第一篇:管道施工注意事项
管道施工注意事项
杨金伟
中铁十一局三公司 重庆集装箱中心站 401333
摘要:管道施工由沟槽开挖、管道基础、管道铺设、检查井浇筑、管沟回填等工序组成,其施工的重难点主要在于管道流水面高程的控制、管道接口处理、管道与雨水检查井的连接以及检查井的浇筑等,现对管道施工的经验做一总结。
关键词:管道注意事项
1、施工前期的准备
1.1、施工现场准备
1.1.1、根据实地勘察的管线走向及施工开挖工作面和堆土堆料场地等,做好三通工作;
1.1.2、做好测量放样工作;
1.1.3、勘察管道施工区域内是否有隐蔽工程或影响施工队设施。比如:自来水管、高压线、电缆、煤气管道等,如果有则应及时呈请有关单位或部门协助排除。
1.2、技术准备
1.2.1.、开工前首先必须了解图纸、熟悉图纸。结合图纸到现场了解工程的基本全貌,比如管线长度,管线走向,管材直径,检查井位数量等,了解其设计意图,不明处向设计方提出答疑;
1.2.2、审核图纸工程量,以及所用材料的种类和数量,提前做好物资计划;
1.2.3、每百米左右设置一个水准高程参照点,建立起准确的水准高程控制网,便于对管道施工进行测量。但须经闭合检验测量正确无误符合国标方可使用。有关控制网点桩点必须牢固地设置在显而易见又不致丢失和不易遭受埋没破坏的位置为宜。
2、沟槽开挖
2.1、开挖前要放样洒石灰线,开挖宽度应按坡比及开挖深度计算。确保沟槽底的净宽满足设计要求;
2.2、注意边坡放坡的科学合理性既要安全又要经济。槽底高程允许偏差控制在±2cm,特别注意沟内不得超挖,对于超挖部分要仔细回填夯实,严禁低洼进水积水,严禁夯填中使用腐殖土,垃圾土,淤泥等。个别因放线受限制开挖面较小或土质很差的部位,要考虑设置支撑,千万不可大意。
2.3、沟槽开挖以机械为主,人工为辅的方式进行。如开挖后不能及时下管,沟槽底应预留20cm的原状土,防止雨后基底积水将基底泡软。
2.4、沟槽底应满足设计承载力要求,对于有浮土,松软土部位,应夯实。
3、管道基础
管道基础一般由两部分组成:碎石灌砂找平层、混凝土基础。
3.1、碎石灌砂找平层砂石比按7:3,要拌合均匀。铺好后需夯实。
3.2、基础混凝土分两次经行,一部分在下管前进行浇筑,高程按流水面高程减去管道壁厚进行控制,因关系到流水面高程,所以模板装好后,应仔细检测其高程,做到准确无误;另一部分混凝土在管道安装好后进行,如接口是平口式钢丝网抹带的,应考虑钢丝网的预埋。
3.3、基础混凝土浇筑时,要预留雨水检查井的位置。浇筑完后要注意养护。、管道铺设
4.1、管节在安装前,应对管口、直径、壁厚等进行检查,如有突起,用砂轮机打磨,并要仔细检查有无裂缝和孔眼漏洞。
4.2、承插式接口的管道插口顺流方向,承口逆水流方向,管道按顺序由下游铺向上游,两管接口处安装时挤压出的砂浆突出部位,应及时处理,以免造成流水断面面积减少,影响流速和排水通畅,造成杂物堆积和堵塞现象。为此,每安装一根管都必须用拉草包法将挤出突起的砂浆抹平,或者可使身材瘦小的工人进入管内,将接口挤出的砂浆抹平,不严实的接缝部位填满砂浆,并认真清除管内杂物。
4.3、平口式接口的管道连接时,管与管之间留1cm空隙,采用钢丝网抹带接口,水泥砂浆抹带,抹带厚度25~35mm,钢丝网采用20#10×10mm,网片宽18~22mm,钢丝网锚入砼基础10~15cm,填缝应饱满。
5、检查井浇筑
5.1、浇筑前应检查基础尺寸及高程,特别要注意不同管径的管底高程与井底高程的联接最容易出错。
5.2、井壁钢筋应与管口环筋连接牢固,搭接长度要满足设计要求。管壁与检查井接头部位要进行凿毛处理,保证该处浇筑玩后接触严密,不漏水。管道伸出检查井不得超过6cm。
5.3、井体和流槽整体浇筑,浇筑时同时安装踏步,位置应准确,踏步安装后,在砂浆或混凝土未达到规定强度前部的踩踏,浇筑完成后,覆盖洒水养活。
5.4、安装盖板前,在井室墙体上面均与摊铺一层水泥砂浆后再吊装。各部分尺寸准确,铁梯、盖板、井圈、井盖等安装正确牢固。盖板按施工图的尺寸和标准图定制,并检查盖板、井圈、井盖等,不得有损坏和裂缝,质量满足设计规定。
6、管沟回填
6.1、回填前清理槽内杂物,并对回填土含水量进行检测,达到规范要求方可回填。
6.2、管道槽底至管顶以上50cm范围内土方人工分层回填夯实。每层松铺厚度为15~20cm,两侧胸腔回填同时进行,两侧高差不超过30cm。管顶以上50cm土方用机械分层回填,每层不超过30cm。
6.3、井室周围的回填,应与管道沟槽的回填同时进行,应留台阶形接茬,井室周围填压实时应沿井室中心对称进行,且不得漏夯
第二篇:管道施工总结
竣工报告
工程概况
本工程为北京耀江.东方普罗旺撕(二期一区、一期二区)市政配套工程,即二期一区、一期二区内室外污水、雨水、中水管、温泉水供回水管、弱电管、给水管、道路、地形营造窨井等工程。工程地点位于北京市昌平区北七家镇八仙别墅北侧。
开竣工日期
此工程于2006年2月21日开工,2006年12月22日竣工。
在此期间我单位如数完成了事先约定的工程量。
其中:
雨水
DN100950米
DN2001250米
DN3001050米
DN350150米
DN40090米
DN50050米
DN600850米
DN650100米
DN800100米
雨水口75座
检查井200座
管材选用高密度聚乙烯双壁波纹管承口玻璃钢树脂加强型。
污水
DN2003550米
DN300280米
DN6001150米
DN80050米
入户管2050米
检查井325座
管材选用高密度聚乙烯双壁波纹管承口玻璃钢树脂加强型。
中水
DN200870米
DN100550米
DN80550米
DN70550米
DN50550米
DN40550米
DN32550米
检查井65座
管材:≥100时,采用球墨铸铁给水管,胶圈接口;<100时,采用热镀锌钢管,丝扣连接。
给水
DN2001350米
DN100740米
DN70510米
DN401850米
检查井158座
地下式消火栓21座
管材:≥100时,采用球墨铸铁给水管,胶圈接口;<100时,采用热镀锌钢管,丝扣连接。温泉水
DN1501350米
DN801910米
DN70680米
DN50570米
DN402510米
DN251850米
管材:采用热镀锌钢管,丝扣连接。
弱电
DN8035570米
入户管4100米
检查井245座
弱电管材:选用PVC管
地形营造共计m
3主要项目施工方法
雨污水
1沟槽开挖采用机械挖槽,人工配合清槽,土方全部外弃。槽底预留15~20cm人工清平,随挖随测,避免超挖扰动原状土。
2雨污水双壁波纹管施工
采用土弧基础,在支撑角范围内的掖角部位,采用中粗砂或砂砾土回填密实,管道基础中在承插连接等部位的凹槽,在敷设管道时随铺随挖,在接头完成后,用中粗砂回填密实。3污水闭水试验:
①根据GB50268-97《给水排水管道工程施工及验收规范》,进行污水闭水试验。
供水管线
球墨铸铁管安装
本工程所用的是T型推入式球墨铸铁管,其安装程序为:
下管→清理承口和橡胶圈→上胶圈→清理插口外表面及刷润滑剂→接口检查。
弱电工程
弱电工程主要是弱电管安装包括智能化、消防电器管、中国网通管路、歌华有限电视管路的安装。
弱电工程采用PVC管施工,开槽、回填等工艺方法与以上管线相同,连接采用管箍连接。道路工程
基层施工
道路基层分三层进行施工。采用推土机摊铺、刮平机找平、压路机进行压实。
路缘石施工
立缘石采用花岗岩剁斧条石,基层为1:12石灰土,厚15厘米,1:3干硬水泥砂浆,卧底2.5cm。立缘石安装缝宽1cm用1:2沙浆勾缝。
施工方法:
测量放线,按图纸要求,浇筑垫层混凝土。砌筑时立缘石砂浆应饱满。砌筑立缘石时,必须挂线砌筑。在路面铺装完成后再进行勾缝。
安装完成后,采用塑料薄膜覆盖养护,养生期间设明显标志,防止行人踩踏。沥青混凝土施工
沥青混凝土路面分为二层。底面层为4cm4沥青混凝土4,面层为2cm4沥青混凝土4。沥青混凝土摊铺的机具组合为按照运料、摊铺、初压、复压、终压的施工顺序,1台(ABG-423)摊铺机; 1台(DD-130)双钢轮振动碾; 1台(YL-16型)轮胎碾;1台(5t)水车;1台(ZL50)装载机;1台小型振动压边机;1台核子密度仪;1台取芯机的机械组织形式进行的施工。
施工方法:
沥青混合料到场温度控制在140℃~160℃之间。碾压采用机械碾压,按初压、复压、终压程序进行。
a.初压:油温控制在110℃~130℃左右,用一台DD-110振动碾静压1~2遍,速度控制在2Km/h。碾压方法为驱动轮在前,向着摊铺方向行驶。先压纵缝,然后由路边向路中心碾压。相邻碾压带必须重叠1/3~1/2轮宽。
b.复压:油温控制在100℃~80℃之间,用1台DD-130振动碾进行碾压,碾压遍数以试验段提供的遍数为准,速度控制在3Km/h,以插黄旗为界限。当油温降至80℃~90℃时,以1台YL-16轮胎碾进行碾压,以消除裂纹、并追密。碾压遍数以经验值的遍数为准。c.终压:终压紧接在复压后进行,用1台DD-130型振动碾静压2~4遍,直至消除轮迹为止,但温度不低于80℃,以插绿旗为界限。
工程质量情况
为满足建设单位对工程质量的要求,我单位已经严格按照质量标准及ISO9002质量体系的要求建立了质量保证体系,并经过努力使各分项工程达到了合格要求。
文明施工情况
在本工程中投入洒水车2两辆、消防器材20套、现场整理700人次。经过多方努力为施工创造了好的施工环境。
经过11个月的奋斗,我们顺利的完成了项目,在此我们虽然取得了令人欣慰的成绩,但也使我们认识到了自己与兄弟单位的不足,在以后的施工中将努力学习。
第三篇:管道施工申请书
通信管道建设申请书
XXX物业管理:
为加快完善XX地区的传输网络通信质量,更好的为XXXXX附件区域的网络信息化提供服务,我司特向贵物业管理处申请在XXX附件建设一条长度约为80米1孔新的管道工程,附新建管道路由图一份。
我司承诺:施工期间,严格遵守贵物业管理处的各项管理规定,并全程接受贵物业管理处对工程施工的检查与监督。对于管道沿线的绿化、地砖及各类地下设施进行严格保护,采取各类措施确保道路清洁与畅通。遵守贵物业管理处关于施工作息时间的要求,保证不影响该区域各单位与群众正常生产与生活。管道敷设完毕后,及时恢复路面并搞好卫生工作。若今后该区域发生道路扩建与变更时,我司愿意服从贵物业管理处的统一规划与变更,无偿地积极配合完成管道迁改工作。现特向贵物业管理处呈报管道建设承诺书,恳请贵物业管理处给予大力支持,谢谢!
特此申请。
XXXXXXX公司
负责人:XXXXX 联系电话:XXXXXX XX年X月XX日
第四篇:管道施工方案
一、工程概况:
㈠工程简介
1、工程名称:置
2、工程地点:。
3、工艺管道主要由装置区和罐区(包括管廊)两部份组成。总工程量约为80000db,主要材质有20#、20g、304l、316l、pp/up-gf。管道的最大壁厚为11mm;最高操作温度为320℃;最高操作压力为45bar。
4、管道介质复杂多样,主要有:循环水、洗涤水、废水、过热蒸汽、废气、净化空气、仪表风、氮气(液、气态)、mdi(含一氯苯)、一氯苯、乙醇胺、低沸mdi、mdi混合物等。
5、从管道输送的介质及操作温度、压力等级划分为常压及压力管道。
㈡、本项目的工艺管道总工程量分布情况如下(表1)
区域碳钢管道
(db)不锈钢管道pp/up-gf
(db)备注
304l(db)316l(db)
装置区***00
罐区84701XX15000600
合计2817021700`240003600
㈢、建设施工相关单位
1、业主:
2、总承包商:
3、监理单位:
4、设计单位:
5、施工单位:
㈣、本工程的竣工日期为XX年2月28日,其中冬季施工约140天。管道安装工作必须于XX年1月18日前完成,由于管道安装受设备到货情况及钢结构到货安装等其他因素的影响,因此管道施工难度极大,必须合理安排管道施工计划,并需充分利用好冬季的施工时间。为按期完成管道施工任务,特编制本施工方案。
二、编制依据
1、施工设计图纸;
2、现行的国家、行业标准规范:
a.gb50235-97《工业金属管道工程施工及验收规范》
b.gb50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
c.sh3501-XX《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》
d.sh3022-1999《石油化工企业设备和管道涂料防腐蚀技术规范》
e.sh3505-1999《石油化工安全技术规程》
f.国质检锅[XX]83号发布《力管道安装安全质量监督检验规则》
g.劳动发(1996)140号《管道安全管理与监察规定》
h.gb4272-92《备及管道保温技术通则》
3、本项目的施工合同;
4、业主的相关标准和技术文件;
5、我公司企业标准
a.压力管道安装《质量手册》)
b.压力管道安装《质量体系文件》)
c.压力管道安装《作业指导书》()
三、拟订编制其他相关施工方案及措施
1、《工艺管道预制方案》
2、《工艺管道焊接方案》
3、《工艺管道焊接工艺评定》
4、《工艺管道油漆施工方案》
5、《工艺管道试压方案》
6、《工艺管道吹洗方案》
7、《工艺管道保温方案》
8、《工艺管道itp》
9、《项目工艺管道总体施工计划》
四、管道施工质量保证体系
㈠、建立健全现场管道施工安全、质量保证体系。为在保证管道施工进度的同时确保管道施工的质量、安全,工程开始前必须建立起高效运作的管道施工质量、安全保证体系,如图(1)。
㈡、为保证管道安装质量,确保管道试压及吹扫一次性成功,特程立压力管道质量保证体系如下:
㈢、根据公司的相关技术文件要求以及施工过程主要质量环节,特别编制《工艺管道检验与试验计划(itp)》。根据本监督检验计划书,对本项目工艺管道的施工进程进行全方位控制。极力配合总包单位、建设单位、监理单位的对各检查的监督检查工作;严格执行对停检点、必检点的检查。检验、试验计划详见《工艺管道检验与试验计划(itp)》,其中重点做好以下环节的控制工作。
⑴、工程材料验收
⑵、管材防腐检验
⑶、焊接工艺规程及焊接工艺评定
⑷、焊工考试
⑸、焊接合格率控制
⑹、管道试压检查
⑺、机器连接管道无应力检查
㈣、做好各道工序之间的交接工作,上道工序不合格的产品严禁进入下道工序。
⑴、管件、阀门、管材等工程材料经检验不合格者,禁止用于工程施工。
⑵、预制产品安装前,必须经相关的质量检查人员或专业工程师检查,确认合格后,方可用于安装施工。
⑶对于管件组对不合格,不得进行焊接工作;焊接不合格,不得进行吹扫试压等工序;试压不合格,不得进行油漆、保温等工序。
⑷施工过程必须加强施工班组的自检工作,严格“三检”制度(自检、互检、交接检),确保每道工序产品合格。
㈤、建立现场工程材料及成品保护体系。
⑴、现场建立二级库房,从东洋库房领出后,管件、阀门等小件必须进入现场二级库房登记、保管。
⑵、对于管材必须按规格堆码整齐,并挂标签识别,同时不锈钢材料不得临近碳钢材料。堆码时,宜放置在专门搭设的脚手架上或枕木上。为避免不锈钢材料因露置于现场锈蚀,不锈钢钢管堆放好后,应采用彩条布、棚布遮盖好。
⑶、弯管、预制构件安装前彻底清扫内部杂物,将所有的管段端头包扎,防止杂物进入管段。
⑷、不锈钢螺栓安装时,应涂抹二硫化钼,防止紧固螺栓时螺栓烧损;碳钢螺栓安装时,应涂抹油脂,防止螺栓生锈。
㈥、对于压力管道,应建立特种设备受监检体系。
⑴、压力管道施工前,应报当地政府机构登记。
⑵、随时接受政府专业结构监督检查。
㈦、建立工艺管道焊接质量保证体系。
⑴、现场施焊人员资格审查;
⑵、焊接工人上岗前,现场实际操作考试;
⑶、焊接过程合格率考核与控制;
⑷、焊接工程师及焊接质量检查人员现场指导、检查;
⑸、焊口检查、试验。
㈧、严格按施工规范、方案、拜耳的技术文件和工艺卡进行施工,如果有好的建议,必须经工程师、总包单位和建设单位现场代表同意后方可进行。严格按照公司质量体系文件运行程序进行施工和管理。
㈨、管道安装产生的偏差必须符合《工业金属管道工程施工及验收规范》gb50235-97或业主的相关规定。
五、施工准备
1、技术文件准备:
⑴、图纸会审;
⑵、施工方案编制;
⑶、焊接工艺评定;
⑷、根据管道单线图编制焊口图。确定现场安装活口及预制管段号。
⑸、根据管道单线图、平面图、流程图进行技术交底,编制施工计划。
2、管道技术人员根据编制好的焊口图、的相关文件将图中需进行加工的管件(如:弯管、压制三通等)列出详细的清单,并提交给专业的加工厂家开始管件的加工。
3、在现场的预制场搭设三个预制混凝土平台10×10m两座,20×10m一座。
4、施工材料准备:与总包单位划分好各自的供货范围,由总包单位提供的材料,向总包单位申请领用,运至施工现场;由施工单位提供的(包括消耗材料),提出物资申请计划,及时采购到位。
5、施工人员准备:根据现场施工条件,合理组织管道安装人员(人力计划详见附表)。
6、施工机具准备:根据现场施工条件,合理组织管道安装的施工机具(施工机具详见附表)。
六、施工程序
㈠、材料进出库及检验:
⑴、所有材料出库时都必须按业主的要求对其外观、数量、规格、尺寸、型号等进行检查、核对钢号、标准号及炉批号(与产品合格证明书对照),如果有问题,不能使用,并通知供货单位及时进行退换。
⑵、所有的不锈钢管材及其管件均由总包单位提供,不锈钢管材及其管件的理化检测均由总包单位进行。
⑶、所有施工材料必须向监理工程师报验,经报验合格后才能用于施工。
⑷、所有管子及管道组成件出库经检验合格后,按照项目部关于管道组成件的标识规定,沿管轴方向作好各种材质的色标,并挂牌标明管道组成件的规格型号、材质,标准号(如gb9948、gb/t8163等)。
⑸、对小管件,按管件的标准、材质及规格型号分类摆放在货架上,并挂牌。
⑹、对各施工班组实行限额领料,供应严格按照单线图(结合管线号)进行发料。
㈡、阀门检验:
⑴、阀门要求外观、尺寸、型号符合规范和设计要求,工作压力及性能必须符合设计要求,壳体外表应平滑、洁净、无砂眼、裂纹等缺陷;阀门开关灵活,指示正确,并具有合格证(包括阀门试验合格证)。
⑵、按本工程的招标文件及合同中规定,所有管线上的阀门(除安全阀外)均由总包单位试压检验合格后,发放给份包单位,并出具试验记录。本工程阀门均为国外进口,现场可不进行试压,但必须由生产厂商出具质量保证书。因此,阀门就不必进行试验。
⑶、安全阀必须按照设计文件或拜耳公司规定的开启压力进行调试,调压时压力应稳定,每个安全阀启闭试验不得少于3次。
㈢、管道的除锈、防腐
管道的管件和管材均采用喷砂除锈。除锈等级为sa2级,除锈完毕后立即涂刷防锈底漆。管道防腐执行拜耳的系统
3、系统
4、系统
5、系统6方案具体要求如下:
⑴、管道为碳钢材质且介质温度<120℃时,管道防腐执行系统3方案(即底漆保湿聚氨酯/锌粉/云母铁矿涂料,底漆干漆膜厚最小80微米,中间漆保湿聚氨酯/云母铁矿涂料,中间漆干漆膜厚80微米,面漆用双组分聚氨酯漆干漆膜厚最小60微米)。
⑵、管道为碳钢材质且介质温度≥120℃时,管道防腐执行系统执行系统5方案(即底漆硅酸乙酯/锌粉/云母铁矿涂料,底漆干漆膜厚60~120微米,面漆用硅酸乙酯或聚硅酸铝干漆膜厚最小40微米)。
⑶、管道为不锈钢材质且介质温度<120℃时,管道防腐执行系统4方案(即底漆保湿聚氨酯/锌粉/云母铁矿涂料,底漆干漆膜厚最小80微米,面漆用双组分聚氨酯漆干漆膜厚最小60微米)。
⑷、管道为不锈钢材质且介质温度≥120℃时,管道防腐执行系统6方案(即底漆聚硅酮涂层两层,每一层干漆膜厚30~50微米)。
⑸、面漆的颜色详见拜耳的相关规定。
⑹、管线油漆施工按照《工艺管道油漆施工方案》进行。
㈣、管道预制
管道预制按《工艺管道预制方案》执行。
⑴、除非另有说明,预制工作要求按照单线图要求和拜耳规定的技术文件进行。
⑵、管道预制应根据工程区域按单线图进行,下料前应对已就位的设备及基础进行实际测量,并以实测数据进行预制。
⑶、自由管段和封闭管段的选择应合理,封闭管段应按现场实测后的安装长度加工。
⑷、下料后的管材要及时作好标识的移植工作,以保证材质的可追溯性;管子下料时应从无钢号、标准号等标记的一端开始。
⑸、切割管的切割面要用砂轮打磨干净光滑,以保证焊接质量。切割时留在管内的异物必须清除干净。等离子切割机适用于不锈钢管(dn≥200mm)的切割。
⑹、如果碳钢管的下料采用砂轮切割机和氧一乙炔焰进行,切口端面倾斜偏差△不应大于管子外径的1%,且不得超过3mm,见下图(2):
⑺、切割打磨不锈钢管和有特殊规定的钢管的砂轮片不能用于碳钢管道施工,反之亦然。
⑻、坡口准备:管道连接主要是焊接方式,坡口是焊接的首要条件,必须按规范规定和拜耳的技术文件进行,中、低压管道坡口型式采用i型和v型见图(3),用角向磨光机将坡口及其附近10mm范围内打磨出金属光泽。
⑼、管道组对前,将接口内外表面25mm范围内的泥垢,油污、铁锈等清除干净,用钢丝刷或拖布将管内杂物清除。对预制和安装时未封闭的管段,应加临时盲板,避免杂物进入管道内。
⑽、管段组对。管子对口时,应在距接口中心200mm处测量平直度(如图(4))。
当管子公称直径小于100mm时,允许偏差值α为1mm;当管子公称直径大于或等于100mm时,允许偏差值α为2mm;但全长的偏差值不得超过10mm。管道连接时不得用强力对口、加偏垫或加多垫等方法来消除接口端面的空隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。在管道安装不连续时,必须及时将管口封闭。
⑾.认真看图,仔细考虑和安排管道预制口和现场安装口的位置,环焊缝距支、吊架净距不应小于50mm;需热处理的焊缝距支、吊架不得小于焊缝宽度的5倍,且不得小于100mm.。
⑿、管道预制件应按规定要求编号(管线号、焊口编号和焊工号)以便于质量控制和安装时查找。
⒀、预制完毕的管段,应将内部清理干净,并及时封闭管口,保证管内清洁。特别指出,本工程所有管口在安装前必须全部封闭,确保预制管道进入安装现场封口率位100%。
㈤、管道安装
⑴、管道施工安装程序如图(5):
⑵、管道安装前,检查土建基础、结构、设备管口的尺寸是否与管道图纸相符。通过记录查找要安装的管道是否已预制并检查预制管段的管内是否清洁。
⑶、管道安装时,应检查法兰密封面及密封垫片,不得有影响密封性能的径向划痕、斑点等缺陷。安装前,法兰环槽密封面与金属环垫应作接触线检查。当金属环垫在密封面上转动45°检查接触线不得有间断现象。
⑷、法兰连接应与管道同心,并应保证螺栓自由穿入,法兰螺栓孔应跨中安装,法兰间应保持平行,其偏差不得大于法兰外径的1.5‰,且不得大于2mm。不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。
⑸、管道连接时,不得用强力对口,加偏垫或多层垫等方法来消除接口端面的间隙、偏斜、错口或不同心等缺陷。
⑹、管道安装的允许偏差:
架空及地沟标高:室内允许偏差±15mm,室外允许偏差±20mm。
水平管道平直度:dn≤100,允许偏差为2l‰,最大50mm。
dn>100,允许偏差为3l‰,最大80mm。
立管铅垂度:允许偏差为5l‰,最大30mm。
成排管道的间距:允许偏差15mm。
第五篇:管道施工合同范本
篇一:管道安装承包合同
工程内部承包责任书
(管道安装)合同编号:xx-01 甲方: 乙方:(承包人)
根据《建设工程施工合同条件》和《中华人民共和国经济合同法》以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况,双方经充分协商,签订本合同,共同遵守。第一条 工程名称:xxxxxxxxxxxx工程 第二条 工程地点:xxxxxxxxxxxx厂内 第三条 签订地点:xx市
第四条 工程范围内容及承包方式
一、工程范围内容:
1、按甲方指定的柴油质量升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装,包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装;所包含的管托的制安;
2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷;
3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面,根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理;
4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接,确保焊接质量;管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行;管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证,施焊项目并与操作证上相符,并按探伤比例的规定拍片合格;
5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设,乙方需提前1-2天提出申请。
二、承包方式:本工程采用如下包干方式
1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工,对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。
2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运(只包人工费用)、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等;施工人员食宿差旅费用(甲方提供住宿房间)。乙方可在甲方饭堂搭伙,按甲方相应伙食标准扣除。第五条:工程工期要求:
1、乙方进场施工人员初期约10人,其中保证持证焊工3人,管工(大工)3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员,高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时,乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场,若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时,甲方有权马上更换施工队伍,乙方同意无条件退场,并承担由此造成的经济损失。
2、本工程暂定2011年9月10日正式开工,乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工,并最终交付使用,具体开工时间以甲方书面通知为准。
3、以上工期乙方必须按期完成,不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的,每延误1天,按800元/天罚款。逾期15天末完工的,甲方有权单方面终止合同。按违约处理,乙方同意承担全部责任。
4、若因乙方施工进度原因,甲方被业主或监理书面催告一次以上,或经甲方二次书面催告,乙方仍未能满足甲方的进度需要,甲方在提前七天通知后,有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分,乙方除承担违约责任外,还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。第六条:工程造价及结算
1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价,具体单价为:xx元/寸径,寸径计算方式:按常规规定要求dn25管道为1寸,dn200管道为8寸,其余管道等均按相应计算所得。完工后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。在本合同履行期间,本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。
2、本工程施工单价已综合考虑了:施工人员的进出场费;工程赶工、少量的停工误工费用;安装工作与其它施工间的交叉配合费用;管线的变更等因素影响的费用,不合格产品乙方应无条件返工。
3、结算程序:工程完工,按规定程序完成内部承包结算手续。第七条:工程质量和检查验收
1、为保证施工质量,维护甲方信誉,乙方应遵守有关工程质量监督、检验规定,自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监督检查。
2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。
3、乙方应在工序完成自检合格的基础上,向现场主管提请验收,合格后才能进入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。末经验收认可的,乙方同意承担全部责任。
4、为保证工程质量,本工程绝不许乙方再分包或转包。
5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供,并整理好交甲方统一归档。乙方对提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利后果。
6、按规范规定的管道焊缝检测,由乙方负责做试件并送检,甲方承担费用(只限于一次性检测费,同一宗试件因不合格造成多次送检,费用由乙方负责)。第八条:甲方责任
1、按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电票、占道票等的批准手续,适当扣除乙方相关办理人工费用。同时向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和现场交底。
2、按时供应主材、设备、配件。
3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、质量、安全、进度、成本指导和控制。
4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划,检查督促其每天工作量按计划完成。
5、及时协调好对内对外等各方面的关系。第九条:乙方责任
1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场,负责进度和质量的落实,并接受项目部的督促和检查。承包人外出必須书面明确代管人并征得项目经理同意。
2、负责现场动火点作业的监护(监护人需统一经过石化厂学习考试合格后,方可上岗);现场每天确认有动火作业票、用电票,并要求做好一切防火措施,管廊附近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好,电缆用彩板瓦遮盖完毕,并做好管线焊接接火盆挂设后,才允许焊接动火、用电作业,否则一律不得开工。没有占道票,严禁占道施工,根据施工需要,确实须占道施工,需提前至少1天向甲方申请占道或占半道施工,甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道,并办理好占道票后,方可占道施工。
3、根据甲方总进度要求,编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表。
4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。
5、合同签定后按甲方要求的时间组织人员进场,并接受石化厂进埸前和上岗前安全文明生产教育,取得进场证后,方可进场施工;并随时接受石化厂内的检查管理,乙方必须抓好和确保安全生产及文明施工。
6、进场前向甲方项目经理提交所有参加施工人员的名单、工种及身份证复印件等有关资料,提供主要施工使用机具详细资料,经甲方审批后方可进场。特种作业人员如焊工、电工、起重工等还须向项目经理提交相应的有效上岗资格证书,并复印给甲方备案报审。以上备案的证书与现场本人必须相符,弄虚作假的,乙方同意承担全部不利后果。
7、自觉遵守当地主管部门、业主、甲方工地的有关规定。
8、因乙方不履行以上第1-7条条款造成的损失或不利的后果,除按规定责令限期及时纠正外,项目经理有权扣罚乙方100-1000元罚款。第十条:施工纪律和规定
1、承包队必须服从工地项目部的统一指挥。与项目部负责人及其他班组团结协作,紧密奋战,绝不容许任何不服从项目部统一指挥、检查、监督的行为,更不容许越过项目部直接与甲方或其它施工单位发生关系,如有发现,即作违约处理,并进行罚款。
2、承包队进入工地现场,必须遵守公司纪律,严格按照施工规范、施工组织设计、设计文件等的要求进行施工。如不能按进度及质量要求施工的经整改后无明显改进者,或不服项目部管理和安排经警告后无明显改进者,现场经理提出更换队伍的,乙方同意无条件撤场,并承担违约责任。对不服项目部管理的工人,现场经理有权勒令其离开工地。
3、承包队长外出办事离开工地必须先征得现场经理的同意,乙方阶段性工作完成或工程收尾期间或遇特殊情况工程暂缓进展需要减员时必须经现场经理同意后方可实施,擅自撤人的,一人次罚款500元人民币。
4、工程进度款只能由现场经理视合同约定的具体执行程度,提出付款申请表报公司批准后支付;原则上乙方到场施工后,根据工程进度完成情况,再提出付款申请。承包人与甲方的一切经济关系必须由承包人(或书面委托的代理人)亲自办理手续。
5、需承包队自备劳保用品必须确保施工小组人手一套,焊工必须配备保温筒,管线焊接的电焊条统一到现场烘烤箱领取。严禁使用未烘烤的焊条进行焊接作业。
6、承包队损坏借用、租用的工具、设备按损坏程度视情节,按重置价赔偿,遗失设备工具按原价赔偿。如其员工盗窃工具及材料和边角料,除向责任人追回损失和进行教育外,由其承包人负连带责任,发现一次罚款二千元,在承包人工程款中扣除。情节严重的送当地公安部门处理。
7、承包人必须服从项目经理的整改安排,不服从整改安排或拖延整改或不做零星工作量,项目经理可对其处以双倍罚款或请其他人员来完成,乙方同意支付由此产生的全部费用。
8、承包人在工程完工后,结算前必须还清向项目部所借用的所有图纸资料、材料领用的余料、工具、设备,项目经理凭仓管员签名的移交清单办理结算手续。第十二条:安全文明施工:
1、乙方必须按有关规定,采取严格的安全措施,遵守各项安全技术操作规程和劳动保护的规定,乙方同意承担由其自身行为造成质量、安全事故的责任和因此发生的全部费用。乙方有权拒绝违章指挥和冒险蛮干行为。甲方现场代表有权对违规者作出处罚,情节严重者可勒令当事人离开施工现场。
2、乙方必须文明施工,按时清理现场,按要求堆放材料,边角料及时清理归堆。如果管理不到位,乙方同意承担由于受到业主方投诉而发生的罚款费用。甲方现场代表有权对违规者作出处罚,并安排其他人员来完成,乙方同意承担由此产生的全部费用。
3、乙方必须服从工地的统一管理,遵守业主和项目部的安全文明生产各项规定,乙方同意承担全部违规违章遭到的各项罚款。要求施工过程中必须按规定戴安全帽系安全带,且安全带必须系在固定的物件上,否则由此产生的全部不利后果和罚款由乙方承担。
4、为提高公司的整体形象,现场施工人员必须穿公司统一工作服上下班。如乙方人员拒穿公司工作服,乙方同意甲方现场代表加倍扣收工作服费用,当事人情节恶劣的可勒令其离开施工现场。
5、其他人身保险费、安全防护用品由乙方自己负责。甲方现场代表可强制其承包人执行。
6、乙方应建立防火和施工安全防护措施,遵守和执行总承包商及甲方防火、安全施工、文明施工等规定。否则,由此造成的损失或补有关部门处理均由乙方负责。
7、乙方在施工中发生任何安全事故,要立即书面报告甲方,所造成经济损失和安全责任,除乙方能证明是甲方直接原因引致外,均由乙方承担。
8、因乙方的安全责任引致被甲方和其它单位或个人处罚或追偿时,乙方应承担全部的经济责任。
第十三条:违约和返工:
1、乙方不能按阶段性工期计划完成工作量,或已能预测不能按合同工期或甲方最终确定的工期竣工交付,甲方有权提前或及时终止本合同,找其他职工来完成,乙方同意无条件地服从,发生的全部费用及由此给甲方造成的一切经济损失,乙方同意全部承担。
3、超过材料用量,如非合同变更增加用料,经查实是属乙方责任,或因乙方施工管理不善或返工造成主辅材浪费的,乙方同意100%赔偿全部费用。
4、乙方违约,甲方据此可采取:要求停工整顿,直到甲方满意为止;终止合同;其它甲方认为必要的措施。甲方采取一项或多项措施,由此而造成的一切费用、损失和责任均由乙方承担。
5、由于乙方原因,致使甲方无法收取到业主工程进度款的,由乙方承担责任。
第十四条: 本合同中未尽事宜双方友好协商解决。经协商30天内仍不能达成协议时,提交广州市仲裁委员会仲裁或直接向工程所在地人民法院诉讼。
第十五条:本合同一式两份,双方签字(盖章)生效。原件双方各执一份。
甲方合同主谈人:乙 方(承包人):
日期: 日 期: 甲方现场代表联系电话: 联系电话: 压力容器制作报价单
一、压力容器设备制作承包单价:
1、不锈钢制作:4500元/吨;
2、碳钢制作:3500元/吨
二、压力容器设备制作承包方式:
1、以上单价包含人工、食宿费用;
2、不包含主材、辅材、劳保、制作水电等其他费用;
3、不包含设备加工件等的委外加工费用;篇二:管道安装合同
安装合同
发包方(甲方):银邦金属复合材料股份有限公司 承包方(乙方):昆山正兴深冷工程有限公司
根据<<中华人民共和国合同法>>,经签约双方充分协商,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。
一、工程概况
a、工程地点:飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。
b、承包范围:氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水预埋管道;附图纸。c、承包方式:包工包料。
d、工期:合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。
二、合同修改:除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分 的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。
三、工程质量标准:验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方 所提供图纸为技术标准。
四、合同价款: a、本合同价款(大写): 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整(小写:)881810.00 b、此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。
五、工程款支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完
工,经双方验收合格,同时乙方提供合同全额的发票后,甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。
六、双方责任 甲方责任:
a、负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作; b、负责委派项目负责人做好安装协调工作; 乙方责任:
a、负责工程承包范围内工作的全过程管理,做到安全生产、文明施工、优质服务;
b、主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任 事故均由四方负责;
c、工程所需工具等由乙方自行解决;
d、认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程; e、负责委派项目负责人做好协调工作。
七、验收:工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有
关部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。
八、质保期:质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。
九、违约责任:
1、合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额0.1% 每天支付违约金直至完工为止。
2、3、如乙方工程质量不符合标准,按《中华人民共和国合同法》处罚,性能根据本合同中的技术要求,如有差异做相应扣罚,同时甲方保留索赔的权利; 若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三方提供甲方
所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成损失的,由甲方承担赔偿责任。
十、合同纠纷及解决方式:
1、凡与本合同有关而引起的一切争议,甲乙双方应首先通过友好协商解 决,如经协商后仍不能达成协议,任何一方可以向法院提出诉讼;
2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继 续履行;
3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;
4、本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
十一、不可抗力:任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义
务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。
十二、附件:附件1为图纸
十三、其它:
本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。甲方:银邦金属复合材料股份有限公司 委托代表人: 电话: 传真:
乙方:昆山正兴深冷工程有限公司 委托代表人: 电话:传真:
附件1 飞而康车间一期压
力管道施工图20140125篇三:管道安装合同范本 动力站房管网工程施工合同
发包人(全称): 潍坊瑞驰汽车系统有限公司 承包人(全称): 山东国舜建设集团有限公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑 法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和 诚实信用的原则,双方就本建设工程事项协商一致,订立本 合同。
一、工程概况
工程名称:潍坊瑞驰汽车系统有限公司动力站房管网安装工程工程地点:潍坊瑞驰汽车系统有限公司
二、工程承包范围
承包范围:动力站房管网施工项目
三、合同工期
竣工日期:以开工令确定的开工日至约定完工日为准 合同工期总日历天数:天。
四、质量标准 工程质量标准
五、合同价款:
金额(大写)伍拾壹万元整
六、约定条款
(一)、词语定义及合同文件 1.合同文件及解释顺序 合同文件组成及解释顺序: ①本合同书
②承包人报价及材料报价单 ③标准、规范及有关技术文件 ④图纸
⑤双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组 成部分。
当合同文件出现含糊不清或不相一致时,在不影响工程进度的情 况下,由双方协商解决(或先由监理公司作出解释);双方意见仍不 能一致的,按约定的争议解决方式解决。
2.语言文字和适用法律、标准及规范 ①本合同使用汉语。②适用法律和法规:《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国 建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设安全生产管理条例》等现行的有关法律、法规及规定。③适用标准、规范:现行的施工规范和质量检验收标准。3.图纸:发包人向承包人提供原设计方案图。
(二)、双方一般权利和义务
1.工程师①监理单位委派的工程师姓名: 职务:监理工程师。发包人委托的职权: 按《监理合同》对本工程实施全过程监理 需要取得发包人批准才能行使的职权:重大设计变更、合同修订、增加工程量、进度款支付、工程决算的审定。
③发包人派驻的工程师姓名: 职务 职权:该工程发包人应有的权利 2.项目经理
①承包方委派的项目经理姓名:职务:项目经理 职权: 代表承包方履行合同约定的权利和义务 3.发包人工作
(1)发包人应按约定的时间和要求完成以下工作:
①施工场地具备施工条件的要求及完成的时间:合同签定7日内组织工作面交接验收并具备施工条件。
②将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求:承包人进场前接至施工现场,并保证施工期间需要。
③施工场地与公共道路的通道开通时间和要求:已满足施工条件为准。④工程地质和地下管线资料的提供时间:______________ ⑤由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间:开工前办理完施工许可证及其本工程施工所需所有证件、批件。
⑥水准点与座标控制点交验要求:开工前二日内发包人以书面形 式提供并现场交验,承包人核对、复验。
⑦图纸会审和设计交底时间:承包人自行设计并经监理工程师及发包人签字认可(时间以签字时间为准)。
⑧协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文 物保护建筑)、古树名木的保护工作:无地下工程,与本合同无关。⑨双方约定发包人应做的其他工作:协调与其他施工单位、监理单位、承包方现场交接验收,其他相关事宜双方协商。
(2)发包人委托承包人办理的工作: ①委托承包方细化施工图; ②委托其它事项,双方另行协商。
4.承包人工作
承包人应按约定时间和要求,完成以下工作:
①设计文件提交时间: 合同签订前7日内提供细化施工图2套。②应提供计划、报表的名称及完成时间:每月25日前提供本月
经监理工程师验收的完成工程量报表,及下月施工计划和材料设备需 用量计划一式叁份,发包人收到后7个工作日审核确认。③承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求:按有关文件规定办理及管理。④向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求:无
⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续:无。⑥已完工程成品保护的特殊要求及费用承担:承包人负责已完工 程的保护工作,保护期间因承包人自身原因发生损坏,承包人自费予
以修复;如因承包方或者第三方原因造成成品损坏,由发包人协调处理,费用由发包方代第三方支付,若发包人提前使用或提出特殊保护要求,费用由发包人承担 ⑦施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建 筑)、古树名木的保护要求及费用承担:无。
⑧施工场地清洁卫生的要求:i、按文明施工的要求作好施工场
地清洁卫生工作,ii、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规 定,交工前清理现场达到专用条款约定的要求,承担因自身原因违反 有关规定造成的损失和罚款;iii、工程竣工时应及时清理现场,交 工时工程必须做到工完料净、场地清;承包人必须把由其施工所产生 的各类垃圾及废物运走,所有费用由承包人负责。⑨双方约定承包人应做的其他工作:双方另行协商。
(三)、施工组织设计和工期
1.进度计划 ①承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:开
工7日内提供进度计划,开工日期以监理工程师下发的开工令为准;若发包人要求图纸变更及时间调整,工期相应顺延。
②工程师确认的时间:监理工程师应在收到承包人提交的有关工 程资料文件后3个工作日内作出批复。
③如果工程的实际进度与已经批复的施工进度计划不符,根据工 程师的要求,承包人应按工程师的要求提出改进措施,经工程师确认 后执行。因承包人的原因导致实际进度与进度计划不符的,承包人无 权就改进措施提出追加合同价款或工期索赔。