、辩护席、书记员席和被告人席各配置1支话筒。
2、证据展示
(1.)配置电脑,使用局域网案件信息管理系统集中管理、展示庭前交换的、转化为电子文件的证据。没有开通局域网的,单机管理、展示个案电子证据;
(2)配置投影仪、屏幕(电视机)等庭审显示设备;(3)在法官席位预留局域网接口。在书记员席位设置局域网接口、VGA接口,预留互联网接口。
3、庭审笔录
(1)配置电脑或速录机,支持庭审信息的录入;(2)校对后的庭审笔录自动进入案件信息管理系统。
4、音视频管理
(1)支持庭审过程中各种声音的混音处理:
(2)支持光盘刻录。实时或闭庭后对庭审录像或庭审信息(包括庭审录像、证据、庭审笔录等信息)进行光盘刻录,用于随卷归档等用途;(3)支持法庭画面输出切换。可以输出在法庭内的显示设备上,可以输出到法庭外显示设备上,可以输出进行庭审直播,可以通过数字编码进行网上直播和存储,等等;
(4)支持MPEG-
2、MPEG-4(H.264/AVC)、WMV或AVS编码格式:
(5)支持远程作证和庭审观摩等远程音视频应用。
5、庭审管理
(1)提供案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等)和庭审排期信息的维护管理。具有权限划分、身份识别和日志功能;
(2)能够对本地庭审画面和远程质证(提讯、庭审)画面的显示和输出进行管理,根据需要在法庭内、外各类显示设备显示,为庭审直播、点播、远程观摩等应用提供服务;
(3)能够在庭审视频中输出文字、连续的时间等信息;(4)能够进行直播控制,灵活选择各路图像画面、证据展示画面进行直播。能够根据网络带宽和庭审关注度的情况调节码流;
(5)能够对庭审中产生的笔录信息、质证信息和音视频信息进行管理,并能够同步输出到案件信息管理系统中应用。
6、灯光音响
(1)在法庭内形成一个均匀的声场,保证各席位能够清晰听到审判发言内容和声音证据内容;(2)可配置多段均衡器、反馈抑制器、压限器等设备,以改善法庭音响的质量。
7、集中控制
(1)支持庭审过程控制;(2)支持庭审录像和直播控制。(方案三)标准功能型
1、音视频信息采集
(1)民事审判庭配置3台摄像机(或1台全景摄像机),用于法官席、双方当事人席、旁听席的拍摄。在法官席配置3支、书记员席配置1支、双方当事人席各配置2支话筒。支持语音激励功能;
(2)刑事审判庭配置4台摄像机(或1台全景摄像机),用于法官席、公诉席、辩护席、被告人席、旁听席的拍摄。在法官席配置3支、公诉席和辩护席各配置1支、书记员席配置1支、证人席和被告人席各配置1支话筒。支持语音激励功能。
2、证据展示
(1)配置电脑,使用局域网案件信息管理系统集中管理、展示庭前交换的电子证据;
(2)配置录音机、录像机、VCD/DVD机等设备,用于音视频证据播放;
(3)配置实物展台,用于实物证据展示;(4)配置LED屏/背投/电视/电子白板/投影等显示设备;
(5)在法官、书记员等席位配置显示屏,用于实时查看案件信息、庭审信息、证据展示信息,笔录信息等;
(6)在书记员和法官席位设置局域网接口,在书记员席位设置VGA接口和互联网接口。
3、庭审笔录
(1)配置电脑(或速录机)、打印机等设备,支持庭审信息的录入和打印;
(2)支持庭审笔录与庭审音、视频记录信息时间标记同步;(3)支持庭审校对功能。可对遗漏的文字进行标记,并可通过该标记来定位庭审音视频,进行补录或校正;
(4)校对后的庭审笔录自动进入案件信息管理系统。
4、音视频管理
(1)支持庭审过程中各种声音的混音处理;
(2)支持多画面合成。将多个摄像机的信号以及证据展示信号复合为一个画面输出,分辨率不低于704x576;
(3)支持光盘刻录。实时对庭审信息(包括庭审录像、证据、庭审笔录等信息)进行一画面或多画面光盘刻录,用于随卷归档等用途。应具有光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施;(4)对庭审信息(包括证据展示信息)进行一画面或多画面光盘实时刻录。应具有光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施;
(5)支持语音激励。摄像机自动跟踪发言人,将发言人画面输出到显示设备上,切换为复合画面的主画面;
(6)支持法庭画面输出切换。可以输出在法庭内的显示设备上,可以输出到法庭外显示设备上,可以输出进行庭审直播,可以通过模拟信号传送到图像中心,可以通过数字编码进行网上直播和存储,等等;
(7)支持MPEG-
2、MPEG-4(H.264/AVC)、WMV或AVS编码格式;
(8)支持远程作证和庭审观摩等远程音视频应用。
5、庭审管理
(1)提供案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等)和庭审排期信息的维护管理。具有权限划分、身份识别和日志功能:
(2)能够对本地庭审画面和远程质证(提讯、庭审、)画面的显示和输出进行管理,根据需要在法庭内、外各类显示设备显示。或传送到图像处理中心,为庭审直播、点播、;远程观摩等应用提供服务;
(3)能够在庭审视频中输出文字、连续的时间等信息;(4)能够进行直播控制,灵活选择各路图像画面、证据展示画面或复合画面进行直播,能够根据网络带宽和庭审关注度的情况调节码流:
(5)能够对庭审中产生的笔录信息、质证信息和视频信息进行管理,并能够同步输出到案件信息管理系统中应用。
6、灯光音响
(1)在法庭内形成一个均匀的声场,保证各席位能够清晰听到审判发言内容和声音证据内容;
(2)可以声控,也可以由法官控制发言。法官席优先发言,并可控制控、辩双方的发言与发言时间;
(3)可配置多段均衡器、反馈抑制器、压限器等设备,以改善法庭音响的质量;
(4)根据庭审环节和证据展示等需要提供可分区控制光源。
7、集中控制
(1)支持庭审设备的“单点击”控制;(2)支持庭审过程控制;(3)支持庭审录像和直播控制:(4)支持设备故障预警。(方案四)扩展功能型
1、音视频信息采集(1)民事审判庭配置4台摄像机(或1台全景摄像机),用于法官席、双方当事人席、旁听席的拍摄。在法官席配置5支、书记员席配置2支、双方当事人席各配置3支话筒。支持语音激励功能。配置1至2支无线话筒;
(2)刑事审判庭配置5台摄像机(或1台全景摄像机),用于法官席、公诉席、辩护席、被告人席、旁听席的拍摄。在法官席配置5支、在公诉席和辩护席各配置2支、在书记员席配置2支、在证人席和被告人席各配置1支话筒。支持语音激励功能。配置1至2支无线话筒。
2、证据展示
(1)配置电脑,使用局域网案件信息管理系统集中管理、展示庭前交换的电子证据;
(2)配置录音机、录像机、VCD/DVD机等设备,用于音视频证据播放;
(3)配置实物展台,用于实物证据展示:
(4)配置LED屏/背投/电视/电子白板/投影等显示设备;
(5)在法官、书记员等席位配置显示屏,用于实时查看案件信息、庭审信息、证据展示信息,笔录信息等;
(6)配置电子白板或触摸屏,实现质证留痕功能;(7)在书记员和法官席位设置局域网接口,在书记员和双方当事人席位设置VGA接口和互联网接口;(8)各类展示设备由书记员或控制人员通过集控系统控制。
3、庭审笔录
(1)配置电脑(或速录机)、打印机等设备,支持庭审信息的录入和打印:
(2)支持庭审笔录与庭审音、视频记录信息时间标记同步;(3)支持庭审校对功能。可实时对遗漏的文字进行标记,并可通过该标记来定位庭审音视频,进行补录或校正;
(4)校对后的庭审笔录自动进入案件信息管理系统。
4、音视频管理
(1)支持庭审过程中各种声音的混音处理;
(2)支持多画面合成。将多个摄像机的信号以及证据展示信号复合为一个画面输出,分辨率不低于704x576。主画面可灵活设定;
(3)支持光盘刻录。实时对庭审信息(包括庭审录像、证据、庭审笔录等信息)进行一画面或多画面光盘刻录,用于随卷归档等用途。应具有光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施;
(4)支持语音激励。摄像机自动跟踪发言人,将发言人画面输出到显示设备上,切换为复合画面的主画面;
(5)支持法庭画面输出切换。可以输出在法庭内的显示设备上,可以输出到法庭外显示设备上,可以输出进行庭审直播,可以通过模拟信号传送到图像中心,可以通过数字编码进行网上直播和存储,等等;
(6)支持MPEG-
2、MPEG-4(H.264/AVC)、WMV或AVS编码格式。
(7)支持特殊证人在作证室发言、观看庭审实况功能;(8)支持远程作证和庭审观摩等远程音视频应用;(9)配备视频编辑工具,案件审结后,对庭审视频进行后期编辑、剪裁、加工、制作。
5、庭审管理
(1)提供案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等)和庭审排期信息的维护管理。具有权限划分、身份识别和日志功能;
(2)能够对本地庭审画面和远程质证(提讯、庭审)画面的显示和输出进行管理,根据需要在法庭内、外各类显示设备显示。或传送到图像处理中心,为庭审直播、点播、远程观摩等应用提供服务;
(3)能够在庭审视频中输出文字、连续的时间等信息;(4)能够进行直播控制,灵活选择各路图像画面、证据展示画面或复合画面进行直播。能够根据网络带宽和庭审关注度的情况调节码流;
(5)能够对庭审中产生的笔录信息、质证信息、和音视频信息进行管理,并能够同步输出到案件信息管理系统中应用。
6、灯光音响
(1)在法庭内形成一个均匀的声场,保证各席位能够清晰听到审判发言内容和声音证据内容;
(2)可以声控,也可以由法官控制发言。法官席优先发言,并可控制控、辩双方的发言与发言时间;
(3)可配置多段均衡器、反馈抑制器、压限器等设备,以改善法庭音响的质量;
(4)根据庭审环节和证据展示等需要提供可分区控制光源。
7、集中控制
(1)支持庭审设备的“单点击”控制;(2)支持庭审过程控制;(3)支持庭审设备的集中控制;(4)支持庭审录像和直播控制;(5)支持远程控制接管;(6)支持设备故障预警。
8、同声传译 支持同声传译功能。
第三篇:人民法院审判法庭信息化建设技术规范jdj909
人民法院审判法庭信息化建设规范
目
录
一.二.三.四.五.总则..........................................................................................................................3 综述..........................................................................................................................3 基本原则..................................................................................................................4 主要目标..................................................................................................................5 建设内容及要求......................................................................................................5
(一)布线..............................................................................................................................5
1.2.3.建设目标..............................................................................................................5 功能要求..............................................................................................................6 建设要求..............................................................................................................6
(二)证据展示......................................................................................................................6
1.2.3.建设目标..............................................................................................................6 功能要求..............................................................................................................6 建设要求..............................................................................................................6
(三)庭审笔录......................................................................................................................7
1.2.3.建设目标..............................................................................................................7 功能要求..............................................................................................................7 建设要求..............................................................................................................7
(四)音视频管理..................................................................................................................8
1.2.3.建设目标..............................................................................................................8 功能要求..............................................................................................................8 建设要求..............................................................................................................8
(五)庭审管理......................................................................................................................9
1.2.3.建设目标..............................................................................................................9 功能要求..............................................................................................................9 建设要求..............................................................................................................9
(六)灯光音响....................................................................................................................10
1.2.功能要求............................................................................................................10 建设要求............................................................................................................10
(七)集中控制....................................................................................................................10
1.2.3.建设目标............................................................................................................10 功能要求............................................................................................................10 建设要求............................................................................................................10
(八)同声传译....................................................................................................................11
1.2.3.六.建设目标............................................................................................................11 功能要求............................................................................................................11 建设要求............................................................................................................11 审判法庭信息化应用............................................................................................11
(一)远程音视频应用........................................................................................................11(二)案件信息服务............................................................................................................12 七.八.审判法庭信息化保障............................................................................................12 方案参考................................................................................................................13
(方案一)基本功能型........................................................................................................13(方案二)简约功能型........................................................................................................13(方案三)标准功能型........................................................................................................14(方案四)扩展功能型........................................................................................................17
一.总则
审判法庭信息化建设是人民法院信息化建设的重要组成部分。为加强和规范人民法院审判法庭信息化建设,保障审判活动公开、高效进行,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《中华人民共和国行政诉讼法》、《人民法院法庭建设标准》、《最高人民法院关于人民法院法庭专用设备配置的意见》、《人民法院信息网络系统建设技术规范》、《最高人民法院关于全面加强人民法院信息化工作的决定》等法律和有关规定,制定本规范。
人民法院审判法庭信息化建设必须遵循国家和最高法院发布的有关标准和规范。在执行本规范时要根据实际需要,本着科学、经济、实用的原则,既要满足审判工作的需要,又要考虑社会发展和技术发展对审判工作提出的新的要求,根据实际情况,合理确定建设规模和水平,做到功能齐全,设施完善,经济适用,适度超前。
本规范适用于地方各级人民法院新建、扩建、改建的审判法庭。原有的审判法庭可根据实际状况参照执行,逐步完善各项功能。专门人民法院审判法庭参照本规范执行。人民法庭信息化建设可根据实际情况,参照基层人民法院审判法庭的中、小法庭执行。
各高级法院应当通过演示、评测、招标等方式,统一组织确定辖区法院法庭信息化建设合作伙伴的入围范围。
本规范中方案一是审判法庭信息化建设应达到的基本配置和基本功能。审判法庭信息化建设的具体范围和功能,由各级人民法院要根据实际情况和审判工作需求确定。原则上高级人民法院应在4个以上,中级人民法院应在2个以上实现方案三中的各项功能,基层人民法院争取在1个以上审判法庭实现方案二中的各项功能,实现多媒体证据管理和庭审音视频信息的采集与应用,并为审判监督、绩效考核、审委会讨论、庭审转播、案例指导、上诉审等应用提供翔实、全面的信息。
本规范由最高人民法院司法行政装备管理局负责解释,并根据信息技术发展和审判工作需要适时修订。
二.综述
庭审是人民法院诉讼活动的中心环节,也是人民法院行使审判权的法定形式,又是向社会公开展示法院审判活动的一个窗口。随着我国社会正发生广泛而深刻的变化,更多的社会纠纷以诉讼方式进入法院,法庭越来越成为社会公众关注的“焦 3
点”。如何打破时间和空间因素对庭审活动的限制,最大限度地规范庭审活动,提高庭审效率,为法官、当事人、群众提供便捷的服务,一直是国内外法庭信息化建设所关心和致力解决的问题。
在数字信息技术发展相对成熟的美国、英国、加拿大、澳大利亚等国家,近年来相继出现了科技法庭,如美国费城州法院的625高科技法庭、加拿大温哥华高等法院的20号法庭、香港高等法院的科技法庭等等,都利用各种现代化设备和科技手段,使视听证据展示、数字录音、可视远程质证等成为可能。
2003年,基于审判流程管理日趋成熟,最高法院提出了案件信息管理从审判流程信息管理向审判实体信息管理转变。由此,证据管理和庭审音视频等信息管理被提到越来越重要的位置,成为案件管理的重点。几年来,各级人民法院在进行网络系统、审判业务管理等系统建设的同时,也加强了审判法庭信息化建设,并积累了一定的经验。最初,通过监控系统保障了庭审安全,通过投影等设备为各类证据展示提供了可能。随后,加强了庭审音视频信息的采集、处理和应用,并通过集中控制系统对大量电子设备进行集中控制。近来,在审判法庭信息化建设过程中,越来越重视软件和硬件的有机结合,越来越重视庭审管理与案件信息管理的结合。但是,人民法院审判法庭信息化建设和审判工作要求还有很大差距。主要表现在:布线等基础建设还不到位,庭审记录编码方式还不统一,庭审信息管理和应用还有待于加强。为规范人民法院审判法庭信息化建设,提高庭审效率,促进审判信息资源共享,特制定本技术规范。
三.基本原则
1.统一规划
为确保为庭审活动提供强有力的技术支持,为庭审音视频信息管理及其在审判监督、信息共享等方面的应用打下良好的基础,各级人民法院应按照《规范》要求,结合当地实际情况,统一制订本院及辖区法院审判法庭信息化建设规划,并在实施过程中负责指导、协调、检查和监督。
2.经济实用
法庭信息化建设要以审判工作为中心,从庭审活动需要和实际情况出发,讲求实用、适用,追求系统应用效益、社会效益和经济效益的最大化。要立足审判实践,正确处理一次性建设和长久发展的关系,不能追求形式,不能脱离法庭的基本功能,不能脱离案件信息管理的整体需求。
3.充分利用现有资源
在满足审判法庭信息化功能、性能与安全条件的前提下,审判法庭信息化建设 4
要充分利用、整合已有的网络平台、应用业务系统、法庭设备与环境设施等,尽可能避免重复建设和资源浪费。
4.分期建设
统筹规划、突出重点、分步实施。采取先发达地区、后贫困地区,先基本功能、后功能扩展,先部分法庭,后全面实施的步骤;有计划、有目标地选择建设标准和试点法院,积累经验,逐步推广。
四.主要目标
人民法院审判法庭信息化建设的主要目标是:利用网络、通信、多媒体等先进技术和软硬件产品,扩展、延伸审判法庭功能,为案件开庭审理各阶段(开庭、法庭调查、法庭辩论、评议和宣判)提供技术支持和技术保障;对庭审音视频信息进行采集、处理、加工和存储,为案件信息管理和应用提供技术支持和保障;发挥信息化在提高审判效率、规范庭审活动、加强审判监督、促进审判公开、落实司法为民要求等方面的作用。
五.建设内容及要求
法庭信息化建设包括布线、证据展示、庭审笔录、音视频管理、庭审管理、灯光音响、庭审控制、同声传译等系统建设。同时,还涉及法庭信息化应用、法庭信
息化保障及管理等相
组织机构保障法庭信息化应用案件信息管理证人保护远程质证庭审直播庭审点播庭审观摩——审判监督——绩效考核——审委会讨论——案例参考——上诉审关内容。各部分之间的关系见下图:
建设经费保障庭审管理法庭信息化建设法庭信息化保障及管理运维经费保障(一)布线
1.建设目标
为法庭内计算机网络、视频网络、设备控制等提供线路支持和保障,包括综合布线、音视频线、控制线、灯光音响线以
技术队伍保障运维管理制度应用管理制度证据展示庭审笔录音视频管理灯光音响集中控制同声传译技术标准规范业务标准规范法庭布线及法庭与机房的连接线等。应同时考虑法庭各方使用设备的快捷、简便。
2.功能要求
法庭内布线应满足法庭相关位置访问局域网、互联网要求,满足法庭内通信要求,满足庭审音视频信息采集和本地及远程应用要求,满足各类设备集中或分类控制要求,满足灯光、音响设备控制要求,满足法庭安防与监控要求。
3.建设要求
(1)接口要求:在法官席、书记员席位设置局域网接口和互联网接口。在诉讼参加人席位设置或预留互联网接口和音视频接口。在书记员席位或控制室设置音视频切换和设备控制接口。在主要审判配套用房内设置或预留互联网接口,并根据需要配置相关设备;
(2)冗余要求。布线时对各类线缆要进行冗余设计。在新建、扩建、改建法庭过程中,由于经济等原因,其他系统暂时无法建设的,应为布线预留管线;
(3)敷设方式:在建造或改建房屋时,应为布线预埋管道、安置桥架、预留地槽和孔洞等。未预埋管线的,可利用线槽、压条等方式,保证法庭内的布线整齐。
(二)证据展示
1.建设目标
实现不同形式(电子证据、实物、音频、多媒体等)、不同来源(案件信息管理系统、书记员、当事人、互联网等)证据的展示。
2.功能要求
配备多种证据证物展示软硬件设备,用于庭前交换或当庭出示的各类证据的展示。
(1)满足案件信息管理系统中证据(电子文本、电子图片、音视频信息)展示需求;
(2)满足实物证据展示需求;
(3)满足磁带、录像、VCD、DVD等多媒体证据展示需求;(4)满足互联网证据展示需求;
(5)满足当事人当庭出示的电子证据、音视频证据展示需求;(6)满足异地作证(证人保护、远程作证)信息展示需求。
3.建设要求
(1)在法庭内配备电脑、卡座、录像机、VCD/DVD机、实物展台等各种证据 6
证物展示设备;
(2)在法庭内配置LED屏/背投/电视/电子白板/投影等庭审显示设备,满足法官、诉讼参加人、旁听等席位的显示要求;
(3)在书记员席位或当事人席位配置VGA输入接口和互联网接口;(4)在法官、书记员、当事人等席位配置显示设备,用于实时查看案件信息、庭审信息、证据展示信息,笔录信息等;
(5)通过软件或音视频矩阵实现与庭审音视频信息的切换展示及输出,满足证据展示信息向视频系统的其他应用要求;
(6)能够将证据展示信息转换成音视频信号,并与庭审摄像画面进行复合处理,在庭审实况直播和庭审录像中完整体现;
(7)有条件的法庭,应支持质证留痕功能。在基于同一图片、场景、文本等电子证据(应支持WORD、POWER POINT、EXCEL、PDF、DWG、WMF等文档格式,以及BMP、JPG、PNG、TIF等图片格式)进行法庭辩论时,可以在一个或多个显示屏上显示、保留质证痕迹。质证信息纳入庭审管理范畴。
(8)
(三)庭审笔录
1.建设目标
实现书记员庭审笔录。笔录信息可自动转入案件信息管理系统。
2.功能要求
(1)支持庭审笔录的录入、校对及打印;
(2)可对遗漏的文字进行标记,并可通过该标记来定位庭审视频,进行补录或校正;
(3)校对后的庭审笔录可直接打印,并自动进入案件信息管理系统。
3.建设要求
(1)应有效支持计算机或专用速录设备(如亚伟速录机)录入;(2)庭审笔录应与庭审音、视频记录信息进行时间标记同步。
(四)音视频管理
1.建设目标
实现庭审音视频信息的采集、处理、存储,为庭审直播、点播、远程观摩等应用和服务奠定基础。
2.功能要求
(1)信息采集。采集一个或多个庭审画面。图像质量应达到四级(GB50348-2004)以上;
(2)光盘刻录。实时或闭庭后对庭审录像或庭审信息(包括庭审录像、证据、庭审笔录等信息)进行光盘刻录,用于随卷归档等用途。格式为MPEG-Ⅱ、国际标准的DVD-VOB文件格式,分辨率704×576。应具有光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施;
(3)音视频处理。应具备混音处理、多画面合成和画面选择、语音激励摄像联动、电子证据信息的选择与切换、法庭画面输出切换等功能;
(4)多画面合成。可以采编一路或多路复合画面(包含摄像机信号和证据信号),文件码流不低于750KB, 图像分辨率不低于704x576;
(5)图像保存。对集中采集的庭审信息进行自动存储,形成符合主流格式标准的媒体文件和数据文件,并能够自动进入案件信息管理系统;
(6)图像格式。庭审信息的硬盘存储编码格式采用MPEG-4(H.264 /AVC)或国内标准AVS,编码文件码流可根据需要调节。
3.建设要求
(1)采集庭审现场画面和发言人画面的摄像机数量和安装位置至少应能够对法官及双方当事人完全拍摄;
(2)各种庭审信息的编码记录严格时间同步,并可根据庭审过程设置标记,用于图像快速索引和定位;
(3)能够对庭审音视频信息进行数字化编码。音视频数字编码器可安装在中心机房,为多个法庭进行后端数字化处理;
(4)可以同时采取光盘、磁带、网络和硬盘等存储方式。可以根据案件进展及其重要性等因素采用在线、进线、离线方式保存;
(5)应具备语音激励功能,并可以根据需要启用或屏蔽;(6)支持2个以上法庭采编直播备份。
(7)支持脆弱证人在作证室发言、观看庭审实况功能;
(8)能够与法院专网视频系统连接,支持证人远程作证、观看庭审实况功能。
(五)庭审管理
1.建设目标
实现对庭审各阶段各类信息及其应用的管理,包括案件基本信息、笔录信息、庭审音视频等信息的管理,以及庭审直播等应用的管理。
2.功能要求
(1)提供案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等)和庭审排期信息的维护管理。具有权限划分、身份识别和日志功能;
(2)能够对本地庭审画面和远程质证(提讯、庭审)画面的显示和输出进行管理,根据需要在法庭内、外各类显示设备显示。或传送到图像处理中心,为庭审直播、点播、远程观摩等应用提供服务;
(3)能够在庭审视频中输出文字信息、时间信息、法庭温湿度信息等;(4)能够进行直播控制,灵活选择各路图像画面、证据展示画面或复合画面进行直播。能够根据网络带宽和庭审关注度的情况调节码流;
(5)能够对庭审中产生的笔录信息、质证信息和音视频信息进行管理,并能够同步输出到案件信息管理系统中应用。案件基本信息和实体信息的文件格式、数据结构、数据代码、数据交换等必须满足《人民法院信息网络系统建设技术规范要求》。
3.建设要求
(1)庭审管理由庭审管理模块1和庭审管理模块2共同完成。其中庭审管理模块1为案件信息管理系统的一部分,由案件信息管理系统建设单位开发提供。庭审管理模块2为法庭信息的一部分,由科技法庭建设单位开发提供;
(2)庭审管理模块1完成的功能包括:管理、展示案件排期信息、案件基本信息,并可以在开庭前将这些信息发送给管理模块2;管理、展示案件证据信息和质证信息;接收庭审管理模块2的庭审笔录信息和庭审音视频信息;
(3)庭审管理模块2完成的功能包括:管理、展示案件排期信息、案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等),并可从庭审管理模块1中接收这些信息;管理、展示庭审笔录信息和庭审音视频信息,并在休庭后将这些信息发送给庭审管理模块1;庭审直播、远程质证、证人保护、庭审观摩的控制和管理。
(六)灯光音响 1.功能要求
(1)满足庭审扩声需求,满足播放DVD、CD、磁带等音像资料需求;(2)满足庭审各阶段灯光需求。
2.建设要求
(1)在法庭内形成一个均匀的声场,不产生回授啸叫;
(2)话筒数量应满足法官、当事人和书记员的发言需求。法官席每个席位、双方当事人席位(大、中法庭双方各两个以上席位,小法庭双方一个以上席位)、刑事审判法庭犯罪嫌疑人席位均配置话筒;
(3)发言控制方式。可以声控激励,也可以法官席控制。法官席优先发言,并可控制控、辩双方的发言与发言时间;
(4)满足国家标准GB 50371-2006-《厅堂扩声系统设计规范》中的会议类扩声系统声学特性指标;
(5)根据庭审环节和证据展示等需要提供可分区控制光源。法台区域的平均光照强度不应低于800 lux、其它部位的平均光照强度不应低于500 lux,等离子视频屏幕区照度不应高于801ux。
(七)集中控制
1.建设目标
实现对庭审各阶段音视频信息采集控制、庭审设备控制,简化书记员或其它控制人员的操作,提供庭审效率。
2.功能要求
能够对法庭内的DVD、投影仪、实物展台、显示屏、摄像机、灯光、窗帘等各类设备进行集中控制。能够设置庭审各阶段各类设备和灯光的工作状态。庭审过程中,控制人员“单击”一建即可满足开庭要求。
3.建设要求
(1)庭审控制可以采用触摸屏界面方式,也可以采用计算机界面方式;(2)控制界面应直观明了,简单易用;
(3)大中法庭和重要的小法庭,可以考虑同时在书记员席位和控制室对庭审 10
进行控制;
(4)有条件的法院,可以在大、中法庭设置控制室,以安放音响、视频等设备,以及对视频设备的控制和维护。
(八)同声传译
1.建设目标
为人民法院的涉外庭审和少数民族地区法院的庭审提供同声传译功能。
2.功能要求
提供同声传译的服务,并能够将翻译内容提供给法庭记录人员形成审判记录文档。
3.建设要求
(1)确有必要且有条件的法院,个别法庭可以配置同声传译系统。其他情形可以临时租用同声传译系统;
(2)主机支持发言单元数量、翻译单元数量、音频输入/出,红外发射设备传输频率、发射距离等性能指标由各建设法院根据建设期间技术发展情况、经济条件、应用要求等确定。
六.审判法庭信息化应用
在法庭信息化建设的同时,应积极推进信息化应用。除为庭审提供证据展示、庭审笔录、音视频管理、设备控制等技术支持外,还应该推进在远程音视频方面的应用,推进为审判工作提供案件信息服务方面的应用。
(一)远程音视频应用
1. 远程质证。采用视频技术,庭审过程中实现证人在异地法院出庭作证,通过远程质证,降低证人、鉴定人出庭作证的成本和风险。
2. 远程提讯。对于经过阅卷,事实清楚,一审判处死缓以下刑罚的案件,高级法院在进行二审时,有必要进行远程视频提讯的尝试。同样,这种方式还可探索用于普通刑事案件、减刑假释案件。对于一些涉案法律关系并不复杂、诉讼标的金额较小的民事案件,也可考虑通过远程审判的方式开庭审理。
3. 庭审直播。将庭审实况在本院局域网(有条件的还应在立案大厅等相关位置配置LED屏或等离子电视等显示设备)和法院专网直播,供审判监督、庭审观摩等使用。
(二)案件信息服务
1. 审判监督。在案件流程信息管理的基础上,将证据及庭审音视频等实体信息纳入管理范畴,使案件的审理在实时监督下进行。
2. 绩效考核。将庭审质量纳入绩效考核范畴,为考核法官的庭审驾驭能力提供依据。
3. 审委会讨论。审委会讨论案件时,不但要听取承办人的汇报。还可以实时查看庭审笔录和证据采信情况,“亲历”庭审实况,将审理制落实到实处。
4. 庭审转播。通过局域网、法院专网、互联网和电视台等渠道进行庭审转播或点播。使法官、检察官和律师在法庭中的诉讼活动受到各方面的监督,也使庭审成为向社会公众进行法制宣传教育的有效手段。
5. 案例指导。将庭审音视频信息纳入案例中,使用者不再只通过文字材料去揣摩法官的思维,有力提升案件的指导作用和说服力。
6. 上诉审。在案件上诉审时,同时移送电子卷宗,使承办法官全面、便捷地掌握原审证据采信、庭审等情况。
七.审判法庭信息化保障
1. 加强领导。各级人民法院应将审判法庭信息化建设纳入工作日程,加强领导,明确职责,稳步推进法庭信息化建设和应用工作。
2. 落实经费。各地要争取将审判法庭信息化建设经费和运行维护经费与其他信息建设经费一起列入法院业务经费预算。运行维护经费一般每年不低于建设投资的5%。
3. 充实队伍。各级人民法院要加强信息技术队伍专业化建设,确保法庭信息化的应用和运行维护。运行维护也可以考虑采用外包方式。
4. 强化管理。建立和完善法庭信息化建设、应用、运行维护等方面的管理制度。形成有效的激励、监督和约束机制。
5. 完善标准。在审判法庭信息化建设中,要严格遵循国家和最高人民法院发布的技术和业务标准、规范等。
八.方案参考
考虑不同时期,不同地区,不同经济条件等方面的差异,本节列出四个功能方案,供各级人民法院进行法庭信息化建设过程中参考。
(方案一)基本功能型
1. 配置电脑和投影机,用于电子资料展示; 2. 配置速录机(或电脑),用于庭审笔录; 3. 配置1台摄像机,用于视频信息采集; 4. 配置全向麦克风,用于庭审音频信息采集;
5. 配置光盘刻录设备,刻录DVD(MPEG2格式)光盘归档;
(方案二)简约功能型
1.音视频信息采集
(1)民事审判庭配置1台摄像机,用于全景拍摄。在法官席、书记员席、双方当事人席各配置1只话筒;
(2)刑事审判庭配置2台摄像机,用于犯罪嫌疑人席和全景拍摄。在法官席、公诉席、辩护席、书记员席和犯罪嫌疑人席各配置1只配置话筒。
2.证据展示
(1)配置电脑,使用局域网案件信息管理系统集中管理、展示庭前交换的、转化为电子文件的证据。没有开通局域网的,单机管理、展示个案电子证据;
(2)配置投影仪、屏幕(电视机)等庭审显示设备;
(3)在书记员席位设置局域网接口和VGA接口,在书记员席位预留互联网接口,在法官席位预留局域网接口。
2.庭审笔录
(1)配置电脑或速录机,支持庭审信息的录入;(2)校对后的庭审笔录自动进入案件信息管理系统。3.音视频管理
(1)支持庭审过程中各种声音的混音处理;
(2)支持光盘刻录。实时或闭庭后对庭审录像或庭审信息(包括庭审录像、证据、庭审笔录等信息)进行光盘刻录,用于随卷归档等用途。
(3)支持语音激励。摄像机自动跟踪发言人,将发言人画面输出到显示设备上;
(4)支持法庭画面输出切换。可以输出在法庭内的显示设备上,可以输出到法庭外显示设备上,可以输出进行庭审直播,可以通过数字编码进行网上直播和存储,等等;
(5)支持MPEG-
2、MPEG-4(H.264 /AVC)或国内标准AVS编码格式;(6)支持远程作证和庭审观摩等远程音视频应用。4.庭审管理
(1)提供案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等)和庭审排期信息的维护管理。具有权限划分、身份识别和日志功能;
(2)能够对本地庭审画面和远程质证(提讯、庭审)画面的显示和输出进行管理,根据需要在法庭内、外各类显示设备显示,为庭审直播、点播、远程观摩等应用提供服务;
(3)能够在庭审视频中输出文字信息、连续的时间信息、法庭温湿度信息等;(4)能够进行直播控制,灵活选择各路图像画面、证据展示画面进行直播。能够根据网络带宽和庭审关注度的情况调节码流;
(5)能够对庭审中产生的笔录信息、质证信息和音视频信息进行管理,并能够同步输出到案件信息管理系统中应用。
5.灯光音响
(1)在法庭内形成一个均匀的声场,保证各席位能够清晰听到审判发言内容和声音证据内容。
6.集中控制
(1)支持庭审过程控制;(2)支持庭审录像和直播控制;
(方案三)标准功能型
1.音视频信息采集
(1)民事审判庭配置3台摄像机,用于法官席、双方当事人席、旁听席的拍摄。在法官席配置3只、书记员席配置1只、双方当事人席各配置2只话筒。支持语音激励功能;
(2)刑事审判庭配置4台摄像机,用于法官席、公诉席、辩护席、犯罪嫌疑人席、旁听席的拍摄。在法官席配置3只、公诉席和辩护席各配置1只、书记员席配置1只、证人席和犯罪嫌疑人席各配置1只话筒。支持语音激励功能。
2.证据展示
(1)配置电脑,使用局域网案件信息管理系统集中管理、展示庭前交换的电子证据;
(2)配置录音机、录像机、VCD/DVD机等设备,用于音视频证据播放;(3)配置实物展台,用于实物证据展示;
(4)配置LED屏/背投/电视/电子白板/投影等显示设备;
(5)在法官、书记员等席位配置显示屏,用于实时查看案件信息、庭审信息、证据展示信息,笔录信息等;
(6)在书记员和法官席位设置局域网接口,在书记员席位设置VGA接口和互联网接口。
2.庭审笔录
(1)配置电脑(或速录机)、打印机等设备,支持庭审信息的录入和打印;(2)支持庭审笔录与庭审音、视频记录信息时间标记同步;
(3)支持庭审校对功能。可对遗漏的文字进行标记,并可通过该标记来定位庭审音视频,进行补录或校正;
(4)校对后的庭审笔录自动进入案件信息管理系统。3.音视频管理
(1)支持庭审过程中各种声音的混音处理;
(2)支持多画面合成。将多个摄像机的信号以及证据展示信号复合为一个画面输出,分辨率不低于704x576;
(3)支持光盘刻录。实时对庭审信息(包括庭审录像、证据、庭审笔录等信息)进行一画面或多画面光盘刻录,用于随卷归档等用途。应具有光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施;
(4)对庭审信息(包括证据展示信息)进行一画面或多画面光盘实时刻录。15
应具有光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施;
(5)支持语音激励。摄像机自动跟踪发言人,将发言人画面输出到显示设备上,切换为复合画面的主画面;
(6)支持法庭画面输出切换。可以输出在法庭内的显示设备上,可以输出到法庭外显示设备上,可以输出进行庭审直播,可以通过模拟信号传送到图像中心,可以通过数字编码进行网上直播和存储,等等;
(7)支持MPEG-
2、MPEG-4(H.264 /AVC)或国内标准AVS编码格式;(8)支持远程作证和庭审观摩等远程音视频应用。4.庭审管理
(1)提供案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等)和庭审排期信息的维护管理。具有权限划分、身份识别和日志功能;
(2)能够对本地庭审画面和远程质证(提讯、庭审)画面的显示和输出进行管理,根据需要在法庭内、外各类显示设备显示。或传送到图像处理中心,为庭审直播、点播、远程观摩等应用提供服务;
(3)能够在庭审视频中输出文字信息、连续的时间信息、法庭温湿度信息等;(4)能够进行直播控制,灵活选择各路图像画面、证据展示画面或复合画面进行直播。能够根据网络带宽和庭审关注度的情况调节码流;
(5)能够对庭审中产生的笔录信息、质证信息和音视频信息进行管理,并能够同步输出到案件信息管理系统中应用。
5.灯光音响
(1)在法庭内形成一个均匀的声场,保证各席位能够清晰听到审判发言内容和声音证据内容;
(2)可以声控,也可以由法官控制发言。法官席优先发言,并可控制控、辩双方的发言与发言时间;
(3)根据庭审环节和证据展示等需要提供可分区控制光源。6.集中控制
(1)支持庭审设备的“单点击”控制;(2)支持庭审过程控制;(3)支持庭审录像和直播控制;(4)支持设备故障预警。
(方案四)扩展功能型
1.音视频信息采集
(1)民事审判庭配置4台摄像机,用于法官席、双方当事人席、旁听席的拍摄。在法官席配置5只、书记员席配置2只、双方当事人席各配置3只话筒。支持语音激励功能。配置1至2只无线话筒。;
(2)刑事审判庭配置5台摄像机,用于法官席、公诉席、辩护席、犯罪嫌疑人席、旁听席的拍摄。在法官席配置5只、在公诉席和辩护席各配置2只、在书记员席配置2只、在证人席和犯罪嫌疑人席各配置1只话筒。支持语音激励功能。配置1至2只无线话筒。
2.证据展示
(1)配置电脑,使用局域网案件信息管理系统集中管理、展示庭前交换的电子证据;
(2)配置录音机、录像机、VCD/DVD机等设备,用于音视频证据播放;(3)配置实物展台,用于实物证据展示;
(4)配置LED屏/背投/电视/电子白板/投影等显示设备;
(5)在法官、书记员等席位配置显示屏,用于实时查看案件信息、庭审信息、证据展示信息,笔录信息等;
(6)配置电子白板或触摸屏,实现质证留痕功能;
(7)在书记员和法官席位设置局域网接口,在书记员和双方当事人席位设置VGA接口和互联网接口;
(8)各类展示设备由书记员或控制人员通过集控系统控制。2.庭审笔录
(1)配置电脑(或速录机)、打印机等设备,支持庭审信息的录入和打印;(2)支持庭审笔录与庭审音、视频记录信息时间标记同步;
(3)支持庭审校对功能。可实时对遗漏的文字进行标记,并可通过该标记来定位庭审音视频,进行补录或校正;
(4)校对后的庭审笔录自动进入案件信息管理系统。3.音视频管理
(1)支持庭审过程中各种声音的混音处理;
(2)支持多画面合成。将多个摄像机的信号以及证据展示信号复合为一个画面输出,分辨率不低于704x576。主画面可灵活设定;
(3)支持光盘刻录。实时对庭审信息(包括庭审录像、证据、庭审笔录等信息)进行一画面或多画面光盘刻录,用于随卷归档等用途。应具有光盘封盘、防擦写、防篡改、防剪辑等安全保护措施;
(4)支持语音激励。摄像机自动跟踪发言人,将发言人画面输出到显示设备上,切换为复合画面的主画面;
(5)支持法庭画面输出切换。可以输出在法庭内的显示设备上,可以输出到法庭外显示设备上,可以输出进行庭审直播,可以通过模拟信号传送到图像中心,可以通过数字编码进行网上直播和存储,等等;
(6)支持MPEG-
2、MPEG-4(H.264 /AVC)或国内标准AVS编码格式。(7)支持脆弱证人在作证室发言、观看庭审实况功能;(8)支持远程作证和庭审观摩等远程音视频应用;
(9)配备视频编辑工具,案件审结后,对庭审视频进行后期编辑、剪裁、加工、制作。
4.庭审管理
(1)提供案件基本信息(包括案号、案由、当事人、承办人、合议庭成员等)和庭审排期信息的维护管理。具有权限划分、身份识别和日志功能;
(2)能够对本地庭审画面和远程质证(提讯、庭审)画面的显示和输出进行管理,根据需要在法庭内、外各类显示设备显示。或传送到图像处理中心,为庭审直播、点播、远程观摩等应用提供服务;
(3)能够在庭审视频中输出文字信息、连续的时间信息、法庭温湿度信息等;(4)能够进行直播控制,灵活选择各路图像画面、证据展示画面或复合画面进行直播。能够根据网络带宽和庭审关注度的情况调节码流;
(5)能够对庭审中产生的笔录信息、质证信息和音视频信息进行管理,并能够同步输出到案件信息管理系统中应用。
5.灯光音响
(1)在法庭内形成一个均匀的声场,保证各席位能够清晰听到审判发言内容和声音证据内容;
(2)可以声控,也可以由法官控制发言。法官席优先发言,并可控制控、辩双方的发言与发言时间;
(3)可配置多段均衡器、反馈抑制器、压限器等设备,以改善法庭音响的质量;
(4)根据庭审环节和证据展示等需要提供可分区控制光源。6.集中控制
(1)支持庭审设备的“单点击”控制;(2)支持庭审过程控制;(3)支持庭审设备的集中控制;(4)支持庭审录像和直播控制;(5)支持远程控制接管;(6)支持设备故障预警。7.同声传译
(1)支持同声传译功能
第四篇:XX人民法院新审判法庭项目概况介绍稿
XX县人民法院新审判法庭项目概况介绍
XXX
XXXX年XX月XX日
尊敬的各位领导、各位来宾、同志们:
今天,我们在这里隆重聚会,共同庆祝县法院新审判法庭奠基仪式。在此,我谨代表县法院全体干警向出席审判法庭奠基仪式的各位领导和来宾表示热烈的欢迎!向关心支持法院“两庭”建设的上级法院、县委、县人大、县政府、县政协及各有关单位表示衷心的感谢!向承担审判法庭建设任务的施工单位、监理单位和全体工程建设者致以崇高的敬意!
人民法院审判法庭,是人民法院行使国家审判权依法审理各类案件的法定场所,是检察官、当事人、律师和其他诉讼参与人进行诉讼活动以及公民旁听案件审理、接受法制教育的公共设施,是保障审判活动顺利进行的必需的物质条件。
XX县人民法院现有审判法庭,始建于上个世纪XX年代初,因规模较小、功能不全、配套设施落后,已不适应新形势下审判工作的需要,给人民群众诉讼造成诸多不便。XXXX年,我院党组根据工作需要和形势发展,确立了新建审判法庭的工作目标。XXXX年,该项目经有关部门批准立项。
新建的审判法庭位于XX县XX街道XX村,用地面积XXXX亩,主楼XX层、裙楼XX层,总建筑面积XXX㎡,计划投资XX万元。审判法庭包括大、中、小法庭XX个、调解室XX个、诉讼服务中心、立案大厅、信访大厅、审判用房、执行用房、审判配套用房和辅助用房。审判法庭建设期间,我们将全力协调各方关系,创造良好施工环境,做到安全施工、质量优良,确保工程建设的顺利进行。
各位领导、各位来宾、同志们,我院决心以审判法庭的开工建设为契机,以坚定的信念、饱满的热情、扎实的作风,树立新形象,开创新局面,为XX的发展、改革、稳定提供更强有力的司法保障和优质的法律服务。
谢谢大家!
第五篇:收费站、超限站综合楼室内装修工程
神府高速公路省界(陕晋)主线收费站综合楼室内装修工程
承 包 合 同 书
甲 方:陕建集团十一公司神府高速公路第二十六合同段项目经理部
乙 方:鄂尔多斯市鼎晟装饰工程有限责任公司
日 期:二0一一年八月十日
合同书
甲方:陕建集团十一公司神府高速公路第二十六合同段项目经理部 乙方:鄂尔多斯市鼎晟装饰工程有限责任公司
根据甲方神府高速公路省界(陕晋)主线收费站综合楼室内装修的需要,经过公开、公平、公正的议标程序确定乙方为该项装修工程项目的中标人。依据甲方对综合楼室内装修工程的要求和乙方投标承诺,经甲、乙双方进一步协商同意,签订如下合同条款:
一、工程项目名称:神府高速公路省界(陕晋)主线收费站综合楼室内装修工程。
二、工程项目地点:府谷县碛塄黄河大桥处。
三、工程项目内容:神府高速公路省界(陕晋)主线收费站综合楼室内装饰装修。
四、承包方式:该项工程实行部分工程承包施工(具体见五、六分述)。
五、甲方负责提供如下材料及劳务:
1、地面瓷砖、墙瓷砖、楼梯台阶大理石及其水泥、砂子(由乙方搬运至所需楼层及房间);
2、卫生洁具及其安装;
3、防水材料、灯具、电路电线开关插座及其施工安装;
4、套装门、门锁、合页、门套、窗套及其安装;
5、男、女卫生间与公共卫生间面盆台案(米黄色人造大理石)。
六、乙方承包综合楼装修工程范围及其具体技术质量要求:
1、餐厅(1套)
(1)、地面石膏板三级吊顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板);
(2)、顶面腻子基层处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(3)、顶面刷乳漆胶(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(4)、墙面300*600墙砖V型铺贴;(5)、过门石铺贴;(6)、800*800地砖铺贴;
2、厨房(1套)
(1)、原顶腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(2)、原顶刷乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(3)、300*300防滑地砖铺贴;(4)、过门石铺贴;
(5)、墙面300*600墙砖铺贴;
3、财务室(1套)(1)、600*600地砖铺贴;(2)、过门石铺贴;
(3)顶面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(4)顶面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(5)、瓷砖踢脚线铺贴;
(6)、墙面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(7)墙面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);
4、公共卫生间(1套)(1)、300*300防滑地砖铺贴;
(2)、防水石膏板吊顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌防水石膏板);(3)、防水腻子处理(特质防水防霉腻子);(4)、防水乳胶漆(嘉宝莉防水乳胶漆两遍);(5)、墙面300*600墙砖铺贴;(6)、过门石铺贴;(7)、面盆台案安装。
5、大厅(1套)
(1)、600*600地砖铺贴;(2)、拨打线铺贴;(3)、过门石铺贴;
(4)石膏板造型吊顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板);
(5)、石膏板平顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板);
(6)、墙面300*600墙砖V型铺贴;
(7)、顶面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(8)、顶面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);
6、阅览室(1套)(1)、600*600地砖铺贴;(2)、过门石铺贴;
(3)、纸面石膏板吊平顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板);
(4)、顶面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(5)、顶面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(6)、瓷砖踢脚线铺贴;
(7)、墙面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(8)、墙面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);
7、活动室(1套)
(1)、水泥砂浆地面找平(塑胶地板);(2)、水泥自流平塑胶地板(塑胶地板);
(3)、纸面石膏板吊顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板);
(4)、顶面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(5)、顶面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(6)、瓷砖踢脚线铺贴;
(7)、墙面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(8)、墙面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(9)过门石铺贴;
8、男、女卫生间(5套)(1)、300*300防滑地砖铺贴;
(2)、防水石膏板吊顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌防水石膏板);(3)、防水腻子处理(特质防水防霉腻子);(4)、防水乳胶漆(嘉宝莉防水乳胶漆两遍);(5)、墙面300*600墙砖铺贴;(6)、过门石铺贴;(7)、面盆台案安装。
9、洗衣房(5套)
(1)、300*300防滑地砖铺贴;
(2)、顶面腻子处理(特质防水防霉腻子);(3)、顶面乳胶漆(嘉宝莉防水乳胶漆两遍);(4)墙面300*600墙砖铺贴;(5)、过门石铺贴;
10、办公室(16套)(1)、600*600地砖铺贴;
(2)、过门石铺贴;
(3)、纸面石膏板吊平顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板);
(4)、顶面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(5)、顶面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(6)、瓷砖踢脚线铺贴;
(7)、墙面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(8)、墙面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(9)、窗帘盒制作(木龙骨、木工板);
11、宿舍(96套)(1)、600*600地砖铺贴;
(2)、顶面石膏板平顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板);
(3)、顶面防水石膏板吊顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌防水石膏板);
(4)、防水腻子处理(特质防水防霉腻子);(5)、防水乳胶漆(嘉宝莉防水乳胶漆两遍);
(6)、顶面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(7)、300*300防滑地砖铺贴;
(8)、300*600墙砖铺贴;
(9)、顶面刷乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(10)、墙面腻子基层处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(11)、墙面刷乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(12)、过门石铺贴;(13)、瓷砖踢脚线铺贴;
(14)、窗帘盒制作(木龙骨、木工板);
12、会议室(1套)(1)、600*600地砖铺贴;
(2)、纸面石膏板吊平顶(60系列轻钢龙骨、泰山牌纸面石膏板、木工板);
(3)、顶面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(4)、顶面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(5)、瓷砖踢脚线铺贴;
(6)、墙面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(7)、墙面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(8)、过门石铺贴;
13、过道(6层)(1)、600*600地砖铺贴;
(2)、顶面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(3)、顶面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(4)、瓷砖踢脚线铺贴;
(5)、墙面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(6)、墙面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(7)、拨打线铺贴;
14、楼梯间(5层)(1)、600*600地砖铺贴;(2)、拨打线铺贴;
(3)、顶面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(4)、顶面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(5)、瓷砖踢脚线铺贴;
(6)、墙面腻子处理(石膏腻子找平一遍、室内专用腻子刮墙两遍、打磨处理);
(7)、墙面乳胶漆(刷嘉宝莉室内工程乳胶漆两遍);(8)、不锈钢楼梯扶手;(9)、楼梯台阶铺贴;
15、壁柜
按照图纸设计要求,所需材料及装修全部由乙方承包,每个壁
柜计价叁仟伍佰元人民币(3500.00元)(不包括在工程总价款中)。
七、装修工程技术质量验收标准:
按照省级公路榆商线神木至府谷高速公路省界(陕晋)主线收费站、超限站综合楼室内装修施工图标准要求,由甲方会同神府高速公路管理处进行验收,质量必须达到一次性验收合格标准。
八、工程总价款:捌拾贰万元整(小写:820000.00元),包括第六条1--14项所列材料费、运输费、装卸费、人工费、安全措施费等一切装修费用(不含税)。
九、付款方式:本装修工程乙方大部材料进场后支付工程总价款的50%,整体工程竣工验收合格后,支付至工程总价款的95%,余款5%作为质保金,质保期两年。
十、工程总工期:从本合同签订之日起至2011年9月25日竣工,总工期45天。如逾期每天罚款1000元,在履约保证金中扣除,如因甲方客观原因或不可抗力因素造成延期,予以剔除。若提前竣工,每提前一天奖励2000元。
十一、履约保证金:在签订本合同时,乙方需向甲方交伍万元人民币作为履约保证金,如无违约,工程竣工验收合格后,如数无息退还。
十二、质保:质保期两年,在质保期内,若出现工程质量问题,乙方及时予以维修,维修费用由乙方支付。
十三、其他费用:乙方在施工过程中所需要的水、电由甲方提供,费用由甲方支付,施工人员食宿由乙方自行解决。
十四、垃圾清理:乙方将室内及走廊楼道所有的垃圾清理到甲方指定地点,不包括擦玻璃。
十五、工程监督:甲方有权对整个工程的施工状况进行督查,发现问题及时纠正。乙方将工程所需主要材料(纸面石膏板、乳胶漆、轻钢龙骨、腻子等)运送到施工现场,甲方专业技术工程师要进行检验是否符合质量要求,检验不合格的要及时退回更换。
十六、安全责任:乙方应加强安全施工安全管理,确保安全无事故。乙方在运输、装修、安装等一切施工过程中,所发生的一切人员伤、残、亡等事故及财产损失,全部由乙方自负,甲方概不承担任何责任。
十七、违约责任:甲乙双方必须严格履行合同条款,如有一方违约,按有关合同条款予以处罚。
十八、本合同未尽事宜,甲、乙双方另行协定。
十九、在履行本合同过程中,如有争议,可申请府谷县劳动仲裁委员会仲裁,也可向府谷县人民法院提起诉讼解决。
二十、本合同经甲、乙双方代表签名盖章后生效,具有法律效力。二
十一、本合同一式六份,甲、乙双方各执三份。
甲方:陕建集团十一公司神府高速公路第二十六合同段项目经理部 代表:
乙方:鄂尔多斯市鼎晟装饰工程有限责任公司 代表:
手机号码:
日期:公元二零一一年八月十日