园林绿化景观工程合同书

第一篇：园林绿化景观工程合同书

园林绿化景观工程合同书

发包方：

承包方：

工程名称：

工程地点：

签订地：

签订日期：

发包方：（简称甲方）

承包方：（简称乙方）

根据《中华人民共和国经济合同法》及有关规定，结合工程具体情况签订本合同。

一、工程项目

二、工程名称：

三、工程地点：

四、工程内容：工程占地面积约平方米（其中园林工程面积约平方米，绿化种植面积平方米）。

五、承包范围：由乙方提供设计方案，设计图纸经甲方审批认可后进行施工，其中包括园建工程，绿化种植，供水、供电、排水，围墙护栏，场地平整，清理原有场地等。

六、承包方式：乙方以包工、包料，按照《广州地区园林绿化工程预算定额》以及施工期间有关文件收费规定，按二类乙收费，预算包干费1.5%，工程总造价下浮2.5%。

七、工程造价

工程造价预算总造价————————，其中园林工程———————，水电工程————————，绿化工程————————。结算时按实结算。

八、工期

自年月日起至 年月日竣工验收为止，为天（日历天）。实际开工期以甲方办妥有关建设批文手续，以双方现场管理代表办理签字为准。在履行过程中根据变更设计所影响的工期或甲方责任，不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工，赶工措施费由双方另行商议。

九、工程质量标准和保养期

1、工程质量标准，按国家现行施工验收规范执行，确保质量达到优良等级，绿化苗木成活率达到95%以上，草皮覆盖率达到85%以上，甲方工程总造价留款3%为质量保养金，保养期满没有施工质量问题，甲方一次性将保养金付还给乙方。

2、工程保养期：

⑴园建工程保修期为1年。

⑵水电工程保修期为6个月。

⑶绿化工程为3个月。

⑷自竣工验收之日起计算。

十、材料设备供应

工程所需材料，由乙方订购施工，特殊苗木须先报价由甲方认可，方可采购进场。

工程材料设备差价的处理办法，按施工期间，广州市建委各时期颁布的有关材差规定进行调整。

施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格回收全部不适用的材料和设备或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。

十一、工程款的支付和结算办法

在合同签字生效后三天内，甲方支付总造价的10%给乙方做为备料款。

工程进度累计达到40%时，甲方按合同总造价付20%，进度达到70%时，付合同总造价20%，进度达到100%时，付合同总造价30%；余额20%待验收后结算，办理竣工结算手续结算完付17%工程款，留下3%待保养期满后 10 天内付清。

十二、双方责任

1、甲方责任：

⑴办理施工报建，临时场地、占用道路、供水、供电等报批手续。⑵开工前3天完成由设计方的设计方案参加图纸会审。

⑶审核乙方编制的工程预算计划，以审定的工程预算为调整合同价，作为向乙方支付工程款的依据。

⑷委派专人为现场管理代表，监督检查工程质量进度，负责设计图纸的变更，工程期间质量验收及其他事宜。

⑸如工程中途停建、缓建或设计变更，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时赔偿乙方由此造成的停工、返工、倒运、人员和材料积压损失。

⑹组织对工程竣工验收和办理竣工结算。

⑺在竣工验收后的保养期内，因使用不当而引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。

2、乙方责任：

⑴在开工前3天完成施工方案会审。根据本工程实际情况分阶段编制工程预算送甲方审查。

⑵按施工安全规范做好施工质量，安全管理。施工期间发生的施工质量，安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

⑶委派专人为现场管理代表，负责施工期间的施工质量、安全等问题。

⑷做好施工原始记录，向甲方报送施工计划和完工报表。

⑸施工中如发现设计错误或严重不合理时，应即以书面通知甲方。⑹施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料损失等均由乙方承担。⑺对竣工验收后保养期内发现的施工质量问题负责免费返修。

⑻工程竣工后的场地清理

⑼竣工验收后施工单位必须在 5 天内撤离现场（除绿化保养人员例外）。

十三、工程验收

1、工程验收以施工图纸及说明书、图纸会审记录、有关变更的书面文件、国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

2、隐蔽工程在乙方自验后填制记录表（范围、数量、质量等），持表通知甲方检查。甲方接通知后 1 天内到场验收，经检验符合设计要求时由双方签字 后进行下一工序的施工。如甲方不按时验收，乙方可自验，确认合格后即可隐蔽施工，甲方应予承认。若事后甲方提出复查，复查费用由甲方承担，复查结果不合格，反修费用由乙方承担，但工期必须顺延。

十四、违约责任

1、甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，其损失由甲方承担，工期顺延。

2、不按期交出施工场地，接通水，电源。

3、因图纸变更未及时送达乙方。

4、不按期支付工程款。

5、因工程设计变更，使已完成的工程拆改。

6、逾期组织验收。

7、其它甲方原因造成的。

8、甲方不按期支付工程款或逾期组织竣工验收，从逾期次日起，每天按照银行有关延期付款的规定向乙方偿付拖欠数额的0.04%违约金。

9、乙方责任

10、工程逾期竣工的，每逾一天由乙方按工程总造价付给甲方万分之一罚金。

11、遇不可抗力的损失，报有关部门裁定。

十五、其它事项

1、甲方支付工程设计费按工程造价2.5%计算。

2、本合同未尽事宜，由双方另行签订补充协议。

3、本合同经双方签字盖章生效至工程竣工验收保养期满并结清款后失效。

4、本合同一式四份。双方各执二份，以备查对。

甲方单位（盖章）

甲方代表：

甲方银行帐号：

乙方单位（盖章）乙方代表：乙方银行帐号： 签订日期年月日

第二篇：园林绿化工程合同书

园林绿化工程合同

甲方:安徽文峰置业有限公司

乙方:舒城县园生林业科技有限公司

为确保该工程的顺利进行,经甲乙双方协商答成以下条款,供双方

参照执行。

第一条 工程概况

１.工程名称： 舒城县财富中心绿化工程２.工程地点： 舒城县城关镇３.工程内容：绿化工程

４.承包方式：施工总承包

５.工程造价： 100000元大写： 壹拾万元

第二条 工程期限

全部工程开工日期，本工程定年月日开工，全部工程竣工日期：年月日竣工，合同工期总日

历天数

第三条 工程延误与工程奖罚

１.乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提

前三天以书面形式通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期

或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。

２.施工中因各种原因需要停工，应提前２４小时以书面方式向

甲方提出申请，由甲方视情况决定是否停工。

３.如遇不可抗力，如自然灾害等原因,工期相应顺延。

４.因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

第四条 甲方工作

１.确保施工面，现场做到三通一平。

２.确保乙方施工用水及养护用水、用电。

３.甲方应为乙方提供地下隐藏工程的资料。

第五条 乙方工作

１.乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工

程进度的监督检查。

２.工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承

担质量保修责任。

３.乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施造成事故的责任及相关费用，由

乙方承担。

第六条 质量验收

１.苗木栽植要严格遵守操作规范作业，确保苗木成活率不低

于90%。

第七条 竣工结算

双方办理工程验收手续后，双方进行工程结算。

第八条 工程款支付 ①承包人按时，完成施工合同签订并正式进场施工，付合同价的10%作为第一工程款；②工程完成阶段，付合同

价款的70%；③工程竣工验收合格且已办理竣工备案手续，付至合同价款的95%；④竣工备案后管理、养护一年期满，经发包人及有关部门共同查验，苗木、小品、雕塑以及其他所有施工内容运行（生长）情况完好并符合图纸要求，付至合同价余款。

第九条 工程保修项目及保修期限

(1)绿化种植工程：质量保修期自工程竣工验收通过之日起计算。（一年）。

第十条 有关补充合同内容

双方根据有关法律、行政法规规定，结合本工程实际，经协商一

致后，可对本合同具体化、补充或修改。

第十一条 争议处理

因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。

本合同一式肆份。甲、乙双方各执两份，双方盖章签字后生效。

甲方：（公章）乙方：（公章）

法定代表人签字：法定代表人签字：

电话：

传真：

开户银行：

账号：

日期：

合同签订地点：

电话： 传真： 开户银行： 账号： 日期：

第三篇：园林绿化景观工程竣工报告

编号：JGBG-2013-001

工程竣工报告

工程名称：大兴区2014年平原地区造林工程-大兴林场景观生态林建设工程

编制日期：2014年5月

编制单位：深圳市四季青园林花卉有限公司

一、工程概况：

本工程“大兴区2014年平原地区造林工程-大兴林场景观生态林建设工程”位于大兴区榆垡镇。本工程主要包括地面铺装、苗木栽植、给水工程。

1、工程合同造价：9781983.82元。

2、工程合同质量目标: 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。

3、开工日期: 2014年03月08日

4、参与单位: 建设单位: 北京市大兴区林业局 设计单位: 北京市林业勘察设计院 监理单位: 北京中景恒基工程管理有限公司 施工单位: 深圳市四季青园林花卉有限公司

5、施工概况

该工程于2014年03月08日开工，2014年5月08日全部完工并交付使用。我单位在施工前组织施工技术人员认真熟悉施工图纸，会同有关单位进行图纸会审，编制施工组织设计，并对各施工班组进行安全和施工技术交底。我单位在施工期间严格按设计图纸要求和合同约定内容及施工规范规定施工，现场监理对施工全过程进行跟踪及旁站监督。各分部分项工程中的各工种工序均在验收合格后方才进入下一道工序施工。原材料均有出厂合格证，苗木三证一签齐全，且进场严格控制，均进行了检验，检验合格并经监理验收认可后方使用于工程。

本工程成立了严格的工程质量管理小组，使每一道施工程序在控制范围内达到合格工程，确保工程分部、分项均达到合格等级。在安全施工方面我单位一贯高度重视，在施工过程中采取了各种安全措施，定期和不定期检查施工现场中的各种安全隐患，对存在的施工安全隐患及时整改，落实各项安全管理制

度，做好施工现场安全生产工作，作业现场文明整洁。在整个施工过程中，无任何人员伤亡事故发生。

二、编制依据

1、施工招标文件；

2、本工程的施工图纸；

3、相关标准规范

（1）《测量规范》（GBJ50026-2007）；（2）《城市绿化植树工程施工规范》；

（3）《城市园林绿化养护管理标准》（DB11/T 213—2003）；（4）《城市道路绿化规划与设计规范》（CJJ75-97）；

（5）《城市园林绿化工程施工及验收规范》（DB11/T212-2009）。

三、项目部构成及主要管理人员情况：

按《建设工程项目管理规范》的要求组建了项目管理班子。施工过程中所有项目管理人员均到位管理。

四、施工合同履行，设计文件执行情况：

我公司严格按施工合同规定的条款进行精心施工，在各有关单位的大力支持和共同努力下施工，完成了施工合同约定的条款内容及设计文件和设计变更的工程项目，达到工程竣工验收条件，在施工中，我公司均能严格按设计文件和确认的设计变更进行。

五、重要使用功能和安全测试结果：

1、给水管道通水试验情况：给水系统开启阀门、水嘴，各配水点同时开放，放水畅通，接头无渗漏，符合设计要求和有关施工规范规定。

2、绝缘电阻测试测试情况：经测试绝缘，符合设计及施工质量验收规范要求。

六、工程施工质量控制情况

1、质量管理体系；

我单位在此工程中采用三级质量管理体系，严格执行自检、互检、专检的质量检验制度，进行全过程质量控制。施工管理人员和特殊工种工人都做到了持证上岗。

2、施工组织；

针对本工程特点，我方编制了具有针对性的施工方案，得到了甲方及监理单位的认可，并在实施中遵循其施工要点，满足了保证工程质量的需要，对局部不妥或缺陷处，通过自查、原因分析进行整改，且合格后进行下道工序施工。对施工图表达不清楚的地方及时向监理、业主发送工作联系单共同研究施工方案，保证了业主的最终利益。

3、进场材料的检查：

在施工过程中，我们严格把守工程原材料、成品及半成品的进场关和验收关。对业主指定的材料我们首先进行送样，待业主选样后方进行采购。对进场的各类材料，首先检查其生产厂家是否具备相应生产资质；再结合出厂合格证和质量检测报告等质保资料，核对现场材料的质量、数量是否达到要求；最后再由监理工程师现场检查。

4、施工过程的质量控制措施

4.1勇于接受业主、监理及相关质检部门的监督检查。

4.2施工过程中，由监理工程师全程监督检查，严格执行自检、互检、专检的质量检验制度，进行全过程质量控制。

4.3严格执行隐蔽工程质检制度，每个分项或区域的隐蔽工程，都经过质量检查与试验合格，并签署隐蔽工程验收资料后，才隐蔽。

4.4严格执行分项工程质量验收，每个分项工程完工后经过监理检查，确保合格率100%。

4.5施工过程做好成品保护工作。

5、质量检验验收：

整个工程在施工前严格按照批准的施工组织设计进行整体部署，合理安排各道施工工序，严格遵守建筑法律法规及各项规范标准验收。各分部分项工程按照设计图纸、图纸变更进行施工。在施工过程中坚持“三检”制度，确保质量体系的有效运行，每项工程施工过程中都由各专业人员和质检员跟踪检查，发现问题及时整改，施工完成后，由作业工长，施工队专业人进行自检，同时交由下道工序作业组长互检，互检及自检符合要求后，由项目部组织复检，合格后再通过建设单位、监理工程师进行验收，同时做好隐蔽工程记录。验收合格后方可进行下道工序的施工。对施工过程中存在的问题，经监理工程师指导后及时整改，确保工程质量合格率100%。通过上述控制手段，本工程质量一直处于受控状态。

七、工程质量自评

1、检验批工程质量

本工程各施工检验批，由监理现场旁站检查，对存在的问题进行急时整改，质量验收全部合格。

2、分项工程质量

本工程各施工分项工程，经验收全部合格。

3、分部工程质量

本工程共划分分部工程4个：

（1）绿化种植分部工程含3个子分部工程（2）园林铺地分部工程含2个子分部工程（3）园林给排水分部工程含2个子分部工程（4）园林用电分部工程含1个子分部工程

本工程分部工程质量验收全部合格，观感质量“好”。

八、观感质量情况：

园林景观部分绿化种植充分体现了设计的景观效果，选用的品种优良，树形美观，很好的让园林景观与道路、周边环境搭配，形成完美的效果，观感质量为“好”。综合以上情况，本单位工程观感质量综合评价为：“好”。

九、工程技术资料整编

我公司非常重视施工资料的编制工作，严格按规范及有关规定的要求整理各类质量验收技术资料。经核查本工程质量验收技术资料完整、准确、真实、规范和时效。质量控制资料主要有：分部、分项工程质量验收记录、实验记录、隐蔽工程验收记录、材料合格证、检测报告、竣工图纸等。符合档案管理要求及国家验收规范要求，具备验收条件。

十、单位工程自评结论：

综上所述，本附属工程共有4个分部工程：绿化种植分部工程、园林铺地分部工程、园林给排水分部工程、园林用电分部工程质量均符合设计要求及验收规范规定，质量保证资料基本齐全，观感质量“好”，均评定为合格。施工过程中未发生任何质量安全事故，工程质量符合设计和规范要求，故本单位工程质量按GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》自评为合格。

项目经理（签字）： 单位负责人（签字）：

单位盖章：

监理意见：

总监理工程师（签字）：

第四篇：园林绿化工程承包合同书

园林绿化工程承包合同书

发包方（以下简称甲方）：内乡县菊苑园林绿化工程有限公司

承包方（以下简称乙方）：庞耀文

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，结合本工程的具体情况，经双方协商一致，签订本合同，以资共同遵守。

第一条工程概况

1．工程名称：丹水镇丹水村三里庙村苗木栽植工程；

2．工程地点：丹水镇丹水村三里庙村；

3．工程承包范围和内容：栽植红花草30万棵，二花65万棵，栀子16万棵；

4.承包方式：由乙方包工、包料。

第二条工程期限：2010年10月16日---2010年11月16日

第三条 工程合同造价：

本工程合同预算造价为人民币531650元，即人民币伍拾叁万壹仟陆佰伍拾元整（含税金）。

第四条 工程价款的支付与结算

1．签定合同后，甲方在工程施工前支付乙方合同总造价的30％；

2．乙方完成合同工程量的80%时，甲方应在十日内支付给乙方合同总造价50％工程进度款；

3．工程竣工后，甲方应在十日内付给乙方合同总造价70％工程进度款；

4．工程验收后甲方七日内完成工程结算的审核工作（按实际发生量结算）。工程结算后十日内付至结算总价的90％工程款；尾款待苗木养护期结束后十日内一次付清。否则按银行逾期付款有关规定处理。

5．确因甲方拖欠工程款或不可抗力等其他因素而影响工程进度，造成乙方停工、窝工，损失应由甲方承担。

第五条 苗木养护期：六个月。

第六条 工程质量和检查验收

1．本工程质量要求为合格；

2．乙方必须严格按施工图纸、操作规程进行施工，并接受甲方现场监督检查；

3.工程竣工后，由甲方及时组织竣工验收。验收合格后，将工程移交给甲方管理。

第七条双方负责事项

1．甲方

（1）办理土地征用、障碍物的拆除（包括架空及隐蔽的），并提

供有关隐蔽、障碍物资料等协调工作；

（2）按规定提供施工场地；

（3）组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好竣工结算工作。

2．乙方

（1）施工场地的平整；

（2）确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付；

（3）在交工前应负责管理，并清理好场地；

第八条 本合同在履行过程中发生纠纷，甲乙双方应及时协商解决；如协商不成，由仲裁机构仲裁，仲裁机构由甲乙双方协商而定。

第九条 附则

本合同未尽事项，一律按《中华人民共和国合同法》及有关规定执行。

本合同经双方签字盖章后生效，合同工程竣工交验，结清工程尾款，养护期满后自然失效。

本合同一式两份，甲乙双方各执1份为凭。

发包方（盖章）承包方（盖章）_______________ 法定代表人（签名）：_________法定代表人（签名）：____________ 委托代表人（签名）：___________委托代表人（签名）：____________ 签约日期：______年______月____日

第五篇：园林绿化景观工程竣工验收报告（完整版）

绿

化

景

观

工

程

竣

工

验

收

报

告

单位工程名称：广化路沿河绿化带景观工程龙舟棚二

建设单位名称：

温州市城市道路桥梁建设处

竣工验收时间：

****年**月**日

园林绿化工程竣工验收报告

单位工程名称

广化路沿河绿化带景观工程龙舟棚二

工程类型

□1、绿化；□2、园林建筑及小品、山、叠石；□3、其它

□1、新建；□2、扩建；□3、改建

绿化面积

园林建筑（小品）面积

工程造价

施工单位

温州市市政工程建设开发公司

设计单位

温州市承建设计院

开工时间

竣工时间

工

程

概

况

本工程包含合同及设计图纸中的所有内容。

竣

工

验

收

组

织

形

式

竣工验收程序：

1、由建设、设计、施工、监理单位分别汇报合同履行情况和在工程建设中执行法律、法规和工程强制性标准情况；

2、审阅相关工程档案情况；

3、实地查验工程质量；

4、对工程设计、施工质量和管理环节作出全面评价、形成验收组人员签署工程质量意见；

5、质量监督机构发表工程竣工验收监督意见。

竣工验收标准：

符合国家现行相关验收合格标准。

竣工验收内容：

分部工程名称

质量评定结果

树木成活率(%)

草坪覆盖率(%)

整洁及平整

基础加固工程

土建工程施工

停车场150mm厚C25混凝土

室外道路、排水工程

台阶石材铺装

竣

工

验

收

意

见

建设单位执行基本建设程序情况：

符合法律、法规规定的建设程序，参建各方均积极配合，努力为工程质量、进度、安全等符合健康方向发展，创造有利条件。

工

程

竣

工

验

收

结

论

建设单位（公章）

项目负责人：

****年**月**日

设计单位（公章）

项目负责人：

****年**月**日

监理单位（公章）

项目负责人：

****年**月**日

施工单位（公章）

项目负责人：

****年**月**日

质量监督单位（公章）

项目负责人：

****年**月**日

—

END

—