彩瓦销售合同

第一篇：彩瓦销售合同

生产商：_________（以下简称甲方）

经销商：_________（以下简称乙方）

鉴于甲方生产的“_________”牌彩瓦在中国市场具有专利权和生产权、商标权，且甲方愿意授权乙方作为甲方在_________地区的产品特约经销商，并且乙方愿意接受该授权。有鉴于此，甲方和乙方签署本协议，同意下述条款。

第一条　授权

1、为促进产品销售之目的，甲方授权乙方为甲方的特约经销商，乙方接受该授权。乙方为获取该授权，须在本协议签订_________天内向甲方自行购买产品样品，所购样品在终止或解除协议后如有剩余，乙方可以退还给甲方，运输费用由乙方承担。

2、前述授权仅在_________地区有效。

3、甲方向乙方提供产品经营必备资料和宣传手册，便于乙方开展经销前期准备工作。

4、乙方如销售产品至授权以外尚未有甲方特约经销商的地区，须取得甲方认可并自行承担售后服务。

5、在授权地区已有甲方特约经销商的地区，可与当地特约经销商协商后并经当地特约经销商同意后进行。

6、在乙方与甲方的特约经销商发生了纠纷时，甲方应尽力协调，并拥有裁决权。

第二条　购买产品

1、本协议执行期间，乙方从甲方购买数量不应少于_________片，并以此作为下年度的签约条件。

第三条、经销产品

1、乙方应尽量努力在该地区内经营、销售产品。甲方在该地区委派业务员协助乙方前期市场开展工作。

2、甲方向乙方供应产品时，应向乙方提供一定数量的宣传品配合乙方搞好产品宣传及推广工作。

第四条　与客户关系

1、甲方不定期举办全国或地方性宣传活动促进产品销售。

2、乙方根据甲方提供的宣传进行产品宣传促销。

3、甲方不对乙方作出的有关甲方的任何虚假声明和宣传向客户负责。

第五条　价格体系

1、甲方向乙方提供产品时，按照特约经销商价格执行，乙方在该地区经销产品时，应严格按照最低零售价规定，最低零售价不低于出厂价九折。

2、甲方可根据市场情况适当调整价格，并以书面形式通知乙方。

3、以标准蓝色瓦1800mm×1000mm×5mm价格为_________元/片为基数，其它规格价格折算后执行。

第六条　提货方式

1、甲方坚持款到发货原则，乙方按协议将款汇至甲方指定账号，货款到账后，甲方_________天内将货发出。

2、甲方和乙方就提货方式约定如下

运输方式：运输方式由乙方提出要求，甲方负责协调，由此产生的一切费用由乙方承担。

交货地点：按照乙方要求

第七条　售后服务

1、甲方向乙方提供定向售后服务（包括专用钉等的技术支持）。产品技术性能说明和安全使用说明。

2、甲方保证在出厂时产品外观良好，不存在破损，运输产生的损耗由运输方承担。出现质量争议必须在货到一周内提出，并送国家有关部门检测确定。

3、甲方保证售出一年内如出现质量问题，甲乙双方协商解决，但因乙方安装不当或人为损坏引起的质量问题，不在甲方免费更换范围内。

4、乙方只能向甲方定向采购专用钉，否则由于伪劣耗材造成的产品质量问题，乙方自行负责。

5、乙方必须配备足够的专职技术人员和业务人员为用户提供售后服务。

第八条　培训支持

1、甲方为乙方提供技术支持与人员培训，协助其开展工作。

第九条　知识产权

1、“_________”彩瓦是在中国独家生产的产品，含有甲方的专利技术及知识产权。

2、乙方如发现他人侵犯甲方的知识产权或有损于甲方利益的任何非法行为，乙方应如实向甲方通报。

3、乙方不得擅自仿造甲方产品，如有发生，甲方有权终止本协议，并追究有关法律责任及要求赔偿。

第十条　商业秘密

1、乙方确认并同意，由甲方提供或与甲方有关的全部信息是甲方的商业秘密，在本协议期间不向任何其他人披露或提供信息。

2、乙方同意在本协议终止和解除后，归还甲方信息，包括但不限于报价、定单、手册或任何其它资料，客户名单等。

第十一条　甲方权利及义务

1、合理规划市场，设置并监控经销网络；价格体系的制定及调整，地区销售目标的制定，终端市场管理及策略。

2、甲方为乙方提供产品经营所需要的相关文件和资料的义务，按协议规定在准确的时间和地点为乙方提供合格的产品，甲方向乙方供货时，经双方验收如发现产品破损，应进行免费调换。

第十二条　乙方权利和义务

1、乙方在授权地区销售甲方产品，参与甲方年度销售目标的拟订，提供适合市场实际情况的营销策略和建议。

2、向用户提供售后服务，协助维护甲方产品形象及名誉，打击、抵制假冒产品对双方利益的侵犯，并及时反馈相关信息。

第十三条　违约责任

1、在本协议协行过程中，如发生违约行为，双方协商解决。

2、在本协议协行过程中，不可抗力或国家政策等特殊情况造成的违约行为，使甲乙双方无法履行协议的，甲乙双方均不承担相应的法律责任。

本站合同范文·销售合同的格式范例·办公家具销售合同·苗木销售合同·电子产品销售合同·房产销售代理合同·建材销售合同·手机销售合同·销售代理合同书范本·家具专卖店加盟合同协议书

3、其它未尽事宜，双方协商解决；如双方协商不成，须通过诉讼解决，由甲方所在地人民法院裁定。

第十四条　其它

第十五条

1、本协议壹式贰份，经甲乙双方盖章即生效，甲乙各持壹份；各份具有相同的效力；协议期满后，乙方拥有优先续约权。

2、本协议从乙方第一次付款、进货时开始履行。

3、有效期从_________年_________月_________日到_________年_________月_________日止。暂定_________年

甲方（签章）：_________乙方（签章）：_________

地 址：_________地 址：_________

电 话：_________电 话：_________

开户行：_________开户行：_________

帐 号：_________帐 号：_________

法人代表（签字）：_________法人代表（签字）：_________

委托代理人（签字）：_________委托代理人（签字）：_________

第二篇：彩瓦屋面施工合同（定稿）

彩瓦屋面施工合同

工程建设单位：万载县康乐街道十字布小学（以下简称甲方）

工程承建方：辛增胜（以下简称乙方）

因十字布小学教学楼屋面长年漏水，虽经多次进行防水补漏，但仍然未能彻底解决这一问题。学校就此事向康乐街道党委政府申请拨给资金进行屋面改造。康乐街道党委政府非常重视，经康乐街道研究决定，由康乐街道出资将十字小学教学楼屋面改造成彩瓦屋面，以彻底解决漏水问题。为确保工程进展顺利，确保工程质量，经甲乙双方协商，本着公正平等的原则特制定如下施工合同。

一、工程项目：康乐街道十字小学教学楼彩瓦屋面施工。

二、工程地址：康乐街道十字布小学校园内。

三、工程结构：屋面防水、排水沟、下水管、杉木屋架、水泥瓦漆成红色

四、工程造价及建筑面积：总面积535平方米，每平方米造价包工包料200元，总造价107000元。大写：壹拾万柒千元。

五、施工要求：

1、屋面须进行全面沥青防水。

2、做好排水沟，排水沟必须满足屋面排水要求。

3、安装好屋面下水管，并确保无论下多大的雨都能排水顺利。

4、木屋架的安装材料一律采用杉木，所用的杉木平均直径不少于12，以确保木屋架牢固。

5、屋面瓦全部采用水泥瓦，在盖好后全部漆上红漆。

6、从学生安全方面考虑，施工应在学校放学后或双休日进行，确保安全。

六、施工时间：2013年12月1日——2103年12月30日。

七、施工及完工要求

1、乙方要按施工要求进行施工，甲方有权进行监督施工质量。

2、工程施工完成后，由甲方进行验收。如发现不合格，乙方无条件进行返工，所产生的费用由乙方负责。

3、在施工过程中，乙方要要求施工人员注意施工安全，如发生施工安全事故甲方不负责，全部由乙方负责。

甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：

2013年11月28日

第三篇：彩瓦购销合同

彩瓦购销合同

甲方：宜宾市翠屏区佳园彩瓦厂

乙方：

甲、乙双方本着平等、互利、自愿的原则，乙方向甲方购买彩瓦一批，经甲、乙双方协商一致签订如下合同，双方共遵守：

一、彩瓦名称：水泥彩瓦。

二、购买数量：按乙方图纸计算实际数量约张。

三、主瓦规格：420mm×330mm，价格每张元，配件瓦按出厂规格，价格另行计算。

四、彩瓦质量：按国家标准。

五、交货时间：按乙方提供的要货时间表，甲方应按时保量送到乙方指定的工地（具体要货时间以乙方电话联系为准）。

六、交货地点：

七、付款方式：

1、。共2页 第1页

2、。

3、。

八、违约责任：本合同经甲、乙双方签字生效后，双方必须全面履行，若任何一方不认真履行合同给对方造成的经济损失时，违约方应按合同总金额的30%向对方支付违约金。

九、本协议若有未尽事宜，双方另行协商解决。

十、如发生经济纠纷在合同签约地履行法律程序。

十一、本协议一式四份，甲、乙双方各执二份，双方签字生效。

十二、签约地：宜宾市翠屏区

甲方：宜宾市翠屏区佳园彩瓦厂乙方：

年月日共2页 第2页

第四篇：彩瓦屋面防水工程施工合同

彩瓦屋面防水工程施工合同

发包人：罗田县公安局。

承包人：湖北富华建筑安装有限公司

项目经理：潘小武。

依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》以及有关规定，经罗田县公安局领导批准，结合本工程具体情况，经双方充分协商，达成如下协议，共同遵守。

第一条 工程概况

1、工程名称：彩瓦防水工程。

2、建设地点：罗田县凤山镇胜利街57号（即罗田县公安局院内最后一栋七层职工宿舍楼顶层）。

3、建设规模：约400平方米。

4、本彩瓦防水工程内容：根据附件一《施工方案及估价》的方案三施工，即：将原屋面的架空层、防水层拆除、清理搬运；然后做彩瓦屋面（楼梯、餐厅和厨房部份除外）；对彩瓦屋面未覆盖部份楼面作合理防水处理；对楼顶现有太阳能热水器进行必要移动、安装。

5、承包方式：由承包人采取包设计、包工、包料、包工期、包质量与安全的方式进行承包。

第二条 工期

本彩瓦防水工程的工期为60天，自合同签订之日起计 1

算。

第三条 材料要求及施工标准

1、彩瓦：飞凤彩瓦厂的红色一等彩瓦（最好红彩瓦）。

2、横条：新的、未用过的、材质正常的杉树横条（承包人保证5年内不发生任何原因的虫锯），小头直径大于8厘米，长度合适（使用时不拼接）。横条间距不大于1米。

3、墙砖：新灰砂块。

4、两头屋檐申出墙外40厘米。

5、彩瓦屋面坡度：坡度适当，保证不发生雨水倒流。

6、承重墙为双砖宽墙体。

7、墙面水泥抹面。

8、彩瓦头用白水泥胶接，保证不被大风吹起吹动。

9、排水方案合理。

10、其他材料和标准符合《建设工程质量管理条例》的要求和建筑行业通行要求。

第四条 本彩瓦防水工程质量及保证

1、本彩瓦防水工程质量达到合格标准。

2、本合同下的第三条第1至3项材料，承包人应当在发包人验收合格后方可用于本彩瓦防水工程。发包人有权对本合同第三条的内容随时进行监督，发现不符合本合同约定，有权予以阻止施工要求改正或减少价款，情节严重的可以解除合同。

3、承包人不得将本彩瓦防水工程分包或转包给他人。

第五条 保修

承包人对本彩瓦防水工程主体部份20年内保修，彩瓦及彩瓦未覆盖部份5年内保修。

发生墙体倾斜、木质材料被虫锯、彩瓦屋面坡度过小导致屋面漏雨、彩瓦被风吹动吹起等四种情况之一时，承包人必须全面重新施工。

第六条 本彩瓦防水工程造价和结算

按彩瓦水平面积计价：165元/平方米（附件一中的估价无效）。彩瓦未覆盖部分做三油两布防水，每平方米35元。

发包人根据实际工程量与承包人结算并支付价款，扣除价款的5%作为质保金，余款分三次付清：开工后一周内付款贰万元，墙体成功后一周内付款贰万元，竣工验收后一周内付清（扣质保金）。质保金，五年后付清。

第七条 安全

承包人自行承担与本彩瓦防水工程相关活动中的一切安全责任。

第八条 附随事项

承包人自行解决施工过程中的用水。用电问题____________________________________________________________________________________________________。

发包人对楼顶的现有太阳能热水器做好搬移及安装工

作，承包人予以协助。

第九条 违约责任

承包人违反本合同的第二条的规定延长工期，每日按总价款的1%减少价款（减少价款不超过总价款的10%），超过30日时发包人可以解除合同并可以请求承包人支付违约金5000元。发包人违反本合同第六条规定延长付款期限，每日按应付款余额的1%支付违约金（违约金不超过应付款余额的10%）。

合同签订后30日内，承包人未开工的，发包人可以解除合同，并可以请求承包人支付违约金5000元。

第十条 本合同附件构成本合同的一部分。

第十一条 本合同自签订之日起生效，合同一式二份，发包人和承包人各执一份。

发包人：承包人：

签订日期：_____年____月____日

附件一：《施工方案及估价》。

附件二：罗田县公安局批准施工材料。

附件三：承包人的营业执照复印件及授权委托书。

第五篇：彩瓦承包合同

彩瓦承包合同

甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）

经甲、乙双方协商一致，甲方自愿将彩瓦棚，承包给乙方建造，彩瓦棚8米×27米1个棚，10米×8米1个棚盖瓦，6.5×191个，9.5米×6.8米 1个水槽，27米 合计：39000元（叁万玖仟元），乙方材料进场进甲方支付3000元（叁万元整），所造成的一切后果，乙方不负任何责任，如有城建方不给建造，由甲方负责，由甲方支付乙方39000（叁万玖仟元），材料归甲乙，乙方用的材料是镀锌管柱子是114mm，厚度1.5mm彩瓦厚度0.376mm，大梁是50管，厚度1.2mm，内管是4分管，厚度1.0mm，横条4×6，厚度1.0mm，棚做好后甲方付清余款。

本合同壹式贰份，双方各执壹份，双方签字生效，具有同等法律效力，如有壹方违约守守给方可到人民法院提起诉讼。

甲方：乙方：

2013 年月日