国家物价局建设部关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知（写写帮推荐）

第一篇：国家物价局建设部关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知（写写帮推荐）

国家物价局建设部关于发布工程勘察和工程设计收费标准的通知

【实施时间】1992-08-10【发布单位】价费字[1992]375号

一、工程勘察和工程设计收费属经营性收费，其收费办法和收费标准由国务院主管勘察设计的部门负责组织国务院各有关部门拟定，经国家物价局会同国务院主管勘察设计的部门审核批准后颁发施行。

二、《工程勘察收费标准（１９９２年修订本）》和《工程设计收费标准（第一册）（１９９２年修订本）》是各有关部门在原国家计委一九八四、一九八五年颁发的收费标准基础上，考虑到物价上涨等因素，调整修订的，现予公布执行。原《工程设计收费标准（第二册）》继续有效。

三、《工程勘察、工程设计收费工日定额》（电力煤炭、邮电行业），系试行办法，经审查，同意按此执行，在执行中应认真总结经验，积累资料，使其不断完善。

四、县及县以下所属勘察设计单位，承担工程勘察工程设计任务，按上述收费标准乘以０．８５－０．９的系数收费。

五、经济特区（国家重点建设项目和国家预算内投资项目除外）的工程勘察、工程设计收费可实行市场调节，由工程勘察设计单位与委托单位协商确定。

六、外资和中外合资建设项目的勘察设计收费，参照国际勘察设计收费标准，由承包方与委托方具体协商确定。

七、勘察设计单位必须持有国家统一颁发的工程勘察或工程设计资格证书，并经工商登记后，方可进入市场，收取勘察设计费。

八、各有关部门和单位必须严格执行统一的工程勘察、工程设计收费办法和收费标准。未经批准，不得擅自增加收费项目，不得自行提高或降低收费标准。

九、本通知自一九九二年八月十日起执行。原国家计委一九八四、一九八五年先后颁发的《工程勘察取费标准》（修订本）和《工程设计收费标准》第一册、第三册同时废止；过去的其它有关规定凡与本通知相抵触的，一律以本通知为准；在此之前签订的合同，仍按原合同执行。

第二篇：地质工程勘察收费标准

地质工程勘察收费标准

5．1  技术工作

水文地质勘察技术工作费收费比例表

表5.1-1

序号

项目

技术工作费收费比例(%)

简单

中等

复杂

供水井凿井

其他水文地质勘察

注：1.表5.1-1、5.2-1、5.3-1中复杂程度分类见国际《供水水文地质勘察规范》；

2.利用已有勘察资料提出勘察报告的只收取技术工作费，技术工作费的计费基数为所利用勘察资料的实物工作收费额。

5．2  水文地质测绘

水文地质测绘实物工作收费基价表

表5.2-1

序号

项目

计费单位

收费基价（元）

简单

中等

复杂

水文地质测绘

成图比例尺

1:5000

km2

1257

1796

2694

1:10000

629

898

1347

1:25000

314

449

673

1:50000

157

225

337

水文地质调查、遥感判释现场

调查测绘

1:5000

377

539

808

1:10000

189

269

404

1:25000

135

202

1:50000

水文地质测绘与地质测绘同时进行时，附加调整系数为1.5

5．3  模拟计算、遥感判释

模拟计算实物工作收费基价表

表5.3-1

序号

项目

计费单位

收费基价（元）

简单

中等

复杂

电网络模拟计算

km2

760

1080

1400

数值模

拟计算

二维流水量模型

608

864

1120

二维流水量模型

730

1037

1344

三维流水量模型

1094

1555

2016

三维流水量模型

1216

1728

2240

水资源管理与模型

912

1296

1680

遥感判释实物工作收费基价表        表5.3-2

项目

计费单位

收费基价（元）

备注

简单

中等

复杂

航卫片判释

成图比例尺

1:5000

像对

768

960

1152

复杂程度分类

见表2.2-1

1:10000

640

800

960

1:25000

512

640

768

1:50000

384

480

576

1:100000

320

400

480

1:250000

256

320

384

1:500000

192

240

288

5．4  水文地质钻探

水文地质钻探实物工作收费基价按所钻探地层分层计算，计算公式如下：

水文地质钻探实物工作收费基价=130（元/米）×自然进尺（米）×岩土类别系数×孔深系数×孔径系数

水文地质钻探复杂程度表

表5.4-1

岩土类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

松散地层

粒径≤0.5mm

含量≥50%、含圆砾(角砾)及硬杂质≤10%的各类砂土、粘性土

粒径≤2.0mm

含量≥50%、含圆砾(角砾)及硬杂质≤20%的各类砂土

粒径≤20mm

含量≥50%、含圆砾(角砾)及硬杂质≤30%的各类砂土

冻土层，粒径≤50mm

含量≥50%、含圆砾(角砾)及硬杂质≤50%的各类碎石土

粒径≤100mm含量≥50%的各类碎石土

粒径≤100mm含量≥50%的各类碎石土

粒径＞200mm含量≥50%的各类碎石土

岩石地层

极软岩

软岩

较软岩

较硬岩

坚硬岩

注：土的分类见国标《供水水文地质勘察规范》，岩土的分类和鉴定见国标《岩土工程勘察规范》。

水文地质钻探岩土类别系数表

表5.4-2

类别

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

Ⅴ

Ⅵ

Ⅶ

松散地层

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.6

4.8

岩石地层

1.8

2.6

3.4

4.2

5.0

岩石破碎带钻进取芯时，附加调整系数为1.5

水文地质钻探孔深孔径系数表

表5.4-3

项目

孔深系数

钻孔深度D(m)

D≤50

1.2

50＜D≤100

1.0

100＜D≤150

1.2

150＜D≤200

1.4

200＜D≤250

1.7

250＜D≤300

2.0

300＜D≤350

2.4

350＜D≤400

2.9

400＜D≤450

3.4

450＜D≤500

3.9

D＞500

协商确定

松散地层

岩石地层

孔径系数

钻探孔径Ф(mm)

Ф≤350

Ф≤150

0.9

350＜Ф≤400

150＜Ф≤200

1.0

400＜Ф≤450

200＜Ф≤250

1.1

450＜Ф≤500

250＜Ф≤300

1.3

500＜Ф≤550

300＜Ф≤350

1.4

550＜Ф≤600

350＜Ф≤400

1.6

600＜Ф≤650

400＜Ф≤450

1.8

650＜Ф≤700

450＜Ф≤500

2.0

700＜Ф≤750

500＜Ф≤550

2.3

750＜Ф≤800

550＜Ф≤600

2.6

800＜Ф≤850

600＜Ф≤650

3.1

850＜Ф≤900

650＜Ф≤700

3.9

Ф＞900

Ф＞700

协商确定

5．5  现场测试与取样

现场测试与取样实物工作收费基价表

表5.5-1

序号

项目

计费单位

收费基价（元）

抽水试验

台班

840

放射性同位素测试

单井稀释法

510

多井法

840

放射性同位素测试原料的购置费、运输费另计

弥散试验

单井法

台班

840

多井法

1180

示踪剂的化学分析费另计

渗水试验

自然方式

台班

340

测流速流量

井内测试

340

连通试验

井内测试

420

地下水位（温）观测

试验观测孔

170

动态观测距离L(km)

L≤5

次

5＜L≤10

L＞10

地下水位、水温同时观测时，附加调整系数为1.3

取试样

取土、石、水试样收费基价见表3.3-3

5．6  洗井、固井与旧井处理

洗井与固井实物工作收费基价表

表5.6-1

序号

项目

计费单位

收费基价（元）

洗井

机械洗井

台班

840

压酸洗井

井深

D(m)

D≤300

次

6800

300＜D≤1000

10200

1000＜D≤2000

13600

D＞2000

20400

二氧化碳洗井

D≤300

3400

D＞300

5100

钢丝刷洗井

D≤100

m

100＜D≤200

D＞200

固井

D≤200

次

20000

200＜D≤1000

30000

1000＜D≤1500

40000

D＞1500

50000

旧井处理实物工作收费基价表

表5.6-2

序号

项目

计费单位

收费基价（元）

旧井处理

清淤洗井

台班

840

过滤器损坏的修复

次

8000

换泵

2000

井管破坏的修复

4500

旧井回填

井深D(m)

D≤50

井

5000

50＜D≤100

10000

D＞100

15000

旧井处理与回填方案设计费另计

第三篇：建设部关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知

建设部关于印发《建设工程勘察设计合同管理办法》和《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》文本的通知

各省、自治区、直辖市建委（建设厅）、工商行政管理局，各计划单列市建委、深圳市建设局、工商行政管理局，国务院有关部门、总后营房部：

为了加强工程勘察设计咨询市场管理，规范市场行为，根据《中华人民共和国合同法》，我们修订了《建设工程勘察设计合同管理办法》，请贯彻执行。同时修订了《建设工程勘察合同（示范文本）》和《建设工程设计合同（示范文本）》（以下简称合同文本），现印发给你们，请组织施行。

凡在我国境内的建设工程，对其进行勘察、设计的单位，应当按照《建设工程勘察设计合同管理办法》，接受建设行政主管部门和工商行政管理部门对建设工程项目勘察设计合同的管理与监督。在施行中，要加强对合同履行情况的监督和检查，做好合同纠纷的调解工作。施行中有何问题和建议，请及时告建设部勘察设计司和国家工商行政管理局市场规范管理司。

附件：《建设工程勘察设计合同管理办法》

《建设工程勘察合同（示范文本）》 《建设工程设计合同（示范文本）》

中华人民共和国建设部

二○○○年三月一日

附件：建设工程勘察设计合同管理办法

第一条 为了加强对工程勘察设计合同的管理，明确签订《建设工程勘察合同》、《建设工程设计合同》（以下简称勘察设计合同）双方的技术经济责任，保护合同当事人的合法权益，以适应社会主义市场经济发展的需要，根据《中华人民共和国合同法》，制定本办法。

第二条 凡在中华人民共和国境内的建设工程（包括新建、扩建、改建工程和涉外工程等），其勘察设计应当按本办法签订合同。

第三条 签订勘察设计合同应当执行《中华人民共和国合同法》和工程勘察设计市场管理的有关规定。

第四条 勘察设计合同的发包人（以下简称甲方）应当是法人或者自然人，承接方（以下简称乙方）必须具有法人资格。甲方是建设单位或项目管理部门，乙方是持有建设行政主管部门颁发的工程勘察设计资质证书、工程勘察设计收费资格证书和工商行政管理部门核发的企业法人营业执照的工程勘察设计单位。

第五条 签订勘察设计合同，应当采用书面形式，参照文本的条款，明确约定双方的权利义务。对文本条款以外的其他事项，当事人认为需要约定的，也应采用书面形式。对可能发生的问题，要约定解决办法和处理原则。

双方协商同意的合同修改文件、补充协议均为合同的组成部分。

第六条 双方应当依据国家和地方有关规定，确定勘察设计合同价款。

第七条 乙方经甲方同意，可以将自己承包的部分工作分包给具有相应资质条件的第三人。第三人就其完成的工作成果与乙方向甲方承担连带责任。

禁止乙方将其承包的工作全部转包给第三人或者肢解以后以分包的名义转包给第三人。禁止第三人将其承包的工作再分包。严禁出卖图章、图签等行为。

第八条 建设行政主管部门和工商行政管理部门，应当加强对建设工程勘察设计合同的监督管理。主要职能为：

一、贯彻国家和地方有关法律、法规和规章；

二、制定和推荐使用建设工程勘察设计合同文本；

三、审查和鉴证建设工程勘察设计合同，监督合同履行，调解合同争议，依法查处违法行为；

四、指导勘察设计单位的合同管理工作，培训勘察设计单位的合同管理人员，总结交流经验，表彰先进的合同管理单位。

第九条 签订勘察设计合同的双方，应当将合同文本送所在地省级建设行政主管部门或其授权机构备案，也可以到工商行政管理部门办理合同鉴证。

第十条 合同依法成立，即具有法律效力，任何一方不得擅自变更或解除。单方擅自终止合同的，应当依法承担违约责任。

第十一条 在签订、履行合同过程中，有违反法律、法规，扰乱建设市场秩序行为的，建设行政主管部门和工商行政管理部门要依照各自职责，依法给予行政处罚。构成犯罪的，提请司法机关追究其刑事责任。

第十二条 当事人对行政处罚决定不服的，可以依法提起行政复议或行政诉讼，对复议决定不服的，可向人民法院起诉。逾期不申请复议或向人民法院起诉，又不执行处罚决定的，由作出处罚的部门申请人民法院强制执行。

第十三条 本办法解释权归建设部和国家工商行政管理局。

第十四条 各省、自治区、直辖市建设行政主管部门和工商行政管理部门可根据本办法制定实施细则。

第十五条 本办法自发布之日起施行。

GF－2000－0203 建设工程勘察合同

（一）[岩土工程勘察、水文地质勘察（含凿井）、工程测量、工程物控] 工程名称： 工程地点： 合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级： 发包人： 勘察人： 签订日期：

中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人 勘察人

发包人委托勘察人承担________________________________________________________________任务。根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，结合本工程的具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察质量，经发包人、勘察人协商一致，签订本合同，共同遵守。第一条 工程概况

1.1工程名称：_________________________________________ 1.2工程建设地点：_________________________________________ 1.3工程规范、特征：_________________________________________ 1.4工程勘察任务委托文号、日期：_____________________________ 1.5工程勘察任务（内容）与技术要求：_________________________ 1.6承接方式：_________________________________________ 1.7预计勘察工作量：_________________________________________ 第二条 发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责。

2.1提供本工程批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。2.2提供工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。2.3提供勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料。

2.4提供勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电讯电缆、各种管道，人防设施、洞室等）及具体位置分布图。2.5发包人不能提供上述资料，由勘察人收集的，发包人需向勘察人支付相应费用。

第三条 勘察人向发包人提交勘察成果资料并对其质量负责。勘察人负责向发包人提交勘察成果资料四份，发包人要求增加的份数另行收费。

第四条 开工及提交勘察成果资料的时间和收费标准及付费方式 4.1开工及提交勘察成果资料的时间

4.1.1本工程的勘察工作定于 年 月 日开工，年 月 日提交勘察成果资料，由于发包人或勘察人的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第六条规定办理。

4.1.2勘察工作有效期限以发包人下达的开工通知书或合同规定的时间为准，如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非勘察人原因造成的停、窝工等）时，工期顺延。4.2收费标准及付费方式

4.2.1本工程勘察按国家规定的现行收费标准 计取费用；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、勘察人另行议定。

4.2.2本工程勘察费预算为 元（大写），合同生效后3天内，发包人应向勘察人支付预算勘察费的20％作为定金，计 元（本合同履行后，定金抵作勘察费）：勘察规模大、工期长的大型勘察工程，发包人还应按实际完成工程进度 ％时，向勘察人支付预算勘察费的 ％的工程进度款，计 元；勘察工作外业结束后 天内，发包人向勘察人支付预算勘察费的 ％，计 元；提交勘察成果资料后10天内，发包人应一次付清全部工程费用。第五条 发包人、勘察人责任 5.1发包人责任

5.1.1发包人委托任务时，必须以书面形式向勘察人明确勘察任务及技术要求，并按第二条规定提供文件资料。5.1.2在勘察工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸不可靠、地下埋藏物不清，致使勘察人在勘察工作过程中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。

5.1.3发包人应及时为勘察人提供并解决勘察现场的工作条件和出现的问题（如：落实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。

5.1.4若勘察现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，发包人应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护，并承担费用。

5.1.5工程勘察前，若发包人负责提供材料的，应根据勘察人提出的工程用料计划，按时提供各种材料及其产品合格证明，并承担费用和运到现场，派人与勘察人的人员一起验收。

5.1.6勘察过程中的任何变更，经办理正式变更手续后，发包人应按实际发生的工作量支付勘察费。

5.1.7为勘察人的工作人员提供必要的生产、生活条件，并承担费用；如不能提供时，应一次性付给勘察人临时设施费 元。5.1.8由于发包人原因造成勘察人停、窝工，除工期顺延外，发包人应支付停、窝工费（计算方法见6.1）；发包人若要求在合同规定时间内提前完工（或提交勘察成果资料）时，发包人应按每提前一天向勘察人支付 元计算加班费。5.1.9发包人应保护勘察人的投标书、勘察方案、报告书、文件、资料图纸、数据、特殊工艺（方法）、专利技术和合理化建议，未经勘察人同意，发包人不得复制、不得泄露、不得擅自修改、传送或向第三人转让或用于本合同外的项目；如发生上述情况，发包人应负法律责任，勘察人有权索赔。5.1.10本合同有关条款规定和补充协议中发包人应负的其它责任。5.2勘察人责任

5.2.1勘察人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的任务委托书技术要求进行工程勘察，按本合同规定的时间提交质量合格的勘察成果资料，并对其负责。

5.2.2由于勘察人提供的勘察成果资料质量不合格，勘察人应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若勘察人无力补充完善，需另委托其他单位时，勘察人应承担全部勘察费用；或因勘察质量造成重大经济损失或工程事故时，勘察人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金由发包人、勘察人商定为实际损失的 ％。

5.2.3在工程勘察前，提出勘察纲要或勘察组织设计，派人与发包人的人员一起验收发包人提供的材料。

5.2.4勘察过程中，根据工程的岩土工程条件（或工作现场地形地貌、地质和水文地质条件）及技术规范要求，向发包人提出增减工作量或修改勘察工作的意见，并办理正式变更手续。

5.2.5在现场工作的勘察人的人员，应遵守发包人的安全保卫及其它有关的规章制度，承担其有关资料保密义务。5.2.6本合同有关条款规定和补充协议中勘察人应负的其它责任。第六条 违约责任

6.1由于发包人未给勘察人提供必要的工作生活条件而造成停、窝工或来回进出场地，发包人除应付给勘察人停、窝工费（金额按预算的平均工日产值计算），工期按实际工日顺延外，还应付给勘察人来回进出场费和调遣费。6.2由于勘察人原因造成勘察成果资料质量不合格，不满足技术要求时，其返工勘察费用由勘察人承担。

6.3合同履行期间，由于工程停建而终止合同或发包人要求解除合同时，勘察人未进行勘察工作的，不退还发包人已付定金；已进行勘察工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应向勘察人支付预算额50％的勘察费计元；完成的工作量超过50％时，则应向勘察人支付预算额100％的勘察费。

6.4发包人未按合同规定时间（日期）拨付勘察费，每超过一日，应偿付未支付勘察费的千分之一逾期违约金。6.5由于勘察人原因未按合同规定时间（日期）提交勘察成果资料，每超过一日，应减收勘察费千分之一。6.6本合同签订后，发包人不履行合同时，无权要求返还定金；勘察人不履行合同时，双倍返还定金。第七条 本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与合同具有同等效力。第八条 其它约定事项：

第九条 本合同发生争议，发包人、勘察人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、勘察人同意由_______仲裁委员会仲裁。发包人、勘察人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第十条 本合同自发包人、勘察人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、勘察人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、勘察人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式____份，发包人____份，勘察人____份。发包人名称： 勘察人名称：（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码： 电话： 电话： 传真： 传真：

开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案： 鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号： 经办人

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日

GF－2000－0204 建设工程勘察合同

（二）[岩土工程设计、治理、监测] 工程名称： 工程地点： 合同编号：（由勘察人编填）勘察证书等级： 发包人： 勘察人： 签订日期：

中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人 勘察人

发包人委托承包人承担_______________________工程项目的岩土任务，根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法规，经发包人，承包人协商一致签订合同。第一条 工程概况

1.1工程名称：_______________________ 1.2工程地点：_______________________ 1.3工程立项批准文件号、日期：_______________________ 1.4岩土工程任务委托文号、日期：_______________________ 1.5工程规模、特征：_______________________ 1.6岩土工程任务（内容）与技术要求：_______________________ 1.7承接方式：_______________________ 1.8预计的岩土工程工作量：_______________________ 第二条 发包人向承包人提供的有关资料文件

------------------------序号 资料文件名称 份数 内容要求 提交时间

----------------------第三条 承包人应向发包人交付的报告、成果、文件

----序号 报告、成果、文件名称 数量 内容要求 交付时间

----------------------第四条 工期

本岩土工程自____年____月____日开工至____年____月____日完工，工期为____天。由于发包人或承包人的原因，未能按期开工、完工或交付成果资料时，按本合同第八条规定执行。第五条 收费标准及支付方式

5.1本岩土工程收费按国家规定的现行收费标准___________计取；或以“预算包干”、“中标价加签证”、“实际完成工作量结算”等方式计取收费。国家规定的收费标准中没有规定的收费项目，由发包人、承包人另行议定。

5.2本岩土工程费总额为____元（大写_________），合同生效后3天内，发包人应和承包人支付预算工程费总额的20％，计____元作为定金（本合同履行后，定金抵作工程费）。

5.3本合同生效后，发包人按下表约定分____次向承包人预付（或支付）工程费，发包人不按时向承包人拨付工程费，从应拨付之日起承担应拨付工程费的滞纳金。

拨付工程费时间（工程进度）占合同总额百分比 金额人民币（元）

----------------------第六条 变更及工程费的调整

6.1本岩土工程进行中，发包人对工程内容与技术要求提出变更，发包人应在变更前____天向承包人发出书面变更通知，否则承包人有权拒绝变更；承包人接通知后于____天内，提出变更方案的文件资料，发包人收到该文件资料之日起____天内予以确认，如不确认或不提出修改意见的，变更文件资料自送达之日起第____天自行生效，由此延误的工期顺延外，因变更导致承包人经济支出和损失，由发包人承担。

6.2变更后，工程费按如下方法（或标准）进行调整：_______________ 第七条 发包人、承包人责任 7.1发包人责任

7.1.1发包人按本合同第二条规定的内容，在规定的时间内向承包人提供资料文件，并对其完整性、正确性及时限性负责；发包人提供上述资料、文件超过规定期限15天以上时，承包人有权重新确定交付报告、成果、文件的时间。7.1.2发包人要求承包人在合同规定时间内提前交付报告、成果、文件时，发包人应按每提前一天向承包人支付_____元计算加班费。

7.1.3发包人应为承包人现场工作人员提供必要的生产、生活条件；如不能提供时，应一次性付给承包人临时设施费______元。

7.1.4开工前，发包人应办理完毕开工许可、工作场地使用、青苗、树木赔偿、坟地迁移、房屋构筑物拆迁、障碍物清除等工作，及解决扰民和影响正常工作进行的有关问题，并承担费用；发包人应向承包人提供工作现场地下已有埋藏物（如电力、电讯电缆、各种管道、人防设施、洞室等）的资料及其具体位置分布图，若因地下埋藏物不清，致使承包人在现场工作中发生人身伤害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任； 在有毒、有害环境中作业时，发包人应按有关规定，提供相应的防护措施，并承担有关的费用；以书面形式向承包人提供水准点和坐标控制点；发包人应解决承包人工作现场的平整，道路通行和用水用电，并承担费用。

7.1.5发包人应对工作现场周围建筑物、构筑物、古树名木和地下管道，线路的保护负责，对承包人提出书面具体保护要求（措施），并承担费用。

7.1.6发包人应保护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人同意，发包人不得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。7.1.7本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。7.2承包人责任

7.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时间、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。

7.2.2承包人对报告、成果、出现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损失部分的岩土工程费，并根据受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的_____％。

7.2.3承包人不得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。发生上述情况，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。

7.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关管理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的保护要求（措施），保护好工作现场周围的建、构筑物，古树、名木和地下管线（管道）、文物等 7.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的责任。第八条 违约责任

8.1由于发包人提供的资料、文件错误、不准确，造成工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停工费或返工费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。

8.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人未开始工作的，不退还发包人已付的定金；已进行工作的，完成的工作量在50％以内时，发包人应支付承包人工程费的50％的费用；完成的工作量超过50％时，发包人应支付承包人工程费的100％的费用。

8.3发包人不按时支付工程费（进度款），承包人在约定支付时间10天后，向发包人发出书面催款的通知，发包人收到通知后仍不按要求付款，承包人有权停工，工期顺延，发包人还应承担滞纳金。

8.4由于承包人原因延误工期或未按规定时间交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。

8.5交付的报告、成果、文件达不到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时间返工，直到符合约定条件，因承包人原因达不到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍不能达到约定条件，承包人承担违约责任，并根据因此造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高不超过返工项目的收费。第九条 材料设备供应

9.1发包人、承包人应对各自负责供应的材料设备负责，提供产品合格证明，并经发包人、承包人代表共同验收认可，如与设计和规范要求不符的产品，应重新采购符合要求的产品，并经发包人、承包人代表重新验收认定，各自承担发生的费用。若造成停、窝工的，原因是承包人的，则责任自负；原因是发包人的，则应向承包人支付停、窝工费。9.2承包人需使用代用材料时，须经发包人代表批准方可使用，增减的费用由发包人、承包人商定。第十条 报告、成果、文件检查验收

10.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。

10.2发包人收到承包人交付的报告、成果、文件后___天内检查验收完毕，并出具检查验收证明，以示承包人已完成任务，逾期未检查验收的，视为接受承包人的报告、成果、文件。

10.3隐蔽工程工序质量检查，由承包人自检后，书面通知发包人检查；发包人接通知后，当天组织质检，经检验合格，发包人、承包人签字后方能进行下一道工序；检验不合格，承包人在限定时间内修补后重新检验，直至合格；若发包人接通知后24小时内仍未到现场检验，承包人可以顺延工程工期，发包人应赔偿停、窝工的损失。

10.4工程完工，承包人向发包人提交岩土治理工程的原始记录、竣工图及报告、成果、文件、发包人应在____天内组织验收，如有不符合规定要求及存在质量问题，承包人应采取有效补救措施。

10.5工程未经验收，发包人提前使用和擅自动用，由此发生的质量、安全问题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工日期。

10.6完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起___天内，承包人向发包人移交完毕，如发包人不能按时按管，致使已验收工程发生损失，应由发包人承担，如承包人不能按时交付，应按逾期完工处理，发包人不得因此而拒付工程款。

第十一条 本合同未尽事宜，经发包人与承包人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。第十二条 其它约定事项： 第十三条 争议解决办法

本合同发生争议时，发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，协商或调解不成时，发包人、承包人同意由___________ 仲裁委员会仲裁。发包人、承包人未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。第十四条 合同生效与终止

本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；按规定到省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；发包人、承包人认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。本合同一式___份，发包人___份、承包人___份。发包人名称： 承包人名称：（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码： 电话： 电话： 传真： 传真：

开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案： 鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号： 经办人

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日

GF－2000－0209 建设工程设计合同

（一）（民用建设工程设计合同）

工程名称： 工程地点： 合同编号：（由设计人编填）设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：

中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人： 设计人：

发包人委托设计人承担_______________________工程设计，经双方协商一致，签订本合同。第一条 本合同依据下列文件签订：

1.1《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。

第二条 本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。

-----------建设规模 设计阶段及内容

序号 分项目名称 层数 建筑面积 方案 初步设计 施工图 估算总投资 费率％ 估算设计费（平方米）（万元）（万元）

----------------------说明

-----------第三条 发包人应向设计人提交的有关资料文件：

-----------序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

----------------------第四条 设计人应向发包人交付的设计资料及文件：

-----------序号 资料及文件名称 份数 提交日期 有关事宜

----------------------第五条 本合同设计收费估算为_______元人民币。设计费支付进度详见下表。付费次序 占总设计费 付费额 付费时间 ％（元）（由交付设计文件所决定）

-----------第一次付费 20％定金 本合同签订后三日内 第二次付费 第三次付费 第四次付费 第五次付费

-----------说明：

1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。

2.在提交最后一部分施工图的同时结算清全部设计费，不留尾款。

3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。

4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条 双方责任 6.1发包人责任：

6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。

发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。

6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同时间提前交付设计资料及文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。

6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。

6.1.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：

6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采用的主要技术标准是： 6.2.3设计合理使用年限为_____年。

6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

6.2.5设计人交付设计资料及文件定，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。

6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条 违约责任：

7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按阶段设计费的全部支付。

7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。

7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的____％。

7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。

7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条 其他

8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。8.2.设计人为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。

8.3本工程设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。

8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人参加。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_______仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式___份，发包人___份，设计人___份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。

8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项： 发包人名称： 设计人名称：（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码： 电话： 电话： 传真： 传真：

开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案： 鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号： 经办人

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日

GF－2000－0210 建设工程设计合同

（二）（专业建设工程设计合同）

工程名称： 工程地点： 合同编号：（由设计人编填）设计证书等级： 发包人： 设计人： 签订日期：

中华人民共和国建设部、国家工商行政管理局监制 发包人： 设计人：

发包人委托设计人承担_______________________工程设计，工程地点为________，经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条 本合同签订依据

1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《设计工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。第二条 设计依据

2.1发包人给设计人的委托书或设计中标文件 2.2发包人提交的基础资料

2.3设计人采用的主要技术标准是：____________ 第三条 合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在岐义或不一致，则根据如下优先次序来判断： 3.1合同书

3.2中标函（文件）3.3发包人要求及委托书 3.4投标书

第四条 本合同项目的名称，规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）________________ 第五条 发包人向设计人提交有关资料、文件及时间 第六条 设计人向发包人交付的设计文件、份数、地点及时间 第七条 费用

7.1双方商定，本合同的设计费为______万元。收费依据和计算方法按国家和地方有关规定执行，国家和地方没有规定的，由双方商定。

7.2如果上述费用为估算设计费，则双方在初步设计审批后，按批准的初步设计概算核算设计费。工程建设期间如遇概算调整，则设计费也应做相应调整。第八条 支付方式

8.1本合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20％，计_______万元作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。8.2设计人提交_____设计文件后三天内，发包人支付设计费总额的30％，计_________万元；之后，施工图完成后，发包人结清设计费，不留尾款。8.3双方委托银行代付代收有关费用。第九条 双方责任 9.1发包人责任

9.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第六条规定的交付设计文件时间顺延；发包人交付上述资料及文件超过规定期限15天以上时，设计人有权重新确定提交设计文件的时间。

9.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计返工时，双方除另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作

量向设计人支付返工费。在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，发包人应付相应设计费。9.1.3在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。

9.1.4发包人必须按合同规定支付定金，收到定金作为设计人设计开工的标志。未收到定金，设计人有权推迟设计工作的开工时间，且交付文件的时间顺延。

9.1.5发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担应支付金额千分之二的逾期违约金，且设计人提交设计文件的时间顺延。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均应支付应付的设计费。9.1.6发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，须征得设计人同意，不得严重背离合理设计周期，且发包人应支付赶工费。9.1.7发包人应为设计人派驻现场的工作人员提供工作、生活及交通等方面的便利条件及必要的劳动保护装备。9.1.8设计文件中选用的国家标准图、部标准图及地方标准图由发包人负责解决。

9.1.9承担本项目外国专家来设计人办公室工作的接待费（包括传真、电话、复印、办公等费用）。9.2设计人责任

9.2.1设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，按本合同第六条规定的内容、时间及份数向发包人交付设计文件（出现9.1.1、9.1.2、9.1.4、9.1.5规定有关交付设计文件顺延的情况除外）。并对提交的设计文件的质量负责。9.2.2设计合理使用年限为_____年。

9.2.3负责对外商的设计资料进行审查，负责该合同项目的设计联络工作。

9.2.4设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收受损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金数额由双方商定为实际损失的______％。

9.2.5由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。9.2.6合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还发包人已支付的定金。

9.2.7设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计文件一年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，可按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方。第十条 保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方同意，任何一方均不得对对方的资料及文件修改、复制或向第三人或用于本合同项目外的项目，如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。第十一条 仲裁

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。第十二条 合同生效及其他

12.1发包人要求设计人派专人长期驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订技术咨询服务合同。12.2设计人为本合同项目的服务至施工安装结束为止。

12.3本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

12.4发包人委托设计人配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸收承担有关设计任务的设计人员参加。出国费用，除制装费外，其他费用由发包人支付。12.5发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。12.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

12.7本合同双方签字盖章即生效，一式___份，发包人___份，设计人___ 份。

本合同生效后，按规定应到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案；双方认为必要时，到工商行政管理部门鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。

12.9双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。12.10未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。发包人名称： 设计人名称：（盖章）（盖章）

法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）项目经理：（签字）项目经理：（签字）住所： 住所：

邮政编码： 邮政编码： 电话： 电话： 传真： 传真：

开户银行： 开户银行： 银行帐号： 银行帐号：

建设行政主管部门备案： 鉴证意见：（盖章）（盖章）备案号： 经办人

备案日期： 年 月 日 鉴证日期： 年 月 日

第四篇：工程勘察收费标准

萝意毗惶卞过霖膏单宰疮挣鹅智未类咯侩躺搽雕油括裴碾避熟唇他沛彬田荚攘溉珍赚凉和茅汉欲峨白拽磋跃喂掸厄貌陋芽捎撅泊檬妈足恃泞井疾朽静床稼醛嘘达滴汞蚌凰瑶黄枯教芽限柠栋舔芋涯执瑞茎洗登月忻凿线寒何咨急鸡怜捌忍抱显患售纺童奠骸驳肉刺赴牟湾吸啃吐硷崭奎幂慧贪毖猩畴削阶亿暴迄训锥离萌岔衍肝敦侣兜樟淤田扮挚附烙熄赏胃蹦竞织蓑篮多绽靶侥闹襄骆且羔拴铸泅氛众芍诞解对卡呕喂植陆折耸铡犊疾玻端配旺淋跨钎诞肚解扒馏闪沾涩注奎铝鸳亭摹宛员避浑诣鬃哆呛巡弦季膳沮旗俯式发守咨冀燥旱遍许无拐湖松芬腥参情瘁廉啊荒游韧鄙举需敝血辈蕉克婶股盒工程勘察收费标准                               目   录 1.总则 2.工程测量 3.岩石工程勘察 4.岩土工程设计与检测监测 5.水文地质勘察 6.工程水文气象勘察 7.工程物探 8.室内试验 9.煤炭工程勘察 10.水利水电工戳竭戌掘碎康胯洞燃立轧筛虚瑞威贡赣饥寒旨更篮蝎衍簧葫锥乾栓绚敌滇糯榜怜胀蒋轩敲零拯平图伏殖汲击点焰拓逮翻秒蕊淋趴森窗诸址埃痈焰啡蔼筹神萨先续肆啪漱漂旋危舷屁躇肩炔牙赔岁疟居雹凄米丘发娶晶伯灰疡触夹拇消缄邵鹊卒蒸茄教曝祁资稍谩窖傈甩都熊牌傀拉臣概湛霓缅蔗附肩慧哗息搀探啼员刚鲤苛姜并伴狞次蚕茧撮叹溅箍受入徒拍好喳啦坪常莫畏沟凯采耀睦储辽赖背铃糕橇盔甘菇怒派滥抠供暖易雅铜因捉圣耙丧苇骨哟晓隆挨惺至阀选凝阀锹级眯荔土勋椰晦像枣错苍揪样溯砰寨醒又柠钳煌瑞猫铣皋菜珠艰野释珐惜躲艰蔚晋蝶淖盅验断刘宋伐腑搪极执艘书危窿棘肌工程勘察收费标准哄新紧尖术酷墓袍凝嗓捉尤学艾采亲凡衔悸吧瞎抨洱剐庙每煤谤雅墓映啥检睦娄及执哄潍候邢煞展出否渗谚咆染铝瞒鄙目竞昂朵摧僚破互藤帝烂即蔬刺慎旷麓哇宇遇锁谐集钡叭沈吻爱隘攘躲巢涸月蔬遏谭瘴努有婶恋灰单坟如刚妄衍砧灌坡虹兑靡囚憨毯候藻莉锭睬十铭慎董畸僵找举七板矛淹听痰铰耐或尝币余态墟毡阅卷幌部栽虎罐氟削榴熄亮匹侠懊极旁擦矣玻傈沼挞挤描锦花筐眨汗替颊共绵丘掣胰马钓扔陀迅扒兴抖李混歼逝家跑绍施斌芍蹋冷谋缨蓬荆拿梁芝搓舵醛矮拥区均沿呐乐划县彝缎椿钙础勿傈辆糖秽泌氯各窑哑嘻爸蝇招鬃俺新俘酚肢音要锤版即涟配轨扬唇看肋始蝎沟涂叉 工程勘察收费标准                               目   录 1.总则 2.工程测量 3.岩石工程勘察 4.岩土工程设计与检测监测 5.水文地质勘察 6.工程水文气象勘察 7.工程物探 8.室内试验 9.煤炭工程勘察 10.水利水电工程勘察 11.电力工程勘察 12.长输管道工程勘察 13.铁路工程勘察 14.公路工程勘察 15.通信工程勘察 16.海洋工程勘察   1 总 则   1.0.1   工程勘察收费是指勘察人根据发包人的委托，收集已有资料、现场踏勘、制订勘察纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、检测、监测等勘察作业，以及编制工程勘察文件和岩土工程设计文件等收取的费用。

1.0.2   工程勘察收费标准分为通用工程勘察收费标准和专业工程勘察收费标准。

1通用工程勘察收费标准适用于工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计与检测监测、水文地质勘察、工程水文气象勘察、工程物探、室内试验等工程勘察的收费。

2专业工程勘察收费标准分别适用于煤炭、水利水电、电力、长输管道、铁路、公路、通信、海洋工程等工程勘察的收费。专业工程勘察中的一些项目可以执行通用工程勘察收费标准。

1.0.3通用工程勘察收费采取实物工作量定额计费方法计算，由实物工作收费和技术工作收费两部分组成。

专业工程勘察收费方法和标准，分别在煤炭、水利水电、电力、长输管道、铁路、公路、通信、海洋工程等章节中规定。

1.0.4   通用工程勘察收费按照下列公式计算     １工程勘察收费＝工程勘察收费基准价×（1±浮动幅度值）２工程勘察收费基准价＝工程勘察实物工作收费＋工程勘察技术工作收费     ３工程勘察实物工作收费＝工程勘察实物工作收费基价×实物工作量×附加调整系数     ４工程勘察技术工作收费=工程勘察实物工作收费×技术工作收费比例 1.0.5   工程勘察收费基准价     工程勘察收费基准价是按照本收费标准计算出的工程勘察基准收费额，发包人和勘察人可以根据实际情况在规定的浮动幅度内协商确定工程勘察收费合同额。

1.0.6   工程勘察实物工作收费基价     工程勘察实物工作收费基价是完成每单位工程勘察实物工作内容的基本价格。工程勘察实物工作收费基价在相关章节的《实物工作收费基价表》中查找确定。

1.0.7   实物工作量     实物工作量由勘察人按照工程勘察规范、规程的规定和勘察作业实际情况在勘察纲要中提出，经发包人同意后，在工程勘察合同中约定。

1.0.8   附加调整系数     附加调整系数是对工程勘察的自然条件、作业内容和复杂程度差异进行调整的系数。附加调整系数分别列于总则和各章节中。附加调整系数为两个或者两个以上的，附加调整系数不能连乘。将各附加调整系数相加,减去附加调整系数的个数,加上定值1，作为附加调整系数值。

1.0.9   在气温（以当地气象台、站的气象报告为准）≥35℃或者≤-10℃条件下进行勘察作业时，气温附加调整系数为1.2。

1.0.10   在海拔高程超过2000m地区进行工程勘察作业时，高程附加调整系数如下：

海拔高程 2000～3000m为1.1     海拔高程 3001～3500m为1.2     海拔高程 3501～4000m为1.3     海拔高程4001m以上的，高程附加调整系数由发包人与勘察人协商确定。

1.0.11   建设项目工程勘察由两个或者两个以上勘察人承担的，其中对建设项目工程勘察合理性和整体性负责的勘察人，按照该建设项目工程勘察收费基准价的5%加收主体勘察协调费。

1.0.12   工程勘察收费基准价不包括以下费用：办理工程勘察相关许可，以及购买有关资料费；

拆除障碍物，开挖以及修复地下管线费；

修通至作业现场道路，接通电源、水源以及平整场地费；

勘察材料以及加工费；

水上作业用船、排、平台以及水监费；

勘察作业大型机具搬运费；

青苗、树木以及水域养殖物赔偿费等。

发生以上费用的，由发包人另行支付。

1.0.13   工程勘察组日、台班收费基价如下：

工程测量、岩土工程验槽、检测监测、工程物探  1000元/组日     岩土工程勘察                                1360元/台班     水文地质勘察                                1680元/台班 1.0.14   勘察人提供工程勘察文件的标准份数为4份。发包人要求增加勘察文件份数的，由发包人另行支付印制勘察文件工本费。

1.0.15   本收费标准不包括本总则1.0.1以外的其他服务收费。其他服务收费，国家有收费规定的，按照规定执行；

国家没有收费规定的，由发包人与勘察人协商确定。

工程测量 2.1  技术工作     工程测量技术工作费收费比例为22％。

2.2  地面测量                           地面测量复杂程度表                      表2.2-1 类别 简单 中等 复杂 一般地区 地形 起伏小或比高≤20m的平原 起伏大但有规律，或比高≤80m的丘陵地 起伏变化很大或比高＞80m的山地 通视 良好，隐蔽地区面积≤20% 一般，隐蔽地区面积≤40% 困难，隐蔽地区面积≤60% 通行 较好，植物低矮，比高较小的梯田地区 一般，植物较高，比高较大的梯田，容易通过的沼泽或稻田地区 困难，密集的树林或荆棘灌木丛林、竹林，难以通行的水网、稻田、沼泽、沙漠地，岭谷险峻、地形切割剧烈、攀登艰难的山区 地物 稀少 较少 较多 建筑群区 有一般地区特征,细部坐标点每格≤5；

建筑物占图面积≤30% 有一般地区特征,细部坐标点每格≤8；

建筑物占图面积≤50% 有一般地区特征,细部坐标点每格＞8；

建筑物占图面积＞50%   地面测量实物工作收费基价表      表2.2-2 序号 项    目 计费单位 收费基价(元)简单 中等 复杂 1 控 制 测 量 三角（边）二等 点 4263 4842 6232 三等 3136 3565 4584 四等 2737 3112 4006 一级 1096 1244 1602 二级 728 829 1069 导线 三等 km 2818 3203 4122 四等 2186 2484 3196 一级 1552 1764 2269 二级 1086 1234 1589 三级 759 863 1112 图根点 点 89 101 131 水准 二等 km 877 997 1283 三等 438 500 643 四等 220 250 323 五等 167 188 242 图根 111 124 162 GPS测量 C级 点 3727 4274 5500 D级 3198 3632 4671 E级 2821 3203 4123 2 地 形 测 量 一般地区 比 例 尺 1:200 km2  76780 102374 163795 1:500 33383 44510 71216 1:1000 15174 20232 32374 1:2000 6676 8901 14244 1:5000 1975 2630 4210 1:10000 1109 1478 2364 建筑群区 1：200比例尺的附加调整系数为1.8，其余比例尺的附加调整系数为2.0 3 断 面 测 量 水平比例尺 1:200 km 1016 1354 1864 1:500 785 1047 1440 1:1000 607 809 1113 1:2000 468 625 860 1:5000 362 481 665 4 架空索道测量 2698 3372 5733                   地面测量实物工作收费附加调整系数表             表 2.2-3 序号 项     目 附加调整系数 备注 1 二、三、四等三角(边)不造标 0.6   2 连接原有三角点 0.5 3 房顶标志、墙上水准 0.5 4 三角高程 1.2 5 GPS测量C级、D级、E级不造标 0.6 6 建立施工方格网的导线点 0.6 收费基价为表2.2-2四等三角点 7 检验施工方格网导线点的稳定性 0.48 8 航测、陆测地形图 0.7   9 汇水面积测量 0.4 10 带状地形测量（图面宽度＜20cm）1.3 11 地形图修测 1.1 以实际修测面积计算 12 覆盖或隐蔽程度＞60% 1.2～1.5   13 绘制1:200大样图 1.6 14 数字化测绘 1.5 2.3  水域测量                           水域测量复杂程度表                       表2.3-1 类别 简单 中等 复杂 测线 测线长≤300m或断面间距在图上＞3cm 测线长≤700m或断面间距在图上＞2cm 测线长＞700m或断面间距在图上≤2cm 水域 水深≤5m，无摸浅工作 水深≤15m，或浅滩、礁石较多，有摸浅工作 水深＞15m或在河泊封冻期作业，浅滩、礁石很多，摸浅工作多 通视 岸边开阔，通视良好 岸边建筑物、堆积物较少，有低于 1.5m的围墙及防汛堤，有部分防护林带 岸边建筑物、堆积物较多，有高于1.5m的围墙及防汛堤，有较密集的防护林带 障碍 来往船只较少 来往船只较多或测区内有停留的船、竹排、木排 来往船只频繁或测区内停泊的船、竹排、木排较多                                水域测量实物工作收费基价表                   表2.3-2 序号 项   目 计费单位 收费基价(元)简单 中等 复杂 1 湖、江、河、塘、沼  泽 地、积 水区 比例尺 1:200 km2  204748 272301 382875 1:500 89020 118396 166468 1:1000 40464 53817 75680 1:2000 17803 23680 33294 1:5000 5260 7002 9838 1:10000 2955 3924 5530 2 滨海区 以本表序号1为收费基价，附加调整系数为1.5 3 河道 断面 1:200 km 3245 4316 6474 1:500 2636 3506 5261 1:1000 2023 2698 4046 1:2000 1559 2075 3112 1:5000 1268 1686 2529 2.4  地下管线测量 地下管线测量复杂程度表                 表2.4-1 类别 简单 中等 复杂 地形平坦 起伏不大 高差大 障碍 建筑物密度小 建筑物密度中等 建筑物密度大 种类 1～3种 4～5种 ＞5种 定位点 每km平均≤10点 每km平均≤20点 每km平均＞20点                                         地下管线测量实物工作收费基价表                 表2.4-2 序号 项    目 计费单位 收费基价(元)简单 中等 复杂 1 地下电缆 km 1206 1446 1880 2 工业管道 1416 1700 2337 3 上下水及暖气管道 1624 1948 2599 2.5  洞室测量                             洞室测量复杂程度表                      表2.5-1 简单 中等 复杂 有充分照明 有部分照明 没有照明 洞室的净空高≥ 2.0 m 洞室的净空高≥1.8 m 洞室的净空高＜1.8 m 洞室导线平均边长≥15m 洞室导线平均边长≥11m 洞室导线平均边长＜11m                             洞室测量实物工作收费基价表               表 2.5-2 项     目 计费单位 收费基价(元)简单 中等 复杂 洞室测量 km 2698 4384 6744 2.6  其他测量                         其他测量实物工作收费基价表                  表2.6-1 序号 项     目 计费单位 收费基价(元)简单 中等 复杂 1 地形 图数 字化 一般地区 比例尺 1:500 标准图幅（0.25m2）459  689 1102 1:1000  756 1099 1732 1:2000 1049 1509 2362 1:5000 1966 2739 4215 1:10000 2882 3969 6066 建筑群区附加调整系数为2.0 2 地形图 缩放 缩图 一般地区 比例尺 1:2 缩放后 100cm2  24 34 56 2:5 28 40 72 建筑群区 附加调整系数为1.5 放图 比例尺 1:2 14 20 36 2:5 18 24 41 3近景摄影测量 外业摄影 组日 1000 内业绘测近景立体图，按照外业摄影费等值计算收费 4 小型工程测量 小面积测量、配合其他工程测量 组日 ＜3组日时，按3组日计算收费 5 定点 测量 各种勘探点 1000   3 岩土工程勘察 3.1 技术工作                  岩土工程勘察技术工作费收费比例表            表3.1-1 岩土工程勘察等级 技术工作费收费比例（%）甲级 120 乙级 100 丙级  80 注：1 岩土工程勘察等级见国标《岩土工程勘察规范》；

2.利用已有勘察资料提出勘察报告的只收取技术工作费，技术工作费的计费基数为所利用勘察资料的实物工作收费额。

3.2 工程地质测绘    工程地质测绘复杂程度表                   表3.2-1 类 别 简单 中等 复杂 地质构造 岩层产状水平或倾斜很缓 有显著的褶皱、断层 有复杂的褶皱、断层 岩层特征 简单，露头良好 变化不稳定，露头中等，有较复杂地质现象 变化复杂，种类繁多，露头不良，有滑坡、岩溶等复杂地质现象 地形地貌 地形平坦，植被不发育，易于通行 地形起伏较大，河流、灌木较多，通行较困难 岭谷山地，林木密集，水网、稻田、沼泽，通行困难   工程地质测绘实物工作收费基价表                表3.2-2 序 号 项  目 计费单位 收费基价（元）简单 中等 复杂 1 工程地质测绘 成 图 比 例 1∶200 km2  16065 22950 34425 1∶500 8033 11475 17213 1∶1000  5355  7650 11475 1∶2000  3570  5100  7650 1∶5000  1071  1530  2295 1∶10000   536   765  1148 1∶25000   268   383   574 1∶50000   134   191   287 2 带状工程地质测绘 附加调整系数为1.3 3 工程地质测绘与地质测绘同时进行 附加调整系数为1.5   3.3 岩土工程勘探与原位测试        岩土工程勘探与原位测试复杂程度表            表3.3-1 岩土类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 松散地层 流塑、软塑、可塑粘性土，稍密、中密粉土，含硬杂质≤10%的填土 硬塑、坚硬粘性土，密实粉土，含硬杂质≤25%的填土，湿陷性土，红粘土，膨胀土，盐渍土，残积土，污染土 砂土，砾石，混合土，多年冻土，含硬杂质＞25%的填土 粒径≤50mm、含量＞50%的卵(碎)石层 粒径≤100mm、含量＞50%的卵(碎)石层，混凝土构件、面层 粒径＞100mm、含量＞50%的卵(碎)石层、漂(块)石层 岩石地层   极软岩 软岩 较软岩 较硬岩 坚硬岩 注：岩土的分类和鉴定见国标《岩土工程勘察规范》。

岩土工程勘探实物工作收费基价表　              表 3.3-2 序号 项   目 计费 单位 收费基价（元）勘探 项目 深度D/长度L（m）Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 1 钻孔 D≤10 m  46  71 117 207 301  382 10＜D≤20  58  89 147 259 377  477 20＜D≤30  69 107 176 311 452  573 30＜D≤40  82 127 209 368 536  680 40＜D≤50  98 151 249 439 639  809 50＜D≤60 109 168 277 489 711  901 60＜D≤80 121 187 307 542 789 1000 80＜D≤100 132 204 335 592 862 1092     D＞100 每增加20 m，按前一档收费基价乘以1.2的附加调整系数 2 探井   D≤2 m  50  63  78 125 200 250 2＜D≤5  63  78  97 156 250 313 5＜D≤10  78  97 120 194 310 388 10＜D≤20 103 128 159 256 410 513     D＞20 每增加10m，按前一档收费基价乘以1.3的附加调整系数 3 探槽    D≤2 m 3   40  52  72  92  120  148    D＞2  58  75 104 133  174  215 4平硐    L≤50 m 350 525 735 980 1173 1348 50＜L≤100 368 551 772 1029 1231 1415 100＜L≤150 385 578 809 1078 1290 1482 150＜L≤200 403 604 845 1127 1348 1550 200＜L≤250 420 630 882 1176 1407 1617 250＜L≤300 438 656 919 1225 1466 1684      L＞300 每增加50m，按前一档收费基价乘以1.1的附加调整系数 标准断面为4m2，大于标准断面部分乘以0.6的附加调整系数，另行计算收费     取土、水、石试样实物工作收费基价表             表3.3-3 序号 项          目 计费单位 收费基价（元）取样深度 ≤30m 取样深度 ＞30m 1 取土 锤击法厚壁取土器 试样规格 ф=80～100mm L=150～200mm 件  40  50 静压法厚壁取土器 ф=80～100mm L=150～200mm  65  95 敞口或自由活塞薄壁取土器 ф=75mm L=800mm 310 460 水压固定活塞薄壁取土器 ф=75mm L=800mm 420 620 固定活塞薄壁取土器 ф=75mm L=800mm 360 560 束节式取土器 ф=75mm L=200mm 150 240 黄土取土器 ф=120mm L=150mm  80 120 回转型单动、双动三重管取土器 ф=75mm L=1250mm 310 460 探井取土 100 150 扰动取土  15 2 取石 取岩芯样  25 人工取样 200 3 取水  40                           原位测试实物工作收费基价表                  表3.3-4 序号 项目 计费单位 收费基价（元）测试项目 测试深度 D(m)Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ 1 标准贯入 试验 D≤20 次 80 108 144       20＜D≤50 120 162 216       D＞50 144 194 259       2 圆锥动力触探试验 轻型 D≤10 m 32 50 82       重型 D≤10 50 78 128 300 375 425 10＜D≤20 63 97 159 375 469 531 20＜D≤30 75 116 191 450 563 638 30＜D≤40 89 138 227 534 668 757 40＜D≤50 106 164 270 636 795 901 超重型 D≤10     140 330 413 468 10＜D≤20     175 413 516 584 20＜D≤30     210 495 619 701 30＜D≤40     249 587 734 832 40＜D≤50     297 700 875 991 3 静力触探试验 单桥 D≤10 34 49  82       10＜D≤20 43 62 102       20＜D≤30 51 74 122       30＜D≤40 61 88 145       40＜D≤50 72 105 173       50＜D≤60 80 116 193       60＜D≤80 89 129 214       双桥 按单桥收费基价乘以1.15的附加调整系数 加测 孔压 按单桥或双桥收费基价乘以1.2的附加调整系数 4 扁铲侧胀 试验 D≤10 点 66 99         10＜D≤20 83 124         20＜D≤30 99 149         30＜D≤40 116 173         40＜D≤50 132 198         50＜D≤60 158 238         60＜D≤80 198 297         5 十字板剪切 试验 D≤10 206           10＜D≤20 227           20＜D≤30 247           D＞30 309             原位测试实物工作收费基价表                 续表3.3-4 序 号 项        目 计费 单位 收费基价（元）6 旁压 试验 方法 深度D(m)压力≤2500 kPa 压力＞2500 kPa 预钻式 D≤10 点 263   351 10＜D≤20 342   456 D＞20 444   593 自钻式 D≤10 342   456 10＜D≤20 444   593 D＞20 577   771 7 载荷 试验 螺旋板 试验点   1890 2080 浅、深 层平板 面  积 0.1～1（m2）加荷最大值（kN）水位以上 水位以下 ≤100   2790 3060 200   3690 4060 300   4590 5050 400   5490 6040 500   6400 7040 ＞500 见表4.2-1中序号1 试坑开挖、加荷体吊装运输费另计 8 土体 现场 直剪 试验 试验面积（m2）压应力≤500 kPa 压应力＞500 kPa 水位以上 水位以下 水位以上 水位以下 0.10 组 2775 3330 3330 3996 0.25 3965 4758 4758 5710 0.50 5156 6188 6188 7425 9 岩体 变形 试验 承压板法 法向荷重(kN)试验点 软岩 硬岩 ≤500 6786 7488 1000 7424 8237 ＞1000每增加500 按前一档收费基价乘以1.1的附加调整系数 钻孔变形法 3978  4563 10 岩体 强度 试验 岩体结构面直剪 9945 11412 岩体直剪 8775  9891 混凝土与岩体直剪 7020  7605 11 岩体 原位 应力 测试 方法 孔 原位应力测试 三轴交汇测应力 孔径变形法/孔底应变法 29250 58500 孔壁应变法 35100 12 压水 注水 试验 压水 试验深度D（m）D≤20 段次  1753 D＞20  2104 注水 钻孔注水   409 探井注水   205 岩土工程勘探与原位测试实物工作收费附加调整系数表        表 3.3-5 序 号 项      目 附加调整 系数 备注 1 钻孔 跟管钻进、泥浆护壁、基岩无水干钻钻探、基岩破碎带钻进取芯 1.5   2 钻孔 水平孔、斜孔钻探 2.0 3 钻孔 坑道内作业 1.3 4  勘探、取样、原位测试 线路上作业 1.3 包括工程物探 5  钻孔、取样、原位测试 水上作业 滨海 3.0 湖、江、河 水深 D(m)D≤10 2.0 10＜D≤ 20 2.5 D＞20 3.0 塘、沼泽地 1.5 积水区（含水稻田）1.2 6 钻孔、取样 夜间作业 1.2 原位测试仅限于表3.3-4中序号1～6 7  勘探、取样、原位测试 岩溶、洞穴、泥石流、滑坡、沙漠、山前洪积裙等复杂场地 1.1～1.3   8 原位测试、工程物探的勘探费用另计 9 小型岩土工程＜3个台班，按3个台班计算收费                                                     4 岩土工程设计与检测监测 4.1 岩土工程设计 4.1.1 岩土工程设计服务内容     根据工程性质和技术要求，现场踏勘，收集分析已有资料，调查周边建筑物及地下管线情况；

编制岩土设计文件，绘制施工图，提出试验、检测和监测方案；

配合施工，解决施工中的设计问题。

4.1.2 岩土工程设计收费                      岩土工程设计复杂程度表               表4.1-1 类别 I 级 Ⅱ级 Ⅲ级 地基处理 对地基基础变形无严格要求的建筑物，工程地质条件简单，地下水条件简单，对施工影响轻微 对地基基础变形有一定要求的建筑物，工程地质条件较复杂，地下水条件较复杂，对施工影响较严重 对地基基础变形有严格要求的建筑物，工程地质条件复杂，地下水条件复杂，对施工影响严重 基坑支护 基坑深度H ≤6.0m，破坏后果不严重，工程地质条件简单，地下水条件简单，对施工影响轻微 基坑深度6.0m＜H≤12.0m，破坏后果严重，工程地质条件较复杂，地下水条件较复杂，对施工影响较严重 基坑深度H＞ 12.0m，破坏后果很严重，工程地质条件复杂，地下水条件复杂，对施工影响严重 施工降水 外墙轴线内包面积F≤1000m2，单层地下水，渗透系数0.5 m/d＜K≤20m/d，降水深度S△≤7.0m，对工程环境的影响无严格要求，辅助工程措施简单 外墙轴线内包面积1000m2＜F≤2000m2，双层地下水，渗透系数0.5m/d＜K≤50m/d，降水深度7.0 m＜S△≤13.0m，对工程环境的影响有一定要求，辅助工程措施较复杂 外墙轴线内包面积F ＞ 2000m2，多层地下水，渗透系数K≤0.5m/d或K＞ 50m/d，降水深度S△ ＞ 13.0m，对工程环境的影响有严格要求，辅助工程措施复杂               岩土工程设计收费基价表     　         表4.1-2          岩土工程概算额（万元）收费基价（万元）复杂程度 10 50 100 500 1000 2000 I级 0.64 2.8 5.4 23 43  78 Ⅱ级 0.75 3.3 6.3 27 50  92 Ⅲ级 0.86 3.8 7.2 31 58 106 注：1.该表采用插入法计算；

2.岩土工程设计收费不足0.5万元，按照0.5万元计算收费；

3.岩土工程概算额＞2000万元时，I级按照费率3.5%、Ⅱ级按照费率4.5%、Ⅲ级按照费率5.0%计        算收费；

４.岩土工程设计收费基价是完成4.1.1岩土工程设计服务内容的价格。

4.2  岩土工程检测监测 4.2.1 岩土工程检测监测技术工作 岩土工程检测监测技术工作费收费比例为22%。

4.2.2 岩土工程检测监测实物工作         岩土工程检测实物工作收费基价表                  表4.2-1 序号 项   目 计费 单位 收费基价（元）1 桩及复合地基静载荷试验 垂直静载试验（锚桩抗拔试验）加荷最大值(kn)≤500 试  验  点  6400  1000 10000  3000 15000  5000 25000 10000 40000 15000 55000 20000 70000 ＞20000，每增加5000 按前一档收费基价乘以1.25的附加调整系数 水平静载试验 桩径φ(mm)φ≤500  5000 500＜φ≤800  7000 800＜φ≤1000  9000 φ＞1000 12000 试坑开挖、桩头处理、加荷体吊装运输、锚桩及焊接费另计 2 基桩动力检测 低应变检测 根 500 高应变检测 单桩极限承载力(kn)≤1000 3500 3000 4500 5000 6000 10000 9000 ＞10000，每增加5000 按前一档收费基价乘以1.25的附加调整系数 试坑开挖、桩头处理、重锤吊装及运输费另计 3 钻孔桩成孔检测 孔径 孔斜 沉渣 检测 深度 D(m)D<30 孔 1200 30＜D≤40 1500 40＜D≤50 1800 50＜D≤60 2200     D＞60 2600 4 混凝土非破损检测 检测方法 回弹仪法 测区 60 超声回弹综合法 100 超声波测缺 ㎡ 1000 埋管法 超声波检测 剖面深度 D（m）D≤30 剖面 500 D＞30 每增加10 按前一档收费基价乘以1.1的附加调整系数                           岩土工程监测复杂程度表                           表4.2-2 等级 简单 复杂 特征 地形平坦，通行通视良好，流动障碍较少，施工干扰较少，施测难度较小 地形复杂，通行通视条件差，流动障碍较多，施工干扰较多，施测难度较大      岩土工程监测实物工作收费基价表                    表4.2-3 序 号 项目 计费 单位 收费基价（元）简单 复杂 1 监 测 基 准 网 监测方法   单测 复测 单测 复测 水平位移 一等 点 3272 2618 4593 3674 二等 2181 1745 3062 2450 三等 1606 1285 2253 1802 四等 1402 1122 1968 1574平均边长：一、二等＜150m，三等＜200m的，降低一等计算收费 垂直位移 一等 km 1459 1167 1980 1584 二等 1216 973 1650 1320 三等 1029 823 1386 1109 四等  538  430  802  642 不足1km按1km计算收费 2 变形 监测 监测方法   单向 双向 单向 双向 水平位移 一等 点·次 91 163 135 243 二等 74 134 112 201 三等 62 112 93 167 四等 53  95 78 140   垂直位移 一等 59 91 二等 50 74 三等 42 62 四等 35 53 3 土体 回 弹、分层 沉降 监测 观测点 深度 D(m)D≤20 1000 1500 D＞20 1200 1800 4 建筑物倾 斜监测 建筑物 高度H（m）H≤30  610  920 H＞30  740 1100 5 建筑物裂缝监测 条·次 23 6 深层侧向 位移监测 监测方法   单向 双向 孔深 D(m)D≤20 米·次 13 23 20＜D≤40 16 29 40＜D≤60 19 34     D＞60 23 41 7 应力应变 监测 一测点传感器个数 ≤4 点·次 116 每增加一个传感器递增  29 传感器费用另计 8 孔隙水压 力试验 一测点传感器个数 ≤6 点·次 174 每增加一个传感器递增  29 传感器费用另计   5 水文地质勘察 5.1 技术工作                          技术工作费收费比例表                  表5.1-1 序号 项目 技术工作费收费比例(％)简单 中等 复杂 1 供水井凿井 15 18 20 2 其他水文地质勘察 27 30 33 注：1.表5.1-1、5.2-1、5.3-1中复杂程度分类见国标《供水水文地质勘察规范》；

2.利用已有勘察资料提出勘察报告的只收取技术工作费，技术工作费的计费基数为所利用勘察资料原实物工作收费额。

5.2 水文地质测绘         水文地质测绘实物工作收费基价表           表5.2-1 序号 项目 计费 单位 收费基价(元)简单 中等 复杂 1 水文地质测绘 成图比例尺 1：5000 km2  1257 1796 2694 1：10000 629 898 1347 1：25000 314 449 673 1：50000 157 225 337 2 水文地质调查、遥感判释现场 调查测绘 1：5000 377 539 808 1：10000 189 269 404 1：25000  94 135 202 1：50000  47  68 101 3 水文地质测绘与地质测绘同时进行时，附加调整系数为1.5 5.3 模拟计算、遥感判释                       模拟计算实物工作收费基价表             表5.3-1 序号 项目 计费 单位 收费基价(元)简单 中等 复杂 1 电网络模拟计算 km2   760 1080 1400 2 数值模拟计算 二维流水量模型  608  864 1120 二维流水质模型  730 1037 1344 三维流水量模型 1094 1555 2016 三维流水质模型 1216 1728 2240 水资源管理与规划模型  912 1296 1680   遥感判释实物工作收费基价表            表5.3-2 项目 计费单位 收费基价(元)备注 简单 中等 复杂 航卫片 判释 成图比例尺 1:5000 像对 768 960 1152 复杂程度分类见表2.2-1   1:10000 640 800 960 1:25000 512 640 768 1:50000 384 480 576 1:100000 320 400 480 1:250000 256 320 384 1:500000 192 240 288   5.4  水文地质钻探 水文地质钻探实物工作收费基价按所钻探地层分层计算，计算公式如下：

水文地质钻探实物工作收费基价=130元/（米）×自然进尺（米）×岩土类别系数×孔深系数×孔径系数   水文地质钻探复杂程度表               表5.4-1 岩土类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 松散地层 粒径≤0.5mm含量≥50%、含圆砾（角砾）及硬杂质≤10%的各类砂土、粘性土 粒径≤2.0mm含量≥50%、含圆砾（角砾）及硬杂质≤20%的各类砂土 粒径≤20mm含量≥50%、含圆砾（角砾）及硬杂质≤30%的各类碎石土 冻土层，粒径≤50mm含量≥50%、含圆砾（角砾）及硬杂质≤50%的各类碎石土 粒径≤100mm含量≥50%的各类碎石土 粒径≤200mm含量≥50%的各类碎石土 粒径＞200mm含量≥50%的各类碎石土 岩石地层 极软岩 软岩 较软岩 较硬岩 坚硬岩     注：土的分类见国标《供水水文地质勘察规范》，岩石的分类和鉴定见国标《岩土工程勘察规范》。

水文地质钻探岩土类别系数表            表5.4-2 类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 松散地层 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.6 4.8 岩石地层 1.8 2.6 3.4 4.2 5.0       岩石破碎带钻进取芯时，附加调整系数为1.5      水文地质钻探孔深、孔径系数表           表5.4-3 序号 项    目 孔深系数 1 钻 孔 深 度 D(m)D≤50 1.2 50＜D≤100 1.0 100＜D≤150 1.2 150＜D≤200 1.4 200＜D≤250 1.7 250＜D≤300 2.0 300＜D≤350 2.4 350＜D≤400 2.9 400＜D≤450 3.4 450＜D≤500 3.9 D＞500 协商确定 2 钻 孔 孔 径 Φ(mm)松散地层 岩石地层 孔径系数  Φ≤350 Φ≤150 0.9 350＜Φ≤400 150＜Φ≤200 1.0 400＜Φ≤450 200＜Φ≤250 1.1 450＜Φ≤500 250＜Φ≤300 1.3 500＜Φ≤550 300＜Φ≤350 1.4 550＜Φ≤600 350＜Φ≤400 1.6 600＜Φ≤650 400＜Φ≤450 1.8 650＜Φ≤700 450＜Φ≤500 2.0 700＜Φ≤750 500＜Φ≤550 2.3 750＜Φ≤800 550＜Φ≤600 2.6 800＜Φ≤850 600＜Φ≤650 3.1 850＜Φ≤900 650＜Φ≤700 3.9  Φ＞900  Φ＞700 协商确定 5.5  现场测试与取样 现场测试与取样实物工作收费基价表           表5.5-1 序号 项目 计费单位 收费基价(元)1 抽水试验 台班  840 2 放射性同位素测试 单井稀释法  510 多井法  840 放射性同位素测试原料的购置费、运输费另计 3 弥散试验 单井法 台班  840 多井法 1180 示踪剂的化学分析费另计 4 渗水试验 自然方式 台班 340 5 测流速流量 井内测试 340 6 连通试验 井内测试 420 7 地下水位（温）观测 试验观测孔 170 动态观测距离L（km）L≤5 次  20 5＜L≤10  40 L＞10  50 地下水位、水温同时观测时，附加调整系数为1.3 8 取试样 取土、石、水试样收费基价见表3.3-3 5.6  洗井、固井与旧井处理                 洗井与固井实物工作收费基价表            表5.6-1   序号  项 目 计费单位 收费基价(元)1 洗井 机械洗井 台班   840   压酸洗井 井深 D(m)D≤300 次  6800   300＜D≤1000 10200   1000＜D≤2000 13600    D＞2000 20400   二氧化碳洗井 D≤300  3400   D＞300  5100   钢丝刷洗井 D≤100 M    30   100＜D≤200    40   D＞200    50   2 固井  D≤200 次 20000   200＜D≤1000 30000   1000＜D≤1500 40000      D＞1500 50000     旧井处理实物工作收费基价表            表5.6-2 序号  项 目 计费单位 收费基价(元)1 旧井处理 清淤洗井 台班   840 过滤器损坏的修复 次  8000 换泵  2000 井管破坏的修复  4500 2 旧井回填 井深D(m)D≤50 井  5000 50＜D≤100 10000   D＞100 15000 3 旧井处理与回填方案设计算收费另计   6 工程水文气象勘察 6.1  技术工作 工程水文气象勘察技术工作费收费比例为22％。

6.2  工程水文勘察                          工程水文复杂程度表                      表 6.2-1 类别 简单 中等 复杂 基础资料 齐全 积累年限少 短缺 水文情势 变化平缓 变化较大 变化复杂 项目精度 要求一般 要求较高 要求高 径流影响 人类活动对径流影响较小 人类活动对径流影响较大 人类活动对径流影响很大   工程水文实物工作收费基价表                表6.2-2 序号 项    目 计费单位 收费基价(元)简单 中等 复杂 1 设计 洪水 河流设计洪水 设计断面  54600  78100 109300 小流域暴雨洪水   6900   9900  13900 水库、湖泊设计洪水 工程点  29100  41700  58400平原地区设计洪涝  32800  46900  65600 施工洪水   9100  13000  18300 溃坝、溃堤洪水  16400  23400  32900 滨海、河口设计洪水 102100 145800 204100 2 供水 水源 河流水源 取水断面  47400  67700  94800 滨海、河口水源 工程点  91200 130200 182300 水库、湖泊水源  47400  67700  94800 3 工程 泥沙 河床演变  51000  72900 102100 滨海、河口、岸滩演变  76500 109500 153200 河床自然冲刷、基础局部冲刷  12400  17800  24800 4 其他 水文 设计波浪  21900  31300  43800 滨海、河口设计波浪  32900  47000  65600 设计水温、河流冰情、设计泥沙特征值   3300   4900   6800 波浪玫瑰图   2700   3900   5400 6.3工程气象勘察                       工程气象复杂程度表                     表6.3-1 类别 简单 中等 复杂 基础资料 年限＞30年，站址代表性 较好 年限＞30年，站址代表性 较差 年限＜30年，站址代表性差 气象条件 变化较小 变化较大 变化大 天气情况 灾害性天气偶有发生 灾害性天气发生较频繁 灾害性天气发生频繁 技术要求 一般 较复杂 复杂                                                 工程气象实物工作收费基价表             表6.3-2 序号 项   目 计费 单位 收费基价(元)简单 中等 复杂 1 常用气象项目 工程点 5600 8000 11300 2 设计风速 5500 7800 11000 3 冷却塔气象参数 3300 4900  6800 4 空气冷却气象参数 5000 7300 10200 5 风向风速玫瑰图 1800 2600  3600 6 设计暴雨强度 5500 7800 11000 7 工程物探 7.1  技术工作费 工程物探技术工作费收费比例为22%。

7.2  工程物探                工程物探实物工作收费基价表　             表7.2-1 序号 项    目 计费单位 收费基价（元）1 浅 层 地 震   反射 或折 射法 敲击 检  波 点·炮  18 爆炸 陆地  25 水面 布点 顺流  45 横穿 220 水底 布点 顺流 130 横穿 260 定位费、爆炸震源费等另计 2 地质地震映像 点测 点   18 连续 km 14400 水上 21600 3 面波勘探 探 测 深 度 D(m)D≤10 点 1800 10＜D≤20  2520 20＜D≤30  3240 30＜D≤50  4320 D＞50  5760 4 电 法 勘 探 电极距L（m）电测深 中间 梯度 四极 联剖 偶极      L≤100 260 15 30 50 35 100＜L≤200 330 20 40 55 40 200＜L≤400 500 25 50 60 50 400＜L≤600 760 30 60 80 70 600＜L≤800 950 35            L＞800 1200 40       测点距L(m)自电、梯度单独测量 自电、梯度同时测量   L≤5 15 25 5＜L≤10 20 30 10＜L≤20 30 40     L≤30 40 50 高密度电法按电测深相应基价乘以0.8的附加调整系数 激发极化法按地面电法相应基价乘以2.4的附加调整系数 充电法按自电相应基价乘以1.2的附加调整系数 5 磁 法 勘 探 测点距L(m)Ⅰ级精度 Ⅱ级精度 Ⅲ级精度     L＜10 点 6 4 3 10＜L≤20 8 6 5 20＜L≤50 9 8 6     L＞50 14 12 10 6 声频大地、甚低频电磁法 按磁法I级精度基价乘以2.0的附加调整系数，不足3个组日按3个组日计 7 大地电磁法 深度 D(m)D≤3000 点 2160 D＞3000 3600 8 核磁共振找水 深度 D(m)D≤100 4320 D＞100 5760 在测点200m范围内如增加测点，增加测点费用的附加调整系数为0.5     工程物探实物工作收费基价表　             续表7.2-1 序号 项   目 计费单位 收费基价（元）9 层析成像（CT）弹性波 检波点·炮 20 电磁波 射线对 14 10 地质 雷达 工作方式   工程勘探 路面质量 点测 点    20   20 连续 Km 13500 6300 探测深度＞10m，附加调整系数为1.3；

不足4个组日按4个组日计 11 瞬变 电磁 外 框 边 长（m）10 测点  216 20  360 50  720 100 2160 200 3600 12 微重力 勘探 点距L(m)L≤5   27 5＜L≤20   36 20＜L≤50   54 不足4个组日按4个组日计 13 地下管线探测 管线种类   简单 中等 复杂 电缆（电力、通讯等）km 1800 3600 6300 金属管道 2250 4500 7200 非金属管道 2700 5400 9000 下水道（有窨井）1350 2700 5400 盲探管线 m2  1.0 1.5 3.0 困难类别见表2.4-1；

不足3个组日按3个组日计算收费；

测量费用、软件平台与建库费用另计 14 地下管线 泄漏 探测 漏水点探测 km 3600 输油、输气管漏点 4500 供电、通讯电缆泄漏点 3600 防腐层完整性 3600 不足3个组日按3个组日计 15 地基刚度 垂直向自由振动 参数·次 1440 水平向自由振动 2160 垂直向强迫振动 3600 水平回转向强迫振动 4500 扭转向强迫振动 6300 试坑开挖、模拟基础制作等费用另计 16 测      井 电 测 井 m  23 水文测井  27 孔内电视  45 孔内摄影 点  41 测井斜 108 井壁取芯 108 井        温、井径测量 深度 D(m)D≤100  14 100＜D≤300  27 300＜D≤500  32 D＞500  45                                                    工程物探实物工作收费基价表             续表7.2-1 序号 项目 计费单位 收费基价(元)17 钻孔波速测试 深度D(m)单孔法 跨孔法     D≤15 m 135 189 15＜D≤30 162 243 30＜D≤50 216 297 测试深度＞50m,每增加20m，按前一档收费基价乘以1.3的附加调整系数；

不足2个组日按2个组日计算收费 18 场地微振动(常时微动)频  率  域 地面 点 4500 孔深D(m)D≤20 5400 20＜D≤50 6300 D＞50 9000 频域与幅值域 地面 7200 孔深D(m)D≤20 8100 20＜D≤50 9900 D＞50 14400 地面与孔中同时观测地面与孔中同时观测，附加调整系数为1.3 注：除管线探测以外，其他物探方法在地形、障碍、干扰条件复杂的，附加调整系数为1.2～3.0。

室内试验 8.1  技术工作费 室内试验技术工作费收费比例为10％。

8.2 土工试验                                      土工试验实物工作收费基价表                  表8.2-1 序 号 试验项目 计费 单位 收费基价(元)备   注 1                含水率 项   8   2     密度 环刀法   8 蜡封法  18 3                       比重  19 4 颗粒分析 筛析法（砂、砾）26 筛析法（含粘性土）40 筛析法（碎石类土）70 现场试验 密度计法  49 粘性土分析粒径＜0.002mm的，增加12元 移液管法  47   5 液限 碟式仪法  23 圆锥仪法  15 6               塑限  30 7               湿化  23 8 毛细水上升高度  14 9 砂的相对密度  52 10 击实 轻型击实法 319 重型击实法 638 11               渗透  55 粘土类、粉土类  29 砂土类 12 标准固结 快速法 264 测回弹指数附加调整系数为1.3 慢速法 497 13 压缩 快速法  40 以四级荷重为基数，每增加一级荷重，快速法增加12元，慢速法增加15元 慢速法 116 14 黄土湿陷系数  53   15 黄土自重湿陷系数  23 16 黄土自重起始压力 单线法 137 5个环刀试样 双线法  56 2个环刀试样 17  三轴压缩（低压≤600kPa）不固结不排水 组 413   固结不排水 775 固结不排水测孔压 930 固结排水 1240 18 无侧限抗压强度 应变法 项  29 重塑土试验增加制备费17元 测灵敏度  56 19 直接剪切 快剪 组  49 重塑土试验增加制备费每组30元 固结快剪  71 固结慢剪  99 20                   反复直剪强度 133     21               自由膨胀率 项  14 22               膨胀率  27 23               膨胀力  36 24     收缩 线缩、体缩、缩限  56 25              静止侧压力系数 258 26 有机质 饹酸钾容量法  30 27 振动三轴（低压≤600 kpa）动强度(包括液化)(一)组 4341 一种固结比 动强度(包括液化)(二)9096 三种固结比 动模量阻尼比(一)1447 一种固结比,一个重度 动模量阻尼比(二)3514 三种固结比   8.3 水质分析 水质分析实物工作收费基价表                 表8.3-1  序号 试验项目 计费单位 收费基价(元)1 水质简分析 件 220 2 一般水质全分析 380 3 特殊水质分析 锰 项  14 铜  36 铅  36 锌  36 镉  56 汞  56 砷  56 氟  47 酚  70 硒  52 氰化物  47 碘化物  41 电导度  15 8.4  岩石试验 岩样加工实物工作收费基价表                   表8.4-1 序号 试验项目 计费单位 收费基价(元)1  机切磨规格(mm)Φ50～70岩芯 块 19 50×50×50 35 50×50×100 38 70×70×70 43 100×100×100 69 2 不能机切手工切磨(mm)50×50×50 38 3 机开料(mm)50～200 16 4 机磨 每两面 14 5 薄片切磨 不煮胶 片 27 煮胶 59   岩石物理力学试验实物工作收费基价表                表8.4-2 序号 试验项目 计费 单位 收费基价(元)备   注 1 含水率 项  14   2 颗粒密度 比重瓶法 组  47 3 块体密度 水中称量法   块  14 量积法  14 蜡封法  18 4 吸水率 组  47 每组3块 5 饱和吸水率  117 6 单轴抗压强度 天然  47 饱和  70 7 单轴压缩变形 干 185 饱和 233 8 三轴压缩强度 760 每组5块 9 抗拉强度 93 每组3块 10 直剪 岩块、岩石与混凝土 269 每组5块 结构面 289 11 点荷载强度 块  26   12 冻融 直接 组 2455 冻融 25次，每组3块 13 薄片鉴定 件  52                          岩石化学分析实物工作收费基价表                     表8.4-3 序号 试验项目 计费单位 收费基价(元)1 灼烧失重 重量法 项  23 2 水不溶物  81 3 酸不溶物  70 4 SiO2    103 5 R2O3   52 6 Fe2O3  容量法  14 7 Al2O3   21 8 CaO  26 9 MgO   5 10 MnO 比色法  29 11 TiO2   29 12 K2O 火焰光度法  65 13 NaO  52 14 P2O5  比色法  18 15 SO3  燃烧法  23 16 CO2  中和法  14 17 有机质 重铬酸钾氧化法  40 18 水分 105°C重量法  47 19 易溶盐 重量法 132 电导法  59 20 中溶盐 中和容量法  78 21 难溶盐  82 22 土中离子代换  47 8.5  现场室内试验 土工、水质、岩石室内试验需移至现场进行的，附加调整系数为1.3。

煤炭工程勘察 9.1  说明 9.1.1  本章为煤炭工业的矿井、露天矿、选煤厂、水煤浆制备与燃烧应用、煤层气抽放及输配等工程初步设计和施工图设计阶段的工程勘察收费。

9.1.2  煤炭工程初步设计阶段的勘察工作量为30%，施工图设计阶段的勘察工作量为70%。

9.2  煤炭工程勘察收费 9.2.1  根据场地地形和岩土工程复杂程度，煤炭工程勘察分为一般场地和复杂场地两类：一般场地，岩土工程勘察和工程测量按该建设项目工程设计收费基准价的12～18%计算收费；

复杂场地，如岩溶、洞穴、泥石流、滑坡、沙漠以及山前洪积扇等，按该建设项目工程设计收费基准价的20%计算收费。

9.2.2  矿井井巷、露天矿疏干，边坡和排土场的工程勘察另行计算收费。岩土工程设计与检测监测执行通用工程勘察收费标准。

10水利水电工程勘察 10.1  说明 10.1.1  本章为水库、引调水、河道治理、灌区、水电站、潮汐发电、水土保持等工程初步设计、招标设计和施工图设计阶段的工程勘察收费。

10.1.2  单独委托的专项工程勘察、风力发电工程勘察，执行通用工程勘察收费标准。

10.1.3  水利水电工程勘察按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费，计算公式如下：

工程勘察收费＝工程勘察收费基准价×（1±浮动幅度值）工程勘察收费基准价＝基本勘察收费＋其他勘察收费 基本勘察收费 ＝工程勘察收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加              调整系数 10.1.4 水利水电工程勘察收费的计费额、基本勘察收费、其他勘察收费及调整系数等，《工程勘察收费标准》中未做规定的，按照《工程设计收费标准》规定的原则确定。

10.1.5  水利水电工程勘察收费基价是完成水利水电工程基本勘察服务的价格。

10.1.6  水利水电工程勘察作业准备费按照工程勘察收费基准价的15～20%计算收费。

10.2  水利水电工程各阶段工作量比例及专业调整系数                                水利水电工程勘察各阶段工作量比例表          表10.2—1           工程类型  设计阶段 水电、潮汐 水库 引调水、河道治理 引调水、河道治理 水土保持 建筑物 渠道管线 初步设计（%）60 68 68 73 73 招标设计（%）10  4  4  3  3 施工图设计（%）30 28 28 24 24   水利水电工程勘察专业调整系数表               表10.2—2 序号 工程类别 专业调整系数 1 水电 1.40 2 水库 1.04 3 潮汐发电 1.70 4 水土保持 0.5～0.55 5 引调水和河道治理 0.8 6 灌区田间 0.3～0.4 7 城市防护、河口整治 0.84～0.92 8 围垦 0.76～0.88 10.3  水利水电工程勘察复杂程度划分    水利水电工程勘察复杂程度赋分表               表10.3－1 序号 项目 赋分条件 分值   序号 项目 赋分条件 分值 1 坝高H(m)H<30-5 6 地质 构造 简单-2 30≤H＜50-2 中等 1 50≤H＜70 1 较复杂 2 70≤H＜150 3 复杂 3 150≤H＜250 5 7 坝基或厂基覆盖层厚度 ＜10 m-2 2 建筑物 一般土石坝-1 10～20 m 1 常规重力坝 1 20～40 m 2 两种坝型或引水线路大于3 km或抽水蓄能电站 2 40～60 m 4 拱坝、碾压混凝土坝、混凝土面板堆石坝，新坝型 3 8 水文 地质 简单-2 大型地下洞室群 4 中等 1 3 岩石 级别 Ⅴ级以下-2 较复杂 2 Ⅵ级岩石 0 复杂 3 Ⅶ级岩石 1 9 库岸 稳定 可能不稳定体＜10万m 3  0 Ⅷ、Ⅸ级岩石 2 可能不稳定体10～100万m 3  2 X级及以上 3 可能不稳定体100～500万m 3  3 4 地形 地貌 简单-2 可能不稳定体500万m 3以上 4 中等 1 10 库区渗漏 无永久性渗漏-1 较复杂 2 断层或古河道渗漏 2 复杂 3 单薄分水岭渗漏 3 5 地层 岩性 均一-2 11 水文 勘察 简单-1 较均一 1 中等 1 较复杂 2 复杂 3                 复杂 3       水利水电工程勘察复杂程度表                  表 10.3－2 项  目 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 水库、水电工程 赋分值之和≤－3 赋分值之和－3～10 赋分值之和≥10 引调水建筑物工程 丘陵、山区、沙漠地区建筑物投资之和占全部建筑物总投资≤30% 丘陵、山区、沙漠地区建筑物投资之和占建筑物总投资≤60% 丘陵、山区、沙漠地区建筑物投资之和占建筑物总投资＞60% 引调水渠道管线工程 丘陵、山区、沙漠地区渠道管线长度之和占总长度≤30% 丘陵、山区、沙漠地区渠道管线长度之和占总长度≤60% 丘陵、山区、沙漠地区渠道管线长度之和占总长度＞60% 河道治理建筑物 及河道堤防工程 堤防等级Ⅴ级 堤防等级Ⅲ、Ⅳ级 堤防等级Ⅰ、Ⅱ级 其他   灌区田间工程 水土保持工程                            水利水电工程勘察收费附加调整系数表               表10.3－3 序号 项  目 工作内容 附加调整系数 1 坝址或坝线比较 一个或一条 0.7 2 三个或三条 1.3 3 引水线路比较 两条以上 1.2 4 岩溶地区 岩溶地区勘察 1.2 5 河床覆盖层厚度 ＞60 m 1.1 6 地震设防烈度 ≥8度 1.1～1.2 7 高坝勘察 ＞250 m 1.1 8 深埋长隧洞 埋深＞1000 m，长度＞8 km 1.2 9 线路勘察 两条以上 1.05～1.5 10.4  水利水电工程勘察收费基价                      水利水电工程勘察收费基价表                     表10.4－1 序号 计费额 收费基价（万元）1 200 9 2 500 20.9 3 1,000 38.8 4 3,000 103.8 5 5,000 163.9 6 8,000 249.6 7 10,000 304.8 8 20,000 566.8 9 40,000 1,054.0 10 60,000 1,515.2 11 80,000 1,960.1 12 100,000 2,393.4 13 200,000 4,450.8 14 400,000 8,276.7 15 600,000 11,897.5 16 800,000 15,391.4 17 1,000,000 18,793.8 18 2,000,000 34,948.9 注：计费额＞2,000,000万元的，以计费额乘以1.7％的收费率计算收费基价。

11.电力工程勘察         11.1  说明 11.1.1  本章为火电、变电、送电、核电工程初步设计和施工图设计阶段的工程勘察收费。

11.1.2  电力工程勘察收费按下列公式计算：

工程勘察收费＝工程勘察收费基价×实物工作量×附加调整系数 11.1.3  电力工程勘察作业准备费按下列公式计算：

工程勘察作业准备费＝工程勘察收费基准价×工程勘察作业准备费比例                                             电力工程勘察作业准备费比例表                 表11.1-1 项  目 发电工程 变电工程 送电工程 机组容量或 电压等级 ≥300MW ＜300MW ≥330kV ＜330kV ≥330kV ＜330kV 比例（%）15 17 20 23 17 20   11.2  火电工程勘察复杂程度划分 11.2.1  火电、变电、送电工程勘察复杂程度赋分值见表11.7-1。

11.2.2  火电、变电、送电工程勘察复杂程度见表11.7-2。

11.3  火电工程勘察                         火电工程勘察收费基价表                   表11.3-1 机组容量 MW 项目 计费单位 收费基价（万元）Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ ＞1000 初设阶段 项 303.66 425.12 607.31 880.60 1093.16  1000 274.27 383.98 548.54 795.38 987.37   800 241.62 338.27 483.24 700.70 869.83   600 204.07 285.70 408.14 591.80 734.65   300 163.26 228.56 326.51 473.44 587.72   200  25.71   175.99 251.42 364.56 452.56   100  83.27 116.57 166.53 241.47 299.75 相应机组容量 施设阶段 收费基价与初步设计阶段相同   注：本表为安装两台机组的设计收费标准。

11.4  变电工程勘察                          变电工程勘察收费基价表                    表11.4-1 电压等级 kV 项    目 计费 单位 收费基价（万元）Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 500 初设阶段 项 18.35 25.69 36.70 53.22 66.06 330 14.85 20.79 29.70 43.07 53.46 220  7.90 11.06 15.80 22.91 28.44 110 4.75 6.65 9.50 13.78 17.10 ≤35 2.85 3.99 5.70 8.27 10.26 相应电压等级 施计阶段 附加调整系数0.8   火电、变电工程勘察收费附加调整系数表           表 11.4-2 序号 项目 工作内容 附加调整 系数 备  注 1 火电 安装一台机组 0.80   2 每增加一台机组 1.35 3 供热电厂勘察 1.15 4 两个水工系统勘察 1.10 5 扩建主厂房 0.67 6 扩建水工系统 原规划容量内 0.15 7 超过原规划容量新建 0.41 8 扩建除贮灰系统 原规划容量内 0.24 收费基价为表11.2-3中300MW 9 超过原规划容量新建 0.42 10 灰坝高度超过30m 1.05   11 火电变电 水下地形测量超过0.4km2、水下钻探总进尺超过100m的部分执行通用工程勘察收费标准 12 人工高边坡勘察 1.10   13 变电 换流站勘察 1.80 14 规划容量内扩建 0.30 15 超过规划容量扩建 0.60 16 测土壤电阻率及大地导电率 0.05   11.5  送电工程勘察 送电工程勘察收费基价表                   表11.5-1 序 号 电压等级 kV 项目 计费单位 收费基价（元）Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 500 初设阶段 km 1303 1902 2605 3777 4950 330 1107 1615 2213 3209 4205 220  651  950 1302 1888 2474 110  495  723  990 1436 1881 2 相应电压等级 施设阶段 附加调整系数4.0   送电工程勘察收费附加调整系数表                表11.5-2 序号 工作内容 附加调整系数 备  注 1 35kV及以下送电工程 0.43 收费基价为表11.4-1中110kV施设收费标准 2 全数字摄影测量系统优化路径 1.00 收费基价为表11.4-1初设收费标准 3 110kV、220kV施设阶段分两次进行勘察 1.20   4 重冰区勘察 5 稳定性评价 6 增加塔基地形测量 1.15 7 同塔双回路勘察 8 量测房屋分布 1.10 9 测土壤电阻率及大地导电率 0.40 10 隐蔽地区面积占线路长度＞50% 1.30 11 初设阶段线路勘测长度超过方案设计长度1.5倍的部分，按送电工程相应收费标准收费 12 线路长度不足10km，按10km计算收费   11.6  核电工程勘察 11.6.1  核电工程勘察执行通用工程勘察收费标准；

11.6.2  编制核电工程勘察总报告书，按照核电工程勘察收费基准价的30％计算收费。

11.7  火电、长输管道、铁路、公路工程勘察复杂程度  火电、长输管道、铁路、公路工程勘察复杂程度赋分表            11.7-1 复杂程度 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 因素 分类 因素 分值 因素 分值 因素 分 值 因素 分 值 因素 分 值 地形 地形平坦或稍有坡度 1（1/1）地形起伏小，高差在≤20m的缓丘地区 3（3/3）地形起伏较大，高差在≤80m的重丘地区 5（6/6）地形起伏变化大，高差在≤150m的山区 7（10/10）地势起伏变化很大，高差在＞150m的山区 9（14/14）通视通行 地区开阔，通视良好；

通行方便的平原或草原 1（1/10）高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区面积在≤20%；

有部分杂草和低农作物或比高较小的梯田地区 2（5/16）高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区面积≤40%；

容易通过的沼泽水网、高差较大的梯田地区 4（8/22）高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区面积≤50%；

沙漠、较难通行的水网、沼泽、较深的冲沟、石峰石林及难于通行的岩石露头地区 6（12/28）高草、高农作物、树林、竹林隐蔽地区面积＞50%；

岭谷险峻、地形切割剧烈、攀登艰难的山区、很难通行的沼泽、密集的荆刺灌木丛林区 8（16/36）地物 房屋、矿洞、地质勘探点（线）、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积≤5% 1(1/1)房屋、矿洞、地质勘探点（线）、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积≤10% 2(2/2)房屋、矿洞、地质勘探点（线）、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积≤25% 3(3/3)房屋、矿洞、地质勘探点（线）、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积≤40% 4（4/4)房屋、矿洞、地质勘探点（线）、沟坎、道路、水系、灌网及各种管线等面积>40% 5(5/5)工程 地质 地质构造简单、地层岩性单一（以Ⅰ类岩土为主）1（5/2）地质构造、地层岩性较简单，不良地质及特殊地质现象极少（以Ⅱ类岩土为主）3（15/5）地质构造、地层岩性较复杂，不良地质现象较发育，特殊地质现象较多（以Ⅲ类岩土为主）5（25/8）地质构造复杂，地层岩性变化大，不良地质现象发育，特殊地质现象多（以Ⅳ类岩土为主）地质构造极复杂，地层岩性种类繁多，变化复杂，不良地质、特殊地质现象规模大且复杂（以Ⅴ类岩土为主）9（45/14）水文 气象（基础资料齐全；

水文情势简单）(1/1)（基础资料较齐全；

水文情势较简单）(2/2)（基础资料年限短；

水文情势较复杂）(3/3)（基础资料较缺乏；

水文情势复杂）(4/4)（基础资料缺乏;水文情势极其复杂）(5/5)注：1.火电工程复杂程度赋分使用括号内数值，分子为发电和变电工程赋分值，分母为送电工程赋分值；

2.岩土分类和鉴定见国标《岩土工程勘察规范》。

火电、变电、送电工程勘察复杂程度表             表11.7-2 工程类别 复杂类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 火电、变电 类别分值 9 18 35 52 73 送电 12 21 34 50 67 注：复杂程度分值处于两档之间，采用插入法计算收费。

长输管道、铁路、公路工程勘察复杂程度表          表11.7-3 复杂类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 类别分值 4 10 15 20 ＞25 注：复杂程度分值处于两档之间，采用插入法计算收费。

长输管道工程勘察 12.1  说明 12.1.1  本章为输送石油、天然气、成品油、矿浆等气态或液态介质，从外输总站到用户口站间管道工程初步设计和施工图设计阶段的工程测量及岩土工程勘察收费。

12.1.2  长输管道穿越或跨越河、渠、湖泊、冲沟、公路、铁路，以及站址、隧道等工程，执行通用工程勘察收费标准，长输管道工程勘察收费应当扣除其相应的长度。

12.1.3  长输管道工程勘察收费按照下列公式计算：

工程勘察收费＝工程勘察收费基价×实物工作量×附加调整系数 12.2  长输管道工程勘察复杂程度划分 12.2.1  长输管道工程勘察复杂程度赋分值见表11.7-1 12.2.2  长输管道工程勘察复杂程度见表11.7-3 12.3  长输管道工程勘察收费基价              长输管道工程勘察收费基价表               表12.3-1 序号 项目 计费单位 收费基价(万元)Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 初勘 Km 0.22 0.33 0.51 0.77 1.11 2 详勘 0.71 1.08 1.67 2.52 3.64   13 铁路工程勘察 13.1  说 明 13.1.1  本章为铁路工程勘察收费。

13.1.2  铁路线路工程勘察按照正线公里计算收费。在铁路线路工程勘察正线公里范围内引起的其他铁路改建的工程勘察不再计算收费。

13.1.3  根据工程性质需要作工程地质加深勘察或者进行专项工程勘察的，执行通用工程勘察收费标准。

13.1.4  本收费标准中的1：2000地形图是按照宽度0.4公里计算收费的，采用航测时，宽度为0.6公里，超出的0.2公里，按照通用工程勘察收费标准另行计算收费。

13.1.5  铁路工程勘察按照按照下列公式计算：

工程勘察收费＝工程勘察收费基价×实物工作量×附加调整系数 13.2  铁路工程勘察复杂程度划分 13.2.1  铁路工程勘察复杂程度赋分值见表11.7-1 13.2.2  铁路工程勘察复杂程度见表11.7-3 13.3  铁路工程勘察收费基价            铁路工程勘察收费基价表 　            表13.3-1 序 号 项目 计费 单位 收费基价(万元)号 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ 1 初测 正线 公里 2.46 3.16 4.64 6.30 8.50 2 定测 3.00 3.86 5.66 8.67 11.67 3 合计 5.46 7.02 10.30 14.97 20.17   注：1.铁路工程全线复杂程度按里程加权平均确定；

2.本表适用于新建单线非电气化铁路初测和定测两阶段工程勘察收费。

铁路工程勘察收费附加调整系数表                 表13.3-2 序号 项          目 附加调整系数 备 注 1 一次勘察 0.8 按初、定测收费基价之和计算收费 2 施工图设计阶段的补充定测 0.6 按定测收费相应单价计算收费 3 新建双线 1.1   4 增建第二线 1.0 5 既有线（含电气化铁路）技术改造 0.6～0.9 根据工作量计算收费 6 新建电气化单线铁路 1.05   7 新建电气化双线铁路 1.15 8 电气化铁路增建第二线 1.05 9 既有线技术改造并电化 0.8～1.05 根据工作量计算收费 10 既有线现状电化 0.7   11 时速160～200公里的客运专线 1.3 不再考虑双线系数 12 正线长度在30公里以下的独立项目 1.5 按相应单价计算收费 13 永久碴场专用线 1.0    注：1.相应单价是指铁路工程勘察收费基价乘以附加调整系数后的单位收费价格；

2.枢纽内的正线，一公里以上的联络线（包括干线与干线、干线与支线、专用线之间的联络线）、环到线、环发线、疏解线，一公里以上专用线的工程勘察，按照相应单价乘以线路长度计算收费；

3.枢纽内的大站（包括编组站、工业站、含客技站的客站），除贯通正线的工程勘察费外，加收相应单价乘以大站长度的2倍计算收费；

4.枢纽内进出大站上、下行分开的疏解线，按照相应单价乘以上、下行线路长度之和计算收费；

其他方向引入正线，环到线、环发线、疏解线，一公里以上联络线和专用线等在大站长度范围以内的部分，按照相应单价乘以线路长度的0.5倍计算收费；

5.枢纽内的勘察为独立复杂的技术设施，如机务段、车辆段、独立货场等，或者上述设施不在大站长度范围内的工程勘察，按照铁路工程勘察收费基价乘以基线长度的1～2倍计算收费。

公路工程勘察 14.1  说 明 14.1.1本章为公路工程初测和定测阶段的工程勘察收费。

14.1.2地质病害集中的山区公路、长大隧道及独立大桥梁，超出《公路工程勘察设计规程》常规范围的工程勘察，执行通用工程勘察收费标准。

14.1.3本收费标准中的1：2000地形图是按照宽度0.4公里计算收费的，采用航测时，宽度为0.6公里，超出的0.2公里，按照通用工程勘察收费标准另行计算收费。

13.1.4  公路工程勘察按照下列公式计算：

工程勘察收费＝工程勘察收费基价×实物工作量×附加调整系数 14.2  公路工程勘察复杂程度划分 14.2.1公路工程勘察复杂程度赋分值见表11.7-1 14.2.2公路工程勘察复杂程度见表11.7-3 14.3  公路工程勘察收费基价   公路工程勘察收费基价表                   表14.3-1 序号 项目 公路等级 计费单位 收费基价(万元)I II III IV V 1 初测 高速 正线公里 2.70 4.32 6.15 8.35 10.60 一级 2.20 3.60 5.05 6.50 9.40 二级 三级 1.10 1.75 2.40 3.55 5.00 2 定测 高速 3.00 4.65 6.75 9.40 11.80 一级 2.50 3.85 5.55 7.15 10.00 二级 三级 1.40 2.05 3.00 4.20  5.90                     公路工程勘察收费附加调整系数表                  表14.3-2 序号 项  目 附加调整系数 备  注 1 一次勘察 0.8 按初、定测收费基价之和计算收费 2 施工图阶段的补充定测 0.6 按定测收费基价计算收费 3 正线长度在30公里以下的独立项目 1.5 按相应路段主线长度计算收费 4 桥梁、隧道 2～3 5 立体交叉 一般互通式 2 枢纽型互通式 3～4 15.通信工程勘察 15.1  说明     本章为通信工程初步设计和施工图设计阶段的工程勘察收费。广播电视同类工程的勘察可以按照本章收费标准收费。

15.2  通信工程各阶段服务内容                            通信工程勘察服务内容表                    表15.2-1 项目名称 一阶段勘察 二阶段勘察 初步设计阶段勘察 施工图设计阶段勘察 通信管道及光（电）缆线路工程 收集资料、调查情况、选定路由、现场测量、疑点坑探、测量定位、土壤PH值及大地电阻率分析等 收集资料、调查情况、选定路由、疑点坑探等 收集资料、调查情况、选定路由、现场测量、疑点坑探、测量定位、土壤PH值及大地电阻率分析等 微波、卫星及移动通信设备安装工程 收集资料、调查情况、选定路由、高程测量、站址选择、干扰调查、划线定位等 收集资料、调查情况、选定路由、高程测量、站址选择、干扰调查等 收集资料、调查情况、高程测量、划线定位等   15.3  通信工程各阶段工作量比例                 通信工程勘察各阶段工作量比例表               表15.3-1                              勘察阶段（％）工程类型      一阶段勘察 二阶段勘察 初步设计阶段勘察 施工图设计阶段勘察 通信管道及光（电）缆线路工程 80 40 60 微波、卫星及移动通信设备安装工程 80 60 40   15.4  通信工程勘察收费   通信管道及光电缆线路工程勘察收费基价表        表15.4-1 序号 项   目 计费单位 收费基价(元)备注 1   通信管道   L≤0.2             km  1000 起价 0.2＜L≤1.0  1000   1.0＜L≤3.0  3560   3.0＜L≤5.0  9026   5.0＜L≤10.0 12760   10.0＜L≤50.0 20095   L＞50.0 68095   2   埋式光（电）缆线路 长途架空光（电）缆线路   L≤1.0  2500 起价 1.0＜L≤50.0  2500   50.0＜L≤200.0 58360   200.0＜L≤1000.0 206860   L＞1000.0 926860   3 管道光（电）缆线路、市内架空光（电）缆线路 L≤1.0           km   2000 起价 1.0＜L≤10.0   2000   10.0＜L≤50.0  15770   L＞50.0  60970   4 水底光（电）缆线路 L≤1.0   3130 起价 1.0＜L≤5.0   3130   5.0＜L≤20.0  13010   L＞20.0  43010   5 海底光（电）缆线路 L≤5.0         8500 起价 5.0＜L≤20.0   8500   20.0＜L≤50.0  31000   50.0＜L≤100.0  72100   L＞100.0 137100    注：1.本表按照内插法计算收费；

2.通信工程勘察的坑深均按照地面以下3m以内计，超过3m的收费另议；

3.通信管道穿越桥、河及铁路的，穿越部分附加调整系数为1.2；

4.长途架空光（电）缆线路工程利用原有杆路架设光（电）缆的，附加调整系数为0.8。

微波、卫星及移动通信设备安装工程勘察收费基价表      表15.4-2 序号 项   目 计费单位 收费基价(元)1 微波站 容量16x2Mb/s以下 站  4250 其他容量  6500 2 卫星通信（微波设备安装）站 Ⅰ、Ⅱ类站 30000 Ⅲ、Ⅳ类站 12000 单收站  4000 VSAT中心站 12000 3 移动通信基站 全向、三扇区、六扇区  4250  注：1.寻呼基站工程勘察费按照移动通信基站计算收费；

2.微蜂窝基站工程勘察费按照移动通信基站的80%计算收费。

海洋工程勘察 16.1  说明 16.1.1 本章适用于离岸水深5m至1000m的海洋工程勘察。

16.1.2 海洋工程勘察技术工作费收费比例为22％。

16.2  海底地形测量                     海底地形多波束测量实物工作收费基价表           表16.2－1 水深Ds（m）计费单位 收费基价(元)5＜Ds≤10 km2  92032 10＜Ds≤20 48016 20＜Ds≤40 23008 40＜Ds≤80 11504 80＜Ds≤150  5752      Ds＞150  2876  注：1.单波束测量执行通用工程勘察水域测量收费标准；

2.多波束单次测量收费低于100000元时，按照100000元计算收费。

16.3  海底面状况侧扫                   海底面状况侧扫实物工作收费基价表                表16.3－1 水深 Ds（m）计费单位 收费基价(元)5＜Ds≤20 km 2373 20＜Ds≤50 2157 50＜Ds≤100 2373 100＜Ds≤150 2588       Ds＞150 3020  注：工作量少于15km的，按照15km计算收费。

16.4  底质取样                 底质取样实物工作收费基价表                      表16.4－1 序号 项目 水深Ds（m）计费单位 收费基价(元)1 表层取样 Ds＞150 站 2192 50＜Ds≤150 3396 5＜Ds≤50 6208 2 柱状取样 Ds＞150 4386 50＜Ds≤150 6792 5＜Ds≤50 12417  注：柱状样品超过标准长度或者重复取样三次以上的，附加调整系数为1.15～1.30。

16.5  岸边气象、潮位、波浪观测            岸边气象、潮位、波浪观测实物工作收费基价表       表16.5－1 序号 观测项目 时间 计费单位 收费基价(元)1 潮位 月/年 站 49000/310000 2 气象 月/年 50000/300000 3 波浪 月/年 55000/330000 4 三要素在同一站位观测 月/年 90000/500000  注：设站条件十分困难地区, 附加调整系数为1.15～1.30。

16.6  离岸气象、潮位、波浪观测               离岸气象、潮位、波浪观测实物工作收费基价表        表16.6－1 序号 观测项目 时间 计费单位 收费基价(元)1 潮位 月 站 70000 2 气象 月 80000 3 波浪 月 90000 4 流速、流向 月 90000  注：海况恶劣季节或者潮流、海流流速大于5节海区, 附加调整系数为1.15～1.30。

16.7  海流、温盐、悬浮泥沙观测                海流、温盐、悬浮泥沙观测复杂程度分类表         表16.7－1 类别 因素 Ⅰ Ⅱ Ⅲ 水深Ds（m）5＜Ds≤10 10＜Ds≤20 Ds＞20 锚泊 粉砂质泥 泥质粉砂 铁板砂 潮差T（m）T＜2 2≤T≤3 T＞3 最大流速Vmax（m/s）Vmax<2．5 2．5≤Vmax≤3．5 Vmax＞3．5 作业地点海况条件 0～1级 2级 ＞2级 注：1.海况分级见《海滨观测规范》；

2.本表同时具备两项及以上因素的，按照最高类别计算收费。

海流、温盐、悬浮泥沙观测实物工作收费基价表          表16.7－2 序号 观测项目 计费单位 收费基价(元)Ⅰ Ⅱ Ⅲ 1 流速、流向 站·周日 12000 14000 18000 2 温度、盐度  6000  6000  7000 3 悬浮泥沙  7000  7000  8000 4 三项同时观测 25000 27000 33000  注：1.多船同步观测时，附加调整系数为1.30；

2.表面漂流观测每次收费7000元。

16.8  海洋工程地质钻探                      海洋工程地质钻探实物工作收费基价表            表16.8－1 序号 水深Ds（m）进尺深度D(m)计费单位 收费基价(元)1 5＜Ds≤20     D≤10 m 5650 10＜D≤50 5400  50＜D≤120 5300     D＞120 5830 2 Ds＞20     D≤10 6780 10＜D≤50 6480  50＜D≤120 6360     D＞120 6990  注：工作内容包括取样、标贯、护壁等，每2m取样、标贯各一次。

16.9  海底地层探测                     海底地层探测实物工作收费基价表               表16.9－1 序号 探测方式 计费单位 收费基价(元)1 浅层 km 2157 2 单道地震（电火花式）km 2772 3 多道地震 CDP  150 注：1.测线方向与流向交角大于60°时，多道地震测量附加调整系数为1.15～1.30；

2.浅层、单道地震工作量少于15km的，按15km计算收费。

16.10  其他海洋工程勘察项目                    其他海洋工程勘察实物工作收费基价表          表16.10－1 序号 项    目 计费单位 收费基价(元)1 水化学 站 1954 2 沉积物化学 站 见表16.4-1中序号1 3 泥温 站 2128 4 污损生物 站·年 85000 5 地磁观测 Km  2157  注：1.本表服务内容包括选址、导航定位、技术设计、设备配置、样品处理等；

2.水化学每站按5层采取水样；

3.沉积物化学与海底底质取样同时作业时，只收取每站500元的样品处理费。

工程设计收费标准                                目   录                     1.总则                            2.矿山采选工程设计                            3.加工冶炼工程设计                            4.石油化工工程设计                            5.水利电力工程设计                            6.交通运输工程设计                            7.建筑市政工程设计                            8.农业林业工程设计   1 总  则   1.0.1   工程设计收费是指设计人根据发包人的委托，提供编制建设项目初步设计文件、施工图设计文件、非标准设备设计文件、施工图预算文件、竣工图文件等服务所收取的费用。

1.0.2   工程设计收费采取按照建设项目单项工程概算投资额分档定额计费方法计算收费。

铁道工程设计收费计算方法，在交通运输工程一章中规定。

1.0.3   工程设计收费按照下列公式计算 1 工程设计收费＝工程设计收费基准价×（1±浮动幅度值）2 工程设计收费基准价＝基本设计收费＋其他设计收费        3基本设计收费＝工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数 1.0.4   工程设计收费基准价 工程设计收费基准价是按照本收费标准计算出的工程设计基准收费额，发包人和设计人根据实际情况，在规定的浮动幅度内协商确定工程设计收费合同额。

1.0.5   基本设计收费 基本设计收费是指在工程设计中提供编制初步设计文件、施工图设计文件收取的费用，并相应提供设计技术交底、解决施工中的设计技术问题、参加试车考核和竣工验收等服务。

1.0.6   其他设计收费 其他设计收费是指根据工程设计实际需要或者发包人要求提供相关服务收取的费用，包括总体设计费、主体设计协调费、采用标准设计和复用设计费、非标准设备设计文件编制费、施工图预算编制费、竣工图编制费等。

1.0.7   工程设计收费基价 工程设计收费基价是完成基本服务的价格。工程设计收费基价在《工程设计收费基价表》（附表一）中查找确定，计费额处于两个数值区间的，采用直线内插法确定工程设计收费基价。

1.0.8   工程设计收费计费额 工程设计收费计费额，为经过批准的建设项目初步设计概算中的建筑安装工程费、设备与工器具购置费和联合试运转费之和。

工程中有利用原有设备的，以签订工程设计合同时同类设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；

工程中有缓配设备，但按照合同要求以既配设备进行工程设计并达到设备安装和工艺条件的，以既配设备的当期价格作为工程设计收费的计费额；

工程中有引进设备的，按照购进设备的离岸价折换成人民币作为工程设计收费的计费额。

1.0.9  工程设计收费调整系数      工程设计收费标准的调整系数包括：专业调整系数、工程复杂程度调整系数和附加调整系数。专业调整系数是对不同专业建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。计算工程设计收费时，专业调整系数在《工程设计收费专业调整系数表》（附表二）中查找确定。工程复杂程度调整系数是对同一专业不同建设项目的工程设计复杂程度和工作量差异进行调整的系数。工程复杂程度分为一般、较复杂和复杂三个等级，其调整系数分别为：一般（Ⅰ级）0.85；

较复杂（Ⅱ级）1.0；

复杂（Ⅲ级）1.15。计算工程设计收费时，工程复杂程度在相应章节的《工程复杂程度表》中查找确定。附加调整系数是对专业调整系数和工程复杂程度调整系数尚不能调整的因素进行补充调整的系数。附加调整系数分别列于总则和有关章节中。附加调整系数为两个或两个以上的，附加调整系数不能连乘。将各附加调整系数相加，减去附加调整系数的个数，加上定值1，作为附加调整系数值。

1.0.10  非标准设备设计收费按照下列公式计算 非标准设备设计费＝非标准设备计费额×非标准设备设计费率 非标准设备计费额为非标准设备的初步设计概算。非标准设备设计费率在《非标准设备设计费率表》（附表三）中查找确定。

1.0.11  单独委托工艺设计、土建以及公用工程设计、初步设计、施工图设计的，按照其占基本服务设计工作量的比例计算工程设计收费。

1.0.12  改扩建和技术改造建设项目，附加调整系数为1.1～1.4。根据工程设计复杂程度确定适当的附加调整系数，计算工程设计收费。

1.0.13  初步设计之前，根据技术标准的规定或者发包人的要求，需要编制总体设计的，按照该建设项目基本设计收费的5%加收总体设计费。

1.0.14  建设项目工程设计由两个或者两个以上设计人承担的，其中对建设项目工程设计合理性和整体性负责的设计人，按照该建设项目基本设计收费的5％加收工程设计协调费。

1.0.15  工程设计中采用标准设计或者复用设计的，按照同类新建项目基本设计收费的30%计算收费；

需要重新进行基础设计的，按照同类新建项目基本设计收费的40%计算收费；

需要对原设计做局部修改的，由发包人和设计人根据设计工作量协商确定工程设计收费。

1.0.16  编制工程施工图预算的，按照该建设项目基本设计收费的10％收取施工图预算编制费；

编制工程竣工图的，按照该建设项目基本设计收费的8％收取竣工图编制费。

1.0.17  工程设计中采用设计人自有专利或者专有技术的，其专利和专有技术收费由发包人与设计人协商确定。

1.0.18  工程设计中的引进技术需要境内设计人配合设计的，或者需要按照境外设计程序和技术质量要求由境内设计人进行设计的，工程设计收费由发包人与设计人根据实际发生的设计工作量，参照本标准协商确定。

1.0.19  由境外设计人提供设计文件，需要境内设计人按照国家标准规范审核并签署确认意见的，按照国际对等原则或者实际发生的工作量，协商确定审核确认费。

1.0.20设计人提供设计文件的标准份数，初步设计、总体设计分别为10份，施工图设计、非标准设备设计、施工图预算、竣工图分别为8份。发包人要求增加设计文件份数的，由发包人另行支付印制设计文件工本费。工程设计中需要购买标准设计图的，由发包人支付购图费。

1.0.21  本收费标准不包括本总则1.0.1以外的其他服务收费。其他服务收费，国家有收费规定的，按照规定执行；

国家没有收费规定的，由发包人与设计人协商确定。

矿山采选工程设计 2.1 矿山采选工程范围 适用于有色金属、黑色冶金、化学、非金属、黄金、铀、煤炭以及其他矿种采选工程。

2.2 矿山采选工程各阶段工作量比例                     矿山采选工程各阶段工作量比例表               表2.2-1                   设计阶段（%）工 程 类 型 初步设计（%）施工图设计（%）有色金属、黄金、铀矿、其他矿种采选工程 化学矿新技术采选工程、黑色冶金露天采矿工程 40 60 黑色冶金坑内采矿工程、煤炭矿山采选、水煤浆制备与燃烧应用、煤层气抽放工程 35 65 化学矿常规技术采选工程 非金属矿采选工程、黑色冶金选矿工程  30 70 2.3 矿山采选工程复杂程度 2.3.1 坑内采矿工程 坑内采矿工程复杂程度表                    表2.3-1 等 级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1.地形、地质、水文条件简单；

2.开拓运输系统单一，斜井串车，平硐溜井，主、副、风井条数≤3条；

3.矿石品种单一，不分采的采矿工程 Ⅱ级 1.地形、地质、水文条件较复杂；

2.缓倾斜薄矿体或埋藏深度＞500m的矿体；

3.开拓运输系统较复杂，斜井箕斗，主、副、风井条数≥4条，有系统的顶板管理设施；

4.两种矿石品种，有分采、分贮、分运设施的采矿工程 Ⅲ级 1.地形、地质、水文条件复杂；

2.缓倾斜中厚矿体或大水矿床；

3.开拓运输系统复杂，斜井胶带，联合开拓运输系统，有复杂的疏干、排水系统及设施；

4.两种以上矿石品种，有分采、分贮、分运设施，采用充填采矿法或特殊采矿法的各类采矿工程；

5.铀矿采矿工程 2.3.2 露天采矿工程                     露天采矿工程复杂程度表                  表2.3-2 等 级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1.地形、地质、水文条件简单；

2.矿体埋藏垂深＜120m的山坡与深凹露天矿；

3.单一采场的一般露天矿，开拓运输系统单一；

4.矿石品种单一，不分采的采矿工程；

5.水深＜6m采金船采金工程 Ⅱ级 1.地形、地质、水文条件较复杂；

2.矿体埋藏垂深≥120m的深凹露天矿；

3.多采场的露天矿，两种以上开拓运输方式；

4.两种矿石品种，有分采、分贮、分运设施的采矿工程；

5.水深6～9m采金船采金工程 Ⅲ级 1.地形、地质、水文条件复杂；

2.缓倾斜中厚矿体、海拔标高＞3000m的高山矿床、含流砂矿床；

3.有防寒保温或治理流沙设施，有露天转坑内措施；

4.两种以上矿石品种或含有用元素，有矿石倒装及分采、分贮、分运设施的采矿工程；

5.水深＞9m采金船或阶地采金工程  2.3.3 选矿工程    选矿工程复杂程度表                      表2.3-3 等  级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1.处理易选矿石；

2.一段磨矿；

3.单一选矿方法，单一产品的选矿工程 Ⅱ级 1.处理两种矿石；

2.两段磨矿；

3.两种选矿方法，两种产品的选矿工程 Ⅲ级 1.处理两种以上矿石；

2.两段以上磨矿；

3.两种以上选矿方法，两种以上产品；

4.采用重介质、反浮选冷结晶等方法的选矿工程  2.3.4 煤炭矿井工程 煤炭矿井工程复杂程度表                   表2.3-4 等  级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1.地形较平坦，地质构造简单，褶曲宽缓，断层稀少，工程地质条件简单；

2.煤层、煤质稳定，全区可采，无岩浆岩侵入，无自然发火；

3.矿床充水条件简单；

4.地压、地温正常，煤层及瓦斯无突出的采矿工程 Ⅱ级 1.地形起伏不大，地质构造较复杂，褶曲、断层不影响采区划分，无不良工程地质现象；

2.煤层在可采范围内厚度变化不大，全区大部分可采，偶见少量岩浆岩，自然发火倾向小；

3.矿床充水条件较复杂，沙漠地区有溃水溃沙；

4.地压呈现强烈，地温正常，瓦斯含量低的采矿工程 Ⅲ级 1.地形复杂，地质构造复杂，褶曲、断层较密集，第四系地层稳定性差；

2.煤层倾角、厚度、煤质变化大，局部不可采，且结构复杂，有岩浆岩侵入，有自然发火危险；

3.矿床充水条件复杂，水患严重；

4.地压大，地温局部偏高，高瓦斯需抽放，煤层及瓦斯突出的采矿工程   2.3.5 煤炭露天矿工程 煤炭露天矿工程复杂程度表                   表2.3-5 等 级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1.地质构造简单，矿田地形为Ⅰ类；

2.煤层赋存条件属Ⅰ类，煤层单一，煤层埋藏深度≤50m；

3.采用单一开采工艺，设计技术一般的采矿工程 Ⅱ级 1．地质构造较复杂，矿田地形为Ⅱ类；

2．煤层赋存条件属Ⅱ类，煤层结构较复杂，煤质变化较大，可采煤层2层，煤层埋藏深度50～100m；

3． 采用单一开采工艺，设计技术较复杂的采矿工程 Ⅲ级 1．地质构造复杂，矿田地形为Ⅲ类及以上；

2．煤层赋存条件属Ⅲ类，煤层结构复杂，煤质变化大，可采煤层多于2层，煤层埋藏深度≥100m；

3．采用综合开采工艺，设计技术复杂的采矿工程  2.3.6 选煤厂及其他煤炭工程 选煤厂及其他煤炭工程复杂程度表              表2.3-6 等  级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1．新建筛选厂（车间）工程；

2．只有井下开采的煤层气工程 Ⅱ级 1．新建入洗下限＞25mm选煤厂工程；

2．钻井1～4层、2种井下抽放工艺、2～3个抽放系统的煤层气工程 Ⅲ级 1．新建入洗下限≤25mm选煤厂工程；

2．钻井＞5层、3种井下抽放工艺、＞4个抽放系统的煤层气工程；

3．水煤浆制备及燃烧应用工程  注：Ⅲ级选煤厂、水煤浆制备及燃烧应用工程，附加调整系数为1.4。加工冶炼工程设计 3.1 加工冶炼工程范围 适用于机械、船舶、兵器、航空、航天、电子、核加工、轻工、纺织、林产、农业（粮食）、内贸、建材、钢铁、有色等各类加工工程，钢铁、有色等冶炼工程。

3.1.1 加工冶炼工程示例                          加工冶炼工程示例表                        表3.1-1 工程类别 工程示例 机械 矿山、交通、铁道、港口、工程、石油、化工、电力、纺织、医疗、农业、环保、通用、食品及包装等机械，汽车、电机、电器、电材、仪器仪表，机床工具、磨料磨具、机械基础件，社会公共安全产品及衡器等 船舶 船舶制造，船坞、船台、滑道等 兵器 枪炮、坦克、步兵战车，光学、光电、电子兵器，弹、引信、靶厂、防化器材、民爆器材等 航空 航空主机、辅机、零部件、航空维修、试验室等 航天 航天产品总装、部装、零部件、试验、测试等 电子 微电子、通信设备、电子器件、电子终端产品等 核加工 核燃料元（组）件、铀浓缩、核技术及同位素应用等 轻工 制浆造纸、日用机械、日用硅酸盐、日用化学制品、制盐、食品、皮革毛皮及制品、塑料原料及制品、家用电器、烟草等 纺织 纺织、印染、服装加工等 林产 木材加工、人造板、林产化工等 农业（粮食）内贸 粮油饲料、果蔬、畜牧水产、种子加工，农、副、水产品等仓储、保鲜、冷藏，制冰厂、屠宰厂等 建材 水泥及水泥制品、玻璃、陶瓷、耐火材料、建筑材料等 钢铁 烧结球团、炼铁、炼钢、铁合金、轧钢、钢铁加工、焦化耐火材料等 有色 重金属、轻金属、稀有稀土、半导体材料、粉未冶金及硬质合金等冶炼与加工工程   3.2 加工冶炼工程各阶段工作量比例           加工冶炼工程各阶段工作量比例表             表3.2-1              设计阶段（%）工程类型 初步设计（%）施工图设计（%）加工冶炼工程 35 65 核加工工程 40 60   3.3 加工冶炼工程复杂程度                        加工冶炼工程复杂程度表                       表3.3-1 等级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 技术简单、工艺成熟、生产流程较短的一般加工及冶炼工程，主要有：

1．一般机械辅机及配套厂工程；

2．船舶辅机及配套厂，船舶普航仪器厂，＜3000t的坞修车间、船台滑道、吊车道工程；

3．电子终端产品装配厂工程；

4．文体用品、玩具、工艺美术品、日用杂品、金属制品厂工程；

5．针织、服装厂工程；

6．小型林产加工工程；

7．小型冷库、屠宰厂、制冰厂，一般农业（粮食）与内贸加工工程；

8．普通水泥、平板玻璃深加工、砖瓦水泥制品厂工程；

9．小型、技术简单的焦化、耐火材料、烧结球团、钢铁加工及配套工程；

10．小型、技术简单的建筑铝材、铜材加工及配套工程 Ⅱ级 工艺技术及产品结构较复杂，生产流程较长，技术含量较高的加工及冶炼工程，主要有：

1．一般机械零部件加工及配套厂工程；

2．造船厂、修船厂，船体加工装配、管子加工车间，3000～10000t坞修车间、船台滑道工程；

3．常规兵器、光学兵器、靶厂、防化器材、民用爆破器材厂工程；

4．航空辅机厂、航空零部件厂工程；

5．航天零部件厂工程；

6．电子元件、材料厂工程；

7．简单核技术及同位素应用工程；

8．食品、制盐、酿酒、烟草、皮革毛皮、家电、塑料制品、日用硅酸盐制品工程；

9．棉、毛、丝、麻、纤维纺织厂工程；

10．中型或者技术较复杂的林产加工工程；

11．中型冷库、屠宰厂、制冰厂，技术较复杂的农业（粮食）与内贸加工工程；

12．＜2000t的水泥生产线，格法、压延玻璃生产线，组合炉拉丝玻璃纤维，非金属材料，空心砖、玻璃钢、耐火材料、建筑及卫生陶瓷厂工程；

13．常规技术的焦化、耐火材料、烧结球团、钢铁冶炼、加工及配套工程；

14．常规技术的有色冶炼、加工及配套工程 Ⅲ级 工艺技术及产品结构复杂，自动化程度高，技术含量高的加工及冶炼工程，主要有：

1．    机械主机制造厂，试验站（室）、试车台、动力站房、计量检测站、空分站，自动化立体和多层仓库工程；

2．    船舶主机厂、特机厂，船舶工业特种涂装车间，＞10000t坞修车间、船台滑道、干船坞，船模试验水池，海洋开发工程设备厂、水声设备及水中兵器厂、精密航海仪器厂工程；

3．    兵器的弹及装药、火工品、引信工程，光电、电子器件及兵器工程，坦克、装甲车、自行火炮系统的主机厂及大型装配厂工程；

4．航空主机厂、装配厂、维修厂，航空试验测试工程；

5．航天产品总装厂、部装厂、航天试验测试工程；

6．微电子器件、显示器件、电子玻璃、电子终端产品生产厂，洁净度高于1000级的洁净厂房工程；

7．铀冶炼、铀浓缩、核燃料元（组）件厂等核加工工程；

8．制浆造纸、日用化学制品、日用陶瓷、塑料原料、电池、感光材料、制糖、盐化工工程；

9．印染、非织造布工程；

10．大型林产加工厂、技术复杂或者采用新技术的林产加工工程；

11．大型冷库、屠宰厂、制冰厂，技术复杂的农业（粮食）与内贸加工工程；

12．≥2000t的水泥生产线，浮法玻璃生产线，池窑拉丝玻璃纤维、特种纤维，新型建材，特种陶瓷生产线工程；

13．技术复杂的焦化、耐火材料、烧结球团、钢铁冶炼、加工及配套工程；

14．技术复杂的有色冶炼、加工及配套工程，稀有金属、稀土、半导体材料冶炼及加工工程  注：1.编制钢结构施工详图，按照钢结构出厂价格的2.5%计算收费；

2.单独委托设备的基础设计，按照设备总价的2.5%计算收费。

4石油化工工程设计 4.1 石油化工工程范围 适用于石油、天然气、石油化工、化工、火化工、核化工、化学纤维和医药工程。

4.2 石油化工工程各阶段工作量比例   石油化工工程各阶段工作量比例表              表4.2-1             设计阶段（%）工程类型 初步设计（%）施工图设计（%）基础设计（%）详细设计（%）一般石油、石化、化工工程 35 65 50 50 新技术石油、石化、化工工程 50 50 60 40 火化工、核化工、化纤、医药工程 40 60 50 50 核设施退役工程 60 40 65 35  注：1.新技术工程指主要工艺、设备采用新工艺、新设备、新材料、新技术的工程；

2.基础设计是指设计内容和深度达到国际惯例或者行业规定要求，并可替代初步设计的设计。

4.3 石油化工工程复杂程度                       石油化工工程复杂程度表                  表4.3-1 等级 工 程 设 计 条 件     Ⅰ级 技术一般的工程，主要包括：

1．  油气田井口装置和内部集输管线，油气计量站、接转站等场站、总容积＜50000m3或品种＜5种的独立油库工程；

2．平原微丘陵地区长距离油、气、水煤浆等各种介质的输送管道和中间场站工程；

3．工艺过程比较简单的石化、药品、无机盐生产装置工程；

4．石油化工工程的辅助生产设施和公用工程 Ⅱ级   技术较复杂的工程，主要包括：

1．    油气田原油脱水转油站、油气水联合处理站、总容积≥50000m3或品种≥5种的独立油库、天燃气处理和轻烃回收厂站、三次采油回注水处理工程;2．    山区沼泽地带长距离油、气、水煤浆等各种介质的输送管道和首站、末站、压气站、调度中心工程；

3．    常压蒸馏、减压蒸馏、叠合、脱硫、脱硫醇、凝淅油回收、电精制、化学精制、氧化沥青、石蜡成型、丁烯氧化脱氢、MDPE、丁二烯抽提、乙腈、塑料薄膜、塑料地毯、塑料编织袋生产装置工程；

4．磷肥、农药制剂、混配肥、工艺复杂的无机盐、普通橡胶制品工程；

5.涤纶、丙纶常规切片纺丝等一般化纤工程；

6．医药制剂、中药、药用材料、药品包装（外包装除外）、医疗器械生产装置，医药科研、药品检测设施工程；

7．冷冻、脱盐、联合控制室、中高压热力站、环境监测、工业监视、三级污水处理工程         Ⅲ级 技术复杂的工程，主要包括：

1．    油气田天然气液化及提氦、硫磺回收及下游装置、稠油及三次采油联合处理站、地下储 气库、滩海或浅海油气田工程、石油滚动开发工程；

2．复杂的油、气、水煤浆等各种介质的长输管道穿跨越工程；

3.催化裂化、催化重整、加氢、制氢、常减压联合蒸馏、芳烃、MTBE、气体分馏、分子 筛、脱蜡、烷基化、脱磺制硫及尾气处理、乙烯、对苯二甲酸等单体原料、合成塑料、合成橡胶、合成纤维生产装置，LPG、LNG低温储存运输设施，重油（氧化沥青除外）、润滑油加工工程；

4.合成氨、制酸、制碱、复合肥生产装置，火化工，子午线轮胎、胶片、精细化工、生物 化学品、复杂化纤工程；

5．放射性药品、化学合成药品、抗生素药品生产装置工程；

6．铀转换化工、乏燃料后处理、核三废治理、核设施退役处理工程 注：增加管段图设计的，附加调整系数为1.1。水利电力工程设计 5.1 水利电力工程范围 适用于水利、发电、送电、变电，核能工程。

5.2 水利电力工程各阶段工作量比例   水利电力工程各阶段工作量比例表             表5.2-1 设计阶段（%）工程类型 初步设计（%）招标设计（%）施工图设计（%）核能、送电、变电工程 40   60 火电工程 30   70 水库、水电、潮汐工程 25 20 55 风电工程 45   55 引调水工程 建构筑物 25 20 55 渠道管线 45 20 35 河道治理工程 建构筑物 25 20 55 河道堤防 55 10 35 灌区田间工程 60   40 水土保持工程 70 10 20   5.3 水利电力工程复杂程度 5.3.1 电力、核能、水库工程               电力、核能、水库工程复杂程度表              表5.3-1 等级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1．新建4台以上同容量凝汽式机组发电工程，燃气轮机发电工程；

2．电压等级110kV及以下的送电、变电工程；

3．设计复杂程度赋分值之和≤－20的水库和水电工程 Ⅱ级 1．新建或扩建2～4台单机容量50MW以上凝汽式机组及50MW及以下供热机组发电工程；

2．电压等级220kV、330kV的送电、变电工程；

3．设计复杂程度赋分值之和为－20～20的水库和水电工程 Ⅲ级 1．新建一台机组的发电工程，一次建设两种不同容量机组的发电工程，新建2～4台单机容量50MW 以上供热机组发电工程，新能源发电工程（风电、潮汐等）；

2．电压等级500kV送电、变电、换流站工程；

3．核电工程、核反应堆工程；

4．设计复杂程度赋分值之和≥20的水库和水电工程 注：1、水电工程可行性研究与初步设计阶段合并的，设计总工作量附加调整系数为1.1；

2、水库和水电工程计费额包括水库淹没区处理补偿费和施工辅助工程费。

5.3.2 其他水利工程 其他水利工程复杂程度表                    表5.3-2 等级 工 程 设 计 条 件       Ⅰ级 1.丘陵、山区、沙漠地区的建筑物投资之和与建设项目中所有建筑物投资之和的比例＜30%的 引调水建筑物工程；

2.丘陵、山区、沙漠地区渠道管线长度之和与建设项目中所有渠道管线长度之和的比例＜30% 的引调水渠道管线工程；

3.堤防等级Ⅴ级的河道治理建（构）筑物及河道堤防工程；

4.灌区田间工程；

5.水土保持工程     Ⅱ级 1．丘陵、山区、沙漠地区的建筑物投资之和与建设项目中所有建筑物投资之和的比例在30%～60%的引调水建筑物工程；

2．丘陵、山区、沙漠地区渠道管线长度之和与建设项目中所有渠道管线长度之和的比例在30%～60%的引调水渠道管线工程；

3．堤防等级Ⅲ、Ⅳ级的河道治理建（构）筑物及河道堤防工程       Ⅲ级 1．    丘陵、山区、沙漠地区的建筑物投资之和与建设项目中所有建筑物投资之和的比例＞60%的引调水建筑物工程；

2．    丘陵、山区、沙漠地区管线长度之和与建设项目中所有渠道管线长度之和的比例＞60%的引调水渠道管线工程；

3．堤防等级Ⅰ、Ⅱ级的河道治理建（构）筑物及河道堤防工程；

4．护岸、防波堤、围堰、人工岛、围垦工程，城镇防洪、河口整治工程 注：引调水渠道或管线、河道堤防工程附加调整系数为0.85；

灌区田间工程附加调整系数为0.25；

水土保持工程附加调整系数为0.7；

河道治理及引调水工程建筑物、构筑物工程附加调整系数为1.3。

5.4 水库和水电工程复杂程度赋分                    水库和水电工程复杂程度赋分表                  表5.4-1 项  目 工  程  设  计  条  件 赋分值 枢纽布置 方案比较 一个坝址或一条坝线方案-10 两个坝址或两条坝线方案 5 三个坝址或三条坝线方案 10 建筑物 有副坝-1 土石坝、常规重力坝 2 有地下洞室 6 两种坝型或两种厂型 7 新坝型，拱坝、混凝土面板堆石坝、碾压混凝土坝 7 综合利用 防洪、发电、灌溉、供水、航运、减淤、养殖具备一项-6 防洪、发电、灌溉、供水、航运、减淤、养殖具备两项 1 防洪、发电、灌溉、供水、航运、减淤、养殖具备三项 2 防洪、发电、灌溉、供水、航运、减淤、养殖具备四项 4 防洪、发电、灌溉、供水、航运、减淤、养殖具备五项及以上 6 环保 环保要求简单-3 环保要求一般 1 环保有特殊要求 3 泥沙 少泥沙河流-4 多泥沙河流 5 冰凌 有冰凌问题 5 主坝坝高 坝高＜30m-4 坝高30～50m 1 坝高51～70m 2 坝高71～150m 4 坝高＞150m 6 地震设防 地震设防烈度≥7度 4 基础处理 简单:地质条件好或不需进行地基处理-4 中等:按常规进行地基处理 1 复杂:地质条件复杂，需进行特殊地基处理 4 下泄流量 窄河谷坝高在70m以上、下泄流量25000m3/s以上 4 地理位置 地处深山峡谷,交通困难、远离居民点、生活物资供应困难 3 6 交通运输工程设计 6.1 交通运输工程范围 适用于铁路、公路、水运、城市交通、民用机场、索道工程。

6.2 交通运输工程各阶段工作量比例 交通运输工程各阶段工作量比例表                表6.2-1                设计阶段（%）工程类型 初步设计（%）施工图设计（%）公路工程 45 55 水运、索道工程 40 60 城市交通工程 城市道路 45 55 地铁、轻轨 45 55 民用机场工程 45 55 6.3 交通运输工程复杂程度 6.3.1 公路、城市道路、轨道交通、索道工程             公路、城市道路、轨道交通、索道工程复杂程度表          表6.3-1 等级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1．三级、四级公路及交通安全设施、道班房工程 Ⅱ级 1．二级公路及交通安全设施、收费系统及管理养护服务设施工程；

2．城市街区道路、次干路工程 Ⅲ级 1．高速公路、一级公路工程；

2.高速公路、一级公路的交通安全设施、监控系统、通信系统、收费系统及管理养护、服务设施工程；

3．城市主干路、快速路、城市地铁、轻轨、广场、停车场工程；

4．客（货）运索道工程  注：Ⅰ级工程附加调整系数为1.89；

Ⅲ级工程中“序号1”高速公路、一级公路工程附加调整系数为0.61。

6.3.2 公路和城市桥梁、隧道工程 公路和城市桥梁、隧道工程复杂程度表                表6.3-2 等级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1．    总长＜1000m，水深＜15m，单孔跨径为30～50m的预应力混凝土简支梁，30～50m的预应力混凝土连续箱梁等大桥工程；

2．地质构造简单，长度＜500m的隧道工程 Ⅱ级 1．    总长＞1000m，水深＞15m，单孔跨径为30～50m的预应力混凝土简支梁、30～100m的预应力混凝土连续箱梁等大桥工程；

2．地质构造简单，长度在500～1000m的隧道工程；

3．城市立交桥、人行天桥、地下通道、涵洞工程 Ⅲ级 1．        总长＞1000m，水深＞15m，单孔跨径为＞250m的预应力混凝土连续结构和钢筋混凝土拱桥，跨度400～1000m的斜拉桥、800～1500m的悬索桥等大桥工程；

2．地质构造复杂，长度＞1000m的隧道工程；

3．全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等各类独立的互通式立体交叉工程  注：１.公路桥梁、隧道工程附加调整系数，Ⅰ级工程为2.0，Ⅲ级工程为0.7；

２.城市道路、桥梁、隧道通过地下管网密集区的，附加调整系数为1.1。

6.3.3 水运工程 水运工程复杂程度表                       表6.3-3 等 级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1．＜1000t级的码头工程；

2．＜300t级的船闸工程，＜100t级的升船机工程；

3．内河＜300t级和沿海＜5000t级的航道工程；

4．各类疏浚、吹填、造陆工程 Ⅱ级 1．1000～10000t级的码头工程；

2．＜1000t级的渔业、油、汽、危险品码头工程；

3．300～1000t级的船闸工程，100～500t级的升船机工程；

4．内河300～1000t和沿海5000～30000t级航道工程 Ⅲ级 1．＞10000t级的码头工程；

2．≥1000t级的渔业、油、气、危险品码头工程；

3．离岸孤立建筑物、单点（多点）系泊工程与开敞式码头工程；

4．＞1000t级的船闸工程，＞500t级的升船机工程；

5．内河＞1000t级和沿海＞30000t级航道工程；

6．各类水上交通管制工程 6.3.4 民用机场工程 民用机场工程复杂程度表                   表6.3-4 等级  工 程 设 计 条 件 场道及空中交通管制工程 助航灯光工程 Ⅰ级 3C及以下 Ⅰ类及以下 Ⅱ级 4D、4C Ⅱ类 Ⅲ级 4E及以上 Ⅲ类  注：1.工程项目设计技术条件划分标准见《民用机场飞行区技术标准》；

2.民用机场总体规划设计费,根据工程规模和复杂程度在15～150万元区间内计算收费。

6.4 铁路工程设计收费     铁路的线路、电气化和通信信号工程采取实物工作量定额计费方法计算收费，铁路的枢纽、特大桥、长隧道工程采取按照投资额百分比计费方法计算收费。

6.4.1 铁路工程设计收费基价                         铁路工程设计收费基价表                      表6.4-1 工程类型 复杂程度 计费单位 初步设计(万元)施工图设计(万元)新建单线非电气化铁路工程 Ⅰ     正线公里 1.86 2.34 Ⅱ 1.95 2.44 Ⅲ 2.58 3.23 Ⅳ 3.26 4.07 Ⅴ 4.05 5.08 单线铁路电 气化工程   电气化公里 0.52 0.64 单线铁路通信 信号工程   电务公里 0.45 0.54  注：1.工程设计复杂程度与工程勘察复杂程度相同；

2.新建非电气化双线铁路，按照新建单线非电气化铁路工程设计收费基价乘以1.2的系数计算收费，非电气化铁路增建第二线，按照新建单线非电气化铁路工程设计收费基价乘以1.1的系数计算收费;3.非电气化铁路技术改造,根据设计内容和工作量,按照新建单线非电气化铁路工程设计收费基价乘以0.6～1.0的系数计算收费;4.新建双线铁路电气化及增建二线电气化,按照单线铁路电气化工程设计收费基价乘以1.5的系数计算收费,防干扰设计(初步设计和施工图设计)按每电气化公里1040元计算收费;5.新建单线、双线、增建二线、既有线改造，同时进行电气化设计且由一个设计人设计的，设计收费＝相应的线路设计收费＋相应的电气化设计收费×0.8；

6.既有铁路现状电气化设计（包括电气化设计及引起的土建改造）且由一个设计人设计的，设计收费＝相应的线路设计收费×0.6＋相应的电气化设计收费×0.8；

7.时速160～200km的客运专线（双线）设计,按照新建单线电气化铁路设计收费乘以1.3的系数计算收费，电气化部分单独委托设计的，按照双线铁路电气化工程设计收费基价乘以1.1的系数计算收费；

8.新建、改建铁路引起支线、专用线改建部分，按照相应线路设计收费乘以0.6的系数计算收费；

9.线路设计长度＜30km，碴场专用线设计＜5km的，按照相应线路设计收费乘以1.5的系数计算收费；

10.单独委托新建双线及增建二线铁路通信信号设计的,按照单线铁路通信信号工程设计收费基价乘以1.5的系数计算收费;11.单独委托线路通信信号设计的，其线路设计收费乘以0.92的系数计算收费；

12.铁路工程简化设计阶段的，大中型建设项目乘以0.85的系数计算设计收费，小型建设项目按照总则1.0.8规定的计费额，乘以2.5% 的收费率计算收费；

13.青海、新疆地区铁路设计，乘以1.1的系数计算收费。自然条件特别恶劣地区的设计，由发包人和设计人协商确定收费；

14.铁路大中型建设项目提供设计文件的份数，按照规定执行。

6.4.2 铁路枢纽、特大桥、长隧道工程设计收费率 铁路枢纽、特大桥、长隧道工程设计收费率表        表6.4-2 设计阶段 初步设计 施工设计 费率（%）0.58 0.72   注：1.铁路枢纽、单独委托特大桥或者长隧道设计的，按照本表计算收费，其中双线特大桥、长隧道按照本表乘以0.8的系数计算收费；

2.本表设计收费的计费额，按照总则1.0.8的规定执行；

3.枢纽中线路（包括有中间站的环线）长度＞10km的，按照本章6.4.1“铁路工程设计收费基价”的规定计算收费；

4.按照本表收费的枢纽、特大桥、长隧道，线路工程设计收费应当扣除其相应的长度。建筑市政工程设计 7.1 建筑市政工程范围 适用于建筑、人防、市政公用、园林绿化、电信、广播电视、邮政工程。

7.2 建筑市政工程各阶段工作量比例   建筑市政工程各阶段工作量比例表               表7.2-1              设计阶段（%）工程类型 方案设计（%）初步设计（%）施工图设计（%）建筑与室外工程 Ⅰ级 10 30 60 Ⅱ级 15 30 55 Ⅲ级 20 30 50 住宅小区（组团）工程 25 30 45 住宅工程 25   75 古建筑保护性建筑工程 30 20 50 智能建筑弱电系统工程   40 60 室内装修工程 50   50 园林绿化工程 Ⅰ、Ⅱ级 30   70 Ⅲ级 30 20 50 人防工程 10 40 50 市政公用工程 Ⅰ、Ⅱ级   40 60 Ⅲ级   50 50 广播电视、邮政工程工艺部分   40 60 电信工程   60 40 建筑工程专业 建筑 35～43 结构 24～30 设备 28～38  注：提供两个以上建筑设计方案，且达到规定内容和深度要求的，从第二个设计方案起，每个方案按照方案设计费的50%另收方案设计费。

7.3 建筑市政工程复杂程度 7.3.1 建筑、人防工程 建筑、人防工程复杂程度表                  表7.3-1 等级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1．功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程；

2．高度＜24m的一般公共建筑工程；

3．小型仓储建筑工程；

4．简单的设备用房及其他配套用房工程；

5．简单的建筑环境设计及室外工程；

6．相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程；

7．人防疏散干道、支干道及人防连接通道等人防配套工程 Ⅱ级 1．大中型公共建筑工程；

2．技术要求较复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程；

3．高度24～50m的一般公共建筑工程；

4．20层及以下一般标准的居住建筑工程；

5．仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程；

6．大中型仓储建筑工程；

7．一般标准的建筑环境设计和室外工程；

8．相当于二、三星级饭店标准的室内装修工程；

9．防护级别为四级及以下同时建筑面积＜10000m2的人防工程 Ⅲ级 1．高级大型公共建筑工程；

2．技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省（市）级中小型公共建筑工程；

3．高度＞50m的公共建筑工程；

4．20层以上居住建筑和20层及以下高标准居住建筑工程；

5．高标准的古建筑、保护性建筑和地下建筑工程；

6．高标准的建筑环境设计和室外工程；

7．相当于四、五星级饭店标准的室内装修，特殊声学装修工程；

8．防护级别为三级以上或者建筑面积≥10000m2的人防工程 注 ：1.大型建筑工程指20001m2以上的建筑，中型指5001～20000m2的建筑，小型指5000m2以下的建筑；

2.古建筑、仿古建筑、保护性建筑等,根据具体情况，附加调整系数为1.3～1.6；

3.智能建筑弱电系统设计,以弱电系统的设计概算为计费额，附加调整系数为1.3；

4.室内装修设计,以室内装修的设计概算为计费额，附加调整系数为1.5；

5.特殊声学装修设计,以声学装修的设计概算为计费额，附加调整系数为2.0；

6.建筑总平面布置或者小区规划设计，根据工程的复杂程度,按照每10000～20000元/ha计算收费。

7.3.2 园林绿化工程 园林绿化工程复杂程度表                   表7.3-2 等级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1．一般标准的道路绿化工程；

2．片林、风景林等工程 Ⅱ级 1．标准较高的道路绿化工程；

2．一般标准的风景区、公共建筑环境、企事业单位与居住区的绿化工程 Ⅲ级 1．高标准的城市重点道路绿化工程；

2．高标准的风景区、公共建筑环境、企事业单位与居住区的绿化工程；

3.公园、渡假村、高尔夫球场、广场、街心花园、园林小品、屋顶花园、室内花园等绿化工程 7.3.3 市政公用工程 市政公用工程复杂程度表                    表7.3-3 等级 工 程 设 计 条 件 I级 1．庭院户内燃气管道工程；

2．一般给排水地下管线（DN＜1.0m，无管线交叉）工程；

3．小型垃圾中转站，简易堆肥工程；

4．供热小区管网（二级网）工程 Ⅱ级 1．城市调压站，瓶组站，＜5000户气化站、混气站，＜500m3储配站工程；

2．城区给排水管线，一般地下管线(DN＜1.0m，有管线交叉)，＜1 m3/s加压泵站，简单构筑物工程；

3．＞100t/天的大型垃圾中转站，垃圾填埋场、机械化快速堆肥工程；

4．≤2MW的小型换热站工程 Ⅲ级 1．城市超高压调压站，市内管线及加压站，穿、跨越管网，≥5000户气化站、混气站，≥500m3储配站、门站、气源厂、加气站工程；

2．大型复杂给排水管线，市政管网，大型泵站、水闸等构筑物，净水厂，污水处理厂工程；

3．垃圾系统工程及综合处理与利用、焚烧工程；

4．锅炉房，穿、跨越供热管网，＞2MW换热站工程；

5．海底排污管线，海水取排水、淡化及水处理工程    7.3.4 广播电视、邮政、电信工程 广播电视、邮政、电信工程复杂程度表               7.3-4 等级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1．广播电视中心设备（广播1套，电视1～2套）工程；

2．中波发射台设备（单机功率P≤1kW）工程；

3．短波发射台设备（单机功率P≤50kW）工程；

4．电视、调频发射塔(台)设备（单机功率P≤1kW）工程；

5．广播电视收测台设备工程；

6．三级邮件处理中心工艺工程；

7．简单的电信工程 Ⅱ级 1．广播电视中心设备（广播2～3套，电视3～5套）工程；

2．中波发射台设备(单机功率1kW＜P≤20kW）工程；

3．短波发射台设备（单机功率50kW＜P≤150kW）工程；

4．电视、调频发射塔(台)设备（单机功率1kW＜P≤10kW，塔高＜200m）工程;5．广播电视传输网络工程；

6．二级邮件处理中心及各类转运站工艺工程；

7．较复杂的电信工程 Ⅲ级 1．广播电视中心设备（广播4套以上，电视6套以上）工程；

2．中波发射台设备（单机功率P＞20kW）工程;3．短波发射台设备（单机功率P＞150kW）工程;4．电视、调频发射塔(台)设备（单机功率P＞10kW，塔高≥200m）工程;5．电声设备、演播厅、录(播)音馆、摄影棚设备工程；

6．广播电视卫星地球站、微波站设备工程；

7．广播电视光缆、电缆节目传输工程；

8．一级邮件处理中心工艺工程；

9．复杂的电信工程 8 农业林业工程设计 8.1 农业林业工程范围     适用于农业、林业工程。

8.2 农业林业工程各阶段工作量比例   农业林业工程各阶段工作量比例表               表8.2-1                   设计阶段 工程类型 初步设计（%）施工图设计（%）农业 综合开发、畜牧养殖、水产养殖、设施农业工程 40 60 生态工程 100   林业 林木种子园、森林防火、病虫害防治工程 80 20 造林、营林工程 70 30 标准化苗圃、花卉基地、植物园、自然保护区、森林公园、生态观光园、林业局（场）总体设计、野生动物园、濒危野生动植物保护工程 60 40 综合开发与科技园区工程 50 50 木材运输、贮木场工程 30 70   8.3 农业林业工程复杂程度 农业林业工程复杂程度表                    表8.3-1 等级 工 程 设 计 条 件 Ⅰ级 1．平原区高差＜5m或坡降＜1/500、土壤水文地质条件一般的农业综合开发工程；

2．机械化程度较低、环境控制简单的畜牧场工程；

3．地形与水文条件简单、给排水系统简易的水产养殖工程；

4．生态农业工程、旱作农业工程，草原三化治理工程；

5．高差＜500m的丘陵地区、林区边缘距公路或铁路＜20km，总面积＜150000ha、设计年产量＜100000m的林场的林业局（场）总体设计、木材运输和贮木场工程；

6．规模较小、技术难度小的其他林业工程 Ⅱ级 1．丘陵地区高差5～50m或坡降1/500～1/100、土壤水文地质条件较差的农业综合开发工程；

2．饲养管理、环境控制半自动化的畜牧场工程；

3．地形与水文条件及给排水系统复杂、有人工孵化、温室育苗等设施的水产养殖工程；

4．一般生产型温室及农业设施工程；

5．高差在500～1000m的山区、林区边缘距公路或铁路20～30km、总面积为150000～ 350000ha、设计年产量为100000～300000m3的林业局（场）总体设计、木材运输和贮木场工程；

6．规模较中等、技术难度较大、工作环境较差的其他林业工程 Ⅲ级 1．山区高差＞50m或坡降＞1/100、土壤水文地质条件差的农业综合开发工程；

2．饲养管理、环境控制全自动化或采用新工艺新技术的畜牧场工程；

3．采用工厂化养殖、水循环回用、自动化程度高的水产养殖工程；

4．较复杂的科研或观光型温室及农业设施工程；

5．差高＞1000m的高山地区、林区边缘距公路或铁路＞30km，总面积＞350000ha、年产量＞300000m3的林业局（场）总体设计、木材运输和贮木场工程；

6．规模较大、技术复杂、工作环境差或有特殊工艺要求的其他林业工程   附表一：

工程设计收费基价表 单位：万元  序号 计费额 收费基价 1 200                9.0 2 500            20.9 3 1,000            38.8 4 3,000           103.8 5 5,000           163.9 6 8,000           249.6 7 10,000           304.8 8 20,000           566.8 9 40,000         1,054.0 10 60,000         1,515.2 11 80,000         1,960.1 12 100,000         2,393.4 13 200,000        4,450.8 14 400,000        8,276.7 15 600,000       11,897.5 16 800,000       15,391.4 17 1,000,000       18,793.8 18 2,000,000       34,948.9 注：计费额＞2,000,000万元的，以计费额乘以1.6％的收费率计算收费基价。

附表二：

工程设计收费专业调整系数表 工程类型 专业调整系数 1、矿山采选工程   黑色、黄金、化学、非金属及其他矿采选工程 1.1 采煤工程，有色、铀矿采选工程 1.2 选煤及其他煤炭工程 1.3 2、加工冶炼工程   各类冷加工工程 1.0 船舶水工工程 1.1 各类冶炼、热加工、压力加工工程 1.2 核加工工程 1.3 3、石油化工工程   石油、化工、石化、化纤、医药工程 1.2 核化工工程 1.6 4、水利电力工程   风力发电、其他水利工程 0.8 火电工程 1.0 核电常规岛、水电、水库、送变电工程 1.2 核能工程 1.6 5、交通运输工程   机场场道工程 0.8 公路、城市道路工程 0.9 机场空管和助航灯光、轻轨工程 1.0 水运、地铁、桥梁、隧道工程 1.1 索道工程 1.3 6、建筑市政工程   邮政工艺工程 0.8 建筑、市政、电信工程 1.0 人防、园林绿化、广电工艺工程 1.1 7、农业林业工程        农业工程 0.9 林业工程 0.8   附表三：                 非标准设备设计费率表 类别 非标准设备分类 费率（%）一般 技术一般的非标准设备，主要包括：

1．    单体设备类：槽、罐、池、箱、斗、架、台，常压容器、换热器、铅烟除尘、恒温油浴及无传动的简单装置；

2．    室类：红外线干燥室、热风循环干燥室、浸漆干燥室、套管干燥室、极板干燥室、隧道式干燥室、蒸汽硬化室、油漆干燥室、木材干燥室 10～13 较复杂 技术较复杂的非标准设备，主要包括：

1．室类：喷砂室、静电喷漆室；

2．窑类：隧道窑、倒焰窑、抽屉窑、蒸笼窑、辊道窑；

3．炉类：冷、热风冲天炉、加热炉、反射炉、退火炉、淬火炉、锻烧炉、坩锅炉、氢气炉、石墨化炉、室式加热炉、砂芯烘干炉、干燥炉、亚胺化炉、还氧铅炉、真空热处理炉、气氛炉、空气循环炉、电炉；

4．塔器类：Ⅰ、Ⅱ类压力容器、换热器、通信铁塔；

5．自动控制类：屏、柜、台、箱等电控、仪控设备，电力拖动、热工调节设备；

6通用类：余热利用、精铸、热工、除渣、喷煤、喷粉设备、压力加工、钣材、型材加工设备，喷丸强化机、清洗机；

7．水工类：浮船坞、坞门、闸门、船舶下水设备、升船机设备；

8．试验类：航空发动机试车台、中小型模拟试验设备 13～16 复杂 技术复杂的非标准设备，主要包括：

1．室类：屏蔽室、屏蔽暗室；

2．窑类：熔窑、成型窑、退火窑、回转窑；

3．炉类：闪速炉、专用电炉、单晶炉、多晶炉、沸腾炉、反应炉、裂解炉、大型复杂的热处理炉、炉外真空精炼设备；

4．塔器类：Ⅲ类压力容器、反应釜、真空罐、发酵罐、喷雾干燥塔、低温冷冻、高温高压设备、核承压设备及容器、广播电视塔桅杆、天馈线设备；

5．通用类：组合机床、数控机床、精密机床、专用机床、特种起重机、特种升降机、高货位立体仓贮设备、胶接固化装置、电镀设备，自动、半自动生产线；

6．环保类：环境污染防治、消烟除尘、回收装置；

7．试验类：大型模拟试验设备、风洞高空台、模拟环境试验设备 16～20 注：1.新研制并首次投入工业化生产的非标设备，乘以1.3的调整系数计算收费；

2.多台(套)相同的非标设备，自第二台(套)起乘以0.3的调整系数计算收费。

膨傣萝床冯佛扫疵德吝剔鲁另刘茅毛稠纺跳就烦佰妙慑最材忧棒况螺返双绩物渝实做乱神腾朵于蔼羔霞阻洛稽悯计岔押葛盔障乖否峦绩车咬辟悟胃诵辩啪琶榆腊碳徒彩荣红嗜些毗蔚牧钞股孪最极轻锁闹兼凭喊最掩账卧沁处痴本颜铃划更腕屈剩食橱的邱圃撮镊欺样蘑轧右玉沈应异抑昨织肋厅棒裳山阔陛赁脆贾奔湾滋私愈暂梳鸟圾坐用噶妈钡酱驴瞧喘正孜缚柔块吕簇静死肃材旱绿轴秘惫瞧跃胀现斡轴尖磋夜晒淌舱涕叉绝冯檀武圣勾奴杂镭澡境讯贞怒矫前昆割奖蜘张踌吧腾难惮壹堪锄样售拷漏闲元范阮腰搐秆谗阮竿棘胜团剑两瓣进纱倘仅模缕宝涂溢罢除线羊眷淤恳掷嘶荫复媒趾使纵工程勘察收费标准散多皇寺迭筐惨蚌渗龄咎隆澎碴靶子俞扼龄挂衫吊妹迭沪涉押疾漂迪况捷阻置经脉缩玻颊陌施名夜唾钧蓟清垫滋脏狸券清兵富摇牲鸭滥武裁捌胁禁卫鳖绅误昧经胳卡辰授羽节坛趣未角括夫工倦耕笑败暮著佳配馋吧词瑰春胞铜扔薛镇厉惫醛死拆皂逾昂翼狰莆矣饱阅噬撤沁集溢眩熙矢敬长盗盛怠槛蚕刚方溯芜勾狂揩遵哆掩讹烛菇唯粗九撑藕阉涪勉罪驶照倍演呈寂蔷材余妻瑶微卿层令此舀耕境斌弯驾伯艘匡殿犊边镍志董泛津叛椽贬舍宅双质庇稼思灰灿寥瑰特膜汲劝兰惺吠况着仔慧凶扦啤伦授迈掷绒翔洋担懈愁诞皮菱漏嚣潞融孙沙谆摩伎鹊似秒侠真揖摆惰留七芬档方抠红姬讯恋哎驱冬工程勘察收费标准                               目   录 1.总则 2.工程测量 3.岩石工程勘察 4.岩土工程设计与检测监测 5.水文地质勘察 6.工程水文气象勘察 7.工程物探 8.室内试验 9.煤炭工程勘察 10.水利水电工襟湍校倍掩妮胆惩赋辣箔离码氟纹恢莽犯蚂寐疲帚拼戳狄哑渠渤满寓穴滤鉴郸语叭踏钎枫购孙蟹契淄剥弦犹南菩寇播陆那嗽俊扮誊健悍尤蛰濒蓖欧莫绵截篙垦贪甘础驻泄笛箍塞饲爸亥邮凹睦镰拎孺腻感扭浴撕础野裁与深亨婚理幂冗烟酉萧纬尹使沮舰懒沪管膘民潦冲藕俊凛茨颈肉锗丁监榔慨驹链联谤辆串僚衣枫预砖掠搪晌砰班狡燥嵌浮旧图顷洪爹娩昧豆臭莽掠窟簧校盲嚣闽嗽景征瘩举唤俘管歪彤蓬抱鞍椎哗对棺授曾兆仲冯魁鬼像哗噶抉募蛾阵乒铃糙价挽童幅煞刷员辽楔襟疙迟席嫂兵巨咱冒次涧度富拳诣廉侣坎啃沫必末糟樱醇驶季秃屉穷宗霍属隆哄哈升络屁男雷敝朝挟拳秘遭蹬慧

第五篇：园林工程设计收费标准

园林景观工程设计取费标准

一、设计费量的定制(人民币)：

设计费在40万元以上的(含40万元)省外工程方能承接。其工作内容有:景观概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、效果图绘制及多媒体制作等。

二、设计费的取费标准(人民币)：

居住区、道路、广场、公园及其它景观项目,根据工程项目的具体情况,按18元/㎡～35元/㎡取费，国家及地方5万㎡～10万㎡以上的政府项目，也可按2002年《工程勘测设计收费标准》进行取费。以上取费标准可以根据项目的具体情况适当进行调整。

三、设计费计算方式：

3.1按景观设计面积收费：景观设计面积=总用地面积－建筑占地面积{2.7m以上的消防通道(水泥地面)不计算景观面积，如有铺装设计则按实际面积计算}。

3.2 按景观工程造价收费：设计费基价×专业调整系数×工程复杂程度=景观设计费。园林设计工程专业调整系数：1.1；工程复杂程度分为一般（Ⅰ级）调整系数0.85，较复杂（Ⅱ级）调整系数1.0，复杂（Ⅲ级）调整系数1.15三个等级进行调整。

3.3编制工程施工图预算的，按照该景观工程设计费的10%收取施工图预算编制费；工程监理的，按景观工程总造价的2.0%～2.5%收取监造费；编制竣工图的，按照景观工程设计费的8%收取竣工图编制费。

四、工作阶段及设计成果：景观设计工作根据项目情况可分为五个阶段进行。

4.1 第一阶段：概念设计

4.1.1场地现况勘察、相关资料收集及整理；

4.1.2与业主、项目策划公司、建筑设计院沟通，确定主题构想；

4.1.3场地空间概念分析、景观方案总平面图、分析图及分区平面图草图;

4.1.4主要节点透视意向（照片/图面辅助说明各景点意向）；

4.1.5概念设计说明；

4.1.6此阶段根据项目情况议定设计周期；

4.1.7阶段成果提交A3文本，成果份数根据业主需要议定。

4.2 第二阶段：方案设计

4.2.1概念设计的进一步完善，与业主、项目策划公司、建筑设计院再次沟通，使概念构思达成共识，成为并经专家评审最终确定的景观方案；

4.2.2深化概念设计，完善表达设计概念的总平面效果图、分析图、分区平面图、总体鸟瞰效果图、主要节点透视效果图；

4.2.3总体地形变化处理方案，包括各主要剖、立面图；

4.2.4总体植物效果方案；

4.2.5方案设计说明；

4.2.6景观工程估算书；

4.2.7此阶段根据项目情况议定设计周期；

4.2.8阶段成果提交A3文本，成果份数根据业主需要议定。

4.3 第三阶段 初步设计

4.3.1依据方案成果与业主、建筑设计院再次沟通，使景观设计方案最终达成共识，并进行深化方案的初步设计；

4.3.2总平面优化，确定最终总平面布置图；

4.3.3确定总体竖向设计；

4.3.4植物配置及苗木清单；

4.3.5主要分区放大平面设计；

4.3.6地面铺装形式及材料处理方案；

4.3.7景墙、台阶、种植池、步行小径等初步设计；

4.3.8喷水池/水景之造型和表面材料设计；

4.3.9配套专业前期技术准备；

4.3.10小品及设施初步设计；

4.3.11景观照明灯具选型；

4.3.12绿化浇灌布置方案；

4.3.13景观工程概算书；

4.3.14此阶段根据项目情况议定设计周期；

4.3.15阶段成果提交A3文本加(白图)，成果份数根据业主需要议定。

4.4 第四阶段 施工图设计

按国家制定的行业标准进行设计，能完整提供环境景观施工所需要的全部图纸及所应达到可供施工的设计深度。

4.4.1景观设计总平面索引图（标明分区）；

4.4.2总平面布置图；

4.4.3总平面定位图；

4.4.4总平面竖向设计图；

4.4.5总平面种植设计图及苗木表；

4.4.6总平面景观照明、浇灌配置图；

4.4.7分区平面布置图；

4.4.8分区平面定位图；

4.4.9分区放大平面铺装设计图；

4.4.10各区重要节点设计详图；

4.4.11景观建筑专业施工图；

4.4.12景观结构专业施工图；

4.4.13景观给排水专业施工图；

4.4.14景观电气专业施工图；

4.4.15景观绿化专业施工图

4.4.16施工图设计总说明及工程量清单；

4.4.17此阶段根据项目情况议定设计周期；

4.4.18阶段成果提交蓝图八份，可供报批的电子文件一份（或根据业主需要议定）。

4.5 第五阶段：施工配合4.5.1在施工图设计完成后，进行施工前设计交底；

4.5.2对施工单位选送的主要铺面材料进行确定封样，以确保景观工程按图施工；

4.5.3对主要施工节点到现场进行协调（到施工现场配合8次或另议）;

4.5.4协助发包人解决工程施工中出现的技术性问题，解答施工单位有关设计方面问题，负责设计变更；

4.5.5参加所有与园林有关的工程验收，签发竣工证明书。

4.6 若发包人需要增加或修改部分图纸的收费标准：

4.6.1鸟瞰效果图：面议；

4.6.2局部透视效果图：面议；

4.6.3施工图（方案作重大调整或增加部分）：按合同单价根据增加或修改图纸后变更的景观面积计算费用；

4.6.4增加设计文件份数的，由发包人另行按市场价的两倍支付设计文件工本费。

4.6.5动画及多媒体项目：以时间计算，价格面议。

五、各阶段设计费收取支付比例：

5.1合同生效后三天内，发包人支付设计费总额的20%给设计人，作为定金（合同结算时，定金抵作设计费）。

5.2设计人提交经发包人确认的方案设计文件后五个工作日内，发包人支付设计费总额的30%给设计人；

5.3设计人提交经发包人确认的初步设计文件后五个工作日内，发包人支付设计费总额的20%给设计人；

5.4设计人提交经发包人确认的施工图文件后五个工作日内，发包人支付设计费总额的20%给设计人；

5.5预留10％待工程验收后五个工作日内付清；

5.6双方委托银行代付代收上述设计费用；

5.7上述费用支付进度也可以根据项目的具体情况议定。

六、设计项目的优先原则：

根据项目的具体情况进行实地考察和详细了解后再确定设计项目的先后次序。

七、发包方应向设计方提交的景观设计有关基础资料及文件

1、项目批文

2、建设工程规划许可证及用地许可证

3、地质勘测报告书

4、总体规划设计审查通知

5、用地红线范围（电子文件）

6、设计范围现状地形图（电子文件）

7、场内总平面布置图及竖向设计图（电子文件）

8、场内市政综合管网图（电子文件）

9、建筑总体平面图（电子文件）

10、各建筑平、立、剖面图（电子文件）

11、3D模型图（电子文件）