招投标合同练习题

第一篇：招投标合同练习题

一、单项选择题（每小题1分，共20分）

1．甲、乙两个工程承包单位组成施工联合体投标，参与竞标某房地产开发商的住宅工程，则下列说法错误的有（）。

A．甲、乙两个单位以一个投标身份参与投标

B．如果中标，甲、乙两个单位应就中标项目向该房地产开发商承担连带责任

C．如果中标，甲、乙两个单位应就各自承担部分与该房地产开发商签订合同

D．如在履行合同中乙单位破产，则甲单位应当承担原由乙单位承担的工程任务

2．投标人对已发出的投标文件进行补充、修改或者撤回的，应当在（）前，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

A．20天 B．投标截止时间 C．投标预备会 D．7天

3．招标程序有：①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场，并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查，并将审查结果通知各申请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是（）。

A．①②③⑤④⑥

C．①③②⑤⑥④

4．工程量清单是招标单位按国家颁布的统一工程项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则，根据施工图纸计算工程量，提供给投标单位作为投标报价的基础。结算拨付工程款时以（）为依据。B．①③②⑥⑤④ D．①⑤⑥②③④

A．工程量清单 B．实际工程量

C．承包方报送的工程量 D．合同中的工程量

5．《中华人民共和国招标投标法》于（）起开始实施。

A．2000年7月1日 B．1999年8月30日

C．2000年1月1日 D．1999年10月1日

6．下面对施工总承包企业资质等级划分正确的是（）。

A．一级、二级、三级

C．特级、一级、二级、三级 B．一级、二级、三级、四级 D．特级、一级、二级

7．以下不属于投标文件的内容是（）

A．投标函 B．施工组织设计 C．施工方案 D．技术规范

8．开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的（）进行。

A．当天公开 B．当天不公开 C．同一时间公开 D．同一时间不公开

9．招标信息公开是相对的，对于一些需要保密的事项是不可以公开的。例如，（）在确定中标结果之前就不可以公开。

A．评标委员会成员名单 B．投标邀请书

C．资格预审公告 D．招标活动的信息

10．根据《招标投标法》的有关规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起（）内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

A．10日 B．15日 C．30日 D．3个月

11．投标文件中总价金额与单价金额不一致的，应（）。

A．以单价金额为准 B．以总价金额为准

C．由投标人确认 D．由招标人确认

12．依据《招标投标法》某建设单位就一个办公楼群项目的项目招标，则该项目的评标工作由（）来完成。

A．该建设单位的领导 B．该建设单位的上级主管部门

C．当地的政府部门 D．该建设单位依法组建的评标委员会

13．评标委员会为（）人以上的单数，评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。

A．5，2/3 B．7，4/5 C．5，1/3 D．3，2/3

14．某工程项目在估算时算得成本是900万元人民币，概算时算得成本是850万元人民币，预算时算得成本是800万元人民币，投标时某承包商根据自己企业定额算得成本是700万元人民币，则根据《招标投标法》中规定“投标人不得以低于成本的报价竞标”。该承包商投标时报价不得低于（）。

A．900万元 B．850万元 C．800万元 D．700万元

15．《工程建设项目招标范围和规模标准规定》中规定勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在（）万元人民币以上的，必须进行招标。

A．20 B．100 C．150 D．50

16．根据我国《中华人民共和国招标投标法》规定，招标人需要对发出的招标文件进行澄清或修改时，应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（）天前，以书面形式通知所有招标文件收受人。

A．10 B．15 C．20 D．30

17．招标文件、图纸和有关技术资料发放给通过资格预审获得投标资格的投标单位。投标单位应当认真核对，核对无误后以（）形式予以确认。

A．会议 B．电话 C．口头 D．书面

18．提交投标文件的投标人少于（）个的，招标人应当依法重新招标。

A．2 B．3 C．4 D．5

19．《建设工程施工合同（示范文本）》规定，承包人要求的延期开工应（）。

A．经工程师批准

C．由承包人自行决定 B．经发包人批准 D．由承包人通知发包人

20．下列行为不属于分包的包括（）。

A．总承包商将其承包的全部工程分包给另一家承包商

B．某承包商将其承包工程的劳务部分分包

C．某承包商将其承包的群体工程1/3分包给另一承包商

D．某承包商将其承包工程的设备安装部分分包

二、多项选择题（每小题2分，共20分）

1．某省地税局办公楼扩建工程项目招标，十多家单位参与竞标，根据《招标投标法》关于联合体投标的规定，下列说法正确的有（）。

A．A单位资质不够，可以与别的单位组成联合体参与竞标

B．B、C两单位组成联合体投标，它们应当签订共同投标协议

C．D、E两单位构成联合体，它们签订的共同投标协议应当提交招标人

D．F、G两单位构成联合体，它们各自对招标人承担责任

E．H、I两单位构成联合体，两家单位对投标人承担连带责任

2．依照相关规定：建设项目（），经项目主管部门批准，可以不进行招标。

A．与科技、教育、文化相关的B．涉及生态环境保护的C．建筑艺术造型有特殊要求的D．勘察、设计采用特定专利的E．勘察、设计采用专有技术的3．招投标活动应遵循的基本原则有（）。

A．公开 B．公平

C．公正 D．自愿E、诚实信用

4．下列内容是投标文件的，包括（）。

A．施工组织设计 B．投标函及投标函附录C．缴税证明

产证明E．投标保证金或保函

当众拆封。D．固定资5．我国《招标投标法》规定，开标时由（）检查投标文件密封情况，确认无误后

A．招标人

C．评标委员会

E．公证机构 B．投标人或投标人推选的代表 D．地方政府相关行政主管部门

6．关于细微偏差的说法，正确的选项包括（）。

A．在实质上响应了招标文件的要求，但存在个别漏项

B．在实质上响应了招标文件的要求，但提供了不完整的技术信息和数据

C．补正遗漏会对其他投标人造成不公平的结果

D．细微偏差不影响投标文件的有效性

E．细微偏差将导致投标文件成为废标

7．下列评标委员会成员中，符合《招标投标法》规定的是（）。

A．某甲，由招标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定

B．某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料

C．某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称

D．某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告

诉了某投标人

8．工程建设项目公开招标范围包括（）。

A．全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目

B．施工单项合同估算价在100万元人民币以上的C．关系社会公共利益、公众安全的大型基础设施项目

D．使用国际组织或者外国政府资金的项目

E．关系社会公共利益、公众安全的大型公用事业项目

9．下列（）等特殊情况，不适宜进行招标的项目，按照国家规定可以不进行招标。

A．涉及国家安全、国家秘密项目B．抢险救灾项目

C．利用扶贫资金实行以工代赈，需要使用农民工等特殊情况

D．使用国际组织或者外国政府资金的项目E．生态环境保护项目

10．《建设工程施工合同（示范文本）》由（）组成。

A．协议书 B．中标通知书

C．通用条款 D．工程量清单

E．专用条款

三、简答题（每小题5分，共15分）

1．试述招标应满足的条件？

2．说明建设工程合同文件的解释顺序？

3．建设工程招标的文件有哪些？

四、案例分析题（每题15分，共45分）

1、某工程项目，经有关部门批准采取公开招标的方式确定了中标单位并签定合同。

1）．该工程合同条款中部分规定如下：

（1）由于设计未完成，承包范围内待实施的工程虽然性质明确，但工程量还难以确定，双方商定拟采用总价合同形式签定施工合同，以减少双方的风险。

（2）甲方向施工单位提供场地的工程地质和地下主要管网线路资料，供施工单位参考使用。

（3）建设单位不能将工程转包，但允许分包，也允许分包单位将分包的工程再次分包给其他施工单位。

2）．施工中出现的状况

在工程实际实施过程中，出现了以下情况。

在工程后期，工地遭遇当地百年罕见的台风袭击，工程被迫暂停施工，部分已完工程受损，现场场地遭到破坏，最终使工期拖延2个月。

（1）．该工程合同条款中约定的总价合同形成是否恰当？并说明原因。

（2）．该工程合同条款中除合同价形式的约定外，有哪些条款存在不妥之处？请指出并说明理由。

3．在工程实施过程中，台风袭击引起的暂停施工问题应如何处理？

2．某房地产公司计划在某地开发一住宅项目，采用公开招标的形式，有A、B、C、D、E、F六家施工单位领取了招标文件。本工程招标文件规

定：2008年10月20日下午17：30为投标文件接受终止时间。在提交投标文件同时，需投标单位提供投标保证金20万元。

在10月20日，A、B、C、D、E五家投标单位在下午17：30前将投标文件送达，F单位于10月20日下午18时送达，所有投标单位按规定提供投标保证金。在10月20日上午10：25，B单位向招标人递交了一份投标价格下降5%的书面说明。

开标时，由招标人检查投标文件密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封，并宣读了A、B、C、D、E五家投标单位的名称、投标价格、工期和其他重要内容。在开标过程中，招标人发现C单位的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章。

标袋密封处仅有投标单位公章，没有法定代表人印章或签字。

评标委员会由招标人直接确定，共4人组成，其中招标人代表2人，经济专家1人，技术专家1人。

问题：1）在本项目招投标过程中有何不妥之处？说明理由。

2）B单位向招标人递交的书面说明是否有效？说明理由。

3）在开标后，招标人应对C单位的投标书作何处理？为什么？

4）招标人对F单位的投标文件作废标处理是否正确，理由是什么？

第二篇：招投标练习题

练习题

一、选择题

1．关于评标委员会成员的义务，下列说法中错误的是()。

A．评标委员会成员应当客观、公正地履行职务

B．评标委员会成员可以私下接触投标人，但不得收受投标人的财物或者其他好处

C．评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况

D．评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况

2.根据招标投标法的有关规定，下列关于评标委员会的说法正确的有()。

A．每个投标人选择一名专家组成评标委员会，以体现公正性

B．评标委员会由9名成员构成，其中有3名教授级高工，4位经济学专家

C．为体现公开原则，在评标前向社会公布评标委员会成员的名单

D．评标委员会由6名成员构成，其中有3名教授级高工，2位经济学专家

3.下列关于评标委员会成员的有关表述中符合法律规定的是()。

A．某甲，由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定

B．某乙，现任某公司法定代表人，该公司常年为某投标人提供建筑材料

C．某丙，从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称

D．某丁，在开标后，中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人

4.下面行为中，没有违反《招标投标法》的是()。

A．评标委员会未经评审，将报价最低的投标人确定为排名第一的中标候选人

B．中标通知书发出后，中标人发觉自己投标报价计算有误，拒绝与招标人签订合同

C．招标人在确定中标人l0天后，向有关行政监督部门提交了招标投标情况的书面报告

D．招标人仅仅向中标人发出中标通知书，而没有将中标结果通知所有未中标的投标人

5.某省卫生厅新建办公大楼项目向社会公开招标，评标后确定某承包单位为中标人并于2004年4月1日向其发出中标通知书，则双方最迟应在()按照招标文件订立书面合同。

A．2004年4月15日B．2004年4月20日

C．2004年4月30日D．2004年6月1日

6.根据《招标投标法》的有关规定，下列关于评标委员会的说法正确的有()。

A．评标委员会成员的名单应向社会公布，以体现招标活动的公开性

B．评标委员会可以由7人组成C．评标委员会可以由9人组成，其中经济专家2人，技术专家2人

D．评标委员会可以由5人组成，其中经济专家2人，技术专家2人

E．评标委员会应根据招标人的意思推荐中标候选人

7.建图书馆项目，评标由依法组建的评标委员会负责，甲、乙、丙、丁、戊五人组成评标委员会，他们的下列做法不符合招标投标法规定的有()。

A．甲接受某投标单位的请客吃饭

B．乙为某投标单位的法律顾问，但乙保证秉公评标

C．丙在学校领导的授意下，向某投标单位泄漏标底

D．丁拒绝向权威媒体透露关于中标候选人的推荐情况

E．戊接受某投标单位为其提供的欧洲旅游

8.某单位就滨海护岸工程项目向社会公开招标，2005年3月1日确定某承包单位为中标人并于当日向其发出中标通知书，则根据招标投标法的有关规定，下列说法正确的有()。1

A．中标通知书就是正式的合同

B．双方应在2005年3月15日前订立书面合同

C．双方应在2005年3月30日前订立书面合同

D．建设单位应在2005年3月30日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

E．建设单位应在2005年3月15日前向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告

9.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，()。

A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可

B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可

C.不予淘汰，允许投标人重新报价

D.初评阶段予以淘汰

10.按照《招标投标法》的规定，不允许招标人在定标过程中()。

A.与投标人就投标价格进行谈判

B.将中标结果通知未中标的投标人

C.强制中标人接受新的承包条件

D.在评标委员会推荐备选中标人名单外确定中标人

E.授权评标委员会确定中标人

11.投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A.投标文件的密封不符合招标文件的要求

B.投标文件中附有招标人不能接受的条件

C.购买招标文件后不递交投标文件

D.拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误的修正

12.某建设项目施工招标过程中，由于某种原因，在投标有效期内未能结束评标工作，招标人需延长投标有效期，则()。

A．投标人可以修改投标文件的实质内容

B．投标人不得修改投标文件的实质内容

C．招标人可以要求投标人延长投标保函期限

D．投标人可以拒绝招标人延长投标保函期限的要求

E．投标人可以接受招标人延长投标保函期限的要求

13.有关开标程序和内容说法正确的是（）。

A．开标程序一般包括密封情况检查、拆封、唱标及记录存档等。

B．开标时，由招标人或其委托的招标代理机构检查投标文件的密封情况

C．招标人或者其委托的招标代理机构应当场制作开标记录

D．开标记录由招标人或其委托的招标代理机构签字确认

E．开标记录应作为评标报告的组成部分存档备查

14.关于开标，说法正确的是（）。

A．开标由招标人或委托招标代理机构主持

B．招标文件中应预先载明开标时间和开标地点

C．邀请部分投标人参加

D．公开宣布部分投标人的名称、投标价格及投标文件中其他主要内容

E．将开标相关情况记录在案

二、案例分析

1.【背景】某中央财政投资的大型基础设施建设项目，总投资超过10亿，该项目法人

委托一家符合资质条件的工程招标代理公司全程办理进行招标代理。

事件一：在评标过程中，发现投标人D的投标函中没有投标人授权代表签字，而招标文件规定投标函须加盖投标人印章，并由其法定代表人或授权代表签字；投标人H的单价与总价不一致，单价与工程量乘积大于投标文件的总价，招标文件中没有约定此类情况为重大偏差。

事件二：在评标过程中，评标委员会发现其中G投标人的投标报价低于原标底的30%。询标时，G投标人发来书面更改函，承认原报价存在遗漏，将报价整体上调至接近于标底的99%。

事件三：在评标过程中，投标人A发来书面更改函，对施工组织设计中存在的笔误进行了勘误，同时对其投标文件中，超过招标文件计划工期的投标工期限调整为在招标文件约定计划工期基础上提前十日竣工。

事件四：经评审，各投标人综合得分的排序依次是H、E、G、A、F、C、B、D。评标委员会李某对此结果有异议，拒绝在评标报告上签字，但又不提出书面意见。

事件五：确定中标人H后，中标人H认为工程施工合同过分袒护招标人，需要对招标文件中的合同条件进行调整，特别是当事人双方的权利与义务；招标人同时提出，在中标价的基础上降低10%的要求，否则招标人不签订施工合同。

【问题】

（1）事件一至五如何处理?并简要陈述理由。

（2）评标委员会应推荐哪三个投标人为中标候选人?

2.【背景】某大型工程项目由政府投资建设,业主委托某招标代理公司代理施工招标.招标代理公司确定该项目采用公开招标方式招标,招标公告在当地政府规定的招标信息网上发布。

招标文件中规定：投标担保可采用投标保证金或投标保函方式担保。评标方法采用经评审的最低投标价法。投标有效期为60天。

业主对招标代理公司提出以下要求：为了避免潜在的投标人过多，项目招标公告只在本市日报上发布，且采用邀请招标方式招标。

项目施工招标信息发布以后，共有12家潜在的投标人报名参加投标。业主认为报名参加投标的人数太多，为减少评标工作量，要求招标代理公司仅对报名的潜在投标人的资质条件、业绩进行资格审查。开标后发现：

A投标人的投标报价为8000万元，为最低投标低，经评审后推荐其为中标候选人； B投标人在开标后又提交了一份补充说明，提出可以降价5%；

C投标人提交的银行投票保函有效期为70天；

D投标人投标文件的投标函盖有企业及企业法定代表人的印章，但没有加盖项目负责人的印章；

E投标人与其他投标人组成了联合体投标，附有各方资质证书，但没有联合体共同投标协议书；

F投标人的投标报价最高，故F投标人在开标后第二天撤回了其投标文件。

经过标书评审，A投标人被确定为中标候选人。发出中标通知后，招标人和A投标人进行合同谈判，希望A投标人能再压缩工期、降低费用。经谈判后双方达成一致；不压缩工期，降价3%。

【问题】

（1）业主对招标代理公司提出的要求是否正确？说明理由。

（2）分析A、B、C、D、E投标人的投标文件是否有效？说明理由。

（3）F投标人的投标文件是否有效？对其撤回投标文件的行为应如何处理？

（4）该项目施工合同应该如何签订？合同价格应是多少？

3.【背景】某办公楼的招标人于2000年10月8日向具备承担该项目能力的A、B、C、D、E5家承包商发出投标邀请书，其中说明，10月12~18日9至16时在该招标人总工程师室领取招标文件，11月8日14时为投标截止时间。该5家承包商均接受邀请，并按规定时间提交了投标文件。但承包商A在送出投标文件后发现报价估算有较严重的失误，遂赶在投标截止时间前10分钟递交了一份书面声明，撤回已提交的投标文件。

开标时，由招标人委托的市公证处人员检查投标文件的密封情况，确认无误后，由工作人员当众拆封。由于承包商A已撤回投标文件，故招标人宣布有B、C、D、E4家承包商投标，并宣读该4家承包商的投标价格、工期和其他主要内容。评标委员会委员由招标人直接确定，共由7人组成，其中招标人代表2人，本系统技术专家2人、经济专家1人，外系统技术专家1人、经济专家1人。

在评标过程中，评标委员会要求B、D两投标人分别对其施工方案作详细说明，并对若干技术要点和难点提出问题，要求其提出具体、可靠的实施措施。作为评标委员的招标人代表希望承包商B再适当考虑一下降低报价的可能性。

按照招标文件中确定的综合评标标准，4个投标人综合得分从高到低的依次顺序为B、D、C、E，故评标委员会确定承包商B为中标人。由于承包商B为外地企业，招标人于11月10日将中标通知书以挂号方式寄出，承包商B于11月14日收到中标通知书。

由于从报价情况来看，4个投标人的报价从低到高的依次顺序为D、C、B、E，因此，从11月16日至12月11日招标人又与承包商B就合同价格进行了多次谈判，结果承包商B将价格降到略低于承包商C的报价水平，最终双方于12月12日签订了书面合同。

【问题】

从所介绍的背景资料来看，在该项目的招标投标程序中在哪些方面不符合《中华人民共和国招标投标法》的有关规定?请逐一说明。

4.【背景】某国家重点工程投资约1亿元人民币，项目审批部门核准的招标方式为公开招标。由于工程复杂，技术难度高，业主认为一般施工队伍难以胜任，自行决定采取邀请招标方式。2008年9月18日向A、B、C、D、E五家具有相应施工资质的施工承包企业发出了投标邀请书。该五家企业均接受了邀请，并于规定时间9月19-20日购买了招标文件。规定的投标文件递交截止时间为10月18日下午4时。

在投标截止时间之前，A、B、D、E四家企业提交了投标文件，但C企业于10月18日下午5时才送达，原因是路途堵车。10月20日下午由当地招标投标管理办公室的工作人员主持进行了公开开标。评标委员会成员由7人组成，其中当地招标投标管理办公室1人，公证处1人，招标人代表1人，技术经济方面专家4人。评标时发现E企业投标文件虽无法定代表人签字和委托人授权书，但投标文件均已由项目经理签字并由该企业驻当地分公司加盖的投标专用章。评标委员会提交的书面评标报告推荐了B、A企业分列综合得分第一名和第二名。由于B企业投标报价高于A企业，11月10日招标人向A企业发出了中标通知书，并于12月18日签订了书面承包合同。

【问题】

（1）C企业和E企业的投标文件是否有效?说明理由。

（2）以上程序中存在哪些不妥之处?说明理由。

5.【背景】某医院决定投资一亿余元，兴建一幢现代化的住院综合楼，其中土建工程采用公开招标的方式选定施工单位，但招标文件对省内的投标人与省外的投标人提出了不同的要求，也明确了投标保证金的数额。该院委托某建筑事务所为该项工程编制标底。2000年10月6日招标公告发出后，共有A、B、C、D、E、F等6家省内的建筑单位参加了投标。招标文件规定2000年10月30日为提交投标文件的截止时间，2000年11月3日举行开标

会。其中，E单位在2000年10月30日提交了投标文件，但2000年11月1日才提交投标保证金。开标会由该省建委主持。结果，某所编制的标底高达6200多万元，与其中的A、B、C、D等4个投标人的投标报价均在5200万元以下，与标底相差1000万余元，引起了投标人的异议。这4家投标单位向该省建委投诉，称某建筑事务所擅自更改招标文件中的有关规定，多计漏算多项材料价格，并夸大了工程量，使标底高出实际估算近1000万元。同时，D单位向某医院要求撤回投标文件。为此，该院请求省建委对原标底进行复核。2001年1月28日，被指定进行标底复核的省建设工程造价总站(以下简称总站)拿出了复核报告，证明某建筑事务所在编制标底的过程中确实存在这4家投标单位所提出的问题，复核标底额与原标底额相差近1000万元。

由于上述问题久拖不决，导致中标书在开标三个月后一直未能发出。为了能早日开工，该院在获得了省建委的同意后，更改了中标金额和工程结算方式，确定某省某公司为中标单位。

【问题】

（1）上述招标投标程序中，有那些不妥之处?请说明理由。

（2）E单位的投标文件应当如何处理?为什么?

（3）对D单位撤回投标文件的要求应当如何处理?为什么?

（4）问题久拖不决后，某医院能否要求重新进行招标?为什么?

（5）如果重新进行招标，给投标人造成的损失能否要求某医院赔偿?为什么?

6.【背景】某事业单位(以下称招标单位)建设某工程项目，该项目受自然地域环境限制，拟采用公开招标的方式进行招标。该项目初步设计及概算应当履行的审批手续，已经批准;资金来源尚未落实;有招标所需的设计图纸及技术资料。考虑到参加投标的施工企业来自各地，招标单位委托咨询单位编制了两个标底，分别用于对本市和外省市施工企业的评标。招标公告发布后，有10家施工企业作出响应。在资格预审阶段，招标单位对投标单位与机构和企业概况、近2年完成工程情况、目前正在履行的合同情况、资源方面的情况等进行了审查。其中一家本地公司提交的资质等材料齐全，有项目负责人签字、单位盖章。招标单位认定其具备投标资格。投标过程中，因了解到招标单位对本市和外省市的投标单位区别对待，8家投标单位退出了投标。招标单位经研究决定，招标继续进行。剩余的投标单位在招标文件要求提交投标文件的截止日前，对投标文件进行了补充、修改。招标单位拒绝接受补充、修改的部分。

该工程项目施工招投标程序在哪些方面不妥之处?应如何处理?(请逐一说明)

7.【背景】某国家重点大学新校区位于某市开发区大学产业园区内，建设项目由若干个单体教学楼、办公楼、学生宿舍、综合楼等构成，现拟对于第五综合教学楼实施公开招标。该教学楼建筑面积16000m2，计划投资额4800万元，30%财政拨款（落实），30%银行贷款（已经上报建设银行），40%自筹（正在积极筹措之中）。

根据开发区管委会的文件要求，项目招标由该校新校区建设指挥部委托某招标代理公司实施——该代理公司隶属于开发区建设局，其主要成员由建设局离退休领导或专家构成。项目招标文告在当地相关媒体上公布，并指出“仅接受获得过梅花奖的建设施工企业投标”（梅花奖为本市市政府每年颁发的，用于奖励获得市优工程的建设施工企业的政府奖），且必须具有施工总承包一级以上资质，并同时声明，不论哪一家企业中标，均必须使用本市第一水泥厂的水泥。

本地施工企业A、B、C、D、E、F、G分别前来购买了招标文件，并同时按照招标方的要求以现金的方式提交了投标保证金。在购买招标文件的同时，由学校随机指派工程技术或管理人员陪同进行现场踏勘，并口头回答了有关问题。

在投标人须知中明确指出，由于工期比较紧张，相关资料准备不很完备，尤其是需要由

投标人根据图纸自行核算工程量并根据该量实施报价，并采用成本加固定酬金合同。

【问题】

1.根据我国相关法律规定，该项目是否需要招标？是否需要实施公开招标？为什么？

2.该项目的招标实施过程有哪些不妥之处？应该如何改正？

8.【背景】某海滨城市为发展旅游业，经批准兴建一座三星级大酒店。该项目甲方于X年10月10日分别与某建筑工程公司（乙方）和某外资装饰工程公司（丙方）签订了主体建筑工程施工合同和装饰工程施工合同。

合同约定主体建筑工程施工于当年11月10日正式开工。合同日历工期为2年5个月。因主体工程与装饰工程分别为两个独立的合同，由两个承包商承建，为保证工期，当事人约定：主体与装饰施工采取立体交叉作业，即主体完成三层，装饰工程承包商立即进入装饰作业。为保证装饰工程达到三星级水平，业主委托某监理公司实施“装饰工程监理”。

在工程施工1年6个月时，甲方要求乙方将竣工日期提前2个月，双方协商修订施工方案后达成协议。

该工程按变更后的合同工期竣工，经验收后投入使用。在该工程投入使用2年6个月后，乙方因甲方少付工程款起诉至法院。诉称：甲方于该工程验收合格后签发了竣工验收报告，并已开张营业。在结算工程款时，甲方本应付工程总价款1600万元人民币，但只付1400万元人民币。特请求法庭判决被告支付剩余的200万元及拖期的利息。

在庭审中，被告答称：原告主体建筑工程施工质量有问题，如：大堂、电梯间门洞，大厅墙面、游泳池等主体施工质量不合格。因此，装修商进行返工，并提出索赔，经监理工程师签字报业主代表认可，共支付15.2万美元，折合人民币125万元。此项费用应由原告承担。另还有其他质量问题，并造成客房、机房设备、设施损失计人民币75万元。共计损失200万元人民币，应从总工程款中扣除，故支付乙方主体工程款总额为1400万元人民币。原告辩称：被告称工程主体不合格不属实，并向法庭呈交了业主及有关方面签字的合格竣工验收报告及业主致乙方的感谢信等证据。

被告又辩称：竣工验收报告及感谢信，是在原告法定代表人宴请我方时，提出为了企业晋级的情况下，我方代表才签的字。此外，被告代理人又向法庭呈交业主被装饰工程公司提出的索赔15.2万美元（经监理工程师和业主代表签字）的清单56件。

原告再辩称：被告代表发言纯系戏言，怎能以签署竣工验收报告为儿戏，请求法庭以文字为证。又指出：如果真的存在被告所说情况，那么被告应该根据《建设工程质量管理条理》的规定，在装饰施工前通知我方修理。

原告最后请求法庭关注：从签发竣工验收报告到起诉前，乙方向甲方多次以书面方式提出结算要求。在长达2年多时间里，甲方未向乙方提出过工程存在质量问题。

【问题】

（1）原、被告之间合同是否有效？

（2）如果在装饰施工时，发现主体工程施工质量有问题，甲方应采取哪些正当措施？

（3）对于乙方因工程款纠纷的起诉和甲方因工程质量问题的起诉，法院应否予以保护？（过时效，不予保护）

第三篇：招投标合同

1.建筑市场的主体、客体；

主体：发包单位、承包单位、咨询服务机构 客体：建筑产品、建筑工程相关服务

2.招标方式有哪些？公开招标、邀请招标的概念

招标方式：公开招标、邀请招标

公开招标：概念：是指招标人以招标公告的方式，邀请不特定的法人或其他组织参加投标的一种招标方式

邀请招标：概念：是指招标人以投标邀请书的方式，邀请特定的法人或其他组织参加投标的一种招标方式，被邀请的承包单位不得少于3家。

3.索赔的意识观念的建立？

1）法律意识 2）市场经济意识 3）工程管理意识 4）成本观念

5）资金时间价值观念

4.什么叫合同？合同的主要内容包括哪些？

概念：指平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利与义务关系的协议

内容：1）当事人的名称或姓名和住所

2）标的 3）数量

4）质量

5）价款或报酬

6）履行期限、地点和方式

7）违约责任

8）解决争议的方式 5.解决争议的方法？

和解、调解、仲裁、诉讼、6.施工合同示范文本的组成？

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、三个附件（承包人承揽工程项目一览表、发包人供应材料设备一览表、工程质量保修书）7.合同法律关系的主体、客体、内容

主体：当事人

客体：标的（物、财、行为、智力成果）内容：权利、义务

8.索赔的程序，索赔的分类？

程序：1）提交索赔意向通知书

2）提交索赔报告

3）评估索赔报告

4）索赔的处理与解决

分类：按索赔要求分类：工期索赔、费用索赔 按索赔处理方式分类：单项索赔、总索赔

9.投标截止日期前、投标有效期、开标时间、五人及五人以上的单数、2/3以上的专家 10.违约责任的概念及承担方式 概念：是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应承担的民事责任。

承担方式：继续履行、补救措施、损害赔偿 11.施工合同的作用

1）合同确定了项目实施和管理的主要目标 2）合同规定了双方的经济关系 3）合同是双方的最高的行为准则

4）合同与其法律约束力是项目实施和管理的保证 5）合同是解决争议的依据 12.招投标活动的特点、原则

特点：竞争性、平等性、开放性

原则：公开原则、公平原则、公正原则、诚实信用原则 13.无效合同、可撤销合同的确认权？

无效合同：法院或仲裁机构

可撤销合同：享有撤销权的当事人 14.代理的概念、特征？

概念：指代理人在代理权限范围内，被代理人名义实施的，其民事责任由被代理人承担 的法律行为

特征：1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为

2）代理人以被代理人的名义实施代理行为

3）代理人实施的行为必须是有法律效果的行为

4）被代理人对代理行为承担民事责任 16.联合体投标概念及其优缺点

概念：2个或2个以上的单位以一个投标人身份去投标的 优点：1）增大融资能力

2）分散风险

3）弥补技术力量不足

4）报价可互相检查

5）确保项目按期完成 缺点：1）管理难度增加

2）协调性差

3）利润减少

17.建设工程交易中心的基本功能

信息服务功能、场所服务功能、集中办公功能、监督管理功能 18.如果当事人没有做约定，施工合同文件的组成及解释顺序？

合同协议书 中标通知书 投标函及其附录

专用合同条款及其附件 通用合同条款 技术标准和要求 图纸

已标价工程量清单或预算书 其他合同文件 19.不平衡报价

作法：1）能早日结账收款的项目报高一些，后期项目适当降低

2）经过工程量核算，预计工程量会增加的项目单价和适当提高，预计工程量会减少的项目单价适当降低

3）暂定项目，坑定要做的单价提高，不一定要做的单价降低

4）单价包干混合合同，包干价项目宜报高价，其他项目可适当降低 20.从付款方式进行划分，施工合同分为哪几种？ 总价合同、单价合同、成本加酬金合同 21.合同担保的概念、方式 概念：指根据法律规定或合同约定，由债务人或第三人向债权人提供的以确保实现债权和履行债务为目的的措施

方式：保证、抵押、质押、留置、定金 22.FIDIC合同条款的特点

国际性、公正合理、程序严谨，易于操作、强化工程师的作用 23.索赔报告的一般格式、编写要求 格式：负责人：

编号：日期：

XX项目索赔报告 题目：简单地说明根据什么提出索赔

事件：简要叙述事件的起因、经过以及过程中双方的努力，重点叙述自己一方采取的积极行动，以及对方的失误

理由：总结事件，引述合同条款或其他来证明承包商的索赔权 影响：简要说明对承包商的成本和工期的影响 结论：成本增加，工期延长 附件

要求：首先，索赔事件必须是正式发生的

其次，对索赔事件的责任应进行清楚、准确的分析

最后，索赔报告应简洁、条理清楚，结论定义准确，有逻辑性，还要注意用词委婉，避免使用强硬、不友好的抗议时语言

24.反索赔的概念、原则

概念：反击/防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或全部成功

原则：以事实为根据，以合同或法律为准绳，实事求是，认可合理的索赔要求，反驳拒绝不可理的索赔要求，按合同法原则公平合理解决合同问题

25.施工索赔成立条件

1）损失已经造成

2）对照合同。这种损失不属于承包商承担的风险和承包商造成的 3）在规定时间内提交索赔意向通知书和索赔报告

26.建设单位招标应具备的条件，施工项目招标应具备的条件

建设单位：1）具有项目法人资格

2）具有与招标项目规模和复杂程度相适应的工程技术、概预算、财务和工程管理等方面专业技术力量

3）有从事同类工程建设项目招标的经验

4）拥有3名以上取得招标职业资格的专职招标业务人员

5）熟悉和掌握《招标投标法》及有关法规、规章 施工项目：1）招标人已经依法成立

2）初步设计及概算应当履行审批手续的，已经批准

3）有相应资金或资金来源已经落实

4）有招标所需的设计图纸及技术资料 27.对投标人进行资格审查，一般包括哪些内容

资格审查：证书种类、证书级别、证书中规定允许承接任务的范围 能力审查：技术、设备 经验审查

第四篇：工程招投标与合同管理练习题三

一、选择题

1、FIDIC《土木工程施工合同条件》规定，监理工程师（）之后，退还承包商合同约定的全部保留金。

①签发工程移交证书②签发解除缺陷责任证书

③签发分部工程移交证书④退还履约保函

2、其建设工程施工合同，在施工任务完成后，由于发包人拖欠工程款而发生纠纷，但双方一直没有签订书面合同，此时应当（）

①认定合同有效②认定合同无效

③认定合同成立④认定合同不成立

3、《施工合同（示范文本）》规定，（）是承包方的工作。

①办理施工临时用地批件②组织设计图纸会审

③向甲方代表提供施工现场生活的房屋及设施④提供施工现场的工程地质资料

4、初步设计经审查后，发现需要在原定委托设计范围内进行必要的修改，如果不是属于依据资料错误原因，则修改资料责任应由()来承担。

①委托方②设计单位③监理工程师④主管部门

5、FIDIC合同条件中，对变更工程进行变更估价时，监理工程师可能与承包商协商新费率的情况包括（）。多选题

①工程量清单中所含有的同类工作内容

②工程量清单中的工作内容虽与实际变更工作性质相同，但作业方法有重大差异

③工程量清单中没有该项工作内容

④承包商因质量不合格的返工工作内容

⑤工作内容不变，实际工程量比工程量清单的数量增加超过25%以上，但不超过合同总价的2%。

4、按照FIDIC条款，下列哪些事件出现后，承包商可能有权延长工期？（）多选题

①监理工程师延发图纸影响了施工进度②分包商违约③非承包商责任的暂停工

④承包商责任的风险发生、导致工期延长⑤承包商的施工机械出现故障

5、在施工合同中，下列()工作应由承包人完成。多选题

①土地征用和拆迁

②临时用地、占道申报批准手续

③提供工程地质报告

④保护施工现场地下管道和邻近建筑物及构筑物

⑤提供相应的工程进度计划及进度统计报表

二、分析或简答题

1、现场施工过程中，因甲承包商的分包商施工延误，导致乙承包商不能按已被批准的进度计划施工。对此损害事件乙承包商要求索赔，试问这一索赔问题与业主、工程师、甲承包商和甲承包商的分包商各有什么关系?

2、某施工合同其工程量清单汇总如下：⑴总则项目 100万元，⑵土石方工程 800万元（其中土方30万方，价10元/方；石方10万方，价50元/方），⑶排水工程100万元，⑷暂定金100万元。施工中土方数量为25万方，石方为15万方。【问题】⑴上述工程变更是否要下达工程变更令，为什么？⑵依据FIDIC条件，承包人是否可以提出变更单价调整，为什么？

3、某土木工程，业主通过招标选择了一家承包人。由于工程量未确定，双方商定拟采用总价合同形式签定施工合同。施工合同内有以下条款：（1）承包人按监理工程师批准的施工组织设计组织施工，承包人不应再承担因此引起的工期延误和费用增加的责任。（2）业主向承包人提供施工场地的工程地质和地下管网线路资料，供承包人参考使用。（3）分包人可以再次分包。（4）监理工程师应当对承包人提交的施工组织设计进行审批或提出修改意见。【问题】（1）工程合同计价类型有哪些？特点及适用情形如何？（2）业主与承包人选择的总价合同形式是否恰当，为什么？（3）请逐条指出以上合同条款中的不妥之处，应如何改正？（4）分包合同的类型有哪些？并分析区别。

第五篇：建筑工程项目招投标与合同管理练习题答案

建筑工程项目招投标与合同管理练习题答案

一、选择题

1．B2．A3．A4．C5．B6．D7．C

二、多项选择题

1.ABC2.ABCD3.ABCDEF4.BC5.ABCD

三、简答题

1．什么是建筑市场的主体和客体?

答：建筑市场的主体是指参与建筑生产交易的各方。其中包括：业主、承包商和工程咨询服务机构。，建筑市场的客体即建筑产品，是建筑市场交易的对象，它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。．

2．什么是建设工程招投标?

答：建设工程招投标是在市场经济条件下，国内、外的建设工程承包市场上为买卖特殊商品而进行的由一系列特定环节组成的特殊交易活动。这些特定环节包括招标、投标、开标、评标、决标、授标、中标、签约和履约。

3．公开招标有何优缺点?什么情况应当公开招标?

答：公开招标的特点：

公开招标的优点是能有效地防止腐败，为潜在的投标人提供均等的机会，能最大限度地引起竞争，达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。但是公开招标也存在着工作量大，周期长，花费人力、物力、财力多等方面的不足。

我国规定，依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当公开招标。

4．招标文件的编制程序一般包括哪些?

答：招标文件的编制程序一般甚：

(1)熟悉工程情况

(2)计算工程量

(3)确定施工工期和开、竣工日期

(4)确定工程的技术要求、质量标准及各项有关费用

(5)确定投标、开标、定标的日期及其他事项

(6)填写招标文件审报表

5．编制投标文件的原则是什么?

答：编制投标文件的原则：

(1)严格保证所有定额、费率、单价和工程量的准确性。

(2)不同的承包方式应采用相应的单位计算标价。如按建筑工程的单位平方面积单价承 包，按工程图纸及说明资料总价承包等。

(3)规范与标准统一，文字与图纸统一。

(4)投标书中各条款具有法律效力，是合同的依据，一经报出即不能撤回，故文字要力求准确、完整。

6．招标人在什么情况下可以确定排名第二的中标候选人为中标人?

答：排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

7．建设工程施工合同的特征如何?

答：建设工程施工合同的特征：

(1)合同标的的特殊性。

(2)合同的履行期限的长期性。

(3)合同内容的多样性和复杂性。

(4)合同监督的严格性。

8．按索赔的目的、处理方式、合同依据、有关当事人分，索赔的分类有哪些?

答：可以按多种方式对索赔进行分类。

(1)按索赔的目的分：工期索赔与费用索赔；

(2)按索赔的处理方式分：单项索赔与总索赔；

(3)按索赔的合同依据分：条款明示的索赔与条款默示的索赔；

(4)按索赔的有关当事人分：承包商同业主之间的索赔、总承包商同分包商之间的索赔、承包商同供货商之间的索赔。

9．建筑工程招投标的主体包括有哪些?

答：建筑工程招投标的主体包括：招标人、投标人、招标代理机构。

10．简述索赔的原因?

答：索赔的原因主要有：风险分担不均，施工条件变化，工程变更，工期拖延，业主或承包商违约，合同缺陷，国家法令变更与物价波动等。