建筑工程施工分包安全用电管理协议书（共五则）

第一篇：建筑工程施工分包安全用电管理协议书

建筑工程施工分包安全用电管理协议书

总包方（甲方）：北京城建集团廊坊润泽国际信息港项目部

分包方（乙方）：四川创佳建筑劳务有限责任公司

为加强施工现场临时用电安全管理，保护职工的人身安全，保障电气设备的正常运行以及施工生产的顺利进行，依据<<中华人民共和国安全生产法>>、<<中华人民共和国劳动法>>、<<中华人民共和国建筑法>>、<<建设工程安全生产条例>>、<<施工现场的用电安全技术规范>>JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定,双方就本工程施工现场临时用电安全,双方述成如下协议:

一、工程概况:

工程名称:润泽国际信息云核港项目一期A-5数据中心工程

工程地点:河北省廊坊市经济开发区A-5数据中心

分包方式:扩大劳务分包

二、工期:

开工日期:2010年12月22日

竣工日期:2011年11月30日

三、总包单位相关规定和要求

总包方必须严格执行<<中华人民共和国安全生产法>>、<<中华人民共和国劳动法>>、<<中华人民共和国建筑法>>、<<建设工程安全生产条例>>、<<施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2008、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工,安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章制度。

总包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准<<施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2008、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工,安全防护标准。

总包方必须编制临时用电施工组织设计,临时用电工程必须经编制、审核、批

第二篇：建设工程施工分包安全用电协议书

编号：

建设工程施工安全用电管理协议书

工程名称：

甲方：

乙方：

建设工程施工安全用电管理协议书

甲方：（总包方）

乙方：（分包方）

为加强施工现场临时用电安全管理，保护职工的人身安全，保障电气设备的正常运行以及施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中

华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条

例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定，双方就本工程施工现场临时用电安全管理达成如下协议：

一、工程概况：

工程名称：工程地点：分包方式：

二、工期：

开工日期：竣工日期：

三、总包单位相关规定和要求

1、总包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国

劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章制度。

2、总包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电

安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京市建设工程施工现场安全防护标准。

3、总包方必须编制临时用电施工组织设计，临时用电工程必须经编制、审

核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。

4、总包方负责监督、纠正分包方人员的违章、违规、违纪行为，对不服从

管理的有权处罚或令其停止作业。

四、分包单位相关规定和要求

1、分包方必须严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国

劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规

程、北京市建设工程施工现场安全防护标准和有关规定及总包方的安全生产规章

制度。

2、分包方必须认真贯彻执行中华人民共和国行业标准《施工现场临时用电

安全技术规范》JGJ46-2005、北京市建筑工程施工现场安全资料管理规程、北京

市建设工程施工现场安全防护标准。

3、分包方电工必须经过按国家现行标准考核合格后，持证上岗工作；其他

用电人员必须通过相关安全教育培训和技术交底，考核合格后方可上岗工作。

4、分包方安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。

5、分包方用电人员应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能，并应符合下列规定：

（1）使用电气设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并应

检查电气装置和保护设施，严禁设备带“缺陷”运转；

（2）保管和维护所用设备，发现问题及时报告和解决；

（3）暂时停用设备的开关箱必须分断电源隔离开关，并应关门上锁；

（4）移动电气设备时，必须经电工切断电源并做妥善处理后进行；

6、分包方不得在外电线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活区设施或堆

放构件、架具、材料及其他杂物等。

7、分包方在施工现场TN-S接零保护系统中，电气设备的金属外壳必须与

保护零线连接。

8、分包方不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

9、分包方在PE线上严禁装设开关或熔断器，严禁通过工作电流，且严禁

断线。

10、分包方在TN-S系统中，严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。

11、分包方配电线路必须采用绝缘导线，线路必须有短路保护、过载保护。

12、分包方使用的电缆中必须包含全部工作芯线和用做保护零线或保护线的芯线。需要三项四线制配电的电缆线路必须采用五芯电缆，绿/黄双色芯线必

须用做PE线，严禁混用。

13、、分包方使用的电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，过

路或引出地面的部位必须加设防护套管。

14、分包方的室内配线必须采用绝缘导线或电缆，室内非埋地明敷主干线

距地面高度不得小于2.5米。

15、分包方配电系统应设置总配电箱、分配电箱、开关箱，实行三级配电，达到逐级漏电保护。

16、分包方的每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关

箱直接控制2台以上用电设备（含插座）。

17、分包方配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板，N

线端子板必须与金属电器安装板绝缘；PE线端子板必须与金属电器安装板做电

气连接。

18、分包方的配电箱必须装设总（具有可见分断点的断路器），各分路安装

漏电保护器以及具有可见分断点的断路器（隔离开关）。

19、分包方的总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30MA，额

定漏电动作时间大于0.1S，但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积

不应大于30MA.S。

20、分包方的开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应不大于30MA，额

定漏电动作时间应不大于0.1S，漏电保护器每天使用前应启动漏电试验按钮试

跳一次，试跳不正常的严禁继续使用。

使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品，其额定漏

电动作电流应不大于15MA，额定漏电动作时间应不大于0.1S。

21、分包方对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相

应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁

带电作业。

22、分包方施工现场停止作业1小时以上时，应将动力开关箱断电上锁。

23、分包方使用夯土机械PE线的连接点不得少于2处，夯土机械的操作扶

手必须绝缘，使用夯土机械必须按规定穿戴绝缘用品，电缆长度不应大于50M，夯土机械的负荷线应采用耐气候型橡皮护套铜芯软电缆。

24、分包方使用交流电焊机械应放置在防雨、干燥和通风良好的地方，一次

电源线长度不得大于5M，二次线长度不应大于30M，不得采用金属结构或钢筋代

替二次线的地线，焊把线，不得破损，并双线到位，交流电焊机械应配装防二次

侧触电保护器使用中的配电箱必须装锁，严禁露天冒雨从事电焊作业。

25、分包方使用I类或Ⅱ类手持式电动工具，其金属外壳与PE线的连接点

不得少于2处，必须按规定穿、戴绝缘防护用品。

26、分包方在隧道、人防工程、高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地

面高度抵于2.5M等场所的照明，电源电压不应大于36V；潮湿和易触及带电体

场所照明，电源电压不应大于24V；特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金

属容器内的照明，电源电压不应大于12V。照明变压器必须使用双绕组行型安全

隔离变压器，严禁使用自藕变压器。

27、分包方在现场使用移动式碘钨灯照明，必须采用防尘、防雨封闭式灯

具，室内灯具距地面不得低于2.5M，室外灯具距地面不得低于3M28、分包方必须使用合格的配电箱及控制箱和用电设备，所用配电箱、用

电设备必须编号并标明单位，维护好线路和用电设备。以下空格为自填补充内容，若无补充内容请在下列空格中手写补充内容无正文：

五、违约

1、达不到约定条件的，总包方一经发现，可要求分包方立即进行整改和补

充完善，分包方应按总包方要求进行整改和补充完善，直到符合约定条件。

2、因分包方原因达不到约定条件的，由分包方承担违约责任和经济损失。

3、因总包方原因达不到约定条件的，由总包方承担违约责任和经济损失。

六、争议

当双方发生争议时，可通过总、分包双方上级主管部门协商调解，若达不诚一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

七、本协议在双方签字盖章后立即生效。

八、本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

总包方：（盖章）

法人代表（或委托代理人）

年月日

分包方：（盖章）法人代表（或委托代理人）年月日

第三篇：建筑工程施工管理协议书(甲方分包)_20110714102654238

建筑工程施工管理协议书

建设单位：(以下简称甲方)建设单位分包项目施工单位：(以下简称乙方)施工承包单位：(以下简称丙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》及其它有关法律法规，在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，甲方将部份分项工程分包给乙方施工。为了明确各方在施工过程中权利、责任和义务，确保工程顺利完成，经甲乙丙三方友好协商，现达成如下协议：

一、概况：

1、工程名称：

2、工程地址：

3、乙方分包内容及范围： ４、丙方施工承包协议另行签订。

二、甲方责任 A、质量管理责任：

1、甲方及监理单位对乙方提供必要的施工图及技术服务；

2、甲方及监理单位现场管理人员应对乙方现场进场材料及施工质量进行相应的验收和管理； B、安全文明责任：

1、提供乙方、丙方必备的安全生产措施费用。

2、甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产进行监督管理与统一协调，乙方、丙方积极服从。

3、甲方及监理单位应对乙方、丙方所报安全专项方案进行审批。定期或不定期对乙方安全教育记录、安全技术交底、班前安全活动及施工现场安全生产情况进行检查。对发现的安全问题或隐患，有责任和义务要求乙方、丙方进行整改。

4、甲方及监理单位不得以直接或间接形式向要求乙方使用不合格的安全用具、材料、设备等，不得向乙方提出有悖于安全管理的要求。５、乙方进场前,甲方及监理单位应提前通知丙方,乙方应服从丙方对施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区的统一规划安排。乙方进场后，由甲方及监理单位对乙方、丙方的安全生产、文明施工进行共同管理。

６、甲方及监理单位应对乙方在施工现场内需动用明火作业的部位实行书面申批手续。

７、对乙方安全文明管理不到位的或不服从安排的，甲方有权对乙方进行处罚或清除出场。C、进度管理责任：

1、甲方及监理单位应结合本工程总进度计划对乙方所编制的进度计划进行审批。

2、由于工程变更或其它非乙方原因造成的工程延误，甲方及监理单位应对乙方所报的合理化进度计划调整计划及签证进行审批。

D、其他责任：

1、甲方及监理单位做好各方的总协调和配合工作；

2、甲方应按合同约定按时拨付乙方、丙方工程材料款、形象进度款及工程结算款。

3、甲方在对乙方进行付款时，应扣除乙方按合同应支付给丙方的施工配合费，转付给丙方。（如乙方进场后已直接缴纳施工配合费给丙方，由丙方出具收款证明，甲方以收款证明作为依据，拨付款时不再扣除乙方的施工配合费）

三、乙方责任 A、质量管理责任：

１、乙方必须以本工程的施工图纸和相应的现行国家施工规范、施工质量验收标准、操作规程以及相关的行业标准为施工的依据和标准。严格按甲方提供的施工图、变更和技术交底进行施工。

２、乙方必须向甲方及监理单位以书面形式明确从事本工程施工质量管理的专职质检员名单。所有现场施工人员必须有服从甲方及监理单位的统一管理。对甲方及监理单位提出的质量问题或隐患，乙方应及时予以整改。对不服从管理或因质量问题不及时整改而造成工程后患或其它负面影响的，甲方及监理单位有权进行处罚。

３、对进场使用的原材料或半成品和构配件，乙方单位应及时会同甲方及监理单位进行有见证取样复试合格，试验合格后方可投入使用。严禁不合格的原材料或半成品和构配件投入工程中使用。

４、本工程的施工质量实行“样板制”。乙方进场施工时，应进行样

板施工，在样板施工完成质量报验得到甲方及监理单位认可后方可进行批量施工。

５、乙方必须实行严格的“三检制”，即：自检、互检、交接检。已施工完成的成品，在经过严格的“三检制”合格后，报甲方及监理单位进行验收。在验收合格后，方可进行下道工序施工。

６、施工过程中，如发现专业设计存在的问题、施工存在的问题或与其它专业产生工序交叉冲突以及其它问题时，应及时与甲方及监理单位进行沟通解决。严禁私自做主，盲目施工。

７、乙方对已施工完成的成品或半成品应采取有效措施进行妥善保护。因保管不善引起的一切后果均由乙方自行承担。

８、对乙方分包范围内的施工质量及质量保修工作，乙方必须向甲方及监理单位负责并以书面形式明确。

９、因乙方的施工质量不合格或达不到要求而影响到本工程最终交工验收的，甲方将根据实际情况追究乙方的相关责任。

10、乙方施工完成的工作内容经甲方及监理单位验收合格后，乙方应及时做好签证资料。

11、乙方对本分包工程资料的及时性、完整性负责。分包工程最终完工验收合格后乙方编制成完整资料交付甲方或监理单位，由甲方或监理单位转交丙方统一汇总形成最终工程交工资料。B、安全管理责任：

1、乙方必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针。

2、乙方的现场施工人员必须严格遵守国家安全施工规范和省、市的

建设工程施工安全规程，落实《建设工程安全生产管理条例》中施工单位安全责任。

3、乙方的外来人员进场应有有效身份证明,并应按规定要求自动办理驻石暂住手续及其它手续。

4、乙方进场施工前必须按国家建筑工程安全管理相关规定要求以书面形式明确专、兼职安全负责人名单报甲方及监理单位，乙方进场后施工前应以本工程的安全目标为依据制定相应的安全目标，明确安全保证计划。

5、乙方在施工过程中，对施工现场的安全防护设施应加以保护，如因施工需要需拆除安全防护设施的，在得到丙方的同意并经妥善安排后，方可拆除。施工完成后必须立即恢复原样。如发现有意的损坏行为，甲方、监理单位及丙方均有权对其进行严肃处罚。情节严重者，甲方有权责令其退场并对其进行重罚。

6、在未经丙方同意下，乙方的任何人不得动用丙方的任何机械设备及材料。

7、乙方应自备合格的安全帽、安全带及基本安全劳保用品。进入施工现场必须戴好安全帽，悬（临）空作业必须系好安全带，严禁在高处随意扔投物料。

8、乙方所有人员都必须服从甲方、监理单位的统一管理，遵守丙方对施工现场安全文明的统一要求。对提出的安全隐患，施工人员应立即无条件停止作业进行认真整改，整改完成隐患消除后，方可继续施工，否则甲方、监理单位、丙方有权对其进行处罚。

9、乙方应建立施工安全生产教育制度，对所有未经施工安全生产教育的人员不得从事上岗作业。

10、乙方应编制有针对性的安全专项施工方案报甲方及监理单位审批，施工过程中实行严格的安全技术交底制度、班前安全活动制度和定期安全检查制度。甲方、监理单位有权对乙方的所有安全工作进行不定期的检查，发现的问题乙方必须立即进行认真整改。

11、乙方的施工机械应做好安全防护并设专人操作，做好施工机械的定期维护保养工作。

12、乙方的施工人员如因未按操作规程施工、未遵守现场安全生产管理制度、不服从甲方及监理单位安全管理及丙方对安全文明统一要求等原因而造成自身或他人安全事故的，乙方除承担一切责任及后果外，还必须接受甲方、监理单位的相关处罚。

13、乙方的施工人员如因非乙方原因而造成自身或他人安全事故的，一切责任及后果由责任方负责。

14、如发生重大安全事故，乙方应及时将情况上报甲方、监理单位及上级主管部门进行统一处理，不得擅自处理。C、进度管理责任：

1、施工过程中，乙方的施工进度计划应服从施工总进度计划。

2、乙方应准时参加甲方及监理单位组织的每周的生产协调会及其它通知必须参加的工作会议，对不及时参加或不参加会议的，甲方及监理单位有权根据实际情况进行处罚。

3、乙方应以合同工期为依据，每月25日报下月工作计划，并以月

计划为依据报每周工作计划。除重大设计变更或其它不可抗力的影响外，施工进度计划一般不作调整。如计划需作调整，乙方应提前通知甲方及监理单位，阐明计划调整状况及影响进度的特殊原因及分析。

4、如产生重大设计变更，乙方应根据实际情况及时做出调整计划报甲方及监理单位审批。

5、除重大设计变更或其它不可抗力的影响外，乙方不得以任何理由或借口拖延工期。如超过合同约定工期的，乙方将承担由此引起的一切责任及后果。D、现场文明管理责任：

1、乙方进入施工现场后，乙方的施工场地、材料堆放、加工场地以及生活区等应接受甲方、监理单位及丙方的统一规划安排和管理。

2、乙方施工中所投入的施工机械及材料，必须按甲方及丙方指定的位置进行集中堆放。如随意铺散且不听指挥的，甲方及丙方有权对乙方进行处罚或清除出场。

3、施工现场内，禁止明火作业，如确实需要动用明火，乙方应以书面报告向甲方、监理单位及丙方进行申请，征得同意后方可使用。乙方必须在施工区及生活区自行配备灭火器材，落实消防责任。

4、乙方在人员施工现场内，严禁随地大小便。违者甲方、监理单位及丙方有权对其进行处罚。

5、乙方在施工中应做到“工完料清”。施工现场内产生的施工垃圾，应及时做好收集、清理和倒运。如不及时清理或随地乱扔，甲方、监理单位及丙方有权根据实际情况进行处罚。

6、在本工程中，严禁一切打架斗殴行为。对在施工或生活中产生的矛盾或利益冲突，乙方现场主管人员应及时向甲方、监理单位及丙方主管人员反映并协商解决。对一切打架斗殴行为，甲方、监理单位及丙方每次将根据实际情况对打架斗殴进行2000元以内的严厉处罚。情节严重者，移交司法部门处理。

7、严禁一切聚众赌博、酗酒闹事和卖淫嫖娼行为。违者，甲方、监理单位及丙方将根据实际情况对其进行严厉处罚。情节严重者，移交司法部门处理。

8、乙方应切实做好安全防盗工作。对因管理不善引起的一切被盗损失，乙方自行负责。

9、乙方应切实做好职工的防寒、防暑、防疫工作，保证职工的正常生活秩序。如发生意外情况（如非典、甲流等），应及时向总包单位、监理单位及建设单位汇报情况，禁止私自处理。E、其他责任：

1、乙方进场时，应提供丙方一份与甲方所签订的施工合同，作为丙方收取乙方施工配合费的依据。

2、乙方进场时，应根据分包工程规模预交适当的施工用水、用电预付款及临设费用给丙方。

3、乙方进场时，应根据分包工程规模预交1～3万元给丙方，作为现场管理费用，此费用用于工程施工过程中发生的罚款、赔偿等用途。乙方工程完工后，丙方扣除现场实际发生的费用，余款再由丙方退还给乙方。

四、丙方责任

1、遵守国家及地方现行有效的建筑施工技术质量、安全文明标准规范，按照《建设工程安全生产管理规定》落实施工单位安全责任，服从甲方及监理单位的质量、进度、安全文明统一管理与协调，2、乙方进场签订本管理协议并缴纳施工用水、用电预付款后，丙方负责提供乙方基本施工生活所必须的水、电及场地；

3、乙方进场并预交现场相关费用后，丙方负责提供乙方工地出入、材料堆放场地、现场垂直运输等配合工作。

4、丙方现场管理人员在施工现场发现的乙方施工质量问题、安全问题，及时向甲方、监理单位、乙方提出，乙方须按要求及时落实整改。

5、对乙方未经丙方同意，擅自动用丙方安全设备、材料或私自接电以及现场文明施工不按要求施工等行为时，丙方有权根据实际情况对乙方进行处罚。

6、施工过程中，丙方应给予乙方较好的施工配合。在丙方与乙方发生争议时，由甲方负责统一协调解决。

7、在有关费用结清后，乙方施工全过程所形成的相关资料，在丙方审核无误后，由甲方及监理单位转交丙方负责最终整理归档。

五、附则：

1、在施工中执行分包合同中安全条款时，本管理协议书具有优先权。

2、本合同签字后生效。

3、本协议一式三份，甲乙丙三方各执一份。

4、未尽事宜，甲丙乙三方可另定补充管理协议，补充管理协议也是本协议的一部份，具有同等效力。

甲方： 代表：

乙方：

丙方：

代表：

代表：

第四篇：分包工程施工安全协议书

工程施工安全责任协议书

甲方：（总包）乙方：（专业分包）

丙方：（监理）

一． 目的 为了加强承发包工程和临时工的安全管理，深入贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”安全生产方针，牢固树立“安全为天”的思想，严格执行国家颁布的法律、法规和“一标四规范”，保证人身、设备安全，为了明确各自的责任、确保施工期间乙方在甲方总承包管理的项目上各项工作的顺利进行，努力实现施工生产安全无事故。根据国家有关法律规定，经甲乙双方平等协商、意见一致，自愿签订如下安全施工协议，并作为工程外包合同的必要补充条件。二． 施工项目：

三． 施工地点：

四．本协议书执行期限：自进场日期年月日至分包工程结束退场日期年月日止。

五．安全生产目标：

1、坚决杜绝死亡、重伤、火灾、中毒、中暑、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、爆炸、倒塌事故，努力减少一般事故。

2、积极配合甲方项目部组织的文明施工、安全无事故的竞赛活动，确保安全文明施工目标的实现。

六、双方责任：

一）、甲方承担的安全责任、权利；

1：作为项目的总承包管理，甲方有权要求在本项目从事施工作业的专业分包施工单位（即乙方）必须严格遵守安全生产法律、法规、标准、安全规章制度和操作规程，熟练掌握事故防范措施和事故应急处理预案；

2：甲方及时核对乙方进场人员有效居民身份证，认真组织乙方人员进场前的三级安全教育，并办理出入证。3：甲方必须编制工程施工组织设计专项方案、有针对性的安全技术交底.4：甲方应及时向乙方提供有效的安全防护设施，包括用电设备，并指派专人检查指导，发现隐患及时排除；如需提供末端电箱损坏必须照价赔偿。

5：甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚； 甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员进行处罚、直至责令退场。

二）、乙方的责任、权利；

1：乙方是专业分包工程，作为专业分包工作的安全生产的直接责任人，必须严格执行国家、省、地市安全法律、法规、操作规程，严格遵守甲方的有关安全生产的规章制度；

2：乙方进场前必须提供企业资质、安全生产许可证原件交甲方审核并复印留存；指派专人负责施工现场，明确甲乙双方的联系方法，确保施工过程中各项管理工作的顺利畅通。向甲方提供管理人员名单、身份证复印件、从业资格证书等，所有证件原件必须交甲方审核；进场施工人员花名册、身份证复印件、特种作业人员必须持建设主管部门核发的《建筑施工特种作业操作证》、劳务用工合同复印件以及将每月工资发放的凭证交甲方存档。

3：乙方进场人员必须身体健康，无任何不适应建筑施工的疾病，严禁使用童工，要有良好的思想素质和职业道德，禁止违法犯罪在逃分子进场施工。乙方负责为其所有工作人员办理医疗及工伤社会保险，并根据需要为从事高度危险工作的人员购买适当的人身意外伤害保险，在施工过程中如发生人身伤亡事故，由乙方承担全部负责（乙方需提供施工人员相关工伤保险资料复印件给甲方备案存档）。

4：施工前乙方必须编制各自专业范围的能指导施工的专项方案，并须经甲方审核、监理审批后方可有效。乙方对进场人员必须及时认真组织接受甲方项目部的安全教育，进场人员应相对固定，更换人员必须

共3页第1页

重新接受教育，否则一经查出有未接受教育人员上岗，每人罚款100元。严格执行安全技术交底制度，每道工序施工前必须组织所有作业人员进行安全技术、施工技术质量交底，按图施工、按施工程序施工，按操作规程施工。所有交底必须接受交底的职工本人签名后交甲方存档。

5：乙方应坚决执行“安全第一、预防为主”的方针，把安全工作放在一切工作的首位，严格执行甲方项目部的各项安全、文明施工管理制度以及开发商的《承建商作业指导书》相关管理规定及处罚细则，并指派专人管好自己的人和物以及安全生产工作，遵守甲方的规章制度，服从甲方的管理。6：乙方在工程现场人员必须有配备齐全的安全防护用品，不能满足安全工程需要时，人员不得进入工程现场。

7：乙方应对工作现场的行为完全负责，乙方工作人员不得违章作业，冒险作业，不能疲劳作业，并按规定做好保护工作；

七． 协议内容：

1、由甲方负责对建设工程施工现场实施统一管理，乙方负责管理其分包范围内的施工生产，因甲方违章指挥造成事故的，由甲方负责；乙方因不服从甲方安全管理而违章指挥、违章作业造成事故的，由乙方承担直接责任。

2、乙方进场时，须持与开发商签订的专业分包合同向甲方负责人报到，并签订本《安全协议书》，否则乙方工程项目不得开工建设。安全协议书签订后由甲方指定施工负责人、安全监督员，便于施工过程中的协调、联系。同时，在不影响甲方安全生产运行的前提下，甲方需为乙方提供施工便利条件和服务。

3、乙方开工前施工人员经甲方安全技术交底、三级安全教育，并向甲方交纳一定数量的安全押金（暂定100元/人，总额不低于2000元），用于对违章违纪者进行经济处罚出入证工本费。所有押金实行多退少补原则，在退场时一次性结清。乙方必须在甲方的安全监管下进行施工作业，不得违章作业、麻木蛮干，否则，甲方有权按照甲方及开发商的《承建商作业指导书》相关安全处罚规定进行处罚直至停工处理。

4、乙方施工人员应统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必须携带特种作业操作证，便于甲方安全管理人员和上级主管领导检查；

5、乙方施工作业区域、安全防范措施，须经甲乙双方安全监督管理部门审查通过；并在施工区域设置明显标志，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查；

6、施工队伍的安全防护器材必须配置到位，安全措施得力，否则将不得开工作业；施工中因违章操作等原因造成意外的人身伤害或事故损失应由乙方负责。

7、施工过程中如需使用水、电等，乙方必须填写申请单，经甲方同意，由专业人员指定水、电接驳点，电器线路和管路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表或按乙方承包价的百分比洽谈同意后方可使用，所需费用由乙方负担；

8、施工过程中如需动火作业，应根据动火级别由乙方向甲方安全部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实安全防范措施后方可进行动火作业。动火作业过程中双方须指派安全人员在现场监护；

9、施工车辆必须进出场必须经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认物品放行单，方可放行；

10、施工过程中甲方实行动态监督检查制度，甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反安全规定的行为进行处罚或责令施工队伍停工整顿。

11、乙方在施工过程中产生的垃圾尽量当日清理干净，运到甲方指定地点堆放，由甲方统一外运。施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清。否则可根据实际情况进行罚款、扣除部分甚至全部抵押金。对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责；

12、发生安全事故时双方应妥善保护好现场，并对受伤者组织紧急抢救，经上级机关鉴定属于甲方责任的，甲方负责按国家规定支付费用，乙方应积极配合做好善后工作；属于乙方责任的，费用乙方自理，甲方配合做好抢救工作。

八：乙方工作人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须做到：

1：高空作业必须系好安全带；

共3页第2页

2：班前不得喝酒，在禁止吸烟的区域不得吸烟；

3：现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；

4：未经甲方施工负责人批准，不得随便拆除任何安全防护设施及安全装置和安全标牌；

5：用电线路必须“三相五线制”，必须架空或有过路保护、不得使用拖线板，电气设备必须完好有效，并做到一机、一闸、一漏、一箱、一锁，下班后电箱必须拉闸上锁，机械设备安全防护装置必须齐全有效，在岗人员必须在岗定岗，不得串岗。不得私拉乱接电线，并自觉保护工地上临时用电电缆及配电箱的完好，不得用材料、工具等压砸电缆电线，确保用电安全；

6：不准在易燃易爆处吸烟、动火；不得在工程现场烧火、焚烧垃圾；

7：不得从高处向上或向下抛扔任何物资、材料；

8：不得在操作面上及高处临边竖立放置工具和线材；不得在高处临边一米范围内堆放活动材料；楼面及上料平台堆料时，不得超过设计承载或支撑限重的70%；

9：使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；

10：临时搭设的脚手架或操作平台，必须有搭设方案及水平栏杆等安全防护保证措施，不得采用严重锈蚀、弯曲、压扁、扭伤和裂纹的、对接焊接的脚手架钢管以及有脆裂、变形、砂眼、滑丝的扣件；

11：不准碰撞污染工程成品半成品；

12：不准非施工人员以及小孩进入施工现场；

13：施工过程中必须严格遵守安全操作规程。

九：安全责任

1：本协议约定期间 由于乙方造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方承担造成的经济损失和刑事责任；

2： 本协议约定期间如因乙方或乙方工作人员过错给甲方造成损失，由乙方负责向甲方赔偿，甲方有权向开发商申请直接从乙方工程款中将相关损失赔偿款进行抵扣。

十、工程质量及验收标准：

工程质量应符合国家现行施工验收规范（含国家或行业安全技术标准）、以及甲方工程项目安全技术要求和需要，必须达到专业质量检验评定的合格以上等级。因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计安全技术要求、质量不合格的，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

十一、其他：

1、若乙方无正当理由单方终止本责任书，除承担由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价5%的违约金；

2、若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或安全技术要求、存在较大安全隐患或发生安全事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿。

十二：本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方安全管理部门保存一份，具有同等法律效力。该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依然有效外，即告终止。

十三：其它未尽事宜由甲乙双方协商解决。

甲方（公章）:乙方（公章）:丙方：（公章）

甲方代表 ：乙方代表：丙方代表：

签约日期：年月日

共3页第3页

第五篇：建筑工程施工分包安全生产协议书

建筑工程施工分包安全生产协议书

总包方（甲方）:

分包方（乙方）:

为加强施工安全管理，保护职工的人身安全和国家财产，保护施工现场的施工正常进行，依据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国劳动法》和国家关于建筑分包的有尖规定，双方就施工期间安全生产达成协议。

1、工程概况

工程名称：

工程地点：

分包内容：

分包方式：

2、工期

开工日期：

竣工日期：

3、安全生产

（1）分包方必须学习，掌握，并执行总包方现行有关安全生产制度和安全技术方案。

（2）分包方必须执行总包方与分包工程有关的总体工程施工组织设计和安全技术方案。

（3）分包方必须执行三级安全教育制度，并经考试合格后方可上岗，并接受总包方安全监察人员的安全管理。

（4）分包方必须执行“因工伤亡事故报告制度”如分包在施工现场发生人身事故，必须立即向总包方及有关部门报告，不准隐瞒不报，并全力抢救伤员，保护事故现场。如因情况危机，伤者必须移动时，就做好记录或拍照，不准破坏事故现场分包方须积极配合总包方及总包方上级部门的调查和现场勘察，不得提供伪证。

（5）分包方必须接受总包方或总包方上级主管部门，政府有关部门的安全生产检查。

（6）分包方必须承担因分包方原因造成事故的经济责任和法律责任。

（7）分包方有权拒绝总包方的违章指挥。

（8）总包方有权监督，纠正分包方人员的违章违记行为，对不服从管理的有权令其停止作业。

（9）由于分包方人员违章操作而引起的一切伤亡事故，分包方应负全责，并负责一切费用的经济支出。

（10）当总，分包方发生争执时，应通过总包方和分包方双方上级主管部门协商调解，若尚末达成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。

（11）本协议在双方签字后生效。

（12）本协议一式两份，双方各执一份，具有同等效力。

总包方（签字）：分包方（签字）： 法 人代表：法 人代 表：（或委托代理人）（或委托代理人）

日期：2008年、月日日期；2008年月日