履约担保格式

第一篇：履约担保格式

履约担保

保函编号：________________

致：:

鉴于（下称被保证人）已于贵方签订了工程编号为的关于货物的采购合同（下称合同)，工期自年月日至年月日。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的履约保函：

1．本保证担保的最高担保金额为人民币（小写)元（（大写)元）。

2．本保证担保的保证期间自年月日至年月日。

3．在本保证担保的保证期间内，我方将在收到（受益人）法定代表人或其授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后个工作日内，不争辩、不挑剔、不可撤销地向受益人支付索赔款，直至本保证的最高担保金额。

4．索赔通知应当说明索赔理由、索赔款额的计算方法，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

5．本保证担保项下的权利不得转让。

6．我方提供本保证担保后，受益人与被保证人对合同进行修订的，应当将修订后的合同原件送我方备案。

7．本保证担保的保证期间届满，或我方向受益人支付的索赔款已达本保证担保的最高担保金额，我方的保证责任免除。

8．本保证担保适用中华人民共和国法律。

9．本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

（本保函失效后，请将原件退回我方注销)

保证人名称（公章)：

法定代表人或

委托代理人（签字)：

单位地址：

电话：传真：

日期：

第二篇：履约担保函样本

履约保证书样本

总承包方注册地址 担保人注册地址 发包方：和记黄埔地产（成都）温江有限公司注册地址 ：中国成都市温江区柳城镇两河路东段18号置信柳城

谊苑8号楼3楼

发包方与总承包方于二零 年月日签订协议约 定由发包方委托总承包方执行及完成位于成都市温江区温江彩叠园住宅发展项目（地块一）的1A期总包工程（重新招标），并约定由双方签订正式合同（以后简称为“合同”）。

鉴于发包方对总承包方的委托，总承包方与担保人谨此向发包方作如下的保证：

1.2.总承包方会正确地履行和遵守合同中根据其真正目的、意图和含义需由总承包方履行和遵守的条件和规定。如果总承包方违约时，担保人需向发包方赔偿因此而蒙受的损失，直至

赔偿额达到人民币元后，此履约保证书的责任才可解除。

3.发包方与总承包方双方同意对合同条件的更改，或工程的范围或性质的更改，和发包方按合同所宽限的时间，或发包方对合同有关事物的任何认可忍让皆不会将担保人的责任解除。

4.5.成都市温江彩叠园

住宅发展项目

1A期总包工程（重新招标）

H:/5589.20aFT/2 当工程“竣工证书”发出或赔偿额达到的上述第2条所述之限额时，此履约保证书的责任才告终止。此履约保证书对总承包方及担保人双方本身、其继任人及受让人均共同和分别地有不可撤销的约束力。

总承包方与担保人在见证下于二零盖章/签署：

总承包方

法人或授权代表签署）盖章 姓名）

职位）））

见证人签署）

姓名）

职位）

担保人）））

法人或授权代表签署）

姓名）

职位）））

见证人签署）

姓名）

职位）

成都市温江彩叠园

住宅发展项目

1A期总包工程（重新招标）

H:/5589.20aFT//3盖章

第三篇：履约担保协议书（一）

根据本担保书，______________（承包人名称）做为委托人（以下称“承包人”，）和________________（担保公司，证券公司或保险公司名称）做为担保人共同向债权人______________（雇主名称）（以下称雇主）承担支付人民币_________元的责任，承包人和担保人均受本担保书的约束。

鉴于承包人已于_______年______月______日同雇主签署了_________（合同名称）的书面协议，下文中的合同包括合同中规定的文件、图纸、规范和修改；本担保书的条件是：如果承包人迅速地忠实地履行了上述合同，本担保书的责任失效；否则将保持有效。一旦雇主提出承包人违约，而雇主又履行了自己的责任，担保人将迅速弥补违约的损失，或者迅速：

1．根据合同要求完成合同；或_______________________________________。

2．按合同条件提供雇主合格的投标书，在雇主和担保人确定了评标价最低响应性投标人后，安排投标人和雇主之间合同，在施工过程中提供足够的资金，支付“合同价余额”以外完工所需的费用，包括担保人有责任承担的赔偿费，但总数不超过上述第一段中提到的金额。这里所说的“合同价余额”指雇主按合同应付给承包人的总额减法已合理地付给承包人的金额；或

3．付给雇主按合同条件完成合同所需的金额，但不超过本担保书的限额。

本担保人不承担大于本担保书限额的责任。任何有关本担保的诉讼，必须是在缺陷责任证书发出后一年内提出的为有效。除了雇主以外，任何人都无权对本担保书的责任提出履行要求。承包人和担保人的法人代表在此签字盖公章，以资证明。

担保人（公章）：_________承包人（公章）：_________

代表（签名）：___________代表（签名）：___________

_________年_____月_____日_________年_____月_____日

签订地点：_______________签订地点：_______________

第四篇：工程履约担保管理办法

建设工程担保管理办法（暂行）

第一章 总 则

第一条 为规范本公司建设工程担保业务，有效防范建设工程担保风险，明晰建设工程担保业务操作流程，明确相关部门及责任人职责，依据《中华人民共和国担保法》、《关于在建设工程项目中进一步推行工程担保制度的意见》、《黑龙江省建设工程担保暂行办法》以及及公司相关规定，特制定本办法。

第二条 建设工程担保是指在工程建设活动中，由保证人向合同一方当事人（受益人）提供的，保证另一方当事人（被保证人）履行合同义务的担保行为，在被保证人不履行合同义务时，由保证人代为履行或者承担代偿责任。

第三条 本公司建设工程担保业务，主要包括投标人投标担保和承包商履约担保。

第二章 投标担保

第四条 投标担保是指投标人按照招标文件要求，申请本公司向招标人提供的投标保证担保。本公司的投标担保业务，只为申请企业按照80万元/年担保额出具担保函，按照2%标准收取担保费1.6万元；担保函仅限应用于投标保函有效期内在高新区政府投资项目招投标活动中使用。

1、受理对象

经营范围符合国家法律规定，具备较强履约能力，并能提供反担保措施的依法经营的施工企业。

2、企业需提供资料

（1）营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（2）公司章程、验资报告（需从工商登记部门复印）；（3）法人代表资格证明、身份证复印件和履历表，主要管理人员、技术人员简介及相关资质证书复印件；

（4）授权委托书及代理人身份证复印件；（5）董事会或股东会申请担保的会议纪要；（6）建筑行业相关资质证书、安全生产许可证、曾获奖项证书等复印件；

（7）企业简介（含企业人数、人员结构、部门，部门设置以及成立以来代表性工程统计等）；

（8）银行开户许可证、贷款卡复印件；贷款卡电脑查询结果复印件并加盖公章；

（9）经审计的近两年财务报告；本当期的企业财务报告，包括资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注和财务情况说明等；

（10）近两年承建的工程合同前三页复印件；（11）反担保措施说明及资料；（12）需要提供的其他资料。

（以上资料提供复印件的，需加盖公章，并提供原件备验）

3、业务操作流程

（1）投标人（企业）符合投标担保受理条件，持招标 文件及以上资料向我公司申请投标担保并填写《工程担保申请书》，经部门经理初审后报请业务主管副总经理审批立项；部门经理确定项目经理A、B角，项目经理接到任务后收集资料进行尽职调查；

（2）在投标人资料提供完全的情况下，项目经理在3 个工作日内完成尽职调查并出具尽职调查报告和A、B角意见;（3）公司总经理、主管副总经理、部门经理同意并联签后即可为企业办理担保手续;（4）由项目经理办理与企业签订担保合同事宜;（5）企业交纳担保费并办理完毕反担保抵押质押等手续后,我公司为企业出具担保函；

（6）项目经理将担保函交建设管理部门备案，（7）项目经理将担保项目有关情况尤其是反担保措施形成书面材料报，与担保函一并报送建设管理部门备案，并将项目资料存档；管理部门应向我公司开具收到担保函的证明；

（8）项目经理对企业保后进行监管，旁听投标会，掌

握担保项目进展情况，并形成保后监管报告后定期上报；

（9）建设管理部门向我公司出具同意解除企业反担保的意见书后，方可为企业办理解除反担保手续。该担保项目终结后，项目经理撰写项目终结报告书，并与项目相关资料一并存档。

第三章 承包商履约担保

第五条 承包商履约担保是本公司为保证承包商履行工程承包合同，向业主（受益人）所作出的一种承诺，用于保证承包商严格履行工程承包合同，使业主避免因承包商违约而遭受损失。

本公司提供的承包商履约担保的担保金额为中标价与招标控制价的差额，且不低于中标价的10%。

1、受理对象

（1）经营范围符合国家法律规定，具备较强履约能力，并能提供反担保措施的依法经营的施工企业。

（2）项目建设期限不超过3年。（3）申请担保金额不低于50万元。

2、企业需提供资料

（1）营业执照副本、组织机构代码证、税务登记证复印件；

（2）公司章程、验资报告（需从工商登记部门复印）；

（3）法人代表资格证明、身份证复印件和履历表，主要管理人员、技术人员简介及相关资质证书复印件；

（4）授权委托书及代理人身份证复印件；（5）董事会或股东会申请担保的会议纪要；（6）建筑行业相关资质证书、安全生产许可证、曾获奖项证书等复印件；

（7）企业简介（含企业人数、人员结构、部门，部门设置以及成立以来代表性工程统计等）；

（8）银行开户许可证、贷款卡复印件；贷款卡电脑查询结果复印件并加盖公章；

（9）经审计的近两年财务报告；本当期的企业财务报告，包括资产负债表、损益表、现金流量表、报表附注和财务情况说明等；

（10）企业近期银行对帐单复印件；

（11）近两年承建的工程合同前三页复印件；（12）银行信用等级证明或信用评级公司出具的信 用等级证明；

（13）反担保措施说明及资料；提供本公司指定评估事务所出具的反担保物评估报告；

（14）需要提供的其他资料。

上述文件或资料系复印件的，客户应在复印件上加盖公 章。

3、业务操作流程

（1）承包商（企业）符合承包商履约担保受理条件，持中标通知书、与业主签订的施工合同及以上资料向我公司申请承包商履约担保并填写《工程担保申请书》，经部门经理初审后报请业务主管副总经理审批立项；部门经理确定项目经理A、B角，项目经理接到任务后收集资料（按清单要求提供）进行尽职调查；

（2）在承包商（企业）资料提供完全的情况下，项目 经理在3个工作日内完成尽职调查并出具尽职调查报告和担保意见;（3）总经理、主管副总经理、部门经理同意并联签后即可为企业办理担保手续;（4）项目经理负责与承包商（企业）办理签订履约担保合同、反担保合同等相关手续；

（5）承包商交纳担保费并办理反担保抵押质押手续后，项目经理为承包商（企业）办理出具保函事宜，并亲自将保函送交建设管理部门确认备案；建设管理部门向我公司出具收到保函的证明；

（6）项目经理整理项目相关资料，存档备查；（7）项目经理进行保后监管，并定期形成保后监管报 告后上报；

（8）建设管理部门向我公司出具同意解除企业反担保的意见书后，方可为企业办理解除反担保手续。该担保项目终结后，项目经理撰写项目终结报告书，并与项目相关资料一并存档。

4、担保公司承担责任范围

担保公司承担赔偿责任范围：按照《黑龙江省建设工程担保暂行办法》二十三条规定执行。

（1）向承包商提供资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

（2）另觅经业主同意的其他承包商，负责完成合同的剩余部分，业主仍按原合同支付建设工程款；

（3）按照合同约定，对业主的损失支付赔偿。

5、收费标准

按照担保金额的2%收取保费，此保费按单收取

6、中途退保

由于企业自身原因，在办理完担保手续或已经出具保函，但未使用保函并要求退保的，我公司扣留保费的10%作为违约金。

第四章 反担保措施

第六条 主要反担保措施

可接受的反担保措施主要有信用担保、抵押（质押）担保、保证金担保等。具体为：

1、信用担保：包括申请企业股东提供的连带责任保证

担保和其他第三方提供的连带责任保证担保。

2、房地产和动产（包括工程机械设备等）的抵押（质押）、权利质押(包括汇票、支票、本票、债权、存单、仓单、提单、股份、股票、商标专用权、专利权、出口退税单等)、附条件的合同权利转让(收益权、经营权、承租权、期权)等。

3、根据项目风险度可以要求企业按照保函金额10%提供保证金担保。

公司可根据担保项目的风险程度、担保金额大小、项目类型等实际情况，确定采用哪一种或同时采用几种反担保措施。

第七条 抵押（质押）率

抵押率需要根据抵押物具体情况确定，主要为：

1、房地产抵押率不高于评估值的70%。

2、设备、车辆等动产抵押率不高于评估值50%。

3、以权利质押的，质押率不高于50%。

第五章 其 他

第八条 单笔履约担保的担保金额不得超过我公司上一末净资产的50%。

第九条 本办法自董事会通过之日起实施。

本办法未规定事项，国家有关法律法规及公司其他业务管理办法执行。

第五篇：工程履约担保合同

承包商履约委托保证合同(试行)

编号：（工

字）第号

委托保证人（承包商，以下称甲方）：

住

所：

法定代表人：

电

话：

传

真：

保证人（以下称乙方）：

住

所：

法定代表人：

电

话：

传

真：

鉴于甲方与

（以下简称业主）就

项目于

年 月 日签订编号为

的《建设工程施工合同》（以下简称主合同），乙方接受甲方的委托，同意为甲方以保证方式向业主提供工程履约担保。甲乙双方经协商一致，订立本合同。

第一条 定义

本合同所称工程履约担保是指，乙方向业主保证，当甲方未按照主合同的约定履行主合同义务给业主造成损失时，由乙方按照本合同约定承担保证责任的行为。

第二条 保证的范围及保证金额

2．1 乙方保证的范围是甲方未履行主合同约定的义务，给业主造成的实际损失。

2．2 乙方保证的金额是主合同约定的合同总价款的 %，数额最高不超过人民币

元（大写：）。

第三条 保证的方式及保证期间

3．1 乙方保证的方式为：连带责任保证。

3．2 乙方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后

日内。

3．3 甲方与业主变更工程竣工日期的，经乙方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

第四条 承担保证责任的形式

4．1 乙方根据业主要求以下列方式之一承担保证责任：

（1）由乙方提供资金及技术援助，甲方继续履行工程交付义务，但乙方支付金额不超过本合同第二条规定的保证金额。

（2）由乙方在本合同第二条规定的保证金额内赔偿业主的损失。

第五条 担保费及支付方式

5．1 担保费率根据担保额、担保期限、风险等因素确定。

5．2 双方确定的担保费率为：。

5．3 本合同生效后

日内，甲方一次性支付乙方担保费共计人民币

元（大写：）。

第六条 反担保

甲方应按照乙方的要求向乙方提供反担保，由双方另行签订反担保合同。

第七条 乙方的追偿权

乙方按照本合同的约定承担了保证责任后，即有权要求甲方立即归还乙方代偿的全部款项及乙方实现债权的费用，甲方另外应支付乙方代偿之日起企业银行同期贷款利息、罚息，并按上述代偿款项的 %一次性支付违约金。

第八条 双方的其他权利义务

8．1 乙方在甲乙双方签订本合同，并收到甲方支付的担保费之日起

日内，向业主出具《承包商履约保函》。

8．2 甲方如需变更名称、经营范围、注册资金、注册地、主要营业机构所在地、法定代表人或发生合并、分立、重组等重大经营举措应提前三十日通知乙方；发生亏损、诉讼等事项应立即通知乙方。

8．3 甲方与业主有关主合同的修改、变更，应告知乙方；如发生结构、规模、标准等重大设计变更，应经乙方书面同意。

8．4 甲方应全面履行主合同，及时向乙方通报主合同的履行情况，乙方在进行定期或随时检查和监督时甲方应积极配合。

第九条 争议的解决

本合同发生争议或纠纷时，甲乙双方当事人可以通过协商解决，协商不成的，通过第款约定的方式解决：

9．1 向

法院起诉；

9．2 向

提起仲裁。（写明仲裁机构名称）

第十条 甲乙双方约定的其它事项

第十一条 合同的生效、变更和解除

11．1 本合同由甲乙双方法定代表人（或其授权代理人）签字或加盖公章后生效。

11．2 本合同生效后，任何有关本合同的补充、修改、变更、解除等均需由甲乙双方协商一致并订立书面协议。

第十二条 附则

本合同一式

份，甲乙双方各执

份。

甲方：

乙方：

法定代表人：

法定代表人

（或授权代理人）

（或授权代理人）

****年**月**日

****年**月**日