第一篇:大工14春《工程招投标及合同管理》在线测试2答案
大工14春《工程招投标及合同管理》在线测试
2一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)V
1.非承包人自身原因造成的延误,工期可以顺延。其确认程序为:情况发生后(),将延误的工期向工程师提出书面报告,工程师应当在()给予确认。
A.14天内,14天
B.14天内,30天
C.7天内,15天
D.7天内,10天
满分:3分A
2.设计招标的评标委员会应由资深的规划设计专家组成,人数不少于委员会组成人员的()。
A.1/
3B.1/
2C.2/3
D.3/
4满分:3分C
3.投标报价费用组成中,建筑安装企业组织施工生产和经营管理所需的费用称为()。
A.规费
B.企业管理费
C.直接工程费
D.措施费
满分:3分B
4.丙级监理单位中,取得监理工程师资格证书的人员应()。
A.不少于25人
B.不少于15人
C.不少于5人
D.不少于3人
满分:3分C
5.若招标文件要求交履约保证金,应在合同生效前交履约保证金,防止中标单位转包、分包等,履约担保可由银行出具,一般为合同价的()。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
满分:3分 A
6.下列监理人为委托人提供的监理服务中,属于额外工作的是()。
A.由于委托人或第三方原因使正常的服务工作受到阻碍或延误,导致增加的工作量或持续时间
B.监理人应业主的要求提出更改服务内容建议而增加的工作内容
C.原应由委托人承担的义务,后由双方达成协议改由监理人来承担的工作
D.由于非监理人应承担责任原因而暂停或终止监理业务,其善后工作及恢复监理业务的工作
满分:3分 D
7.()是指根据建设工程的要求,查明、分析、评价建设场地的地址地理环境特征和岩土工程条件,编制建设工程勘察文件的协议。
A.建设工程勘察合同
B.建设工程设计合同
C.建设工程施工合同
D.建设工程监理合同
满分:3分A
8.仅允许本国承包商投标或保留某些部分给本国承包商,这种招标方式称为()。
A.地区性招标
B.邀请性招标
C.排他性招标
D.保留性招标
满分:3分D
9.建筑物的电气管线和给排水管道、设备安装和装修工程的质量保修时间为()。
A.1年
B.2年
C.3个采暖期和供冷期
D.5年
满分:3分B
10.对属于特殊工程的勘察工作原则上按勘察工程总价加收()的勘察费。
A.5%
B.20%-40%
C.10%-20%
D.30%
满分:3分B
二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)V
1.编制标底时应遵循下列()等原则。
A.力求与市场价吻合B.控制在总概算及投资包干的限额内
C.考虑人材机的变化、不可预见费、措施费等,根据工程质量调整
D.一个工程只能有一个标底
满分:4分ABDC
2.设计招标与施工招标相比()。
A.承包任务不同
B.招标文件的内容不同
C.投标书的编制要求不同
D.评标定标的侧重点不同
满分:4分ABCD
3.建设监理招标可分为()等。
A.分项工程监理招标
B.全过程监理招标
C.设计监理招标
D.施工监理招标
满分:4分BCD
4.建设工程勘察、设计合同签订前应对当事人进行的审查包括()等。
A.资格审查
B.资信审查
C.法人身份
D.履约能力审查
满分:4分ABD
5.对委托人和监理人之间具有法律效力的监理合同除“合同”外还应包括()等。
A.监理投标书或中标通知书
B.建设工程委托监理合同标准条件
C.建设工程委托监理合同专用条件
D.在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件
满分:4分ABDC
6.评标过程中,定量评审方法包括()等。
A.综合评分法
B.分项评分法
C.合理最低投标价法
D.低标价法
满分:4分ACD
7.货物采购招标文件的编写内容包括()等。
A.投标须知、合同条件及合同格式
B.货物需求和技术要求
C.投标文件
D.图纸资料
满分:4分ABCD
8.下列情况,适用两阶段招标的有()。
A.招标内容属于高新技术,须在第一阶段博采众议,进行评价,选出最新最优设计方案,然后在第二阶段中邀请选中方案的投标人进行详细报价
B.某些新型的大型项目承包之前,招标人对此项目的建造方案尚未最后确定
C.一次招标不成功
满分:4分ABC
9.招标投标活动应遵循的原则包括()。
A.公开原则
B.公平原则
C.公正原则
D.诚实信用原则
满分:4分ADCB
10.工程技术资料一般包括()等。
A.可行性研究报告及审批文件
B.工程相关的技术标准、规范、必要的图纸
C.水文地质资料
D.施工招标文件中的工程量清单
满分:4分ABCD
三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)V
1.编制监理投标文件时,除按招标文件规定的格式和内容填写有关文件,不允许投标人在技术建议书提出有创造性的合理化建议。
A.错误
B.正确
满分:3分A
2.工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款,与工程款同期支付。
A.错误
B.正确
满分:3分B
3.因设计原因试车达不到验收要求,由设计单位修改设计,承包人重新安装。
A.错误
B.正确
满分:3分B
4.若委托方变更计划,提供不准确的资料,未按合同规定提供勘察设计工作必须的资料或工作条件,或修改设计,造成勘察设计工作的返工、停工、窝工,委托方应按承包方实际消耗的工作量增付费用。
A.错误
B.正确
满分:3分B
5.招标人收到投标人的投标文件后,应记录收到的日期和时间,并采取措施保证投标文件不会被启封或遗失。
A.错误
B.正确
满分:3分B
6.预付款一般应在工程竣工前全部扣回,可采取当工程进展到某一阶段如完成合同额的50%-55%时开始起扣,也可从每月的工程付款中扣回。
A.错误
B.正确
满分:3分A
7.建设工程勘察、设计合同的当事人双方都应是法人或者其他组织,承包商必须具有与完成签约项目等级相应的资质,即相应的勘察设计资质。
A.错误
B.正确
满分:3分B
8.投标文件送达时要注意:在规定时间前送达,但不宜过早,而且要密封。
A.错误
B.正确
满分:3分B
9.若由承包人供应材料设备,则应在到货前24小时通知工程师清点,委托人负担检验和试验费用。
A.错误
B.正确
满分:3分A
10.组成联营体投标,即使投标文件未附联营体各方共同投标协议,该投标文件仍然有效。
A.错误
B.正确
满分:3分A
第二篇:大工14春《工程招投标及合同管理》在线测试3答案
大工14春《工程招投标及合同管理》在线测试
3一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)V
1.()是AIA合同文件的核心。
A.A系列
B.施工合同一般条件A20
1C.FIDIC施工合同条件
D.E系列
满分:3分B
2.根据()国际工程承包合同可分为主包合同、分包合同。
A.承包内容的不同
B.计价方式的不同
C.发包人的身份不同
D.支付方式的不同
满分:3分才C
3.根据FIDIC《施工合同条件》的一般规定,规范和图纸应由()保管。
A.承包商
B.业主
C.监理工程师
D.设计工程师
满分:3分B
4.FIDIC《施工合同条件》第一部分为通用条件,共编写了()条。
A.7
B.1
4C.18
D.20
满分:3分D
5.根据FIDIC合同条件,在工程延期事件发生的()内承包人应向工程师提出工程延期的意向通知,并在“意向通知”发出后的28天内向监理工程师提交详细的申述报告。
A.28天
B.14天
C.10天
D.7天
满分:3分A
6.新版《施工合同条件》相比《土木工程施工合同条件》,承包商向雇主索赔的条款明显增多,并且工程师对承包商索赔要求答复的日期有了明确的时间限制,为()。
A.14天
B.28天
C.42天
D.72天
满分:3分 A
7.()是指承包商为完成工程项目和合同中规定的其他任务所实际发生的成本再加上业主向承包商支付的一笔酬金和应得的利润而确定的合同价格的一种合同形式。
A.单价合同
B.总价合同
C.阶段发包式合同
D.成本加酬金合同
满分:3分D
8.根据FIDIC《施工合同条件》一般规定中的说明,下列合同文件中应优先执行的是()。
A.合同协议书
B.中标函
C.投标函
D.专用条件
满分:3分A
9.若业主不按约定给付预付款,承包人在约定预付款时间的()后向工程师发出要求业主给付预付款的通知。
A.28天
B.14天
C.10天
D.7天
满分:3分D
10.AIA出版的系列合同文件中,C系列是用于()的标准文件。
A.建筑师与专业咨询机构之间
B.建筑师行业内部
C.业主与建筑师之间
D.业主与承包商之间
满分:3分A
二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)V
1.采用比例分析法进行工期索赔计算的特点在于()。
A.分析干扰事件发生前后的网络计划,对比两种工期的计算结果,计算工期索赔值
B.计算简单、方便
C.常常不符合实际情况
D.对有些情况不适用,如业主变更工作次序,业主指令采取加速措施等
满分:4分BDC
2.下列选项中,发包人违约的情况包括()等。
A.发包人未按合同约定完成基本工作
B.发包人未按合同规定支付预付款及工程款等
C.承包人未按合同约定完成基本工作
D.发包人或工程师要求工程加速
满分:4分BD
3.FIDIC《施工合同条件》中,一般专用条件对通用条件的修正和补充有以下()等几种形式。
A.填入具体内容
B.修正合同条款
C.增加合同条款
D.删减合同条款
满分:4分AC
4.FIDIC《施工合同条件》中的通用条件的具体内容可大致分为()等几类。
A.费用控制条款
B.进度控制条款
C.质量控制条款
D.规章、法规及其他条款
满分:4分ABCD
5.下列选项中属于因承包商原因引起的工期延误的有()。
A.施工组织不当,如出现窝工或停工待料现象
B.质量不符合合同要求而造成的返工
C.资源配置不足
D.承包商雇佣的分包商或供应商引起的延误
满分:4分ABCD
6.承包人在进行费用索赔时,基本的索赔费用主要包括()等直接费。
A.人工费
B.施工机械使用费
C.材料费
D.分包费
满分:4分ABCD
7.材料费索赔主要包括()等方面。
A.材料闲置费
B.材料耗用量增加
C.材料单位成本上涨
D.劳动效率降低增加的费用
满分:4分BC
8.采用总费用法计算费用损失时应注意()等。
A.管理费率一般采用承包商实际的管理费分摊率,符合赔偿实际损失原则
B.一般不计利润,以保本为原则
C.应当计算适当的利润
D.由于工程成本增加使承包商支出增加,这会引起工程的负现金流量增加,因此可计算利息支出
满分:4分B
9.工程师在工程变更中要编制的工程变更文件,包括()等。
A.工程变更令
B.承包人接到工程师的工程变更联系单后需申报工程变更费用申请表
C.设计图纸
D.地方政府对变更提供的有关资料或文件
满分:4分ACDB
10.目前,国际工程上常用的合同条件主要有()等。
A.FIDIC合同条件
B.AGC合同条件
C.ICE合同条件
D.AIA合同条件
满分:4分 ABCD
三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)V
1.工程款支付管理是工程师根据已确认的工程量,按照合同约定的程序和计算方法,对承包人的支付申请进行审核、确认支付数额,报业主批准并付款给承包人的过程。
A.错误
B.正确
满分:3分B
2.指定分包人在进行施工或服务过程中不被视为承包人雇佣的分包人。
A.错误
B.正确
满分:3分A
3.承包人的分包合同必须得到工程师(业主)批准,否则分包人不能进入工地进行任何工程施工。
A.错误
B.正确
满分:3分B
4.投标函附录是投标函的补充文件,其中大部分内容由承包商填写,少部分由业主填写。
A.错误
B.正确
满分:3分A
5.暂时停工期间,承包人应积极采取措施妥善保护好工程或者工程师认为必须保护好的任何工程部分。
A.错误
B.正确
满分:3分B
6.指定分包人是由承包人选定,或在合同中指定,而一般分包人则是由业主或工程师选定。
A.错误
B.正确
满分:3分A
7.Hudson公式由于计算简单方便,所以在不少工程案例中使用,且其符合赔偿实际损失原则。
A.错误
B.正确
满分:3分A
8.业主推迟提供设计图纸、建筑场地、行驶道路等造成的工程推迟,以实际推迟天数作为工程延长天数。
A.错误
B.正确
满分:3分B
9.工期索赔和费用索赔是相辅相成、不可分割的,应予整体考虑。
A.错误
B.正确
满分:3分B
10.根据FIDIC《施工合同条件》的一般规定,承包商应在现场保留一套完整的文件供工程师在合理的时间内查阅。
A.错误
B.正确
满分:3分B
第三篇:大工14春《工程招投标及合同管理》在线测试1答案
大工14春《工程招投标及合同管理》在线测试
1一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)V 1.下列关于合同变更的说法错误的是()。
A.合同变更必须双方协商一致
B.广义上,合同变更可以是主体的变化,也可以是客体的变化
C.合同变更必须在原合同履行完毕后实施
D.合同变更只是对部分内容进行修改、补充
满分:3分C
2.国际货物买卖合同的诉讼时效为()。
A.一年
B.两年
C.三年
D.四年
满分:3分D
3.合同解除按()可分为:单方解除和双方解除。
A.是否需要协商
B.解除原因
C.是否履行
D.履行结果
满分:3分A
4.限制民事行为能力人订立的合同,相对人可以催告法定代理人在()内给予追认。
A.7天
B.15天
C.一个月
D.三个月
满分:3分C
5.要约邀请是()。
A.希望和他人订立合同的意思表示
B.希望他人向自己发出要约的意思表示
C.受要约人同意要约的意思表示
D.要约人同意要约的意思表示
满分:3分B
6.仅由当事人一方承担义务,而他方只享受权利,这样的合同称为()。
A.单务合同
B.双务合同
C.有偿合同
D.实践合同
满分:3分A
7.债权人领取提存物的权利,自提存之日起()不行使而消灭,提存物扣除提存费用后归国家所有。
A.三年内
B.五年内
C.十年内
D.二十年内
满分:3分B
8.若合同当事人双方就履行地点约定不明确,则按照交易习惯,若交付不动产的,在()履行。
A.履行义务即交付不动产一方所在地
B.接受不动产一方所在地
C.双方当事人均不在的第三地点
D.不动产所在地
满分:3分D
9.下列关于合同转让的说法中错误的是()。
A.债权人转让权利的,受让人取得与债权有关的从权利,但该从权利专属于债权人自身的除外
B.债务人接到债权转让通知后,债务人对让与人的抗辩,可以向受让人主张
C.债权人转让权利的通知不得撤销,但经受让人同意的除外
D.债务人接到债权转让通知时,债务人对让与人享有债权,即使债务人的债权先于转让的债权到期或者同时到期,债务人也不可以向受让人主张抵销
满分:3分D
10.当事人互负债务,先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行要求;先履行一方不符合约定的,后履行一方有权拒绝相应的履行要求。此种权利称为()。
A.后履行抗辩权
B.先履行抗辩权
C.同时履行抗辩权
D.不安抗辩权
满分:3分A
二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)V
1.违约的责任方式有()等。
A.支付价款和利息
B.定金制裁
C.赔偿损失
D.继续履行
满分:4分ABCD
2.下列选项中,属于承诺的特征的有()。
A.承诺是由受要约人向要约人做出的B.承诺的内容应该与要约的内容一致
C.承诺是由要约人向受要约人做出的D.承诺要在要约有效期内做出
满分:4分ABD
3.合同法第42条规定:当事人在订立合同过程中有下列()情形之一,给对方造成损失的,应当承担损害赔偿责任。
A.假借订立合同,恶意进行磋商
B.故意隐瞒与订立合同有关的重要事实或者提供虚假情况
C.有其他违背诚实信用原则的行为
满分:4分ABC
4.合同的附随义务一般包括()等。
A.及时通知
B.协助
C.保密
D.防止损失扩大
满分:4分ABCD
5.当事人对已生效的判决、裁定认为有错,可以申请再审,但不停止原判决、裁定的执行,符合下列()等条件的可以申请再审。
A.有新的证据足以推翻原判决、裁定
B.原判决、裁定认定事实的主要证据不足
C.原判决、裁定使用法律有误
D.人民法院违反法定程序,可能影响案件正确判决、裁定的满分:4分ABCD
6.下列属于可变更或可撤销合同的是()。
A.显失公平的合同
B.重大误解而订立的合同
C.以合法形式掩盖非法目的合同
D.欺诈、胁迫和乘人之危而订立的合同
满分:4分ABD
7.合同法律关系的客体种类包括()等。
A.行为
B.智力成果
C.物
满分:4分ABC
8.效力待定合同的特征有()。
A.效力最终取决于合同当事人的协商
B.合同已成立但效力待定
C.缺乏生效要件,但并非法定不可能
D.效力最终取决于第三人
满分:4分BCD
9.撤销权的构成要件包括()。
A.无偿处分其财产行为已经成立
B.无偿处分其财产的行为发生了损害债权的后果
C.债务人或第三人是善意的或无意的D.债务人或第三人的恶意
满分:4分ABD
10.合同保全的目的在于()。
A.巩固债权人的权利
B.有助于治理三角债、多角债的顽症
C.防止和制止合同的诈骗行为
满分:4分ABC
三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)V
1.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体,以其教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施以外的财产为自身债务设定抵押的,人民法院认定该抵押无效。
A.错误
B.正确
满分:3分A
2.保证人是必须具有代为清偿债务能力的人,可以是法人或其他组织和公民。
A.错误
B.正确
满分:3分B
3.先履行抗辩权是一种拒绝权,拒绝己方履行合同义务的权利,其性质为中止履行,合同的法律关系不再存在。
A.错误
B.正确
满分:3分aA
4.承诺可以撤回,撤回承诺的通知在承诺通知到达要约人之后或者与承诺通知同时到达要约人即可。
A.错误
B.正确
满分:3分 A
5.企业法人的分支机构经法人书面授权提供保证的,如果法人的书面授权范围不明,法人的分支机构应当对保证合同约定的全部债务承担保证责任。
A.错误
B.正确
满分:3分B
6.法人或其他组织的法定代表人、负责人超越权限订立的合同,除相对人知道或者应当知道其超越权限的以外,该代理行为有效。
A.错误
B.正确
满分:3分B
7.固定单价合同的各项单价在工程实施期间不因价格的变化而调整。
A.错误
B.正确
满分:3分B
8.法定担保是依照当事人的意思表示而成立并发生效力的担保方式。
A.错误
B.正确
满分:3分A
9.当事人对合同变更的内容约定不明确的,推定为未变更。
A.错误
B.正确
满分:3分B
10.自然人的民事权利能力始于出生,终于死亡,是国家法律直接赋予的。
A.错误
B.正确
满分:3分
B
第四篇:大工15春《工程招投标及合同管理》在线测试3
谋学网www.xiexiebang.com
大工15春《工程招投标及合同管理》在线测试3
单选题 多选题 判断题
一、单选题(共 10 道试题,共 30 分。)1.双方收到DRB建议后,一般在(),如均未提出要求仲裁的通知,则此建议书即成为对合同双方均有约束力的最终决定。A.7天内 B.14天内 C.30天内 D.45天内
-----------------选择:B 2.AIA制定和发布的合同条件共有五个系列,其中B系列是()。A.用于业主与建筑师之间的标准合同文件,其中包括专门的用于建筑设计、室内装饰工程等特定情况的标准文件
B.用于业主与承包商的标准合同文件,不仅包括合同条件,还包括承包商资格申报表、保证标准格式等
C.用于建筑师与专业咨询机构之间的标准文件 D.建筑师在企业及项目管理中使用的文件-----------------选择:A 3.按FIDIC合同条件规定,进行与合同中所列暂定金额有关的任何工程施工或提供任何货物、材料、设备或服务的所有专业人员、商人及其他人员等被称为()。A.指定分包人 B.发包人 C.一般分包人 D.总承包人
-----------------选择:A 4.()是指合同履行中一方因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务而受到的损失,向对方提出赔偿的要求。A.工程索赔 B.工程变更 C.工程承包 D.民事诉讼
-----------------选择:A 5.下列关于分项法的说法错误的是()。A.反映实际情况,比较合理、科学 B.比总费用法简单,处理起来较容易 C.应用面广,逻辑上容易接受 D.比总费用法复杂,处理起来困难-----------------选择:B 6.将固定总价合同转化为成本加酬金合同,以承包商的额外成本为基点加上管理费和利润等附加费作为索赔值,此种费用损失计算方法称为()。
谋学网www.xiexiebang.com
A.分项法 B.详细估算法 C.算数平均法 D.总费用法
-----------------选择:D 7.按()可将工程延误划分为单一延误、交叉延误、共同延误。A.延误发生的时间 B.工程延误的可能结果
C.延误事件之间的时间关联性 D.延误原因
-----------------选择:C 8.下列选项中,()属于发包人可以提出索赔的事件。A.发包人未按合同约定完成基本工作 B.承包人不正当地放弃工程
C.发包人未按合同规定支付预付款及工程款等 D.工程师要求工程加速
-----------------选择:B 9.下列情况中,承包商可以提出人工费的索赔的是()。A.因业主增加额外工程,或因业主或工程师原因造成工程延误,导致承包商人工单价的上涨和工作时间的延长
B.由于业主或工程师要求追加额外工作,造成承包商的材料耗用量增加 C.在工程变更或业主延误时,可能会造成承包商材料库存时间延长、材料采购滞后或采用代用材料等,从而引起材料单位成本的增加
D.由于业主或工程师变更工作性质、改变施工方法等,造成承包商的材料耗用量增加-----------------选择:A 10.争端审议委员会(DRB)由()位在工程施工、法律和合同文件解释方面具有经验的专家组成。A.3 B.5 C.7 D.10-----------------选择:A 大工15春《工程招投标及合同管理》在线测试3
单选题 多选题 判断题
二、多选题(共 10 道试题,共 40 分。)1.指定分包与一般分包有以下()等不同。
A.指定分包人是由业主或工程师选定,或在合同中指定,而一般分包人则是由承包人选定,然后由工程师批准
B.指定分包人分包的项目一般列在工程量清单中的暂定金额中(事先在招标文件中明确),一般分包人分包的项目则是由承包人根据客观条件自行决定的部分
谋学网www.xiexiebang.com
C.一般分包人的工程款项由承包人根据与分包人的协议支付,而指定分包人的工程款项在承包人无正当理由而扣留或拒绝按分包合同向其支付的情况下可由业主根据工程师的支付证明直接支付
D.指定分包人与一般分包人在合同中的地位不同-----------------选择:ABCD 2.下列可以作为索赔证据的有()。A.招标文件、合同文本及附件
B.来往信件、电话记录、指令、信函、通知、答复等 C.会议纪要、协议及其他各种签约、谈话资料等 D.施工进度计划和实际施工记录-----------------选择:ABCD 3.工程款支付应遵循下列()等原则。A.支付必须以合同为唯一标准 B.支付必须以工程计量为基础
C.支付必须以技术规格书和报价单为依据
D.支付必须坚持合同条款和现场记录(签证)相结合-----------------选择:BCD 4.工程变更的含义包括两个方面,既包括工程本身的()等方面的变更,同时也包括合同方面的任何形式的、内容的、数量的变更。A.进展形式 B.工程数量
C.工程质量要求及标准 D.承包人
-----------------选择:ABC 5.利用总费用法计算费用索赔金额的条件包括()。A.总费用核算准确,实际总成本与报价总成本内容一致 B.承包商报价合理
C.费用损失的责任完全不在承包商 D.不适宜采用其他方法
-----------------选择:ABCD 6.按索赔的依据,索赔可分为()。A.合同内索赔 B.工期索赔 C.道义索赔 D.合同外索赔
-----------------选择:ACD 7.下列情况可推定为发包人或工程师要求工程加速的有()。A.工程施工遇到了可原谅的错误,按合同规定应该获准延长工期 B.承包人已经特别提出了要求延长工期的索赔申请 C.工程师拒绝或未能及时批准延长工期
D.工程师已以某种方式表明工程必须按合同时间完成-----------------选择:ABCD 8.工期索赔的计算方法有()。
谋学网www.xiexiebang.com
A.网络分析法 B.直接法 C.头脑风暴法 D.比例分析法
-----------------选择:ABD 9.FIDIC《施工合同条件》的组成包括()。A.通用条件 B.专用条件
C.争端裁决协议书格式
D.投标函、投标函附录及合同协议书格式-----------------选择:ABCD 10.工程分包的原因包括()。A.某些专业性很强的工程
B.承包人原因导致工程进度严重拖后,依靠自己的力量无法保证合同工期 C.承包人的设备不足或损坏
D.当地条件的限制或业主单位的要求-----------------选择:ABCD 大工15春《工程招投标及合同管理》在线测试3
单选题 多选题 判断题
三、判断题(共 10 道试题,共 30 分。)
1.ICE在土木工程合同方面具有很高的权威性,它编制的土木工程合同条件在土木工程界具有广泛的应用。A.错误 B.正确
-----------------选择:B 2.根据我国的规定,当设计变更超过原设计标准和规模时,须经原计划审批部门批准,取得追加投资和计划指标。A.错误 B.正确
-----------------选择:B 3.投标函是由承包商填写并签署的并被雇主(业主)接受的投标报价书。A.错误 B.正确
-----------------选择:B 4.索赔事件的发生一定在合同文件中有约定,违约责任不一定是合同文件约定。A.错误 B.正确
-----------------选择:A 5.因业主或工程师原因造成分包商的额外损失,分包商应直接向业主索赔,不必经过承包商。
谋学网www.xiexiebang.com
A.错误 B.正确
-----------------选择:A 6.凡是在工程师指令下工程发生的暂时停工,其原因不属于承包人的,工程师应给予适当的延长工期,并补偿承包人由于停工造成的费用的增加。A.错误 B.正确
-----------------选择:B 7.索赔报告的用词应使用强硬的、不友好的、抗议式的语言。A.错误 B.正确
-----------------选择:A 8.当质量与体积需要换算时,如将已经计量的质量需要换算成体积单位计量支付时,应由工程师批准。A.错误 B.正确
-----------------选择:B 9.总部管理费是承包商企业总部发生的、为整个企业的经营运作提供支持和服务所发生的管理费用。A.错误 B.正确
-----------------选择:B 10.索赔必须是当事人一方引起的,任何第三方不能引起索赔。A.错误 B.正确
-----------------选择:A
第五篇:大工14春《建筑设备工程》在线测试答案123
大工14春《建筑设备工程》在线测试123 答案
大工14春《建筑设备工程》在线测试1答案87.5分 Aabbd,adaca
Abcdabeaceabceabcd
Bbbaaaaaaabbaab
大工14春《建筑设备工程》在线测试2、3答案100分
大工14春《建筑设备工程》在线测试2 Acbbaacdcb
Acdeabcdabcdeabc
Bbabb bbabbbaaaa
大工14春《建筑设备工程》在线测试3 Cdbab cabbb
Aceabcdeabcdebcde abd
Aabab aaaaa abbbb