第一篇:施工单位提交资料(市政项目)
施工单位提交资料一览(市政项目)
一、施工合同、施工单位资质证明材料、主要管理人员资格证书
二、施工技术文件材料
1、开工报告及报审(原件)
2、施工组织设计及报审
3、图纸会审、设计变更、技术交底记录等
4、测量放线报审表及交接单、测量记录成果表
5、材料报审表,后附原材料、半成品、成品的质量证明及试验报告(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、构件等)
6、混凝土、砂浆等配合比及试验报告、强度评定及汇总
7、隐蔽工程验收记录
8、主要施工记录及施工试验、检验文件材料、检验批等
9、工程技术核定单、签证单等
10、功能性试验记录
11、质量事故记录及处理文件材料
12、施工竣工总结
13、分部、分项、子分部验收记录等
14、竣工报告及竣工验收记录、竣工验收备案表(原件)
15、竣工测量记录及成果(原件)
16、项目移交单
三、审计报告(原件)、进馆意见书及移交书(原件)
四、竣工图(蓝图盖竣工章及建设公司工程部章)
1、各种管线工程:平面图、纵断面图及大样图、标准图、竣工测量图。
2、道路工程:平面图、纵、横断面图、分格网图、大样图、标准图、竣工测量图
3、桥梁工程:总平面图、基础图、墩、台大样图、梁、板大样图、配筋图、构造图、桥面断面图、立面图、结构图、节点图、栏杆图等、竣工测量图。
4、河堤工程:平面图、纵断图、挡土墙大样图、竣工测量图。
五、电子光盘
1、施工合同、开、竣工报告、验收记录、审计报告等扫描件
2、竣工图纸电子文档
3、工程声像文件
第二篇:施工单位拒不提交竣工验收备案资料
施工单位不配合竣工验收备案、交付竣工资料的法律责任分析
目前经济下行压力增大,房地产行业作为资金密集型和受国家经济调控影响较大的行业,去库存和资金压力都很大。建设单位将此压力转移到施工企业:主要表现为拖延结算和付款迟延。施工单位在签约时是弱势地位,进入履约阶段后则变得强势起来。出于对建设单位拖延工程结算、进度款迟延支付不满等原因,经常出现施工单位不配合竣工验收和备案、使开发商无法按期交房的纠纷。
那么施工单位不配合办理竣工验收备案手续,到底是怎样的一种法律责任?笔者对相关法律规定进行了梳理和分析。
一、施工单位不配合竣工验收备案的表现形式
1、开发商在购房合同中都会对逾期交房和办证约定有违约责任;同时开发商也会对逾期竣工导致的逾期交房行为在施工合同中设置违约责任条款。施工单位只有在竣工验收后才有工程款请求权,施工单位的工期意识都很强,故施工单位对于竣工验收本身是积极配合的。
2、施工单位不配合竣工验收备案主要表现为:即不在竣工验收备案表上盖章。不移交竣工技术档案资料,少数也会不移交工程实体。
实务中,很多人对“竣工验收”和“竣工验收备案”这两个概念认识不清,要了解施工单位在现行法律体系中对于“竣工验收”和“竣工验收备案”有什么样的义务,有必要先分清这两者的区别。
二、关于竣工验收的相关规定
(一)施工单位配合竣工验收是法定义务 《建筑法》第61条第1款规定:“交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。”
国务院颁布施行的《建设工程质量管理条例》中
第16条规定:“建设单位收到建设工程竣工报告后,应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。建设工程竣工验收应当具备下列条件:……(二)有完整的技术档案和施工管理资料;(三)有工程使用的主要建筑材料、建筑物配件和设备的进场试验报告;……”
第29条规定:“施工单位必须按照工程设计要求、施工技术标准和合同约定,对建筑材料、建筑物配件、设备和商品混凝土进行检验,检验应当有书面记录和专人签字;未经检验或者检验不合格的,不得使用。”
(二)施工单位交付包括工程实体和技术档案交付两个方面
施工合同中承包人的主要义务就是按设计要求和国家标准向发包人交付合格的建筑产品,竣工验收合格后的交付从上面的法律规定来看,其实包括两个方面:
1、建筑工程实体本身的交付:即施工单位在验收合格后,将所有的人员、机械、设施、材料及临时设施全部撤出施工现场,清场后移交给开发商。
2、建筑工程有关的技术档案和资料的交付:这里的资料即包括纸质资料也包括电子档案。
以上就是建筑行业通常所说的“五方参与”的竣工验收:即建设、勘察、设计、施工、监理单位根据国家颁发的验收规范和合同约定进行检查、评定活动,也是《建筑法》、《合同法》、《建设工程质量管理条例》等法律、行政法规规定的工程交付使用条件。
三、竣工验收备案是建设单位交房和办理产权的必要条件,施工单位有配合的合同义务
(一)建设单位在竣工验收后办理竣工验收备案是其法定义务
建设部颁布的规章《房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备理办法》中: 第四条:建设单位应当自工程竣工验收合格之日起15日内,依照本办法规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门(以下简称备案机关)备案。第五条:建设单位办理工程竣工验收备案应当提交下列文件:(一)工程竣工验收备案表;
(二)工程竣工验收报告。竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见,勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关资料;
(三)法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件;
(四)施工单位签署的工程质量保修书;(五)法规、规章规定必须提供的其他文件。
第八条:备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的,应当在收讫竣工验收备案文件15日内,责令停止使用,重新组织竣工验收。第九条:建设单位在工程竣工验收合格之日起15日,内未办理工程竣工验收备案的,备案机关责令限期改正,处20万元以上30万元以下罚款。
第十条:建设单位将备案机关决定重新组织竣工验收的工程,在重新组织竣工验收前,擅自使用的,备案机关责令停止使用。
(二)竣工验收备案是建设单位交房的必备条件
对于竣工验收备案是否为商品房交房的前提条件,目前在司法实务和学术界有争议,从上面国家的法律规定可以看出:竣工验收备案是指竣工验收后,建设单位还应提交规划验收、消防验收、环评验收、防雷设计验收、人防工程验收等合格资料才能取得备案手续。
1、从目前商品房购房合同纠纷发生的原因来看,有很多是出于对开发商承诺的小区配套规划设施不满意的情况,出于对购房者保护的角度,仅仅是竣工验收合格显然达不到购房者的购房意愿和目的,故笔者认为将竣工验收备案作为交房的条件更合适。
2、《消防法》、《环保法》、《规划法》等法律中都明确了房地产开发交付使用时必须要通过消防、环保、规划、人防等相关部门的验收。对于《建设工程质量管理条例》中未设置建设工程竣工应通过消防、环保、规划、人防等相关部分验收的条件这一问题,笔者理解是:其一,《条例》中所指的“竣工验收”是指工程意义上的,也就是指施工单位向建设单位交付应具备的条件,而不是可以向购房人交付的条件;其二,从立法本意来看,《条例》更多的是规范和约束工程建设中的建设、施工、监理、勘察、设计等施工参与单位的行为和权利义务;其三,即使是《条例》对此问题有所疏漏,由于其效力等级不能对抗上位法,竣工验收的条件也应遵从上位法的规定。因此,只有符合消防、环保、规划、人防等相关要求的商品房才能最终向购房人交付。
3、目前政府推出的《商品房买卖合同》示范文本中均有约定:商品房取得“一证两书”才可以交付使用(《竣工验收备案证》、《商品房使用说明书》、《商品房保修证明书》)。地方立法中对此也有此规定,如《重庆市城市房地产开发经营管理条例》(重庆市第四届人民代表大会常务委员会第六次会议通过,自2014年3月1日起施行)中 第二十六条:房地产住宅项目的交付使用应当符合下列条件:
(一)已取得建设工程竣工验收备案证;
第十一条建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的,工程竣工验收无效,备案机关责令停止使用,重新组织竣工验收,处20万元以上50万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。价款2%以上4%以下罚款。
(三)竣工验收备案是建设单位办理房屋产权的条件
建设部2004年发布的《关于加强住宅工程质量管理的若干意见》(建质[2004]18号)第3.4条规定“各地建设行政主管部门要加强对住宅工程竣工验收备案工作的管理,将竣工验收备案情况及时向社会公布。单体住宅工程未经竣工验收备案的,不得进行住宅小区的综合验收。住宅工程经竣工验收备案后,方可办理产权证。”
四、施工单位不配合竣工验收备案应承担的是民事责任
(一)法律行政法规并没有针对施工单位不配合竣工验收备案的行政责任
1、从上述规定来看,组织竣工验收备案是建设单位的法定义务,同样配合竣工验收备案也是各参建单位包括施工单位的法定义务和合同义务。但从违反竣工验收相关规范的法律后果来看,仅仅规定了建设单位的行政法律责任,并没有明确或规定施工单位不配合竣工验收备案如何处理及法律责任,这不能不说是工程竣工验收备案制度存在着一定的缺陷。
2、个别地方如东莞市出台了《东莞市建设局关于工程竣工验收备案纠纷的处理办法》,其中第三条规定、对因甲乙双方争议造成不能办理竣工验收备案的,采取以下办法处理:
(一)由建设单位提交担保金额为有争议部分造价的以施工单位为受益人的支付担保(银行不可撤销保函),保函有效期至双方纠纷处理完毕,并签订解除担保手续,或法院判决执行完毕。保函由调解机构收存。
(二)调解机构收到保函后5日内,施工单位必须提交全部竣工验收资料,并配合建设单位完成工程竣工验收和竣工验收备案。对无争议部分结算,建设单位必须在竣工验收备案前支付给施工单位。
(三)施工单位拒不提交有关竣工验收资料的,建设单位可以委托有司法鉴定资格的鉴定机构出具房屋建筑安全性鉴定报告。以安全性鉴定报告代替竣工验收报告办理竣工验收备案。
建议:以上东莞的规定值得参考,在施工单位不配合进行竣工验收和备案手续时,建设单位可以向法院起诉请求判决相关参建单位履行竣工验收义务。如果工程并没有进行实际验收,应允许建设单位请有资质的质量鉴定单位对工程进行质量鉴定,如果质量合格的,应以此为据并随同判决报建设主管部门备案。如果仅仅是不配合签署意见,应允许建设单位以判决文书作为资料申请备案。现实中建设主管部门,以没有施工单位或者其他参建单位盖章为由拒绝办理竣工备案手续的行为,其实是一种机械的行政不作为行为。
(二)施工单位交付技术档案、配合竣工验收备案是其法定和合同义务
第一、从上述规定看,施工企业在从事建筑活动中,负有提交有关工程技术资料的义务。第二、从建筑活动的特点看,施工单位的建筑活动直接决定了其施工完成的工程质量能否合乎国家法律规定及当事人约定的质量标准要求,其在施工过程中不仅负有按图施工的义务,同时还负有检验有关材料、建筑构配件以及对隐蔽工程的质量检查与记录义务,故保留并交付与建设工程相关的一系列技术资料,对确保其施工完成的工程在竣工验收后,使发包人在安全使用、合理使用、便捷使用方面具有突出的、不可缺少的作用。第三、从合同约定看,建设单位在合同中大都约定承包人在竣工验收合格后,有配合办理竣工验收备案、并交付技术档案施工资料的义务。且施工单位不得以结算办理和款项支付有异议为由不履行此义务。承包人在依约完成施工任务的同时,尚负有配合办理竣工验收备案、交付相关施工资料的附随义务。第四、从司法实践看,不少法院对发包人提出的诉请要求承包人履行交付相关技术资料的请求均能持支持的意见。如最高人民法院民一庭公布的中国建筑第二工程局与河南裕达置业有限公司拖欠工程款纠纷案中,河南省高级人民一审判决第六项判令承包人中建二局与发包人公司签订的《郑州裕达国际贸易大厦建设工程施工合同》及其他相关协议对未履行部分不再履行,中建二局应于判决生效后15日内向裕达公司移交按照国家有关规定应当移交的有关施工资料,配合裕达公司办理竣工验收手续。双方当事人分别向最高人民法院提起上诉,但对该项判决内容均服判。
(三)施工单位不配合竣工验收备案承担的主要为逾期竣工违约责任
1、双方在施工合同中如已就施工单位不配合竣工验收备案、移交技术资料约定了违约责任,则此约定是合法有效的。如前所述,竣工验收备案无法办理的,则建设单位必然面临逾期竣工、逾期交房和办证的违约责任。
2、需注意的是,即使合同有逾期竣工违约金与建设单位向小业主承担的逾期交房损失这两项责任,但笔者认为此二者皆因施工单位逾期竣工这同一项违约行为所致,故要求施工单位同时承担逾期竣工违约金和逾期交房损失可能不会同时得到支持。
综上:施工单位不配合竣工验收备案手续、拒不移交竣工档案,在目前法律体系中尚不能追究行政责任,建设单位只能在合同中对此行为约定详细的违约责任条款;同时建设主管机关也不应消极面对,应学习东莞市积极参与调解并处理建设单位与施工单位的此类纠纷,以化解因此竣工验收备案纠纷而给购房者带来的损失。
第三篇:施工单位资料整理
施工单位资料整理
1.见证取样和送检见证人备案表 2.见证记录
3.单位工程竣工预验收报验表 4.竣工移交证书 5.工作联系单 6.工程变更单 施工资料: 7.工程概况表 8.项目大事记 9.施工日志
10.工程质量事故记录
11.工程质量事故调查(勘查)记录 12.工程质量事故处理记录 13.施工现场质量管理检查记录 14.施工组织设计 15.施工组织设计审批表 16.图纸审查记录 17.图纸会审记录 18.技术交底记录 19.工程洽商记录 20.设计变更通知单
21.工程设计变更、洽商一览表 22.工程物资选样送审表
23.主要设备、原材料、构配件质量证明文件及复试报告汇总表
24.半成品钢筋出厂合格证 25.预拌混凝土出厂合格证
26.预制钢筋混凝土构件、管材出厂合格证 27.钢构件出厂合格证 28.沥青混合料出厂合格证 29.石灰粉煤灰砂砾出厂合格证 30.产品合格证粘贴陈志
31.外加工、外购其他材质、其他形式的构件、管材(管片)出厂合格证
32.设备、配(备)件开箱检查记录 33.材料、配件检验记录汇总表 34.钢管检查验收(校验性)记录 35.预制混凝土构件、管材进场抽检记录 36.材料试验报告(通用)37.水泥试验报告 38.砂试验报告
39.碎(卵)石试验报告 40.外加剂试验报告 41.掺合料试验报告 42.钢材试验报告 43.硬度试验报告
44.静载锚固性能试验报告 45.钢绞线力学性能试验报告 46.防水卷材试验报告 47.防水涂料试验报告
48.环氧煤沥青涂料性能试验报告 49.止水带试验报告
50.伸缩缝密封填料试验报告 51.砖(砌块)试验报告 52.轻集料试验报告
53.石灰(水泥)剂量试验报告 54.沥青试验报告
55.沥青胶结材料试验报告 56.沥青混合料试验报告 57.锚具检验报告 58.阀门试验记录 59.见证记录汇总表
60.钢结构、钢梁焊接工艺评定 61.高强螺栓抗滑移系数检测报告 62.施工测量检测资料 63.测量复核记录 64.沉降观测记录
65.初期支护净空测量记录 66.隧道净空测量记录 67.结构收敛观测成果表 68.地中位移观测记录 69.拱顶下沉观测成果表 70.施工通用记录 71.隐蔽工程检查记录 72.中间检查交接记录 73.数字图文记录 74.地基验槽检查记录 75.地基处理记录 76.地基钎探记录
77.地下连续墙挖槽施工记录
78.地下连续墙护壁泥浆质量检查记录 79.地下连续墙混凝土浇筑记录 80.沉井(泵站)工程施工记录 81.桩基础施工记录(通用)82.钻孔桩钻进记录(冲击钻)83.钻孔桩钻进记录(宣战钻)84.钻孔桩混凝土灌注前检查记录 85.钻孔桩水下混凝土浇筑记录 86.沉入桩检查记录 87.土层锚杆成孔记录 88.土层锚杆注浆记录 89.土层锚杆张拉锁定记录 90.混凝土浇筑申请书 91.混凝土开盘鉴定 92.混凝土养护测温记录 93.预应力张拉数据记录 94.预应力筋张拉记录
(一)95.预应力筋张拉记录
(二)96.预应力张拉孔道压浆记录 97.构件吊装施工记录
98.圆形钢筋混凝土构筑物缠绕钢丝应力测定记录 99.网架安装检查记录 100.防水工程施工记录 101.桩检测报告
102.沥青混凝土进场、摊铺测温记录 103.碾压沥青混凝土测温记录 104.钢箱梁安装检查记录 105.高强螺栓连接检查记录 106.焊工资格备案表
107.焊缝综合质量检查汇总记录 108.焊缝排位记录集示意图 109.聚乙烯管道连接记录 110.聚乙烯管道焊接工作汇总表 111.钢(聚乙烯)管变形检查记录
112.管架(固、支、吊、滑等)安装调整记录 113.补偿器安装记录
114.防腐层施工质量检查记录 115.牺牲阳极埋设记录 116.顶管施工记录
117.浅麦暗挖发施工检查记录 118.盾构法施工记录 119.盾构管片拼装记录 120.小导管施工记录 121.大管棚施工记录 122.隧道支护施工记录 123.注浆检查记录
124.水平定向钻导回扩(拖)记录 125.设备基础检查验收记录
126.钢制平台/钢架制作安装检查记录 127.设备安装检查记录(通用)128.设备联轴器对中检查记录 129.容器安装检查记录 130.安全附件安装检查记录 131.锅炉安装(整装)施工记录 132.锅炉安装(散装)施工记录 133.软化水处理设备安装调试记录 134.燃烧器及燃料管路安装记录 135.管道/设备保温施工检查记录 136.净水厂水处理工艺系统调试记录 137.加药、加氯工艺系统调试记录 138.水处理工艺管线验收记录 139.污泥处理工艺系统调试记录 140.自控系统调试记录 141.自控设备单台安装记录 142.污水处理工艺系统调试记录 143.污泥消化工艺系统调试记录 144.电缆敷设检查记录
145.电气照明装置安装检查记录 146.成套开关柜(盘)安装检查记录 147.电线(缆)钢导管安装检查记录 148.盘、柜安装及二次结线检查记录 149.避雷装置安装检查记录 150.起重设备机电气安装检查记录 151.电机安装检查记录 152.变压器安装检查记录
153.高压隔离开关、负荷开关及熔断器安装检查记录 154.电缆头(中间接头)制作记录
155.厂区供水(给水)设备、供电系统调试记录 156.自动扶梯安装记录 157.施工试验记录(通用)
158.最大干密度与最佳含水率试验报告 159.土壤压实度试验记录(环刀法)
160.土壤(或道路基层材料)压实度检验报告 161.砂浆抗压强度试验报告 162.砂浆试块强度统计、评定记录 163.混凝土抗压强度试验报告 164.混凝土试块强度统计、评定记录 165.混凝土抗渗试验报告
166.混凝土抗冻试验报告(慢冻法)167.混凝土抗冻试验报告(快冻法)168.混凝土抗折强度试验报告 169.钢筋连接筋试验报告 170.射线检测报告
171.射线检测报告底片评定记录 172.超声波检测报告
173.超声波检测报告评定记录 174.磁粉检测报告 175.渗透检测报告 176.无损检测委托单
177.喷射混凝土配合比申请单、通知单 178.无侧限抗压强度试验报告
179.道路基层材料压实度试验报告(灌砂法)180.沥青混合料压实度试验报告 181.沥青混凝土路面厚度检测报告 182.弯沉检测报告 183.路面平整度检测报告 184.路面抗滑性能检测报告 185.路面渗水系数检测报告 186.混凝土路面砖试验报告 187.桥梁功能性试验委托书 188.桥梁功能性试验报告 189.给水管道水压试验记录 190.PE给水管道水压试验记录 191.给水、供热管网冲洗记录 192.供热管道水压试验记录 193.供热管网(场站)热运行记录 194.补偿器冷拉记录 195.管道通球试验记录 196.燃气管道强度试验验收单 197.燃气管道严密性试验验收单
198.燃气管道气压严密性试验记录
(一)199.燃气管道气压严密性试验记录
(二)200.埋地钢制管道防腐层完整性检测报告 201.管道系统吹洗(脱脂)记录 202.阴极保护系统验收测试记录 203.污水管道闭水试验记录 204.调试记录(通用)
205.设备单机试运转记录(通用)206.设备强度/严密性试验记录 207.起重机试运转试验记录
208.设备负荷联动(系统)试运行记录 209.安全阀调试记录 210.水池满水试验记录 211.消化池气密性试验记录 212.曝气均匀性时间记录 213.防水工程试水记录 214.电气绝缘电阻测试记录 215.电气照明全负荷试运行记录 216.电机试运行记录
217.电气接地装置隐检/测试记录 218.变压器试运行检查记录 219.自动扶梯的试运行试验记录 220.高压电气绝缘电阻测试记录 221.高压电气设备交流耐压试验记录
222.高压电气设备直流耐压、泄漏电流试验记录 223.检验批质量验收记录
(一)224.检验批质量验收记录
(二)225.分项工程质量验收记录
226.分部(子分部)工程质量验收记录 227.单位(子单位)工程质量竣工验收记录 228.工程竣工报告 229.竣工测量报告
230.单位(子单位)工程质量控制资料核查记录
231.单位(子单位)工程安全和功能检查资料集主要功能抽查记录
232.单位(子单位)工程观感质量检查记录 233.竣工图
234.工程资料总目录汇总表 235.工程资料总目录 236.工程资料案卷封面 237.工程资料卷内备考表 238.城市建设档案案卷封面 239.城建档案卷内目录
240.城建档案案卷审核人备考表 241.城市建设档案移交书 242.城市建设档案缩微品移交书 243.城市建设档案移交目录 244.工程概况表
第四篇:开工前施工单位需要提交的资料
开工前施工单位需要提交的资料(工作)
1、交桩确认(导线点、水准点)。
2、施工组织设计(含开工报告)。
3、专项施工方案(排水工程施工方案、排水工程安全专项方案、钻孔桩施工方案、钻孔桩专项安全方案、临时用电方案、质量保证体系、安全保证体系、文明施工保证体系、各项应急预案)。
4、单位工程划分表。
5、分包单位报审(专业分包、劳务分包、如果没有专业分包需要施工单位提供无专业分包承诺书并加盖企公章)。
6、道路中心线放样、基准线施工放样。
7、材料供应厂家资质报审(砂、石料、混凝土、商品砂浆、水泥、普通砼砖等)。
8、材料报审(是否经过复试)。
9、标准试验(土的击实试验、过程的环刀)。
10、机械、设备报审。
11、人员资格报审(总包、分包)。
12、总包合同、分包合同报审(需要提交备案证明)。
13、特种作业人员资格报审(特种设备驾驶员、电工、架子工等)。
14、周转材料现场检查(钢板桩、围檁板、鉄撑柱等)。
15、检查人员到岗情况(项目经理、技术负责人、安全员、质量员等)。
16、检查施工单位的技术交底、三级安全教育是否完成(书面记录)。
17、原地原貌测量及影像资料。
18、危险性较大分部分项工程报审表(沟槽开挖与支护、架梁起重吊装、钻孔灌注桩)。
19、安全措施费用使用计划报审表。
20、施工总进度计划表。
21、工地试验养护室。
第五篇:施工单位开工前及施工过程中应提交的资料
施工单位开工前及施工过程中应提交的资料
1.施工技术方案申报表:包括(施工组织设计、施工措施计划、施工测量施测计划和方案、施工重点的专项方案、安全专项方案、临时用电方案、防洪预案、安全事故应急预案)一式三份;
2.施工进度计划申报表:包括(工程总进度计划、工程月进度计划)一式三份;
3.现场组织机构及主要人员报审表:包括(组织机构图、部门职责及主要人员数量及分工、人员清单及期资格或岗位证书、公司营业执照、资质证书、安全许可证等复印件)一式三份;
4.材料/构配件进场报验单:包括(出厂合格证、原材料检验报告、质量保证书;砼、砂浆试配报告单)一式三份;
5.施工设备进场报验单:包括(设备的型号、功率、使用年限、设备的权属<租赁还是属自己>、设备的生产能力)一式三份;
6.合同项目开工申请表:(开工申请报告、已具备的开工条件证明文件,包括以上5点,待监理签发了开工令后进行以下工作)一式三份;
7.联合测量通知单:包括(是否准备好仪器、仪器是否有国家认可的计量单位合格证)一式三份;
8.施工测量成果报验单一式三份;
9.分部工程开工申请表:包括(施工图纸、技术标准、施工技术交底情况、主要施工设备到位情况、施工安全和质量保证措施落实情况、材料、配构件质量及检验情况、现场施工人员安排情况、风、水、电等必须的辅助生产设施准备情况、场地平整、交通、临时设施准备情况、测量及试验情况)一式三份;
10.隐蔽工程验收记录表:包括(分部、单元名称、并附简图、对基础进行简要描述、各参见单位签字)一式三份;
11.混凝土浇筑开仓报审表:包括(附自检评定资料<混凝土单元评定工序表>)一式三份;
12.单元工程施工质量报验单:(后附单元评定表资料)一式三份;
13.施工月报:(每月25日前报送监理部材料使用情况报表。主要施工机械设备情况月报表、现场施工人员情况月报表、施工质量检验月汇总表、工程事故月报表、完成工程量月汇总表、施工实际进度月报表;必须要有文字叙述,对形象进度、工程质量、工程安全、工程量完成情况、质检评定等所有发生在当月施工中的情况等)一式三份;
14.施工日志:
15.工程价款月付申请书:(1.工程价款月支付汇总表;2.已完工程量汇总表;3.合同单价项目月支付明细表;4.合同合价项目月支护明细表;5.合同新增项目月支护明细表;6.计日工项目月支护明细表;7.计日工工程量月总汇表;8.索赔项目价款支护汇总表;9.工程计量报验单。)一式 份;
16.验收申请报告:(零星未完工程施工计划、缺陷修复计划、验收报告、资料)一式三份;
16.完工/最终付款申请表;