永晟大厦装饰及水电、空调、设备安装工程

第一篇：永晟大厦装饰及水电、空调、设备安装工程

永晟大厦装饰及水电、空调、设备安装工程

监理合同补充协议

甲方：珠海市永晟实业有限公司

乙方：珠海市建设工程监理有限公司

原由甲、乙双方签订的永晟大厦工程监理合同，因投资方发生变更，经双方协商，对监理合同作如下变更：

一、合同甲方由原来的“珠海市永晟实业有限公司”变更为“星城大酒店（珠海）有限公司”，乙方不变。此补充协议签订后，由变更后的甲方“星城大酒店（珠海）有限公司”与乙方重新签订监理合同。原签订的监理合同仅供工程报建和工程资料备案。

二、本协议一式陆份，甲、乙双方各执三份。

甲方（盖章）乙方（盖章）

法定代表人：法定代表人：

二0 0四年十一月十一日

第二篇：装饰工程及水电安装工程材料做法申请书

装饰工程及水电安装工程材料做法申请书 致：扶沟县人民医院

河南万安工程监理有限公司

事由：装饰材料门窗工程、水电安装工程、卫生器具，所用材料品牌、型号、规格尺寸的确认。

因本工程已进入装饰阶段需对水电、门窗、地板砖、瓷砖等装饰材料的品牌、规格型号，使用部位进行确认。我方提出以下拟采用方案，请贵院审批。

一.屋面工程：

上人屋面的地砖品牌、型号规格、设计未注明，宜采用广场砖分色、尺寸300*300*10

二.楼地面工程：

1.大厅、门厅、公共走道宜采用尺寸800*800*10全玻砖，四周宜采用加黑色或浅绿色全玻砖边。

2.诊室、办公室、更衣室、换鞋室、物品发放室、等候室、病房室宜采用800*800*10全玻地砖，不分色。

3.卫生间、污物、配餐、清洁室、洗涤室、洗婴室、更衣浴厕有水区域。宜采用600*600*10防滑地板

4.楼梯间采用红色（黄色）花岗岩

5.塑料料地板、架空地板按原设计施工。

6.地下室为水泥砂浆地面。

三.内墙工程：

1.大厅、电梯厅、公共部位柱、内走道、楼梯间宜采用300*600或400*800内墙瓷砖割角对缝，高度至吊顶。

2.卫生间、配餐间、清洁室、洗涤室、换药室宜采用300*600*5瓷砖到顶（中心供应室）

3.矿棉吸音板、用于电梯机房、冷冻机房、水泵房、热交换间。

4.消防水池宜采用250*330内墙瓷砖。

5.病房室贴250*330内墙瓷砖高度为1.8米

五.顶棚工程：

1.矿棉吸音板用于，风机房房、冷冻机房、水泵房、热交换间。

2.铝扣板，用于卫生间、浴厕更衣、走道、护士站。

3.其余天棚均按设计要求为白色乳胶漆

六.轻钢雨棚及采光工程：

1.所有轻钢雨棚以及采光井、采光顶，请贵院尽快提供施工图纸。

七.水电安装工程：

1.给水排水工程，所用的给水管道、排水管道以及给排水管件，均采用华亚牌。

2.电气安装工程，电力电缆（橡套电缆）采用郑州电缆三厂

3.开关插座、空调插座、插座、电视电话插座、断路器、日光灯、格栅灯、节能灯、声控灯、吸顶灯及其它。待甲方指出品牌按设计要求进行安装。

八.卫生器具、脸盆、坐便蹲便、拖布池、淋浴待甲方指定厂家。

九.以上所提出的工程急需解决，望贵院尽快予以答复为盼。致礼

新浦建设集团有限公司

扶沟县人民医院整体搬迁项目

2012年2月15日

第三篇：空调工程供货及安装合同

空调工程供货及安装合同(2009-7-14 14:47:07)

分类：合同范本标签：空调采购 空调工程 空调安装 工程合同 采购合同 安装合同 合同范本 |

空调工程供货及安装合同

需方：上海××房地产开发有限公司（以下简称甲方）

供方：上海××机电工程有限公司（以下简称乙方）

甲、乙双方经协商一致，就甲方向乙方采购并由乙方安装本合同项下的××水亭楼盘售楼处所需的空调系统，特订立本合同，以兹共同遵守。

一、设备名称、数量、价格、供货及安装时间

1、设备名称：××水亭售楼处空调系统（商标：大金，生产厂家：上海大金空调有限公司，产地：上海）。

2、数量、规格型号、材料明细、材料单价、安装费、报价明细见合同附页。

以上单价包含货款、材料费、人工费、包装费、运输费、保险费、装卸费、安装费、税费、损耗等乙方将全部货物送至本合同约定地点安装完毕并经甲方验收合格所需的一切费用。除此以外，甲方无需再向乙方支付其他任何费用。上述单价不因任何因素的变化而调整。

3、合同总价：暂定为人民币××万元（大写：××万元整），最终以经甲方确认的乙方实际供货数量及合同约定的单价据实结算。

4、室外机基础由甲方负责制作，室内外机电源乙方负责从一层配电箱引出。

4、供货及安装工期：供货及安装工期为40个日历天，自乙方收到甲方供货通知单之日起计算。其中供货期为30个日历天，安装期为10个日历天，前述期限均包括法定节假日、交叉施工、配合施工的等待时间。安装施工要服从甲方统一安排，遵守甲方各项工程管理规定，作好与其它施工方配合施工的工作。

二、质量及安装要求、技术标准

乙方所交付及安装的空调质量应符合国家、行业标准及本合同约定标准，并达到优良，施工按照以下规范和要求执行：

１、《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-2002）

２、《工业管道安装工程施工及验收规范》（GBJ235-82）

3、大金空调技术手册标准

4、图纸及设计说明

上述标准不一致的以高者为准。

三、交货地点（即合同履行地点）、时间、方式

由乙方送货到上海市浦东新区×××路××号甲方开发的××水亭售楼处，经甲方初验验合格后乙方方可进行安装，具体安装位置届时由甲方指定，所需运输费、装卸费、安装费由乙方承担。

四、包装要求

设备由乙方负责用纸箱或木箱包装并承担包装费用。乙方应采取措施保证材料设备不因包装物或运输、装卸、气候、温度、湿度或存储等因素而受到损害。货物送至本合同约定的交货地点后，包装物不回收，由甲方处置。

五、验收标准、方法及提出异议期限和方法

1、验收标准：按《通风与空调工程施工质量验收规范》（GB50243-2002）规定及本合同约定标准进行验收。

2、设备验收方式：乙方应当在材料设备进场时间提前二十四小时通知甲方、监理、施工单位，以便安排初验，货物运抵合同约定交货地后由甲方、监理、施工单位三方进行数量、外观初验，但甲方的初验并不表示乙方的材料设备已验收合格，乙方仍需对材料设备存在的内在质量问题或其他质量瑕疵承担违约责任。

3、乙方在向甲方交付材料设备的同时，必须向甲方提交材料设备的合格证书及产品检验报告、产品使用说明、环保检测合格证明等资料，如未提交，甲方有权拒绝接收材料设备，并由乙方承担逾期交货的违约责任。即使甲方接收货物的，甲方也有权按乙方最终提交资料的日期顺延付款日期。

4、甲方、监理、施工单位在初验过程中，如果发现材料设备的型号、规格和质量不符合验收标准要求的，甲方拒绝验收的，乙方应当负责运出甲方场地并承担费用。甲方有权随时对进场材料设备进行检查，甲方、监理在乙方安装施工过程中，如果发现材料设备质量或安装不符合验收标准要求的，如甲方向乙方提出书面异议，在异议未解决前，甲方有权拒付异议部分的货款。乙方在接到甲方书面异议后，应在十天内负责处理，否则即视为默认甲方提出的异议处理意见。如因前述原因导致超过本合同约定的交货期或安装期的，乙方还应承担逾期交货或逾期安装的责任。

5、当工程进入设备调试、试运转阶段时，乙方应在正式验收前五天内书面通知甲方派出人员参加调试。

6、本协议签订时，乙方已勘察过现场，对现场的室内及室外情况已完全了解。空调安装使用后，如冬季室外温度在0oC以下时，乙方必须保证所安装的空调能使室内最低温度达到20oC（包含20oC）以上；如室外温度为38oC以上时，乙方必须保证所安装的空调能使室内最低温度达到（包含18oC）18oC以上。如未达到前述标准，甲方有权要求乙方退货，乙方不得提出任何异议，同时乙方须承担合同价款20%的违约赔偿金。

7、乙方须对提供的空调质量及安装质量负责，空调在投入使用后，凡因空调质量或安装质量不符合本合同约定或有其它内在质量瑕疵，而给甲方或任何第三方造成人身损害和财产损失的，均由乙方承担责任。

六、结算方式及期限

合同签订后×日内，甲方付合同总额的30％款项给乙方作为预付款；货到交货地点后并经甲方、监理初验合格后×日内，甲方付合同总额的50％款项给乙方；安装调试完毕经甲方验收合格并交付甲方使用后×日内，乙方向甲方提交供货证明、技术资料、安装验收证明、结算报告等，双方按本合同约定标准进行结算，结算值经甲方确认后×日内，甲方付至结算值的95%；剩余结算值的5%，作为保修金由甲方预留，保修期满后，如无质量问题，自保修期满之日起10天内，该款项由甲方无息支付给乙方。

甲方每次向乙方付款的同时，乙方须向甲方出具同等数额正规合法的发票，否则，甲方有权拒绝付款。

七、合同单价包含运输费、安装费，运输及安装过程中的一切责任均由乙方承担。

八、违约责任

1、乙方逾期交付设备材料或逾期安装或逾期履行其他任何一项义务的，每逾期一天，乙方应支付本合同总价款万分之五作为违约金，逾期十天，甲方有权解除本合同，乙方应承担本合同总价款20%的违约赔偿金，如该违约赔偿金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当赔偿甲方所受到的损失。

2、如乙方交付的材料设备型号、规格及安装过程中等任何一项不符合本合同约定或有质量问题，如甲方同意利用的，乙方应承担合同总价款20%的违约金；如甲方要求乙方重新更换的，乙方应按甲方要求的时间及时更换，同时须承担不符合约定部分货物货款5%的违约金，如拒绝、逾期更换或更换一次后仍不符合约定，甲方有权解除本合同，乙方须承担该部分材料设备货款20%的违约赔偿金。如甲方要求退货的，乙方应无条件服从，乙方还须赔偿甲方因此而受到的损失。

3、乙方因材料设备包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的差价部分。因包装不符合规定造成材料设备损坏的，乙方应负责该损坏部分全额赔偿。

4、乙方提前交工验收的，甲方验收后，仍可按合同规定交货时间付款；乙方逾期交货及安装的，乙方应在发货前与甲方协商，甲方仍需要的，乙方应按照合同约定的规格、数量和质量发货及安装，并支付逾期交货及安装的违约金。

5、乙方违反本合同其他任何一项义务的，经甲方通知其限期改正，期满后仍未改正的，甲方有权解除本合同，并由乙方承担本合同总价款20%的违约赔偿金，乙方还应当赔偿因工期拖延、质量造成甲方的其他损失。

6、乙方同意甲方从保修金和应支付乙方的货款中扣除应由乙方承担的维修费、违约金、赔偿金等款项。

九、不可抗力

甲、乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通知不能履行或不能完全履行合同的理由；在取得有关政府部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同。

十、其它

1、保修及安装

乙方须对材料设备及安装的质量承担保修责任，保修期为1年，自全部材料设备安装完毕交付甲方并经甲方组织有关单位对材料设备数量、外观、质量验收合格，材料设备投入正式使用之日起计算。在保修期内，如出现质量问题，在接到甲方通知后4小时内乙方必须派员赶到现场进行维修或更换并恢复正常运转。如乙方未及时或拒绝维修、更换，甲方有权另行委托他人维修或购买他人的材料设备，所需费用和甲方因此而受到的损失，均有乙方承担。

2、本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方同意向上海市浦东新区法院起诉。

3、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同履行期内，甲、乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。

4、本合同正本一式两份，甲、乙双方各一份，合同副本一式六份，甲方执四份，乙方执二份。

需方（甲方）（公章）：供方（乙方）（公章）： 法定代表人（签字）：法定代表人（签字）： 地址：地址：

开户银行：

帐号：

电话：

年月开户银行：帐号：电话： 日签订

第四篇：关于朗县电影院装饰装修及设备安装工程延期说明

关于朗县电影院装饰装修及设备安装工程延期说明

致：朗县发展和改革委员会

我单位与甲方县文广局签订合同时预计2018年5月7日开工，计划于2018年8月6日竣工，因我单位在施工过程中出现以下问题导致不能按期完工。

我单位在施工过程中发现电影院二楼两个电影厅楼板及排风管道有严重漏水问题，漏水主要原因：主体工程安装排风管道时在处理防水问题上未能处理好，所以导致影院二楼楼板及排风管道漏水严重，因此我单位不能按期完成影院二楼1号、2号电影厅的天花板吊顶及墙面吸声板工程。我单位于2018年6月24日至2018年7月份经过多次向监理单位及县文广局反映电影院楼板漏水问题后，最终于2018年7月28日 县城投公司联系房建主体承建单位进行对电影院顶楼、楼板及排风管道进行小范围维修后，现仍在观察阶段。

目前我单位已经完成电影院全部工程70%工程量，以下为电影院工程量量细: 一楼全部工程量：

1.天花板吊顶工程已完成100%工程量；2.墙面木饰面工程已完成90%工程量；3.电器工程已完成100%工程量；4.地面PVC地毯工程预计2018年8月12日全面完工。

二楼全部工程量：

1.二楼通道天花板吊顶工程已完成100%工程量；2.二楼墙面装饰工程已完成90%工程量；3.电器工程已完成100%工程量；4,.电影厅吊顶工程已完成100%工程量；5.电影厅墙面吸声板工程已完成80%工程量；6.二楼休息室全部工程已完成100%工程量；剩余部分工程量预计2018年8月18日完工。

三楼全部工程量：

1.三楼全部电器工程已完成90%工程量；2；三楼放映室其它工程已完成70%工程量，剩余部分工程预计2018年8月20日完工。

关于电影院剩余的工程量，我单位在保证工程质量的同时将组织工队加班加点完成工期，预计2018年8月29日全面完工，望贵单位能给予工程延期。

特此说明

营山北观建筑工程有限公司

2018年8月3日

第五篇：多联机空调工程供货及安装工程合同

多联机空调工程 供货及安装工程合同

甲方：（简称甲方）

乙方：（简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、行政法规的规定，甲、乙双方经平等、自愿协商一致，签订以下合同，以便甲、乙双方共同遵守。第一条、工程概况：

1.工程名称： 多联机空调工程 2.工程地点： 3.承包方式：包工包料.承包范围：乙方负责空调系统的深化设计方案,室内外机组的安装及辅材加工（不含中央空调室外机基础）。冷媒管、冷凝水管等空调管道制作、安装及保温,机组开机调试,风口安装,工程按双方代表签 字确认的施工图纸施工，施工包括空调系统设备及材料采购、安装及调试，含空调用电系统施工,配电箱及所有回路施工(配电箱上口由精装修提供电源)。墙面刨沟,回水管安装。.工程质量：优良 6.施工部位：.施工期限：工期为2011年11月29日至2011年12月17日； 8.合同价款（人民币大写）：（￥ 元）9.设备型号、数量、价格等详见附件：多联机空调明细表 10.上述产品为乙方出产的全新、合格产品。

11.本合同为固定总价合同，除本合同另有规定外,不因任何因素进行调整，包括合同项下工程所涉及的所有费用。

12.以上固定总价包括但不限于：设备出厂价、运输费、抵岸价费用、报关费、运保费、装卸费、保险费、人工费、材料费、水电费、机械费、脚手架费、预留预埋件材料费及其安装费、二次搬运费、安装费、管理费、利润、税金、报验（含政府报验）及检测试验费、成品保护费、技术措施费、材料差价费、风险费、赶工费、政府

验收费、调试费以及24个月免费保修期内的维修及保养费、零部件费、人员培训费、专用工具费等为完成本工程所需的一切费用，乙方不会因上述内容在此陈述不全而向甲方提出补偿或索赔。

13.若甲方因其它原因对上述多联机空调数量及规格进行调整，规格型号相同的多联机空调按本合同附件单价执行，若所需多联机空调在双方确定的文件中没有相应报价，乙方承诺：参考甲方所需多联机空调型号、规格与本合同最接近的多联机空调计算单价，且此价格与上述价格包含内容一致。第二条、质量标准.行现行国家标准。

1.1《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2002 1.2《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2002 1.3《工业管道工程施工质量验收规范》GB 50235-97 1.4《现场设备、工业管道工程施工质量验收规范》GB 50236-98 2 工程质量达到国家质量优良标准。第三条、甲方工作.开工前向乙方进行现场交底；负责协调清除有碍施工的各种障碍物，提供施工所需用水、电线路接驳点，并保证施工期间的需要；协调处理施工现场周围建筑物、构筑物（含文物保护建筑）古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。

2.提供存放所用材料的场地。协助办理施工所涉及的应由甲方办理的申请、批件手续等。

3.如确实需要拆改原建筑物结构或设备、管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

第四条、乙方工作

1.乙方自本合同生效后5日内向甲方代表提供合同项下工程总进度计划表（包括但不限于多联机空调加工、供货、安装、调试、验收、报验等计划），乙方提供的工程总进度计划表必须满足中关村松北商贸区A区6#楼总体工程进度计划。同时，乙方应按月向甲方代表提供合同项下工程进度计划表及完成相关进度计划统计报表和工程事故报告。

2.本协议约定安装时间前，乙方负责派人员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，核实现场结构实际尺寸，根据现场情况提供多联机空调安装与装修及相关专业配合图纸，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，按甲方确认的《多联机空调安装通知单》确定开工日期、安装完成日期及验收日期等进行施工。由于乙方变动安装条件引起的费用应由乙方负担，工期不予顺延。

3.乙方应按要求提供预留、预埋件图纸及有关说明。

4.设备的每个部分须考虑防火、防压、耐用、防漏电、容易清洁及日常维修，并且以符合相关规范为原则。

5.工地的安装工作必须符合相关条例，服从总承包单位管理和现场监理的质量检查。乙方必须在整个安装期间，委派5年以上工作经验的工程师，负责现场安装监管和与甲方联系的有关工作，并附履历表，甲方保留其更换的权力。

6.所有设备装置起重运送时须保证安全：乙方必须负责采购、运输和安装过程中所有辅助设备和专用工具，所有设备须符合安全要求。

7.负责供货、安装、调试、运行直至通过设备安装地多联机空调建设单位验收。8.多联机空调设备运至现场的卸车、拆箱清点等，费用由乙方自理。

9.乙方负责施工现场的安全、文明施工，并承担乙方施工人员的食、宿费用、劳动保险和人身保险等责任及费用。

10.负责由于多联机空调质量问题或安装质量问题造成的二次检验的整改和验收费用。

11.根据中华人民共和国法律、法规规定和合同项下工程需要提供和维修施工使用的全部照明、围栏等。如乙方未履行上述义务，每发现一次支付违约金500元，由此造成合同项下工程、甲方和他人财产损失或人身伤害的，由乙方承担赔偿责任及因此所发生的一切费用。

12.遵守法律、法规及地方政府和有关部门对施工场地交通和噪音等事宜作出的管理规定，经甲方同意后办理有关手续，承担因此发生的一切费用。如因此造成甲方对外承担包括但不限于民事赔偿、行政罚款，乙方应据实赔偿，且该赔偿包括但不限于甲方因此承担的诉讼费、公证费或/和鉴定费等一切损失。

13.在合同项下工程虽已竣工但尚未交付甲方之前，乙方自行承担费用负责已完工程的成品、半成品的（含分包单位已完成的工程成品和半成品）保护工作，保护期

间发生损坏，由乙方承担费用并予以修复。

14.做好施工现场主体结构、设备、施工管线（甲方应提供有关资料）和邻近建筑物、构筑物的保护工作，因乙方过错致使上述主体结构、设备、施工管线、建筑物、构筑物的正常工作、生活秩序发生损失/或受到不良之影响，乙方应据实赔偿甲方因此受到的一切损失（包括诉讼费/公证费等损失）。

15.保证施工现场清洁符合有关规定，承担因违反相关规定所产生的损失和/或罚款；交付合同项下工程前，应按甲方的要求对施工现场进行清洁，直至达到甲方要求。

16.保护和保证甲方免于承担由于合同项下工程所用的或与该工程有关的任何承包单位（不包括甲方指定的分包单位及甲方指定厂家供应的材料设备）的装备、材料或设备侵犯任何专利、商标或其他任何受保护的权利而引起的索赔与诉讼费用，并应保护和保证甲方免于承担由此导致或与此有关的一切损害赔偿、诉讼费和其他费用。如乙方违反前述规定，乙方应据实赔偿。

17.无论何种原因，乙方在实施和完成合同项下工程或修补该工程中任何缺陷所需的一切作业时，均不应对下列各方造成不必要的或不适当的干扰：

公众的方便及日常生活起居；

公用道路或私人道路以及通往属于甲方或任何他人所有的财产的人行道的进出、使用或占用。如乙方违反前述约定，乙方应采取合理的措施予以纠正并支付因此发生的费用。若因此使甲方承担民事赔偿或/和行政责任，乙方均应自甲方责任确定之日起 10日内对甲方据实赔偿，甲方有权直接从乙方工程款中将此赔偿款扣除。

乙方应采取合理的措施防止乙方的任何运输车辆及人员以任何理由对包括但不限于施工现场及其附近的道路造成损坏和损伤。否则，乙方自行承担由此产生的一切责任。

乙方应符合国家及本市关于履行本合同所需资质和技术能力的有关规定，并已获得在本地从事该项工程施工的资格，有关资料虽经甲方审查，亦不能因此减免乙方应负的任何责任。

未经甲方书面同意，乙方不得对本合同的义务进行全部、部分的分包或将本合同权利、义务的全部或部分让与他人。第五条、工程质量检查及验收.收标准：按照国家现行有关标准执行。.收方法：分二次进行。第一次，空调设备运到现场后，双方共同清点，确认是否按合同供货；第二次，空调安装完成后，由双方共同进行试运行 和最终验收，并由双方签订验收结算书，验收工作方为结束。3.程具备竣工验收条件，乙方向甲方报告，甲方在3日内组织验收，并办

理验收移交手续，甲方不能按约定日期组织验收，须及时通知乙方，并从 约定期限的最后一天的次日起承担工程保管责任及相应费用。4.工程施工所用材料原则确定为由乙方负责购买，并承担材料采购、运输

和保管费。乙方采购的材料必须用于本工程，不准挪作他用。5.乙方应按设计要求采购合格产品，并向甲方提供采购的材料、设备产品合

格证明，甲方应予签字认可。

第六条、付款方式和结算

付款方式

1.合同签订后7个工作日内，支付合同总价的30%作为定金；

2.全部设备到货并经验收合格后付至合同总价的70%，设备安装调试验收合格后付至合同的95%，总价的5％作为工程保修金；保修期为2年，待工程保修期满后，扣除相应维修款项，一次性无息支付给施工单位。若工程保修金不足以支付维修款项，甲方有权就剩余部分向乙方追偿。

3.付款方式为支票或汇票。

4.每次付款前乙方均要出具甲方认可的、合法的发票。否则，甲方有权拒付并不承担任何责任。

第七条、违约责任

1.本合同生效后，非因不可抗力或本合同约定，若甲方自行无故终止履行合同，乙方将不予返还定金；若乙方终止履行本合同，乙方按定金的双倍返还甲方，并承担因其违约行为给甲方造成的实际损失。

2.若因乙方原因未能按时完工，每延迟一日，乙方应向甲方支付合同总价款的千分之三作为违约金；延期超过10个工作日，甲方有权解除合同并要求乙方承担当

期应支付合同价款百分之五的违约金。违约金由甲方从未付款中直接扣除。如延期完工对甲方造成损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受的损失。

3.若乙方的厨房设备存在质量问题，乙方应立即无条件进行更换，由此造成工期延误的，乙方还应承担延误工期的违约责任，如因此造成甲方损失的，乙方还应据实赔偿甲方所受到的损失。

4.若乙方完成的安装工程无法通过政府验收，乙方除应立即返工直至验收合格外，还应承担该期安装工程价款的 2 ％违约金，并据实赔偿甲方所受的损失。若在合同约定的验收日期满 20 日内，仍不能通过验收，甲方有权解除合同，甲方所付费用由乙方三日内予以返还，剩余款项不予支付，并应双倍返还定金。

5.若乙方私自将工程进行转包、分包或将本合同权利、义务全部或部分转让第三人的，甲方有权终止本合同，除运至施工现场的多联机空调的款项甲方不再支付，其所有权无条件归甲方外，乙方应向甲方双倍返还定金，并赔偿甲方因此所受的其他经济损失。

6．在乙方守约的情况下，甲方延期付款的，则甲方从约定应付之日起15天起按当期应付款的银行同期贷款利率向乙方支付贷款利息，付款延期不得超过30天，在此期间乙方不能以此为理由拖延工期或停工。

第八条、争议及解决方式

甲、乙双方在合同的履行过程中，如发生争议，应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向本工程所在地人民法院提起诉讼。

第九条、条本合同的生效

本合同一式陆份，其中正本贰份，副本肆份，甲、乙双方各执正本1份，副本肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，具有同等法律效力，经甲、乙双方法定代表人或委托人签字并加盖公章后生效。

第十条、工程保修

1.本工程质量保修期为：设备在安装、调试、验收后，保修两年。

2.质量保修期间，接到客户通知后，“到场时间”不超过2小时，节日假期，则“到场时间”不超过24小时，解决一般故障；较大故障可由美的公司总部48小

时内派人到达现场处理。

3.乙方提供的服务承诺和保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）第十一条、争议解决

甲、乙双方在合同的履行过程中，如发生争议，应友好协商解决，如协商不成，任何一方可向本工程所在地人民法院提起诉讼。第十二条、附件.货物名称、品牌型号、产地、技术规格、数量 2.售后服务承诺

3.工程竣工图：乙方应自本合同确定的工程竣工日之日起5日内，向甲方提供合同项下工程（包括一切分包工程）竣工图和竣工资料各四套，编制上述竣工图和竣工资料所发生的一切费用由乙方承担。.本项目的《谈判文件》、《谈判响应文件》及其最后报价、合同附件是合同书的一部分，与合同其他条款具有同等法律效力，其内容与合同条款不一致时，以合同条款为准。

甲方：（公章）乙方：（公章）

开户行： 开户行：

银行帐号： 银行帐号：

地 址：

电 话：

法人代表：

签约代表： 签订日期：

年 月

地 址： 电 话： 法人代表： 签约代表：

签订日期： 年 月

日 日