第一篇:建设工程内部承包经营合同书
建设工程内部承包经营合同书
甲方(发包方):贝林集团有限公司
乙方:(承包方):徐春光身份证号码:***519
鉴于:
1、甲方于年业主”)开发的中央公园小区1-3#、6#楼及地下室工程,项目业主已向甲方发出中标通知书,且甲方与项目业主已于小区1-3#、6#楼及地下室工程合同。乙方知悉并同意甲方与项目业主达成的建设工程施工承包合同及相关补充协议。
2、乙方为甲方指派上述工程的项目负责人。为充分调动乙方的工作积极性,实现劳动报酬与工作结果的合理配比,确保工程保质保量地完成,甲方拟就上述工程实行项目经理内部承包责任制。乙方同意按本合同所述条件对该工程实行内部承包经营。
为明确在内部承包经营中各方的权利与义务,根据《民法通达》、《合同法》等相关法律规定,双方自愿签订本合同,以资共同信守。
第一条工程概况
一、工程名称:志城·中央公园小区1-3#、6#楼及地下室工程
二、工程地点:衢州市荷花五路以南3号地块
三、工作范围及造价:工作范围以甲方与项目业主所签署的工程承包合同及相关补充协议为准,工程总造价暂估(人民币大写)叁仟陆佰万元(36000000.00元)。
第二条工作期限和奖罚
一、工期
1、本工程的工期限为天,开始工作日期2013年2月25日以开工报告为准;工期按开要报告顺延,竣工日期按项目业主认可的验收合格之日为1
第二篇:内部承包经营合同书
内部承包经营合同书
发包方: 四川昊祥建筑劳务有限公司
承包方:
营业执照号:
身份证号码:
为了明确发包方和承包方之间的权利义务关系,经双方友好协商,同意对 四川昊祥建筑劳务有限公司分公司实行承包经营,特签订本合同,以资共同遵守。
第一条 承包内容
承包方为分公司的经理,从事地区的劳务承包工程,承包方不得从事其他经营业务。
第二条 承包期限
承包期从年月日起至年月日止。分公司单独建账,独立核算,盈亏由承包方享有或承担。
第三条 承包指标
在承包期限内承包方向发包方每年上缴承包费计人民币元,在每个承包第第四条 发包方的权利义务
4.1 在年
4.2 负责协助刻制分公司的工章,分公司账户的开立和注销,参与分公司的财务管理(财务人员由发包方派驻,其所有费用由承包方承担)。
4.3 发包方根据需要派人员到承包方处理事务,其所派人员的差旅费、生活费、业务往来费等各项费用均由承包方承担;如发包方所派人员常驻承包方,其常驻人员的工资(具体工资另行协商)、生活费、差旅费等全部由承包方承担。
4.4 发包方认为承包方工作不力或有损发包方利益或承包方未按本协议履行其义务时,发包方有权收回提供给承包方的手续,并撤销对承包方的授权。
第五条承包方的权利义务
5.1 承包方必须健全生产、财务管理、工资、劳保福利等制度。承包方每月向发包方申报分公司财务报表;发包人定期审核分公司的各项业务往来。
5.2 承包方的生产活动不得违反国家的法律。在承包期间如发生工伤事故,承包方应按照国家的有关规定处理,所有费用由承包方承担。
5.3 承包方应按时向国家纳税。承包方对承包期间形成的债权债务负全部责任。
5.4 承包方享有自主经营权,有权自行招聘职工,有权根据职工的工作效率、身体条件、劳动态度、执行纪律好坏等情况,决定职工工资的多少,调整工作和辞退职工。
5.5 承包方在承包经营的全部资金由承包方自筹(含分公司申请执照时所需的费用、房租等等),承包方在分公司内所添置的各项设备、家具用具和所有财产属承包方所有。
5.6 承包方应提供甲方认可的具有一定身份和地位的第三人出具的承包本协议约定的分公司的担保书。
5.7 承包方向发包方出具安全承诺书、保证按月发放工人工资承诺书作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。
第六条 违约责任
6.1 若承包方在承包期间因自身原因违约或者给发包方造成损失,除足额赔偿发包方外,还应支付发包方违约金万元,并承担由此造成的差旅费、律师费等合理费用。
第七条 合同解除
发生下述情况之一,发包方有权解除本合同。
7.1 承包方未按第一条规定的承包内容而从事其他经营活动的;
7.2 承包方未按期上缴承包费的;
第八条 争议解决
因履行本合同发生的争议,双方尽量友好协商解决,如协商不成,由发包方所在地人民法院管辖。
第九条 其它
本合同自年月日生效,承包期满自然失效。双方在合同期内形成的债权关系,不因合同期满而消失。
第十条 本合同如有未尽事宜,应由双方共同协商,作出补充规定。补充规定与本合同具有同等效力。
本合同正本一式四份,甲乙双方各执两份。
发包方:(盖章)承包方:(盖章)年月年
保证书按月发放工人工资承诺书
四川昊祥建筑劳务有限公司:
为贯彻执行国家及泸州市关于开展建筑企业员工工资发放情况的通知要求,保证按照规定发放工人工资,切实维护好工人的合法权益,我代表承诺发生下列行为之一的,自愿接受贵公司的处理。
1、没有按月支付工人工资的;
2、拒付工人工资的;
3、虚报瞒报支付工人工资情况的;
4、发生一起因拖延、拖欠或其他原因,不能按时足额发入工资而引发投诉、集体上访、堵塞交通妨碍公共交通秩序或其他造成不良社会影响的;
5、对讨薪工人采取暴力手段的;
6、没有按时向项目报送“工人工资发放明细表”的;
7、造成其他恶劣社会影响,情节严重的。
如发生以上行为之一的,自愿接受在贵公司分包工程造价总额10%罚款,并在3日内足额发放工人工资。
如违背上述承诺,我单位自愿无条件接受终止合同,清退出场,后果自负。以上情况,特此承诺。
(盖章)身份证复印件
(签字)签订日期:年月日
第三篇:建筑工程内部承包经营合同书
内部承包经营合同书
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX甲 立合同单位:(以下简称双方)
XXXXXXXX乙
为全面推行项目管理,明确双方责任实现与建设单位签订的《建设工程施工合同》,确保日常生产经营工作正常开展,经甲、乙双方共同协商,特订立以下承包合同,供双方执行。
一、承包性质
1、以
2、承包方属风险性承包经营,额定上交,盈亏自理。
二、承包期限
该项目与建设单位合同中的所有条款全部履行结束。
三、上交指标
按完成结算收入的8.5%上交(一切税费由乙方承担)。
四、其他约定
1、乙方必须执行公司的各项规章制度,严格守法经营;遵照行业管理部门规定,做到安全文明施工,出现工伤事故均由乙方全额承担。
2、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的《建设工程施工合同》,全额享受和承担建设单位的奖或罚,并承担甲方与建设单位所签的合同条款中全部责任和义务。
3、甲方对乙方承建的工程检查,为乙方的正常生产经营提供服务(技术方面的工作实行有偿服务)。
五、本合同一式二份,甲、乙双方各一份。经双方签字后生效,工程竣工财务结算手续结清后终止。
甲方:乙方:
年月日
第四篇:项目内部承包经营合同书
建筑工程有限公司
工程项目内部承包经营合同书
发包方:建筑工程公司(以下简称甲方)
承包方:(以下简称乙方)担保方:(以下简称丙方)
甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的 工程项目,丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜,经三方协商一致,订立以下条款,以资三方共同遵照履行。
第一章 总则
第一条甲方已于 年 月 日与(以下简称“建设方”)签订 工程《建设工程施工合同》,为便于该工程施工,甲方特成立湖南XX建筑工程有限公司 项目经理部。
第二条甲方经公司内部人员招投标,同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式,承包经营湖南XX建筑工程有限公司 项目经理部。
第三条本合同签订并生效后,甲方委任乙方为湖南XX建筑工程有限公司 项目经理部的负责人,乙方有权依照本合同的约定,自主经营该项目经理部。
第四条乙方确认,已完全了解和认可甲方与建设方签订的 工程《建设工程施工合同》,并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务,承担该项目的全部经营风险。
第二章 承包内容
第五条 承包范围:甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》及补充协议等文件的所有责、权、利。
第六条 承包方式:包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。
第七条 承包期间:自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。第八条承包费用:乙方按承包工程项目结算总价款的 %(其中承包费为 %;税金为 %)向甲方支付承包费。
第九条承包费的支付时间及方式:甲方在建设方支付的每笔工程款到账时,按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后,向建设方出具建安发票。
第十条劳保基金的返还:
第三章 承包管理
第十一条鉴于建设工程的特殊性,为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险,达到甲乙双方承包双赢的经营目的,甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理,乙方有权在甲方的管理下自主经营。第十二条 人员管理:
1、甲方负责委派公司的项目经理、财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部,协助甲方管理该工程项目的相关工作;
2、除项目经理、财务员以外,其他甲方负责委派的人员,乙方有权另行选择外聘有经验、有能力、有责任心的高素质人才作为项目经理部的相关管理人员,但乙方外聘的以上管理人员,需经甲方考核并备案后,方可聘任进行相关工作;
3、甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用,由乙方负责并承担;
4、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员,并自行承担所有费用。第十三条 工程款及财务管理:
1、未经甲方的书面授权,乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款,该项目的所有工程款项,必须经甲方指定的银行账户流转,甲方发现乙方私自从建设方收取工程款项的,有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的5%的违约金;
2、甲方有权对乙方使用工程款的情况进行监督、审查,乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款使用计划,除乙方项目经理部的管理费用以外,甲方原则上需将工程款直接支付给收款人;
3、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款计划、项目负债情况、项目负债的还款计划;
4、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前,建设方所支付的工程款必须专款专用,未经甲方书面同意,乙方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途,否则,甲方有权从下一笔工程款中直接扣回,并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金;
5、甲方需为乙方提供良好便捷的服务,在工程款到帐后且乙方申报工程款使用计划后,及时审查,并按照工程款支付的轻重缓急,原则上在三个工作日内支付给各收款单位;
6、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度,甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务,该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况,以及该项目的资产负债情况。第十四条 公章管理:
1、甲方负责向乙方提供项目经理部公章一枚,该公章经甲方备案后交由乙方使用,乙方承包的项目经理部对外所发生的生产、经营活动,需加盖甲方备案的公章确认后方可发生法律效力;
2、甲方提供的公章,由甲方委派的财务员进行管理,项目部合同及其他文件的盖章签署,需由公章管理人员审查、登记后方可进行;
3、未经甲方书面授权,乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章,否则,甲方有权追究乙方的法律责任,并要求乙方承担由此造成的损失。第十五条 合同管理:
1、乙方需建立、健全合同管理制度,乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等,均需交由甲方审核同意并备案后,方可签署。不论甲方是否同意签署,由此所发生的任何经济、法律责任,均由乙方自行承担,给甲方造成损失的,乙方负责予以赔偿;
2、未经甲方书面同意,乙方无权以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。第十六条 项目管理:
1、乙方需认真、负责的全面管理好该工程的所有施工工作,安全生产,依法、依规进行施工,维护和树立甲方的良好形象,甲方负责委派项目经理协助乙方负责管理该工程的具体施工工作;
2、乙方应及时、妥善处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷,尽量避免和减少各类损失的发生,并负责承担由此给甲方造成的损失;
3、乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务,行使各项权利,避免出现违约行为;
4、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作,完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因素,争取创造最大的经济效益,避免出现亏损。
第四章 双方的权利和义务
第十七条 甲方的权利和义务:
1、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务;
2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通;
3、协助乙方处理质量事故和安全事故;
4、协助乙方组织项目的工程竣工验收;
5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求;
6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查;
7、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理,该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明与安全施工等;
8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。第十八条 乙方的权利和义务:
1、维护甲方的公司形象和声誉,对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等,均需达到建设方和相关管理部门的规定要求,对不符合要求的项目,必须及时予以整改,直至达到相关要求,且自行承担整改费用;
2、接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查;
3、承担《建筑法》及其他相关法律、法规的相关责任;
4、承担施工期间以及施工完成之后的各项工作,该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的维修、工程所有债权债务、工程的安全事故等,并承担相应费用;
5、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利;
6、承担本合同约定的相关专项权利和义务。
第五章 合同的解除 第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后,任何一方均有权单方解除本合同。除此之外,除非甲乙双方协商一致解除本合同,任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。第二十条 甲方解除合同的条件:
1、乙方私自在甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;
2、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上,且乙方无力自行协商解决的;
3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的;
4、乙方承包施工的工程项目因安全事故、质量事故等原因,造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的;
5、乙方因拖欠民工工资或其他欠款,出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的;
6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的;
7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的;
8、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件,且经协商乙方确实不能承包经营该工程项目的;
9、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的;
10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的;
11、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的;
12、乙方的施工行为严重违反我国《建筑法》等相关法律、法规的。第二十一条 乙方解除合同的条件:
1、擅自与建设方签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的;
2、无正当理由扣除乙方除承包费(含税费)以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的;
第二十二条 任何一方按本合同的约定提出解除本合同的,甲方均需成立工作组接管该工程项目,并确保工程的顺利进行。第二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内,应该派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的原因造成甲方解除合同的,乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的,甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入(应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等),并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。
第六章 合同的结算
第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后,甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告,甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后,余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。
第七章 合同的担保
第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等,由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证担保。
第二十六条 丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。
第八章 其他约定
第二十七条乙方承包期间,其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的,乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端,造成法院冻结甲方银行账户(基本账户)、冻结甲方银行账户资金及其他资产、或者扣划甲方银行账户资金及处置甲方资产的,乙方和丙方应在法院采取强制措施之日起三日内向甲方提供相等的资金作担保。乙方和丙方不能提供相等的资金作担保的,应按冻结、扣划资金额度或者处置资产价值的日千分之三,向甲方支付自法院采取强制措施之日起至乙方向甲方赔付之日止的赔偿金。甲方为诉讼所另行支出的全部费用由乙方承担。
第二十八条 甲乙丙三方在履行本合同期间发生纠纷,三方应先协商解决,协商不成,任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。
第二十九条 本合同一式三份,三方各持一份,各方签字(盖章)后生效,并具有同等法律效力。
甲方:建筑工程公司 乙方: 法定代表人: 身份证号码: 合同签订时间: 合同签订时间:
担保方: 法定代表人: 合同签订时间:
第五篇:工程内部承包经营协议
工程内部承包经营协议
甲方(总承包方): 法定代表人: 地址: 联系方式:
乙方(内部承包方): 身份证号: 有效送达地址: 联系方式:
为了加强工程项目管理,落实项目承包责任制,确保管理科学化、工作规范化、现场标准化、分工专业化,充分调动双方积极性,提高项目经营效益,根据有关法律、行政法规的规定,在乙方认可甲方与发包方签订的 工程施工合同(以下简称《施工合同》含补充协议及附件资料)的基础上,按照甲方有关项目管理办法的要求,经甲乙双方协商,达成如下协议:
一、工程概况
1.工程名称:
2.工程地点:
3.工程工期:
5.工程承包方式:
6.工程质量标准:
二、原则与方式
1.在工程施工管理实施过程中,乙方对工程的经营施工全面负责。2.实行确保上交,自负盈亏的原则。乙方独立核算,工程成本单列。
3.乙方按照“动态管理、优化组合”的原则,配备精干的施工团队(乙方所配备的团队成员及分工职责落实情况必须在开工前报甲方审核备案),以满足工程质量、安全、工期、文明施工、降低工程成本的要求。4.甲方根据工程项目的需要,派出专业的技术管理人员对涉及工程结算、成本核算等技术性问题进行技术指导。
三、核算及缴款时间
1.乙方单独核算、亏盈自负,该项目乙方向甲方缴纳15万元管理费及5万元人员证书费,增值税、所得税、地方或行业规定税费、由乙方自行缴纳。
2.工程款回收:按照《施工合同》条款中明确的时间和数量及时收取,回收率达100%。
四、甲乙双方权利义务 1.甲方的权利义务
1.1甲方有纠正和制止不符合《施工合同》和本协议的行为。如经考核,乙方不能履行《施工合同》和本协议或因工作失误给甲方带来较大经济损失和社会不良影响,甲方有权终止其本协议,追究其乙方的相应责任。
1.2甲方若检查发现乙方在工程施工过程中的工程质量、施工安全、进度计划、文明施工、资金使用、处理业主投诉等方面存在重大问题,有权要求乙方进行整改,若整改不力,甲方有权终止其本协议,追究其乙方的相应责任。
1.3甲方提供的项目部印章仅限于乙方与发包方该工程范围内工程资料报验、工程报量、报价和工程函件往业等相关的活动用,不得用于签订合同、担保等。未经甲方批准,项目部不得私制项目部行政、财务、合同章,否则将依法报司法机关追究乙方刑事责任并要求赔偿损失。对于涉及到本工程物资采购、合同签订等必须使用合同专用章或行政公章,必须经甲方审核批准后才可使用。否则一切后果均由乙方承担。
1.4甲方委派专人对工程资金进行实时监控,为防止出现挪用资金、滥用资金等现象,工程款要及时入帐。
1.5根据现行用工制度及方式,甲方对乙方组建的项目部管理人员和劳务作业队伍的劳动合同关系有审批权,人员名单及相应在工程开工前报甲方备案。
1.6甲方有权根据生产经营的需要,对承包经营管理与本实施细则中的具体措施进行调整,并通知乙方。乙方应遵照执行。2.乙方的权利和义务
2.1代表甲方履行《施工合同》,处理好发包方、设计单位、监理单位、地方政府部门和当地居民的关系,作好管理工作及管理协调工作,保证《施工合同》的贯彻和本协议的履行。确保工期、质量、安全生产、文明施工,为企业创信誉。2.2组织制订项目施工总体规划、施工组织设计、施工技术方案,安全生产措施、质量保证计划、施工图预算和工程结算并进行相应工作,严密组织施工。2.3切实做好工程内业管理工作,及时办理隐蔽验收、中间工序验收手续和有关技术、经济签证,工程竣工验收时按政府档案部门规定编制完成竣工资料。2.4根据质量保证计划、施工组织设计,认真编制项目旬、月、季施工作业计划及劳动力、资金、材料、机械、周转材料等的需用计划和租赁计划。
2.5加强工期管理,建立项目目标责任制,抢先目标管理,切实抓好施工、技术、材料消耗、劳务使用及分析的管理。搞好项目成本核算,按月进行成本分析。2.6乙方每月的进度报表不得采取虚报、瞒报等手段谋取私利,否则,除追回不应得所得外,甲方根据虚报瞒报的情况轻重,有权实行经济处罚,直至解除对乙方的聘用。构成犯罪的,依法报司法机关并追究刑事责任。
2.7按《施工合同》和本协议的约定及时向发包方收回工程进度款,甲方财务部门予以配合,并按专款专用的原则划拨。结算审核后,乙方必须负责催收工程尾款。2.8乙方在完成上交税金和各项管理费后,缴纳所得税后的净利润由乙方自主支配,若发生亏损,则由乙方全额承担。
2.9乙方有义务无条件配合甲方在经营开发过程中应业主要求对该项目施工现场进行考察。
五、施工管理
1.施工质量管理:确保合同质量目标,若发生质量事故,经济损失在5000元以上到20000元的,罚款20000元;经济损失在20000元以上,罚款50000元;事故处理费用由乙方全部承担。
2.安全生产管理:若发生安全事故,乙方应及时向甲方报告,由此造成的一切经济损失和安全责任由乙方承担。经济损失在2000元~10000元以内的罚款8000元;经济损失在10000元~100000元以内的罚款8000元;经济损失在100000元以上的按经济损失等值赔偿甲方荣誉损失。
3.文明施工管理:严格按照《建筑工地文明施工标准》执行。4.工期管理:按甲方与发包方签订的《施工合同》执行。5.财务管理:
5.1工程开工前,乙方必须建立健全工程项目成本责任制度,制定成本控制计划,项目部实行月结成本制度。5.2乙方应组织相关负责人确保成本控制目标,通过工程成本核算,及时反馈成本计划的执行情况。对施工工期内外环境的变化及工程变更等情况引起的计划成本偏差,对时予以调整。
5.3建立月度财务收支计划制度,按照成本开支范围、费用开支标准和有关财务制度,严格审核施工各项成本费用,控制成本支出。
5.4乙方按《施工合同》的规定向发包方和甲方报送当月完成统计工程量报表和下月的进度计划报表,并提出下月所需资金材料计划,业主拨付的工程进度款进入该工程设立的专用帐户内,扣除管理费后由乙方专款专用,甲方对乙方月结成本进行及时审核,确保工程资金专款专用。
5.5按施工预算人工耗用量编制好劳务使用计划,及时组织必须的劳动力进场和清退多余的劳动力离场。劳务单价的确定、劳务合同的签订必须报甲方批准。6.按照甲方的工程质量安全管理规定,乙方必须接受甲方每月的质量、安全检查,对检查中甲方发出的隐患整改必须限期完成。
7.乙方全面履行合同,并树立了良好信誉,甲方按《工程项目内部承包经营合同书》第九条的要求给予奖励。
8.工程质量创优、施工安全文明、获得省(部)级以上奖杯或荣誉称号的,甲方按公司的规定给予奖励。
六、有关工程保留金的规定
按《施工合同》的规定执行,工程初步验收后,待甲方收到保留金,一次性支付给乙方。
七、有关风险抵押金的规定
按规定向发包方缴纳的工程履约保证金,由乙方负责全额缴纳,并以此作为乙方向甲方交纳的风险抵押金。在工程初步验收合格后,若工程全部按《施工合同》履约,未出现质量、安全问题,工程竣工资料完整,也未出现《施工合同》规定不予退还的情形,待发包方返回履约保证金后一次性退还乙方。
八、债权债务的处理
工程结束,内部结算前,乙方必须结清所有债权债务。若乙方隐瞒债务,则由甲方在乙方向建设方缴纳的履约保证金和工程保修金中予以抵扣,不足部份乙方应承担补足差额或清偿债务的责任,并承担因此给甲方造成的一切损失。
九、资料:
工程竣工后,乙方必须交一套完整的竣工资料及备案证由甲方保管。
十、附则
1、《施工安全协议书》作为本协议的附件,与本协议具有同等法律效力。
2、本协议经甲乙双方签字盖章后生效。工程交工验收,工程尾款回收完毕,与本工程有关的债权债务清理完毕后,本协议自行失效。
3、本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(签字):
法定代表人或授权代表(签字):
签署时间:
年 月 日
附则
安全及文明施工协议书 甲方:
乙方:
为了加强工程安全文明管理,深入贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”安全生产方针,保证人身、设备安全,确保施工期间工程顺利进行、规范乙方安全施工工作行为,经甲乙双方协商一致,特签订以下安全文明施工协议,以便双方共同遵守:
第一条:甲、乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全文明生产政策、法律、法规。
第二条:甲方承担的安全责任、权利;1.甲方有权要求乙方必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全生产规章制度和操作规程,熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案等;
2.甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚和给予辞退; 3.甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场和处罚。第三条:乙方的责任、权利
1.乙方是该工程、临时工人员的安全生产的直接负责人,必须严格执行甲方的有关安全生产的规定、制度,并承担因违反上述有关规定造成的实际损失赔偿和经济处罚。
2.乙方负责为所有乙方工作人员办理医疗及工伤社会保险,并根据需要为从事高危作业的人员购买人身意外伤害保险(每人不少于60万保单),在施工过程中如因乙方原因导致发生人身伤亡事故,由乙方承担事故全部赔偿责任以及给甲方造成的损失赔偿;
3.乙方应对现场的行为完全负责,乙方工作人员须持有安全合格证上岗,不得违章作业,冒险作业,野蛮作业,不能疲劳作业,酒后作业等,并按规定做好一切保护工作;
4.乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足工程安全需要的,人员不得进入工程现场,更不得上岗作业;
第四条:乙方工作(施工)人员必须严格遵守和服从施工现场有关安全规定和安全管理,在施工现场必须做到:
1.高空作业必须系好安全带,并设置安全有效的防护栏;
2.班前不得喝酒,酒后严禁进入工地,施工现场禁止吸烟,明火; 3.进出现场必须整齐佩戴安全帽、安全带,施工现场不得穿拖鞋、布鞋,应穿劳保鞋;
4.特殊工种必须持有效证件上岗,安全人员必须持证在岗监督;
5.使用电动工具,必须有可靠地漏电保护,必须严格按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品;使用前必须进行维护、检查,合格后才可使用; 6.运输、吊装安全必须严格遵守交通规则和特种设备使用规定。第五条:安全责任
7.在本协议履行期间,因乙方原因造成一切安全事故的,乙方负全部经济法律责任,并由乙方承担造成的一切经济损失和刑事责任,并与甲方无关;
8.在本协议履行期间,如因乙方故意过错给甲方造成损失,由乙方负责向甲方赔偿。第六条:本协议一式两份,双方各执一份,自签字盖章之日起生效。
甲方(盖章):乙方(签字):
法定代表人或授权代表(签字):
签署时间:
年 月 日